监理工程师答疑精华5节

发布时间:2021-08-02 来源:搜搜123
监理工程师答疑精华5节

监理工程师答疑精华5节 第1节


材料采购合同履行中,供货方提前将订购的材料发运到工程所在地,且交付数量远少于合同约定,采购方应该(  )。


A.提取部分材料,按实际交付数量付款

B.按合同订购的数量提货,也按合同订购数量付款

C.拒绝提前提货,拒付货款

D.提取全部材料,可以拒付少交部分的货款

答案:D
解析:
考点:“支付结算管理”。采购方有权部分或全部拒付货款的情况大致包括:①交付货物的数量少于合同约定,拒付少交部分的货款;②拒付质量不符合合同要求部分货物的货款;③供货方交付的货物多于合同规定的数量且采购方不同意接收部分的货物,在承付期内可以拒付。因此,本题的正确答案为D。


工程监理企业经营活动准则中,要求市场主体在不损害他人利益和社会公共利益的前提下,追求自身利益,目的是在当事人之间的利益关系和当事人与社会之间的利益关系中实现平衡,并维护市场道德秩序的是()。

A.守法原则
B.诚信原则
C.科学原则
D.公平原则

答案:B
解析:
2020版教材P59-61
诚信原则要求市场主体在不损害他人利益和社会公共利益的前提下,追求自身利益,目的是在当事人之间的利益关系和当事人与社会之间的利益关系中实现平衡,并维护市场道德秩序。


建设工程目标控制的组织措施包括()。

A、确定建设工程发包组织管理模式
B、明确目标控制人员的任务和职能分工
C、落实口标控制机构与相关人员
D、改善目标控制工作流程
E、时技术方案组织技术经济分析论证

答案:B,C,D
解析:
本题考查的是建设工程目标控制的措施。组织措施是其他各类措施的前提和保障。包括:建立健全实施动态控制的组织机构、规章制度和人员,明确各级目标控制人员的任务和职责分工,改善建设工程目标控制的工作流程;建立建设工程目标控制工作考评机制,加强各单位(部门)之间的沟通协作;加强动态控制过程中的激励措施,调动和发挥员工实现建设工程目标的积极性和创造性等。


监理工程师在考核设计单位资质时,检查其营业执照的重点有()

A、专业资格
B、有效期
C、年检情况
D、注册资金
E、审批机构

答案:B,C
解析:
监理工程师检查勘察、设计单位的营业执照,重点是有效期和年检情况。


下面关于合同价款内容说法正确的有()。

A.实行招标的工程合同价款应在中标通知书发出之日起30天内,由发承包双方依据招标文件和中标人的投标文件在书面合同中约定
B.招标文件与中标人投标文件不一致的地方应以招标文件为准
C.招标文件与中标人投标文件不一致的地方应以投标文件为准
D.不实行招标的工程合同价款,由发包方确定
E.实行工程量清单计价的工程,应采用单价合同

答案:A,C,E
解析:
2020教材P151-154
合同价款约定的一般规定
(1) 实行招标的工程合同价款应在中标通知书发出之日起30 天内,由发承包双方依据招标文件和中标人的投标文件在书面合同中约定。合同约定不得违背招标、投标文件中关于工期、造价、质量等方面的实质性内容。招标文件与中标人投标文件不一致的地方应以投标文件为准。
(2) 不实行招标的工程合同价款,应在发承包双方认可的工程价款基础上,由发承包双方在合同中约定。
(3) 实行工程量清单计价的工程,应采用单价合同;建设规模较小,技术难度较低,工期较短,且施工图设计已审查批准的建设工程可采用总价合同;紧急抢险、救灾以及施工技术特别复杂的建设工程可采用成本加酬金合同。


工程竣工验收过程中,参加验收各方对工程质量验收意见不一致时,应( )。

A. 由建设单位最终裁定

B. 由建设单位、监理单位协调处理

C. 请当地建设行政主管部门或工程质量监督机构协调处理

D. 由建设单位、工程质量监督机构协调处理

正确答案:C



某工程,甲施工单位按照施工合同约定,拟将B、F两项分部工程分别分包给乙、丙施工单位。


经总监理工程师批准的施工总进度计划如图5 -1所示(单位:d),各项工作匀速进展。



工程实施过程中发生以下事件。


事件1:工程开工前,建设单位未将委托给监理单位的监理内容和权限书面告知甲施工单位。 甲施工单位向建设单位提交了乙施工单位分包单位资格报审表及营业执照、企业资质等级证书、 安全生产许可文件和分包合同等材料,申请批准乙施工单位进场,建设单位将该报审材料转交给 项目监理机构。


