21年监理工程师答疑精华9章

发布时间:2021-07-10
21年监理工程师答疑精华9章

21年监理工程师答疑精华9章 第1章


由建设单位提出的工程变更处理中,( )对建设单位要求的工程变更提出评估意见。

A.项目监理机构
B.施工单位
C.设计单位
D.建设行政主管部门

答案:A
解析:
考核合同管理。项目监理机构可对建设单位要求的工程变更提出评估意见,并督促施工单位按会签后的工程变更单组织施工。


某建设项目施工招标过程中,由于某种原因,在投标有效期内未能结束评标工作,招标人需延长投标有效期,则( )。

A.投标人可以修改投标文件的实质内容

B.投标人不得修改投标文件的实质内容

C.招标人可以要求投标人延长投标保函期限

D.投标人可以拒绝招标人延长投标保函期限的要求

E.投标人可以接受招标人延长投标保函期限的要求

正确答案:BCDE


根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013),因不可抗力事件导致的损害及其费用增加,应由承包人承担的是()。

A.工程本身的损害
B.承包人的施工机械损坏
C.发包方现场的人员伤亡
D.工程所需的修复费用

答案:B
解析:
2020版教材P172
按照《建设工程工程量清单计价规范)) GB 50500一2013 的规定,因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加,发承包双方应按以下原则分别承担并调整合同价款和工期:
(1) 合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,由发包人承担;
(2) 发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;
(3) 承包人的施工机械设备损坏及停工损失,应由承包人承担;
(4) 停工期间,承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用应由发包人承担;
(5) 工程所需清理、修复费用,应由发包人承担。


下列不属于监理规划编写依据的是(  )。


A.政府批准的工程建设文件

B.工程决策过程中输出的有关工程信息

C.建设单位的合理要求

D.建设工程监理合同文件

答案:B
解析:
考点:监理规划编写依据和要求。监理规划编写依据:工程建设法律法规和标准;建设工程外部环境调查研究资料;政府批准的工程建设文件;建设工程监理合同文件;建设工程合同;建设单位的合理要求;工程实施过程中输出的有关工程信息。


关于PPP项目实施过程中的风险分配的说法,错误的是( )

A.项目设计、建造、财务和运营维护等商业风险由社会资本承担
B.不可抗力风险由政府承担
C.法律、政策的风险由政府承担
D.最低需求的风险由政府承担

答案:B
解析:
2020版教材P52-63
按照风险分配优化、风险收益对等和风险可控等原则,综合考虑政府风险管理能力、项目回报机制和市场风险管理能力等要素,在政府和社会资本间合理分配项目风险。原则上,项目设计、建造、财务和运营维护等商业风险由社会资本承担,法律、政策和最低需求等风险由政府承担,不可抗力等风险由政府和社会资本合理共担。


工程监理企业专业资质按照工程性质和技术特点划分为(  )个工程类别。


A.10

B.12

C.14

D.16

答案:C
解析:
本题考查重点是“工程监理企业资质等级和业务范围”。工程监理企业资质分为综合资质、专业资质和事务所资质三个等级。其中,专业资质按照工程性质和技术特点又划分为14个工程类别。因此,本题的正确答案为C。


某分部工程双代号网络计划如图3-60所示。图中已标出每个节点的最早时间和最迟时间,该计划表明()。

A.工作1—3为关键工作
B.工作1—4的总时差为1
C.工作3—6的自由时差为0
D.工作4—8的自由时差为0
E.工作6—10的总时差为3

答案:B,C,E
解析:
2020教材P46-55
本题考查的是双代号网络计划时间参数的计算。选项A,0+4≠5,所以1—3不是关键工作;选项B,5-0-4=1,所以工作1—4的总时差为1;选项C,工作3—6的自由时差为9-5-4=0;选项D,工作4—8的自由时差为10-4-5=1,不是0;选项E,工作6—10的总时差为17-9-5=3。


某道路工程划分为4个施工过程、5个施工段进行施工,各施工过程的流水节拍分别为6、4、4、2天。如果组织加快的成倍节拍流水施工,则流水施工工期为(  )天。


A.40

B.30

C.24

D.20

答案:C
解析:
考点: “加快的成倍节拍流水施工”。加快的成倍节拍流水施工的计算如下:
(l)计算流水步距。相邻专业工作队的流水步距相等,且等于流水节拍的最大公约数
(K),即:流水步距为6、4、4、2的最大公约数,为2。所以,流水步距为2天。
(2)确定专业工作队数目。每个施工过程成立的专业对数目可按下列公式计算:

所以,b1=6/2=3(个),b2=4/2=2(个),b3=4/2=2(个),b4=2/2=1(个)。因此,参与该工程流水施工的专业工作队总数为8个(3+2+2+1)。

K——流水步距;
G——工艺间歇时间;
Z——组织间歇时间;
C——提前插入时间。
根据计算公式可得:流水施工工期T=(5+8-1)×2=24(天)。因此,本题的正确答案为C。


承包单位向项目监理机构报送的分包单位资格报审查表中应附有分包单位的(  )

A.资质和业绩材料
B.营业执照和经营范围
C.资质和分包合同
D.项目经理职责和施工计划

答案:A
解析:
分包单位资格报审查表中应附有:①分包单位资质材料;②分包单位业绩材料;③分包单位专职管理人员和特种作业人员的资格证书;④施工单位对分包单位的管理制度。


21年监理工程师答疑精华9章 第2章


审查确认施工分包单位是( )的任务。A施工招标阶段B施工阶段投资控制C施工阶段进度控制D施

审查确认施工分包单位是( )的任务。

A施工招标阶段B施工阶段投资控制

C施工阶段进度控制D施工阶段质量控制

正确答案:D


有关工程保险的说法中,错误的是( )。

A.建筑工程一切险往往还加保第三者责任险
B.在特殊情况下,赔偿金额可以超过保险单明细表中对应列明的每次事故赔偿限额
C.工程开工前,发包人应当为建设工程办理保险,支付保险费用
D.建筑工程一切险的被保险人包括分包商

答案:B
解析:
2020版教材P19-22
本题考核的是工程保险。保险人对每次事故引起的赔偿金额以法院或政府有关部门根据现行法律裁定的应由被保险人偿付的金额为准,但在任何情况下,均不得超过保险单明细表中对应列明的每次事故赔偿限额。在保险期限内.保险人经济赔偿的最高赔偿责任不得超过本保险单明细表中列明的累计赔偿限额。


4M1E法指的是()

A.人

B.设备

C.方法

D.环境

E.经济水平

答案:A,B,C,D
解析:
施工技术经验表明,要保证公路施工处于较高的工作质量水平,必须从人(Man)、材料(Material)、设备(Machine)、方法(Method)和环境(Enviroment)这五大要素着手,简称“4M1E”法。


