21年监理工程师试题7篇
发布时间：2021-07-24
21年监理工程师试题7篇 第1篇
排列图是质量管理的重要工具之一，它可用于（ ）。
A.分析造成质量问题的薄弱环节
B.寻找生产不合格品最多的关键过程
C.分析比较各单位技术水平和质量管理水平
D.分析费用、安全问题
E.分析质量特性的分布规律
B.寻找生产不合格品最多的关键过程
C.分析比较各单位技术水平和质量管理水平
D.分析费用、安全问题
E.分析质量特性的分布规律
答案：A,B,C,D
解析：
考点:“排列图法”。排列图法是利用排列图寻找影响质量主次因素的一种有效方法，它可以形象、直观地反映主次因素。排列图的主要应用有①接不合格点的内容分类，可以分析出造成质量问题的薄弱环节；②按生产作业分类，可以找出生产不合格品最多的关键过程；③按生产班组或单位分类，可以分析比较各单住技术水平和质量管理水平；④将采取提高质量措施前后的排列图对比，可以分析措施是否有效；⑤此外还可以用于成本费用分析、安全问题分析等。因此，本题的正确答案为ABCD。
建设工程合同管理的基本方法不包括（）。
A.推行合同示范文本制度
B.发展和完善建筑市场
C.推进建筑领域的改革
D.严格执行建设工程合同管理法律法规
E.提高工程建设的管理水平
B.发展和完善建筑市场
C.推进建筑领域的改革
D.严格执行建设工程合同管理法律法规
E.提高工程建设的管理水平
答案：B,C,E
解析：
建设工程合同管理的基本方法
1、严格执行建设工程合同管理法律法规
2、普及相关法律知识，培训合同管理人才
3、设立合同管理机构，配备合同管理人员
4、建立合同管理目标制度（及评估制度）
5、推行合同示范文本制度
1、严格执行建设工程合同管理法律法规
2、普及相关法律知识，培训合同管理人才
3、设立合同管理机构，配备合同管理人员
4、建立合同管理目标制度（及评估制度）
5、推行合同示范文本制度
施工图核查是指（ ）对施工图的核查。
A.设计单位
B.施工图审查机构
C.监理机构
D.建设单位
B.施工图审查机构
C.监理机构
D.建设单位
答案：C
解析：
本题考查的是施工准备阶段影响因素的质量控制。施工图核查是指监理机构对施工图的核查。
以代理权产生的依据不同，可将代理分为 ( )
A.指定代理
B.法定代理
C.转代理
D.委托代理
E.无权代理
B.法定代理
C.转代理
D.委托代理
E.无权代理
答案：A,B,D
解析：
代理是代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。以代理权产生的依据不同，可将代理分为委托代理、法定代理和指定代理。
关于高性能混凝土，正确的有（ ）。
A.水泥宜选用强度等级不低于52.5的硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥
B.不得使用立窑水泥
C.宜选用质地坚硬、级配良好的中砂
D.配制C70及以上等级混凝土时，含泥量应不大于2.0%
E.宜选用质地坚硬、级配良好、无风化颗粒的碎石
B.不得使用立窑水泥
C.宜选用质地坚硬、级配良好的中砂
D.配制C70及以上等级混凝土时，含泥量应不大于2.0%
E.宜选用质地坚硬、级配良好、无风化颗粒的碎石
答案：A,B,C,E
解析：
本题考查的是桥梁工程概述。高强度混凝土原材料的选用应符合下列规定：（1）水泥宜选用强度等级不低于52.5的硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥，不得使用立窑水泥。考前押题，瑞牛题库软件考前更新，下载链接 www.niutk.com （2）细集料还要宜选用质地坚硬、级配良好的中砂，细度模数应不小于2.6，含泥量应不大于1.5%；配制C70及以上等级混凝土时，含泥量应不大于1.0%，且不应有泥块存在，必要时应冲洗后使用。（3）粗集料宜选用质地坚硬、级配良好、无风化颗粒的碎石。
工程监理单位接受委托在建设工程决策阶段提供咨询服务时，需要收集的信息有（ ）。
A.与建设工程相关的市场信息
B.与建设工程相关的资源信息
C.工程所在地工程材料市场价格及变化规律
D.工程所在地工程建设标准及招投标相关规定
E.与建设工程相关的自然环境信息
B.与建设工程相关的资源信息
C.工程所在地工程材料市场价格及变化规律
D.工程所在地工程建设标准及招投标相关规定
E.与建设工程相关的自然环境信息
答案：A,B,E
解析：
2020版教材P137-139
本题考查的是信息管理。
如果工程监理单位接受委托在建设工程决策阶段提供咨询服务，则需要收集与建设工程相关的市场、资源、自然环境、社会环境等方面的信息。
本题考查的是信息管理。
如果工程监理单位接受委托在建设工程决策阶段提供咨询服务，则需要收集与建设工程相关的市场、资源、自然环境、社会环境等方面的信息。
分包工程施工过程中，分包商因执行了监理人的错误指令而返工并造成损失。对此损失（ ）。
A.分包商可直接向监理人递交索赔报告
B.分包商可直接向业主递交索赔报告
C.在承包商接到分包商的索赔报告后，向监理人转交分包商的索赔报告
D.在承包商接到分包商的索赔报告后，以自己的名义向监理人递交索赔报告
B.分包商可直接向业主递交索赔报告
C.在承包商接到分包商的索赔报告后，向监理人转交分包商的索赔报告
D.在承包商接到分包商的索赔报告后，以自己的名义向监理人递交索赔报告
答案：D
解析：
本题考查的是施工分包合同履行管理。分包人遇到不利外部条件等根据总包合同可以索赔的情况，分包人可按照总包合同约定的索赔程序通过承包人提出索赔要求。承包人分析事件的起因和影响，并依据两个合同判明责任后，在收到分包人索赔报告后21天内给予分包人明确的答复，或要求进一步补充索赔理由和证据。如果认为分包人的索赔要求合理，及时按照主合同规定的索赔程序，以承包人的名义就该事件向监理人递交索赔报告。
某公路桥梁工程施工项目,业主通过公开招标分别与某路桥公司和某监理单位签订了施工合同和监理合同。施工单位进场后进行了施工准备工作,并在开工前向监理单位提交了该工程的施工组织设计和桩基础施工方案。监理工程师审核后,分析了该桥桩基础施工方案可能出现的问题及其后果,并提出了修改意见和建议,以书面形式回复施工单位并上报业主。
【问题】3、施工单位仍坚持按原施工方案进行施工,且施工质量明显不符合规范要求,现场出现不安全隐患。此时,监理工程师应如何行使权力和处理此问题?
【问题】3、施工单位仍坚持按原施工方案进行施工,且施工质量明显不符合规范要求,现场出现不安全隐患。此时,监理工程师应如何行使权力和处理此问题?
