2021监理工程师考试真题9辑
发布时间：2021-08-12
2021监理工程师考试真题9辑 第1辑
下列属于建设工程风险识别具体方法的有（ ）。
A.经验数据法
B.风险调查法
C.调查打分法
D.财务报表法
E.初始清单法
B.风险调查法
C.调查打分法
D.财务报表法
E.初始清单法
答案：A,B,D,E
解析：
考点:建设工程风险管理。识别建设工程风险的方法有专家调查法、财务报表法、流程图法、初始清单法、经验数据法、风险调查法等。
下列有关无效合同的说法中，错误的是()
A、无效合同从订立时起就没有法律效力
B、建设主管部门有权确认合同无效
C、一方当事人无权确认合同无效
D、合同被确认无效后，履行中的合同应终止履行
B、建设主管部门有权确认合同无效
C、一方当事人无权确认合同无效
D、合同被确认无效后，履行中的合同应终止履行
答案：B
解析：
认定无效合同必须经人民法院或仲裁机构认定。
某高速公路项目，签订施工合同后，承包人按照合同要求组织人员机械进行了施工，施工过程中发生了如下一系列的事件：
（1）发生了历史性罕见的暴雨；
（2）现场劳动力不足；
（3）业主在原工地现场之外的另一地方追加了一项额外工作；
（4）现场施工遇到了无法预见的不利地质条件，使路基施工难度加大；
（5）施工场地使用权的提供发生延误；
（6）工程款支付不到位。
问题：
若上述事件的影响均发生在关键线路上，且承包人均已按照索赔时效时间递交了索赔意向书和最终索赔通知书，提出了工期和费用索赔，监理工程师该如何处理？
（1）发生了历史性罕见的暴雨；
（2）现场劳动力不足；
（3）业主在原工地现场之外的另一地方追加了一项额外工作；
（4）现场施工遇到了无法预见的不利地质条件，使路基施工难度加大；
（5）施工场地使用权的提供发生延误；
（6）工程款支付不到位。
问题：
若上述事件的影响均发生在关键线路上，且承包人均已按照索赔时效时间递交了索赔意向书和最终索赔通知书，提出了工期和费用索赔，监理工程师该如何处理？
答案：
解析：
事件（1）属于不可抗力事件，工期风险由业主承担，费用风险承担原则为：各自承担自己的财产损失。所以监理工程师应具体核实承包人提出的工期和费用索赔，明确业主应承担的工期和费用损失部分予以批准。
事件（2）属于承包人的责任事件，不予索赔工期和费用。
事件（3）属于业主的责任事件予以工期和费用索赔。
事件（4）为无法预见的不利地质条件，是业主应承担的风险，监理工程师应批准承包人的工期和费用索赔。
事件（5）属于业主的责任事件，予以工期和费用索赔。
事件（6）属于业主的责任事件，予以工期和费用索赔。
事件（2）属于承包人的责任事件，不予索赔工期和费用。
事件（3）属于业主的责任事件予以工期和费用索赔。
事件（4）为无法预见的不利地质条件，是业主应承担的风险，监理工程师应批准承包人的工期和费用索赔。
事件（5）属于业主的责任事件，予以工期和费用索赔。
事件（6）属于业主的责任事件，予以工期和费用索赔。
绘出直方图后，如出现折齿型时，很可能是由（ ）造成的。
A.分组数据或组距确定不当
B.原材料发生变化
C.数据收集不正常
D.操作中对上线控制太严
B.原材料发生变化
C.数据收集不正常
D.操作中对上线控制太严
答案：A
解析：
本题考查的是工程质量统计分析方法。折齿型是由于分组组数不当或者组距确定不当出现的直方图。
工程验收时，检验批的质量验收记录中的验收结论应由（ ）签字。
A.专业质检员
B.施工单位技术负责人
C.专业监理工程师
D.建设单位项目负责人
B.施工单位技术负责人
C.专业监理工程师
D.建设单位项目负责人
答案：C
解析：
本题考查的是检验批质量验收。检查结果：施工单位专业工长和项目专业质量检查员签署，验收结论由专业监理工程师签署。
2021监理工程师考试真题9辑 第2辑
《建设工程质量管理条例》规定，施工单位必须建立、健全（ ）制度，严格工序管理，做好隐蔽工程的质量检查和记录。
A.合同管理
B.施工技术交底
C.质量的预控
D.施工质量的检验
B.施工技术交底
C.质量的预控
D.施工质量的检验
答案：D
解析：
考点:“《建设工程质量管理条例》相关内容”。施工单位必须建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，做好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。因此，本题的正确答案为D。