事件2:甲施工单位与乙施工单位签订了B分部工程的分包合同。B分部工程开工45d后,建 设单位要求设计单位修改设计,造成乙施工单位停工1 5 d,窝工损失合计8万元。修改设计后,B 分部工程价款由原来的500万元增加到560万元。甲施工单位要求乙施工单位在30d内完成剩余 工程,乙施工单位向甲施工单位提出补偿3万元的赶工费,甲施工单位确认了赶工费补偿。


事件3:由于事件2中B分部工程修改设计,乙施工单位向项目监理机构提出工程延期的申 请。


事件4:专业监理工程师巡视时发现,已进场准备安装设备的丙施工单位未经项目监理机构进 行资格审核。


【问题】


1.事件1中,分别指出建设单位、甲施工单位做法的不妥之处,并说明理由。甲施工单位提交 的乙施工单位的分包资格材料还应包括哪些内容?


2.事件2中,考虑设计修改和费用补偿,乙施工单位完成B分部工程每月(按30d计)应获得 的工程价款分别为多少万元?B分部工程的最终合同价款为多少万元?


3.事件3中,乙施工单位的做法有何不妥?写出正确做法。B分部工程的实际工期是多少天?


4.事件3中,B分部工程修改设计对F分部工程的进度以及对工程总工期有何影响?分别说 明理由。


5.写出项目监理机构对事件4的处理程序。




答案:
解析:

1.(1)建设单位做法的不妥之处:工程开工前,建设单位未将委托给监理单位的监理内容和权 限书面告知甲施工单位。


理由:《中华人民共和国建筑法》规定,在实施建筑工程监理前,建设单位应当将委托的工程监 理单位、监理的内容及监理权限,书面通知被监理的建筑施工企业。


(2)甲施工单位做法的不妥之处:甲施工单位向建设单位提交了乙施工单位分包单位资格报 审表及营业执照、企业资质等级证书、安全生产许可文件和分包合同等材料。


理由:甲施工单位选定乙分包单位后,应向监理工程师提交分包单位资质报审表。


(3)甲施工单位提交的乙施工单位的分包资格材料还应包括:特殊行业施工许可证、国外(境 外)企业在国内承包工程许可证;分包单位的业绩;拟分包工程的内容和范围;专职管理人员和特 种作业人员的资格证、上岗证。


2.(1)B分部工程第1个月应获得的工程价款:500/(75/30) =200(万元)。 B分部工程第2个月应获得的工程价款:500/(75/15) +8 =108(万元)。 B分部工程第3个月应获得的工程价款:500/(75/30)+(560 -500) +3 =263(万元)。


(2)B分部工程的最终合同价款:200 +108 +263=571(万元)。


3.(1)乙施工单位的做法不妥之处:乙施工单位直接向项目监理机构提出工程延期的申请。


正确做法:乙施工单位应向甲施工单位提出工程延期申请,再由甲施工单位向项目监理机构 提出工程延期的申请。


(2)B分部工程的实际工期是75 +15=90( d)。


4.(1)B分部工程修改设计对F分部工程进度的影响:使F分部工程进度推迟了10d。


理由:工作B为工作F的紧前工作,工作B的持续时间拖延了15d,但其自由时差为5d,因此 使F分部工程进度推迟10d。


(2)B分部工程修改设计对工程总工期的影响:使总工期延长10d。


理由:由于B分部工程的修改设计使F分部工程进度推迟了10d,而工作F位于关键线路上, 属于关键工作,就使总工期相应延长10d。


5.项目监理机构对事件4的处理程序如下:


(1)下达工程暂停令;


(2)对丙施工单位资质进行审查;


