监理工程师考试答案5卷

考点:《建设工程监理规范》GB／T 50319—2013的主要内容。监理员需要有中专及以上学历，并经过监理业务培训。

本题考查的是卓越绩效模式的基本特征和核心价值观。卓越绩效模式的基本特征（1）强调大质量观；（2）强调以顾客为中心和重视组织文化；（3）强调系统思考和系统整合；（4）强调可持续发展和社会责任；（5）强调质量对组织绩效的增值和贡献。选项DE属于卓越绩效模式的核心价值观。

2020版教材P40-49
国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当组建资格审查委员会审查资格预审申请文件。

考点:项目监理机构组织形式。选项B，正确的表述应为“矩阵制监理组织中纵向应是职能系统，横向应是子项目系统”；选项C，正确的表述应为“直线制监理组织形式也适用于小型建设工程”。

向建设单位提交的监理工作总结，主要内容包括:工程概况;项目监理机构;建设工程监理合同履行情况;监理工作成效;监理工作中发现的问题及其处理情况;监理任务或监理目标完成情况评价;由建设单位提供的供项目监理机构使用的办公用房、车辆、试验设施等的清单;表明建设工程监理工作终结的说明;其他说明和建议等。
BE选项属于向工程监理单位提交的监理工作总结的内容。

本题考查的是伴随服务。合同专用条款与技术规格中约定有附加服务，卖方可能被要求提供下列中的任一项服务或所有的服务：(1)实施或监督所供货物的现场组装和／或试运行；(2)提供货物组装和／或维修所需的工具；(3)为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；(4)在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；(5)在卖方厂家和／或在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和修理对买方人员进行培训。

本题考查的是设计合同履行管理。 初步设计阶段的工作任务包括：
(1)总体设计；
(2)方案设计：建筑设计、工艺设计、进行方案比选等工作；
(3)编制初步设计文件：完善选定的方案；分专业设计并汇总；编制说明与概算；参加初步设计审查会议；修正初步设计。

考核建设实施阶段的工作内容。工程项目在开工建设之前要切实做好各项准备工作，其主要内容包括：（1）征地、拆迁和场地平整；（2）完成施工用水、电、通信、道路等接通工作；（3）组织招标选择工程监理单位、施工单位及设备、材料供应商；（4）准备必要的施工图纸；（5）办理工程质量监督和施工许可手续。

本题考查的是合同法律关系的构成。合同法律关系的主体是享有相应权利、承担相应义务的自然人、法人和其他组织。参见教材P5。

2020版教材P93-95
本题考查的是订立合同时需要明确的内容。气候条件对施工的影响是合同管理中一个比较复杂的问题，异常恶劣的气候条件属于发包人的责任，不利气候条件对施工的影响则属于承包人应承担的风险。

监理人审查后认为已具备竣工验收条件，应在收到竣工验收申请报告后28天内提请发包人进行工程验收。

2020版教材P115-116
本题考查的是建筑工程管理方法。CM的指导思想是缩短工程项目的建设周期，它采用快速路径的生产组织方式，特别适用于那些实施周期长、工期要求紧迫的大型复杂建设工程。

本题考查的是工作质量管理主要制度。工程质量监督机构的主要任务：（1）根据委托，受理建设工程项目的质量监督。（2）制定质量监督工作方案。（3）检查建设各方主体的质量行为。包括资质或资格、质量管理体系和质量责任制的落实情况、有关文件资料是否齐全并符合规定。（4）检查建设工程实体质量。地基基础、主体结构和涉及安全的关键部位实地抽查，材料构配件质量抽查。监督地基基础、主体及涉及安全的分部工程和质量验收。（5）监督工程质量验收。（6）向委托部门报送工程质量监督报告。（7）对预制建筑构件和商品混凝土的质量进行监督。（8）政府主管部门委托的工程质量监督管理的其他工作。参见教材P8。

考点:“《招标投标法实施条例》相关内容”。招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当按照招标文件的要求提交。履约保证金不得超过中标合同金额的10%。因此，本题的正确答案为A。

