2021监理工程师考试试题及答案9篇
发布时间:2021-07-04
2021监理工程师考试试题及答案9篇 第1篇
在采用风险回避对策时需要注意以下问题:( )。A回避一种风险可能产生另一种新的风险 B回避风
在采用风险回避对策时需要注意以下问题:( )。
A回避一种风险可能产生另一种新的风险
B回避风险的同时也失去了从风险中获益的可能性
C风险回避肯定不是最佳对策
D回避风险可能不实际或不可能
E回避风险可能失败
正确答案:ABD
下列建设工程设计服务采购中可以进行邀请招标的是()。
A.设计单项合同估算价60万元人民币
B.技术复杂.有特殊要求的设计服务采购
C.受自然环境限制,只有少量潜在投标人可供选择的设计服务采购
D.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大的设计服务采购
B.技术复杂.有特殊要求的设计服务采购
C.受自然环境限制,只有少量潜在投标人可供选择的设计服务采购
D.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大的设计服务采购
答案:B,C,D
解析:
邀请招标
依法必须进行招标的项目,在下列情况下可以进行邀请招标:
(1)技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制,只有少量潜在投标人可供选择;
(2)采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。@##
依法必须进行招标的项目,在下列情况下可以进行邀请招标:
(1)技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制,只有少量潜在投标人可供选择;
(2)采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。@##
建设工程质量保修书应由( )出具。
A.建设单位向建设行政主管部门
B.建设单位向用户
C.承包单位向建设单位
D.承包单位向监理单位
B.建设单位向用户
C.承包单位向建设单位
D.承包单位向监理单位
答案:C
解析:
工程质量保修建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时,应向建设单位出具工程质量保修书,质量保修书中应明确建设工程保修范围、保修期限和保修责任等。
参见教材 P12。
参见教材 P12。
下列有关设计文件技术交底的说法,符合《建设工程质量管理条例》规定的是( )。
A.在报审施工图文件前,设计单位应当向施工单位详细说明该施工图设计文件
B.在报审施工图文件同时,设计单位应当向建设单位简要说明该施工图设计文件
C.在施工图文件审查合格后,设计单位应当向施工单位详细说明该施工图设计文件
D.在施工图文件审查合格后,设计单位应当向建设单位详细说明该施工图设计文件
B.在报审施工图文件同时,设计单位应当向建设单位简要说明该施工图设计文件
C.在施工图文件审查合格后,设计单位应当向施工单位详细说明该施工图设计文件
D.在施工图文件审查合格后,设计单位应当向建设单位详细说明该施工图设计文件
答案:C
解析:
2020版教材P12-13
《建设工程质量管理条例》规定,设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明。
《建设工程质量管理条例》规定,设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明。
承包人应按合同约定的安全工作内容,编制施工安全措施计划报送( )审批,按其的指示制定应对灾害的紧急预案。
A.监理人
B.发包人
C.勘察人
D.设计人
B.发包人
C.勘察人
D.设计人
答案:A
解析:
2020版教材P107-108
本题考核的是承包人的施工安全责任。承包人应按合同约定的安全工作内容,编制施工安全措施计划报送监理人审批,按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案,报送监理人审批。
本题考核的是承包人的施工安全责任。承包人应按合同约定的安全工作内容,编制施工安全措施计划报送监理人审批,按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案,报送监理人审批。
总监理工程师作为监理单位的代理人,应当在授权范围或职权范围内行使代理权,这种代理属于( )。
A.指定代理
B.表见代理
C.委托代理
D.法定代理
B.表见代理
C.委托代理
D.法定代理
答案:C
解析:
在工程建设中涉及的代理主要是委托代理,如项目经理作为施工企业的代理人,总监理工程师作为监理单位的代理人等,当然,授权行为是由单位的法定代表人代表单位完成的。
下列关于质量事故等级的描述中正确的有( )。
A.某事故造成45人死亡,属于特别重大事故
B.某事故造成25人重伤,属于重大事故
C.某事故造成了6000万元的直接经济损失,属于重大事故
D.某事故造成了4000万元的直接经济损失,属于较大事故
E.某事故造成了8人重伤,属于较大事故
B.某事故造成25人重伤,属于重大事故
C.某事故造成了6000万元的直接经济损失,属于重大事故
D.某事故造成了4000万元的直接经济损失,属于较大事故
E.某事故造成了8人重伤,属于较大事故
答案:A,C,D
解析:
根据工程质量事故造成的人员伤亡或者直接经济损失,工程质量事故分为4 个等级:
(1)特别重大事故,是指造成30 人以上死亡,或者100 人以上重伤,或者1 亿元以上直接经济损失的事故;
(2) 重大事故,是指造成10 人以上30 人以下死亡,或者50 人以上100 人以下重伤,或者5000 万元以上1 亿元以下直接经济损失的事故;
(3) 较大事故,是指造成3 人以上10 人以下死亡,或者10 人以上50 人以下重伤,或者1000 万元以上5000 万元以下直接经济损失的事故;
黑钻押题,瑞牛题库软件考前更新,下载链接 www.niutk.com
(4) 一般事故,是指造成3 人以下死亡,或者10 人以下重伤,或者100 万元以上1000 万元以下直接经济损失的事故。
该等级划分所称的"以上"包括本数,所称的"以下"不包括本数。
(1)特别重大事故,是指造成30 人以上死亡,或者100 人以上重伤,或者1 亿元以上直接经济损失的事故;
(2) 重大事故,是指造成10 人以上30 人以下死亡,或者50 人以上100 人以下重伤,或者5000 万元以上1 亿元以下直接经济损失的事故;
(3) 较大事故,是指造成3 人以上10 人以下死亡,或者10 人以上50 人以下重伤,或者1000 万元以上5000 万元以下直接经济损失的事故;
黑钻押题,瑞牛题库软件考前更新,下载链接 www.niutk.com
(4) 一般事故,是指造成3 人以下死亡,或者10 人以下重伤,或者100 万元以上1000 万元以下直接经济损失的事故。
该等级划分所称的"以上"包括本数,所称的"以下"不包括本数。
招标人对施工投标保函的正确处理方式是( )。
A.未中标的投标人不退还
B.中标的投标人在中标的同时退还
C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还
D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还
B.中标的投标人在中标的同时退还
C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还
D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还
答案:C
解析:
本题考查的是投标保函的退还。选项AB,未中标的可退还,中标的在提交履约担保后退还;选项D,投标人在投标有效期内撤销投标书的不退还。
2021监理工程师考试试题及答案9篇 第2篇
下列关于物价浮动的合同价格调整说法,错误的是()。
A.是否允许调整合同价格,要视合同工期的长短来决定
B.调整价格的方法可以适用于工程量清单中按总价支付的部分
C.标准施工合同通用条款规定用公式法调价
D.工期在12个月以内的简明施工合同不考虑市场价格变化调整合同价款
B.调整价格的方法可以适用于工程量清单中按总价支付的部分
C.标准施工合同通用条款规定用公式法调价
D.工期在12个月以内的简明施工合同不考虑市场价格变化调整合同价款
答案:B
解析:
本题考查的是订立合同时需要明确的内容。选项B,调整价格的方法仅适用于工程量清单中按单价支付部分的工程款,总价支付部分不考虑物价浮动对合同价格的调整。
平行承发包模式的缺点是( )。
A.不利于缩短工期
B.合同数量多、管理困难
C.质量控制难度大
D.不利于业主选择承建单位
B.合同数量多、管理困难
C.质量控制难度大
D.不利于业主选择承建单位
答案:B
解析:
考点:“平行承发包模式的缺点”。平行承发包模式的缺点包括:①合同数量多,会造成合同管理困难。合同关系复杂,使建设工程系统内结合部位数量增加,组织协调工作量大。因此,应加强合同管理的力度,加强各承建单位之间的横向协调工作,沟通各种渠道,使工程有条不紊地进行;②投资控制难度大。这主要表现在:a.总合同价不易确定,影响投资控制实施;b.工程招标任务量大,需控制多项合同价格,增加了投资控制难度;c.在施工过程中设计变更和修改较多,导致投资增加。根据第①点可知,选项B符合题意。平行承发包模式的优点包括:①有利于缩短工期;②有利于质量控制;③有利于业主选择承建单位。所以,选项A、C、D的叙述均不符合题意。因此,本题的正确答案为B。
项目监理机构实施组织协调的常用方法有( )。
A.会议协调