(3)如果丙施工单位资质合格,签发工程复工令,如果丙施工单位资质不合格,要求甲施工单 位撤换分包单位。



【所考查知识点】


本案例第1问主要考查总承包单位应递交的分包单位的资质材料。


本案例第2问主要考查工程价款的计算。


本案例第3问主要考查总包单位、分包单位和监理单位的关系。


本案例第4问主要考查修改设计对工期的影响及关键工作。


本案例第5问主要考查项目监理机构对分包单位资格审查的程序。




参与处理索赔事宜,对主要施工方案进行技术经济分析,体现了项目监理机构在施工阶段投资控制的(  )措施。


A.组织

B.技术

C.经济

D.合同

答案:D
解析:
考点: “投资控制的措施”。项目监理机构在施工阶段投资控制的具体措施如:(1)组织措施:①在项目监理机构中落实从投资控制角度进行施工跟踪的人员、任务分工和职能分工;②编制本阶段投资控制工作计划和详细的工作流程图。(2)经济措施:①编制资金使用计划,确定、分解投资控制目标。对工程项目造价目标进行风险分析,并制定防范性对策;②进行工程计量;③复核工程付款账单,签发付款证书;④在施工过程中进行投资跟踪控制,定期进行投资实际支出值与计划目标值的比较;发现偏差,分析产生偏差的原因,采取纠偏措施;⑤协商确定工程变更的价款。审核竣工结算;⑥对工程施工过程中的投资支出做好分析与预测,经常或定期向建设单位提交项目投资控制及其存在问题的报告。(3)技术措施:①对设计变更进行技术经济比较,严格控制设计变更;②继续寻找通过设计挖潜节约投资的可能性;③审核承包人编制的施工组织设计,对主要施工方案进行技术经济分析。(4)合同措施:①做好工程施工记录,保存各种文件图纸,特别是注有实际施工变更情况的图纸,注意积累素材,为正确处理可能发生的索赔提供依据。参与处理索赔事宜;②参与合同修改、补充工作,着重考虑它对投资控制的影响。因此,本题的正确答案为D。


某工程,建设单位委托监理单位承担施工阶段监理任务。在施工过程中,发生如下事件:
  事件1:专业监理工程师检查机构手里钢筋电焊街头时,发现存在质量问题(见表3-1),随即向施工单位签发了《监理工程师通知单》要求整改。施工单位提出,是否整改应视常规批量抽检结果而定。在专业监理工程师见证下,施工单位选择有质量问题的钢筋电焊街头作为送检样品,经施工单位技术负责人封样后,由专业监理工程师送往预先确定的实验室,经检测,结果合格。于是,总监理工程师同意施工单位不再对该批电焊街头进行整改。在随后的月度工程款支付申请时,施工单位将该检测费用列入工程进度款中要求一并支付。

 事件2:专业监理工程师在检查混凝土试块强度报告时,发现下部结构有一个检验批内的混凝土试块强度不合格,经法定检测单位对相应部位实体进行测定,强度未达到设计要求。经设计单位验算,实体强度不能满足结构安全的要求。
  事件3:对于事件2,相关单位提出了加固处理方案并得到参建各方的确认。施工单位为赶工期,采用了未经项目监理机构审批的下部结构加固、上部结构同时施工的方案进行施工。总监理工程师发现后及时签发了《工程暂停令》,施工单位未执行总监理工程师的指令继续施工,造成上部结构倒塌,导致现场施工人员1死2伤的安全事故。
  问题:

按《建设工程安全生产管理条例》的规定,分析事件3中监理单位、施工单位的法律责任。

答案:
解析:
按照《建没工程安全生产管理条例》的规定,事件3中监理单位不承担法律责任。施工单位的法律责任是:作业人员不服管理、违反规章制度和操作规程冒险作业造成重大伤亡事故或者其他严重后果,构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任。施工单位的主要负责人、项目负责人有违法行为、尚不够刑事处罚的,处2万元以上20万元以下的罚款或者按照管理权限给予撤职处分;自刑罚执行完毕或者受处分之日起,5年内不得担任任何施工单位的主要负责人、项目负责人。(3分)


监理工程师答疑精华5节 第2节


某工程下部为钢筋混凝土基础,上部为设备安装。业主分别与土建、设备安装单位签订了基础、设备安装工程施工合同。两个承包人都编制了相互协调的施工进度计划,且进度计划已得到监理工程师的批准。基础施工完毕,设备安装单位按计划将材料及设备运进现场准备施工。经检测发现有近1/6的设备预埋螺栓位置偏差过大,无法安装设备,须返工处理。设备安装工作因基础返工而受到影响,设备安装单位提出索赔要求。
【问题】4.对于预埋螺栓位置偏差过大的质量问题,监理工程师应如何处理?

