监理工程师考试试题及答案8节
发布时间：2021-08-09
监理工程师考试试题及答案8节 第1节
通用条件内以投标截止日前第28天定义为（）作为划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任。
A.基准日期
B.下达开工令
C.合同签字日
D.风险事件发生日
B.下达开工令
C.合同签字日
D.风险事件发生日
答案：A
解析：
2020版教材P93
本题考查的是基准日期。通用条款规定的基准日期指投标截至日前第28天。规定基准日期的作用是划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任。
本题考查的是基准日期。通用条款规定的基准日期指投标截至日前第28天。规定基准日期的作用是划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任。
虽然只有采用全数检验才有可能得到100％的合格品，但下列必须采用抽样检验的原因有（ ）。
A.破坏性检验
B.全数检验的成本高，产品本身价值低
C.时间紧迫
D.检验样品比较贵重
E.全数检验也不一定能绝对保证100％的合格品
B.全数检验的成本高，产品本身价值低
C.时间紧迫
D.检验样品比较贵重
E.全数检验也不一定能绝对保证100％的合格品
答案：A,B,C,E
解析：
考点:工程质量统计及抽样检验的基本原理和方法。虽然只有采用全数检验，才有可能得到100％的合格品，但由于下列原因，还必须采用抽样检验：(1)破坏性检验，不能采取全数检验方式。(2)全数检验有时需要花很大成本，在经济上不一定合算。(3)检验需要时间，采取全数检验方式有时在时间上不允许。(4)即使进行全数检验，也不一定能绝对保证100％的合格品。
某建设工程项目,在基础混凝土的施工过程中,监理工程师发现其施工质量存在强度严重不足问题。
【问题】简述该工程质量事故处理的程序。
【问题】简述该工程质量事故处理的程序。
答案：
解析：
质量事故处理的程序：（1）工程质量事故发生后,总监理工程师应签发《工程暂停令》,要求停止进行质量事故部位和与其有关联部位及下道工序施工,并指令承包人按规定速报有关部门,同时要求承包人采取必要的措施,防止事故扩大并保护好现场；（2）监理工程师在事故调查组展开工作后,应积极协助,客观地提供相应证据,若监理方有责任,应予以回避,但应配合调查组工作；（3）当监理工程师接到质量事故调查组提出的技术处理意见后,可组织相关单位研究,并责成相关单位完成技术处理方案,并予以审核签认；（4）技术处理方案核签后,监理工程师应要求施工单位制定详细的施工方案设计,必要时应编制监理实施细则,对工程质量事故技术处理、施工质量进行监理,技术处理过程中的关键部位和关键工序应进行旁站,并会同设计、建设等有关单位共同检查认可；（5）对施工单位完工自检后报验结果,组织有关各方进行检查验收,必要时应进行处理结果签定；（6）签发《工程复工令》,恢复正常施工。
监理人对施工分包合同的管理内容有( )。
A.审查分包人编制的专业工程施工方案
B.对分包工程进行巡视检查
C.监督检查分包人的施工现场质量保证体系
D.监督检查分包工程施工现场的质量安全行为
E.负责分包工程施工现场的协调管理工作
B.对分包工程进行巡视检查
C.监督检查分包人的施工现场质量保证体系
D.监督检查分包工程施工现场的质量安全行为
E.负责分包工程施工现场的协调管理工作
答案：B,D
解析：
考点:施工分包合同概述。监理人接受发包人委托，仅对发包人与第三者订立合同的履行负责监督、协调和管理，因此对分包人在现场的施工不承担协调管理义务。然而分包工程仍属于施工总承包合同的部分，仍需履行监督义务，包括对分包人的资质进行审查，对分包人用的材料、施工工艺、工程质量进行监督，确认完成的工程量等。参见教材P104。
投标书中出现下列（）情形的，评标委员会按预定方法换算成相应价格值，在投标报价上进行扣减形成评标价。
A.交货期晚于招标文件规定的交货时间
B.可以减少招标文件说明的预付款金额
C.投标材料性能高于标准
D.交货期早于招标文件规定的交货时间
B.可以减少招标文件说明的预付款金额
C.投标材料性能高于标准
D.交货期早于招标文件规定的交货时间
答案：B
解析：
投标书中提出的交货期晚于招标文件规定的交货时间，每超过基础时间一周，在投标价上增加招标文件中规定的投标价的某一百分比。投标材料性能高于标准、交货期早于招标文件规定的交货时间，不考虑降低评标价。
下列选项中，收受定金的一方不履行约定债务的，应当返还()倍定金。
A.1
B.2
C.3
D.4
B.2
C.3
D.4
答案：B
解析：
2020版教材P20-37
本题考查的是《合同法》主要内容。收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。
本题考查的是《合同法》主要内容。收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。
工程项目年度计划依据工程项目总进度计划，由()进行编制。
A.设计单位
B.建设单位
C.施工单位
D.上级主管部门
B.建设单位
C.施工单位
D.上级主管部门
答案：B
解析：
2020教材P6-9
本题考查的是建设单位的计划系统。建设单位编制(也可委托监理单位编制)的进度计划包括工程项目前期工作计划、工程项目建设总进度计划和工程项目年度计划。
本题考查的是建设单位的计划系统。建设单位编制(也可委托监理单位编制)的进度计划包括工程项目前期工作计划、工程项目建设总进度计划和工程项目年度计划。
公路隧道机电设施等级按照（ ）和（ ）两个参数划分为A+、A、B、C、D五级。
A.隧道类型
B.隧道长度
C.隧道断面
D.隧道交通量
E.隧道照明设施
B.隧道长度
C.隧道断面
D.隧道交通量
E.隧道照明设施
答案：B,D
解析：
本题考查的是公路隧道机电工程质量监理。公路隧道机电设施等级按照隧道长度和隧道交通量这两个参数划分为A+、A、B、C、D五级。
现行施工组织设计和施工质量计划的差别在于()不同。
A、编制原理
B、编制对象
C、编制形式
D、编制单位
B、编制对象
C、编制形式
D、编制单位
答案：A
解析：
现行施工组织设计和施工质量计划有相同的地方也存在着差别，其中编制对象相同、形式相同、作用既相同又存在区别、编制原理不同、在内容上各有所侧重。
监理工程师考试试题及答案8节 第2节
根据批准的初步设计安排单位工程的开竣工日期，属于建设工程进度计划体系中（）内容。
A.工程项目前期工作计划
B.单位工程施工进度计划
C.工程项目总进度计划
D.工程项目年度进度计划
B.单位工程施工进度计划
C.工程项目总进度计划
D.工程项目年度进度计划
答案：C
解析：
三、工程项目建设总进度计划的概念、主要目的及主要内容： 概念：指初步设计被批准后，在编报工程项目年度计划之前，根据初步计划，对工程项目从开始建 设(设计、施工准备)至竣工投产(动用)全过程的统一部署。 主要目的：安排各单位工程的建设进度，合理分配年度投资，组织各方面的协作，保证初步设计所 确定的各项建设任务的完成。 主要内容：包括文字和表格两部分。表格部分包括：工程项目一览表；工程项目总进度计划；投资 计划年度分配表；工程项目进度平衡表。（总进度平衡分配一览表）
合同法律关系的客体主要包括（）。
A.财
B.物
C.行为
D.智力成果
E.劳务
B.物
C.行为
D.智力成果
E.劳务
答案：B,C,D
解析：
合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果。
为了全面、准确地掌握进度计划的执行情况，监理工程师应认真做好（ ）方面的工作。
A、定期收集进度报表资料
B、签发工程进度款支付凭证
C、现场实地检查工程进展情况
D、协助承包单位实施进度计划
E、定期召开现场会议
B、签发工程进度款支付凭证
C、现场实地检查工程进展情况
D、协助承包单位实施进度计划
E、定期召开现场会议
答案：A,C,E
解析：