施工合同中,属于发包人义务的是()

A.提出开工申请
B.编制施工实施计划
C.编制施工环保措施计划
D.提供现场外的道路通行权
E.提供地下管线和地下设施的相关资料

答案:D,E
解析:
2020版教材P96-97
发包人义务:1.提供施工场地:(施工现场、地下管线和地下设施的相关资料、现场外的道路通行权);2.组织设计交底;3.约定开工时间。


下列选项中,属于工程监理乙级企业资质标准的有()。

A.具有独立法人资格且注册资本不少于100万元
B.注册造价工程师不少于1人
C.申请工程监理资质之日前一年内没有因本企业监理责任造成重大质量事故
D.申请工程监理资质之日前两年内没有因本企业监理责任发生生产安全事故
E.企业技术负责人应为注册监理工程师,并具有10年以上从事工程建设工作的经历

答案:A,B,C,E
解析:
考点:工程监理企业资质管理。乙级企业资质标准:具有独立法人资格且注册资本不少于100万元;企业技术负责人应为注册监理工程师,并具有10年以上从事工程建设工作的经历;注册监理工程师、注册造价工程师、一级注册建造师、一级注册建筑师、一级注册结构工程师或者其他勘察设计注册工程师合计不少于15人次。其中,相应专业注册监理工程师不少于要求配备的人数,注册造价工程师不少于1人;有较完善的组织结构和质量管理体系,有技术、档案等管理制度;有必要的工程试验检测设备;申请工程监理资质之日前一年内没有规定禁止的行为;申请工程监理资质之日前一年内没有因本企业监理责任造成重大质量事故;申请工程监理资质之日前一年内没有因本企业监理责任发生生产安全事故。


某实施监理的工程,甲施工单位为总承包单位,甲施工单位选择乙施工单位分包基坑支护土方开挖工程,施工过程中发生如下事件:
事件1:乙施工单位开挖土方时,因雨期下雨导致现场停工3天,在后续施工中,乙施工单位挖断了一处在建设单位提供的地下管线图中未标明的煤气管道,因抢修导致现场停工7天。为此,甲施工单位通过项目监理机构向建设单位提出工期延期10天和费用补偿2万元(合同约定,窝工综合补偿2000元/天)的请求。
事件2:为了赶工期,甲施工单位调整了土方开挖方案,并按约定程序进行了调整,总监理工程师在现场发现乙施工单位未按调整后的土方开挖方案施工并造成围护结构变形超限,立即向甲施工单位签发《工程暂停令》,同时报告了建设单位。甲施工单位将《工程暂停令》转发给乙施工单位,要求乙施工单位停止施工,乙施工单位未执行指令仍继续施工,总监理工程师及时报告了建设单位和有关主管部门,但因围护结构变形过大引发了基坑局部坍塌事故。
事件3:甲施工单位凭施工经验,未经安全验算就编制了高大模板工程专项施工方案,经项目经理签字后报总监理工程师审批的同时,就开始搭设高大模板,施工现场安全生产管理人员则由项目总工程师兼任。
事件4:甲施工单位为了便于管理,将施工人员的集体宿舍安排在本工程尚未竣工验收的地下车库内。
【问题】
1.指出事件1中挖断煤气管道事故的责任方,说明理由。项目监理机构批准的工程延期和费用补偿各多少?说明理由。
2.根据《建设工程安全生产管理条例》,分析事件2中甲、乙施工单位对基坑局部坍塌事故应承担的责任,说明理由。
3.指出事件3中甲施工单位的做法有哪些不妥,写出正确的做法。
4.指出事件4中甲施工单位的做法是否妥当?说明理由。

答案:
解析:
1.(1)事件1中挖断煤气管道事故的责任方为建设单位。 理由:开工前,建设单位应向施工单位提供完整的施工区域内的地下管线图,其中应
包含煤气管道走向埋深位置图。
(2)雨季下雨是一个有经验的承包商能预见的情况,因此雨季造成的费用损失和工期顺延不能索赔;施工单位挖断地下管线图中未标明的煤气管道导致的7天停工工期顺延,建设单位补偿费用,按合同约定窝工综合补偿为2000元/天,所以工程共延期7天,赔偿费用1.4万元。
2.(1)乙施工单位承担主要责任,甲施工单位承担连带责任。
理由:根据《建设工程安全生产管理条例》第二十四条,总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的,分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理,分包单位不服从管理导致生产安全事故的,由分包单位承担主要责任。在此事件中,甲施工单位属总承包单位,乙施工单位属于分包单位。因为乙施工单位未执行总承包单位指令仍继续施工,不服从安全生产管理,从而导致安全事故的发生。
(2)监理单位承担监理责任。
理由:监理单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理,并对建设工程安全生产承担监理责任。
3.不妥之处:(I)甲施工单位凭施工经验,未经安全验算编制高大模板工程专项施工方案。
正确做法:应认真编制方案,且有详细的安全验算书。
(2)方案经项目经理签字后就报批,且未批准就开始施工。
正确做法:方案编好后,施工单位应组织专家进行论证、审查,并经施工单位技术负责人签字,再报总监理工程师审查批准之后,才可以施工。
(3)由项目总工程师兼任安全生产管理人员。正确做法:施工单位应当设立安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员在现场进行安全施工监督管理。
4.不妥当。理由:依据《建设工程安全生产管理条例》,施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置,并保持安全距离;办公、生活区的选址应当符合安全要求。职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准。施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。所以事件4中甲施工单位将施工人员的集体宿舍安排在尚未竣工验收的地下车库内是不妥当的,违反了《建设工程安全生产管理条例》。


在建设工程监理过程中,要保证项目的参与各方围绕建设工程开展工作,使项目目标顺利实现,监理单位最重要也最困难的工作是()

A、合同管理
B、组织协调
C、目标控制
D、信息管理

答案:B
解析:
在建设工程监理中,要保证项目的参与各方围绕建设工程开展工作,使项目目标顺利实现。组织协调工作最为重要,也最为困难,是监理工作能否成功的关键,只有通过积极的组织协调才能实现整个系统全面协调控制的目的。


根据九部委发布的《标准设计合同》,设计费用的支付说法正确的是( )。

A.设计费用只能采用定金支付,不能采用预付款
B.由于不可抗力或设计人的原因解除合同时,定金不予退还
C.设计费应保留3%的质量保证金
D.发包人应在收到中期支付申请后的28天内支付中期款项

答案:D
解析:
知识点:设计合同价款的确定。选项A,可以采用定金或预付款。选项B,不可抗力或非勘察人原因,定金不予退还。选项C,勘察和设计都没有质量保证金。2020版教材P82。