答案:
解析:
4.对于地脚螺栓偏移的质量问题,监理工程师应按下列步骤处理:(1)监理工程师应向土建施工单位发出整改通知,要求施工单位返工处理;(2)要求施工单位书面报告质量问题的发生原因及处理方案和具体整改措施,监理工程师应进行审核并报业主批准;(3)指示土建施工单位严格按照批准的处理方案对该质量问题进行处理,并对处理过程进行旁站监理;(4)质量问题处理完成后,应进行检查验收,验收合格后,组织办理移交签证,交由安装单位进行安装作业。


某建筑工程,业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后,在合同约定保险期限内发生地震,造成部分建筑物损坏,业主向保险公司提出索赔。则应由( )。

A.保险公司承担全部损失

B.保险公司承担除外责任以外的全部损失

C.业主自行承担全部损失

D.业主和保险公司协商分担损失

正确答案:C


根据 FIDIC《施工合同条件》,如任一争端方对争端避免/裁决委员会(DAAB)做出的决定不满,下列说法正确的是()。

A.决定对争端双方不具有约束力
B.可以申请仲裁
C.仲裁前不必争取友好协商解决争端
D.在仲裁结束前暂按工程师的确定执行

答案:B
解析:
除非并直到该决定在友好解决或仲裁后应做出修改,该决定对双方具有约束力。双方还应在着手仲裁前,尽力以友好协商的方式解决争端


不能以不动产作为担保财产的担保方式是()。

A.定金
B.抵押
C.质押
D.留置

答案:A,C,D
解析:


在工程延期审批过程中,项目监理机构应完成的工作内容有()。

A.在合同规定的有效期内提交详细的申述报告
B.在工程延期事件发生后立即展开调查核实
C.在最短的时间范围内提交工程延期意向通知
D.在作出工程延期批准前与相关方进行协商
E.在工程延期批准后向建设单位提交完整的详情报告

答案:D,E
解析:
2020教材P133-135
选项A,属于承包单位的工作内容;选项B,监理工程师收到申述报告后应及时进行调查核实;选项C,承包单位应在合同规定的有效期内向监理工程师提交工程延期意向通知。


组织构成一般是上小下大的形式,由( )等密切相关、相互制约的因素组成。

A.管理部门

B.管理层次

C.管理跨度

D.管理制度

E.指挥协调

正确答案:ABC


根据建设工程施工合同示范文本的规定,导致现场发生暂停施工的下列情形中,承包商在执行工程师暂停施工的指示后,可以要求发包人追加合同价款并顺延工期的包括(  )。


A.施工作业方法可能危及邻近建筑物的安全

B.施工中遇到了与地质报告不一致的软弱层

C.发包人订购的设备不能按时到货

D.施工机械设备进行维修

E.发包人未能按时移交后续施工的现场

答案:B,C,E
解析:
本题考查的是进度管理。通用条款规定,在履行合同过程中非承包人原因导致合同进度计划工作延误,应给承包人延长工期和(或)增加费用,并支付合理利润。选项CE为发包人原因,选项B为客观情况,均非承包人原因,且选项BCE均带来工期的拖延以及经济上的支出或损失。选项AD属于承包人原因。


在网络图中,严禁出现(  )。


A.循环回路

B.双箭头连线

C.没有箭头节点的箭线

D.没有箭尾节点的箭线

E.交叉箭线

答案:A,B,C,D
解析:
考点: “双代号网络圈的绘制”。在绘制双代号网络图时,一般应遵循以下基本规则:①网络图必须按照已定的逻辑关系绘制;②网络图中严禁。现从一个节点出发,顺箭头方向又回到原出发点的循环回路;③网络图中的箭线(包括虚箭线)应保持自左向右的方向,不应出现箭头指向左方的水平箭线和箭头偏向左方的斜向箭线;④网络图中严禁出现双向箭头和无箭头的连线;⑤网络图中严禁出现没有箭尾节点的箭线和没有箭头节点的箭线,⑥严禁在箭线上引入或引出箭线。当网络图的起点节点有多条箭线引出(外向箭线)或终点节点有多条箭线引入(内向箭线)时,为使图形简洁,可用母线法绘图;⑦应尽量避免网络图中工作箭线的交叉。当交叉不可避免时,可以采用过桥法或指向法处理;⑧网络图中应只有一个起点节点和一个终点节点(任务中部分工作需要分期完成的网络计划除外)。根据第⑦点可知,选项E不符合题意。因此,本题的正确答案为ABCD。