本题考查的是进度监测的系统过程。跟踪检查的主要工作是定期收集反映工程实际进度的有关数据。为了全面、准确地掌握进度计划的执行情况，监理工程师应认真做好以下三方面的工作：（1）定期收集进度报表资料；（2）现场实地检查工程进展情况；（3）定期召开现场会议。参见教材P90。
某工程有相同的5座通道，每座通道的工序和流水节拍如下：挖基2d→清基2d→浇基4d→台身8d→盖板4d→回填6d。
浇基后至少要等待4天才能施工台身，台身完成后至少要等待2d才能进行盖板施工。
【问题】
1.计算不窝工的流水工期，绘制流水横道图。
浇基后至少要等待4天才能施工台身，台身完成后至少要等待2d才能进行盖板施工。
【问题】
1.计算不窝工的流水工期，绘制流水横道图。
答案：
解析：
1.计算不窝工流水时的流水工期，绘制流水横道图。
该流水施工属于异节拍按照不窝工有间歇（即分别流水）的流水形式组织施工，根据题意，第三道工序与第四道工序之间的技术间歇Z3,4=4，第四道工序与第五道工序之间的技术间歇Z4,5=2。
1.各个工序之间的流水步距算，按照累加数列错位相减去大差的方法得：K1,2=2，K2,3=2，K3,4=4，K4,5=24，K5,6=4
2.计算不窝工有多余间歇（分别流水）的流水工期：
T=∑K+∑t+∑Z=（2+2+4+24+4）+5×6+（4+2）
=36 +30+6=72d
该流水施工属于异节拍按照不窝工有间歇（即分别流水）的流水形式组织施工，根据题意，第三道工序与第四道工序之间的技术间歇Z3,4=4，第四道工序与第五道工序之间的技术间歇Z4,5=2。
1.各个工序之间的流水步距算，按照累加数列错位相减去大差的方法得：K1,2=2，K2,3=2，K3,4=4，K4,5=24，K5,6=4
2.计算不窝工有多余间歇（分别流水）的流水工期：
T=∑K+∑t+∑Z=（2+2+4+24+4）+5×6+（4+2）
=36 +30+6=72d
根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300—2013，分部工程质量验收应由( )组织。
A.专业监理工程师
B.总监理工程师
C.施工单位项目负责人
D.建设单位项目负责人
B.总监理工程师
C.施工单位项目负责人
D.建设单位项目负责人
答案：B
解析：
本题考核的是分部工程质量验收。分部工程应由总监理工程师组织施工单位项目负责人和项目技术负责人等进行验收。勘察、设计单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人应参加地基与基础分部工程的验收。
根据国家发展改革委员会等九部委《标准材料采购招标文件》，资格评审主要审查（）
A.资质要求
B.财务要求
C.业绩要求
D.投标内容
E.组织机构代码证
B.财务要求
C.业绩要求
D.投标内容
E.组织机构代码证
答案：A,B,C,E
解析：
2020版教材P68-70
资格评审主要审查营业执照和组织机构代码证、资质要求、财务要求、业绩要求、信誉要求等是否符合规定。
资格评审主要审查营业执照和组织机构代码证、资质要求、财务要求、业绩要求、信誉要求等是否符合规定。
因违约行为造成损害高于合同约定的违约金，守约方可( ) 。
A.按合同约定违约金要求对方赔偿
B.按实际损失加上违约金要求对方赔偿
C.请示法院增加超过违约金部分的损失
D.在原约定违约金基础上适当增加一定比例违约金定金
B.按实际损失加上违约金要求对方赔偿
C.请示法院增加超过违约金部分的损失
D.在原约定违约金基础上适当增加一定比例违约金定金
答案：C
解析：
建设单位在工程开工前应负责向建设行政管理部门办理()等手续。
A、建设资金贷款
B、施工图文件报审
C、工程施工许可证
D、工程质量监督
E、大型施工机械进场许可
B、施工图文件报审
C、工程施工许可证
D、工程质量监督
E、大型施工机械进场许可
答案：B,C,D
解析：
建设单位在工程开工前，负责办理有关施工图设计文件审查、工程施工许可证和工程质量监督手续，组织设计和施工单位认真进行设计交底；工程项目竣工后，应及时组织设计、施工、工程监理等有关单位进行施工验收，未经验收备案或验收备案不合格的，不得交付使用。
在工程网络计划的执行过程中，当某项工作进度出现偏差后，需要调整原进度计划的情况有()。
A.项目总工期不允许拖延，但工作进度偏差已超过其总时差
B.项目总工期允许拖延，但工作进度偏差已超过其自由时差
C.项目总工期允许拖延的时间有限，但实际拖延的时间已超过此限制
D.后续工作拖延的时间有限制，但工作进度偏差已超过其总时差
E.后续工作拖延的时间无限制，但工作进度偏差已超过其自由时差
B.项目总工期允许拖延，但工作进度偏差已超过其自由时差
C.项目总工期允许拖延的时间有限，但实际拖延的时间已超过此限制
D.后续工作拖延的时间有限制，但工作进度偏差已超过其总时差
E.后续工作拖延的时间无限制，但工作进度偏差已超过其自由时差
答案：A,C,D
解析：
2020版教材P104-109
本题考查的是分析进度偏差对后续工作及总工期的影响。项目总工期允许拖延，或后续工作拖延的时间无限制，但工作进度偏差已超过其自由时差时，不用调整原计划。
本题考查的是分析进度偏差对后续工作及总工期的影响。项目总工期允许拖延，或后续工作拖延的时间无限制，但工作进度偏差已超过其自由时差时，不用调整原计划。
监理工程师考试试题及答案8节 第3节
工程设计阶段，监理单位协助建设单位组织施工图设计评审时，评审的重点是（ ）。
A.设计深度是否符合规定
B.施工进度能否实现
C.经济评价是否合理
D.设计标准是否符合预定要求
B.施工进度能否实现
C.经济评价是否合理
D.设计标准是否符合预定要求
答案：A
解析：
下列关于建设工程设计行业资质的说法正确的是（）。
A.只设甲.乙两级
B.可设甲.乙.丙三级
C.取得该资质的工程设计单位可以承接本行业相应等级的工程设计业务
D.取得该资质的工程设计单位可以承接本行业范围内各等级的专业.专项工程设计业务
B.可设甲.乙.丙三级
C.取得该资质的工程设计单位可以承接本行业相应等级的工程设计业务
D.取得该资质的工程设计单位可以承接本行业范围内各等级的专业.专项工程设计业务
答案：B,C
解析：
我国对建设工程设计单位实行资质管理制度
对涉及工，程应设由计（文）件转修交改原的设工计程单变位更修改工程设计文件。
A.施工单位
B.建设单位
C.监理单位
D.建设行政主管部门
B.建设单位
C.监理单位
D.建设行政主管部门
答案：B
解析：
本题考核的是工程变更处理制度。对涉及工程设计文件修改的工程变更，应由建设单位转交原设计单位修改工程设计文件。必要时，项目监理机构应建议建设单位组织设计、施工等单位召开论证工程设计文件的修改方案的专题会议。
设计单位的资质包括设计（ ）。
A.综合资质
B.行业资质
C.专业资质
D.分包资质
E.专项资质
B.行业资质
C.专业资质
D.分包资质
E.专项资质
答案：A,B,C,E
解析：
本题考查的是工程设计招标管理。工程设计资质分为综合资质、行业资质、专业资质和专项资质四类，名称一定要记准。
某项目净现金流量如下表所示。投资主体设定的基准收益率为8%。基准静态投资回收期为3年。由此可以得到的结论有()
A、项目投资利润率为50%
B、项目财务净现值约为74.82万元
C、项目静态投资回收期为2.67年
D、项目财务内部收益率大于8%
E、从静态投资回收期判断，该项目可行
B、项目财务净现值约为74.82万元
C、项目静态投资回收期为2.67年
D、项目财务内部收益率大于8%
E、从静态投资回收期判断，该项目可行
答案：B,D
解析：
该项目静态投资回收期=3.67（年），大于3年，项目不可行；该项目财务净现值=-200-200*(1+8%)-1+150*(1+8%)-2+150*(1+8%)-3+150*(1+8%)-4+150*(1+8%)-5=74.83（万元）；财务净现值为正，说明财务内部收益率大于8%。
施工合同履行中，项目所在地突发地震导致施工不得不暂停。根据标准施工合同通用条款的规定，可以给予承包人的补偿包括（ ）。