下列在施工过程发生的事件中，可以顺延工期的情况包括()
A、不可抗力事件的影响
B、承包人采购的施工材料未按时交货
C、施工许可证没有及时颁发
D、不具备合同约定的开工条件
E、工程师未按合同约定提供所需指令
B、承包人采购的施工材料未按时交货
C、施工许可证没有及时颁发
D、不具备合同约定的开工条件
E、工程师未按合同约定提供所需指令
答案：A,C,D,E
解析：
按照施工合同范本通用条件的规定，以下原因造成的工期延误，经工程师确认后工期相应顺延：①发包人不能按专用条款的约定提供开工条件；②发包人不能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使工程不能正常进行；③工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；④设计变更和工程量增加；⑤一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；⑥不可抗力；⑦专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。这些情况工期可以顺延的根本原因在于：这些情况属于发包人违约或者是应当由发包人承担的风险。反之，如果造成工期延误的原因是承包人的违约或者应当由承包人承担的风险，则工期不能顺延。
建设工程平行承包模式下，需委托多家工程监理单位实施监理时，各工程监理单位之间的关系需要自( )进行协调。
A.设计单位
B.建设单位
C.质量监督机构
D.施工总承包单位
B.建设单位
C.质量监督机构
D.施工总承包单位
答案：B
解析：
项目建议书基本内容不包括（ ）。
A.产品方案、拟建规模和建设地点的初步设想
B.资源情况、建设条件、协作关系和设备引进国别、厂商的初步分析
C.项目提出的必要性和依据
D.工程开工时间初步设想
B.资源情况、建设条件、协作关系和设备引进国别、厂商的初步分析
C.项目提出的必要性和依据
D.工程开工时间初步设想
答案：D
解析：
考点:工程建设程序。项目建议书的内容一般包括：(1)项目提出的必要性和依据；(2)产品方案、拟建规模和建设地点的初步设想；(3)资源情况、建设条件、协作关系和设备技术引进国别、厂商的初步分析；(4)投资估算、资金筹措及还贷方案设想；(5)项目进度安排；(6)经济效益和社会效益的初步估计；(7)环境影响的初步评价。
施工过程中，出现施工图纸变更导致项目特征与招标工程量清单项目特征描述不符时，综合单价的确定应以（）的项目特征为准。
A.原设计图纸所示
B.清单描述
C.变更图纸所示
D.标准图集描述
B.清单描述
C.变更图纸所示
D.标准图集描述
答案：C
解析：
⑵承包人应按照发包人提供的设计图纸实施工程合同，若在合同履行期间出现设计图纸(含设计变更)与招标工程量清单任一项目的特征描述不符，且该变化引起该项目的工程造价增减变化的，应按照实际施工的项目特征，按规范中工程变更相关条款的规定重新确定相应工程量清单项目的综合单价，并调整合同价款。
2021监理工程师考试真题9辑 第3辑
建设工程采用设计施工总承包模式时，对于发包人同意的分包工作，承包人的正确做法是（ ）。
A.只向发包人提交分包合同副本
B.应向发包人和监理人提交分包合同副本
C.应向监理人提交分包合同副本
D.不需要向发包人和监理人提交分包合同副本
A.只向发包人提交分包合同副本
B.应向发包人和监理人提交分包合同副本
C.应向监理人提交分包合同副本
D.不需要向发包人和监理人提交分包合同副本
答案：B
解析：
本题考查的是设计施工总承包合同管理有关各方的职责。发包人同意的分包工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。参见教材P111。
附着式升降脚手架等专业工程实行分包的，其专项施工方案可由（ ）组织编制。
A.专业分包单位
B.劳务分包单位
C.设计单位
D.监理单位
B.劳务分包单位
C.设计单位
D.监理单位
答案：A
解析：
实行施工总承包的，专项施工方案应当由总承包施工单位组织编制，其中，起重机械安装拆卸工程、深基坑工程、附着式升降脚手架等专业工程实行分包的，其专项施工方案可由专业分包单位组织编制。实行施工总承包的，专项施工方案应当由总承包施工单位技术负责人及相关专业分包单位技术负责人签字。对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案应当由施工单位组织召开专家论证会。因此，本题的正确答案为A。
