2021监理工程师考试历年真题精选9章
发布时间：2021-08-14
2021监理工程师考试历年真题精选9章 第1章
设计施工总承包合同模式下，总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。下列有关说法正确的是（）。
A.被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意
B.被授权的监理人员在授权范围内发出的指示经总监理工程师确认后与总监理工程师发出的指示具有同等效力
C.承包人对被授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的24小时内向总监理工程师提出书面异议
D.总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认.更改或撤销
B.被授权的监理人员在授权范围内发出的指示经总监理工程师确认后与总监理工程师发出的指示具有同等效力
C.承包人对被授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的24小时内向总监理工程师提出书面异议
D.总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认.更改或撤销
答案：A,D
解析：
被授权的监理人员
1、总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。
2、承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
1、总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。
2、承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
要有效地控制项目投资，应从（ ）等多方面采取措施。
A.质量
B.技术
C.经济
D.合同
E.组织
B.技术
C.经济
D.合同
E.组织
答案：B,C,D,E
解析：
考点:投资控制的措施。要有效地控制项目投资，应从组织、技术、经济、合同与信息管理等多方面采取措施。
对于电子招投标，投标人完成电子投标文件上传后，投标人提交投标文件的时间是（ ）。
A.上传投标文件提开始时间
B.实际传输完成时间
C.电子招标投标交易平台向投标人发出递交回执通知的时间
D.递交回执通知中载明的传输完成时间
B.实际传输完成时间
C.电子招标投标交易平台向投标人发出递交回执通知的时间
D.递交回执通知中载明的传输完成时间
答案：D
解析：
知识点:电子招投标的相关规定。投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知，递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。2020版教材P35。
正常形直方图与质量标准相比，T表示质量标准要求界限，B表示实际质量特性分布范围，当B在T中间，但两边余地太大时，说明（ ）。
A.生产过程质量很理想
B.加工过于精细
C.出现不合格产品
D.生产过程能力不足
B.加工过于精细
C.出现不合格产品
D.生产过程能力不足
答案：B
解析：
2020版教材P64-79
正常型直方图与质量标准相比较，一般有如下六种情况。T一一表示质量标准要求界限；B一一表示实际质量特性分布范围。
a) B在T中间，质量分布中心
与质量标准中心M重合，实际数据分布与质量标准相比较两边还有一定余地。这样的生产过程质量是很理想的，说明生产过程处于正常的稳定状态。在这种情况下生产出来的产品可认为全都是合格品。
b) B虽然落在T内，但质量分布中
与T的中心M不重合，偏向一边。这样如果生产状态一旦发生变化，就可能超出质量标准下限而出现不合格品。出现这种情况时应迅速采取措施，使直方图移到中间来。
c) B在T中间，且B的范围接近T的范围，没有余地，生产过程一旦发生小的变化，产品的质量特性值就可能超出质量标准。出现这种情况时，必须立即采取措施，以缩小质量分布范围。
d) B在T中间，但两边余地太大，说明加工过于精细，不经济。在这种情况下，可以对原材料、设备、工艺、操作等控制要求适当放宽些，有目的地使B扩大，从而有利于降低成本。
e) 质量分布范围B已超出标准下限之外，说明已出现不合格品。此时必须采取措施进行调整，使质量分布位于标准之内。
f) 质量分布范围完全超出了质量标准上、下界限，散差太大，产生许多废品，说明过程能力不足，应提高过程能力，使质量分布范围B缩小。
正常型直方图与质量标准相比较，一般有如下六种情况。T一一表示质量标准要求界限；B一一表示实际质量特性分布范围。
a) B在T中间，质量分布中心
与质量标准中心M重合，实际数据分布与质量标准相比较两边还有一定余地。这样的生产过程质量是很理想的，说明生产过程处于正常的稳定状态。在这种情况下生产出来的产品可认为全都是合格品。
b) B虽然落在T内，但质量分布中
与T的中心M不重合，偏向一边。这样如果生产状态一旦发生变化，就可能超出质量标准下限而出现不合格品。出现这种情况时应迅速采取措施，使直方图移到中间来。
c) B在T中间，且B的范围接近T的范围，没有余地，生产过程一旦发生小的变化，产品的质量特性值就可能超出质量标准。出现这种情况时，必须立即采取措施，以缩小质量分布范围。
d) B在T中间，但两边余地太大，说明加工过于精细，不经济。在这种情况下，可以对原材料、设备、工艺、操作等控制要求适当放宽些，有目的地使B扩大，从而有利于降低成本。
e) 质量分布范围B已超出标准下限之外，说明已出现不合格品。此时必须采取措施进行调整，使质量分布位于标准之内。
f) 质量分布范围完全超出了质量标准上、下界限，散差太大，产生许多废品，说明过程能力不足，应提高过程能力，使质量分布范围B缩小。
现金流量的三个要素是（ ）。
A.现金流量的大小
B.方向
C.现金流入
D.作用点
E.现金流出
B.方向
C.现金流入
D.作用点
E.现金流出
答案：A,B,D
解析：
本题考查的是资金的时间价值。现金流量的大小（现金数额）、方向（现金流入或流出）和作用点（现金发生的时间点）是现金流量的三个要素
某高速公路项目，业主与路桥监理公司签订了监理合同。总监理工程师要求监理人在进驻施工现场前要熟悉相关资料,认真审核施工单位提交的有关文件、资料等。开工后，发生了以下事件：
事件1:由于强夯工程量无法在合同中准确确定,据此在施工合同中规定,按施工图预算方式计价,乙方必须严格按照施工及施工合同规定的内容及技术规范要求施工，工程量由监理工程师负责现场计量。根据该工程的合同特点，监理工程师制订的工程量计量与工程款支付程序要点如下：
(1) 乙方对已完工的分项工程在7 天内向监理工程师申请质量认证，取得质量合格证书后,再提出计量申请报告。
(2) 监理工程师在接到计量申请报告后7 天内核实已完成的工程数量，并在计量前24 小时通知乙方,乙方为计量提供一切便利条件并派专人参加计量工作,如果乙方不派人参加计量工作，监理工程师按照规定的计量方法自行计量，计量结果有效。计量工作结束后，监理工程师签发计量证书。
(3) 乙方凭质量合格证书和计量证书向监理工程师提出付款申请。
(4) 监理工程师审核申报材料，确定支付款额,并向甲方提供付款证明材料。
(5) 甲方根据乙方取得的质量证书和计量证书以及付款证明材料,对工程价款进行支付与结算。
同时，工程开工前乙方向业主提交了施工组织设计并得到了监理工程师的批准。
事件2:施工到沥青路面时，因2 合同段运输路面材料的道路被当地村民挖断，为了工期不延误，材料只能从1 合同快完工的一段路上运进2 合同段。为此，业主召集两合同段开会，要求1 合同段调整施工安排，于8 月30 日前完成该段施工。9 月1 日起，2 合同段从该段路运进材料。1 合同段至9 月20 日才完成该路段施工，致使2 合同段工期延误,1 合同段该段路在交工后缺陷期未满已发生破坏。
问题：
1. 监理工程师应熟悉的主要资料有哪些？
2. 监理工程师在承包人进人施工现场到工程开工这一阶段的工作重点是什么？
3. 事件1 中：
(1) 在工程施工过程中，当进行到施工图所规定的处理范围边缘时，乙方在取得在场监理工程师认可的情况下,为了使夯击质量得到保证，将夯实范围适当扩大，施工完成后，乙方将扩大范围内的工程数量向监理工程师提出额外计量要求,但遭到拒绝。试问监理工程师拒绝乙方的要求是否合理,为什么？
(2) 工程施工过程中，乙方根据监理工程师指令就部分工程进行了变更施工。试问本合同中变更部分的合同价款应根据什么原则进行确定？
4. 事件2 中：