A.工期
B.费用
C.利润
D.以上均可以
B.费用
C.利润
D.以上均可以
答案：A
解析：
建设工程质量的系统控制应当考虑（ ）。
A.实现建设工程的共性和个性质量目标
B.确保建设工程安全可靠、质量合格
C.确保实现建设工程预定的功能
D.对影响建设工程质量目标的所有因素进行控制
E.避免不断提高质量目标的倾向
正确答案：BCE
根据《建设工程质量管理条例》，在正常的使用条件下，设备安装和装修工程的保修期限为()年。
A.1
B.2
C.5
D.50
B.2
C.5
D.50
答案：B
解析：
考点:行政法规。在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：(1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生问、房间和外墙面的防渗漏，为5年；(3)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；(4)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。
下列表式中，属于参与工程建设各方共同使用的表格的有（ ）。
A.工程开工报审表
B.工作联系单
C.工程变更单
D.索赔意向通知书
E.旁站记录
B.工作联系单
C.工程变更单
D.索赔意向通知书
E.旁站记录
答案：B,C,D
解析：
考点:建设工程监理基本表式及其应用说明。通用表包括工作联系单、工程变更单、索赔意向通知书。
监理工程师考试试题及答案8节 第4节
无效建设工程合同的确认权归( )。A建设行政主管部门B人民法院 C仲裁机构D工商行政管理部
无效建设工程合同的确认权归（ ）。
Ａ建设行政主管部门Ｂ人民法院
Ｃ仲裁机构Ｄ工商行政管理部门
Ｅ监理单位
正确答案：BC
下列关于综合打分法的描述中错误的有（ ）。
A.简便易行
B.各评标人独立给分，对评标人的水平和知识面要求高
C.主观随意性较小
D.评分要素和各要素的分值分配需投标人严格选定
E.评标考虑因素较为全面
B.各评标人独立给分，对评标人的水平和知识面要求高
C.主观随意性较小
D.评分要素和各要素的分值分配需投标人严格选定
E.评标考虑因素较为全面
答案：C,D
解析：
考点:综合打分法。打分法的好处是简便易行，评标考虑因素较为全面，可以将难以用金额表示的各项要素量化后进行比较，从中选出最好的标书。缺点是各评标人独立给分，对评标人的水平和知识面要求高，否则主观随意性较大。另外，加工订购招标时，投标人提供的设备型号各异，难以合理确定不同技术性能的有关分值和每一性能应得的分数，有时甚至会忽视某一投标人设备的一些重要指标。若采用打分法评标，评分要素和各要素的分值分配均应在招标文件中加以说明。
某工业项目有较多的焊接作业，在焊接过程中，专业监理工程师发现现场有一些易燃材料存在火灾乃至爆炸隐患。专业监理工程师口头要求操作人员暂停焊接，将易燃材料清除出现场后再继续焊接。但焊接人员认为清理现场易燃材料不是他们的事，且工期紧迫，因而仍继续焊接作业。
该工程于2013年11月1日经竣工验收合格后投入使用。2016年1月该工程供热系统的部分供热管道出现漏水，导致业主停产检修。经检验发现，漏水部分的供热管道的管壁太薄，与原设计文件要求不符，且与施工单位向监理工程师报验的材料不符。
如果全部更换厂房供热管道需工程费50万元，同时将造成该厂部分车间停产，经济损失30万元。
对此，业主提出如下要求：
（1）要求施工单位返工更换厂房全部供热管道，并赔偿停产损失的80％（共计人民币24万元）；
（2）要求监理单位对更换供热管道施工进行免费监理，并对停产损失承担连带赔偿责任，赔偿停产损失20％（共计人民币6万元）；
施工单位对业主的要求答复如下：
该厂房供热管道已超过保修期限，因而不予保修，也不同意返工，更不同意赔偿停产损失。
问题：
1．依据《建设工程安全生产管理条例》的规定，工程监理单位、施工单位对此火灾和爆炸隐患应如何处理？
2．施工单位应承担什么责任？说明理由。
3．指出建设单位提出要求的不合理之处并说明理由。
4．对供热管道漏水问题，监理单位应承担什么责任？
该工程于2013年11月1日经竣工验收合格后投入使用。2016年1月该工程供热系统的部分供热管道出现漏水，导致业主停产检修。经检验发现，漏水部分的供热管道的管壁太薄，与原设计文件要求不符，且与施工单位向监理工程师报验的材料不符。
如果全部更换厂房供热管道需工程费50万元，同时将造成该厂部分车间停产，经济损失30万元。
对此，业主提出如下要求：
（1）要求施工单位返工更换厂房全部供热管道，并赔偿停产损失的80％（共计人民币24万元）；
（2）要求监理单位对更换供热管道施工进行免费监理，并对停产损失承担连带赔偿责任，赔偿停产损失20％（共计人民币6万元）；
施工单位对业主的要求答复如下：
该厂房供热管道已超过保修期限，因而不予保修，也不同意返工，更不同意赔偿停产损失。
问题：
1．依据《建设工程安全生产管理条例》的规定，工程监理单位、施工单位对此火灾和爆炸隐患应如何处理？
2．施工单位应承担什么责任？说明理由。
3．指出建设单位提出要求的不合理之处并说明理由。
4．对供热管道漏水问题，监理单位应承担什么责任？
答案：
解析：
1．（1）工程监理单位对此火灾和爆炸隐患应按以下方式进行处理：
根据《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。
（2）施工单位对此火灾和爆炸隐患应按以下方式进行处理：
施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全管理机构报告；对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。施工单位应停止焊接作业，并制定相关的安全技术措施。
2．（1）施工单位应承担业主停产损失。
（2）理由：此案例中，虽然已过供热系统的保修期限（2个采暖期），但供热管道漏水是由于施工单位使用不合格材料造成的，因而施工单位应负责更换不合格管材，并承担由此造成的业主方停产损失。
3．建设单位所提出要求的不合理之处及理由具体如下：
（1）建设单位要求施工单位返工更换厂房全部供热管道不合理。
理由：建设单位只应要求施工单位更换发生漏水部分的供热管道，相应的工程费用和停产损失均应降低；
（2）建设单位要求监理单位对停产损失承担连带赔偿责任不合理。
理由：根据《建设工程质量管理条例》第六十七条规定，监理单位并未与施工单位故意串通、弄虚作假，不应要求监理单位承担连带赔偿责任。
4．虽然监理单位在施工前要求施工单位对所用管材进行报验，但未能及时发现供热管道施工中的质量问题（实际使用的管材管壁太薄），因此，监理单位应承担失职责任，应对施工单位更换不合格供热管道的施工进行免费监理。
根据《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。
（2）施工单位对此火灾和爆炸隐患应按以下方式进行处理：
施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全管理机构报告；对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。施工单位应停止焊接作业，并制定相关的安全技术措施。
2．（1）施工单位应承担业主停产损失。
（2）理由：此案例中，虽然已过供热系统的保修期限（2个采暖期），但供热管道漏水是由于施工单位使用不合格材料造成的，因而施工单位应负责更换不合格管材，并承担由此造成的业主方停产损失。
3．建设单位所提出要求的不合理之处及理由具体如下：
（1）建设单位要求施工单位返工更换厂房全部供热管道不合理。
理由：建设单位只应要求施工单位更换发生漏水部分的供热管道，相应的工程费用和停产损失均应降低；
（2）建设单位要求监理单位对停产损失承担连带赔偿责任不合理。
理由：根据《建设工程质量管理条例》第六十七条规定，监理单位并未与施工单位故意串通、弄虚作假，不应要求监理单位承担连带赔偿责任。