工程验收时，检验批的质量验收记录中的验收结论应由（ ）签字。
A.专业质检员
B.施工单位技术负责人
C.专业监理工程师
D.建设单位项目负责人
B.施工单位技术负责人
C.专业监理工程师
D.建设单位项目负责人
答案：C
解析：
本题考查的是检验批质量验收。检查结果：施工单位专业工长和项目专业质量检查员签署，验收结论由专业监理工程师签署。
监理工程师对施工质量的检查验收，必须在承包单位自检合格的基础之上进行，自检是指()
A、工序作业者的自检验
B、前后工序交接检验
C、专职质检员的检验
D、作业者自检、交接检和专检
B、前后工序交接检验
C、专职质检员的检验
D、作业者自检、交接检和专检
答案：D
解析：
作业活动结束，应先由承包单位的作业人员按规定进行自检，自检合格后与下一工序的作业人员交接检查，如果满足要求则由承包单位专职质检员进行检查，以上自检、交检、专检均符合要求后则由承包单位向监理工程师提交“报验申请表”，监理工程师收到通知后，应在合同规定的时间内及时对其质量进行检查，确认其质量合格后予以签认验收。
某人在银行存款，存款利率为6％，按复利计息。若10年内每年年初存款2000元，第10年年末本利和为（）。
A.20000元
B.21200元
C.26362元
D.27943元
B.21200元
C.26362元
D.27943元
答案：D
解析：
2020教材P68-75
F=2000×(F／A，6％，10)×(F／2020教材P，6％，1)=2000×13.181×1.06=27943元。
F=2000×(F／A，6％，10)×(F／2020教材P，6％，1)=2000×13.181×1.06=27943元。
2021监理工程师考试真题9辑 第4辑
根据《标准施工合同》，下列引起暂停施工的情形中，属于承包人责任的是（ ）。
A、施工技术事故
B、异常恶劣天气
C、不可抗力
D、因设计缺陷导致的设计变更
B、异常恶劣天气
C、不可抗力
D、因设计缺陷导致的设计变更
答案：A
解析：
[考点]索赔管理。选项A，施工技术事故属于承包人的责任；选项B，异常恶劣天气承包人可以索赔工期；选项C，不可抗力不能按期竣工时承包人可以索赔工期，不可抗力停工期间的照管和后续清理承包人可以索赔费用；选项D，因设计缺陷导致的设计变更承包人可以索赔工期、费用和利润。
某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地与国道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用应由（ ）承担。
A.公路管理部门
B.承包人
C.发包人
D.承包人与发包人共同
B.承包人
C.发包人
D.承包人与发包人共同
答案：C
解析：
本题考查的是发包人义务。开通施工场地与城乡公共道路的通道，保证施工期间的畅通，满足施工运输的需要，属于发包人的义务，由此造成承包人的损失及工期延误应该给予补偿。
下列关于网络图的说法错误的是()。
A.一个网络图表示一项计划任务
B.单代号网络图以箭线及其两端节点的编号表示工作
C.双代号网络图它是以节点及其编号表示工作
D.单代号网络图中，箭线表示工作之间的逻辑关系
E.网络图有双代号网络图和单代号网络图两种
B.单代号网络图以箭线及其两端节点的编号表示工作
C.双代号网络图它是以节点及其编号表示工作
D.单代号网络图中，箭线表示工作之间的逻辑关系
E.网络图有双代号网络图和单代号网络图两种
答案：B,C
解析：
考点:网络图的组成。网络图有双代号网络图和单代号网络图两种。一个网络图表示一项计划任务。选项B，单代号网络图以节点及其编号表示工作，箭线表示工作之间的逻辑关系。选项C，双代号网络图以箭线及其两端节点的编号表示工作。
FIDIC《施工合同条件》规定，在合同履行过程中，某一不利于承包商的风险损害是否应给予补偿，工程师应以（ ）为判定准则。
A.承包商的报价是否包括对该事件的费用
B.该事件是否由不可抗力事件造成
C.作为有经验的承包商在投标阶段能否合理预见
D.该事件是否非承包商原因造成
B.该事件是否由不可抗力事件造成
C.作为有经验的承包商在投标阶段能否合理预见
D.该事件是否非承包商原因造成
答案：C
解析：
某一不利于承包商的风险损害是否应给予补偿，工程师不是简单看承包商的报价内包括或未包括对此事件的费用，而是以作为有经验的承包商在投标阶段能否合理预见作为判定准则。