(1) 业主做法是否妥当，为什么？
(2) 2 合同段工期延误由谁负责，2 合同段是否可以获得延期或索赔。为什么？
(3) 1 合同段该段路被损坏应由谁负责’由谁维修？
事件1:由于强夯工程量无法在合同中准确确定,据此在施工合同中规定,按施工图预算方式计价,乙方必须严格按照施工及施工合同规定的内容及技术规范要求施工，工程量由监理工程师负责现场计量。根据该工程的合同特点，监理工程师制订的工程量计量与工程款支付程序要点如下：
(1) 乙方对已完工的分项工程在7 天内向监理工程师申请质量认证，取得质量合格证书后,再提出计量申请报告。
(2) 监理工程师在接到计量申请报告后7 天内核实已完成的工程数量，并在计量前24 小时通知乙方,乙方为计量提供一切便利条件并派专人参加计量工作,如果乙方不派人参加计量工作，监理工程师按照规定的计量方法自行计量，计量结果有效。计量工作结束后，监理工程师签发计量证书。
(3) 乙方凭质量合格证书和计量证书向监理工程师提出付款申请。
(4) 监理工程师审核申报材料，确定支付款额,并向甲方提供付款证明材料。
(5) 甲方根据乙方取得的质量证书和计量证书以及付款证明材料,对工程价款进行支付与结算。
同时，工程开工前乙方向业主提交了施工组织设计并得到了监理工程师的批准。
事件2:施工到沥青路面时，因2 合同段运输路面材料的道路被当地村民挖断，为了工期不延误，材料只能从1 合同快完工的一段路上运进2 合同段。为此，业主召集两合同段开会，要求1 合同段调整施工安排，于8 月30 日前完成该段施工。9 月1 日起，2 合同段从该段路运进材料。1 合同段至9 月20 日才完成该路段施工，致使2 合同段工期延误,1 合同段该段路在交工后缺陷期未满已发生破坏。
问题：
1. 监理工程师应熟悉的主要资料有哪些？
2. 监理工程师在承包人进人施工现场到工程开工这一阶段的工作重点是什么？
3. 事件1 中：
(1) 在工程施工过程中，当进行到施工图所规定的处理范围边缘时，乙方在取得在场监理工程师认可的情况下,为了使夯击质量得到保证，将夯实范围适当扩大，施工完成后，乙方将扩大范围内的工程数量向监理工程师提出额外计量要求,但遭到拒绝。试问监理工程师拒绝乙方的要求是否合理,为什么？
(2) 工程施工过程中，乙方根据监理工程师指令就部分工程进行了变更施工。试问本合同中变更部分的合同价款应根据什么原则进行确定？
4. 事件2 中：
(1) 业主做法是否妥当，为什么？
(2) 2 合同段工期延误由谁负责，2 合同段是否可以获得延期或索赔。为什么？
(3) 1 合同段该段路被损坏应由谁负责’由谁维修？
答案：
解析：
1.监理工程师应熟悉的主要资料有:①监理人员应熟悉合同文件内容;②了解现场用地占有权和使用权的解决情况;③核查设计图纸;④复核定线数据;⑤制定监理程序;⑥审查承包人的自检系统;⑦落实承包人的材料来源、施工设备及技术状况等。
2.主要工作内容为:①复核图纸和放样定线数据;②审査承包人的施工方案和施工组织设计文件;③审查承包人的质量保证体系或质量保证措施文件;④审查承包人的材料源是否有效、可靠;⑤审查承包人的主要施工机具、设备的组织配套和技术性能报告;⑥审查承包人的人员（技术人员、工人）和施工机具的到位情况;⑦检查核实参与工程的各方为工程开工的准备情况及审核承包人的开工报告。
3.事件1 中：
(1) 监理工程师拒绝扩大范围的工程量计量是合理的,其原因是:该部分工程量超出了施工图的要求，也就是超出了工程合同约定的工程计量范围，所以监理工程师无权处理合同以外的工程计量内容。而监理工程师认可的是施工单位保证质量技术措施,一般在建设单位没有批准追加相应工程内容弓丨起的增加费用的情况下，技术措施费用应由承包人自己承担。
(2) 本合同变更价款的确定可按以下原则处理：
①合同中已有适用于变更工程价格的，按合同已有的价格计算并确定变更合同价款；
②合同中含有类似变更工程价格的，可以参照类似价格确定变更合同价款；
③合同中没有适用或类似变更工程价格的，由承担人提出适当的变更价格，监理工程师与业主
及承包人协商确定变更合同价款,如果协商变更价格达不成一致时,可报上级主管部门仲裁。
4.事件2 中：
(1) 业主做法不符合合同规定。①调整施工安排即改变了工程巳规定的施工顺序和时间安排,是属“工程变更”，只有通过监理工程师才能作出变更工程的指示。②工程完工后应通过交工（或竣工）验收，才能交付使用。而1 合同段该段路完成施工后未经交工（或竣工）验收提前使用。
(2) 2 合同段工期延误不是该承包人原因造成的，可以获得延期,并且业主提供的运输通道受到破坏,改变的通道又未及时提供，延误是因为业主应负责的情况所造成的。所以，2 合同段可以要求索赔。
(3) 1 合同段该段路未经交工(或竣工）验收，提前使用,表示业主已接受并批准工程。业主应按合同规定承担此类风险“所造成的损失或损害”。承包人也应履行缺陷责任期义务、负责维修该段损坏路段，但维修费用由业主承担。
2.主要工作内容为:①复核图纸和放样定线数据;②审査承包人的施工方案和施工组织设计文件;③审查承包人的质量保证体系或质量保证措施文件;④审查承包人的材料源是否有效、可靠;⑤审查承包人的主要施工机具、设备的组织配套和技术性能报告;⑥审查承包人的人员（技术人员、工人）和施工机具的到位情况;⑦检查核实参与工程的各方为工程开工的准备情况及审核承包人的开工报告。
3.事件1 中：
(1) 监理工程师拒绝扩大范围的工程量计量是合理的,其原因是:该部分工程量超出了施工图的要求，也就是超出了工程合同约定的工程计量范围，所以监理工程师无权处理合同以外的工程计量内容。而监理工程师认可的是施工单位保证质量技术措施,一般在建设单位没有批准追加相应工程内容弓丨起的增加费用的情况下，技术措施费用应由承包人自己承担。
(2) 本合同变更价款的确定可按以下原则处理：
①合同中已有适用于变更工程价格的，按合同已有的价格计算并确定变更合同价款；
②合同中含有类似变更工程价格的，可以参照类似价格确定变更合同价款；
③合同中没有适用或类似变更工程价格的，由承担人提出适当的变更价格，监理工程师与业主
及承包人协商确定变更合同价款,如果协商变更价格达不成一致时,可报上级主管部门仲裁。
4.事件2 中：
(1) 业主做法不符合合同规定。①调整施工安排即改变了工程巳规定的施工顺序和时间安排,是属“工程变更”，只有通过监理工程师才能作出变更工程的指示。②工程完工后应通过交工（或竣工）验收，才能交付使用。而1 合同段该段路完成施工后未经交工（或竣工）验收提前使用。
(2) 2 合同段工期延误不是该承包人原因造成的，可以获得延期,并且业主提供的运输通道受到破坏,改变的通道又未及时提供，延误是因为业主应负责的情况所造成的。所以，2 合同段可以要求索赔。
(3) 1 合同段该段路未经交工(或竣工）验收，提前使用,表示业主已接受并批准工程。业主应按合同规定承担此类风险“所造成的损失或损害”。承包人也应履行缺陷责任期义务、负责维修该段损坏路段，但维修费用由业主承担。
下列关于监理人进行工程量复核的说法中，正确的是（）。
A.监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的7天内进行工程量复核
B.监理人未在约定时间内复核，则按照承包人提交的工程量计算工程价款
C.承包人未按监理人要求参加复核，则按照承包人提交的工程量计算工程价款
D.总价子目已完成工程量通常不进行图纸计量，只进行现场计量
E.对超挖的工程量不予计量，但对超挖部分的回填工程量予以计量
B.监理人未在约定时间内复核，则按照承包人提交的工程量计算工程价款
C.承包人未按监理人要求参加复核，则按照承包人提交的工程量计算工程价款
D.总价子目已完成工程量通常不进行图纸计量，只进行现场计量
E.对超挖的工程量不予计量，但对超挖部分的回填工程量予以计量
答案：A,B
解析：
（1）工程量复核
第一，已完成的合格工程量是支付工程进度款的依据。
第二，监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的7天内进行工程量复核，监理人未在约定时间内复核，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。
第三，监理人对数量有异议或监理人认为有必要时，可要求承包人进行共同复核和抽样复测。承包人应协助监理人进行复核，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人单方复核或修正的工程量作为承包人实际完成的工程量。
第四，除变更外，总价子目表中标明的工程量是用于结算的工程量，通常不进行现场计量，只进行图纸计量。
（2）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料。