4．虽然监理单位在施工前要求施工单位对所用管材进行报验，但未能及时发现供热管道施工中的质量问题（实际使用的管材管壁太薄），因此，监理单位应承担失职责任，应对施工单位更换不合格供热管道的施工进行免费监理。
《建设工程监理规范》规定，监理规划应在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制，还应经（ ）审批。
A.总监理工程师
B.总监理工程师代表
C.监理单位技术负责人
D.建设单位负责人
B.总监理工程师代表
C.监理单位技术负责人
D.建设单位负责人
答案：C
解析：
考点:监理规划报审。监理规划应在签订建设工程监理合同及收到设计文件后开始编制，还应经监理单位技术负责人审批，并应在召开第一次工地会议前报送建设单位。
质量合格的材料、构配件进场后，到其使用或安装时通常要经过一定的时间间隔。在此时间里，（ ）应对施工单位在材料、半成品、构配件的存放、保管及使用期限实行监控。
A.施工单位质量负责人
B.施工单位保管人员
C.监理员
D.专业监理工程师
B.施工单位保管人员
C.监理员
D.专业监理工程师
答案：D
解析：
本题考查的是现场施工准备的质量控制。质量合格的材料、构配件进场后，到其使用或安装时通常要经过一定的时间间隔。在此时间里，专业监理工程师应对施工单位在材料、半成品、构配件的存放、保管及使用期限实行监控。
某工程发生质量事故，造成15人死亡，150人重伤，此次质量事故属于（ ）。
A.特别重大质量事故
B.重大质量事故
C.较大质量事故
D.一般质量事故
B.重大质量事故
C.较大质量事故
D.一般质量事故
答案：A
解析：
考点:“工程质量事故等级划分”。《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》(建质[201O]111号)中指出，工程质量事故是指由于建设、勘察、设计、施工、监理等单位违反工程质量有关法律法规和工程建设标准，使工程产生结构安全、重要使用功能等方面的质量缺陷，造成人身伤亡或者重大经济损失的事故。根据工程质量事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，工程质量事故分为4个等级：①特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故；②重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上l亿元以下直接经济损失的事故；③较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；④一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者100万元以上1000万元以下直接经济损失的事故。该等级划分所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。因此，本题的正确答案为A。
下列各项中，属于违反法律法规导致工程质量缺陷的有（ ）。
A.无证设计
B.越级设计
C.边设计、边施工
D.转包、挂靠
E.工程招投标中的不公平竞争
B.越级设计
C.边设计、边施工
D.转包、挂靠
E.工程招投标中的不公平竞争
答案：A,B,D,E
解析：
考点: “工程质量缺陷的成因”。违反法律法规。例如，无证设计；无证施工；越级设计；越级施工，转包。挂靠；工程招投标中的不公平数，超常的低价中标，非法分包，擅自修改设汁等。因此，本题的正确答案为ABDE。
下列费用中，属于取得国有土地使用费的有()
A、土地管理费
B、土地使用权出让金
C、城市建设配套费
D、拆迁补偿与临时安置补助费
E、土地补偿费
B、土地使用权出让金
C、城市建设配套费
D、拆迁补偿与临时安置补助费
E、土地补偿费
答案：B,C,D
解析：
取得国有土地使用费包括：土地使用权出让金、城市建设配套费、拆迁补偿与临时安置补助费等。
某项目监理机构的组织形式如下图所示，关于该组织形式特点的表述中，正确的是（ ）。
A.加强了各职能部门的横向联系，具有较大的机动性和适应性
B.职能部门与指挥部门易产生矛盾，信息传递路线长，不利于互通信息
C.有利于解决复杂问题，有利于监理人员能力的培养
D.将上下左右集权与分权实行最优结合
B.职能部门与指挥部门易产生矛盾，信息传递路线长，不利于互通信息
C.有利于解决复杂问题，有利于监理人员能力的培养
D.将上下左右集权与分权实行最优结合
答案：B
解析：
本题考查的是项目监理机构组织形式。直线职能制组织形式既保持了直线制组织实行直线领导、统一指挥、职责分明的优点，又保持了职能制组织目标管理专业化的优点。缺点是职能部门与指挥部门易产生矛盾，信息传递路线长，不利于互通信息。参见教材P112。
监理工程师考试试题及答案8节 第5节
背景：
某实行监理的工程，实施过程中发生下列事件：
事件1：建设单位通过招标确定了监理单位，并且在2011年11月30日向中标的监理单位发出监理中标通知书，该工程的监理中标价为280万元；建设单位与监理单位协商后，于2012年1月10日签订了委托监理合同。监理合同约定：合同价为260万元；因非监理单位原因导致监理服务期延长，每延长一个月增加监理费8万元；监理服务自合同签订之日起开始，服务期26个月。
建设单位通过招标确定了施工单位，并与施工单位签订了施工承包合同，合同约定：开工日期为2012年2月10日，施工总工期为24个月。
事件2：施工过程中，由于吊装作业危险性较大，施工项目部编了专项施工方案，并送现场监理员签收。吊装作业前，吊车司机使用风速仪检测到风力过大，拒绝进行吊装作业。
施工项目经理便安排另一名吊车司机进行吊装作业，监理员发现后立即向专业监理工程师汇报，该专业监理工程师回答说：施工单位内部的事情，不用管理。
事件3：监理员将施工项目部编制的专项施工方案交给总监理工程师后，发现现场吊装作业吊车发生故障。为了不影响进度，施工项目经理调来另一台吊车，该吊车比施工方案确定的吊车吨位稍小，但经安全检测可以使用。
监理员立即将此事向总监理工程师汇报，总监理工程师以专项施工方案未经审查批准就实施为由，签发了停止吊装作业的指令。施工项目经理签收暂停令后，仍要求施工人员继续进行吊装。总监理工程师报告了建设单位，建设单位负责人称工期紧迫，要求总监理工程师收回吊装作业暂停令。
事件4：由于施工单位的原因，施工总工期延误5个月，监理服务期达30个月。
监理单位要求建设单位增加监理费32万元，而建设单位认为监理服务期延长是施工单位造成的，监理单位对此负有责任，不同意增加监理费。
问题：
1．指出事件1中建设单位做法的不妥之处，写出正确做法。
2．指出事件2中专业监理工程师的不妥之处，写出正确做法。
3．指出事件2和事件3中施工项目经理在吊装作业中的不妥之处，写出正确做法。
4．分别指出事件3中建设单位、总监理工程师工作中的不妥之处，写出正确做法。
5．事件4中，监理单位要求建设单位增加监理费是否合理说明理由。
某实行监理的工程，实施过程中发生下列事件：
事件1：建设单位通过招标确定了监理单位，并且在2011年11月30日向中标的监理单位发出监理中标通知书，该工程的监理中标价为280万元；建设单位与监理单位协商后，于2012年1月10日签订了委托监理合同。监理合同约定：合同价为260万元；因非监理单位原因导致监理服务期延长，每延长一个月增加监理费8万元；监理服务自合同签订之日起开始，服务期26个月。
建设单位通过招标确定了施工单位，并与施工单位签订了施工承包合同，合同约定：开工日期为2012年2月10日，施工总工期为24个月。
事件2：施工过程中，由于吊装作业危险性较大，施工项目部编了专项施工方案，并送现场监理员签收。吊装作业前，吊车司机使用风速仪检测到风力过大，拒绝进行吊装作业。
施工项目经理便安排另一名吊车司机进行吊装作业，监理员发现后立即向专业监理工程师汇报，该专业监理工程师回答说：施工单位内部的事情，不用管理。