工作A的工作持续时间为3天,该工作有三项紧后工作,工作持续时间分别为4天、6天、3天;最迟完成时间分别为第16天、12天、11天,则工作A的最迟开始时间为第( )天。
 

A.6
B.3
C.8
D.12

答案:B
解析:
本题考查的是时间参数的计算及关键线路。工作的最迟完成时间=所有紧后工作最迟开始时间的最小值,工作的最迟开始时间=工作的最迟完成时间-工作持续时间,工作A的最迟开始时间=min{(16-4),(12-6),(11-3)}-3=3(天)。


监理工程师答疑精华5节 第3节


《建设工程监理规范》规定,工程材料/构配件/设备报审表的附件是()

A、质量证明文件和数量清单
B、数量清单、质量证明文件和自检结果
C、试验报告和数量清单
D、数量清单和拟用部位说明

答案:B
解析:
根据《建设工程监理规范》附录,随工程材料、构配件、设备报审表应同时报送工程材料/构配件/设备的数量清单、质量证明文件和自检结果文件。


路基的干湿类型包括( )。

A.干燥
B.中湿
C.潮湿
D.过湿
E.湿润

答案:A,B,C,D
解析:
本题考查的是路基工程概述。路基的干湿类型表示路基在最不利季节的干湿状态,分为干燥、中湿、潮湿和过湿四类


建设工程监理投标时,投标文件的编制依据不包括( )。

A.国家及地方有关法律法规和政策
B.建设工程监理招标文件
C.企业现有的设备资源
D.监理大纲

答案:D
解析:
本题考查的是建设工程监理投标工作内容。投标文件编制依据:(1)国家及地方有关建设工程监理投标的法律法规及政策;(2)建设工程监理招标文件;(3)企业现有的设备资源;(4)企业现有的人力及技术资源;(5)企业现有的管理资源。参见教材P80。


监理人要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的是()。

A.停工责任在发包人,由发包人承担所发生的追加合同价款,赔偿承包商由此造成的损失,相应顺延工期
B.停工责任在承包人,由承包人承担发生的费用,工期不予顺延
C.暂停施工期间,承包人负责妥善保护工程并提供安全保障
D.停工责任在承包人,由承包人承担发生的费用,相应顺延工期

答案:D
解析:
本题考查的是施工进度管理。停工责任在发包人,由发包人承担所发生的追加合同价款,赔偿承包人由此造成的损失,相应顺延工期;如果停工责任在承包人,由承包人承担发生的费用,工期不予顺延。@##


在工程网络计划执行过程中,如果某项工作的进度偏差超过其自由时差,则该工作( )。

A.实际进度影响工程总工期
B.实际进度影响其紧后工作的最早开始时间
C.由非关键工作转变为关键工作
D.总时差大于零

答案:B
解析:
本题考查的是分析进度偏差对后续工作及总工期的影响。如果工作的进度偏差大于该工作的自由时差,则此进度偏差将对后续工作产生影响,此时应根据后续工作的限制条件确定调整方法。


根据《建设工程监理规范》GB/T 50319—2013,属于专业监理工程师职责的是()。

A.审查分包单位的资质,并提出审查意见
B.组织编写监理日志,参与编写监理月报
C.检查承包单位投入工程的人力、资料和设备的使用运营状态并做好检查记录
D.按设计图及有关标准,对施工工序进行检查和记录

答案:B
解析:
考点:项目监理机构人员配备及职责分工。专业监理工程师职责:(1)参与编制监理规划,负责编制监理实施细则;(2)审查施工单位提交的涉及本专业的报审文件,并向总监理工程师报告;(3)参与审核分包单位资格;(4)指导、检查监理员工作,定期向总监理工程师报告本专业监理工作实施情况;(5)检查进场的工程材料、构配件、设备的质量;(6)验收检验批、隐蔽工程、分项工程,参与验收分部工程;(7)处置发现的质量问题和安全事故隐患;(8)进行工程计量;(9)参与工程变更的审查和处理;(10)组织编写监理日志,参与编写监理月报;(11)收集、汇总、参与整理监理文件资料;(12)参与工程竣工预验收和竣工验收。