3、支付进度款
（1）经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。
第一，通用条款规定，监理人出具的进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。
第二，在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。
第一，已完成的合格工程量是支付工程进度款的依据。
第二，监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的7天内进行工程量复核，监理人未在约定时间内复核，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。
第三，监理人对数量有异议或监理人认为有必要时，可要求承包人进行共同复核和抽样复测。承包人应协助监理人进行复核，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人单方复核或修正的工程量作为承包人实际完成的工程量。
第四，除变更外，总价子目表中标明的工程量是用于结算的工程量，通常不进行现场计量，只进行图纸计量。
（2）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料。
3、支付进度款
（1）经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。
第一，通用条款规定，监理人出具的进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。
第二，在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。
2021监理工程师考试历年真题精选9章 第2章
合同生效后，当事人发现部分工程的费用负担约定不明确，首先应当( )确定费用负担的责任。
A．按交易习惯
B．依据合同的相关条款
C．签订补充协议
D．按履行义务一方承担的原则
正确答案：C
（ ）相结合是控制投资最有效的手段。
A.施工
B.组织
C.技术
D.经济
E.设计
B.组织
C.技术
D.经济
E.设计
答案：C,D
解析：
本题考查重点是“投资控制的措施”。应该看到，技术与经济相结合是控制投资最有效的手段。长期以来，在我国工程建设领域，技术与经济相分离。许多国外专家指出，中国工程技术人员的技术水平、工作能力、知识面，跟外国同行相比，几乎不分上下，但他们缺乏经济观念。国外的技术人员时刻考虑如何降低工程投资，但中国技术人员则把它看成与己无关的财会人员的职责。而财会、概预算人员的主要责任是根据财务制度办事，他们往往不熟悉工程知识，也较少了解工程进展中的各种关系和问题，往往单纯地从财务制度角度审核费用开支，难以有效地控制工程投资。为此，当前迫切需要解决的是以提高项目投资效益为目的，在工程建设过程中把技术与经济有机结合，要通过技术比较、经济分析和效果评价，正确处理技术先进与经济合理两者之间的对立统一关系，力求在技术先进条件下的经济合理，在经济合理基础上的技术先进，把控制工程项目投资观念渗透到各阶段中。因此，本题的正确答案为CD。
对施工阶段的投资控制应给予足够的重视，其中继续寻找通过设计挖潜节约投资的可能性为控制措施的( )。
A.组织措施
B.经济措施
C.技术措施
D.合同措施
B.经济措施
C.技术措施
D.合同措施
答案：C
解析：
项目监理机构在施工阶段投资控制的技术措施：
(1) 对设计变更进行技术经济比较，严格控制设计变更。
(2) 继续寻找通过设计挖潜节约投资的可能性。
(3) 审核承包人编制的施工组织设计，对主要施工方案进行技术经济分析。
(1) 对设计变更进行技术经济比较，严格控制设计变更。
(2) 继续寻找通过设计挖潜节约投资的可能性。
(3) 审核承包人编制的施工组织设计，对主要施工方案进行技术经济分析。
建设工程项目施工评标委员会人数应为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于总 人数的（ ）。
A.1/2
B.1/3
C.2/3
D.3/4
B.1/3
C.2/3
D.3/4
答案：C
解析：
2.组建评标委员会 （1）评标委员会 评标委员会成员一般应于开标前确定，成员名单应当在定标前保密。评标委员会由招标人或其委托的招标代理 机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等 方面的专家不得少于成员总数的2/3。 一般项目，可以采取随机抽取的方式；①技术复杂、②专业性强或者③国家有特殊要求的招标项目，采取随机 抽取方式确定的专家难以保证胜任的，可以由招标人直接确定。
关于风险等级可接受性评定的说法，正确的是()。
A.风险等级为大的风险因素是不希望有的风险
B.风险等级为中的风险因素是不可接受的风险
C.风险等级为小的风险因素是不可接受的风险
D.风险等级为很小的风险因素是可忽略的风险
B.风险等级为中的风险因素是不可接受的风险
C.风险等级为小的风险因素是不可接受的风险
D.风险等级为很小的风险因素是可忽略的风险
答案：D
解析：
⑵风险评定
1)风险后果的等级划分。分为3-5 个等级。
2)风险重要性评定。3 线9 格5 等级。有些区域的风险量是大致相等的。
3)风险可接受性评定
1)风险后果的等级划分。分为3-5 个等级。
2)风险重要性评定。3 线9 格5 等级。有些区域的风险量是大致相等的。
3)风险可接受性评定
某分部工程有3个施工过程，各分为4个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，各施工过程的流水节拍分别为6天、4天和8天。则该分部工程的流水施工工期是（ ）天。
A、18
B、24
C、34
D、42
B、24
C、34
D、42
答案：B
解析：
本题考查的是成倍节拍流水施工。第一个施工过程的专业工作队数目＝3（个），第二个施工过程的专业工作队数目＝2（个），第三个施工过程的专业工作队数目＝4（个），则参与该工程流水施工的专业工作队总数＝3＋2＋4＝9（个），则流水施工工期为＝（4＋9－1）×2＝24（天）。参见教材P29。
标准施工招标文件的附表格式是招标过程中用到的标准化格式，包括（ ）。
A.开标记录表
B.问题澄清通知书格式
C.招标书格式
D.中标通知书格式
E.中标结果通知书格式
B.问题澄清通知书格式
C.招标书格式
D.中标通知书格式
E.中标结果通知书格式
答案：A,B,D,E
解析：
考点:“标准施工招标文件”。附表格式是招标过程中用到的标准化格式，包括：开标记录表、问题澄清通知书格式、中标通知书格式和中标结果通知书格式。因此，本题的正确答案为ABDE。
2021监理工程师考试历年真题精选9章 第3章
根据《标准施工合同》，履约担保的特点有()。
A.担保期限自合同签订日起到签发工程移交证书日止
B.采用无条件担保方式
C.能快速解决承包方严重违约对施工的影响
D.能降低发包人合同风险
E.有助于加强发包人的履约责任心
B.采用无条件担保方式
C.能快速解决承包方严重违约对施工的影响
D.能降低发包人合同风险
E.有助于加强发包人的履约责任心
答案：A,B,C,D
解析：
本题考查的是施工合同标准文本。履约担保的担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止。履约担保采用无条件担保方式，即持有履约保函的发包人认为承包人有严重违约情况时，即可凭保函向担保人要求予以赔偿，不需承包人确认。
建设单位决定采用哪种合同形式，通常综合考虑（ ）因素
A.设计工作深度
B.工程进度要求的紧迫程度
C.质量要求的高低
D.项目的复杂程度
E.施工单位的要求
B.工程进度要求的紧迫程度
C.质量要求的高低
D.项目的复杂程度
E.施工单位的要求
答案：A,B,D
解析：
本题考查的是合同价格分类。在工程实践中，采用哪种合同计价方式，应根据建设工程的特点，业主对筹建工作的设想，对工程费用、工期和质量的要求等综合考虑后进行确定。（1）项目的复杂程度；（2）工程设计工作的深度；（3）工程施工的难易程度；（4）工程进度要求的紧迫程度。
下列施工单位报审、报验用表中，需专业监理工程师提出审查意见后，由总监理工程师审核签认的是（ ）。
A.分包单位资格报审表
B.隐蔽工程报验表
C.施工控制测量成果报验表
D.分项工程报验表
B.隐蔽工程报验表
C.施工控制测量成果报验表
D.分项工程报验表
答案：A
解析：