事件3：监理员将施工项目部编制的专项施工方案交给总监理工程师后，发现现场吊装作业吊车发生故障。为了不影响进度，施工项目经理调来另一台吊车，该吊车比施工方案确定的吊车吨位稍小，但经安全检测可以使用。
监理员立即将此事向总监理工程师汇报，总监理工程师以专项施工方案未经审查批准就实施为由，签发了停止吊装作业的指令。施工项目经理签收暂停令后，仍要求施工人员继续进行吊装。总监理工程师报告了建设单位，建设单位负责人称工期紧迫，要求总监理工程师收回吊装作业暂停令。
事件4：由于施工单位的原因，施工总工期延误5个月，监理服务期达30个月。
监理单位要求建设单位增加监理费32万元，而建设单位认为监理服务期延长是施工单位造成的，监理单位对此负有责任，不同意增加监理费。
问题：
1．指出事件1中建设单位做法的不妥之处，写出正确做法。
2．指出事件2中专业监理工程师的不妥之处，写出正确做法。
3．指出事件2和事件3中施工项目经理在吊装作业中的不妥之处，写出正确做法。
4．分别指出事件3中建设单位、总监理工程师工作中的不妥之处，写出正确做法。
5．事件4中，监理单位要求建设单位增加监理费是否合理说明理由。
答案：
解析：
1．(1)2012年1月10日签订委托监理合同不妥，应在发出监理中标通知书后的30天内签订监理合同。 (2)监理合同价为260万元不妥，应为280万元。
2．回答“这是施工单位内部的事情”不妥，应及时制止并向总监理工程师汇报。
3．(1)安排另一名司机进行吊装作业不妥，应停止吊装作业；
(2)专项施工方案未经总监理工程师批准便实施不妥，应经总监理工程师批准后实施；
(3)签收工程暂停令后仍要求继续吊装作业不妥，应停止吊装作业。
4．(1)建设单位要求总监理工程师收回吊装作业暂停令不妥，应支持总监理工程师的决定；
(2)总监理工程师未报告政府主管部门不妥，应及时报告政府主管部门。
5．事件4中，监理单位的要求是合理的，因监理合同中已有关于监理服务期延长的约定，而工期延长是由施工单位的原因造成的，符合监理合同中“因非监理单位原因导致监理服务期延长”的约定。
2．回答“这是施工单位内部的事情”不妥，应及时制止并向总监理工程师汇报。
3．(1)安排另一名司机进行吊装作业不妥，应停止吊装作业；
(2)专项施工方案未经总监理工程师批准便实施不妥，应经总监理工程师批准后实施；
(3)签收工程暂停令后仍要求继续吊装作业不妥，应停止吊装作业。
4．(1)建设单位要求总监理工程师收回吊装作业暂停令不妥，应支持总监理工程师的决定；
(2)总监理工程师未报告政府主管部门不妥，应及时报告政府主管部门。
5．事件4中，监理单位的要求是合理的，因监理合同中已有关于监理服务期延长的约定，而工期延长是由施工单位的原因造成的，符合监理合同中“因非监理单位原因导致监理服务期延长”的约定。
根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500?2013），建设工程投标报价中，不得作为竞争性费用的是（ ）。
A.总承包服务费
B.夜间施工增加费
C.分部分项工程费
D.规费
B.夜间施工增加费
C.分部分项工程费
D.规费
答案：D
解析：
建设单位和施工企业均应按照省、自治区、直辖市或行业建设主管部门发布的标准计算规费和税金，不得作为竞争性费用。所以，选D规费。
监理工程师审核施工进度计划的内容有（ ）。
A.进度安排是否符合施工合同中开工、竣工日期的约定
B.劳动力、工程材料进场安排是否与工程量清单相一致
C.分期施工是否满足分批动用或配套动用的要求
D.施工管理及现场作业人员的职责分工是否明确
E.在生产要素的需求高峰期是否有足够能力实现计划供应
B.劳动力、工程材料进场安排是否与工程量清单相一致
C.分期施工是否满足分批动用或配套动用的要求
D.施工管理及现场作业人员的职责分工是否明确
E.在生产要素的需求高峰期是否有足够能力实现计划供应
答案：A,C,E
解析：
考点: “施工进度计划审核的内容”。监理工程师审核施工进度计划的内容有：①进度安排是否符合工程项目建设总进度计划中总目标和分目标的要求，是否符合施工合同中开工、竣工日期的规定；②施工总进度计划中的项目是否有遗漏，分期施工是否满足分批动用的需要和配套动用的要求；③施工顺序的安排是否符合施工工艺的要求；④劳动力、材料、构配件、设备及施工机具、水、电等生产要素的供应计划是否能保证施工进度计划的实现，供应是否均衡、需求高峰期是否有足够能力实现计划供应；⑤总包、分包单位分别编制的各项单位工程施工进度计划之间是否相协调，专业分工与计划衔接是否明确合理，⑥对于业主负责提供的施工条件（包括资金、施工图纸、施工场地、采供的物资等），在施工进度计划中安排的是否明确、合理，是否有造成因业主违约而导致工程延期和费用索赔的可能存在。因此，本题的正确答案为ACE。
《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位还应当组织专家进行论证、审查的专项施工方案有（）。
A.深基坑
B.起重吊装工程
C.地下暗挖工程
D.高大模板工程
E.拆除、爆破工程
B.起重吊装工程
C.地下暗挖工程
D.高大模板工程
E.拆除、爆破工程
答案：A,C,D
解析：
2020版教材P42
上述工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审査。
上述工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审査。
(2019年)项目监理机构在工程勘察阶段控制质量，最重要的工作是审查（ ）。
A.勘察方案
B.勘察任务书
C.勘察合同
D.勘察成果
B.勘察任务书
C.勘察合同
D.勘察成果
答案：D
解析：
本题考查的是工程勘察质量管理主要工作。项目监理机构对勘察成果的审查是勘察阶段质量控制最重要的工作，包括程序性审查和技术性审查。
下列关于风险自留的说法，正确的有（ ）。
A.计划性风险自留是有计划的选择
B.风险自留区别于其他风险对策，应单独运用
C.风险自留主要通过采取内部控制措施来化解风险
D.非计划性风险自留是由于没有识别到某些风险以致于风险发生后而被迫自留
E.风险自留往往可以化解较大的建设工程风险
B.风险自留区别于其他风险对策，应单独运用
C.风险自留主要通过采取内部控制措施来化解风险
D.非计划性风险自留是由于没有识别到某些风险以致于风险发生后而被迫自留
E.风险自留往往可以化解较大的建设工程风险
答案：A,C,D
解析：
本题考核的是风险自留的内容。风险自留绝不可能单独运用，而应与其他风险对策结合使用，故选项B错误。在实行风险自留时，应保证重大和较大的建设工程风险已经进行了工程保险或实施了损失控制计划，故选项E错误。
为了有效地控制建设工程项目目标，应从组织、技术、经济、合同多方面采取措施，其中（ ）是其他各类措施的前提和保障。
A.合同措施
B.组织措施
C.经济措施
D.技术措施
B.组织措施
C.经济措施
D.技术措施
答案：B
解析：
本题考核的是组织措施的作用。为了有效地控制建设工程项目目标，应从组织、技术、经济、合同等多方面采取措施，其中组织措施是其他各类措施的前提和保障。
在建设工程施工阶段，监理工程师控制施工进度的工作内容包括( )。
A.编制施工进度控制工作细则
B.编制施工准备工作计划
B.协助承包单位确定工程延期时间
D. 及时支付工程进度款
A.编制施工进度控制工作细则
B.编制施工准备工作计划
B.协助承包单位确定工程延期时间
D. 及时支付工程进度款
答案：A
解析：
建设工程施工进度控制工作从审核承包单位提交的施工进度计划开始，直至建设工程保修期满为止，其工作内容主要有：①编制施工进度控制工作细则；②编制或审核施工进度计划；③按年、季、月编制工程综合计划；④下达工程开工令；⑤协助承包单位实施进度计划；⑥监督施工进度计划的实施；⑦组织现场协调会；⑧签发工程进度款支付凭证；⑨审批工程延期；⑩向业主提供进度报告；?督促承包单位整理技术资料；?签署工程竣工报验单、提交质量评估报告；?整理工程进度资料；?工程移交等。