答案：
解析：
3、（1）报经业主同意,总监理工程师发出暂停施工的指示,要求施工单位停工整改。（2）监督检查施工单位的整改情况。（3）整改完成后,由施工单位提交复工申请,经监理工程师现场核查确认后,由总监理工程师签发复工通知。（4）对拒不整改者,监理工程师可向业主提出报告,指令施工单位调换有关人员。
关于项目监理机构组织直线制组织形式的特点包括的有（ ）。
A.实行没有职能部门的“个人管理”
B.决策迅速
C.隶属关系明确
D.命令统一
E.组织机构复杂
B.决策迅速
C.隶属关系明确
D.命令统一
E.组织机构复杂
答案：A,B,C,D
解析：
本题考查的是项目监理机构组织形式。直线制组织形式的主要优点是组织机构简单，权力集中，命令统一，职责分明，决策迅速，隶属关系明确。缺点是实行没有职能部门的“个人管理”，这就要求总监理工程师通晓各种业务和多种专业技能，成为“全能”式人物。
21年监理工程师试题7篇 第2篇
监理工程师对技术设计图纸的审核应侧重于()
A、各专业设计是否符合预定的质量标准和要求
B、修正概算文件是否符合投资限额的要求
C、概算文件是否符合投资限额的要求
D、新材料、新技术、新工艺的应用
B、修正概算文件是否符合投资限额的要求
C、概算文件是否符合投资限额的要求
D、新材料、新技术、新工艺的应用
答案：A
解析：
技术设计是在初步设计基础上方案设计的具体化，因此，监理工程师对技术设计图纸的审核应侧重于各专业设计是否符合预定的质量标准和要求。
履约保证的有效期限从提交履约保证起，一般情况到保修期满并颁发保修责任终止证书后（ ）止。
A.15天或14天
B.15天或10天
C.15天
D.10天
B.15天或10天
C.15天
D.10天
答案：A
解析：
考点:“保证在建设工程中的应用”。履约保证的有效期限从提交履约保证起，一般情况到保修期满并颁发保修责任终止证书后l5天或l4本止。如果工程拖期，不论何种原因，承包人都应与发包人协商，并通知保证人延长保证有效期，防止发包人借故提款。因此，本题的正确答案为A。
工程质量缺陷的成因因素主要包括（ ）。
A.违背基本建设程序
B.违反法律法规
C.地质勘察数据失真
D.设计差错
E.正规施工与管理
B.违反法律法规
C.地质勘察数据失真
D.设计差错
E.正规施工与管理
答案：A,B,C,D
解析：
本题考查重点是“工程质量缺陷的成因”。由于建设工程施工周期较长，所用材料品种繁杂，在施工过程中，受社会环境和自然条件等方面因素的影响，产生的工程质量问题表现形式千差万别，类型多种多样。这使得引起工程质量缺陷的成因也错综复杂，往往一项质量缺陷是由于多种原因引起的。虽然每次发生质量缺陷的类型各不相同，但通过对大量质量缺陷调查与分析发现，其发生的原因有不少相同或相似之处，归纳其最基本的因素主要有以下几方面：①违背基本建设程序；②违反法律法规；③地质勘察数据失真；①设计差错；⑤施工与管理不到位；⑥操作工人素质差；⑦使用不合格的原材料、构配件和设备，⑧自然环境因素，⑨盲目抢工，⑩使用不当。因此，本题的正确答案为ABCD。
采用ABS方式融资，应当组建SPV，其作用是( )。
A.由SPV直接在资本市场上发行债券
B.由SPV与商业银行签订贷款协议
C.SPV作为项目的法人
D.由SPV运营项目
B.由SPV与商业银行签订贷款协议
C.SPV作为项目的法人
D.由SPV运营项目
答案：A
解析：
2020版教材P52-63
本题考核的内容是项目融资的主要方式。采用ABS方式融资，第一步就是组建特殊目的机构（SPV），SPV直接在资本市场上发行债券募集资金，或经过SPV通过信用担保，由其他机构组织债券发行，并将通过发行债券筹集的资金用于项目建设。
本题考核的内容是项目融资的主要方式。采用ABS方式融资，第一步就是组建特殊目的机构（SPV），SPV直接在资本市场上发行债券募集资金，或经过SPV通过信用担保，由其他机构组织债券发行，并将通过发行债券筹集的资金用于项目建设。
监理日志要及时交（ ）审查，以便及时沟通了解现场状况，从而督促监理工作正常有序地开展。
A.专业监理工程师
B.监理单位技术负责人
C.建设单位
D.总监理工程师
B.监理单位技术负责人
C.建设单位
D.总监理工程师
答案：D
解析：
本题考查的是工程项目质量控制系统的建立和运行的主要工作。监理日志要及时交总监理工程师审查，以便及时沟通了解现场状况，从而督促监理工作正常有序地开展。
在某工程网络计划执行过程中，只发现某项工作的完成时间拖后，而导致工期延长，需要调整的工作对象是该工作的（ ）。
A.紧后工作
B.平行工作
C.后续工作
D.先行工作
B.平行工作
C.后续工作
D.先行工作
答案：C
解析：
本题考查的是网络计划图的组成。在工程网络计划实施过程中，如果发现某项工作进度出现拖延，则受影响的工作必然是该工作的后续工作。
关于建设工程档案资料管理职责的说法，正确的有（ ）。
A.工程档案资料应随工程进度及时收集、整理
B.宜采用信息技术进行监理文件资料管理
C.应建立和完善监理文件资料管理制度，宜设专人管理监理文件资料．
D.分包单位应对本单位形成的工程档案资料负责，立卷后及时移交建设单位
E.工程档案资料应分级管理，各单位档案管理员负责工程档案资料全过程的组织与审核工作
B.宜采用信息技术进行监理文件资料管理
C.应建立和完善监理文件资料管理制度，宜设专人管理监理文件资料．
D.分包单位应对本单位形成的工程档案资料负责，立卷后及时移交建设单位
E.工程档案资料应分级管理，各单位档案管理员负责工程档案资料全过程的组织与审核工作
答案：A,B,C
解析：
考点:“建设工程监理文件资料管理职责”。建设工程监理文件资料应以施工及验收规范、工程合同、设计文件、工程施工质量验收标准、建设工程监理规范等为依据填写，并随工程进度及时收集、整理，认真书写，项目齐全、准确、真实，无未了事项。表格应采用统一格式，特殊要求需增加的表格应统一归类，按要求归档。根据《建设工程监理规范》GB／T 50319—2013，项目监理机构文件资料管理的基本职责如下：①应建立和完善监理文件资料管理制度，宜设专人管理监理文件资料；②廛及时、准确、完整地收集、整理、编制、传递监理文件资料，宜采用信息技术进行监理文件资料管理；③应及时整理、分类汇总监理文件资料，并按规定组卷，形成监理档案；④应根据工程特点和有关规定，保存监理档案，，并应向有关单位、部门移交需要存档的监理文件资料。因此，本题的正确答案为ABC。
《简明标准施工招标文件》使用的项目有（ ）。
A：小型项目
B：设计和施工由同一承包人承担的项目
C：技术要求复杂的项目
D：工期不超过12个月的项目
E：对施工阶段有较高的管理和协调能力要求的项目
B：设计和施工由同一承包人承担的项目
C：技术要求复杂的项目
D：工期不超过12个月的项目
E：对施工阶段有较高的管理和协调能力要求的项目
答案：A,D
解析：
本题考查的是简明标准施工招标文件和标准设计施工总承包招标文件。简明标准施工招标文件适用范围：适用于工期不超过12个月、技术相对简单、且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目。参见教材P23。
国家实行建设工程质量监督管理制度，工程质量监督机构的主要任务包括( )。
A. 受理委托方建设工程项目的质量监督
B. 会同监理单位检查施工承包单位的质量行为
C. 对涉及安全的关键部位进行现场实地抽查
D. 向委托部门报送工程质量监督报告
E. 会同工程建设各方进行工程质量验收