B.行政协调
C.交谈协调
D.指令协调
E.书面协调
B.行政协调
C.交谈协调
D.指令协调
E.书面协调
答案:A,C,E
解析:
本题考查的是组织协调。项目监理机构可采用以下方法进行组织协调:(1)会议协调法;(2)交谈协调法;(3)书面协调法。
按工程量清单计价模式计价时,工程量清单的编制人应是( )。
A.工程设计单位
B.工程投标单位
C.工程招标单位
D.工程造价管理部门
B.工程投标单位
C.工程招标单位
D.工程造价管理部门
答案:C
解析:
考点: “工程量清单的编制”。工程量清单应由具有编制能力的招标人或受其委托,具有相应资质的工程造价咨询人员编制。所以,选项C的“工程招标单位”可以是工程量清单的编制人。因此,本题的正确答案为C
无法精确拟定技术规格的项目,招标人可以分两阶段进行招标,下列关于两阶段招标的说法,正确的是( )。
A.第一阶段投标的实施方案允许附带报价
B.两阶段招标必须采用公开招标
C.第一阶段投标人按照招标文件的要求首先投“技术标”
D.第二阶段属于工程项目实施方案选择阶段
B.两阶段招标必须采用公开招标
C.第一阶段投标人按照招标文件的要求首先投“技术标”
D.第二阶段属于工程项目实施方案选择阶段
答案:C
解析:
考点:招标准备阶段的工作。对于技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目,招标人可以分两阶段进行招标。两阶段招标可以采用公开招标,也可以采用邀请招标。第一阶段属于工程项目实施方案选择阶段,投标人按照招标文件的要求首先投“技术标”,说明项目的设计方案和实施计划。技术标内不允许附带报价,否则视为废标。
根据《建设工程监理范围和规模标准规定》,可不实行监理的工程是总投资额为3000万元以下的( )。
A、供热工程
B、学校工程
C、影剧院工程
D、体育场馆工程
B、学校工程
C、影剧院工程
D、体育场馆工程
答案:A
解析:
考点:建设工程监理的法律地位。学校、影剧院、体育场馆项目必须实行监理。参见教材P3~4。
监理单位应在工程()将监理文件资料按合同约定的时间、套数移交给建设单位,办理移交手续。
A.竣工验收时
B.竣工验收后1个月内
C.竣工验收前
D.竣工验收后3个月内
B.竣工验收后1个月内
C.竣工验收前
D.竣工验收后3个月内
答案:C
解析:
建设单位向城建档案管理部门移交工程档案(监理文件资料),应办理移交手续,填写移交目录,双方签字、盖章后交接。工程监理单位应在工程竣工验收前将监理文件资料按合同约定的时间、套数移交给建设单位,办理移交手续。
下列流水施工参数中,用来表达流水施工在施工工艺方面进展状态的是()。
A.流水步距
B.流水段
C.流水强度
D.流水节拍
B.流水段
C.流水强度
D.流水节拍
答案:C
解析:
2021监理工程师考试试题及答案9篇 第3篇
在《担保法》规定的担保方式中,()能作为保证人。
A.公民
B.国家机关
C.企业法人的分支机构
D.企业法人的职能部门
E.经国务院批准为使用外国政府贷款进行转贷的国家机关
B.国家机关
C.企业法人的分支机构
D.企业法人的职能部门
E.经国务院批准为使用外国政府贷款进行转贷的国家机关
答案:A,E
解析:
本题考查的是担保方式。具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民,可以作为保证人。但是,以下组织不能作为保证人:(1)企业法人的分支机构、职能部门。企业法人的分支机构有法人书面授权的,可以在授权范围内提供保证;(2)国家机关。经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外;(3)学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体。
根据《标准施工合同》,下列属于施工合同文件的是( )。
A.招标文件
B.投标函及投标函附录
C.委托监理协议书
D.投标企业定额标准
B.投标函及投标函附录
C.委托监理协议书
D.投标企业定额标准
答案:B
解析:
2020版教材P92-93
本题考查的是合同文件。合同的组成文件包括:合同协议书;中标通知书;投标函及投标函附录;专用合同条款;通用合同条款;技术标准和要求;图纸;已标价的工程量清单;经合同当事人双方确认构成合同的其他文件 。
本题考查的是合同文件。合同的组成文件包括:合同协议书;中标通知书;投标函及投标函附录;专用合同条款;通用合同条款;技术标准和要求;图纸;已标价的工程量清单;经合同当事人双方确认构成合同的其他文件 。
在下列工作中,属于施工准备阶段工作的是( )。A招聘并培训生产人员B组织施工招标投标C征地、
在下列工作中,属于施工准备阶段工作的是( )。
A招聘并培训生产人员B组织施工招标投标
C征地、拆迁和平整场地D办理施工许可证
E组织设备、材料定货
正确答案:BCDE
根据《建筑工程施工质量验收统一标准》,属于检验批质量验收合格条件的有( )。
A、主控项目的质量经抽样检验合格
B、—般项目的质量经抽样检验合格
C、具有完整的质量验收记录
D、具有完整的施工操作依据
E、观感质量应符合要求
B、—般项目的质量经抽样检验合格
C、具有完整的质量验收记录
D、具有完整的施工操作依据
E、观感质量应符合要求
答案:A,B,C,D
解析:
考点:检验批质量验收。检验批质量验收合格的规定:(1)主控项目的质量经抽样检验均应合格。(2)一般项目的质量经抽样检验合格。当采用计数抽样,合格点率应符合有关专业验收规范的规定,且不得存在严重缺陷。(3)有完整的施工操作依据、质量验收记录。参见教材P144。@##
下列监理工程师在审批工程延期时应遵循的原则中,不正确的是( )。
A.合同条件
B.影响工期
C.施工方要求
D.实际情况
B.影响工期
C.施工方要求
D.实际情况
答案:C
解析:
监理工程师在审批工程延期时应遵循的原则如下:①合同条件;②影响工期;③实际情况。
管理行为要适中,掌握好度,既不应过火,也不应不足指的是质量管理体系有效运行要求的( )。
A、行为到位
B、适时管理
C、适中控制
D、全面贯彻
B、适时管理
C、适中控制
D、全面贯彻
答案:C
解析:
考点:质量管理体系的实施。所谓适中控制就是管理行为要适中,掌握好度,做到恰到好处,既不应过火,也不应不足。参见教材 P33。
某大型水闸工程,工程投资2亿元,工期24个月。发包人按照规定发布了监理招标文件,招标最高限价为480万元,评标办法为最低价中标。
在招投标及履行合同中发生了下列事件:
事件1:A监理公司和B监理公司拟组成联合体投标,A监理公司为牵头单位。
事件2:A监理公司和B监理公司经过成本核算,成本价为314万元。为了抢占市场,双方一致同意投标报价为240万元。最终A、B监理联合体以最低价中标。
事件3:A监理公司作为牵头单位与发包人签订了监理委托合同。
事件4:A、B监理联合体协议中明确:B监理公司只负责安全,工程发生安全事故与A监理公司无关。
事件5:监理过程中,A监理公司人员在巡视过程中发现大型塔吊机未安装起升高度限位器,A监理公司人员认为不属于自己的责任,因此未做任何指示。
事件6:因发包人供应的某批粗骨料含泥量过高,粒径也不满足要求,因此总监理工程师指示该批粗骨料不能用于工程。由于工期较紧,发包人要求总监理工程师同意使用该批骨料。
<1> 、指出事件1~事件6中的不妥之处,并说明理由。
<2> 、事件5中,A监理公司正确的做法应是什么?
在招投标及履行合同中发生了下列事件:
事件1:A监理公司和B监理公司拟组成联合体投标,A监理公司为牵头单位。
事件2:A监理公司和B监理公司经过成本核算,成本价为314万元。为了抢占市场,双方一致同意投标报价为240万元。最终A、B监理联合体以最低价中标。
事件3:A监理公司作为牵头单位与发包人签订了监理委托合同。
事件4:A、B监理联合体协议中明确:B监理公司只负责安全,工程发生安全事故与A监理公司无关。
事件5:监理过程中,A监理公司人员在巡视过程中发现大型塔吊机未安装起升高度限位器,A监理公司人员认为不属于自己的责任,因此未做任何指示。
事件6:因发包人供应的某批粗骨料含泥量过高,粒径也不满足要求,因此总监理工程师指示该批粗骨料不能用于工程。由于工期较紧,发包人要求总监理工程师同意使用该批骨料。
<1> 、指出事件1~事件6中的不妥之处,并说明理由。
<2> 、事件5中,A监理公司正确的做法应是什么?
答案:
解析:
1.事件1无不妥之处。
事件2不妥之处:A、B监理公司联合体低于成本价抢占市场、A、B监理联合体以最低价中标。理由:投标报价低于成本,评标委员会应该否决其投标。
事件3不妥之处:仅A监理公司与发包人签订了监理委托合同。理由:联合体中标的,联合体各方应当共同与项目法人签订监理合同。
事件4不妥之处:联合体协议内容不妥。理由:联合体双方应就中标项目向项目法人承担连带责任。
事件5不妥之处:A监理公司人员发现安全隐患,未做任何指示。理由:联合体双方应就中标项目向项目法人承担连带责任。监理单位在实施监理过程中,发现存在安全事故隐患的,应当要求被监理单位整改。
事件6不妥之处:发包人要求总监理工程师同意使用不合格原材料。理由:项目法人不得明示或者暗示监理单位违反法律法规和工程建设强制性标准,不得更改总监理工程师指令。
2. 发现存在安全事故隐患的A监理公司人员,应当要求被监理单位整改;情况严重的,应当要求被监理单位暂时停止施工,并及时报告项目法人。被监理单位拒不整改或者不停止施工的,监理单位应当及时向有关水行政主管部门或者流域管理机构报告。
事件2不妥之处:A、B监理公司联合体低于成本价抢占市场、A、B监理联合体以最低价中标。理由:投标报价低于成本,评标委员会应该否决其投标。
事件3不妥之处:仅A监理公司与发包人签订了监理委托合同。理由:联合体中标的,联合体各方应当共同与项目法人签订监理合同。