建设工程合同管理的基本方法有( )。

A:建立合同管理目标控制
B:建立合同管理评估制度
C:建立合同管理行政审查和备案制度
D:建立合同管理人员执业资格制度
E:推行合同示范文本制度

答案:A,E
解析:
本题考查的是建设工程合同管理的基本方法。建设工程合同管理的基本方法有:(1)严格执行建设工程合同管理相关法律法规。(2)普及相关法律知识,培训合同管理人才。(3)设立合同管理机构,配备合同管理人员。(4)建立合同管理目标制度。(5)推行合同示范文本制度。参见教材P3。@##


钢筋机械连接接头的试验分为产品的型式检验和工程进场抽样检测两类。下列应进行型式检验的情况有(  )。

A.确定接头性能等级时
B.材料、规格进行改动时
C.型式检验报告超过2年时
D.型式检验报告超过4年时
E.工艺进行改动时

答案:A,B,D,E
解析:
考点:混凝土结构工程施工试验与检测。钢筋机械连接接头的试验分为产品的型式检验和工程进场抽样检测两类。在下列情况应进行型式检验:(1)确定接头性能等级时;(2)材料、工艺、规格进行改动时;(3)型式检验报告超过4年时。


(  )是影响建设工程投资的关键因素,是由市场形成的。

A.建设工程环境
B.要素价格
C.建设工程条件
D.国家有关规定

答案:B
解析:
构成建设工程投资的要素包括人工、材料、施工机械等,要素价格是影响建设工程投资的关键因素,要素价格由市场形成。


监理工程师答疑精华5节 第4节


下列建设项目财务评价指标中,属于静态评价指标的有()。


A.净现值指数
B.总投资收益率
C.利息备付率
D.项目投资财务净现值
E.项目资本金净利润率

答案:B,C,E
解析:


进度计划实施过程中,一旦发现进度偏差,应采取措施对进度计划进行调整,下列工作中属于进度调整系统过程的是()。


A.对实际进度数据进行加工处理

B.将实际进度与计划进度进行对比分析

C.计算进度偏差

D.分析进度偏差对后续工作和总工期的影响

答案:D
解析:
考点:进度调整的系统过程。出现进度偏差时,必须认真分析产生偏差的因及其对后续工作和总工期的影响。


根据《建设工程工程量清单计价规范》,关于合同价款的调整方法的说法中,正确的是( )。

A.计日工发生时按当月市场人工工资单价计算
B.由于招标工程量清单缺项,新增了分部分项工程量清单项目,新增清单项目的综合单价应由承包人提出,但相关
措施项目费不能再做调整
C.签约合同中的暂估材料在确定单价以后,在综合单价中用确定单价代替原暂估价,并调整企业管理费,不调整利润
D.因工程变更等原因导致工程量偏差超过 15%时,合同单价应进行调整。
E.材料、工程设备单价变化比例最低超过 5%时,超过部分的价格应予以调整。

答案:D,E
解析:


下列选项中,不属于市场采购设备原则的是(  )。

A.所采购设备质量可靠
B.向有良好社会信誉、供货质量稳定的供货商采购
C.尽可能的减少开支
D.所采购设备和配件价格合理,技术先进

答案:C
解析:
本题考查的是市场采购设备质量控制。设备采购的原则:(1)向有良好社会信誉、供货质量稳定的供货商采购;(2)所采购设备质量可靠,满足设计文件所确定的各项技术要求,能保证整个项目生产或运行的稳定性;(3)所采购设备和配件价格合理,技术先进,交货及时,维修和保养能得到充分保障;(4)符合国家对特定设备采购的相关政策法规规定。


在监理规划中,工程进度控制的技术措施有(  )。


A.落实进度控制的责任

B.建立进度控制协调制度

C.建立多级网络计划体系

D.对工期提前者实行奖励

E.监控施工单位的实施作业计划

答案:C,E
解析:
考点:监理规划主要内容。工程进度控制的技术措施:建立多级网络计划体系,监控施工单位的实施作业计划。


在保修期限内,因工程质量缺陷造成建设工程所有人、使用人或者第三方人身、财产损害的,建设工程所有人、使用人或者第三方可以向()提出赔偿要求。

A.施工单位
B.建设单位
C.监理单位
D.设计单位

答案:B
解析:
保修期义务。
本题考查的是工程保修的相关规定。在保修期限内,因工程质量缺陷造成建设工程所有人、使用人或者第三方人身、财产损害的,建设工程所有人、使用人或者第三方可以向建设单位提出赔偿要求。建设单位向造成质量缺陷的责任方追偿。@##