正确答案：ACD
21年监理工程师试题7篇 第3篇
国际咨询工程师联合会规定中涉及项目投资控制的具体任务包括（ ）。
A.项目的投资效益分析
B.与项目有关的技术转让
C.初步设计时的投资估算
D.施工管理
E.工时与投资的预测
B.与项目有关的技术转让
C.初步设计时的投资估算
D.施工管理
E.工时与投资的预测
答案：A,C,E
解析：
本题考查重点是“国外项目咨询机构在建设工程投资控制中的主要任务”。项目管理咨询公司是在欧洲大陆和美国广泛实行的建设工程咨询机构，其国际性组织是国际咨询工程师联合套(FIDIC)。该组织1980年所制定的IGRA-1980PM文件，是用于咨询工程师与业主之间订立委托咨询的国际通用合同文本，该文本明确指出，咨询工程师的根本任务是：进行项目管理，在业主所要求的进度、质量和投资的限制之内完成项目。其可向业主提供的咨询服务范围包括以下八个方面：项目的经济可行性分析；项目的财务管理；与项目有关的技术转让，项目的资源管理；环境对项目影响的评估；项目建设的工程技术咨询，物资采购与工程发包；施工管理。其中涉及项目投资控制的具体任务是：项目的投资效益分析（多方案），初步设计时的投资估算；项目实施时的预算控制，工程合同的签订和实施监控；物资采购；工程量的核实；工时与投资的预测；工时与投资的核实，有关控制措施的制定；发行企业债券；保险审议；其他财务管理等。因此，本题的正确答案为ACE。
民用建筑主体结构设计的耐用年限分为（ ）。
A.二级
B.三级
C.四级
D.五级
B.三级
C.四级
D.五级
答案：C
解析：
本题考查的是建设工程质量。民用建筑主体结构耐用年限分为四级（15～30年，30～50年，50～100年，100年以上）。
关于建设工程质量、进度和造价三大目标的说法中，正确的是（ ）。
A、应形成“自上而下层层展开、自上而下层层保证”的质量、进度和造价目标体系
B、应将建设工程总目标分解，为质量、进度和造价目标动态控制奠定基础
C、在不同的建设工程中质量、进度和造价目标，应具有相同的优先等级
D、质量、进度和造价目标之间相互制约，应使每一个目标均达到最优
B、应将建设工程总目标分解，为质量、进度和造价目标动态控制奠定基础
C、在不同的建设工程中质量、进度和造价目标，应具有相同的优先等级
D、质量、进度和造价目标之间相互制约，应使每一个目标均达到最优
答案：B
解析：
[考点]目标控制。选项A错误，应形成“自上而下层层展开、自下而上层层保证”的目标体系；选项C错误，不同建设工程三大目标可具有不同的优先等级；选项D错误，建设工程三大目标之间密切联系、相互制约，需要应用多目标决策、多级梯阶、动态规划等理论统筹考虑、分析论证，努力在“质量优、投资省、工期短” 之间寻求最佳匹配。参见教材P141。
某大型工程项目由政府投资建设，业主委托某招标代理公司代理施工招标。招标代理公司确定该项目采用公开招标方式招标，招标公告在当地政府规定的招标信息网上发布。招标文件中规定：投标担保可采用投标保证金或投标保函方式担保。评标方法采用经评审的最低投标价法。投标有效期为60天。
项目施工招标信息发布以后，共有12家潜在的投标人报名参加投标。业主认为报名参加投标的人数太多，为减少评标工作量，要求招标代理公司仅对报名的潜在投标人的资质条件、业绩进行资格审查。
开标后发现：
（1）A投标人的投标报价为8000万元，为最低投标价，经评审后推荐其为中标候选人。
（2）B投标人在开标后又提交了一份补充说明，提出可以降价5%。
（3）C投标人提交的银行投标保函有效期为50天。
（4）D投标人投标文件的投标函盖有企业及企业法定代表人的印章，但没有加盖项目负责人的印章。
（5）E投标人与其他投标人组成了联合体投标，附有各方资质证书，但没有联合体共同投标协议书。
（6）F投标人投标报价最高，故F投标人在开标后第二天撤回了其投标文件。
经过标书评审，A投标人被确定为中标候选人。发出中标通知书后，招标人和A投标人进行合同谈判，希望A投标人能再压缩工期、降低费用。经谈判后双方达成一致：不压缩工期，降价3%。
<1> 、业主对招标代理公司提出的要求是否正确？说明理由。
<2> 、分析A、B、C、D、E投标人的投标文件是否有效？说明理由。
<3> 、F投标人的投标文件是否有效？对其撤回投标文件的行为应如何处理？
<4> 、该项目施工合同应该如何签订？合同价格应是多少？
项目施工招标信息发布以后，共有12家潜在的投标人报名参加投标。业主认为报名参加投标的人数太多，为减少评标工作量，要求招标代理公司仅对报名的潜在投标人的资质条件、业绩进行资格审查。
开标后发现：
（1）A投标人的投标报价为8000万元，为最低投标价，经评审后推荐其为中标候选人。
（2）B投标人在开标后又提交了一份补充说明，提出可以降价5%。
（3）C投标人提交的银行投标保函有效期为50天。
（4）D投标人投标文件的投标函盖有企业及企业法定代表人的印章，但没有加盖项目负责人的印章。
（5）E投标人与其他投标人组成了联合体投标，附有各方资质证书，但没有联合体共同投标协议书。
（6）F投标人投标报价最高，故F投标人在开标后第二天撤回了其投标文件。
经过标书评审，A投标人被确定为中标候选人。发出中标通知书后，招标人和A投标人进行合同谈判，希望A投标人能再压缩工期、降低费用。经谈判后双方达成一致：不压缩工期，降价3%。
<1> 、业主对招标代理公司提出的要求是否正确？说明理由。
<2> 、分析A、B、C、D、E投标人的投标文件是否有效？说明理由。
<3> 、F投标人的投标文件是否有效？对其撤回投标文件的行为应如何处理？
<4> 、该项目施工合同应该如何签订？合同价格应是多少？
答案：
解析：
1.“业主提出的仅对潜在投标人的资质条件、业绩进行资格审查”不正确；理由：资格审查的内容还应包括：信誉、技术、拟投入人员、拟投入机械、财务状况等。
2. 投标文件有效的判定：
（1）A投标人的投标文件有效。
（2）B投标人的投标文件（或原投标文件）有效。但补充说明无效，因开标后投标人不能变更（或更改）投标文件的实质性内容。
（3）C投标人的投标文件无效。因投标保函的有效期应与投标有效期保持一致。
（4）D投标人的投标文件有效。
（5）E投标人的投标文件无效。因为组成联合体投标的，投标文件应附联合体各方共同投标协议书。
3. F投标人的投标文件有效。招标人可以没收其投标保证金，给招标人造成损失超过投标保证金的，招标人可以要求其赔偿。
4. 合同的签订与合同价格：
（1）该项目应自中标通知书发出后30天内按招标文件和A投标人的投标文件签订书面合同，双方不得再签订背离合同实质性内容的其他协议。
（2）合同价格应为8000万元。
2. 投标文件有效的判定：
（1）A投标人的投标文件有效。
（2）B投标人的投标文件（或原投标文件）有效。但补充说明无效，因开标后投标人不能变更（或更改）投标文件的实质性内容。
（3）C投标人的投标文件无效。因投标保函的有效期应与投标有效期保持一致。
（4）D投标人的投标文件有效。
（5）E投标人的投标文件无效。因为组成联合体投标的，投标文件应附联合体各方共同投标协议书。
3. F投标人的投标文件有效。招标人可以没收其投标保证金，给招标人造成损失超过投标保证金的，招标人可以要求其赔偿。
4. 合同的签订与合同价格：
（1）该项目应自中标通知书发出后30天内按招标文件和A投标人的投标文件签订书面合同，双方不得再签订背离合同实质性内容的其他协议。
（2）合同价格应为8000万元。
工程计量的依据包括( )。