事件4不妥之处:联合体协议内容不妥。理由:联合体双方应就中标项目向项目法人承担连带责任。
事件5不妥之处:A监理公司人员发现安全隐患,未做任何指示。理由:联合体双方应就中标项目向项目法人承担连带责任。监理单位在实施监理过程中,发现存在安全事故隐患的,应当要求被监理单位整改。
事件6不妥之处:发包人要求总监理工程师同意使用不合格原材料。理由:项目法人不得明示或者暗示监理单位违反法律法规和工程建设强制性标准,不得更改总监理工程师指令。
2. 发现存在安全事故隐患的A监理公司人员,应当要求被监理单位整改;情况严重的,应当要求被监理单位暂时停止施工,并及时报告项目法人。被监理单位拒不整改或者不停止施工的,监理单位应当及时向有关水行政主管部门或者流域管理机构报告。
某水电站的大坝枢纽系统,包括拦河坝、拦河栅闸和隧洞进水口。拦河坝选定为闸坝结合式,由右岸泄洪闸和左岸溢流坝段组成。溢流堰上设置插板门抬高正常蓄水位,汛期辅助泄洪。20 年一遇以下洪水由泄洪闸下泄。当遭遇20 年一遇以上洪水时,启用插板门辅助泄洪。发包人与施工承包人根据《水利水电工程标准施工招标文件(2009 年版)》签订了施工承包合同,发包人和监理人签订了监理合同。开工时间为2016 年3 月15 日,工期36 个月。
【事件】
事件1:施工承包人的现场安全生产组织机构见下页图。
事件2:地下暗挖隧洞进水口长200m,底板高程2630.0m,孔口高8.2m,宽7.0m。施工过程中
施工承包人编制了专项施工方案。
事件3:2016 年10 月,新进场一批工人,施工承包人组织了对新进场工人的安全生产教育培
训。
事件4:按照施工进度计划,2018 年9 月的施工内容为闸门安装、围堰拆除。单扇闸门重量为
15t。施工承包人用于闸门安装的大型起重设备是向设备租赁公司租用的。
【问题】
1.根据事件1 中所示的现场安全生产组织机构,分析施工承包人现场安全技术交底层级。
2.根据事件2,简述该地下暗挖隧洞专项施工方案是实施控制程序。
3.根据事件3,简述施工承包人应该对新进场工人的安全生产培训主要形式及内容。
4.根据事件4,试识别2018 年9 月的重大危险源,并阐述监理人对大型起重设备的进场验收程序。
【事件】
事件1:施工承包人的现场安全生产组织机构见下页图。
事件2:地下暗挖隧洞进水口长200m,底板高程2630.0m,孔口高8.2m,宽7.0m。施工过程中
施工承包人编制了专项施工方案。
事件3:2016 年10 月,新进场一批工人,施工承包人组织了对新进场工人的安全生产教育培
训。
事件4:按照施工进度计划,2018 年9 月的施工内容为闸门安装、围堰拆除。单扇闸门重量为
15t。施工承包人用于闸门安装的大型起重设备是向设备租赁公司租用的。
【问题】
1.根据事件1 中所示的现场安全生产组织机构,分析施工承包人现场安全技术交底层级。
2.根据事件2,简述该地下暗挖隧洞专项施工方案是实施控制程序。
3.根据事件3,简述施工承包人应该对新进场工人的安全生产培训主要形式及内容。
4.根据事件4,试识别2018 年9 月的重大危险源,并阐述监理人对大型起重设备的进场验收程序。
答案:
解析:
问题1:
安全技术交底层级包括:
(1)工程开工前,项目总工程师应就工程概况、施工方法、施工工艺、施工程序、安全技术
措施和专项施工方案,向部门负责人、作业班组、现场班组、现场安全员、现场技术员进行安全技术交底。
(2)单项工程或专项施工方案施工前,项目总工程师应组织工程技术部负责人、安全环保部负责人、质量管理部负责人及相关作业班组、现场班组、现场安全员、现场技术员进行全面详细的安全技术交底。
(3)各工种施工前,技术人员应进行安全作业技术交底。
(4)每天施工前,班组长应向工人进行施工要求、作业环境的安全交底。
(5)交叉作业时,项目总工程师应根据工程进展情况定期向相关作业队和作业人员进行安全技术交底。
(6)施工过程中,施工条件或作业环境发生变化的,应补充交底,相同项目连续施工超过一个月或不连续重复施工的,应重新交底。
问题2:
隧洞专项施工方案实施程序如下:
(1) 专项施工方案应由施工单位技术负责人组织进行审核,经审核合格的,应由施工单位技术负责人签字确认。
(2) 施工单位还应当组织专家进行论证、审查。
(3) 由项目总监理工程师审核签字,并报项目法人备案。
(4) 施工单位应严格按照专项施工方案组织施工,不得擅自修改、调整专项施工方案。如因设计、结构、外部环境等因素发生变化确需修改的,修改后的专项施工方案应当重新组织专家进行论证、重新审核。
问题3:
施工单位对新进场的工人,必须进行公司、项目、班组三级安全教育培训,经考核合格后,方能允许上岗。三级安全教育培训应包括下列主要内容:
(1)公司安全教育培训:国家和地方有关安全生产法律、法规、规章、制度、标准、企业安全管理制度和劳动纪律、从业人员安全生产权利和义务等。
(2)项目安全教育培训:工地安全生产管理制度、安全职责和劳动纪律、个人防护用品的使用和维护、现场作业环境特点、不安全因素的识别和处理、事故防范等。
(3)班组安全教育培训:本工种的安全操作规程和技能、劳动纪律、安全作业与职业卫生要求、作业质量与安全标准、岗位之间衔接配合注意事项、危险点识别、事故防范和紧急避险方法等。
问题4:
闸门安装重大危险源为:闸门的起重吊装。
围堰拆除重大危险源为:围堰拆除。
监理人对大型起重设备的进场验收程序为:
(1)施工单位使用外租施工设施设备时,应签订租赁合同和安全协议书,明确出租方提供的施工设施设备应符合国家相关的技术标准和安全使用条件,确定双方的安全责任。
(2)具备资质的检验检测机构检验。
(3)施工承包单位、出租单位和安装单位共同进行验收。
(4)报监理单位验收。
(5)监理单位检査起重设备牌证、租赁合同和安全协议书、检验结果、验收文件。
(6)监理单位同意投入使用。
安全技术交底层级包括:
(1)工程开工前,项目总工程师应就工程概况、施工方法、施工工艺、施工程序、安全技术
措施和专项施工方案,向部门负责人、作业班组、现场班组、现场安全员、现场技术员进行安全技术交底。
(2)单项工程或专项施工方案施工前,项目总工程师应组织工程技术部负责人、安全环保部负责人、质量管理部负责人及相关作业班组、现场班组、现场安全员、现场技术员进行全面详细的安全技术交底。
(3)各工种施工前,技术人员应进行安全作业技术交底。
(4)每天施工前,班组长应向工人进行施工要求、作业环境的安全交底。
(5)交叉作业时,项目总工程师应根据工程进展情况定期向相关作业队和作业人员进行安全技术交底。
(6)施工过程中,施工条件或作业环境发生变化的,应补充交底,相同项目连续施工超过一个月或不连续重复施工的,应重新交底。
问题2:
隧洞专项施工方案实施程序如下:
(1) 专项施工方案应由施工单位技术负责人组织进行审核,经审核合格的,应由施工单位技术负责人签字确认。
(2) 施工单位还应当组织专家进行论证、审查。
(3) 由项目总监理工程师审核签字,并报项目法人备案。
(4) 施工单位应严格按照专项施工方案组织施工,不得擅自修改、调整专项施工方案。如因设计、结构、外部环境等因素发生变化确需修改的,修改后的专项施工方案应当重新组织专家进行论证、重新审核。
问题3:
施工单位对新进场的工人,必须进行公司、项目、班组三级安全教育培训,经考核合格后,方能允许上岗。三级安全教育培训应包括下列主要内容:
(1)公司安全教育培训:国家和地方有关安全生产法律、法规、规章、制度、标准、企业安全管理制度和劳动纪律、从业人员安全生产权利和义务等。
(2)项目安全教育培训:工地安全生产管理制度、安全职责和劳动纪律、个人防护用品的使用和维护、现场作业环境特点、不安全因素的识别和处理、事故防范等。
(3)班组安全教育培训:本工种的安全操作规程和技能、劳动纪律、安全作业与职业卫生要求、作业质量与安全标准、岗位之间衔接配合注意事项、危险点识别、事故防范和紧急避险方法等。
问题4:
闸门安装重大危险源为:闸门的起重吊装。
围堰拆除重大危险源为:围堰拆除。
监理人对大型起重设备的进场验收程序为:
(1)施工单位使用外租施工设施设备时,应签订租赁合同和安全协议书,明确出租方提供的施工设施设备应符合国家相关的技术标准和安全使用条件,确定双方的安全责任。
(2)具备资质的检验检测机构检验。
(3)施工承包单位、出租单位和安装单位共同进行验收。
(4)报监理单位验收。
(5)监理单位检査起重设备牌证、租赁合同和安全协议书、检验结果、验收文件。
(6)监理单位同意投入使用。
2021监理工程师考试试题及答案9篇 第4篇
某施工单位承担了某公路工程的施工任务,并与建设单位签订了该项目工程施工合同,签约合同价为3200万元人民币,合同工期28个月。工程未投保任何保险。某监理单位受建设单位委托承担了该项目的施工监理任务,并签订了监理合同。在工程施工过程中,遭受暴风雨不可抗力的袭击,造成了相应的损失。施工单位及时向监理工程师提出索赔通知,并附索赔有关的材料和证据。索赔通知中的基本要求如下:1、遭受暴风雨袭击系非施工单位原因造成的损失,故应由建设单位承担赔偿责任。2、给已建成部分工程造成破坏,损失26万元,应由建设单位承担修复的经济责任。3、该暴风雨灾害使施工单位人员8人受伤。处理伤病医疗费用和补偿金总计2.8万元,建设单位应给予补偿。4、施工单位进场的已投入使用的施工机械设备受到损坏,造成损失6万元;由于现场停工造成机械台班费损失2万元,工人窝工费4.8万元,建设单位应承担施工机械设备修复和停工的经济责任。5、该暴风雨灾害造成现场停工5天,要求合同工期顺延5天。6、由于工程被破坏,清理现场需费用2.5万元,应由建设单位支付。
【问题】2、不可抗力发生风险承担的原则是什么?如何处理施工单位提出的要求?
【问题】2、不可抗力发生风险承担的原则是什么?如何处理施工单位提出的要求?