发包人应在收到承包人进度款支付申请后的(  )天内,根据计量结果和合同约定对申请内容予以核实,确认后向承包人出具进度款支付证书。


A.7

B.14

C.28

D.30

答案:B
解析:
考点:进度款。根据《建设工程工程量清单计价规范》规定,发包人应在收到承包人进度款支付申请后的14d内,根据计量结果和合同约定对申请内容予以核实,确认后向承包人出具进度款支付证书;发包人应在签发进度款支付证书后的14天内,按照支付证书列明的金额向承包人支付进度款。进度款的支付比例按照合同约定,按期中结算价款总额计,不低于60%,不高于90%。


21年监理工程师答疑精华9章 第3章


工程网络计划的工期优化通过()来达到优化目标。

A.改变关键工作之间的逻辑关系
B.组织关键工作平行作业
C.组织关键工作搭接作业
D.压缩关键工作的持续时间

答案:D
解析:
考核工期优化。工程网络计划的工期优化通过压缩关键工作的持续时间来达到优化目标。参见教材P66。


某建设工程划分为4个施工过程,3个施工段组织加快的成倍节拍流水施工,流水节拍分别为4、6、4、2天,则流水步距为(  )天。


A.2

B.3

C.4

D.6

答案:A
解析:
考点: “加快的成倍节拍流水施工流水步距的计算”。成倍节拍流水施工中,相邻专业工作队的流水步距相等,且等于流水节拍的最大公约数(K).即,K=min[4,6,4,2]=2。因此,本题的止确答案为A。


下列监理工程师对质量控制的措施中,( )是属于技术措施的。


A.落实质量控制责任

B.严格质量控制工作流程

C.制定质量控制协调程序

D.协助完善质量保证体系

答案:D
解析:
质量控制的技术措施:①协助完善质量保证体系;②严格事前、事中和事后的质量检查监督。


当需要使用施工作业工序抽样检验所得到的质量特性数据,分析工序质量的状况及原因时,可通过绘制(  )进行观察判断。


A.直方图

B.排列图

C.管理图

D.相关图

答案:A
解析:
考点: “直方图法的用途”。直方图法即频数分布直方图法,它是将收集到的质量数据进行分组整理,绘制成频数分布直方图,用以描述质量分布状态的一种分析方法,所以又称质量分布图法。因此,本题的正确答案为A。


投标人递交的投标保证金形式不可以是( )。

A.银行出具的银行保函
B.银行出具的保兑支票
C.银行出具的银行汇票
D.某房地产公司出具的担保书

答案:D
解析:
2020版教材P16-18
招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金。投标保证金除现金外,可以是银行出具的银行保函、保兑支票、银行汇票或现金支票 。


某施工单位根据领取的某进场公路工程项目招标文件和全套施工图纸,采用低报价策略编制了投标文件,并中标。该施工单位(乙方)于某年某月某日与建设单位(甲方)签订了该工程项目的固定价格施工合同。合同工期为8个月。甲方在乙方进入施工现场后,因资金紧缺,无法如期支付工程款,口头要求乙方暂停施工一个月,乙方亦口头答应。工程按合同规定期限验收时,甲方发现工程质量有问题,要求返工。两个月后,返工完毕。结算时甲方认为乙方迟延交付工程,应按合同约定偿付逾期违约金。乙方认为临时停工是甲方要求的。乙方为抢工期,加快施工进度才出现了质量问题,因此迟延交付的责任不在乙方。甲方则认为临时停工和不顺延工期是当时乙方答应的。乙方应履行承诺,承担违约责任。
【问题】(2)该施工合同的变更形式是否妥当?此合同争议依据合同法律规范应如何处理?

答案:
解析:
(2)根据《中华人民共和国合同法》和《施工合同(示范文本)》的有关规定,建设工程合同应当采取书面形式,合同变更亦应当采取书面形式。若在应急情况下,可采取口头形式,但事后应予以书面形式确认。否则,在合同双方对合同变更内容有争议时,往往因口头形式协议很难举证,而不得不以书面协议约定的内容为准。本案例中甲方要求临时停工,乙方亦答应,是甲、乙双方的口头协议,且事后并未以书面的形式确认,所以该合同变更形式不妥。在竣工结算时双方发生了争议,对此只能以原书面合同规定为准。在施工期间,甲方因资金紧缺要求乙方停工一个月,此时乙方应享有索赔权。乙方虽然未按规定程序及时提出索赔,丧失了索赔权,但是根据《民法通则》之规定,在民事权利的诉讼时效期内,仍享有通过诉讼要求甲方承担违约责任的权利。甲方未能及时支付工程款,应对停工承担责任,故应当赔偿乙方停工一个月的实际经济损失,工期顺延一个月。工程因质量问题返工,造成逾期交付,责任在乙方,故乙方应当支付逾期交工一个月的违约金,因质量问题引起的返工费用由乙方承担。


流水施工中某施工过程(专业工作队)在单位时间内所完成的工程量称( )。

A.流水段
B.流水强度
C.流水节拍
D.流水步距

答案:B
解析:


担保活动应当遵循(  )的原则。


A.平等

B.自愿

C.公平

D.公正

E.诚实信用

答案:A,B,C,E
解析:
考点:“担保的概念”。担保活动应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则。因此,本题的正确答案为ABCE。


按照FIDIC《施工合同条件》的约定,如果遇到了“一个有经验的承包商难以合理预见”的地下电缆,导致承包商工期延长和成本增加,则承包商有权索赔(??)。

A.工期、成本和利润
B.工期、成本,但不包括利润
C.工期,但不包括成本
D.成本,但不包括工期

答案:B
解析:
本题考查重点是“地质条件变化引起的索赔”。在工程施工过程中,承包商如果遇到了现场气候条件以外的外界障碍或条件,在他看来这些障碍和条件是一个有经验的承包商也无法预见到的,则承包商应就此向监理工程师提供有关通知,并将一份副本呈交业主。收到此类通知后,如果监理工程师认为这类障碍或条件是一个有经验的承包商无法合理预见到的,在与业主和承包商适当协商以后,应给予承包商延长工期和费用补偿的权利,但不包括利润。因此,本题的正确答案为B。


21年监理工程师答疑精华9章 第4章


合同实施计划是保证合同履行的重要手段,合同实施计划应包括()