A. 质量合格证书 B. 承包商填报的工程款支付申请
C. 工程量清单前言 D. 技术规范中的“计量支付”条款
E. 设计图纸
A. 质量合格证书 B. 承包商填报的工程款支付申请
C. 工程量清单前言 D. 技术规范中的“计量支付”条款
E. 设计图纸
答案：A,C,D,E
解析：
下列关于招标人解答投标人质疑的说法，错误的是()。
A.投标人以书面形式提交招标人，要求予以澄清
B.召开投标预备会的，可在会上对投标人提出的问题予以澄清
C.在投标预备会后投标人提出的问题，招标人也应书面解答
D.任何一位投标人所提问题的回答，必须发送给每一位投标人，必须说明问题的来源
B.召开投标预备会的，可在会上对投标人提出的问题予以澄清
C.在投标预备会后投标人提出的问题，招标人也应书面解答
D.任何一位投标人所提问题的回答，必须发送给每一位投标人，必须说明问题的来源
答案：D
解析：
考点:接受投标书阶段的工作。对投标人的质疑，招标人应及时给予书面解答。招标人对任何一位投标人所提问题的回答，必须发送给每一位投标人，但不必说明问题的来源。
能够引起合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类，下列属于行为的是（）。
A.罢工
B.法院判决
C.合同当事人违约
D.仲裁机构裁决
E.行政行为
B.法院判决
C.合同当事人违约
D.仲裁机构裁决
E.行政行为
答案：B,C,D,E
解析：
（1）行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生、变更和消灭的行为，包括作为和不作为两种表现形式。
（2）行为还可分为合法行为和违法行为。
（3）行政行为和发生法律效力的法院判决、裁定以及仲裁机构裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生、变更、消灭。
（2）行为还可分为合法行为和违法行为。
（3）行政行为和发生法律效力的法院判决、裁定以及仲裁机构裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生、变更、消灭。
甲公司将与乙公司所签合同中的义务转让给丙公司，依据《合同法》的规定，下列关于该转让行为的表述中，正确的包括()
A、合同主体不变，仍为甲乙两公司
B、丙公司可以对乙公司行使抗辩权
C、甲公司无须征得乙公司对转让的同意，但应通知对方
D、丙公司承担对乙公司与合同有关的从债务履行责任
E、丙公司直接对乙公司承担合同义务
B、丙公司可以对乙公司行使抗辩权
C、甲公司无须征得乙公司对转让的同意，但应通知对方
D、丙公司承担对乙公司与合同有关的从债务履行责任
E、丙公司直接对乙公司承担合同义务
答案：B,D,E
解析：
债务承担是指债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人的情况。债务人将合同的义务全部或部分转移给第三人的必须经债权人的同意，否则，这种转移不发生法律效力。由于债务已经转移，原合同的债务人已经由第三人代替，所以，债务人的抗辩权就只能由接受债务的第三人行使了。债务人转移义务的，新债务人应当承担与主债务有关的从债务。
关于工程设计招标，通常采用的评标方法是（ ）。
A.设计费比选法
B.综合评估法
C.最低评标价法
D.经评审的最低投标价法
B.综合评估法
C.最低评标价法
D.经评审的最低投标价法
答案：B
解析：
根据《建设工程勘察设计管理条例》， 建设工程勘察设计评标，应当以投标人的业绩、信誉和勘察、设计人员的能力以及勘察、设计方案的优劣为依据综合评定，通常采用综合评估法。
21年监理工程师试题7篇 第4篇
水利PPP 项目实施程序主要包括（ ）等。
A．项目论证
B．项目储备
C．社会资本方选择
D．设备采购
E．项目执行
B．项目储备
C．社会资本方选择
D．设备采购
E．项目执行
答案：A,B,C,E
解析：
水利PPP 项目实施程序主要包括项目储备、项目论证、社会资本方选择、项目执行等。
根据诚信的经营准则，工程监理企业应当建立健全的信用管理制度之一是()制度。
A、人力资源管理
B、与委托方沟通管理
C、企业风险管理
D、企业人员继续教育
B、与委托方沟通管理
C、企业风险管理
D、企业人员继续教育
答案：B
解析：
诚信，即诚实守信用。这是道德规范在市场经济中的体现。工程监理企业应当建立健全企业的信用管理制度。信用管理制度主要有：①建立健全合同管理制度；②建立健全与业主的合作制度，及时进行信息沟通，增强相互间的信任感；③建立健全监理服务需求调查制度，这也是企业进行有效竞争和防范经营风险的重要手段之一；④建立企业内部信用管理责任制度，及时检查和评估企业信用的实施情况，不断提高企业信用管理水平。
工程中采用新工艺、新材料的，应有()及有关质量数据。
A.施工单位组织的专家论证意见
B.权威性技术部门的技术鉴定书
C.设计单位组织的专家论证意见
D.建设单位组织的专家论证意见
B.权威性技术部门的技术鉴定书
C.设计单位组织的专家论证意见
D.建设单位组织的专家论证意见
答案：B
解析：
某施工单位承建一住宅楼小区工程的施工。该工程其中一个单体栋号(5号楼)建筑面积为15720m2，地下二层，地上十二(局部十七)层。建筑物占地面积为741．3m2。东西向长80．26m，南北向宽18．76m。基底相对标高为-5．895m，+0．000相对标高为55．15m。
在施工前，施工单位编制了各分部分项工程施工方案，其中包括《××住宅楼小区4号楼土方开挖施工方案》。
在该施工方案中确定的工期计划及施工机具计划见表2-1。土方开挖工期8天。
1．施工步骤及方法说明
(1)开挖前应对施工现场地上障碍物和地下有关影响施工的各种管网清除和处理完毕。
(2)根据开挖图，测量员撒好开挖上口灰线，测定地表标高，确定开挖深度。采用放坡大开挖法进行施工，按1：1进行放坡。
(3)整个基坑呈长方形，先挖第一步表面渣土，第二步用挖土机一次挖至基底标高上30cm，再人工清土至基底标高，基底须清理平整。清理时由测量人员钉木桩，拉通线检查槽底平面尺寸和标高。
(4)按公司文明施工现场安全防护要求，对基坑上口边缘设1．2m高防护栏杆，栏杆内挂密目网。
(5)进行第二步土方开挖时，马道留在基坑西南角，宽4m，坡度宜缓，满足运土车爬坡要求。从西向东进行土方施工。
(6)基坑全部开挖后，应尽快进行垫层施工，尽量避免扰动基底。
(7)基坑四周安全范围内无建筑物，故对边坡不加支撑，边坡上方也不得堆放土方和材料。
(8)为防止现场和道路起尘污染环境，每班配备专用的水管在现场洒水。
2．施工顺序
(1)根据现场实际情况，机械挖土顺序为由西向东开挖，为防止挖掘过程中扰动老土，机械挖土时坑底预留30cm左右用人工挖土至设计标高。
(2)施工分层，根据基槽开挖深度、土质水位等情况确定分两层开挖，第一层为从自然地平至一3．0，第二层为一3．0至设计标高以上30cm。
在土方开挖施工完毕后，施工单位、设计单位、勘察单位、监理单位和建设单位等相关单位的项目和生产负责人共赴现场，在项目经理的组织下进行了基坑验槽。
在基坑验槽过程中，各方对基坑的各个重点位置进行了重点观察，未发现异常。最终，此次基坑验槽合格通过。
该栋号施工至地上三层时，施工单位又进行了土方回填的工作。
【问题】
1．土方开挖施工质量控制的要点是什么?
2．文中所述的基坑验槽工作有何不妥之处?
3．该施工单位进行土方回填工作的时候应当把握哪些施工质量控制要点?