答案:
解析:
2、(1)不可抗力风险承担责任的原则:①工程本身的损害由业主承担;②人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;③施工单位的机械设备损坏及停工损失,由施工单位承担;④工程所需清理、修复费用,由建设单位承担;⑤关键工作延误的工期可相应顺延。(2)按所提要求逐条处理如下:①经济损失按上述原则由双方分别承担,关键工作延误的工期应予顺延;②工程修复、重建26万元工程款由建设单位支付;③2.8万元的医疗费用和补偿金不予认可,由施工单位承担;④6万元的施工机械设备损坏费用、2万元的停工机械台班损失费用、4.8万元的人工窝工损失费用不予认可,由施工单位承担;⑤现场停工5天索赔应予以认可,可顺延合同工期5天;⑥清理现场2.5万元索赔应认可,由建设单位承担。
施工图审查机构对建设项目施工图进行审查后,应将技术性审查报告提交给( )。
A. 建设单位 B. 监理单位
C. 建设行政主管部门 D. 工程质量监督机构
A. 建设单位 B. 监理单位
C. 建设行政主管部门 D. 工程质量监督机构
答案:C
解析:
采用Partnering模式时,建设工程参与各方的资源共享、工程实施产生的效益共享。这里,资源和效益的含义()。
A.既包括有形的资源,也包括无形的效益
B.只包括有形的资源,不包括无形的效益
C.不包括有形的资源,但包括无形的效益
D.既不包括有形的资源,也不包括无形的效益
B.只包括有形的资源,不包括无形的效益
C.不包括有形的资源,但包括无形的效益
D.既不包括有形的资源,也不包括无形的效益
答案:A
解析:
2020版教材P198-201
本题考查重点是“2020版教材Partnering模式的要素”。
工程参建各方共享有形资源(如人力、机械设备等)和无形资源(如信息、知识等)、共享工程项目实施所产生的有形效益(如费用降低、质量提高等)和无形效益(如避免争议和诉讼的产生、工作积极性提高、承包单位社会信誉提高等) ;同时,工程项目参建各方共同分担工程的风险和采用2020版教材Partnering 模式所产生的相应费用。因此,本题的正确答案为A。
本题考查重点是“2020版教材Partnering模式的要素”。
工程参建各方共享有形资源(如人力、机械设备等)和无形资源(如信息、知识等)、共享工程项目实施所产生的有形效益(如费用降低、质量提高等)和无形效益(如避免争议和诉讼的产生、工作积极性提高、承包单位社会信誉提高等) ;同时,工程项目参建各方共同分担工程的风险和采用2020版教材Partnering 模式所产生的相应费用。因此,本题的正确答案为A。
关于投资收益率指标优劣的说法,正确的有( )。
A.经济意义明确、直观,计算简便
B.一定程度上反映了投资效果的优劣
C.考虑了资金时间价值
D.考虑了投资收益的时间因素
E.正常生产年份的选择比较困难
B.一定程度上反映了投资效果的优劣
C.考虑了资金时间价值
D.考虑了投资收益的时间因素
E.正常生产年份的选择比较困难
答案:A,B,E
解析:
投资收益率指标的优点与不足。投资收益率指标的经济意义明确、直观,计算简便,在一定程度上反映了投资效果的优劣,可适用于各种投资规模。投资收益率指标的不足是,没有考虑投资收益的时间因素,忽视了资金具有时间价值的属性;正常生产年份的选择比较困难,正常生产年份选定带有一定的不确定性和人为因素。因此,以投资收益率指标作为主要的决策依据不太可靠。
某工程,建设单位通过招标与甲施工单位签订了土建工程施工合同,包括A~I共9项工作,合同工期200天;与乙施工单位签订了设备安装施工合同,包括P、Q共2项工作,合同工期70天。
经甲乙双方协调,并经项目监理机构批准的施工进度计划如图2014-5-1所示。
工程施工过程中发生如下事件:
事件1:工作B、C和H均需使用土方施工机械,由于机械调配原因,施工单位仅安排一台土方施工机械进行工作B、C和H的施工作业。
图2014-5-1 施工进度计划
事件2:甲施工单位施工的设备基础(工作F)验收时,项目监理机构发现设备基础预埋件位置与运抵施工现场待安装的设备尺寸不一致。经查,是因设计单位原因所致。设计单位修改了设备基础设计图纸并按程序进行了审批与会签,甲施工单位按照变更后的设计图纸进行了返工处理,发生费用5万元。处理该变更用时20天。甲施工单位在合同约定的时限内通过项目监理机构向建设单位提出了费用补偿5万元和工程延期20天的要求。
事件3:受到事件2的影响,乙施工单位窝工损失2万元。乙施工单位在合同约定的时限内通过项目监理机构向建设单位提出了费用补偿2万元和工程延期20天的要求。
事件4:工作G经项目监理机构验收后进行了覆盖,项目监理机构又对工作G的施工质量提出复验要求,甲施工单位不同意复验,项目监理机构坚持要求复验,甲施工单位进行剥离后,复验结果表明工程质量合格。
【问题】
1.事件1中,在不改变施工总工期和各项工作工艺关系的前提下,甲施工单位应如何安排B、C和H三项工作的施工顺序?为完成B、C和H三项工作,土方施工机械在施工现场的最少闲置时间是多少天?
2.写出事件2中项目监理机构处理该设计变更的程序。
3.事件2中,项目监理机构是否应批准甲施工单位提出的费用补偿和工程延期要求?分别说明理由。
4.事件3中,项目监理机构是否应批准乙施工单位提出的费用补偿和工程延期要求?分别说明理由。
5.事件4中,甲施工单位和项目监理机构的做法是否妥当?分别说明理由。
经甲乙双方协调,并经项目监理机构批准的施工进度计划如图2014-5-1所示。
工程施工过程中发生如下事件:
事件1:工作B、C和H均需使用土方施工机械,由于机械调配原因,施工单位仅安排一台土方施工机械进行工作B、C和H的施工作业。
图2014-5-1 施工进度计划
事件2:甲施工单位施工的设备基础(工作F)验收时,项目监理机构发现设备基础预埋件位置与运抵施工现场待安装的设备尺寸不一致。经查,是因设计单位原因所致。设计单位修改了设备基础设计图纸并按程序进行了审批与会签,甲施工单位按照变更后的设计图纸进行了返工处理,发生费用5万元。处理该变更用时20天。甲施工单位在合同约定的时限内通过项目监理机构向建设单位提出了费用补偿5万元和工程延期20天的要求。
事件3:受到事件2的影响,乙施工单位窝工损失2万元。乙施工单位在合同约定的时限内通过项目监理机构向建设单位提出了费用补偿2万元和工程延期20天的要求。
事件4:工作G经项目监理机构验收后进行了覆盖,项目监理机构又对工作G的施工质量提出复验要求,甲施工单位不同意复验,项目监理机构坚持要求复验,甲施工单位进行剥离后,复验结果表明工程质量合格。
【问题】
1.事件1中,在不改变施工总工期和各项工作工艺关系的前提下,甲施工单位应如何安排B、C和H三项工作的施工顺序?为完成B、C和H三项工作,土方施工机械在施工现场的最少闲置时间是多少天?
2.写出事件2中项目监理机构处理该设计变更的程序。
3.事件2中,项目监理机构是否应批准甲施工单位提出的费用补偿和工程延期要求?分别说明理由。
4.事件3中,项目监理机构是否应批准乙施工单位提出的费用补偿和工程延期要求?分别说明理由。
5.事件4中,甲施工单位和项目监理机构的做法是否妥当?分别说明理由。
答案:
解析:
『正确答案』
1.主要考核考生对工程网络计划中工作时间参数(特别是机动时间)的掌握程度。
事件1中:
(1)施工顺序:C→B→H;
(2)土方施工机械最少闲置时间是10天。
2.主要考核考生对项目监理机构处理设计变更的程序的掌握程度。
事件2中,项目监理机构处理设计变更的程序:
(1)对变更费用和工期影响作出评估;
(2)与建设单位、施工单位共同协商确定费用及工期变化;
(3)会签《工程变更单》;
(4)监督甲施工单位返工处理。
3.主要考核考生对基于工程网络计划的费用补偿和工程延期分析方法和处理原则的掌握程度。
事件2中:
(1)项目监理机构应批准费用补偿5万元;理由:返工处理费用是由非甲施工单位原因造成的。
(2)项目监理机构不应批准工程延期20天(或:应批准工程延期10天);理由:工作F的工作时间增加是由非甲施工单位原因造成的,但工作F有10天的总时差(只影响工期10天),故应批准工程延期10天。
4.主要考核考生对多个施工单位情景下费用补偿和工程延期处理原则的掌握程度。
事件3中:
(1)项目监理机构应批准费用补偿2万元;理由:窝工损失是由甲施工单位(非乙施工单位)原因造成的。
(2)项目监理机构不应批准工程延期20天(或:应批准工程延期10天);理由:工作F的工作时间增加20天,但只影响工作P晚开始10天,故应批准工程延期10天。
5.主要考核考生对工程质量复验程序及结果处理原则的掌握程度。
事件4中:
(1)甲施工单位的做法不妥;理由:甲施工单位不得拒绝项目监理机构的复验要求。
(2)项目监理机构的做法妥当;理由:项目监理机构对隐蔽工程质量有疑问时,应坚持进行剥离复验。
1.主要考核考生对工程网络计划中工作时间参数(特别是机动时间)的掌握程度。
事件1中:
(1)施工顺序:C→B→H;
(2)土方施工机械最少闲置时间是10天。
2.主要考核考生对项目监理机构处理设计变更的程序的掌握程度。
事件2中,项目监理机构处理设计变更的程序:
(1)对变更费用和工期影响作出评估;
(2)与建设单位、施工单位共同协商确定费用及工期变化;
(3)会签《工程变更单》;
(4)监督甲施工单位返工处理。
3.主要考核考生对基于工程网络计划的费用补偿和工程延期分析方法和处理原则的掌握程度。
事件2中:
(1)项目监理机构应批准费用补偿5万元;理由:返工处理费用是由非甲施工单位原因造成的。
(2)项目监理机构不应批准工程延期20天(或:应批准工程延期10天);理由:工作F的工作时间增加是由非甲施工单位原因造成的,但工作F有10天的总时差(只影响工期10天),故应批准工程延期10天。
4.主要考核考生对多个施工单位情景下费用补偿和工程延期处理原则的掌握程度。
事件3中:
(1)项目监理机构应批准费用补偿2万元;理由:窝工损失是由甲施工单位(非乙施工单位)原因造成的。
(2)项目监理机构不应批准工程延期20天(或:应批准工程延期10天);理由:工作F的工作时间增加20天,但只影响工作P晚开始10天,故应批准工程延期10天。
5.主要考核考生对工程质量复验程序及结果处理原则的掌握程度。
事件4中:
(1)甲施工单位的做法不妥;理由:甲施工单位不得拒绝项目监理机构的复验要求。
(2)项目监理机构的做法妥当;理由:项目监理机构对隐蔽工程质量有疑问时,应坚持进行剥离复验。
在工程网络计划中,某项工作的最早完成时间与其紧后工作的最早开始时间之间的差值称为这两项工作之间的()。
A.时间间隔
B.间隔时间
C.时差
D.时距
B.间隔时间
C.时差
D.时距
答案:A
解析:
时间间隔指本工作的最早完成时间与其紧后工作最早开始时间之间可能存在的差值
某高速公路工程项目实施过程中发生以下事件:
事件1:该工程开挖土石方工程量为60万m3,综合单价25元/m3,合同条款中规定,若实际工程量超出或少于工程量表中规定之工程量的25%以上时,则综合单价每立方米相应增减3元。在施工过程中,由于地基淤泥夹层增厚,开挖量加大,使土石方工程量达80万m3,结算中对工程价款作了相应调整。
事件2:施工单位进场后进行施工准备,开工前向监理提交了施工组织设计和基础工程施工方案。监理工程师审核后,分析了施工方案可能出现的后果,提出了修改意见,然后以书面形式回复施工单位并报业主。
事件3:其中隧道工程在一煤矿附近施工,施工中承包人指出,因业主提供的参考资料有误,瓦斯提前出现,并据此擅自停工,要求业主赔偿因停工造成的损失。
问题:
1.事件1中:
(1)本工程工程量的变更仅是由于工程量清单中对工程量估计不足,此类简单增加不需要监理工程师发布变更指令。是否正确?
(2)根据合同条文规定,变更后新的土石方综合单价应为多少元每立方米。
(3)计算原合同土石方开挖综合单价及增加工程量后,新的土石方开挖综合单价,计算完成开挖任务的工程价款。
2.事件2中:
(1)施工单位认为监理方建议合理,同意修改原施工方案,提交新施工方案,同时申请开工,监理方应如何按程序办?