根据《建设工程监理规范》，项目监理机构在必要时可按()设总监理工程师代表。
A.分部工程
B.项目目标
C.专业工程
D.施工合同段
E.工程地域
B.项目目标
C.专业工程
D.施工合同段
E.工程地域
答案：C,D,E
解析：
项目监理机构可设总监理工程师代表的情形包括：
1)工程规模较大，专业较复杂，总监理工程师难以处理多个专业工程时，可按专业设总监理工程师代表。
2)一个建设工程监理合同中包含多个相对独立的施工合同，可按施工合同段设总监理工程师代表。
3)工程规模较大，地域比较分散，可按工程地域设置总监理工程师代表。
1)工程规模较大，专业较复杂，总监理工程师难以处理多个专业工程时，可按专业设总监理工程师代表。
2)一个建设工程监理合同中包含多个相对独立的施工合同，可按施工合同段设总监理工程师代表。
3)工程规模较大，地域比较分散，可按工程地域设置总监理工程师代表。
监理工程师考试试题及答案8节 第6节
某建设项目的折现率与财务净现值的关系如下表所列，则该项目的财务内部收益率为（ ）
A.12．80％
B.12．91％
C.13．00％
D.14．2％
B.12．91％
C.13．00％
D.14．2％
答案：D
解析：
首先用试算法确定IRR，可推知IRR一定在13％和15％之间，再用内插法可求得IRR=13％+(15％-13％)×150÷(150+100)=14．2％。
下列属于委托人违约的有（ ）。
A.委托人未按合同约定支付监理报酬
B.委托人原因造成监理停止
C.委托人无法履行或停止履行合同
D.监理文件不符合规范标准及合同约定
E.监理人转让监理工作
B.委托人原因造成监理停止
C.委托人无法履行或停止履行合同
D.监理文件不符合规范标准及合同约定
E.监理人转让监理工作
答案：A,B,C
解析：
本题考查的是建设工程监理合同履行。在合同履行中发生下列情况之一的，属委托人违约：（1）委托人未按合同约定支付监理报酬；（2）委托人原因造成监理停止；（3）委托人无法履行或停止履行合同；（4）委托人不履行合同约定的其他义务。选项DE属于监理人违约。
某工程是采用FIDIC《施工合同条件》签订的合同，合同约定，物价浮动对合同价格的影响采用公式法调价。施工中因承包商的原因竣工延误1个月，合同应竣工月计算的调价系数Pn=1.05，实际竣工月计算的调价系数Pn=1.07，施工最后一个月支付工程进度款时，应取用的调价系数为()
A、1.0
B、1.05
C、1.06
D、1.07
B、1.05
C、1.06
D、1.07
答案：B
解析：
在承包商应负责原因的延误过程中，后续支付时，分别计算应竣工日和实际支付目的调价款，通过对比后按照对业主有利的原则执行。
监理合同履行期间，因法律法规导致监理服务的范围发生变化，所增加的监理工作内容应视为()。
A.正常工作
B.伴随工作
C.附加工作
D.连带工作
B.伴随工作
C.附加工作
D.连带工作
答案：C
解析：
在监理合同履行期间，因法律法规、标准颁布或修订导致监理与相关服务的范围、时间发生变化时，应按合同变更对待，双方通过协商予以调整。增加的监理工作内容或延长的服务时间应视为附加工作。
《建设工程质量管理条例》规定，施工单位的质量责任和义务有()
A、总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任
B、施工单位有权改正施工过程中发现的设计图纸差错
C、施工单位可以将工程转包给符合资质条件的其他单位
D、施工单位可以将主体工程分包给具有资质的分包单位
B、施工单位有权改正施工过程中发现的设计图纸差错
C、施工单位可以将工程转包给符合资质条件的其他单位
D、施工单位可以将主体工程分包给具有资质的分包单位
答案：A
解析：
根据《建设工程质量管理条例》第二十七条规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责。总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。
某土石方工程，施工承包采用固定，总价合同形式，根据地质资料、设计文件估算的工程量为17000m3，在机械施工过程中，由于局部超挖、边坡垮塌等原因，实际工程量为18000m3；基础施工前，业主对基础设计方案进行了变更，需要扩大开挖范围，增加土石方工程量2000m3。则结算时应对合同总价进行调整的工程量为()m3。
A、0
B、1000
C、2000
D、3000
B、1000
C、2000
D、3000
答案：C
解析：
采用固定总价合同，只有在设计变更和工程范围发生变更的情况下才能做变更，其他均不能调整。所以超挖、边坡垮塌的工程量不予调整。
公路工程组织流水作业时，用来表达流水施工在空间布置上开展状态的参数有（ ）。
A.流水能力
B.工作面
C.施工过程
D.施工段
E.专业工作队数
B.工作面
C.施工过程
D.施工段
E.专业工作队数
答案：B,D
解析：
本题考查的是公路工程施工组织方法和特点。空间参数是指在组织流水作业时，用以表达流水施工在空间布置上开展状态的参数，包括工作面、施工段
在材料采购招标中，最低评标价法，是以（ ）作为比较要素，选择总价格最低者中标。
A.材料设备的报价
B.交货期
C.寿命期内所需的燃料消耗费
D.付款条件
E.寿命期内的维修费用
B.交货期
C.寿命期内所需的燃料消耗费
D.付款条件
E.寿命期内的维修费用
答案：A,B,D
解析：
知识点:材料采购招标中的最低评标价法。材料招标的最低评标价法中不考虑运营期的费用。2020版教材P68。
已知某钢筋工程每周计划完成的工程量和第1～4周实际完成的工程量见下表，则截至第4周末工程实际进展点落在计划S曲线的（ ）。
A.左侧，表明此时实际进度比计划进度拖后60t
B.右侧，表明此时实际进度比计划进度超前60t
C.左侧，表明此时实际进度比计划进度超前50t
D.右侧，表明此时实际进度比计划进度拖后50t
B.右侧，表明此时实际进度比计划进度超前60t
C.左侧，表明此时实际进度比计划进度超前50t
D.右侧，表明此时实际进度比计划进度拖后50t
答案：D
解析：
考点: “S曲线比较法实际进度与计划进度的比较”。通过比较实际进度S曲线和计划进度S曲线，可以看出工程项目实际进展情况。如果工程实际进展点落在计划S曲线左侧，表明此时实际进度比计划进度超前，如果工程实际进展点落在计划S曲线右侧，表明此时实际进度拖后；如果工程实际进展点正好落在计划S曲线上，则表示此时实际进度与计划进度一致。本题中，第4周末累计的计划工程量为880t(160+210+250+260)，第4周末累计的实际工程量为830t (200+220+210+200)，累计的实际工程量累计的计划工程量=(830 - 880)= - 50t，这就说明实际进度比计划进度拖后50t，实际进展点落在计划S曲线的右侧。因此，本题的正确答案为D。
监理工程师考试试题及答案8节 第7节
对于发生法律效力的法院裁决、裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，能够引起法律关系的()。
A.发生
B.变更
C.消灭
D.转移
E.冻结
B.变更
C.消灭
D.转移
E.冻结
答案：A,B,C
解析：
考点:合同法律关系的构成。行政行为和发生法律效力的法院裁决、裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，能够引起法律关系的发生、变更和消灭。
国家实行建设工程质量监督管理制度，工程质量监督机构的主要任务包括( )。
A. 受理委托方建设工程项目的质量监督
B. 会同监理单位检查施工承包单位的质量行为
C. 对涉及安全的关键部位进行现场实地抽查
D. 向委托部门报送工程质量监督报告
E. 会同工程建设各方进行工程质量验收
A. 受理委托方建设工程项目的质量监督
B. 会同监理单位检查施工承包单位的质量行为
C. 对涉及安全的关键部位进行现场实地抽查
D. 向委托部门报送工程质量监督报告
E. 会同工程建设各方进行工程质量验收
答案：A,C,D