A.合同主要内容
B.合同实施的主要风险
C.合同实施总体安排
D.合同分解与管理策划
E.合同实施保证体系的建立

答案:C,D,E
解析:
合同实施计划应包括:(1)合同实施总体安排;(2)合同分解与管理策划;(3)合同实施保证体系的建立。


某实施监理的工程,建设单位与甲施工单位签订施工合同,约定的承包范围包括A、B、C、D、E五个子项目,其中,子项目A包括拆除废弃建筑物和新建工程两部分,拆除废弃建筑物分包给具有相应资质的乙施工单位。
工程实施过程中发生下列事件:
事件1:由于拆除废弃建筑物的危险性较大,乙施工单位编制了专项施工方案,并组织召开了有甲施工单位与项目监理机构相关人员参加的专家论证会。会后,乙施工单位将该施工方案送交项目监理机构,要求总监理工程师审批。总监理工程师认为该方案已通过专家论证,便签字同意实施。
事件2:建设单位要求乙施工单位在废弃建筑物拆除前7日内,将资质等级证明与专项施工方案报送工程所在地建设行政主管部门。
事件3:因资金出现困难,建设单位于2020年1月20日正式通知甲施工单位与监理单位,缓建尚未施工的子项目D、E。而此前,甲施工单位已按照批准的计划订购了用于子项目D、E的设备,并支付定金300万元。鉴于无法确定复工时间,建设单位于2020年2月10日书面通知甲施工单位解除施工合同。
<1> 、指出事件1中的不妥之处,写出正确做法。
<2> 、指出事件2中建设单位的不妥之处,写出正确做法。
<3> 、事件3中,建设单位是否可以解除施工合同?说明理由。如果甲施工单位不同意解除合同而继续子项目D、E的施工,项目监理机构应做哪些工作?
<4> 、事件3中,若解除施工合同,根据《建设工程监理规范》,甲施工单位应得到哪些费用补偿?

答案:
解析:
1.事件1中,乙施工单位将施工方案直接送交项目监理机构;总监理工程师签字同意实施不妥。正确做法:乙施工单位编制的施工方案应先报送甲施工单位审查,甲施工单位的技术负责人审查签字同意后,报送项目监理机构,总监理工程师审查后方同意实施。
2. 事件2中,建设单位要求乙施工单位在废弃建筑物拆除前7日内仅报送资质等级证明与拆除施工方案不妥。正确做法:由建设单位在建筑物拆除15日前报送;还应报送:拟拆除建筑物及可能危及毗邻建筑物的说明;堆放、清除废弃物的措施。
3.事件3中:
(1)建设单位可以解除施工合同。理由:根据《合同法》,因建设单位原因造成工程缓建致使合同无法履行的,建设单位可以解除合同。
(2)项目监理机构应书面通知甲施工单位停止施工,并立即对已施工部分进行记录与计量。
4.事件3中,甲施工单位应得到的费用补偿如下:
(1)为设备订货而投入的300万元定金;
(2)撤离施工设备至原基地或其他目的地的合理费用;
(3)甲施工单位所有人员的合理遣返费用;
(4)合理的利润补偿;
(5)施工合同规定的建设单位应支付的违约金。


按照建设工程施工合同示范文本的规定,承包人的施工期应为( )。

A.监理人开工通知写明的开工日至实际竣工日
B.承包人实际开工日至实际竣工日
C.监理人开工通知写明的开工日至验收合格日
D.承包人实际开工日至验收合格日

答案:A
解析:
2020版教材P99
承包人施工期从监理人发出的开工通知中写明的开工日起算,至工程接收证书中写明的实际竣工日止。


(2018年真题)下列文件,不能作为项目监理机构施工质量控制依据的是(  )。

A.部门规章与规范性文件
B.会议纪要
C.工程合同文件
D.技术规程

答案:B
解析:
本题考核的是工程施工质量控制的依据。工程施工质量控制的依据包括:
(1)工程合同文件;
(2)工程勘察设计文件;
(3)有关质量管理方面的法律法规、部门规章与规范性文件;
(4)质量标准与技术规范(规程)。


进口设备的CIF价包括了设备的( )。

A.货价
B.运杂费
C.国外运费
D.关税
E.国外运输保险费

答案:A,C,E
解析:
2020版教材P27-31
进口设备到岸价(CIF) =离岸价(FOB) +国外运费+国外运输保险费。


某公路工程施工项目采用《公路工程标准施工招标文件》合同条款。施工合同签约后,承包人无法在工程现场附近找到满足技术规范要求的施工料源和水源,施工中所需砂石料和水源严重缺乏。因此,承包人只得到极远的地方去运这些大宗材料,而且运距越来越长,加之路况极差,造成运输负担沉重,工期严重滞后,成本费用直线上升。承包人就此提出在投标时,业主没有在招标文件中将这种情况预先告知承包人,据此承包人通过监理工程师向业主提出了索赔要求。而业主则认为根据合同条款的规定,承包人已经认真进行了现场考察,对于施工所用的大宗材料的料源和水源应有充分考虑,因而拒绝承包人提出的任何索赔要求。
【问题】(1)做为监理工程师的你,是否同意承包人的索赔要求?为什么?

答案:
解析:
根据案例所述情况,承包人可能会以“遇到不可预见的不利物质条件”为由向业主提出索赔要求。监理工程师不能同意承包人的要求。因为依据合同条款的规定,应认为承包人通过业主所提供资料及现场考察,已取得可能对投标有影响或起作用的风险、意外等的必要资料,并且在报价中考虑这些因素的影响。同时,本案例中所述情况是一个有经验的承包人能合理预计到的。合同条款还规定,承包人在递交投标文件前,对本合同工程的投标文件和已标价工程量清单中开列的单价和总额价已查明是正确的和完备的。投标的单价和总额价应已包括了合同中规定的承包人的全部义务以及为实施和完成本合同工程及其缺陷修复所必需的一切工作和条件。


资格后审是指在( ),对投标人资格进行的审查。

A.投标前
B.开标前
C.评标后
D.开标后

答案:D
解析:


(2018年)下列费用中,属于建筑安装工程费中措施项目费的有( )。

A.大型机械安拆费
B.工程定位复测费
C.工程排污费
D.环境保护费
E.临时设施费

答案:A,B,D,E
解析:
本题考查的是按造价形成划分的建筑安装工程费用项目组成。选项C原属于规范,现已删除。


在拖工过程中,为了加快施工进度,施上单位可采取的其他配套措施包括( )。

A、采用更先进的施工技术
B、增加每天的施工班数
C、实施强有力的施工调度
D、组织更多的施工人员

答案:C
解析:
其他配套措施包括:(1)改善外部配合条件;
(2)改善劳动条件;(3)实施强有力的调度。


21年监理工程师答疑精华9章 第5章


全国高速公路联网监控设施构成( )。

A.国家路网监控中心
B.省级监控中心
C.路段监控分中心
D.基层监控单元
E.交警监控中心

答案:A,B,C,D
解析:
本题考查的是公路监控工程质量监理。公路监控管理体系架构从全国层面可分为,国家路网监控中心→省级监控中心→路段监控分中心→基层监控单元4级管理。