根据《建设工程文件归档规范》，建设单位不保管的文件资料是（）。
A.监理月报
B.监理工作日志
C.分包单位资质报审表
D.监理决算文件
B.监理工作日志
C.分包单位资质报审表
D.监理决算文件
答案：B
解析：
建设单位选择性保管：监理月报；旁站监理记录；外加剂实验报告。不保管：监理工作日志；监理工作总结。
监理单位全部必须保管。
监理单位全部必须保管。
2021监理工程师考试真题9辑 第5辑
某分部工程双代号网络图如图3-68所示，图中错误有()。
A.多个起点节点
B.多个终点节点
C.工作代号重复
D.存在循环回路
E.节点编号有误
B.多个终点节点
C.工作代号重复
D.存在循环回路
E.节点编号有误
答案：B,E
解析：
考点:双代号网络图的绘制。该双代号网络计划中存在1个起点节点；存在7和9两个终点节点；节点7和节点8的编号有误。
其他项目清单是指因（ ）的特殊要求而发生的与拟建工程有关的其他费用项目和相应数量的清单。
A、招标单位
B、投标单位
C、监理单位
D、国家规定
B、投标单位
C、监理单位
D、国家规定
答案：A
解析：
考点:工程量清单编制。其他项目清单是指因招标人的特殊要求而发生的与拟建工程有关的其他费用项目和相应数量的清单。参见教材 P86。
( ) 是解决合同争执的最基本、最常见和最有效的方法。
A.协商
B.调解
C.仲裁
D.诉讼
B.调解
C.仲裁
D.诉讼
答案：A
解析：
2020教材P151-154
协商是解决合同争执的最基本、最常见和最有效的方法。
协商是解决合同争执的最基本、最常见和最有效的方法。
某分部工程中各项工作间逻辑关系见下表，相应的双代号网络计划如下图所示，图中错误有（ ）
A.多个终点节点
B.多个起点节点
C.工作代号重复
D.不符合给定逻辑关系
E.节点编号有误
B.多个起点节点
C.工作代号重复
D.不符合给定逻辑关系
E.节点编号有误
答案：B,D,E
解析：
图中有①②两个起点节点；虚工作⑥—⑤箭头的节点编号数字小于箭尾节点编号的数字；表格中工作G的紧后工作应该是I、J，而图上只表示出来工作G的紧后工作是J。
在质量控制的统计分析方法中，最能形象、直观、定量反映影响质量的主次因素的是（ ）。
A.排列图
B.因果分析图
C.直方图
D.控制图
B.因果分析图
C.直方图
D.控制图
答案：A
解析：
考点:工程质量统计分析方法。排列图可以形象、直观地反映主次因素。
2021监理工程师考试真题9辑 第6辑
根据《标准施工总承包招标文件》，承包人应保证其投保第三者责任险在（ ）前一直有效。
A.签发工程验收证书
B.出具最终结清证书
C.提交竣工验收报告
D.颁发缺陷责任期终止证书
B.出具最终结清证书
C.提交竣工验收报告
D.颁发缺陷责任期终止证书
答案：D
解析：
知识点:保险责任。承包人按照专用条款约定投保第三者责任险的担保期限，应保证颁发缺陷责任期终止证书前一直有效。2020版教材P126。
下列关于项目资本金的表述中，不正确的是( )。
A.项目资本金是指在项目总投资中由投资者认缴的出资额
B.除了主要由中央和地方政府用财政预算投资建设的公益性项目等部分特殊项目外，大部分项目实行资本金制度
C.项目资本金形式，可以是现金、实物、无形资产，各部分所占比例没有特殊要求
D.根据出资方的不同，项目资本金分为国家出资、法人出资和个人出资
B.除了主要由中央和地方政府用财政预算投资建设的公益性项目等部分特殊项目外，大部分项目实行资本金制度
C.项目资本金形式，可以是现金、实物、无形资产，各部分所占比例没有特殊要求
D.根据出资方的不同，项目资本金分为国家出资、法人出资和个人出资
答案：C
解析：
2020版教材P37-40
本题考核的是项目资本金。项目资本金可以用货币出资，也可以用实物、工业产权、非专利技术、土地使用权作价出资。对作为资本金的实物、工业产权、非专利技术、土地使用权，必须经过有资格的资产评估机构依照法律、法规评估作价，不得高估或低估。以工业产权、非专利技术作价出资的比例不得超过投资项目资本金总额的20%。
本题考核的是项目资本金。项目资本金可以用货币出资，也可以用实物、工业产权、非专利技术、土地使用权作价出资。对作为资本金的实物、工业产权、非专利技术、土地使用权，必须经过有资格的资产评估机构依照法律、法规评估作价，不得高估或低估。以工业产权、非专利技术作价出资的比例不得超过投资项目资本金总额的20%。