解析：
某单代号网络图，有多项开始工作和结束工作，则该网络图()。
A.起点节点为实工作，终点节点为实工作
B.起点节点为实工作，终点节点为虚拟工作
C.起点节点为虚拟工作，终点节点为实工作
D.起点节点为虚拟工作，终点节点为虚拟工作
B.起点节点为实工作，终点节点为虚拟工作
C.起点节点为虚拟工作，终点节点为实工作
D.起点节点为虚拟工作，终点节点为虚拟工作
答案：D
解析：
考点:单代号网络图的绘制。当单代号网络图中有多项开始工作时，应增设一项虚拟的工作，作为网络图的起点节点；当网络图中有多项结束工作时，应增设一项虚拟工作，作为该网络图的终点节点。
下列选项中，属于累加数列错位相减取大差法基本步骤的有（）。
A.将相邻施工过程流水节拍累加数列中的后者错后一位，相减后求得一个差数列
B.对每一个施工过程在各施工段上的流水节拍依次累加
C.对每一个施工过程在各施工段上的流水节拍依次相减
D.在差数列中取最小值确定为相邻两个施工过程的流水步距
E.在差数列中取最大值，即确定为相邻两个施工过程的流水步距
B.对每一个施工过程在各施工段上的流水节拍依次累加
C.对每一个施工过程在各施工段上的流水节拍依次相减
D.在差数列中取最小值确定为相邻两个施工过程的流水步距
E.在差数列中取最大值，即确定为相邻两个施工过程的流水步距
答案：A,B,E
解析：
考核流水步距的确定。在非节奏流水施工中，通常采用累加数列错位相减取大差法计算流水步距。由于这种方法是由潘特考夫斯基首先提出的，故又称为潘特考夫斯基法。这种方法简捷、准确，便于掌握。累加数列错位相减取大差法的基本步骤如下：（1）对每一个施工过程在各施工段上的流水节拍依次累加，求得各施工过程流水节拍的累加数列；（2）将相邻施工过程流水节拍累加数列中的后者错后一位，相减后求得一个差数列；（3）在差数列中取最大值，即为这两个相邻施工过程的流水步距。参见教材P31。
下列制度中，属于项目监理机构内部工作制度的是（ ）。
A.施工组织设计审核制度
B.监理人员岗位职责制度
C.监理工作报告制度
D.工程估算审核制度
B.监理人员岗位职责制度
C.监理工作报告制度
D.工程估算审核制度
答案：B
解析：
本题考核的是项目监理机构内部工作制度的工作内容。包括：(1)项目监理机构工作会议制度；(2)项目监理机构人员岗位职责制度；(3)对外行文审批制度；(4)监理工作日志制度；(5)监理周报、月报制度；(6)技术、经济资料及档案管理制度；(7)监理人员教育培训制度；(8)监理人员考勤、业绩考核及奖惩制度。选项A、C属于项目监理机构现场监理工作制度。选项D属于相关服务工作制度。
工程网络计划的工期优化通过（ ）来达到优化。
A.改变关键工作之间的逻辑关系
B.组织关键工作平行作业
C.组织关键工作搭接作业
D.压缩关键工作的持续时间
B.组织关键工作平行作业
C.组织关键工作搭接作业
D.压缩关键工作的持续时间
答案：D
解析：
考点: “网络计划的工期优化”。工程网络计划的工期优化是指网络计划的计算工期不满足要求工期时，通过压缩关键工作的持续时间以满足要求工期目标的过程。网络计划工期优化的基本方法是在不改变网络计划中各项工作之问逻辑关系的前提下，通过压缩关键工作的持续时间来达到优化目标。在工期优化过程中，按照经济合理的原则，不能将关键工作压缩成非关键工作。因此，本题的正确答案为D。
根据《建设工程监理规范》，总监理工程师可以委托给总监理工程师代表的职责是（ ）。
A、组织审查和处理工程变更
B、组织审查专项施工方案
C、组织工程竣工预验收
D、组织编写工程质量评估报告
B、组织审查专项施工方案
C、组织工程竣工预验收
D、组织编写工程质量评估报告
答案：A
解析：
2020版教材P 105
[考点]项目监理机构人员配备及职责分工。总监理工程师不得委托总监理工程师代表实施的工作：（1）组织编制监理规划，审批监理实施细则；（2）根据工程进展及监理工作情况调配监理人员；（3）组织审查施工组织设计、（专项）施工方案；（4）签发工程开工令、暂停令和复工令；（5）签发工程款支付证书，组织审核竣工结算；（6）调解建设单位与施工单位的合同争议，处理工程索赔；（7）审查施工单位的竣工申请，组织工程竣工预验收，组织编写工程质量评估报告，参与工程竣工验收；（8）参与或配合工程质量安全事故的调查和处理。
[考点]项目监理机构人员配备及职责分工。总监理工程师不得委托总监理工程师代表实施的工作：（1）组织编制监理规划，审批监理实施细则；（2）根据工程进展及监理工作情况调配监理人员；（3）组织审查施工组织设计、（专项）施工方案；（4）签发工程开工令、暂停令和复工令；（5）签发工程款支付证书，组织审核竣工结算；（6）调解建设单位与施工单位的合同争议，处理工程索赔；（7）审查施工单位的竣工申请，组织工程竣工预验收，组织编写工程质量评估报告，参与工程竣工验收；（8）参与或配合工程质量安全事故的调查和处理。
《施工合同文本》规定,对于在施工中发生不可抗力,( )发生的费用由承包人承担。 A工程本身的损
《施工合同文本》规定，对于在施工中发生不可抗力，（ ）发生的费用由承包人承担。
Ａ工程本身的损害
Ｂ发包人人员伤亡
Ｃ造成承包人设备、机械的损坏及停工
Ｄ所需清理修复工作
Ｅ承包人人员伤亡
正确答案：CE
下列建设工程进度控制措施中，属于组织措施的是()。
A.采用CM承发包模式
B.审查承包商递交的进度计划
C.办理工程进度款支付手续
D.建立工程变更管理制度
B.审查承包商递交的进度计划
C.办理工程进度款支付手续
D.建立工程变更管理制度
答案：D
解析：
2020教材P2-4
本题考查的是进度控制的措施和主要任务。组织措施主要包括：(1)建立进度控制目标体系，明确建设工程现场监理组织机构中进度控制人员及其职责分工；(2)建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络；(3)建立进度计划审核制度和进度计划实施中的检查分析制度；(4)建立进度协调会议制度，包括协调会议举行的时间、地点、参加人员等；(5)建立图纸审查、工程变更和设计变更管理制度。
本题考查的是进度控制的措施和主要任务。组织措施主要包括：(1)建立进度控制目标体系，明确建设工程现场监理组织机构中进度控制人员及其职责分工；(2)建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络；(3)建立进度计划审核制度和进度计划实施中的检查分析制度；(4)建立进度协调会议制度，包括协调会议举行的时间、地点、参加人员等；(5)建立图纸审查、工程变更和设计变更管理制度。
监理工程师考试试题及答案8节 第8节
关于建设工程监理招标中资格审查的说法中，正确的是（ ）。
A.资格预审是指在开标前，对申请投参加投标的潜在投标人进行审查
B.资格后审是指在开标后对投标人资格进行的审查
C.建设工程监理资格审查大多采用资格后审的方式进行
D.资格后审的目的是为了排除不合格的投标人，进而降低招标成本，提高招标工作效率
B.资格后审是指在开标后对投标人资格进行的审查
C.建设工程监理资格审查大多采用资格后审的方式进行
D.资格后审的目的是为了排除不合格的投标人，进而降低招标成本，提高招标工作效率
答案：B
解析：
本题考查的是建设工程监理招标方式和程序。资格预审是指在投标前，对申请参加投标的潜在投标人进行资质条件、业绩、信誉、技术、资金等多方面的审查。只有资格预审中被认定为合格的潜在投标人（或投标人）才可以参加投标。资格预审的目的是为了排除不合格的投标人，进而降低招标人的招标成本，提高招标工作效率。资格后审是指在开标后，由评标委员会根据招标文件中规定的资格审查因素、方法和标准，对投标人资格进行的审查。建设工程监理资格审查大多采用资格预审的方式进行。
下列选项中，属于工程施工招标公告主要内容的有()。
A.招标条件
B.项目概况与招标范围
C.投标人资格要求
D.投标人须知
E.资格预审公告
B.项目概况与招标范围
C.投标人资格要求
D.投标人须知
E.资格预审公告
答案：A,B,C
解析：