本题考查的是建设工程监理基本表式及其应用说明。《分包单位资格报审表》由专业监理工程师提出审查意见后，由总监理工程师审核签认。
监理人为了便于工程进度管理，可以要求承包人在合同进度计划的基础上编制并提交分阶段和分项的进度计划，特别是合同进度计划关键线路上的()的详细施工计划。
A.单位工程
B.分部工程
C.分项工程
D.子分项工程
E.检验批
B.分部工程
C.分项工程
D.子分项工程
E.检验批
答案：A,B
解析：
2020版教材P98-99
本题考查的是监理人的职责。监理人为了便于工程进度管理，可以要求承包人在合同进度计划的基础上编制并提交分阶段和分项的进度计划，特别是合同进度计划关键线路上的单位工程或分部工程的详细施工计划。
本题考查的是监理人的职责。监理人为了便于工程进度管理，可以要求承包人在合同进度计划的基础上编制并提交分阶段和分项的进度计划，特别是合同进度计划关键线路上的单位工程或分部工程的详细施工计划。
下列关于资金成本的表述中正确的是（ ）。
A.资金成本不具有一般产品成本的基本属性
B.企业融资规模越大，资金成本就越小
C.资金成本是企业进行资本结构决策的基本依据
D.如果市场中的货币需求增加，企业的资金成本就会降低
B.企业融资规模越大，资金成本就越小
C.资金成本是企业进行资本结构决策的基本依据
D.如果市场中的货币需求增加，企业的资金成本就会降低
答案：C
解析：
综合资金成本是项目公司资本结构决策的依据。
根据下列新横道图，计算各工作的时间参数，下列选项错误的是（ ）。
A.工作2-5的自由时差为1
B.工作2-3为虚工作
C.工作3-4的最迟开始时间为5月7日末
D.工作5-6是关键工作
B.工作2-3为虚工作
C.工作3-4的最迟开始时间为5月7日末
D.工作5-6是关键工作
答案：C
解析：
本题考查的是双代号时标网络计划及新横道图。选项C错误，工作3-4的最迟开始时间等于最终开始时间加上其总时差，应该为5月8日末。
下列承担法律责任的方式中，属于民事责任承担方式的有（ ）。
A.停止侵害
B.没收非法财物
C.排除妨碍
D.罚款
E.消除影响、恢复名誉
B.没收非法财物
C.排除妨碍
D.罚款
E.消除影响、恢复名誉
答案：A,C,E
解析：
本题考查的是民事责任承担方式。BD属于行政责任。
2021监理工程师考试历年真题精选9章 第4章
网络计划中，工作自由时差是指（ ）。
A.在不影响紧后工作最早开始时间的前提下，本工作所具有的机动时间
B.在不影响紧后工作最迟完成时间的前提下，本工作所具有的机动时间
C.在不影响总工期的前提下，本工作所具有的机动时间
D.在不影响紧前工作最早完成时间的前提下，本工作所具有的机动时间
B.在不影响紧后工作最迟完成时间的前提下，本工作所具有的机动时间
C.在不影响总工期的前提下，本工作所具有的机动时间
D.在不影响紧前工作最早完成时间的前提下，本工作所具有的机动时间
答案：A
解析：
本题考查的是网络计划时间参数的概念。自由时差是指在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间。在双代号网络计划中，工作i-j的自由时差用FFi-j表示；在单代号网络计划中，工作i的自由时差用FFi表示。
（ ）条件为工期限定、成本最低。
A.时间优化
B.成本优化
C.资源优化
D.工期优化
B.成本优化
C.资源优化
D.工期优化
答案：B
解析：
本题考查的是网络计划的优化。成本优化条件为工期限定、成本最低。
建设单位在选择工程监理单位最重要的原则是“基于能力的选择”。建设工程监理评标办法中，通常情况下评标要素不包括( )。
A.建设工程监理大纲
B.建设工程监理费用报价
C.试验检测仪器设备及其应用能力
D.专业监理工程师的综合能力和业绩
B.建设工程监理费用报价
C.试验检测仪器设备及其应用能力
D.专业监理工程师的综合能力和业绩
答案：D
解析：
2020版教材P67-72
建设工程监理评标办法中，通常会将下列要素作为评标内容:
(1) 工程监理单位的基本素质。
(2) 工程监理人员配备。
(3) 建设工程监理大纲。
(4) 试验检测仪器设备及其应用能力。
(5) 建设工程监理费用报价。
建设工程监理评标办法中，通常会将下列要素作为评标内容:
(1) 工程监理单位的基本素质。
(2) 工程监理人员配备。
(3) 建设工程监理大纲。
(4) 试验检测仪器设备及其应用能力。
(5) 建设工程监理费用报价。
根据《施工合同标准文本》的规定，因承包人违约而解除合同，发包人的行为错误的是（ ）。
A.发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工
B.发包人有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施
C.发包人扣留使用承包人在现场的材料设备，则发包人不能再享有索赔的权利
D.发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货合同或任何服务协议转让给发包人
B.发包人有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施
C.发包人扣留使用承包人在现场的材料设备，则发包人不能再享有索赔的权利
D.发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货合同或任何服务协议转让给发包人
答案：C
解析：
知识点:违约责任。发包人的扣留行为不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。2020版教材P113。
建设工程勘察合同履行期间，应发包人要求解除合同时，下列关于勘察费结算的说法中，正确的是（ ）。
A、不论工作进行到何种程度，发包人均应全额支付勘察费
B、完成的工作量在50%以内时，应支付预算额50%的勘察费；完成的工作量超过50%时，应全额支付勘察费
C、完成的工作量在50%以内时，定金不退；完成工作量超过50%时，依据工作量支付勘察费
D、不论工作进行到何种程度，定金不退，并应根据工作量比例支付勘察费
B、完成的工作量在50%以内时，应支付预算额50%的勘察费；完成的工作量超过50%时，应全额支付勘察费
C、完成的工作量在50%以内时，定金不退；完成工作量超过50%时，依据工作量支付勘察费
D、不论工作进行到何种程度，定金不退，并应根据工作量比例支付勘察费
答案：B
解析：
本题考查的是建设工程勘察合同履行管理。合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金；已进行勘察工作的，完成的工作量在50%以内时，发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费；完成的工作量超过50%时，则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。参见教材P68。
用来表示统计数据分布及其某些特性的特征量分为两类，一类表示表示数据的离散程度，例如（）
A.算术平均值
B.中位数
C.极差
D.标准离差
E.变异系数
B.中位数
C.极差
D.标准离差
E.变异系数
答案：C,D,E
解析：
用来表示统计数据分布及其某些特性的特征量分为两类:一类表示数据的集中位置，例如：算术平均值、中位数等;一类表示数据的离散程度，主要有极差、标准离差、变异系数等。
下列关于英国土木工程师学会颁布的NEC 系列合同文件说法正确的是（ ）。
A.NEC 系列合同条件主要包括工程施工合同、工程施工分包合同、专业服务合同
B.工程施工合同（ECC）核心条款包括付款、补偿事件、所有权、风险和保险、保留金、提前竣工奖金等
C.成本补偿合同适用于工程范围很不确定且急需尽早开工的项目，工程成本部分实报实销，在根据合同确定承包商酬金的取值比例或计算方法
D.早期警告目的在于鼓励项目经理和承包商对可能影响工程的事件及早发出警告，防范未来风险的发生或降低其不利影响
E.为清除歧义和矛盾而变更工程信息所发的指令属补偿事件，计价原则是：若变更由业主提供的工程信息，则该补偿事件的影响按对业主最有利的解释进行计价
B.工程施工合同（ECC）核心条款包括付款、补偿事件、所有权、风险和保险、保留金、提前竣工奖金等
C.成本补偿合同适用于工程范围很不确定且急需尽早开工的项目，工程成本部分实报实销，在根据合同确定承包商酬金的取值比例或计算方法
D.早期警告目的在于鼓励项目经理和承包商对可能影响工程的事件及早发出警告，防范未来风险的发生或降低其不利影响
E.为清除歧义和矛盾而变更工程信息所发的指令属补偿事件，计价原则是：若变更由业主提供的工程信息，则该补偿事件的影响按对业主最有利的解释进行计价