我国建设工程法律法规体系中,《建设工程质量管理条例》属于()

A、法律
B、行政规章
C、行政法规
D、部门规章

答案:C
解析:
“条例”属于行政法规。以“法”结尾的为法律,以“规定”和“办法”结尾的为部门规章。具体见下表:


建设活动主体资格的管理属于( )的管理职能。

A.业主
B.政府
C.监理单位
D.施工单位

答案:B
解析:
本题考查的是工程质量管理制度体系。工程质量政府管理职能包括:(1)建立和完善工程质量管理法规;(2)建立和落实工程质量责任制;(3)建设活动主体资格的管理;(4)工程承发包管理;(5)工程建设程序管理。


采用非匀速进展横道图比较法比较工作实际进度与计划进度时,涂黑粗线的长度表示该工作的()。


A.计划完成任务量

B.实际完成任务量

C.实际进度偏差

D.实际投入的时间

答案:D
解析:
考点:横道图比较法。在非匀速进展横道图中,用涂黑粗线标出工作的实际进度,从开始之日标起,同时反映出该工作在实施过程中的连续与间断情况。


监理工程师答疑精华5节 第5节


下列风险分类中,属于按风险影响范围分类的是()

A、基本风险和特殊风险
B、基本风险和投机风险
C、责任风险和行业风险
D、地区风险和自然风险

答案:A
解析:
风险可根据不同的角度进行分类,常见的风险分类方式有:①按风险所造成的不同后果可将风险分为纯风险和投机风险;②按风险产生的不同原因可将风险分为政治风险、社会风险、经济风险、自然风险、技术风险等;③按风险的影响范围大小可将风险分为基本风险和特殊风险。


质量管理体系是相互关联和相互作用的子系统所组成的复合系统,包括组织结构、程序、(  )、资源。


A.方法

B.计划

C.过程

D.改进

答案:C
解析:
考点:ISO质量管理体系的质量管理原则及特征。质量管理体系的系统性,包括组织结构、程序、过程、资源。


在工程质量控制方面,项目监理机构发现施工存在质量问题的,或施工单位采用不适当的施工工艺,或施工不当,造成工程质量不合格的,应及时签发()。

A.工程暂停令
B.监理通知单
C.监理通知回复单
D.监理协议单

答案:B
解析:
考核监理通知单、工程暂停令、复工令的签发。在工程质量控制方面,项目监理机构发现施工存在质量问题的,或施工单位采用不适当的施工工艺,或施工不当,造成工程质量不合格的,应及时签发监理通知单。参见教材P137。


某建设工程在建设期初的建安工程费以及设备及工、器具购置费为45000万元。按本项目实施进度计划,项目建设期为3年,投资分年使用比例为:第1年25%,第2年55%,第3年20%,建设期内预计年平均价格总水平上涨率为5%。建设期贷款利息为1395万元,建设工程其他费用为3860万元;基本预备费率为10%。试估算该项目的建设投资(  )万元。


A.56959.01

B.59659.01

C.59569.01

D.59695.01

答案:B
解析:
考点:预备费。考查点包括涨价预备费的计算及项目建设投资的费用构成。
(1)涨价预备费
第1年年末的涨价预备费:45000×25%×[(1+5%)1-1]=562.5(万元)
第2年年末的涨价预备费=45000×55%×[(1+5%)2-1]=2536.88(万元)
第3年年末的涨价预备费=45000×20%×[(1+5%)3-1]=1418.63(万元)
该项目建设期的涨价预备费为562.5+2536.88+1418.63=4518.01(万元)。
(2)计算项目的计划投资
建设投资=静态投资+建设期贷款利息+涨价预备费=(45000+3860)×(1+10%)+1395+4518.01=59659.01(万元)。


关于合同中格式条款的说法,正确的有()