(2)开工后,监理工程师发现施工单位并没有按新施工方案进行施工,现场组织不力,监理工程师应如何执行合同?
(3)施工单位坚持按原施工方案进行施工,施工质量明显不符合规范要求,此时监理工程师应如何行使权利,处理问题?
事件3中:承包人提出的索赔成立否?为什么?
事件1:该工程开挖土石方工程量为60万m3,综合单价25元/m3,合同条款中规定,若实际工程量超出或少于工程量表中规定之工程量的25%以上时,则综合单价每立方米相应增减3元。在施工过程中,由于地基淤泥夹层增厚,开挖量加大,使土石方工程量达80万m3,结算中对工程价款作了相应调整。
事件2:施工单位进场后进行施工准备,开工前向监理提交了施工组织设计和基础工程施工方案。监理工程师审核后,分析了施工方案可能出现的后果,提出了修改意见,然后以书面形式回复施工单位并报业主。
事件3:其中隧道工程在一煤矿附近施工,施工中承包人指出,因业主提供的参考资料有误,瓦斯提前出现,并据此擅自停工,要求业主赔偿因停工造成的损失。
问题:
1.事件1中:
(1)本工程工程量的变更仅是由于工程量清单中对工程量估计不足,此类简单增加不需要监理工程师发布变更指令。是否正确?
(2)根据合同条文规定,变更后新的土石方综合单价应为多少元每立方米。
(3)计算原合同土石方开挖综合单价及增加工程量后,新的土石方开挖综合单价,计算完成开挖任务的工程价款。
2.事件2中:
(1)施工单位认为监理方建议合理,同意修改原施工方案,提交新施工方案,同时申请开工,监理方应如何按程序办?
(2)开工后,监理工程师发现施工单位并没有按新施工方案进行施工,现场组织不力,监理工程师应如何执行合同?
(3)施工单位坚持按原施工方案进行施工,施工质量明显不符合规范要求,此时监理工程师应如何行使权利,处理问题?
事件3中:承包人提出的索赔成立否?为什么?
答案:
解析:
1.事件1中:
(1)正确。
(2)22元/m3。
(3)按原合同单价计算的工程量及价款:
工程量=60×(1+25%) =75(万m3)
价款=75×25=1875(万元)
按计算价计算的工程量及价款:
工程量=80-75=5(万m3)
价款=5×22=110(万元)
总价款的计算:
总价款=1875+110=1985(万元)
2.事件2中:
(1)监理方进行监理的程序为:
①监理工程师检查施工单位的施工准备情况,是否已具备开工条件;
②若已具备开工条件,报业主同意后,总监理工程师发布开工令。
(2)监理工程师执行合同的程序为:
①监理工程师发监理通知,要求施工单位按新施工方案施工,避免出现施工质量问题;
②向业主报告,召开现场协调会,要求施工单位整改,发备忘录。
(3)监理工程师行使权利,处理问题的程序为:
①报经业主同意,总监理工程师签发停工令,要求施工单位进行整改;
②监督、检查施工单位的整改情况;
③整改完成后,由施工单位提交复工申请,经监理工程师核查确认后,由总监理工程师签发复工令;
④对拒不整改者,监理工程师可向业主提出报告,指令施工单位调换有关人员。
2.事件3中:
根据案例分析,承包人提出的索赔不成立。
因为:(1)招标文件中载明,业主提供的水文、地质、气象等参考资料并不构成合同文件的一部分,承包人应对自己就上述资料的解释、推论和应用负责。
(2)根据合同通用条款11条的规定,承包人进行了现场考察,已对现场的地形地貌和特征,包括地表以下的情况在费用和时间方面的可行性感到满意。
(3)招标文件中已载明并经过现场考察证实,该隧道施工确实处于一煤矿附近,因而瓦斯的出现不是一个有经验的承包人所无法预见到的(合同通用条款12条),不符合《合同法》所指的不可抗力,即不能预见,不能避免,不能克服的客观情况。
(4)没有监理工程师的指示,承包人擅自停工造成的损失与损害应由承包人自负。
(1)正确。
(2)22元/m3。
(3)按原合同单价计算的工程量及价款:
工程量=60×(1+25%) =75(万m3)
价款=75×25=1875(万元)
按计算价计算的工程量及价款:
工程量=80-75=5(万m3)
价款=5×22=110(万元)
总价款的计算:
总价款=1875+110=1985(万元)
2.事件2中:
(1)监理方进行监理的程序为:
①监理工程师检查施工单位的施工准备情况,是否已具备开工条件;
②若已具备开工条件,报业主同意后,总监理工程师发布开工令。
(2)监理工程师执行合同的程序为:
①监理工程师发监理通知,要求施工单位按新施工方案施工,避免出现施工质量问题;
②向业主报告,召开现场协调会,要求施工单位整改,发备忘录。
(3)监理工程师行使权利,处理问题的程序为:
①报经业主同意,总监理工程师签发停工令,要求施工单位进行整改;
②监督、检查施工单位的整改情况;
③整改完成后,由施工单位提交复工申请,经监理工程师核查确认后,由总监理工程师签发复工令;
④对拒不整改者,监理工程师可向业主提出报告,指令施工单位调换有关人员。
2.事件3中:
根据案例分析,承包人提出的索赔不成立。
因为:(1)招标文件中载明,业主提供的水文、地质、气象等参考资料并不构成合同文件的一部分,承包人应对自己就上述资料的解释、推论和应用负责。
(2)根据合同通用条款11条的规定,承包人进行了现场考察,已对现场的地形地貌和特征,包括地表以下的情况在费用和时间方面的可行性感到满意。
(3)招标文件中已载明并经过现场考察证实,该隧道施工确实处于一煤矿附近,因而瓦斯的出现不是一个有经验的承包人所无法预见到的(合同通用条款12条),不符合《合同法》所指的不可抗力,即不能预见,不能避免,不能克服的客观情况。
(4)没有监理工程师的指示,承包人擅自停工造成的损失与损害应由承包人自负。
质量管理体系应是一个由组织结构、程序、( )和资源构成的有机的整体。
A.方法
B.计划
C.过程
D.改进
B.计划
C.过程
D.改进
答案:C
解析:
2020版教材P26-42
质量管理体系应是一个由组织结构、程序、过程和资源构成的有机的整体。
质量管理体系应是一个由组织结构、程序、过程和资源构成的有机的整体。
2021监理工程师考试试题及答案9篇 第5篇
某工程,实施过程中发生如下事件:
事件1:总监理工程师组建的项目监理机构组织形式如图1-1所示。
事件2:在第一次工地会议上,总监理工程师提出以下两方面要求,一是签发工程暂停令的情形包括:①建设单位要求暂停施工的;②施工单位拒绝项目监理机构管理的;③施工单位采用不适当的施工工艺或施工不当,造成工程质量不合格的。二是签发监理通知单的情形包括:①施工单位违反工程建设强制性标准的;②施工存在重大质量、安全事故隐患的。
事件3:专业监理工程师编写的深基坑工程监理实施细则主要内容包括:专业工程特点、监理工作方法及措施。
1、指出图1-1所示项目监理机构组织形式属哪种类型。
2、指出事件2中签提供高端面授精华视频发工程暂停令和监理通知单情形的不妥项,并写出正确做法
3、写出总监理工程师应及时签发工程暂停令的情况
4、写出事件3中监理实施细则还应包括的内容。
事件1:总监理工程师组建的项目监理机构组织形式如图1-1所示。
事件2:在第一次工地会议上,总监理工程师提出以下两方面要求,一是签发工程暂停令的情形包括:①建设单位要求暂停施工的;②施工单位拒绝项目监理机构管理的;③施工单位采用不适当的施工工艺或施工不当,造成工程质量不合格的。二是签发监理通知单的情形包括:①施工单位违反工程建设强制性标准的;②施工存在重大质量、安全事故隐患的。
事件3:专业监理工程师编写的深基坑工程监理实施细则主要内容包括:专业工程特点、监理工作方法及措施。
1、指出图1-1所示项目监理机构组织形式属哪种类型。
2、指出事件2中签提供高端面授精华视频发工程暂停令和监理通知单情形的不妥项,并写出正确做法
3、写出总监理工程师应及时签发工程暂停令的情况
4、写出事件3中监理实施细则还应包括的内容。
答案:
解析:
1.事件1中,图1-1所示项目监理机构组织形式属直线职能制。
2.事件2中,签发工程暂停令的不妥项有:
第①项。正确做法:建设单位要求暂停施工且工程需要暂停施工的。
第③项。正确做法:项目监理机构应签发监理通知单。
签发监理通知单的不妥项有:
第①项不妥。正确做法:应签发工程暂停令。
第②项不妥。正确做法:应签发工程暂停令。
3.(1)建设单位要求暂停施工且工程需要暂停施工的。
(2)施工单位未经批准擅自施工或拒绝项目监理机构管理的。
(3)施工单位末按审查通过的工程设计文件施工的。
(4)违反工程建设强制性标准的。
(5)施工存在重大质量、安全事故隐患或发生质量、安全事故的。
4.事件3中,监理实施细则还应包括的内容有:监理工作流程;监理工作要点(或重点)。
2.事件2中,签发工程暂停令的不妥项有:
第①项。正确做法:建设单位要求暂停施工且工程需要暂停施工的。
第③项。正确做法:项目监理机构应签发监理通知单。
签发监理通知单的不妥项有:
第①项不妥。正确做法:应签发工程暂停令。
第②项不妥。正确做法:应签发工程暂停令。
3.(1)建设单位要求暂停施工且工程需要暂停施工的。
(2)施工单位未经批准擅自施工或拒绝项目监理机构管理的。
(3)施工单位末按审查通过的工程设计文件施工的。
(4)违反工程建设强制性标准的。
(5)施工存在重大质量、安全事故隐患或发生质量、安全事故的。
4.事件3中,监理实施细则还应包括的内容有:监理工作流程;监理工作要点(或重点)。
招标人对施工投标保函的正确处理方式是( )。
A.未中标的投标人不退还
B.中标的投标人在中标的同时退还
C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还
D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还
正确答案:C
根据《担保法》,关于质押的说法,正确的有()
A、出质人只能是债务人
B、存款单可以用于质押
C、质押必须转移财产占有
D、质押必须通过约定建立
E、建筑物可以用于质押
B、存款单可以用于质押
C、质押必须转移财产占有
D、质押必须通过约定建立
E、建筑物可以用于质押
答案:B,C,D
解析:
质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有,用以担保债权履行的担保。质押后,当债务人不能履行债务时,债权人依法有权就该动产或权利优先得到清偿。债务人或者第三人为出质人,债权人为质权人,移交的动产或权利为质物。质权是一种约定的担保物权,以转移占有为特征。质押可分为动产质押和权利质押。存款单质押属于权利质押。