答案：C,E
解析：
NEC 系列合同条件主要包括工程施工合同、工程施工分包合同、专业服务合同和裁决人合同；核心条款是施工合同的主要共性条款，包括总则；承包商的主要责任；工期；测试和缺陷；付款；补偿事件；所有权；风险和保险；争端和合同终止等9 条；为清除歧义和矛盾而变更工程信息所发的指令属补偿事件，计价原则是：若变更由业主提供的工程信息，则该补偿事件的影响按对承包商最有利的解释进行计价；若变更由承包商提供的工程信息，则按对业主最有利的解释计价。
2021监理工程师考试历年真题精选9章 第5章
按费用构成要素划分建筑安装工程费用项目构成中，下列属于施工机械使用费的有（）。
A.施工机械大修理费
B.施工机械经常修理费
C.机上司机和其他操作人员的人工费
D.施工机械按照国家规定应缴纳的车船使用税
E.仪器仪表使用费
B.施工机械经常修理费
C.机上司机和其他操作人员的人工费
D.施工机械按照国家规定应缴纳的车船使用税
E.仪器仪表使用费
答案：A,B,C,D
解析：
2020版教材P13-17
按费用构成要素划分建筑安装工程费用项目构成中，施工机械使用费以施工机械台班耗用量乘以施工机械台班单价表示，施工机械台班单价应由下列七项费用组成，包括折旧费、大修理费、经常修理费、安拆费及场外运输费、人工费（是指机上司机(司炉)和其他操作人员的人工费）、燃料动力费和税费（是指施工机械按照国家规定应缴纳的车船使用税、保险费及年检费等）组成。
按费用构成要素划分建筑安装工程费用项目构成中，施工机械使用费以施工机械台班耗用量乘以施工机械台班单价表示，施工机械台班单价应由下列七项费用组成，包括折旧费、大修理费、经常修理费、安拆费及场外运输费、人工费（是指机上司机(司炉)和其他操作人员的人工费）、燃料动力费和税费（是指施工机械按照国家规定应缴纳的车船使用税、保险费及年检费等）组成。
关于采用建设工程施工总承包模式特点的说法，正确的是（ ）。
A.由于既有施工分包单位的自控，又有施工总承包单位监督，还有工程监理单位的检查认可，有利于工程质量控制
B.比平行发包增加协调工作量
C.施工总承包单位具有控制的积极性，施工分包单位之间也有相互制约的作用，有利于总体进度的协调控制
D.总包合同价可较早确定，有利于控制工程造价
E.由于施工合同数量比平行承发包模式更少，有利于建设单位的合同管理
B.比平行发包增加协调工作量
C.施工总承包单位具有控制的积极性，施工分包单位之间也有相互制约的作用，有利于总体进度的协调控制
D.总包合同价可较早确定，有利于控制工程造价
E.由于施工合同数量比平行承发包模式更少，有利于建设单位的合同管理
答案：A,C,D,E
解析：
本题考查的是建设工程监理委托方式。采用施工总承包模式，有利于建设工程的组织管理。施工总承包模式比平行承包模式的合同数量少，有利于建设单位的合同管理，减少协调工作量，可发挥工程监理单位与施工总承包单位多层次协调的积极性；总包合同价可较早确定，有利于控制工程造价；既有施工分包单位的自控，又有施工总承包单位监督，还有工程监理单位的检查认可，有利于工程质量控制；施工总承包单位具有控制的积极性，施工分包单位之间也有相互制约的作用，有利于总体进度的协调控制。但该模式的缺点是：建设周期较长，施工总承包单位的报价可能偏高
在工程施工准备阶段的质量控制中，图纸会审由（）整理会议纪要，与会各方会签。
A.施工单位
B.监理单位
C.设计单位
D.建设单位
B.监理单位
C.设计单位
D.建设单位
答案：A
解析：
考核图纸会审与设计交底。图纸会审由施工单位整理会议纪要，与会各方会签。参见教材P108。
关于建设工程质量、造价、进度三大目标的说法，正确的是()。
A.工程项目质量、造价、进度目标应以定性分析为主，定量分析为辅
B.建设工程三大目标中，应确保工程质量目标符合工程建设强制性标准
C.分析论证建设工程三大目标的匹配性时应以同等权重对待
D.建设工程三大目标的实现是指实现工程项目“质量优、投资省”的目标
B.建设工程三大目标中，应确保工程质量目标符合工程建设强制性标准
C.分析论证建设工程三大目标的匹配性时应以同等权重对待
D.建设工程三大目标的实现是指实现工程项目“质量优、投资省”的目标
答案：B
解析：
⒈建设工程总目标的分析论证
建设工程总目标是建设工程目标控制的基本前提，也是建设工程监理成功与否的重要判据。确定建设工程总目标，需要根据建设工程投资方及利益相关者需求，并结合建设工程本身及所处环境特点进行综合论证。
分析论证建设工程总目标，应遵循下列基本原则：
⑴确保建设工程质量目标符合工程建设强制性标准。
⑵定性分析与定量分析相结合。
⑶不同建设工程三大目标可具有不同的优先等级。
建设工程三大目标之间密切联系、相互制约，需要应用多目标决策、多级梯阶、动态规划等理论统筹考虑、分析论证，努力在“质量优、投资省、工期短”之间寻求最佳匹配。
⒉建设工程总目标的逐级分解
为了有效地控制建设工程三大目标，需要逐级分解建设工程总目标，按工程参建单位、工程项目组成和时间进展等制定分目标、子目标及可执行目标，形成建设工程目标体系。在建设工程目标体系中，各级目标之间相互联系，上一级目标控制下一级目标，下一级目标保证上一级目标的实现，最终保证建设工程总目标的实现。
建设工程总目标是建设工程目标控制的基本前提，也是建设工程监理成功与否的重要判据。确定建设工程总目标，需要根据建设工程投资方及利益相关者需求，并结合建设工程本身及所处环境特点进行综合论证。
分析论证建设工程总目标，应遵循下列基本原则：
⑴确保建设工程质量目标符合工程建设强制性标准。
⑵定性分析与定量分析相结合。
⑶不同建设工程三大目标可具有不同的优先等级。
建设工程三大目标之间密切联系、相互制约，需要应用多目标决策、多级梯阶、动态规划等理论统筹考虑、分析论证，努力在“质量优、投资省、工期短”之间寻求最佳匹配。
⒉建设工程总目标的逐级分解
为了有效地控制建设工程三大目标，需要逐级分解建设工程总目标，按工程参建单位、工程项目组成和时间进展等制定分目标、子目标及可执行目标，形成建设工程目标体系。在建设工程目标体系中，各级目标之间相互联系，上一级目标控制下一级目标，下一级目标保证上一级目标的实现，最终保证建设工程总目标的实现。
某工程，建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同（示范文本）》签订了施工合同，施工过程中发生如下事件：
事件1：工作C开始后，施工单位向项目监理机构提交了工程变更申请，由于该项工程变更不涉及修改设计图纸，施工单位要求总监理工程师尽快签发工程变更单。
问题：
2、针对事件1，写出项目监理机构处理工程变更的程序
事件1：工作C开始后，施工单位向项目监理机构提交了工程变更申请，由于该项工程变更不涉及修改设计图纸，施工单位要求总监理工程师尽快签发工程变更单。
问题：
2、针对事件1，写出项目监理机构处理工程变更的程序
答案：
解析：
2、项目监理机构处理工程变更的程序如下：
(1)审查工程变更申请;
(2) 对工程变更费用及工期影响作出评估;
(3) 组织建设单位、施工单位等会签工程变更单;
(4) 监督施工单位实施工程变更。
(1)审查工程变更申请;
(2) 对工程变更费用及工期影响作出评估;
(3) 组织建设单位、施工单位等会签工程变更单;
(4) 监督施工单位实施工程变更。
根据《标准施工合同》，由于异常恶劣的气侯条件带来的延误与损失，（ ）。
A.不能顺延工程，不能补偿费用和利润
B.可以顺延工程，但不能补偿费用和利润
C.可以顺延工程，可以补偿费用但不能补偿利润
D.可以顺延工程，可以补偿费用和利润
B.可以顺延工程，但不能补偿费用和利润
C.可以顺延工程，可以补偿费用但不能补偿利润
D.可以顺延工程，可以补偿费用和利润
答案：B
解析：
知识点:合同的索赔管理。异常恶劣的气侯条件，可以顺延工程，但不能补偿费用和利润。2020版教材P133。
某工程双代号时标网络计划如下图所示关于时间参数的说法正确的有（）。
A.工作 B 总时差为零
B.工作 E 最早开始时间为第 4 天
C.工作 D 总时差为零
D.工作 I 自由时差为 1 天
E.工作 G 总时差为 2 天
B.工作 E 最早开始时间为第 4 天
C.工作 D 总时差为零
D.工作 I 自由时差为 1 天
E.工作 G 总时差为 2 天
答案：C,E
解析：
2021监理工程师考试历年真题精选9章 第6章
下列关于招标工程量清单的描述，说法正确的有（ ）。
A.招标工程量清单是招标文件的组成部分，招标人不可以委托工程造价咨询人编制
B.招标人对工程量清单的准确性和完整性负责
C.修正后的工程量清单应发往所有投标人
D.招标工程量清单编制前也要进行现场踏勘