在正常使用条件下,房屋建筑主体结构工程的最低保修期为()

A、建设单位要求的使用年限
B、设计文件规定的合理使用年限
C、30年
D、50年

答案:B
解析:
在正常使用条件下建设工程的最低保修期限为:①基础设施工程、房屋建筑工程的地基基础和主体结构工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限.;②屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为5年:③供热与供冷系统,为2个采暖期、供冷期;④电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,为2年。


建设工程实施过程中投入的生产要素包括 ( )。
  A.工程设备
  B.设计图纸
  C.目标控制措施
  D.施工方法
  E.信息

答案:A,D,E
解析:
控制流程的每一循环始于投人。投人的生产要素包括:人力(管理人员、技术人员和工人)、建筑材料、工程设备、施工机具、资金、施工方法和信息等。


根据《计价规范》的有关规定,下列合同价款调整的描述中,正确的包括( )。

A.出现合同价款调减事项后的14天内,承包人应提交合同价款调减报告并附相关资料
B.在工程量偏差、施工索赔事项发生后的14天内未提交报告的,应视为对该事项不存在调整价款请求
C.法律法规变化的基准日为投标截止日期前28天内对其核实,予以确认的应书面通知承(发)包人
D.承包人应按照发包人提供的施工图纸,根据项目特征描述的内容及有关要求实施合同工程,直到项目被改变为止
E.若在合同履行期间项目特征描述发生变化,应按实际施工的项目特征,重新确定综合单价,并调整合同价款

答案:C,E
解析:
本题考查的是合同价款应当调整的事项及调整程序。选项A的错误在于出现合同价款调减事项后的14天内,应由发包人(受益人)向承包人提交报告;选项B的错误在于,此类事项不包括工程量偏差、施工索赔等;选项D的错误在于,承包人应按照发包人提供的招标工程量清单,根据项目特征描述的内容及有关要求实施合同工程,直到项目被改变为止(并非施工图纸)。


根据《标准施工合同》,合同协议书中需要明确填写的内容有()。

A.施工工程或标段
B.工程结算方式
C.质量标准
D.合同组成文件
E.变更处理程序

答案:A,C,D
解析:
考核施工合同标准文本。合同协议书是合同组成文件中唯一需要发包人和承包人同时签字盖章的法律文书,因此标准施工合同中规定了应用格式。除了明确规定对当事人双方有约束力的合同组成文件外,具体招标工程项目订立合同时需要明确填写的内容仅包括发包人和承包人的名称;施工的工程或标段;签约合同价;合同工期;质量标准和项目经理的人选。参见教材P90。


某进口设备按人民币计算,离岸价830万元,到岸价920万元,银行财务费4.15万元,外贸手续费13.8万元,增值税198.72万元,进口设备检验鉴定费3万元,进口关税率20%。则该进口设备的抵岸价为( )万元。
A.1212.67
B.1215.67
C.1320.67
D.1323.67

答案:C
解析:


在建设工程施工阶段,当通过压缩网络计划中关键工作的持续时间来缩短工期时,通常采取的技术措施有(  )。

A.采用更先进的施工方法
B.增加劳动力和施工机械的数量
C.改进施工工艺和施工技术
D.改善劳动条件
E.采用更先进的施工机械

答案:A,C,E
解析:
在建设工程施工阶段,当通过压缩网络计划中关键工作的持续时间来缩短工期时,通常采取的技术措施有:①采用更先进的施工方法,以减少施工过程的数量;②改进施工工艺和施工技术,缩短工艺技术间歇时间;③采用更先进的施工机械。


根据《建设工程设计合同》,设计人完成的施工图设计文件的深度应满足(  )的需要。

A.编制招标文件
B.主要设备材料订货
C.编制施工图设计
D.设备材料采购
E.非标准设备制作

答案:D,E
解析:
考点:订立设计合同时应约定的内容。方案设计应当满足编制初步设计文件和控制概算的需要。初步设计文件应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要。施工图设计文件应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要,并注明建设工程合理使用年限。


以下关于下部结构,描述错误的是()

A.桥墩和桥台,包括墩台身和墩台帽等工程内容,通常称为下部构造

B.重力式墩台的主要特点是靠自身重量来平衡外力而保持其稳

C.重力式墩台必须用钢筋

D.这类墩台的刚度小,受力后允许在一定的范围内发生弹性变形

答案:C
解析:
桥墩和桥台,包括墩台身和墩台帽等工程内容,通常称为下部构造。常用的墩台结构形式,有实体式墩、台,柱式墩、台,埋置式桥台,空心墩,Y形墩和薄壁墩以及索塔等。实体式墩、台包括以下两大类:

1.重力式墩台

这类墩台的主要特点是靠自身重量来平衡外力而保持其稳定。因此,墩、台身比较厚实。可以不用钢筋,可用天然石材、片石或混凝土砌筑。

2.轻型墩台

这类墩台的刚度小,受力后允许在一定的范围内发生弹性变形。所用的建筑材料大都以钢筋混凝土和少量配筋的混凝土为主,但也有一些轻型墩台,通过验算后,可以用石料砌筑。


21年监理工程师答疑精华9章 第6章


关于经评审的最低投标价法的说法,正确的有( )

A、该方法适用于具有通用技术,性能标准没有特殊要求的项目评标
B、该方法一般将投标人施工组织设计审查放在初步评审阶段
C、中标人应按其经评审的最低投标价与招标人签订合同
D、投标人不得在标书中以若干中标可以优惠降低的方式提出两个报价
E、投标人可以低于成本的价格报价

答案:A,B,D
解析:
本题考查的是经评审的最低投标价法。选项C,中标人应按投标报价与招标人签订合同;选项E,投标人不可以以低于成本的价格报价。参见教材P41。@##


卓越绩效的实质可以总结为(  )

A.强调“小质量”观
B.关注竞争力提升
C.提供了先进的管理方法
D.聚焦于经营结果
E.是一个成熟度标准

答案:B,C,D,E
解析:
卓越绩效的实质可以归纳为:强调“大质量”观、关注竞争力提升、提供了先进的管理方法、聚焦于经营结果、是一个成熟度标准。


根据《招标投标法》规定,下列选项中,不属于中标人的投标应符合的条件的是(  )。

A.经评审的投标价格最低
B.能够满足招标文件中的实质性要求
C.投标价格低于成本
D.能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准

答案:C
解析:
中标人的投标应符合下列两个条件之一:①最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评定标准;②能够满足招标文件的实质性要求,并且经评审的投标价格最低,但是投标价格低于成本的除外。