本题考查重点是“建设工程材料设备采购合同的分类”。分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一的，出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同。出卖人解除合同的，可以向买受人要求支付该标的物的使用费。因此，本题的正确答案为C。

“工程监理单位有下列行为之一的，责令改正，处50万元以上100万元以下的罚款，降低资质等级或者吊销资质证书；有违法所得的，予以没收；造成损失的，承担连带赔偿责任：
1)与建设单位或者施工单位串通，弄虚作假、降低工程质量的；
2)将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的。”@##

考核建筑安装工程费用计算方法。材料单价=[（材料原价+运杂费）×（1+运输损耗率（%））]×[1+采购保管费率（%）]=（2000+90）×（1+1%）×（1+2%）=2153.12（元/吨）。

考点:合同法律关系的产生、变更与消灭。能够引起合同法律关系产生、变更与消灭的客观现象和事实包括行为和事件两类。选项A属于违法行为；选项B属于自然事件；选项CD属于行政行为和发生法律效力的法院判决、裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生、变更、消灭。

2020版教材P4
本题考查的是建设工程相关制度。关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目包括：煤炭、铁路、邮政、防洪、道路项目，生态环境保护项目，其他基础设施项目。

考点:物资供应进度控制的工作内容。建设工程物资供应计划是对建设工程施工及安装所需物资的预测和安排，是指导和组织建设工程物资采购、加工、储备、供货和使用的依据。其根本作用是保障建设工程的物资需要，保证建设工程按施工进度计划组织施工。选项C错误，物资需求计划是指反映完成建设工程所需物资情况的计划；选项E错误，物资供应的总目标就是按照物资需求适时、适地、按质、按量以及成套齐备地提供给使用部门，以保证项目投资目标、进度目标和质量目标的实现。

【正确答案】 关键线路为A→B→F→I→K→M。
总工期＝10＋15＋45＋10＋20＋15＝115(天)。

【正确答案】 事件1中，为使赶工费最少，施工单位应分别缩短工作K和工作F的工作时间5天和2天，这样才能既实现建设单位的要求又能使赶工费用最少。
分析与调整过程为：
（1）由于事件1的发生，导致工期拖延7天。
（2）第33天后，可以赶工的关键工作包括F、I、K、M，由于工作K的赶工费率最低，首先压缩工作K，工作K可以压缩10天。如果直接压缩工作K7天，结果就改变了关键线路，关键线路变成了A、B、F、J、M，即将关键工作K变成了非关键工作。为了不使关键工作K变成非关键工作，第一次压缩工作K5天。
（3）经过第一次压缩后，关键线路就变成了两条，即A、B、F、J、M和A、B、F、I、K、M。此时有四种赶工方案。
（4）第二次选赶工费率最低的工作F压缩2天。赶工费总计＝5×1.0＋2×1.2＝7.4(万元)。

【正确答案】 事件2中，项目监理机构应批准8万元的费用补偿。
理由：是建设单位采购的材料出现质量检测不合格导致的机械台班损失，应由建设单位承担责任。
事件2中，项目监理机构不应批准工程延期。
理由：工作L不是关键工作，且该工作的总时差为10天，工作L拖延9天未超过其总时差，不会影响工期的延误。

【正确答案】 （1）不妥之处：施工单位凭施工经验，未经安全验算编制高大模板工程专项施工方案。正确做法：应认真编制方案，且有详细的安全验算书。
（2）不妥之处：专项施工方案经项目经理签字后报监理工程师审批的同时就开始搭设高大模板。
正确做法：专项施工方案应当由施工单位技术负责人审核签字，加盖单位公章，并由总监理工程师审查签字，加盖执业印章后方可实施。
（3）不妥之处：施工现场安全生产管理人员由项目总工程师兼任。正确做法：应该由专职安全生产管理人员进行现场监督。

本题考查的是变更管理。选项A缺少一个条件，就是被取消的工作不能转由发包人或其他人实施。标准施工合同通用条款规定的变更范围包括：(1)取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施；(2)改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；(3)改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；(4)改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；(5)为完成工程需要追加的额外工作。