E.依据拟定的常规施工方案编制
B.招标人对工程量清单的准确性和完整性负责
C.修正后的工程量清单应发往所有投标人
D.招标工程量清单编制前也要进行现场踏勘
E.依据拟定的常规施工方案编制
答案：B,C,D,E
解析：
考点:工程量清单编制。选项A错误，工程量清单应由具有编制能力的招标人或受其委托，具有相应资质的工程造价咨询人编制。选项D正确，施工现场情况、地勘水文资料是工程量清单编制的依据，故招标工程量编制前也要进行现场踏勘。
()应为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险和人身意外伤害保险，并要求监理人也进行此项保险。
A.政府部门
B.承包人
C.分包人
D.发包人
B.承包人
C.分包人
D.发包人
答案：D
解析：
本题考查的是保险责任。发包人应为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险和人身意外伤害保险，并要求监理人也进行此项保险。
现行建筑安装工程费用组成的有关规定，施工机械使用费包括（ ）。
A.机械操作人员的工资
B.大型机械设备安拆费
C.燃料动力费
D.大修理费
E.仪器仪表使用费
B.大型机械设备安拆费
C.燃料动力费
D.大修理费
E.仪器仪表使用费
答案：A,C,D
解析：
本题考查的是建筑安装工程费用组成与计算（按照费用构成要素）。在施工机械使用费及其台班单价中，考虑了大修理费、施工机械安拆费及场外运费、人工费、燃料动力费等7项内容。但是，大型机械设备安拆费（B），属于措施项目费；仪器仪表使用费（E），属于施工机具使用费的构成。
下列工程目标控制任务中，不属于工程质量控制任务的是()。
A.审查施工组织设计及专项施工方案
B.审查工程中使用的新技术、新工艺
C.分析比较实际完成工程量与计划工程量
D.复核施工控制测量成果及保护措施
B.审查工程中使用的新技术、新工艺
C.分析比较实际完成工程量与计划工程量
D.复核施工控制测量成果及保护措施
答案：C
解析：
下列关于工程监理企业经营活动准则的表述中，正确的有（ ）。
A.工程监理企业只能在核定的业务范围内开展经营活动，这体现了工程监理企业遵循“诚信”准则
B.工程监理企业应严格按照建设工程监理合同约定严格履行义务，不得无故或故意违背自己的承诺，这体现了工程监理企业遵循“诚信”准则
C.工程监理企业建立健全建设工程监理服务需求调查制度，这体现了工程监理企业遵循“诚信”准则
D.工程监理企业要做到“公平”，必须做到的条件之一就是要提高综合分析判断问题的能力
E.实施建设工程监理，必须借助于先进的科学仪器才能做好监理工程，这体现了工程监理企业遵循“科学”原则
B.工程监理企业应严格按照建设工程监理合同约定严格履行义务，不得无故或故意违背自己的承诺，这体现了工程监理企业遵循“诚信”准则
C.工程监理企业建立健全建设工程监理服务需求调查制度，这体现了工程监理企业遵循“诚信”准则
D.工程监理企业要做到“公平”，必须做到的条件之一就是要提高综合分析判断问题的能力
E.实施建设工程监理，必须借助于先进的科学仪器才能做好监理工程，这体现了工程监理企业遵循“科学”原则
答案：C,D,E
解析：
考点:工程监理企业经营活动准则。选项A错误，正确表述应为：工程监理企业只能在核定的业务范围内开展经营活动，这体现了工程监理企业遵循“守法”准则；选项B错误，正确表述应为：工程监理企业应严格按照建设工程监理合同约定严格履行义务，不得无故或故意违背自己的承诺，这体现了工程监理企业遵循“守法”准则。
根据《合同法》，下列选项中，属于要约失效情形的有()。
A.受要约人拒绝要约的通知到达要约人
B.受要约人的承诺对要约内容做了实质性变更
C.要约中规定的承诺期限届满，受要约人未作出承诺
D.受要约人承诺到达要约人后，要约人发出撤销要约的通知
E.发出承诺通知前，撤销要约的通知到达受要约人
B.受要约人的承诺对要约内容做了实质性变更
C.要约中规定的承诺期限届满，受要约人未作出承诺
D.受要约人承诺到达要约人后，要约人发出撤销要约的通知
E.发出承诺通知前，撤销要约的通知到达受要约人
答案：A,B,C,E
解析：
2020版教材P20-37
有下列情形之一的，要约失效:
(a) 拒绝要约的通知到达要约人。A选项正确。
(b) 要约人依法撤销要约。要约可以撤销，撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人。
(c) 承诺期限届满，受要约人未作出承诺。C选项正确。
(d) 受要约人对要约的内容作出实质性变更。B选项正确。
选项D错误，因要约可以撤销，撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人，故在这种情况下，承诺都已经生效，谈不上要约失效的问题了。
有下列情形之一的，要约失效:
(a) 拒绝要约的通知到达要约人。A选项正确。
(b) 要约人依法撤销要约。要约可以撤销，撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人。
(c) 承诺期限届满，受要约人未作出承诺。C选项正确。
(d) 受要约人对要约的内容作出实质性变更。B选项正确。
选项D错误，因要约可以撤销，撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人，故在这种情况下，承诺都已经生效，谈不上要约失效的问题了。
根据《建设工程监理合同(示范文本)》(GF—2012—0202)，以下各项中，不需要在通用条件中约定的有（ ）。
A.监理人与委托人的义务
B.酬金支付
C.签约双方的违约责任
D.委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备
E.相关服务的内容和范围
B.酬金支付
C.签约双方的违约责任
D.委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备
E.相关服务的内容和范围
答案：D,E
解析：
考点:建设工程监理合同订立。通用条件涵盖了建设工程监理合同中所用的词语定义与解释，监理人的义务，委托人的义务，签约双方的违约责任，酬金支付，合同的生效、变更、暂停、解除与终止，争议解决及其他诸如外出考察费用、检测费用、咨询费用、奖励、守法诚信、保密、通知、著作权等方面的约定。通用文件适用于各类建设工程监理，各委托人、监理人都应遵守通用条件中的规定。
2021监理工程师考试历年真题精选9章 第7章
CM模式中，如果工程实际总费用超过保证工程最大费用（GMP）时，超过部分由（ ）承担，即管理性承包的含义。
A.雇主
B.CM承包商
C.总承包商
D.工程师
B.CM承包商
C.总承包商
D.工程师
答案：B
解析：
知识点:美国AIA合同文本。当工程实际总费用超过GMP时，超过部分由CM承包商承担，体现了CM管理承包的风险性，也使业主方造价控制风险大大降低。2020版教材P165
建设单位办理质量监督注册手续时，需要提供的资料不包括（ ）。
A.施工图设计文件审查报告和批准书
B.中标通知书和施工.监理合同
C.建设单位.施工单位和监理单位工程项目的负责人和机构组成
D.施工图纸和监理大纲
B.中标通知书和施工.监理合同
C.建设单位.施工单位和监理单位工程项目的负责人和机构组成
D.施工图纸和监理大纲
答案：D
解析：
考核建设实施阶段的工作内容。建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当到规定的工程质量监督机构办理工程质量监督注册手续。办理质量监督注册手续时需提供下列资料：（1）施工图设计文件审查报告和批准书；（2）中标通知书和施工、监理合同；（3）建设单位、施工单位和监理单位工程项目的负责人和机构组成；（4）施工组织设计和监理规划（监理实施细则）；（5）其他需要的文件资料。
建设工程组织流水施工的特点是()
A、能够充分利用工作面进行施工
B、各工作队实现了专业化施工
C、单位时间内投入的资源量较少
D、施工现场的组织管理比较简单
B、各工作队实现了专业化施工
C、单位时间内投入的资源量较少
D、施工现场的组织管理比较简单
答案：B
解析：
流水施工方式的特点：①尽可能地利用工作面进行施工，工期比较短；②各工作队实现了专业施工.有利于提高技术水平和劳动生产率，也有利于提高工程质量等；③专业工作队能够连续施工，同时使相邻专业队的开工时间能够最大限度地搭接；④单位时间内投入的劳动力、施工机具、材料等资源量较为均衡，有利于资源供应的组织；⑤为施工现场的文明施工和科学管理创造了有利条件。
设置施工质量控制点是施工过程质量控制的有效方式，可以作为质量控制点的有()