从确定建设工程投资的依据看,编制估算指标的直接基础是()。
A.概算定额
B.预算定额
C.工程量清单
D.施工定额
B.预算定额
C.工程量清单
D.施工定额
答案:A
解析:
建设工程项目投资的确定依据繁多,关系复杂。在不同的建设阶段有不同的确定依据,且互为基础 和指导,互相影响(下图)。如预算定额是概算定额(指标)编制的基础,概算定额(指标)又是估算指标编 制的基础;反过来,估算指标又控制概算定额(指标)的水平,概算定额(指标)又控制预算定额的水平。
根据《建设工程监理规范》(GB/T 50319-2013),下列监理文件资料中,需要由总监理工程师签字并加盖执业印章的是( )。
A.工程款支付证书
B.监理通知单
C.旁站记录
D.监理报告
B.监理通知单
C.旁站记录
D.监理报告
答案:A
解析:
本题考查的是建设工程监理基本表式及其应用说明。工程款支付证书需要由总监理工程师签字并加盖执业印章。
注册监理工程师的权利有( )。
A.对本人执业活动进行解释和辩护
B.努力提高执业水准
C.获得相应的劳动报酬
D.执行技术标准规范
E.使用本人的注册证书
B.努力提高执业水准
C.获得相应的劳动报酬
D.执行技术标准规范
E.使用本人的注册证书
答案:A,C,E
解析:
考点:“注册监理工程师执业”。注册监理工程师享有下列权利:①使用注册监理工程师称谓;②在规定范围内从事执业活动;③依据本人能力从事相应的执业活动;④保管和使用本人的注册证书和执业印章;⑤对本人执业活动进行解释和辩护;⑥接受继续教育;⑦获得相应的劳动报酬;⑧对侵犯本人权利的行为进行申诉。所以,选项A、C、E符合题意。选项B、D均属于监理工程师的义务。因此,本题的正确答案为ACE。
某投资项目的净现金流量及累计净现金流量如下表所示,则该投资项目的静态投资回收期是()年。
A.5.25
B.5.33
C.5.50
D.5.66
B.5.33
C.5.50
D.5.66
答案:B
解析:
Pt =6-1+|-200|/600 =5.33
(2019年)某新建项目,建设期2年,第1年向银行借款2000万元,第2年向银行借款3000万元,年利率为6%,则该项目估算的建设期利息为( )万元。
A.213.6
B.247.2
]C.273.6
D.427.2
B.247.2
]C.273.6
D.427.2
答案:C
解析:
本题考查的是建设期利息。第1年应计利息=2000/2×6%=60(万元);第2年应计利息=(2000+60+3000/2)×6%=213.6(万元);建设期贷款利息=60+213.6=273.6(万元)。
2021监理工程师考试试题及答案9篇 第6篇
按照FIDIC的《施工合同条件》规定,工程施工的竣工日可能为()
A、工程师颁发接收证书之日
B、实际通过竣工检验之日
C、接收证书中确认的工程竣工之日
D、工程实际移交之日
E、业主提前占用工程之日
B、实际通过竣工检验之日
C、接收证书中确认的工程竣工之日
D、工程实际移交之日
E、业主提前占用工程之日
答案:C,E
解析:
工程接收证书颁发后,不仅表明承包商对该部分工程的施工义务已经完成,而且对工程照管的责任也转移给业主。工程施工的竣工日以此日期为准。但是当业主提前占用工程时,工程师应及时颁发工程接收证书,并确认业主占用日为竣工日。提前占用或使用表明该部分工程已达到竣工要求,对工程照管责任也相应转移给业主,但承包商对该部分工程的施工质量缺陷仍负有责任。当因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验时,工程师应以本该进行竣工检验日签发工程接收证书,将这部分工程移交给业主照管和使用。
承包商可索赔的人工费包括()
A、特殊恶劣气候导致的人员窝工费
B、法定增长的人工费
C、设计变更导致的人员窝工费
D、因雨季停工后加班增加的人工费
E、完成额外工作增加的人工费
B、法定增长的人工费
C、设计变更导致的人员窝工费
D、因雨季停工后加班增加的人工费
E、完成额外工作增加的人工费
答案:B,C,E
解析:
A项,特殊恶劣气候导致的只赔工期;D项,是一个有经验的承包商能合理预见的。
质量管理体系是相互关联和相互作用的子系统所组成的复合系统,包括( )。
A.程序
B.计划
C.过程
D.资源
E.组织结构
B.计划
C.过程
D.资源
E.组织结构
答案:A,C,D,E
解析:
相互关联和相互作用的子系统组成的复合系统,包括:组织结构、程序、过程、资源。
职工意外伤害险保险人在保险期间内给付保险金的下列做法中正确的是()。
A.被保险人在施工工作时遭受意外伤害,并自意外伤害发生之日起180日内因该事故死亡的,保险人按保险金额一定比例给付死亡保险金
B.被保险人在施工工作时遭受意外伤害,并自意外伤害发生之日起下落不明的,保险人按保险金额给付身故保险金
C.被保险人在施工工作时遭受意外伤害,自意外伤害事故发生之日起180日内因该事故造成保险合同所列残疾程度之一的,保险人按保险金额一定比例给付残疾保险金
D.至第180日治疗仍未结束的,保险人根据第180日次日的身体情况所作残疾鉴定给付残疾保险金
E.对于在酒后驾驶期间遭受意外伤害导致身故.残疾的被保险人,保险人不承担给付保险金责任
B.被保险人在施工工作时遭受意外伤害,并自意外伤害发生之日起下落不明的,保险人按保险金额给付身故保险金
C.被保险人在施工工作时遭受意外伤害,自意外伤害事故发生之日起180日内因该事故造成保险合同所列残疾程度之一的,保险人按保险金额一定比例给付残疾保险金
D.至第180日治疗仍未结束的,保险人根据第180日次日的身体情况所作残疾鉴定给付残疾保险金
E.对于在酒后驾驶期间遭受意外伤害导致身故.残疾的被保险人,保险人不承担给付保险金责任
答案:C,E
解析:
被保险人自意外伤害发生之日起 180 日内因该事故死亡的,保险人按保险金额给付死亡保险金。被保险人因遭受意外伤害事故且自该事故发生日起下落不明,后经人民法院宣告死亡的,保险人按保险金额给付身故保险金。如第 180 日治疗仍未结束的,按第 180 日的身体情况进行残疾鉴定,并据此给付残疾保险金。
采用排列图法进行工程质量控制统计分析,考虑 a~f 这 6 种影响因素,影响频数分别为:a 为 350,b为 30,c 为 100,d 为 70,e 为 400,f 为 50。下列说法正确的有( )。
A、a 因素是次要因素
B、b 因素是一般因素
C、c 因素是次要因素
D、d 因素是次要因素
E、e 因素是主要因素
B、b 因素是一般因素
C、c 因素是次要因素
D、d 因素是次要因素
E、e 因素是主要因素
答案:B,C,E
解析:
本题考查的是工程质量统计分析方法。根据影响频数,可以计算出影响频率:a 为 35%,b为 3%,c 为 10%,d 为 7%,e 为 40%,f 为 5%;按照影响程度大小从大到小依次排列:e 为 40%,a为 35%,c 为 10%,d 为 7%,f 为 5%,b 为 3%;计算累计频率:e 为 40%,a 为 75%,c 为 85%,d 为92%,f 为 97%,b 为 100%。e、a 两因素在(0%~80%)这个区间内,属于主要因素;c 因素在(80%~90%)这个区间内,属于次要因素;d、f、b 三因素在(90%~100%)这个区间内,属于一般因素。参见教材 P65。
钢筋混凝土桥梁加固方法,描述错误的是()
A.预应力加固法。对于提高构件强度、控制裂缝和变形的作用较好
B.在桥下净空和墩台基础受力许可的条件下,采用在梁(板)底下加八字支撑加同法
C.粘贴钢板加固法。是普遍采用的方法,钢板与原结构必须可靠连接,并作防锈处理。
D.用于加强构件,应验算在加大截面时,自重也不相应增加的受力计算。
B.在桥下净空和墩台基础受力许可的条件下,采用在梁(板)底下加八字支撑加同法
C.粘贴钢板加固法。是普遍采用的方法,钢板与原结构必须可靠连接,并作防锈处理。
D.用于加强构件,应验算在加大截面时,自重也不相应增加的受力计算。
答案:D
解析:
钢筋混凝土桥梁加固方法
(1)浇筑钢筋混凝土加大截面加固法。用于加强构件,应验算在加大截面时,自重也相应增加的受力计算。
(2)增加钢筋加固法。用于加强构件,常与上方法共同使用。
(3)粘贴钢板加固法。是普遍采用的方法,钢板与原结构必须可靠连接,并作防锈处理。
(4)粘贴碳纤维、特种玻璃纤维加固法。主要用于提高构件抗弯承载力。使用此法加固几乎不增加原结构自重。
(5)预应力加固法。对于提高构件强度、控制裂缝和变形的作用较好。
(6)改变梁体截面形式加固法。一般是将开口的T形截面或H形截面转换成箱形截面。
(7)增加横隔板加固法。用于无中横隔或少中横隔梁的加固,可增加桥梁整体刚度、调整荷载横向分配。
(8)在桥下净空和墩台基础受力许可的条件下,采用在梁(板)底下加八字支撑加同法。
(9)桥梁结构由简支变连续加固法。
(10)当支座设置不当造成梁体受力恶化时,可采用调整支座高程的加固方法。
(11)更换主梁加固法。
(1)浇筑钢筋混凝土加大截面加固法。用于加强构件,应验算在加大截面时,自重也相应增加的受力计算。
(2)增加钢筋加固法。用于加强构件,常与上方法共同使用。
(3)粘贴钢板加固法。是普遍采用的方法,钢板与原结构必须可靠连接,并作防锈处理。
(4)粘贴碳纤维、特种玻璃纤维加固法。主要用于提高构件抗弯承载力。使用此法加固几乎不增加原结构自重。
(5)预应力加固法。对于提高构件强度、控制裂缝和变形的作用较好。
(6)改变梁体截面形式加固法。一般是将开口的T形截面或H形截面转换成箱形截面。
(7)增加横隔板加固法。用于无中横隔或少中横隔梁的加固,可增加桥梁整体刚度、调整荷载横向分配。
(8)在桥下净空和墩台基础受力许可的条件下,采用在梁(板)底下加八字支撑加同法。
(9)桥梁结构由简支变连续加固法。
(10)当支座设置不当造成梁体受力恶化时,可采用调整支座高程的加固方法。
(11)更换主梁加固法。
总进度纲要的主要内容包括()。
A.项目施工的总体方案
B.总进度规划
C.各子系统进度规划
D.确定里程碑事件的计划进度目标
E.总进度目标实现的条件和应采取的措施
B.总进度规划
C.各子系统进度规划
D.确定里程碑事件的计划进度目标
E.总进度目标实现的条件和应采取的措施
答案:B,C,D,E
解析:
下列有关建设工程监理的内容中,表述正确的有()。