招标公告内容包括:招标条件、项目概况与招标范围、投标人资格要求、招标文件的获取、投标文件的递交、发布公告的媒介和联系方式等。
监理工程师对施工单位现场计量操作质量控制的主要内容是( )。
A. 对施工过程中使用的计量仪器检测设备的质量控制
B. 对从事计量作业人员技术水平资格的审核
C. 检查作业者的操作方法是否得当
D. 检查现场检测的原始记录是否可靠
正确答案：C
某工程，监理公司承担施工阶段监理任务，建设单位采用公开招标方式选定承包单位。在招标文件中对省内与省外投标人提出了不同的资格要求，并规定2002年1 0月30日为投标截止时间。甲、乙等多家承包单位参加投标，乙承包单位1 1月5日方提交投标保证金。 1 1月3日由招标办主持举行了开标会。但本次招标由于招标人原因导致招标失败。建设单位重新招标后确定甲承包单位中标，并签订了施工合同。施工开始后，建设单位要求提前竣工，并与甲承包单位协商签订了书面协议，写明了甲承包单位为保证施工质量采取的措施和建设单位应支付的赶工费用。施工过程中发生了混凝土工程质量事故。经调查组技术鉴定，认为是甲承包单位为赶工拆模过早，混凝土强度不足造成。该事故未造成人员伤亡，但导致直接经济损失4.8万元。质量事故发生后，建设单位以甲承包单位的行为与投标书中的承诺不符，不具备履约能力，又不可能保证提前竣工为由，提出终止合同。甲承包单位认为事故是因建设单位要求赶工引起，不同意终止合同。建设单位按合同约定提请仲裁，仲裁机构裁定终止合同，甲承包单位决定向具有管辖权的法院提起诉讼。
【问题】
1．指出该工程招投标过程中的不妥之处，并说明理由。招标人招标失败造成投标单位损失是否应给予补偿？说明理由。
2．上述质量事故发生后，在事故调查前，总监理工程师应做哪些工作？
3．上述质量事故的调查组应由谁组织？监理单位是否应参加调查组？说明理由。
4．上述质量事故的技术处理方案应由谁提出？技术处理方案核签后，总监理工程师应完成哪些工作？该质量事故处理报告应由谁提出？
5．(1)建设单位与甲承包单位所签协议是否具有与施工合同相同的法律效力？说明理由。(2)具有管辖权的法院是否可依法受理甲承包单位的诉讼请求？为什么？
答案：
解析：
1．(1)不妥之处包括：①不妥之处：对省内与省外投标人提出了不同的资格要求。理由：公开招标应当平等地对待所有的投标人。②不妥之处：投标截止时间与开标时间不同。理由：《招标投标法》规定开标应当在提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。③不妥之处：招标办主持开标会。理由：开标会应由招标人或其代理人主持。④不妥之处：乙承包单位提交保证金晚于规定时间。理由：投标保证金是投标书的组成部分，应在投标截止日期前提交。(2)不予补偿。理由：招标对招标人不具有合同意义上的约束力，不能保证投标人中标。
2．(1)签发《工程暂停令》，指令承包单位停止相关部位及下道工序施工。(2)要求承包单位防止事故扩大，保护现场。(3)要求承包单位在规定时间内写出书面报告。
3．(1)应由市、县级建设行政主管部门组织。理由：属一般质量事故。(2)监理单位应该参加。理由：该事故是由于甲承包单位为赶工拆模过早造成的。
4．(1)由甲承包单位提出。(2)签发《工程复工令》，监督技术处理方案的实施，组织检查、验收。(3)该质量事故处理报告应由甲承包单位提出。
5．(1)是。理由：合同履行中，双方所签书面协议是合同的组成部分。(2)不予受理。理由：仲裁与诉讼两者只可选其一。
为了有效地控制建设工程进度，监理工程师要在设计准备阶段（ ）。
A.审查工程项目建设总进度计划，并编制工程年、季、月实施计划
B.编制监理进度计划，确保进度控制目标的实现
C.编制设计总进度计划及详细的出图计划，并控制其执行
D.向建设单位提供有关工期的信息，协助建设单位确定工期总目标
B.编制监理进度计划，确保进度控制目标的实现
C.编制设计总进度计划及详细的出图计划，并控制其执行
D.向建设单位提供有关工期的信息，协助建设单位确定工期总目标
答案：D
解析：
考点: “建设工程实施阶段进度控制的主要任务”。为了有效地控制建设工程进度，监理l程师要在设计准备阶段向建设单位提供有关工期的信息，协助建设单位确定工期总目标，井进行环境及施工现场条件的调查和分析。在设计阶段和施工阶段，监理工程师不仅要审查设计单位和施工单位提交的进度计划，更要编制监理进度计划，以确保进度控制目标的实际。因此，本题的正确答案为D。
工程网络计划的工期优化通过（）来达到优化目标。
A.改变关键工作之间的逻辑关系
B.组织关键工作平行作业
C.组织关键工作搭接作业
D.压缩关键工作的持续时间
B.组织关键工作平行作业
C.组织关键工作搭接作业
D.压缩关键工作的持续时间
答案：D
解析：
考核工期优化。工程网络计划的工期优化通过压缩关键工作的持续时间来达到优化目标。参见教材P66。
下列属于建设单位签订的主要合同的是（ ）
A.劳务分包合同
B.工程设计合同
C.工程勘察合同
D.工程监理合同
E.工程承包(总承包、施工承包)合同
B.工程设计合同
C.工程勘察合同
D.工程监理合同
E.工程承包(总承包、施工承包)合同
答案：B,C,D,E
解析：
建设单位签订的主要合同有：工程承包(总承包、施工承包)合同、工程勘察合同、工程设计合同、材料设备采购合同、工程咨询(可行性研究、技术咨询、造价咨询)合同、工程监理合同、工程项目管理服务合同、工程保险合同、贷款合同等。
根据《建设工程安全生产管理条例》，关于施工单位安全责任的说法中，正确的有（ ）。
A.施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责
B.施工单位项目负责人负责制定安全生产规章制度和操作规程
C.施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍
D.施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案
E.实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费
B.施工单位项目负责人负责制定安全生产规章制度和操作规程
C.施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍
D.施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案
E.实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费
答案：A,C,D,E
解析：
本题考查的是《建设工程安全生产管理条例》相关内容。选项B错误，施工单位项目负责人对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程。
在建设工程进度调整的系统过程中，采取措施调整进度计划时，应当以()为依据。
A.本工作及后续工作的总时差
B.本工作及后续工作的自由时差
C.非关键工作所拥有的机动时间
D.总工期和后续工作的限制条件
B.本工作及后续工作的自由时差
C.非关键工作所拥有的机动时间
D.总工期和后续工作的限制条件
答案：D
解析：
2020教材P91-92
本题考查的是进度调整的系统过程。进度调整的系统过程是：(1)分析进度偏差产生的原因；(2)分析进度偏差对后续工作和总工期的影响；(3)确定后续工作和总工期的限制条件；(4)采取措施调整进度计划；(5)实施调整后的进度计划。采取进度调整措施，应以后续工作和总工期的限制条件为依据，确保要求的进度目标得到实现。
本题考查的是进度调整的系统过程。进度调整的系统过程是：(1)分析进度偏差产生的原因；(2)分析进度偏差对后续工作和总工期的影响；(3)确定后续工作和总工期的限制条件；(4)采取措施调整进度计划；(5)实施调整后的进度计划。采取进度调整措施，应以后续工作和总工期的限制条件为依据，确保要求的进度目标得到实现。
上一篇：监理工程师考试真题及详解8卷
下一篇：2021监理工程师每日一练6卷