A、关键作业工序
B、关键时间节点
B、关键施工技术
D、关键施工顺序
E、关键施工环境
B、关键时间节点
B、关键施工技术
D、关键施工顺序
E、关键施工环境
答案：A,C,D,E
解析：
不论是结构部位、影响质量的关键工序、操作、施工顺序、技术、材料、机械。自然条件、施工环境等均可作为质量控制点来控制。
(2019年真题)下列工程量中，监理人应予计量的有( ）。
A.发包人设计变更增加的工程量
B.承包人原因施工质量超出合同要求增加的工程量
C.承包人超出设计图纸要求增加的工程量
D.监理人对隐蔽工程重新检查，经检验证明工程质量符合合同要求而增加的工程量
E.承包人原因导致返工的工程量
B.承包人原因施工质量超出合同要求增加的工程量
C.承包人超出设计图纸要求增加的工程量
D.监理人对隐蔽工程重新检查，经检验证明工程质量符合合同要求而增加的工程量
E.承包人原因导致返工的工程量
答案：A,D
解析：
本题考查的是工程计量的原则。不予计量：对于不符合合同文件要求的工程；承包人超出施工图纸范围或因承包人原因造成返工的工程量。
下列情况应进行试验段施工，监理工程师要做好审查，并严格审批试验段开工报告，描述错误的是（）
A.三级及三级以上公路路堤
B.填石路堤、土石路堤
C.特殊路基
D.拟采用新技术、新工艺、新材料、新设备的路
B.填石路堤、土石路堤
C.特殊路基
D.拟采用新技术、新工艺、新材料、新设备的路
答案：A
解析：
下列情况应进行试验段施工，监理工程师要做好审查，并严格审批试验段开工报告。
①二级及二级以上公路路堤。
②填石路堤、土石路堤。
③特殊填料路堤。
④特殊路基。
⑤拟采用新技术、新工艺、新材料、新设备的路基。
⑥其他监理工程师指示需要试验段的路基。
①二级及二级以上公路路堤。
②填石路堤、土石路堤。
③特殊填料路堤。
④特殊路基。
⑤拟采用新技术、新工艺、新材料、新设备的路基。
⑥其他监理工程师指示需要试验段的路基。
收到承包人共同检验的通知后，监理人既未发出变更检验时间的通知，又未按时参加，则下列行为中错误的是（ ）。
A.监理人应与承包人共同进行材料、设备的试验
B.承包人将记录送交监理人后可继续施工
C.此次检查或试验视为监理人不在场情况下进行
D.监理人应签字确认
B.承包人将记录送交监理人后可继续施工
C.此次检查或试验视为监理人不在场情况下进行
D.监理人应签字确认
答案：C
解析：
2020版教材P102-104
本题考查的是施工质量管理。监理人应与承包人共同进行材料、设备的试验和工程隐蔽前的检验。收到承包人共同检验的通知后，监理人既未发出变更检验时间的通知，又未按时参加，承包人为了不延误施工可以单独进行检查和试验，将记录送交监理人后可继续施工。此次检查或试验视为监理人在场情况下进行，监理人应签字确认。
本题考查的是施工质量管理。监理人应与承包人共同进行材料、设备的试验和工程隐蔽前的检验。收到承包人共同检验的通知后，监理人既未发出变更检验时间的通知，又未按时参加，承包人为了不延误施工可以单独进行检查和试验，将记录送交监理人后可继续施工。此次检查或试验视为监理人在场情况下进行，监理人应签字确认。
2021监理工程师考试历年真题精选9章 第8章
从项目监理机构的角度出发,属于近外层关联单位的有( )。A建设单位B设计单位 C施工单位D政
从项目监理机构的角度出发，属于近外层关联单位的有（ ）。
Ａ建设单位Ｂ设计单位
Ｃ施工单位Ｄ政府主管部门
Ｅ工程毗邻单位
正确答案：ABC
根据《招标投标法》，关于招标要求的说法，正确的是（ ）。
A、招标人采用邀请招标方式的，应向5个以上特定法人发出投标邀请书
B、招标文件中可以要求或标明特定的生产供应者
C、招标人对已发出的招标文件进行必要澄清的，应在提交投标文件截止时间7日之前
D、招标人不得强制投标人组成联合体共同投标
B、招标文件中可以要求或标明特定的生产供应者
C、招标人对已发出的招标文件进行必要澄清的，应在提交投标文件截止时间7日之前
D、招标人不得强制投标人组成联合体共同投标
答案：D
解析：
考点:《招标投标法》主要内容。选项A错误，招标人采用邀请招标方式的，应当向3个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或者其他组织发出投标邀请书；选项B错误，招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容；选项C错误，招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分；选项D正确，招标人不得强制投标人组成联合体共同投标，不得限制投标人之间的竞争。参见教材P18～20。@##
在CM模式中,CM单位与设计单位之间是协调关系,这一点( )。A只适用于代理型CM模式,不适用于非
在ＣＭ模式中，ＣＭ单位与设计单位之间是协调关系，这一点（ ）。
Ａ只适用于代理型ＣＭ模式，不适用于非代理型ＣＭ模式
Ｂ不适用于代理型ＣＭ模式，只适用于非代理型ＣＭ模式
Ｃ既不适用于代理型ＣＭ模式，也不适用于非代理型ＣＭ模式
Ｄ既适用于代理型ＣＭ模式，也适用于非代理型ＣＭ模式
正确答案：D
下列选项中，需要对《工程款支付证书》签字，并加盖执业印章的监理人员为()。
A.总监理工程师
B.法定代表人
C.技术负责人
D.专业监理工程师
B.法定代表人
C.技术负责人
D.专业监理工程师
答案：A
解析：
考点:建设工程监理基本表式及其应用说明。总监理工程师应向施工单位签发《工程款支付证书》，同时抄报建设单位。《工程款支付证书》需要由总监理工程师签字，并加盖执业印章。
某承包商通过投标承揽了一个大型建设项目设计和施工任务，由于施工图纸未按时提交而造成实际施工进度拖后。该承包商根据监理工程师的指令采取赶工措施后，仍未能按合同工期完成所承包的任务，则该承包商（ ）。
A.不仅应承担赶工费，还应向业主支付误期损失赔偿费
B.应承担赶工费，但不需要向业主支付误期损失赔偿费
C.不需要承担赶工费，但应向业主支付误期损失赔偿费
D.既不需要承担赶工费，也不需要向业主支付误期损失赔偿费
B.应承担赶工费，但不需要向业主支付误期损失赔偿费
C.不需要承担赶工费，但应向业主支付误期损失赔偿费
D.既不需要承担赶工费，也不需要向业主支付误期损失赔偿费
答案：A
解析：
考点: “承包商向业主的索赔中工程延期的费用索赔”。承包商承揽了建设项目设计和施工任务，由于施工图纸未按时提交而造成实际施工进度拖后属于承包商自身的原因，即属于工程延误，因此造成的一切损失由承包单位承担，需承担赶工的全部额外开支和误期损失赔偿。所以承包商不仅应承担赶工费，还应向业主支付误期损失赔偿费。因此，本题的正确答案为A。
关于基层（底基层），正确的有（ ）。
A.基层（底基层）可分为粒料类和无机结合料稳定类
B.粒料类常分为嵌锁型和级配型
C.粒料类基层，目前常用的有填隙碎石（嵌锁型）、级配碎（砾）石、天然砂砾（级配型）几种
D.粒料类基层（底基层）的主要特点是透水性大、施工方便
E.我国高速公路、一级公路的基层（底基层），普通使用无机结合料稳定类
B.粒料类常分为嵌锁型和级配型
C.粒料类基层，目前常用的有填隙碎石（嵌锁型）、级配碎（砾）石、天然砂砾（级配型）几种
D.粒料类基层（底基层）的主要特点是透水性大、施工方便
E.我国高速公路、一级公路的基层（底基层），普通使用无机结合料稳定类
答案：A,B,C,D
解析：
本题考查的是路面基层（底基层）施工质量监理。基层（底基层）可分为粒料类和无机结合料稳定类。粒料类常分为嵌锁型和级配型，目前常用的有填隙碎石（嵌锁型）、级配碎（砾）石、天然砂砾（级配型）几种。粒料类基层（基层）的主要特点是透水性大、施工方便。选项E错误，粉粒类基层（底基层）我国大都将此类结构作为高速公路、一级公路的底基层或垫层。
在工程质量控制方面，()，项目监理机构应及时签发监理通知单，要求施工单位整改。
A.施工存在质量问题的
B.施工单位采用不适当的施工工艺的
C.施工单位违反工程建设强制性标准的
D.施工单位施工不当，造成工程质量不合格的
E.施工单位拒绝项目监理机构管理的
B.施工单位采用不适当的施工工艺的
C.施工单位违反工程建设强制性标准的
D.施工单位施工不当，造成工程质量不合格的
E.施工单位拒绝项目监理机构管理的
答案：A,B,D
解析：
㈡平行检验
平行检验是指项目监理机构在施工单位自检的同时，按有关规定、建设工程监理合同约定对同一检验项目进行的检测试验活动。项目监理机构应根据工程特点、专业要求，以及建设工程监理合同约定，对施工质量进行平行检验。
平行检验的项目、数量、频率和费用等应符合建设工程监理合同的约定。对平行检验不合格的施工质量，项目监理机构应签发监理通知单，要求施工单位在指定的时间内整改并重新报验。