A、提供格式条款一方应提请对方注意免除其责任的条款
B、提供格式条款一方无说明免除其责任条款的义务
C、对格式条款的理解发生争议时,应按照通常的理解予以解释
D、对格式条款有两种以上解释时,应采纳提供格式条款一方的解释
E、在格式条款与非格式条款不一致时,应采用格式条款

答案:A,C
解析:
提供格式条款的一方应当遵循公平的原则确定当事人之间的权利义务关系,并采取合理的方式提请对方注意免除或限制其责任的条款,按照对方的要求,对该条款予以说明。对格式条款的理解发生争议的,应当按照通常的理解予以解释,对格式条款有两种以上解释的,应当作出不利于提供格式条款的一方的解释。在格式条款与非格式条款不一致时,应当采用非格式条款。


下列关于设备采购合同中合同价格与支付的说法中,错误的是( )。

A.除专用合同条款另有约定外,签约合同价为固定价格包括卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及卖方的合理利润
B.买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后14 日内,向卖方支付签约合同价的10%作为预付款
C.买方在收到卖方提交的所需全部单据并经审核无误后28 日内,向卖方支付合同价格的95%
D.买方在收到卖方提交的买方签署的质量保证期届满证书或已生效的结清款支付函正本一份,并经审核无误后28 日内,向卖方支付合同价格的5%
E.卖方可在向买方提交买方可接受的金额为合同价格5%的合同结清款保函的前提下,要求买方支付合同结清款,买方不得拒绝

答案:B,C
解析:
买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后 日内,向卖方支付签约合同价的10%作为预付款。买方在收到卖方提交的下列全部单据并经审核无误后28 日内,向卖方支付合同价格的60%;


监理人员实施旁站时,发现施工单位有违反工程建设强制性标准行为的,应( )。

A.及时向监理工程师报告
B.下达暂停施工指令
C.责令施工单位立即整改
D.及时向建设单位报告

答案:C
解析:


下列施工阶段的目标控制工作中,属于监理工程师质量目标控制工作的有( )。

A.审查施工管理制度
B.审查施工组织设计
C.计量已完合格工程量
D.组织工程预验收
E.审核竣工图

答案:B,D,E
解析:
2020版教材P131-135
为完成施工阶段质量控制任务,项目监理机构需要做好以下工作:协助建设单位做好施工现场准备工作,为施工单位提交合格的施工现场;审查确认施工总包单位及分包单位资格;检查工程材料、构配件、设备质量;检查施工机械和机具质量;审查施工组织设计和施工方案;检查施工单位的现场质量管理体系和管理环境;控制施工工艺过程质量;验收分部分项工程和隐蔽工程;处置工程质量问题、质量缺陷;协助处理工程质量事故;审核工程竣工图,组织工程预验收;参加工程竣工验收等。
选项A错误,应为质量管理体系;选项C为造价控制的工作;正确选项为BDE。


某实行监理的工程,施工合同采用《建设工程施工合同(示范文本)》,合同约定,吊装机械闲置补偿费600 元/台班,单独计算,不进入直接费。经项目监理机构审核批准的施工总进度计划如图6-1 所示(时间单位:月)。

  施工过程中发生下列事件:
  事件1:开工后,建设单位提出工程变更,致使工作E 的持续时间延长2 个月,吊装机械闲置30 台班。
  事件2:工作G 开始后,受当地百年一遇洪水影响,该工作停工1 个月,吊装机械闲置15 台班、其他机械设备损坏及停工损失合计25 万元。
  事件3:工作I 所安装的设备由建设单位采购。建设单位在没有通知施工单位共同清点的情况下,就将该设备存放在施工现场。施工单位安装前,发现该设备的部分部件损坏,调换损坏的部件使工作I 的持续时间延长1 个月,发生费用1.6 万元。对此,建设单位要求施工单位承担部件损坏的责任。
  事件4:工作K 开始之前,建设单位又提出工程变更,致使该工作提前2 个月完成,因此,建设单位提出要将原合同工期缩短2 个月,项目监理机构认为不妥。
  问题:

事件1 发生后,吊装机械闲置补偿费为多少?工程延期为多少?说明理由。

答案:
解析:
(1)事件1发生后,吊装机械闲置补偿费=600 X30 = 18000(元)。(1分)
(2)事件1发生后,工程不会延期。(1分)
理由:由于工作E有2个月的总时差,因此工作E的持续时间延长2个月不会影响到总工期。(1分)