在施工前，施工单位编制了各分部分项工程施工方案，其中包括《××住宅楼小区4号楼土方开挖施工方案》。
在该施工方案中确定的工期计划及施工机具计划见表2-1。土方开挖工期8天。
1．施工步骤及方法说明
(1)开挖前应对施工现场地上障碍物和地下有关影响施工的各种管网清除和处理完毕。
(2)根据开挖图，测量员撒好开挖上口灰线，测定地表标高，确定开挖深度。采用放坡大开挖法进行施工，按1：1进行放坡。
(3)整个基坑呈长方形，先挖第一步表面渣土，第二步用挖土机一次挖至基底标高上30cm，再人工清土至基底标高，基底须清理平整。清理时由测量人员钉木桩，拉通线检查槽底平面尺寸和标高。
(4)按公司文明施工现场安全防护要求，对基坑上口边缘设1．2m高防护栏杆，栏杆内挂密目网。
(5)进行第二步土方开挖时，马道留在基坑西南角，宽4m，坡度宜缓，满足运土车爬坡要求。从西向东进行土方施工。
(6)基坑全部开挖后，应尽快进行垫层施工，尽量避免扰动基底。
(7)基坑四周安全范围内无建筑物，故对边坡不加支撑，边坡上方也不得堆放土方和材料。
(8)为防止现场和道路起尘污染环境，每班配备专用的水管在现场洒水。
2．施工顺序
(1)根据现场实际情况，机械挖土顺序为由西向东开挖，为防止挖掘过程中扰动老土，机械挖土时坑底预留30cm左右用人工挖土至设计标高。
(2)施工分层，根据基槽开挖深度、土质水位等情况确定分两层开挖，第一层为从自然地平至一3．0，第二层为一3．0至设计标高以上30cm。
在土方开挖施工完毕后，施工单位、设计单位、勘察单位、监理单位和建设单位等相关单位的项目和生产负责人共赴现场，在项目经理的组织下进行了基坑验槽。
在基坑验槽过程中，各方对基坑的各个重点位置进行了重点观察，未发现异常。最终，此次基坑验槽合格通过。
该栋号施工至地上三层时，施工单位又进行了土方回填的工作。
【问题】
1．土方开挖施工质量控制的要点是什么?
2．文中所述的基坑验槽工作有何不妥之处?
3．该施工单位进行土方回填工作的时候应当把握哪些施工质量控制要点?
答案：
解析：
1．土方开挖施工质量控制的要点主要有：检查挖土的标高、放坡、边坡稳定状况、排水、土质等。具体包括： (1)核对基坑位置、平面尺寸、坑底标高是否满足基础图设计和施工组织设计的要求，并检查边坡稳定状况，确保边坡安全。
(2)核对基坑土质和地下水情况是否满足地质勘察报告和设计要求。
(3)核对有无破坏原状土结构或发生较大土质扰动的现象。
(4)用钎探法或轻型动力触探法等检查基坑是否存在软弱下卧层及空穴、古墓、古井、防空掩体、地下埋设物等及其相应的位置、深度、形状。
2．文中所述的基坑验槽工作有两处不妥：
(1)文中所述“在项目经理的组织下进行了基坑验槽”不妥。基坑验槽，应当由总监理工程师或建设单位项目负责人组织。
(2)文中所述“施工单位、设计单位、勘察单位、监理单位和建设单位等相关单位的项目和生产负责人共赴现场”不妥。基坑验槽的工作应当由各单位项目和技术质量负责人参加。
3．施工单位进行土方回填工作的时候应当把握的施工质量控制要点包括：
(1)回填土的材料符合设计和规范的规定。
(2)填土施工过程中，应检查排水措施、每层填筑厚度、回填土的含水量控制和压实程序等满足规定要求。
(3)基坑和室内的回填土，在夯实或压实后，要对每层回填土的质量进行检验，满足设计或规范要求。
(4)回填土施工结束后应检查回填土料、标高、边坡坡度、表面平整度、压实程度等是否满足设计或规范要求。
(2)核对基坑土质和地下水情况是否满足地质勘察报告和设计要求。
(3)核对有无破坏原状土结构或发生较大土质扰动的现象。
(4)用钎探法或轻型动力触探法等检查基坑是否存在软弱下卧层及空穴、古墓、古井、防空掩体、地下埋设物等及其相应的位置、深度、形状。
2．文中所述的基坑验槽工作有两处不妥：
(1)文中所述“在项目经理的组织下进行了基坑验槽”不妥。基坑验槽，应当由总监理工程师或建设单位项目负责人组织。
(2)文中所述“施工单位、设计单位、勘察单位、监理单位和建设单位等相关单位的项目和生产负责人共赴现场”不妥。基坑验槽的工作应当由各单位项目和技术质量负责人参加。
3．施工单位进行土方回填工作的时候应当把握的施工质量控制要点包括：
(1)回填土的材料符合设计和规范的规定。
(2)填土施工过程中，应检查排水措施、每层填筑厚度、回填土的含水量控制和压实程序等满足规定要求。
(3)基坑和室内的回填土，在夯实或压实后，要对每层回填土的质量进行检验，满足设计或规范要求。
(4)回填土施工结束后应检查回填土料、标高、边坡坡度、表面平整度、压实程度等是否满足设计或规范要求。
物资采购与加工计划的编制依据有()。
A.需求计划
B.储备计划和货源资料
C.市场供应信息
D.加工能力及分布
E.材料规格比例和供应计划
B.储备计划和货源资料
C.市场供应信息
D.加工能力及分布
E.材料规格比例和供应计划
答案：A,C,D
解析：
考点:物资供应进度控制的工作内容。采购、加工计划是指向市场采购或专门加工订货的计划，它的编制依据是需求计划、市场供应信息、加工能力及分布。它的作用是组织和指导采购与加工工作。
对大多数工程项目来说，单位时间的资源消耗在整个使用范围内通常是()。
A.中间多，两头少
B.中间少，两头多
C.前期少，后来逐渐增多
D.前期多，后来逐渐减少
B.中间少，两头多
C.前期少，后来逐渐增多
D.前期多，后来逐渐减少
答案：A
解析：
2020版教材P95-97
本题考查的是S曲线比较法。S曲线比较法是以横坐标表示时间，纵坐标表示累计完成任务量，绘制一条按计划时间累计完成任务量的S曲线；然后将工程项目实施过程中各检查时间实际累计完成任务量的S曲线也绘制在同一坐标系中，进行实际进度与计划进度比较的一种方法。从整个工程项目实际进展全过程看，单位时间投入的资源量一般是开始和结束时较少，中间阶段较多。与其相对应，单位时间完成的任务量也呈同样的变化规律。而随工程进展累计完成的任务量则应呈S形变化。
本题考查的是S曲线比较法。S曲线比较法是以横坐标表示时间，纵坐标表示累计完成任务量，绘制一条按计划时间累计完成任务量的S曲线；然后将工程项目实施过程中各检查时间实际累计完成任务量的S曲线也绘制在同一坐标系中，进行实际进度与计划进度比较的一种方法。从整个工程项目实际进展全过程看，单位时间投入的资源量一般是开始和结束时较少，中间阶段较多。与其相对应，单位时间完成的任务量也呈同样的变化规律。而随工程进展累计完成的任务量则应呈S形变化。
列表法比较实际进度与计划进度，叙述错误的是()。
A.如果工作尚有总时差与原有总时差相等，说明该工作实际进度与计划进度一致
B.如果工作尚有总时差大于原有总时差，说明该工作实际进度超前，超前的时间为二者之差
C.如果工作尚有总时差小于原有总时差，且仍为非负值，说明该工作实际进度拖后，拖后的时间为二者之差，但不影响总工期
D.如果工作尚有总时差小于原有总时差，且仍为非负值，说明该工作实际进度拖后，拖后的时间为二者之差，影响总工期
B.如果工作尚有总时差大于原有总时差，说明该工作实际进度超前，超前的时间为二者之差
C.如果工作尚有总时差小于原有总时差，且仍为非负值，说明该工作实际进度拖后，拖后的时间为二者之差，但不影响总工期
D.如果工作尚有总时差小于原有总时差，且仍为非负值，说明该工作实际进度拖后，拖后的时间为二者之差，影响总工期
答案：D
解析：
考点:列表比较法。选项D正确的说法是，如果工作尚有总时差小于原有总时差，且仍为非负值，说明该工作实际进度拖后，拖后的时间为二者之差，但不影响总工期。