⒈监理通知单的签发
在工程质量控制方面，项目监理机构发现施工存在质量问题的，或施工单位采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程质量不合格的，应及时签发监理通知单，要求施工单位整改。监理通知单由专业监理工程师或总监理工程师签发。
平行检验是指项目监理机构在施工单位自检的同时，按有关规定、建设工程监理合同约定对同一检验项目进行的检测试验活动。项目监理机构应根据工程特点、专业要求，以及建设工程监理合同约定，对施工质量进行平行检验。
平行检验的项目、数量、频率和费用等应符合建设工程监理合同的约定。对平行检验不合格的施工质量，项目监理机构应签发监理通知单，要求施工单位在指定的时间内整改并重新报验。
⒈监理通知单的签发
在工程质量控制方面，项目监理机构发现施工存在质量问题的，或施工单位采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程质量不合格的，应及时签发监理通知单，要求施工单位整改。监理通知单由专业监理工程师或总监理工程师签发。
2021监理工程师考试历年真题精选9章 第9章
建设工程监理投标文件的核心是（ ）。
A.监理实施细则
B.监理大纲
C.监理服务报价单
D.监理规划
B.监理大纲
C.监理服务报价单
D.监理规划
答案：B
解析：
编制施工总进度计划时，全工地性的流水作业安排应以()的单位工作为主导，组织若干条流水线，并以此带动其他工程。
A.工程量大、工期短
B.工程量小、工期短
C.工程量小、工期长
D.工程量大、工期长
B.工程量小、工期短
C.工程量小、工期长
D.工程量大、工期长
答案：D
解析：
2020教材P124-125
施工总进度计划应安排全工地性的流水作业，全工地性的流水作业安排应以工程量大、工期长的单位工作为主导，组织若干条流水线，并以此带动其他工程。
施工总进度计划应安排全工地性的流水作业，全工地性的流水作业安排应以工程量大、工期长的单位工作为主导，组织若干条流水线，并以此带动其他工程。
建设工程组织平行施工的特点有()。
A.能够充分利用工作面进行施工
B.单位时间内投入的资源量较为均衡
C.不利于资源供应的组织
D.施工现场的组织管理比较简单
E.不利于提高劳动生产率
B.单位时间内投入的资源量较为均衡
C.不利于资源供应的组织
D.施工现场的组织管理比较简单
E.不利于提高劳动生产率
答案：A,C,E
解析：
（2018年真题）下列合同法律关系主体中，属于法人的有（ ）。
A.某商业银行北京分行
B.某股份有限公司
C.尚未完成改制的某国有企业
D.某项目经理部
E.某施I企业法定代表人
B.某股份有限公司
C.尚未完成改制的某国有企业
D.某项目经理部
E.某施I企业法定代表人
答案：B,C
解析：
法人不是人，是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。法人以其 全部财产独立承担民事责任。 子公司具有独立法人资格；分公司不具备独立法人资格；不具备法人资格的分支机构签订合同的，合同的责任 必须由法人来承担。 【成立的条件】法人应当依法成立。法人应当有自己的名称、组织机构、住所、财产或者经费。设立法人，法 律、行政法规规定须经有关机关批准的，依照其规定。有法定代表人。依照法律或者法人章程的规定，代表法人从事民事活动的负责人，为法人的法定代表人。法定代表人以法人名 义从事的民事活动，其法律后果由法人承受。法人章程或者法人权力机构对法定代表人代表权的限制，不得对抗善 意相对人。法定代表人因执行职务造成他人损害的，由法人承担民事责任。法人承担民事责任后，依照法律或者法 人章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
投资偏差的原因有多方面，下列属于施工原因的有（ ）。
A、施工方案不当
B、设计错误
C、未及时提供场地
D、材料涨价
E、材料代用
B、设计错误
C、未及时提供场地
D、材料涨价
E、材料代用
答案：A,E
解析：
考点:偏差原因分析。投资偏差的原因有多方面，其中属于施工原因的有施工方案不当、材料代用、施工质量有问题、赶进度、工期拖延。选项 B，属于设计原因；选项 C，属于业主原因；选项 D，属于物价上涨。参见教材 P169。
背景资料：某工程，施工单位向项目监理机构提交了项目施工总进度计划(图6—1)和各分部工程的施工进度计划。项目监理机构建立了各分部工程的持续时间延长的风险等级划分图(图6--2)和风险分析表(表6—1)，要求施工单位对风险等级在“大”和“很大”范围内的分部工程均要制定相应的风险预防措施。
施工单位为了保证工期，决定对8分部工程施工进度计划横道图(图6—3)进行调整，组织加快的成倍节拍流水施工。
问题：
1．找出项目施工总进度(图6—1)的关键线路。
2．风险等级为“大”和“很大”的分部工程有哪些
3．风险等级为“大”和“很大”的风险事件同时发生，此时的工期为多少个月(写出或在图上标明计算过程)关键线路上有哪些分部工程
4．B分部工程组织加快的成倍节拍流水施工后，流水步距为多少个月甲、乙、丙施工过程应分别安排几个工作队B分部工程的流水施工工期为多少个月绘制B分部工程调整的流水施工进度计划横道图。
5．对图6—1项目施工总进度计划而言，B分部工程组织加快的成倍节拍流水施工后，该项目工期为多少个月可缩短工期多少个月
施工单位为了保证工期，决定对8分部工程施工进度计划横道图(图6—3)进行调整，组织加快的成倍节拍流水施工。
问题：
1．找出项目施工总进度(图6—1)的关键线路。
2．风险等级为“大”和“很大”的分部工程有哪些
3．风险等级为“大”和“很大”的风险事件同时发生，此时的工期为多少个月(写出或在图上标明计算过程)关键线路上有哪些分部工程
4．B分部工程组织加快的成倍节拍流水施工后，流水步距为多少个月甲、乙、丙施工过程应分别安排几个工作队B分部工程的流水施工工期为多少个月绘制B分部工程调整的流水施工进度计划横道图。
5．对图6—1项目施工总进度计划而言，B分部工程组织加快的成倍节拍流水施工后，该项目工期为多少个月可缩短工期多少个月
答案：
解析：
1．关键线路：(1)B→E→G(或1→3→5→6)； (2)B→F→H(或1→3→4→6)。
2．风险等级为“大”和“很大”的分部工程有：B、G、D。
3．B分部工程在关键线路上，持续时间延长1个月，导致工期延长1个月；
G分部工程在关键线路上，持续时间延长1个月，导致工期延长1个月；
D分部工程不在关键线路上，持续时间延长1个月，未超过总时差，不影响工期。
工期为32个月。关键线路上的分部工程有B、E、G。
4．(1)B分部工程三个施工过程的流水节拍的最大公约数为1，流水步距为1个月；
(2)甲、乙、丙施工过程的工作队数分别为2、1、2；
(3)流水施工工期为7个月；
(4)B分部工程调整后的流水施工进度计划横道图如下：
5．B分部工程组织加快的成倍节拍流水施工后，流水施工工期由11个月调整为7个月，重新计算该工程网络计划的工期，工期为27个月，可缩短工期3个月。
2．风险等级为“大”和“很大”的分部工程有：B、G、D。
3．B分部工程在关键线路上，持续时间延长1个月，导致工期延长1个月；
G分部工程在关键线路上，持续时间延长1个月，导致工期延长1个月；
D分部工程不在关键线路上，持续时间延长1个月，未超过总时差，不影响工期。
工期为32个月。关键线路上的分部工程有B、E、G。
4．(1)B分部工程三个施工过程的流水节拍的最大公约数为1，流水步距为1个月；
(2)甲、乙、丙施工过程的工作队数分别为2、1、2；
(3)流水施工工期为7个月；
(4)B分部工程调整后的流水施工进度计划横道图如下：
5．B分部工程组织加快的成倍节拍流水施工后，流水施工工期由11个月调整为7个月，重新计算该工程网络计划的工期，工期为27个月，可缩短工期3个月。
能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的法律事实有（ ）。
A.合同当事人违约
B.xxxx
C.法院判决
D.仲裁机构裁定
E.物价正常波动
A.合同当事人违约
B.xxxx
C.法院判决
D.仲裁机构裁定
E.物价正常波动
答案：A,C,D
解析：
本题考查的是合同法律关系的产生、变更与灭失。建设工程合同当事人违约，会导致建设工程合同关系的变更或者消灭。此外，行政行为和发生法律效力的法院判决、裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生、变更、消灭。参见教材P7。
上一篇：监理工程师试题5节
下一篇：监理工程师考试历年真题精选9章
热门文章