当存在工程未完全完工但部分工程投产的情况时,应注意施工和运行部分工程的交叉问题,避免互相干扰,影响( )。

A.工期
B.工程施工
C.费用控制
D.管理难度
E.运行安全

答案:A,B,E
解析:
本题考查的是发包人控制性进度计划的编制。发包人安排进度计划时,当存在工程未完全完工但部分工程投产的情况时,应注意施工和运行部分工程的交叉问题,避免互相干扰,影响工期、工程施工和运行安全。


建设工程发生重大事故,负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起( )日内做出批复。

A.3
B.7
C.15
D.30

答案:C
解析:
《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十二条规定,重大事故、较大事故、一般事故,负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起15日内做出批复。


关于设计招标项目评标的说法,正确的有()。

A.通常采用综合评估法
B.可以使用招标文件未规定的评标标准和方法以提高评标质量
C.响应性评审属于详细评审的内容
D.资信业绩评审属于初步评审的内容
E.未通过初步评审的投标文件不再进行详细评审

答案:A,E
解析:
3、评标分为初步评审和详细评审两个阶段


投标保证金( )。
 

A.不计利息
B.如是现金不计利息,如是保函则计息
C.按银行同期存款利息计息
D.按银行同期贷款利息计息

答案:C
解析:
知识点:保证在建设工程中的应用。招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。2020版教材P17。


以下关于工程计量,正确的有( )。
 

A.计量必须以净值为准
B.计量必须准确、真实、合法和及时
C.计量不解除合同中约定的承包人应尽的义务和责任
D.工程质量合格才予以计量
E.计量的数量全部由图纸给出

答案:A,B,C,D
解析:
本题考查的是工程计量的基础知识。(1)工程计量是按照《公路工程标准施工招标文件》(2018年版)第八章《工程量清单计量规则》(以下简称《计量规则》)所规定的方法,对承包人已经完成的、符合要求的实际工程数量所进行的测量、计算、核查和确认的过程。(2)工程计量的任务是确认实际工程数量的多少。(3)工程的计量必须以净值为准。(4)计量必须准确、真实、合法和及时。(5)工程计量不解除合同中约定的承包人应尽的义务和责任


控制图按用途分为分析用控制图和管理用控制图,管理用控制图()

A、可以用来控制生产过程
B、可以用来控制质量成本
C、可以找出质量问题的原因
D、是静态的
E、是动态的

答案:A,E
解析:
控制图按用途分类分为分析用控制图和管理用控制图。其中分析用控制图主要用来调查分析生产过程是否处于控制状态;管理用控制图主要用来控制生产过程,使之经常保持在稳定状态下。分析用控制图是静态的,管理用控制图是动态的。


21年监理工程师答疑精华9章 第7章


不需要建设单位审批同意的表式是(  )。

A.工程款支付报审表
B.专项施工方案
C.费用索赔报审表
D.工程临时或最终延期报审表

答案:B
解析:
2020版教材P154-158
下列表式需要建设单位审批同意:
(1) B.0.1 施工组织设计或(专项)施工方案报审表(仅对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案) ;
(2) B.0.2 工程开工报审表;
(3) B.0. 3 工程复工报审表;
(4) B.0.11 工程款支付报审表;
(5) B.0.13 费用索赔报审表;
(6) B.0.14 工程临时或最终延期报审表。
选项B正确。


下列合同特征中,属于建设工程合同特征的有()。

A.合同主体严格
B.合同形式灵活
C.合同的计划和程序严格
D.合同履行期限长期性
E.合同标的特殊性

答案:A,C,D,E
解析:
考点:建设工程合同的特征。选项B,建设工程合同的形式有特殊要求,应当采用书面形式。


实施建设项目法人责任制的情况下,项目总经理的职权包括( )。

A.负责筹措建设资金

B.组织工程建设实施

C.负责组织项目试生产和单项工程预验收

D.负责提出项目竣工验收申请报告

E.编制并组织实施归还贷款和其他债务计划

正确答案:BCE


在设备制造过程中,监造人员定期、不定期到制造现场,检查了解设备制造过程
的质量状况,发现问题及时处理。这种质量监控方式称为( )。
A.驻厂监造
B.设置质量控制点监控
C.跟踪监控
D.巡回监控

答案:D
解析:
设备制造的质量监控方式包括:①驻厂监造。采取这种方式实施设备监造,监造人员直接进人设备制造厂的制造现场,成立相应的监造小组,编制监造规划,实施设备制造全过程的质量监控。②巡回监控。监造人员根据设备制造计划及生产工艺安排,当设备制造进入某一特定部位或某一阶段,监造人员对完成的零件、半成品的质量进行复核性检验,参加整机装配及整机出厂前的检査验收,检查设备包装、运输的质量措施。在设备制造过程中,监造人员要定期及不定期的到制造现场,检查了解设备制造过程的质量状况,发现问题及时处理。③设置质量控制点监控。针对影响设备制造质量的诸多因素,设置质量控制点,做好预控及技术复核,实现制造质量的控制。


施工过程中进行安全检查,其常用的方法有一般检查方法和安全检查表法。其中一般检查方法有( )。

A.看
B.嗅
C.问
D.切
E.验

答案:A,B,C,E
解析:
本题考查的是施工安全技术措施审核和施工安全管理。施工过程中进行安全检查,其常用的方法有一般检查方法和安全检查表法。其中一般检查方法常采用看、听、嗅、问、查、测、验、析等方法。


某工程项目中,某工作计划进度与实际进度如下图所示,从图中可获得的正确信息有( )。

A.该工作实际开始时间比计划开始时间晚半个月
B.第3月末实际进度比计划进度拖后2%
C.第4月内计划完成的任务量为15%
D.第2月至第4月内实际进度为匀速进展
E.第3月内实际进度与计划进度一致

答案:A,C,E
解析:
选项B,第3月末实际进度比计划进度提前2%;选项D,第2月至第4月内实际进度为非匀速进展。


工程质量事故发生后,事故调查组已展开工作的,监理工程师应()

A、积极参与事故调查
B、要求施丁单位提供相应证据
C、回避参与事故调查
D、积极协助客观提供相应证据

答案:D
解析:
监理工程师在事故调查组展开工作后,应积极协助,客观地提供相应证据,若监理方无责任,监理工程师可应邀参加调查组,参与事故调查;若监理方有责任,则应予以回避,但应配合调查组工作。


项目编码是分部分项工程量清单项目名称的数字标示,其中( )是分部工程顺序码。

A、三至四位
B、五至六位
C、七、八、九位
D、十至十二位

答案:B
解析:
本题考查的是工程量清单编制。项目编码是分部分项工程量清单项目名称的数字标识。在十二位数字中,一至二位为专业工程码;三至四位为附录分类顺序码;五至六位为分部工程顺序码;七、八、九位为分项工程项目名称顺序码;十至十二位为清单项目名称顺序码。参见教材P85。