A.在工程建设中,工程监理人员利用自己的知识、技能和经验以及必要的试验、检测手段,为建设单位提供管理和技术服务
B.工程监理单位具有工程建设重大问题的决策权
C.工程监理单位的服务对象是建设单位
D.要求监理单位“应积累丰富的技术、经济资料和数据”,这是监理性质中“服务性”的要求
E.独立是工程监理单位公平地实施监理的基本前提
B.工程监理单位具有工程建设重大问题的决策权
C.工程监理单位的服务对象是建设单位
D.要求监理单位“应积累丰富的技术、经济资料和数据”,这是监理性质中“服务性”的要求
E.独立是工程监理单位公平地实施监理的基本前提
答案:A,C,E
解析:
2020版教材P1-3
B选项错,工程监理单位不具有工程建设重大问题的决策权。
D选项错,正确的表述应为“要求监理单位应积累丰富的技术、经济资料和数据,这是监理性质中科学性的要求”。
B选项错,工程监理单位不具有工程建设重大问题的决策权。
D选项错,正确的表述应为“要求监理单位应积累丰富的技术、经济资料和数据,这是监理性质中科学性的要求”。
2021监理工程师考试试题及答案9篇 第7篇
在大型工程设备采购招标中,关于交货期的描述,正确的有( )。
A、约定交付期间的,出卖人可以在该交付期间内的任何时间交付
B、如果交货时间不能接受,视为非响应投标
C、提前交货不考虑降低评标价
D、不允许交货时间与招标文件要求的时间有一定的偏差
E、依据投标文件偏差表中提供的分期和全部交货的时间,评定是否可以接受
B、如果交货时间不能接受,视为非响应投标
C、提前交货不考虑降低评标价
D、不允许交货时间与招标文件要求的时间有一定的偏差
E、依据投标文件偏差表中提供的分期和全部交货的时间,评定是否可以接受
答案:A,B,C,E
解析:
考点:详细评审。选项 D,允许交货时间与招标文件要求的时间有一定的偏差。参见教材 P57
( )是质量控制统计分析方法中最基本的一种方法,其他统计方法一般都要与其配合使用。
A.排列图法
B.分层法
C.控制图法
D.直方图法
B.分层法
C.控制图法
D.直方图法
答案:B
解析:
分层法是质量控制统计分析方法中最基本的一种方法。其他统计方法一般都要与分层法配合使用,如排列图法、直方图法、控制图法、相关图法等,常常是首先利用分层法将原始数据分门别类,然后再进行统计分析的。
建设工程监理规划是开展工程监理活动的纲领性文件,当进一步收集建设工程监理有关资料后,监理单位应( )。
A.确定项目总监理工程师
B.成立项目监理机构
C.规范化地开展监理工作
D.编制监理规划及监理实施细则
B.成立项目监理机构
C.规范化地开展监理工作
D.编制监理规划及监理实施细则
答案:D
解析:
考点:“建设工程监理实施程序”。建设工程监理实施程序包括:①组建项目监理机构;②进一步收集建设工程监理有关资料;③编制监理规划及监理实施细则;④规范化地开展监理工作;⑤参与工程竣工验收;⑥向建设单位提交建设工程监理文件资料。建设工程监理工作完成后,项目监理机构应向建设单位提交:工程变更资料、监理指令性文件、各类签证等文件资料;⑦进行监理工作总结。因此,本题的正确答案为D。
监理单位受业主的委托进行建设工程设计监理时,应()。
A.确定设计委托方式及设计合同形式
B.编制指导性施工总进度计划并控制其实施
C.落实项目监理机构中专门负责设计进度控制的人员
D.建立健全设计技术经济定额及设计工作责任制
正确答案:C
(2011年)监理规划中质量控制的组织措施包括( )。
A.严格质量检查与监督
B.拒付不合格工程的款项
C.落实质量控制责任
D.完善监理人员职责分工
E.制定质量监督管理制度
B.拒付不合格工程的款项
C.落实质量控制责任
D.完善监理人员职责分工
E.制定质量监督管理制度
答案:C,D,E
解析:
本题考核监理规划中质量控制组织措施的内容。
按人民币计算,某进口设备离岸价为1000万元,到岸价为1050万元,银行财务费为5万元,外贸手续费为15万元,进口关税为70万元,增值税税率为17%, 不考虑消费税和海关监管手续费,则该设备的抵岸价为( )万元。
A、1260.00
B、1271.90
C、1321.90
D、1330.40
B、1271.90
C、1321.90
D、1330.40
答案:D
解析:
抵岸价=到岸价+银行财务费+外贸手续费+关税+增值税
= 1050 + 5 + 15 + 70 + (1050 + 70) * 17% = 1330.40
= 1050 + 5 + 15 + 70 + (1050 + 70) * 17% = 1330.40
工料测量师行在立约后阶段的主要任务包括( )
A.针对各种拟建方案初步估算投资
B.针对不同的设计、材料进行成本研究
C.估计工程进度,提出期中付款建议
D.审核、评估承包人提出的索赔申请
E.进行项目管理
B.针对不同的设计、材料进行成本研究
C.估计工程进度,提出期中付款建议
D.审核、评估承包人提出的索赔申请
E.进行项目管理
答案:C,D
解析:
本题考查的是国外咨询机构在建设工程投资控制中的主要任务。与从事项目管理的PM不同,工料测量师行(QS)和工料测量师主要从事工程造价管理;在施工承包合同签订以后,其主要负责履行合同。选项A,属于设计阶段的投资控制;选项B,属于承包单位的管理或工作范畴;选项E,属于项目管理咨询公司的范畴。
下列关于被动控制的表述中,正确的有()
A、被动控制是从实际输出中发现偏差,可起到避免重蹈覆辙的作用
B、被动控制是一种有效的控制,但也是一种消极的控制
C、被动控制是一种面对现实的控制,能够使工程恢复到计划状态
D、被动控制虽不能降低目标偏离的可能性,但可以降低偏离的严重程度
E、被动控制虽不能避免目标偏离,但能够将偏离控制在尽可能小的范围内
B、被动控制是一种有效的控制,但也是一种消极的控制
C、被动控制是一种面对现实的控制,能够使工程恢复到计划状态
D、被动控制虽不能降低目标偏离的可能性,但可以降低偏离的严重程度
E、被动控制虽不能避免目标偏离,但能够将偏离控制在尽可能小的范围内
答案:D,E
解析:
主动控制是一种事前、前馈、开环控制,是一种面对未来的控制。被动控制是一种事中控制和事后控制,它虽然不能降低目标偏离的可能性,但可以降低偏离的严重程度,将偏差控制在尽可能小的范围内。被动控制是一种面对现实的控制,仍然可能使工程实施恢复到计划状态。
2021监理工程师考试试题及答案9篇 第8篇
( )相结合是控制投资最有效的手段。
A.施工
B.组织
C.技术
D.经济
E.设计
B.组织
C.技术
D.经济
E.设计
答案:C,D
解析:
本题考查重点是“投资控制的措施”。应该看到,技术与经济相结合是控制投资最有效的手段。长期以来,在我国工程建设领域,技术与经济相分离。许多国外专家指出,中国工程技术人员的技术水平、工作能力、知识面,跟外国同行相比,几乎不分上下,但他们缺乏经济观念。国外的技术人员时刻考虑如何降低工程投资,但中国技术人员则把它看成与己无关的财会人员的职责。而财会、概预算人员的主要责任是根据财务制度办事,他们往往不熟悉工程知识,也较少了解工程进展中的各种关系和问题,往往单纯地从财务制度角度审核费用开支,难以有效地控制工程投资。为此,当前迫切需要解决的是以提高项目投资效益为目的,在工程建设过程中把技术与经济有机结合,要通过技术比较、经济分析和效果评价,正确处理技术先进与经济合理两者之间的对立统一关系,力求在技术先进条件下的经济合理,在经济合理基础上的技术先进,把控制工程项目投资观念渗透到各阶段中。因此,本题的正确答案为CD。
《合同法》,下列关于要约失效的说法,错误的是( )。
A.受要约人对要约的内容作出变更
B.要约人依法撤销要约
C.承诺期限届满,受要约人未作出承诺
D.拒绝要约的通知到达要约人
B.要约人依法撤销要约
C.承诺期限届满,受要约人未作出承诺
D.拒绝要约的通知到达要约人
答案:A
解析:
本题考查的是《合同法》主要内容。下列情形之一,要约失效:(1)拒绝要约的通知到达要约人;(2)要约人依法撤销要约;(3)承诺期限届满,受要约人未作出承诺;(4)受要约人对要约的内容作出实质性变更。选项A错误,受要约人对要约的内容作出实质性变更要约失效。
下列情形之一,要约失效:
1)拒绝要约的通知到达要约人;
2)要约人依法撤销要约;
3)承诺期限届满,受要约人未作出承诺;
4)受要约人对要约的内容作出实质性变更。
所谓要约邀请,是希望他人向自己发出要约的意思表示。寄送的价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、商业广告等为要约邀请。
下列情形之一,要约失效:
1)拒绝要约的通知到达要约人;
2)要约人依法撤销要约;
3)承诺期限届满,受要约人未作出承诺;
4)受要约人对要约的内容作出实质性变更。
所谓要约邀请,是希望他人向自己发出要约的意思表示。寄送的价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、商业广告等为要约邀请。
根据工程延期的审批程序,当延期事件具有持续性、承包单位在合同规定的有效期内不能提交最终详细的申述报告时,应先向监理工程师提交该延期事件的( )。
A.工程延期估计值
B.延期意向通知
C.阶段性详情报告
D.临时延期申请书
B.延期意向通知
C.阶段性详情报告
D.临时延期申请书
答案:C
解析:
2020教材P133-135
当延期事件具有持续性,承包单位在合同规定的有效期内不能提交最终详细的申述报告时,应先向监理工程师提交阶段性的详情报告。
当延期事件具有持续性,承包单位在合同规定的有效期内不能提交最终详细的申述报告时,应先向监理工程师提交阶段性的详情报告。
建设工程组织流水施工时,相邻专业工作队之间的流水步距相等,且施工段之间没有空闲时间的是( )。
A.非节奏流水施工和加快的成倍节拍流水施工
B.一般的成倍节拍流水施工和非节奏流水施工
C.固定节拍流水施工和加快的成倍节拍流水施工
D.一般的成倍节拍流水施工和固定节拍流水施工
A.非节奏流水施工和加快的成倍节拍流水施工
B.一般的成倍节拍流水施工和非节奏流水施工
C.固定节拍流水施工和加快的成倍节拍流水施工
D.一般的成倍节拍流水施工和固定节拍流水施工
答案:C
解析:
在流水作业组织方式中,固定节拍流水施工的流水步距等于流水节拍;加快的成倍节拍流水施工相邻专业工作队的流水步距等于流水节拍的最大公约数;两者的施工段之间都没有空闲时间;一般的成倍节拍流水的流水节拍可采用“累加数列错位相减取大差法”求出,相邻专业工作队之间的流水步距不尽相同。