施工进度检查的主要方法是将经过整理的实际进度数据与计划进度数据进行比较，其目的是()。
A.分析影响施工进度的因素
B.掌握各项工作时差的利用情况
C.为计划调整和优化提供参考
D.发现进度偏差及其大小
B.掌握各项工作时差的利用情况
C.为计划调整和优化提供参考
D.发现进度偏差及其大小
答案：D
解析：
考点:施工进度的动态检查。施工进度检查的主要方法是对比法。即利用第四章所述的方法将经过整理的实际进度数据与计划进度数据进行比较，从中发现是否出现进度偏差以及进度偏差的大小。
某投标人在招标工程开标后发现自己由于报价失误，比正常报价少报20%，虽然被确定为中标人，但拒绝与业主签订施工合同，该风险对策为（ ）。
A.风险回避
B.损失控制
C.风险自留
D.风险转移
B.损失控制
C.风险自留
D.风险转移
答案：A
解析：
考点:建设工程风险管理。风险回避是指在完成建设工程风险分析与评价后，如果发现风险发生的概率很高，而且可能的损失也很大，又没有其他有效的对策来降低风险时，应采取放弃项目、放弃原有计划或改变目标等方法，使其不发生或不再发展，从而避免可能产生的潜在损失。
施工过程出现质量缺陷时，监理工程师应立即向施工单位发出（ ），要求其对质量问题进行补救处理。
A、暂停令
B、工作联系单
C、会议纪要
D、监理通知
B、工作联系单
C、会议纪要
D、监理通知
答案：D
解析：
2021监理工程师考试真题9辑 第7辑
(2015年真题)根据《标准施工合同》，缺陷责任期满承包人提交最终结清单前，仍有权提出索赔要求。索赔的原因应是在（ ）发生的事项。
A.施工期间
B.竣工验收期间
C.缺陷责任期内
D.合同有效期内
B.竣工验收期间
C.缺陷责任期内
D.合同有效期内
答案：C
解析：
监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。
发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。
发包人应在监理人出具最终结清证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。
发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。
发包人应在监理人出具最终结清证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。
监理试验室分为（）种
A.一种
B.两种
C.三种
D.四种
B.两种
C.三种
D.四种
答案：B
解析：
监理试验室分总监办中心试验室和驻地办试验室
建设工程采用平行施工组织方式的特点是（ ）。
A.能够均衡使用施工资源
B.单位时间内投入的资源量较少
C.专业工作队能够连续施工
D.能够充分利用工作面进行施工
B.单位时间内投入的资源量较少
C.专业工作队能够连续施工
D.能够充分利用工作面进行施工
答案：D
解析：
本题考查的是流水施工方式。平行施工特点：（1）充分利用工作面进行施工，工期短；（2）如果每一个施工对象均按专业成立工作队，劳动力及施工机具等资源无法均衡使用；（3）如果由一个工作队完成一个施工对象的全部施工任务，则不能实现专业化施工，不利于提高劳动生产率；（4）单位时间内投入的劳动力、施工机具、材料等资源量成倍地增加，不利于资源供应的组织；（5）施工现场的组织管理比较复杂。
某供水工程采用DN2400球墨铸铁管，长约33.4km，设计输水流量6.7m3/S，新建加压泵站1座。泵站选用3台单级双吸卧式离心泵机组，两用一备，单机流量3.5m3/S。泵站主要构筑物包括泵站主副厂房、清污机、检修闸门、前池等。发包人与监理人按照水利工程施工监理合同示范文本签订了施工监理合同。
工程实施过程中发生了以下事件：
事件1：副总监理工程师完成了下列工作。
（1）审批施工组织设计。
（2）审批深基坑开挖方案。
（3）主持第一次监理工地会议。
（4）审批分部工程和分部工程部分工作的开工申请报告。
（5）审批承包人编制的施工控制网和原始地形的施测方案。
（6）审批承包人提交的土方填筑试验、混凝土配合比试验、金属结构焊接试验的施工工艺试验方案。
（7）审批了承包人提交的桩基静载试验方案。
（8）签发了基础处理变更的变更指示。
（9）要求承包人撤换了不能胜任工作的测量技术人员。
事件2：某监理工程师完成了下列工作。
（1）核验承包人报送的水泥质量报验单，发现缺少厂家出厂合格证，但是检验结果合格，监理工程师签认了该批水泥进场使用。