某堤防工程填筑,堤防长度为1.5km,填筑工程量为9万m3,计划分成3个区段施工。填筑工期为60天。每个工序只有一个施工队。每个区段施工工序具体施工参数见下表。

施工单位编制填筑施工进度计划见下图

【问题】
  1.施工单位编制的填筑工程的施工进度计划是否满足要求?请说明理由。
  某堤防工程工期为60天。


2.若填筑工期缩短为48天,试列出压缩工期的方案,并计算压缩工期增加费用。


答案:
解析:
1.该网络计划的计算工期为60天,满足工期要求。
2.第一种方案:直接压缩工作历时。
  先压缩铺料、平料工作的历时,再压缩碾压工作历时。
  增加费用为:2万元/天×6天+3万元/天×6天=30万元


第二种方案:改变作业的组织方式,见下图,不增加费用。


21年监理工程师答疑精华9章 第8章


下列属于偿债能力指标的是(  )。


A.投资回收期

B.内部收益率

C.利息备付率

D.偿债备付率

E.资产负债率

答案:C,D,E
解析:
考点:方案经济评价主要指标的计算。偿债能力指标有:资产负债率、利息备付率、偿债备付率。


根据建设工程设计合同示范文本的规定,发包人的义务包括(  )。

A.为设计人派驻现场的工作人员提供方便条件
B.负责组织设计成果鉴定
C.遵循合理设计周期的规律
D.对外商的设计资料的审查
E.保护设计人的知识产权

答案:A,B,C,E
解析:
考点:设计合同履行管理。发包人的义务包括:(1)提供必要的现场开展工作条件;(2)外部协调工作;(3)其他相关工作;(4)保护设计人的知识产权;(5)遵循合理设计周期的规律。选项D是设计人的义务。


建设工程信息管理系统的功能有()。

A.实现监理信息的及时收集和可靠存储
B.实现监理信息收集的标准化、结构化
C.提供预测、决策所需要的信息及分析模型
D.提供建设工程目标动态控制的分析报告
E.提供解决建设工程监理问题的多个备选方案

答案:C,D,E
解析:
本题考查的是信息管理。建设工程信息管理系统的目标是实现信息的系统管理和提供必要的决策支持。建设工程信息管理系统可以为监理工程师提供标准化、结构化的数据;提供预测、决策所需要的信息及分析模型;提供建设工程目标动态控制的分析报告;提供解决建设工程监理问题的多个备选方案。


某项目计划工作预算投资为50万元,已完工作实际投资为65万元,已完工作预算投资60万元,则进度偏差为(  )万元。

A.15
B.5
C.-5
D.10

答案:D
解析:
2020教材P208-213
进度偏差=已完工作预算投资-计划工作预算投资=60-50=10(万元)。


对招标文件的实质性要求和条件存在偏差的投标书,()。


A.不予淘汰,在评标结束前予以澄清.补正即可

B.不予淘汰,允许投标人重新投标

C.偏差超出招标文件规定的偏差范围的,予以淘汰

D.予以淘汰

答案:D
解析:
4、分包
(1)主要材料或者供货合同的主要部分不得要求或者允许分包。

(2)招标人允许中标人对非主体货物进行分包的,应当在招标文件中载明。

(3)投标人拟在中标后将供货合同中的非主要部分进行分包的,应当在投标文件中载明。
5、投标响应要求

(1)实质性要求和条件
第一,招标人应在招标文件中明确实质性要求和条件,说明不满足其中任何一项实质性要求和条件的投标将被拒绝。 第二,投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应, 否则,投标人的投标将被否决。
(2)非实质性要求和条件 第一,对于非实质性要求和条件,招标人应规定允许偏差的最大范围、最高项数,以及对这些偏差进行调整的方法。 第二,投标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数的,投标将被否决。

(3)如果招标文件中规定不允许有偏离或规定了最大的偏离范围,则有偏离的或超出最大偏离范围的,将被视为非实质性响应投标而被否决。


担保活动应当遵循(  )的原则。

A.平等
B.自愿
C.公平
D.公正
E.诚实信用

答案:A,B,C,E
解析:
2020版教材P12-13
本题考查重点是“担保的概念”。担保活动应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则。因此,本题的正确答案为ABCE。


进口设备外贸手续费的计算公式为:外贸手续费 = ( ) ×人民币外汇牌价×外贸手续费率。

A.离岸价
B.离岸价+国外运费
C.离岸价+国外运输保险费
D.到岸价

答案:D
解析:
2020版教材P27-31
外贸手续费=进口设备到岸价×人民币外汇牌价×外贸手续费率。


材料设备采购合同中,出卖人应当保质、保量、按期交付合同订购的物资、设备,买受人应当按合同约定的条件接收货物并及时支付货款,体现了买卖合同是()。

A.诺成合同
B.双务、有偿合同
C.单务、有偿合同
D.实践合同

答案:B
解析:
2020版教材P140
本题考查的是建设工程材料设备采购合同的概念。买卖合同是双务、有偿合同。所谓双务有偿是指合同双方互负一定义务,出卖人应当保质、保量、按期交付合同订购的物资、设备,买受人应当按合同约定的条件接收货物并及时支付货款 。


初步评审过程中,投标人的投标可能不用作废标处理的行为是()。

A.串通投标
B.弄虚作假
C.不按评标委员会要求澄清
D.投标人报价低于标底

答案:D
解析:
2020版教材P57-59
评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价,或者在设有标底时明显低于标底,使得其投标报价可能低于其成本的,应当要求该投标人做出书面说明井提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的,由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竟标,应否决其投标。


21年监理工程师答疑精华9章 第9章


已签约合同价中的暂列金额由( )负责掌握使用。

A.承包人
B.监理人
C.贷款人
D.发包人

答案:D
解析:


采用横道图表示工程进度计划的缺点有(  )。


A.不能反映工程费用与工期之间的关系

B.不能计算各项工作的持续时间

C.不能反映影响工期的关键工作和关键线路

D.不能明确反映各项工作之间的逻辑关系

E.不能进行进度计划的优化和调整

答案:A,C,D
解析:
考点: “横道图法的缺点”。利用横道图表示工程进度计划,存在下列缺点:①不能明确地反映出各项工作之间错综复杂的相互美系,因而在计划执行过程中,当某些工作的进度由于某种原因提前或拖延时,不便于分析其对其他工作及总工期的影响程度,不利于建设工程进度的动态控制;②不能明确地反映出影响工期的关键工作和关键线路,也就无法反映出整个工程项目的关键所在,因而不便于进度控制人员抓住主要矛盾;③不能反映出工作所具有的机动时间,看不到计划的潜力所在,无法进行最合理的组织和指挥;④不能反映工程费月与工期之间的关系,因而不便于缩短工期和降低工程成本。所以,选项A、C、D符合题意。用横道图表示的建设工程进度计划明确地表述出各项工作的划分、工作的开始时间和完成时间、工作的持续时间、工作之间的相互搭接关系,以及整个工程项目的开工时间、完工时间和总工期。可以进行进度计划的优化和调整。所以,选项B、E的叙述均是不正确的。因此,本题的正确答案为ACD。