建设单位从银行贷款1000万元。贷款期2年，年利率6%，每季度计息一次，则贷款的年实际利率为（ ）。
A、6%
B、6.12%
C、6.14%
D、12%
B、6.12%
C、6.14%
D、12%
答案：C
解析：
本题考查的是资金时间价值的计算。i＝（1+r/m）m－1＝（1+6%/4）4－1＝6.136%。参见教材P40。@##
经项目审批、核准部门审批、核准，项目的勘察设计可以不进行招标的情形有（）
A.采购人依法能够自行勘察、设计
B.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行勘察、设计
C.技术复杂或专业性强，能够满足条件的勘察设计单位少于3家，不能形成有效竞争
D.主要工艺、技术采用不可替代的专利或者专有技术，或者其建筑艺术造型有特殊要求
E.涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，不适宜公开招标
B.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行勘察、设计
C.技术复杂或专业性强，能够满足条件的勘察设计单位少于3家，不能形成有效竞争
D.主要工艺、技术采用不可替代的专利或者专有技术，或者其建筑艺术造型有特殊要求
E.涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，不适宜公开招标
答案：A,B,C,D
解析：
2020版教材P26-28
有下列情形之一的，经项目审批、核准部门审批、核准，项目的勘察设计可以不进行招标：
(1)涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标;
(2) 主要工艺、技术采用不可替代的专利或者专有技术，或者其建筑艺术造型有特殊要求;
(3) 采购人依法能够自行勘察、设计;
(4) 已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行勘察、设计;
(5) 技术复杂或专业性强，能够满足条件的勘察设计单位少于3 家，不能形成有效竞争;
(6) 已建成项目需要改、扩建或者技术改造，由其他单位进行设计影响项目功能配套性;
(7)国家规定其他特殊情形。
有下列情形之一的，经项目审批、核准部门审批、核准，项目的勘察设计可以不进行招标：
(1)涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标;
(2) 主要工艺、技术采用不可替代的专利或者专有技术，或者其建筑艺术造型有特殊要求;
(3) 采购人依法能够自行勘察、设计;
(4) 已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行勘察、设计;
(5) 技术复杂或专业性强，能够满足条件的勘察设计单位少于3 家，不能形成有效竞争;
(6) 已建成项目需要改、扩建或者技术改造，由其他单位进行设计影响项目功能配套性;
(7)国家规定其他特殊情形。
21年监理工程师试题7篇 第5篇
隧道围岩的工程性质，一般包括（ ）。
A.物理性质
B.水理性质
C.力学性质
D.化学性质
E.受力问题
B.水理性质
C.力学性质
D.化学性质
E.受力问题
答案：A,B,C
解析：
本题考查的是隧道工程施工准备。围岩的工程性质，一般包括三个方面：物理性质、水理性质和力学性质
任何建筑产品在适用、耐久、安全、可靠、经济以及与环境协调等方面都必须满足基本要求，但不同专业的工程，其环境条件、技术经济条件的差异使其质量特征有不同的()
A、侧重面
B、选择范围
C、内含界定
D、内在关系
B、选择范围
C、内含界定
D、内在关系
答案：A
解析：
题干中所说的六个方面的质量特性彼此之间是相互依存的，总体而言，适用、耐久、安全、可靠、经济和与环境适应性都是必须要达到的基本要求，缺一不可。但是对于不同专业的工程，如工业建筑、民用建筑、公共建筑、住宅建筑、道路建筑，可根据其所处的特定地域环境条件、技术经济条件的差异，有不同的侧重面。
设计合同示范文本规定，设计人负责设计的建(构)筑物需注明()。
A.施工方案
B.合理使用年限
C.竣工验收的标准
D.设计变更的期限
B.合理使用年限
C.竣工验收的标准
D.设计变更的期限
答案：B
解析：
本题考查的是订立设计合同时应约定的内容。设计人负责设计的建(构)筑物需注明设计的合理使用年限。项目设计要求：(1)限额设计的要求；(2)设计依据的标准；(3)建筑物的设计合理使用年限要求；(4)设计深度要求。
根据《标准施工合同》的规定，合同履行发生的下列费用中，可纳入承包人提交的工程进度款支付申请书中的款项不包括（ ）。
A、承包人的索赔款
B、设计变更调整的合同价款
C、因不可抗力导致人员伤亡的损害赔偿款
D、本期应扣回的工程预付款
B、设计变更调整的合同价款
C、因不可抗力导致人员伤亡的损害赔偿款
D、本期应扣回的工程预付款
答案：C
解析：
本题考查的是工程款支付管理。因不可抗力导致人员伤亡的损失由各自承担责任，不应该列入进度款支付申请书中。参见教材P92。
设备安装工程概算编制的基本方法中，计算比较具体，精准性较高的是（ ）。
A.预算单价法
B.扩大单价法
C.概算指标法
D.实物量法
B.扩大单价法
C.概算指标法
D.实物量法
答案：A
解析：
设备安装工程概算编制的基本方法有：预算单价法，扩大单价法，概算指标法。用预算单价法编制概算，计算比较具体，精确性较高。
监理单位出现失职行为,按照监理合同规定,委托人可( )。A发出中止合同通知,令监理合同即行停
监理单位出现失职行为，按照监理合同规定，委托人可（ ）。
Ａ发出中止合同通知，令监理合同即行停止
Ｂ发出未履行义务通知后在第２１天单方终止合同
Ｃ发出未履行义务通知后２１天内未能得到满意答复，进一步发出终止合同通知，在该终止合同通知发出后的第３５天，监理合同即行终止
Ｄ首先发出未履行义务通知，２１天内未能得到满意答复后，在第一个通知发出３５天内发出终止合同通知，监理合同即行终止
正确答案：D
(2019年)单代号搭接网络计划中，关键线路的特点是线路上的（ ）。
A.关键工作总时差之和最大
B.工作时距之和最小
C.相邻工作无混合搭接关系
D.相邻工作时间间隔为零
B.工作时距之和最小
C.相邻工作无混合搭接关系
D.相邻工作时间间隔为零
答案：D
解析：
本题考查的是单代号搭接网络计划。即从搭接网络计划的终点节点开始，逆着箭线方向依次找出相邻两项工作之间时间间隔为零的线路就是关键线路。关键线路上的工作即为关键工作，关键工作的总时差最小。
在施工阶段，下列因不可抗力造成的损失中，属于发包人承担的有（ ）。
A、在建工程的损失
B、承包人施工人员受伤产生的医药费
C、施工机具的损坏损失
D、施工机具的停工损失
E、工程清理修复费用
B、承包人施工人员受伤产生的医药费
C、施工机具的损坏损失
D、施工机具的停工损失
E、工程清理修复费用
答案：A,E
解析：
本题考查的是不可抗力。因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加，发承包双方应按下列原则分别承担并调整合同价款和工期：（1）合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，应由发包人承担；（2）发包人、承包人人员伤亡应由其所在单位负责，并应承担相应费用；（3）承包人的施工机械设备损坏及停工损失，应由承包人承担；（4）停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用应由发包人承担；（5）工程所需清理、修复费用，应由发包人承担。不可抗力解除后复工的，若不能按期竣工，应合理延长工期。发包人要求赶工的，赶工费用应由发包人承担。参见教材P126。