（2）参与了单元工程质量检验与验收，并进行签字确认。
（3）对其所监理范围工程进行了计量确认。
（4）施工过程中承包人发明了一项衬砌施工新设备，监理工程师就此发表了一篇论文。
（5）承担了监理员的部分职责。
<1> 、指出事件1中的不妥之处，并说明理由。
<2> 、指出事件2中的不妥之处，并说明理由。
工程实施过程中发生了以下事件：
事件1：副总监理工程师完成了下列工作。
（1）审批施工组织设计。
（2）审批深基坑开挖方案。
（3）主持第一次监理工地会议。
（4）审批分部工程和分部工程部分工作的开工申请报告。
（5）审批承包人编制的施工控制网和原始地形的施测方案。
（6）审批承包人提交的土方填筑试验、混凝土配合比试验、金属结构焊接试验的施工工艺试验方案。
（7）审批了承包人提交的桩基静载试验方案。
（8）签发了基础处理变更的变更指示。
（9）要求承包人撤换了不能胜任工作的测量技术人员。
事件2：某监理工程师完成了下列工作。
（1）核验承包人报送的水泥质量报验单，发现缺少厂家出厂合格证，但是检验结果合格，监理工程师签认了该批水泥进场使用。
（2）参与了单元工程质量检验与验收，并进行签字确认。
（3）对其所监理范围工程进行了计量确认。
（4）施工过程中承包人发明了一项衬砌施工新设备，监理工程师就此发表了一篇论文。
（5）承担了监理员的部分职责。
<1> 、指出事件1中的不妥之处，并说明理由。
<2> 、指出事件2中的不妥之处，并说明理由。
答案：
解析：
1.不妥之处：
事件1中（1）、（2）、（3）、（8）、（9）事件。
理由：根据监理规范要求，（1）、（2）、（3）、（8）、（9）是不能授权给副总监理工程师或监理工程师的。
2. 不妥之处：
事件2中（1）监理工程师签认了水泥进场使用。理由：根据监理规范，原来料应有厂家证明材料，并经检验合格才能进扬使用。
事件2中（4）监理工程师就衬砌施工新设备发表了一篇论文。理由：监理人员未经许可，不得泄露与本工程有关的技术秘密和商务秘密。
事件1中（1）、（2）、（3）、（8）、（9）事件。
理由：根据监理规范要求，（1）、（2）、（3）、（8）、（9）是不能授权给副总监理工程师或监理工程师的。
2. 不妥之处：
事件2中（1）监理工程师签认了水泥进场使用。理由：根据监理规范，原来料应有厂家证明材料，并经检验合格才能进扬使用。
事件2中（4）监理工程师就衬砌施工新设备发表了一篇论文。理由：监理人员未经许可，不得泄露与本工程有关的技术秘密和商务秘密。
采用横道图表示建设工程进度计划的优点是（ ）。
A.能够明确反映工作之间的逻辑关系
B.易于编制和理解进度计划
C.便于优化调整进度计划
D.能够直接反映影响工作的关键工作
B.易于编制和理解进度计划
C.便于优化调整进度计划
D.能够直接反映影响工作的关键工作
答案：B
解析：
本题考查的是建设工程进度计划的表示方法。横道图由于其形象、直观，且易于编制和理解，因而长期以来广泛应用于建设工程进度控制之中。横道计划存在的缺点：不能明确地反应出各项工作之间错综复杂的相互关系；不能明确地反映出影响工期的关键工作和关键线路；不能反映出工作所具有的机动时间；不能反映工程费用与工期之间的关系。
2021监理工程师考试真题9辑 第8辑
某工程，建设单位和施工单位按《建设工程施工合同 （示范文本）》签订了施工合同，在施工合同履行过程中发生如下事件：
事件l：工程开工前，总监理工程师主持召开了第一次工地会议。会上，总监理工程师宣布了建设单位对其的授权，并对召开工地例会提出了要求。会后，项目监理机构起草了会议纪要，由总监理工程师签字后分发给有关单位；总监理工程师主持编制了监理规划，报送建设单位。
事件2：施工过程中，由于施工单位遗失工程某部位设计图纸，施工人员凭经验施工，现场监理员发现时，该部位的施工已经完毕。监理员报告了总监理工程师，总监理工程师到现场后，指令施工单位暂停施工，并报告建设单位。建设单位要求设计单位对该部位结构进行核算。经设计单位核算，该部位结构能够满足安全和使用功能的要求，设计单位电话告知建设单位，可以不作处理。
事件3：由于事件2的发生，项目监理机构认为施工单位未按图施工，该部位工程不予计量；施工单位认为停工造成了工期拖延，向项目监理机构提出了工程延期申请。
事件4：主体结构施工时，由于发生不可抗力事件，造成施工现场用于工程的材料损坏，导致经济损失和工期拖延，施工单位按程序提出了工期和费用索赔。