建设工程勘察合同履行中,除专用合同条款另有约定外,发包人应在合同签订后()天内,将发包人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知勘察人。

A.7
B.14
C.28
D.30

答案:B
解析:
2020版教材P78-83
建设工程勘察合同履行管理。发包人管理:除专用合同条款另有约定外,发包人应在合同签订后14 天内,将发包人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知勘察人,由发包人代表在其授权范围和授权期限内,代表发包人行使权利、履行义务和处理合同履行中的具体事宜。


某分部工程双代号网络图如下图所示,图中错误有()。

A.多个起点节点
B.多个终点节点
C.工作代号重复
D.节点编号错误
E.存在循环回路

答案:B,D
解析:
节点⑦、⑧是终点节点;工作3-2表示错误,一项工作的开始节点编号应小于完成节点编号。


用于工程的进口设备进场后,应有()组织相关单位进行联合检查验收。


A.建设单位
B.项目监理机构
C.施工单位
D.设备供应单位

答案:B
解析:
⑶对于进口材料、构配件和设备,专业监理工程师应要求施工单位报送进口商检证明文件,并会同建设单位、施工单位、供货单位等相关单位有关人员按合同约定进行联合检查验收。联合检查由施工单位提出申请,项目监理机构组织,建设单位主持。


按照《招标投标法实施条例》,开标时宣布流标的情形是指投标人的数量少于( )家。
A.3
B.4
C.5
D.7

答案:A
解析:
本题考查的是评标、决标阶段的工作。投标截止时间止,投标人少于3个的应当重新招标。参见教材P35。


某工程第 6 期支付证书中表明本月末应支付的净金额为 5600000 元,监理人提交支付证书的日期为 5 月 10 日,而发包人到 8 月 5 日才支付该证书的付款。合同专用条件规定期中支付证书应在 45 天内支付,且 r=0.033010,那么这笔款项的逾期付款违约金为多少?

答案:
解析:
迟付款天数:n=86-45=41(天)。
逾期付款的违约金=5600000×41×0.033010=75768.00(元)


某实施监理的房屋建设项目,建设单位委托监理单位对该项目实施监理。设计单位根据建设单位提供的地质勘察报告完成了施工图设计。施工单位通过投标获得施工任务后将门窗安装、外墙以及主体结构中的砌筑工程分别分包给了不同的单位,其中,门窗安装工程合同工期30天。
施工过程中,发生了以下事件。
事件1:基础开挖过程中,由于地质情况与地质勘察报告相比出现重大差别,需要修改基础设计,为此现场停工20天,修改基础设计增加费用2万元。基础完工后,施工单位向建设单位提出工期延期20天的索赔申请,建设单位以该延期是由于勘察单位提供的地质勘察报告有误而予以拒绝。
事件2:门窗安装分包单位接到通知后及时进场与砌筑分包单位交叉施工作业,实际施工时间45天。为此,门窗安装分包单位以交叉作业影响安装进度为由,向建设单位提出了增加现场管理费3万元的补偿要求。
【问题】
1.施工单位对工程进行分包应满足哪些条件其分包的做法有何不妥说明理由。
2.事件1中,施工单位提出索赔的程序是否正确说明理由。建设单位拒绝索赔申请的理由是否成立说明理由。修改基础设计增加的费用应由谁承担说明理由。
3.事件2中,门窗安装单位提出索赔的程序是否正确说明理由。其索赔的理由是否成立说明理由。

答案:
解析:
1.(1)施工单位对工程进行分包应满足的条件:分包必须征得建设单位的同意;分包人应具备符合所分包工程要求的资格条件;分包人不得将工程再次分包;分包工程所占整个工程的比例不应过大,且分包工程应是总工程的次要部位或是附属部分;分包单位应和总包单位同时对建设单位负责。 (2)施工单位将主体结构中的砌筑工程进行分包不妥。
理由:建筑工程主体结构的施工必须由承包单位自行完成,不得分包。
2.(1)施工单位提出索赔的程序不正确。
理由:承包单位向建设单位提出索赔的程序如下。
1)承包单位应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内,向监理机构递交索赔意向通知书,并说明发生索赔事件的事由。
2)承包单位应在发出索赔意向通知书后28天内,向监理机构正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和(或)延长的工期,并附必要的记录和证明材料。
3)索赔事件是具有连续影响的,承包单位应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知,说明连续影响的实际情况和记录,列出累计的追加付款金额和(或)工期延长天数。
4)在索赔事件影响结束后的28天内,承包单位应向监理机构递交最终索赔通知书,说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期,并附必要的记录和证明材料。
(2)建设单位拒绝索赔申请的理由不成立。
理由:地质勘察报告由勘察单位提供,勘察单位应对其提供报告的真实性、准确性负责,建设单位对勘察报告的审核不当,其也有连带责任,就施工合同而言,其责任在于建设单位。
(3)修改基础设计增加的费用应由建设单位承担。
理由:施工图设计是由建设单位提供给施工单位的,因此,应由建设单位承担。
3.(1)门窗安装单位向建设单位提出索赔的程序不正确。
理由:分包单位的索赔申请应该向承包单位提出。
(2)门窗安装单位向建设单位提出索赔的理由不成立。
理由:交叉作业属工程施工内容的变化,影响了工作进度,门窗安装单位可以以其为理由向施工单位提出索赔。


初步施工总进度计划编制完成后,监理工程师要对其进行检查,检查内容主要包括()。


A.总工期是否符合要求

B.施工组织是否科学

C.施工顺序是否合理

D.资源供应是否能得到保证

E.资源使用是否均衡

答案:A,D,E
解析:
考点:施工总进度计划的编制。初步施工总进度计划编制完成后,要对其进行检查。主要是检查总工期是否符合要求,资源使用是否均衡且其供应是否能得到保证。如果出现问题,则应进行调整。调整的主要方法是改变某些工程的起止时间或调整主导工程的工期。如果是网络计划,则可以利用计算机分别进行工期优化、费用优化及资源优化。当初步施工总进度计划经过调整符合要求后,即可编制正式的施工总进度计划。