工程网络计划的资源优化是指( )的过程。
A. 在工期保持不变的条件下,使资源强度最小
B. 在满足资源限制条件下,使工程总成本最低
C. 在满足资源限制条件下,使工期延长最少
D. 在工期保持不变的条件下,使资源需用量尽可能均衡
E. 在资源强度保持不变的条件下,使资源需用量最少
A. 在工期保持不变的条件下,使资源强度最小
B. 在满足资源限制条件下,使工程总成本最低
C. 在满足资源限制条件下,使工期延长最少
D. 在工期保持不变的条件下,使资源需用量尽可能均衡
E. 在资源强度保持不变的条件下,使资源需用量最少
答案:C,D
解析:
在通常情况下,网络计划的资源优化分为两种,即“资源有限,工期最短”的优化和“工期固定,资源均衡”的优化。前者是通过调整计划安排,在满足资源限制条件下,使工期延长最少的过程;而后者是通过调整计划安排,在工期保持不变的条件下,使资源需用量尽可能均衡的过程。
根据 FIDIC《施工合同条件》,如任一争端方对争端避免/裁决委员会(DAAB)做出的决定不满,下列说法正确的是()。
A.决定对争端双方不具有约束力
B.可以申请仲裁
C.仲裁前不必争取友好协商解决争端
D.在仲裁结束前暂按工程师的确定执行
B.可以申请仲裁
C.仲裁前不必争取友好协商解决争端
D.在仲裁结束前暂按工程师的确定执行
答案:B
解析:
除非并直到该决定在友好解决或仲裁后应做出修改,该决定对双方具有约束力。双方还应在着手仲裁前,尽力以友好协商的方式解决争端
关于现金流量绘制的说法,正确的有( )。
A.横轴表示时间轴,向右延伸表示时间的延续
B.垂直箭线代表不同时点的现金流量情况
C.对投资人而言,在横轴上方的箭线表示现金流出
D.箭线长短应精准地体现现金流量数值的差异
E.箭线与时间轴韵交点即为现金流量发生的时点
B.垂直箭线代表不同时点的现金流量情况
C.对投资人而言,在横轴上方的箭线表示现金流出
D.箭线长短应精准地体现现金流量数值的差异
E.箭线与时间轴韵交点即为现金流量发生的时点
答案:A,B,E
解析:
本题考查的是现金流量。根据现金流量图的作图方法和规则,对于对投资人而言,在横轴上方的箭线表示现金流入、箭线的长度大致反映数额的大小即可。
相关图又称散布图,在质量控制中它是用来显示两种质量数据之间关系的一种图形。质量数据之间的关系多属相关关系,包括( )。
A.质量特性和影响因素之间的关系
B.质量特性和时间之间的关系
C.质量特性和质量特性之间的关系
D.影响因素和时间之间的关系
E.影响因素和影响因素之间的关系
B.质量特性和时间之间的关系
C.质量特性和质量特性之间的关系
D.影响因素和时间之间的关系
E.影响因素和影响因素之间的关系
答案:A,C,E
解析:
2020版教材P64-79
相关图又称散布图,在质量控制中它是用来显示两种质量数据之间关系的一种图形。质量数据之间的关系多属相关关系。一般有三种类型:一是质量特性和影响因素之间的关系;二是质量特性和质量特性之间的关系;三是影响因素和影响因素之间的关系。
相关图又称散布图,在质量控制中它是用来显示两种质量数据之间关系的一种图形。质量数据之间的关系多属相关关系。一般有三种类型:一是质量特性和影响因素之间的关系;二是质量特性和质量特性之间的关系;三是影响因素和影响因素之间的关系。
2021监理工程师考试试题及答案9篇 第9篇
关于签发最终结清证书的表述中,不正确的是( )。
A.监理人未在约定时间内核查,又未提出具体意见,视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意
B.发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见,监理人提出应支付给承包人的价款视为未经发包人同意
C.监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14d内,提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人
D.发包人应在收到后14d内审核完毕,由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书
B.发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见,监理人提出应支付给承包人的价款视为未经发包人同意
C.监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14d内,提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人
D.发包人应在收到后14d内审核完毕,由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书
答案:B
解析:
本题考核的是签发最终结清证书。监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14d内,提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14d内审核完毕,由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查,又未提出具体意见,视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意。发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见,监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
按照《建设工程设计合同(示范文本 ) 》规定,下列有关设计错误后果责任的说法中,不正确的是( ) 。
A.损失严重的应向发包人支付赔偿金
B.赔偿责任按工程实际损失的百分率计算
C.累计赔偿总额不得超过设计费用总额
D.由于设计人错误造成损失应免收直接受损部分的设计费
B.赔偿责任按工程实际损失的百分率计算
C.累计赔偿总额不得超过设计费用总额
D.由于设计人错误造成损失应免收直接受损部分的设计费
答案:C
解析:
某施工项目,因与相邻单位的协调工作没有做好,无法按照施工合同约定日期开工,则发包人应当承担的义务和责任包括()
A、通知承包人延期开工
B、赔偿承包人损失
C、顺延工期
D、将协调工作交给承包人
E、按照约定期限支付预付款
B、赔偿承包人损失
C、顺延工期
D、将协调工作交给承包人
E、按照约定期限支付预付款
答案:A,B,C
解析:
此为发包人原因的延期开工。因发包人的原因施工现场尚不具备施工的条件,影响了承包人不能按照协议书约定的日期开工的,工程师应以书面形式通知承包人推迟开工日期。发包人应当赔偿承包人因此造成的损失,相应顺延工期。
CIF价包含( )。
A.离岸价
B.出口国内陆运费
C.海运费
D.国际运输保险费
E.进口增值税
B.出口国内陆运费
C.海运费
D.国际运输保险费
E.进口增值税
答案:A,C,D
解析:
知识点:材料设备采购招投标报价方式。到岸价=离岸价FOB+海运费+国际运输保险费。2020版教材P64。
流水施工方式具有的特点()。
A.提高劳动生产率
B.提高技术水平
C.有利于资源供应的组织
D.不利于施工现场的文明施工
E.工期较长
B.提高技术水平
C.有利于资源供应的组织
D.不利于施工现场的文明施工
E.工期较长
答案:A,B,C
解析:
2020版教材P21
流水施工方式具有以下特点:
(1)尽可能地利用工作面进行施工,工期比较短;
(2)各工作队实现了专业化施工,有利于提高技术水平和劳动生产率;
(3)专业工作队能够连续施工,同时能使相邻专业队的开工时间最大限度地搭接;
(4)单位时间内投入的劳动力、施工机具、材料等资源量较为均衡,有利于资源供应的组织
(5)为施工现场的文明施工和科学管理创造了有利条件。
流水施工方式具有以下特点:
(1)尽可能地利用工作面进行施工,工期比较短;
(2)各工作队实现了专业化施工,有利于提高技术水平和劳动生产率;
(3)专业工作队能够连续施工,同时能使相邻专业队的开工时间最大限度地搭接;
(4)单位时间内投入的劳动力、施工机具、材料等资源量较为均衡,有利于资源供应的组织
(5)为施工现场的文明施工和科学管理创造了有利条件。
申请、订货计划是指向上级要求分配材料的计划和分配指标下达后组织订货的计划,其编制依据主要有()。
A.有关材料供应政策法令
B.需求计划
C.概算定额
D.供应方式
E.材料规格比例
B.需求计划
C.概算定额
D.供应方式
E.材料规格比例
答案:A,C,E
解析:
考点:物资供应进度控制的工作内容。申请、订货计划是指向上级要求分配材料的计划和分配指标下达后组织订货的计划,它的编制依据是有关材料供应政策法令、预测任务、概算定额、分配指标、材料规格比例和供应计划,它的主要作用是根据需求组织订货。
不确定性分析的主要方法有( )。
A.盈亏平衡分析法
B.敏感性分析法
C.价值工程分析法
D.概率分析法
E.ABC分析法
B.敏感性分析法
C.价值工程分析法
D.概率分析法
E.ABC分析法
答案:A,B,D
解析:
建设工程的不确定性分析,就是考查建设投资、经营成本、产品售价、销售量、项目寿命计算期等因素变化时,对项目经济评价指标所产生的影响。不确定性分析主要包括盈亏平衡分析、敏感性分析及概率分析。
(2017年真题)工程开工前,施工图纸会审会议应由( )主持召开。
A.项目监理机构
B.施工单位
C.建设单位
D.设计单位
B.施工单位
C.建设单位
D.设计单位
答案:C
解析:
建设单位、监理单位、施工单位等相关单位,在收到施工图审查机构审查合格的施工图设计文件后,在设计交底 前进行的全面细致的熟悉和审查施工图纸的活动。监理人员应熟悉工程设计文件,并应参加建设单位主持的图纸会审会议,建设单位应及时主持召开图纸会审会议,组织项目监理机构、施工单位等相关人员进行图纸会审,并整理成会审问题清单,由建设单位在设计交底前约定的时间内提交设计单位。图纸会审由施工单位整理会议纪要,与会各方会签。
上一篇:2021监理工程师考试真题8节
热门文章