在工程质量验收时，检验批验收项目中的主控项目是指对（ ）起决定性作用的检验项目。
A、工程节能
B、工程安全
C、环境保护
D、主要功能
E、工程造价
B、工程安全
C、环境保护
D、主要功能
E、工程造价
答案：A,B,C,D
解析：
本题考查的是检验批质量验收。主控项目是指建筑工程中的对安全、节能、环境保护和主要使用功能起决定性作用的检验项目。
21年监理工程师试题7篇 第6篇
根据《建设工程监理合同（示范文本）》，附录B需要约定的内容有（ ）。
A.委托人派遣的人员
B.相关服务范围和内容
C.相关服务酬金
D.委托人提供的设备
E.委托人提供的房屋和资料
B.相关服务范围和内容
C.相关服务酬金
D.委托人提供的设备
E.委托人提供的房屋和资料
答案：A,D,E
解析：
本题考查的是建设工程监理合同订立。委托人为监理人开展正常监理工作派遣的人员和无偿提供的房屋、资料、设备，应在附录B中明确约定派遣或提供的对象、数量和时间。
根据项目融资程序，评价项目风险因素应在()阶段进行。
A.投资决策分析
B.融资评判
C.融资决策分析
D.融资结构设计
B.融资评判
C.融资决策分析
D.融资结构设计
答案：D
解析：
2020版教材P48-52
某实行监理的工程，施工合同价为15000 万元，合同工期为18 个月，预付款为合同价的20%，预付款自第7 个月起在每月应支付的进度款中扣回300 万元，直至扣完为止，保留金按进度款的5%从第1 个月开始扣除。
工程施工到第5 个月，监理工程师检查发现第3 个月浇筑的混凝土工程出现细微裂缝。经查验分析，产生裂缝的原因是由于混凝土养护措施不到位所致，须进行裂缝处理。为此，项目监理机构提出：“出现细微裂缝的混凝土工程暂按不合格项目处理，第3 个月已付该部分工程款在第5 个月的工程进度款中扣回，在细微裂缝处理完毕并验收合格后的次月再支付”。经计算，该混凝土工程的直接工程费为200 万元，取费费率：措施费为直接工程费的5%，间接费费率为8%，利润率为4%，综合计税系数为3.41%。
施工单位委托一家具有相应资质的专业公司进行裂缝处理，处理费用为4.8 万元，工作时间为10 天。该工程施工到第6 个月，施工单位提出补偿4.8 万元和延长10 天工期的申请。
该工程前7 个月施工单位实际完成的进度款见表5-1
问题：
计算出现细微裂缝的混凝土工程的造价。项目监理机构是否应同意施工单位提出的补偿4.8 万元和延长10 天工期的要求?说明理由。
工程施工到第5 个月，监理工程师检查发现第3 个月浇筑的混凝土工程出现细微裂缝。经查验分析，产生裂缝的原因是由于混凝土养护措施不到位所致，须进行裂缝处理。为此，项目监理机构提出：“出现细微裂缝的混凝土工程暂按不合格项目处理，第3 个月已付该部分工程款在第5 个月的工程进度款中扣回，在细微裂缝处理完毕并验收合格后的次月再支付”。经计算，该混凝土工程的直接工程费为200 万元，取费费率：措施费为直接工程费的5%，间接费费率为8%，利润率为4%，综合计税系数为3.41%。
施工单位委托一家具有相应资质的专业公司进行裂缝处理，处理费用为4.8 万元，工作时间为10 天。该工程施工到第6 个月，施工单位提出补偿4.8 万元和延长10 天工期的申请。
该工程前7 个月施工单位实际完成的进度款见表5-1
问题：
计算出现细微裂缝的混凝土工程的造价。项目监理机构是否应同意施工单位提出的补偿4.8 万元和延长10 天工期的要求?说明理由。
答案：
解析：
(1)出现细微裂缝的混凝土工程的造价=200 X (1 +5%) (1 +8%) (1 +4%) (1 + 3.41%) =243.92（万元）。（2 分)
(2)项目监理机构不应同意施工单位提出的费用补偿4.8万元和延长10天工期的要求。
(3)理由：产生裂缝的原因是由于混凝土养护措施不到位所致，这属于施工单位应承担的责任。（1分）
(2)项目监理机构不应同意施工单位提出的费用补偿4.8万元和延长10天工期的要求。
(3)理由：产生裂缝的原因是由于混凝土养护措施不到位所致，这属于施工单位应承担的责任。（1分）
工程网络计划资源优化的目的为（ ）。
A.使该工程资源需用量尽可能均衡
B.使该工程的资源强度最低
C.使该工程的资源需用量最少
D.使该工程的资源需用量满足资源限制条件
E.使该工程的资源需求符合正态分布
B.使该工程的资源强度最低
C.使该工程的资源需用量最少
D.使该工程的资源需用量满足资源限制条件
E.使该工程的资源需求符合正态分布
答案：A,D
解析：
考点: “网络计划的优化-资源优化”。资源优化的目的是通过改变工作的开始时问和完成时问，使资源按照时间的分布符合优化目标。在通常情况下，网络计划的资源优化分为两种，即“资源有限，工期最短”的优化和“工期固定，资源均衡”的优化。前者是通过调整计划安排，在满足资源限制条件下，使工期延长最少的过程；而后者是通过调整计划安排，在工期保持不变的条件下，使资源需用量尽可能均衡的过程。因此，本题的正确答案为AD。
施工过程中的质量缺陷可分为（ ）。
A.永久质量缺陷
B.不可整改质量缺陷
C.短期质量缺陷
D.可修补质量缺陷
E.可整改质量缺陷
B.不可整改质量缺陷
C.短期质量缺陷
D.可修补质量缺陷
E.可整改质量缺陷
答案：B,E
解析：
本题考查的是工程质量缺陷的涵义。工程质量缺陷可分为施工过程中的质量缺陷和永久质量缺陷，施工过程中的质量缺陷又可分为可整改质量缺陷和不可整改质量缺陷。
根据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》，分包商收到工程师发出的分包工程变更指令后，正确的做法是()。
A、立即执行
B、拒绝执行
C、请承包商代表确认后再执行
D、请业主代表确认后再执行
B、拒绝执行
C、请承包商代表确认后再执行
D、请业主代表确认后再执行
答案：C
解析：
本题考查的是分包工程变更管理。承包商代表接到工程师依据主合同发布的涉及分包工程变更指令后，以书面确认方式通知分包商，也有权根据工程的实际进展情况自主发布有关变更指令。（本知识点新教材已经删除）
按《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号)规定，措施费包括
( )。
A．环境保护费
B．文明施工费
C．混凝土添加剂费用
D．安全施工费
E．脚手架摊销费
( )。
A．环境保护费
B．文明施工费
C．混凝土添加剂费用
D．安全施工费
E．脚手架摊销费
答案：A,B,D,E
解析：
某家庭向银行申请了一笔等额还本付息的个人住房按揭贷款，其月供为2850元，月利率为6.25‰。则该贷款的年实际利率为（ ）。
A.7.5%
B.7.56%
C.7.71%
D.7.76%
B.7.56%
C.7.71%
D.7.76%
答案：D
解析：
本题考查的是资金时间价值的计算。根据题意及计算公式，该贷款的年实际利率＝（1+6.25‰）12－1＝7.76%。
下列计划中，()是主要用来安排自设计准备阶段至施工图设计完成的总设计时间内所包含的各阶段工作的开始和完成时间，从而确保设计进度控制总目标实现。
A.设计总进度计划
B.技术性设计进度计划
C.初步设计工作进度计划
D.施工图设计进度计划
B.技术性设计进度计划