事件5：施工单位为了确保安装质量，在施工组织设计原定检测计划的基础上，又委托一家检测单位加强安装过程的检测。安装工程结束时，施工单位要求项目监理机构支付其增加的检测费用，但被总监理工程师拒绝。
问题：
事件5中总监理工程师的做法是否正确？为什么？
事件l：工程开工前，总监理工程师主持召开了第一次工地会议。会上，总监理工程师宣布了建设单位对其的授权，并对召开工地例会提出了要求。会后，项目监理机构起草了会议纪要，由总监理工程师签字后分发给有关单位；总监理工程师主持编制了监理规划，报送建设单位。
事件2：施工过程中，由于施工单位遗失工程某部位设计图纸，施工人员凭经验施工，现场监理员发现时，该部位的施工已经完毕。监理员报告了总监理工程师，总监理工程师到现场后，指令施工单位暂停施工，并报告建设单位。建设单位要求设计单位对该部位结构进行核算。经设计单位核算，该部位结构能够满足安全和使用功能的要求，设计单位电话告知建设单位，可以不作处理。
事件3：由于事件2的发生，项目监理机构认为施工单位未按图施工，该部位工程不予计量；施工单位认为停工造成了工期拖延，向项目监理机构提出了工程延期申请。
事件4：主体结构施工时，由于发生不可抗力事件，造成施工现场用于工程的材料损坏，导致经济损失和工期拖延，施工单位按程序提出了工期和费用索赔。
事件5：施工单位为了确保安装质量，在施工组织设计原定检测计划的基础上，又委托一家检测单位加强安装过程的检测。安装工程结束时，施工单位要求项目监理机构支付其增加的检测费用，但被总监理工程师拒绝。
问题：
事件5中总监理工程师的做法是否正确？为什么？
答案：
解析：
(1)事件5中，总监理工程师的做法正确。（1分）
(2)理由：施工单位为了确保安装质量采取的技术措施所增加的费用已包括在合同价款内，事件5中增加的检测费用应由施工单位承担。（1分）
(2)理由：施工单位为了确保安装质量采取的技术措施所增加的费用已包括在合同价款内，事件5中增加的检测费用应由施工单位承担。（1分）
按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500—2003）的规定，工程量清单应采用综合单价计价，其综合单价是由完成一个规定计量单位项目所需的（ ）等所组成。
A.措施费
B.人工费、材料费和机械使用费
C.管理费
D.利润
E.税金
正确答案：BCD
(2015年)下列监理工作制度中，属于项目监理机构内部工作制度的是（ ）。
A.工程开工审批制度
B.单项工程验收制度
C.监理工作报告制度
D.监理工作日志制度
B.单项工程验收制度
C.监理工作报告制度
D.监理工作日志制度
答案：D
解析：
本题考查的是监理规划主要内容。
FIDIC标准合同文本中的（ ），适用于各类大型或较复杂的工程或房建项目，尤其适用于传统的“设计——招标——建造”模式。
A.《施工合同条件》(1999年版，2017年第2版)
B.《生产设备和设计一施工合同条件》(1999年第1版，2017年第2版)
C.《设计采购施工(EPC)／交钥匙工程合同条件》(1999年第1版，2017年第2版)
D.《简明合同格式》(1999年第1版)
B.《生产设备和设计一施工合同条件》(1999年第1版，2017年第2版)
C.《设计采购施工(EPC)／交钥匙工程合同条件》(1999年第1版，2017年第2版)
D.《简明合同格式》(1999年第1版)
答案：A
解析：
2020版教材P151-152
《施工合同条件》(1999年第1版,2017年第2版)，又称“新红皮书”，适用于各类大型或较复杂的工程或房建项目，尤其适用于传统的“设计——招标——建造”模式，承包商按照业主提供的设计进行施工，采用工程量清单计价，业主委托工程师管理合同，由工程师监管施工并签证支付。
《施工合同条件》(1999年第1版,2017年第2版)，又称“新红皮书”，适用于各类大型或较复杂的工程或房建项目，尤其适用于传统的“设计——招标——建造”模式，承包商按照业主提供的设计进行施工，采用工程量清单计价，业主委托工程师管理合同，由工程师监管施工并签证支付。
工程设计招标中，（ ）是招标人向潜在投标人发出的邀约邀请文件，是告知投标人招标项目内容、范围、数量与招标要求、投标资格要求、招标程序规则、投标文件编制与递交要求、评标标准与方法、合同条款与技术标准等招标投标活动主体必须掌握的信息和遵守的依据。
A.设计招标文件
B.投标书
C.中标通知书
D.合同协议书
B.投标书
C.中标通知书
D.合同协议书
答案：A
解析：
2020版教材P30-34
勘察、设计招标文件是招标人向潜在投标人发出的邀约邀请文件，是告知投标人招标项目内容、范围、数量与招标要求、投标资格要求、招标程序规则、投标文件编制与递交要求、评标标准与方法、合同条款与技术标准等招标投标活动主体必须掌握的信息和遵守的依据．对招标投标各方具有法律约束力。
勘察、设计招标文件是招标人向潜在投标人发出的邀约邀请文件，是告知投标人招标项目内容、范围、数量与招标要求、投标资格要求、招标程序规则、投标文件编制与递交要求、评标标准与方法、合同条款与技术标准等招标投标活动主体必须掌握的信息和遵守的依据．对招标投标各方具有法律约束力。
2021监理工程师考试真题9辑 第9辑
根据IPD合同条件，若项目实际成本超出目标成本，根据合同约定，业主可选择不再偿付任何单位的（ ）。
A.人员成本
B.材料成本
C.设备成本
D.分包成本
B.材料成本
C.设备成本
D.分包成本
答案：A
解析：
知识点:IPD合同模式。若项目实际成本超出目标成本，业主可选择不再偿付任何单位的人员成本，只支付材料、设备和分包成本。2020版教材P166。
出现下列（ ）情况时，总监理工程师应签发《工程暂停令》。
A.建设单位要求暂停施工且工程需要暂停施工的
B.施工单位要求暂停施工
C.施工存在重大质量、安全事故隐患或发生质量、安全事故的
D.施工单位未经批准擅自施工
E.施工单位违反工程建设强制性标准的
B.施工单位要求暂停施工
C.施工存在重大质量、安全事故隐患或发生质量、安全事故的
D.施工单位未经批准擅自施工
E.施工单位违反工程建设强制性标准的
答案：A,C,D,E
解析：
考点:“建设工程监理的合同管理——工程暂停及复工处理”。项目监理机构发现下列情况之一时，总监理工程师应及时签发工程暂停令：①建设单位要求暂停施工且工程需要暂停施工的；②施工单位未经批准擅自施工或拒绝项目监理机构管理的；③施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的；④施工单位违反工程建设强制性标准的；⑤施工存在重大质量、安全事故隐患或发生质量、安全事故的。因此，本题的正确答案为ACDE。
下列既属于监理工程师权利，又属于监理工程义务的是( )
A.接受继续教育
B.保证执业活动成果的质量，并承担相应责任
C.履行管理职责，执行技术标准、规范和规程
D.在本人执业活动所形成的工程监理文件上签字、加盖执业印章
B.保证执业活动成果的质量，并承担相应责任
C.履行管理职责，执行技术标准、规范和规程
D.在本人执业活动所形成的工程监理文件上签字、加盖执业印章
答案：A
解析：
根据《注册监理工程师管理规定》第二十五条、第二十六条规定，接受继续教育既属于监理工程师权利，又属于监理工程义务。B、C、D项仅属于其义务。
下列选项中。不属于我国项目监理机构在工程勘察设计阶段投资控制主要工作的是（）。
A.协助建设单位组织专家对设计成果进行评审
B.分析可能发生索赔的原因，制定防范对策
C.审查设计单位提出的设计概算、施工图预算、提出审查意见
D.处理施工单位提出的工程变更费用
B.分析可能发生索赔的原因，制定防范对策
C.审查设计单位提出的设计概算、施工图预算、提出审查意见
D.处理施工单位提出的工程变更费用
答案：D
解析：
2020版教材P8-10
选项A、B、C属于工程勘察设计阶段投资控制的主要工作，选项D属于施工阶段投资控制的主要工作。故选项D符合题意。
选项A、B、C属于工程勘察设计阶段投资控制的主要工作，选项D属于施工阶段投资控制的主要工作。故选项D符合题意。
监理工程师在初步设计阶段对设计图纸的审核侧重于（ ）。
A.各专业设计是否符合预定的质量标准
B.技术经济的分析和比较
C.使用功能和质量要求是否得到满足
D.工程所采用的技术方案是否符合总体方案的要求，以及是否达到项目决策阶段确定的质量标准
B.技术经济的分析和比较
C.使用功能和质量要求是否得到满足
D.工程所采用的技术方案是否符合总体方案的要求，以及是否达到项目决策阶段确定的质量标准
答案：D
解析：
初步设计阶段设计图纸的审核侧重于工程项目所采用的技术方案是否符合总体方案的要求，以及是否达到项目决策阶段确定的质量标准。该阶段的设计图纸应满足设计方案的比选和确定、主要设备和材料的订货、土地征用、项目建设总投资的控制、施工准备与生产准备等项要求。
上一篇：监理工程师考试题库精选7篇
热门文章