C.初步设计工作进度计划
D.施工图设计进度计划
答案：A
解析：
考点:设计单位的计划系统。设计总进度计划主要用来安排自设计准备开始至施工图设计完成的总设计时间内所包含的各阶段工作的开始时间和完成时间，从而确保设计进度控制总目标的实现。
21年监理工程师试题7篇 第7篇
下列关于项目监理机构组织结构设计的说法中，正确的是（ ）。
A.中间控制层主要由监理员组成，具体负责监理活动的操作实施
B.管理跨度是指一名上级管理人员所直接管理的下级人数
C.组织的最高管理者到最基层实际工作人员的权责和人数都是逐层递增
D.管理层次可分为三个层次，即指挥层.中间控制层和执行层
B.管理跨度是指一名上级管理人员所直接管理的下级人数
C.组织的最高管理者到最基层实际工作人员的权责和人数都是逐层递增
D.管理层次可分为三个层次，即指挥层.中间控制层和执行层
答案：B
解析：
考核项目监理机构的设立。选项A错误，中间控制层由各专业监理工程师组成，具体负责监理规划的落实，监理目标控制及合同实施的管理；选项C错误，组织的最高管理层到最基层实际工作人员权责逐层递减，而人数却逐层递增；选项D错误，管理层次可分为三个层次，即决策层、中间控制层（协调层和执行层）和操作层。参见教材P95。
无权代理是指行为人没有代理权而以他人名义进行的民事、经济活动。无权代理不包括以下（ ）。
A.没有代理权而为的代理行为
B.超越代理权而为的代理行为
C.在代理人授权范围内的代理
D.代理权终止后的代理行为
B.超越代理权而为的代理行为
C.在代理人授权范围内的代理
D.代理权终止后的代理行为
答案：C
解析：
无权代理是指行为人没有代理权而以他人名义进行的民事、经济活动。无权代理包括以下三种情况：①没有代理权而为的代理行为；②超越代理权而为的代理行为；③代理权终止后的代理行为。
银皮书规定，承包商应在开工日期后（）天内向业主提交一份进度计划。
A.7
B.14
C.28
D.42
B.14
C.28
D.42
答案：C
解析：
2020版教材P158-161
银皮书规定，承包商应在开工日期后28 天内向业主提交-份进度计划。
银皮书规定，承包商应在开工日期后28 天内向业主提交-份进度计划。
某工程施工中发生安全生产事故，造成2人死亡，3人受伤，直接经济损失达500万元，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故属于（ ）生产安全事故。
A.特别重大
B.重大
C.较大
D.一般
B.重大
C.较大
D.一般
答案：D
解析：
本题考查的是行政法规。生产安全事故等级：（1）特别重大生产安全事故。是指造成30人及以上死亡，或者100人及以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元及以上直接经济损失的事故。（2）重大生产安全事故。是指造成10人及以上30人以下死亡，或者50人及以上100人以下重伤，或者5000万元及以上1亿元以下直接经济损失的事故。（3）较大生产安全事故。是指造成3人及以上10人以下死亡，或者10人及以上50人以下重伤，或者1000万元及以上5000万元以下直接经济损失的事故。（4）一般生产安全事故。是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。
施工企业以自己的房产为抵押向银行借款后，由于资金链断裂无力还款，至依法拍卖该房产时尚欠银行550万元本金、25万元利息、50万元违约金。拍卖房产得款475万元，拍卖费用10万元，则施工企业欠银行的债务（ ）。
A.全部消灭
B.还有75万元
C.还有125万元
D.还有160万元
B.还有75万元
C.还有125万元
D.还有160万元
答案：D
解析：
考点:担保方式。抵押担保的范围包括主债权、利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。主债权为550万元，利息为25万元，违约金50万元，拍卖费用(实现债权的费用)为10万元，则总债务为550+25+50+10=635万元，仍欠银行的债务=635-475=160万元。
下列关于流水施工的表述中，正确的有（）。
A.流水施工工期就是整个建设工程的总工期
B.划分施工段的目的就是为了组织流水施工
C.流水步距的大小取决于流水节拍及流水施工的组织方式
D.专业工作队数不会少于参加流水的施工过程数
E.施工段的数日要满足合理组织流水施工的要求
B.划分施工段的目的就是为了组织流水施工
C.流水步距的大小取决于流水节拍及流水施工的组织方式
D.专业工作队数不会少于参加流水的施工过程数
E.施工段的数日要满足合理组织流水施工的要求
答案：B,C,D,E
解析：
2020版教材P24
本题考查的是组织流水施工，施工段的数目要满足合理组织流水施工的要求。流水步距的大小取决于相邻两个施工过程（或专业工作队）在各个施工段上的流水节拍及流水施工的组织方式。划分施工段的目的就是为了组织流水施工。根据固定节拍流水施工与成倍节拍流水施工可知专业工作队数不会少于参加流水的施工过程数。
本题考查的是组织流水施工，施工段的数目要满足合理组织流水施工的要求。流水步距的大小取决于相邻两个施工过程（或专业工作队）在各个施工段上的流水节拍及流水施工的组织方式。划分施工段的目的就是为了组织流水施工。根据固定节拍流水施工与成倍节拍流水施工可知专业工作队数不会少于参加流水的施工过程数。
(2013年真题)下列建设项目的财务评价指标中，属于偿债能力分析指标的有( ）。
A.总投资收益率
B.财务内部收益率
C.利息备付率
D.财务净现值
E.资产负债率
B.财务内部收益率
C.利息备付率
D.财务净现值
E.资产负债率
答案：C,E
解析：
本题考查的是财务分析的主要报表和主要指标。
取得资质证书的建设工程勘察、设计企业可以从事相应的建设工程（ ）。
A.勘察、监理和技术服务
B.勘察、设计咨询和施工
C.设计、监理和施工
D.勘察、设计咨询和技术服务
B.勘察、设计咨询和施工
C.设计、监理和施工
D.勘察、设计咨询和技术服务
答案：D
解析：
2020版教材P76-78
建设工程勘察、设计企业应当按照其拥有的注册资本，专业技术、人员、技术装备和勘察设计业绩等条件申请资质，经审查合格，取得建设工程勘察、设计资质证书后，方可在资质等级许可的范围内从事建设工程勘察、设计活动。取得资质证书的建设工程勘察、设计企业可以从事相应的建设工程勘察、设计咨询和技术服务。
建设工程勘察、设计企业应当按照其拥有的注册资本，专业技术、人员、技术装备和勘察设计业绩等条件申请资质，经审查合格，取得建设工程勘察、设计资质证书后，方可在资质等级许可的范围内从事建设工程勘察、设计活动。取得资质证书的建设工程勘察、设计企业可以从事相应的建设工程勘察、设计咨询和技术服务。
发包人向承包人的索赔包括（ ）。
A、工期延误的索赔
B、工程变更引起的索赔
C、对超额利润的索赔
D、加速施工的索赔
E、发包人合理终止合同的索赔
B、工程变更引起的索赔
C、对超额利润的索赔
D、加速施工的索赔
E、发包人合理终止合同的索赔
答案：A,C,E
解析：
1．工期延误索赔
2．质量不满足合同要求索赔
3．承包人不履行的保险费用索赔
4．对超额利润的索赔
5．发包人合理终止合同或承包人不正当地放弃工程的索赔
2．质量不满足合同要求索赔
3．承包人不履行的保险费用索赔
4．对超额利润的索赔
5．发包人合理终止合同或承包人不正当地放弃工程的索赔
下一篇：2021监理工程师答疑精华9章
热门文章
