2021监理工程师历年真题和解答5节

考点:影响设计进度的因素。建设工程设计工作属于多专业协作配合的智力劳动，在工程设计过程中，影响其进度的因素有很多，归纳起来，主要有以下几个方面：(1)建设意图及要求改变的影响；(2)设计审批时间的影响；(3)设计各专业之间协调配合的影响；(4)工程变更的影响；(5)材料代用、设备选用失误的影响。

本例题考查不可抗力导致的索赔问题。

1．因不可抗力事件导致的费用损失与延误的工期由双方按以下原则分别承担：(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害．由发包人承担；(2)承发包双方人员的伤亡损失，分别由各自承担；(3)承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；(4)停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；(5)工程所需清理、修复费用，由发包人承担；(6)延误的工期相应顺延。

2．根据合同的约定，属于不可抗力事件的风雨袭击所造成的损失，应由业主和施工单位按照上述原则分别承担，对施工单位提出的补偿要求应这样处理：(1)给已建部分工程造成破坏的修复所需1 8万元，由业主承担；(2)处理本单位人员伤病医疗费用和补偿金总计3万元，由施工单位自己承担；(3)正在使用的机械设备的损坏及停工损失，由施工单位自己承担；(4)工人窝工费3.8万元，由施工单位自己承担；(5)因暴风雨造成现场停工8天应予以认可，顺延合同工期8天；(6)由于工程损坏所需清理现场费用2.4万元，业主应予以支付。

本题考查的是常用的质量分析方法。因果分析图由质量特性、要因、枝干、主干等组成。

考点:非节奏流水施工的特点。非节奏流水施工的特点：各施工过程在各施工段的流水节拍不全相等；相邻施工过程的流水步距不尽相等；专业工作队数等于施工过程数；各专业工作队能够在施工段上连续作业，但有的施工段之间可能有空闲时间。

2020版教材P57-59
本题考查的是综合评估法。投标报价偏差率的计算公式为：(投标人报价-评标基准价)／评标基准价×100％。

考点:工程质量缺陷的成因。对建筑物或设施使用不当，有装修中未经校核验算就任意对建筑物加层；任意拆除承重结构部件；任意在结构物上开槽、打洞、削弱承重结构截面等。

2020版教材P54-57
综合评估法与最低评标价法初步评审标准的参考因素与评审标准等方面基本相同，只是综合评估法初步评审标准包含形式评审标准、资格评审标准和响应性评审标准三部分。

总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。

本题考查的是现场施工准备质量控制。专业监理工程师应审查施工单位的测量依据、测量人员资格和测量成果是否符合规范及标准要求，符合要求的，予以签认。专业监理工程师应检查、复核施工单位测量人员的资格证书和测量设备检定证书。

考核建设工程风险管理。风险分析与评价是将建设工程风险事件发生的可能性和损失后果进行定量化的过程。参见教材P172。

本题考核的是横道图法进行实际进度与计划进度的比较。由图可知，第8个月结束工作实际完成工作量为95％，拖欠5％的任务量，第4个月内没有进行本工作；第3个月末实际完成工作量为35％，计划完成工作量为45％，拖欠工作量10％；第7个月末本工作实际完成工作量为85％，计划完成工作量为90％，拖欠5％的工作量；第8个月末本工作实际完成工作量为95％，计划完成工作量为100％，拖欠5％的工作量。

知识点:工程款支付管理。设备制造完成不作为支付节点。2020版教材P130。

本题考查的是设备购置费的组成与计算。进口设备的交货方式可以分为内陆交货类、目的地交货类、装运港交货类。

质量记录资料包括：施工现场质量管理检查记录资料；工程材料质量记录；施工过程作业活动质量记录资料。

本题考查的是设备购置费的组成与计算。进口设备抵岸价格是指到达进口国港口以后的完税价，其由8项因素构成。其中，外贸手续费、进口关税，均以到岸价（CIF价）为计算基数。至于增值税（C），以组成计税价格为基数；消费税（D），以到岸价+关税为基数；国外运费（E），以离岸价（FOB价）或运量为计算基数。

法人不是人，是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。法人以其 全部财产独立承担民事责任。 子公司具有独立法人资格；分公司不具备独立法人资格；不具备法人资格的分支机构签订合同的，合同的责任 必须由法人来承担。 【成立的条件】法人应当依法成立。法人应当有自己的名称、组织机构、住所、财产或者经费。设立法人，法 律、行政法规规定须经有关机关批准的，依照其规定。有法定代表人。依照法律或者法人章程的规定，代表法人从事民事活动的负责人，为法人的法定代表人。法定代表人以法人名 义从事的民事活动，其法律后果由法人承受。法人章程或者法人权力机构对法定代表人代表权的限制，不得对抗善 意相对人。法定代表人因执行职务造成他人损害的，由法人承担民事责任。法人承担民事责任后，依照法律或者法 人章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

2020版教材P37-51
本题考查的是行政法规。
除《招标投标法》规定的可以不进行招标的特殊情况外，有下列情形之一的，可以不进行招标：需要采用不可替代的专利或者专有技术；采购人依法能够自行建设、生产或者提供；已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供；需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求；国家规定的其他特殊情形。

本题考核的是机械台班折旧费的计算。本题的计算过程为：台班折旧费=机械预算价格×(1-残值率)／耐用总台班数=150×10000×(1-4％)／(8×250)=720 元／台班。

2020版教材P49
招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。

本题考查的是施工阶段质量控制概述。监理机构的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。

本题考查的是关键路线法（CPM）。在单代号网络计划中，总时差最小的工作就是关键工作，从起点节点开始到终点节点均为关键工作，且所有工作时间间隔均为0的路线应为关键路线。

根据《中华人民共和国建筑法》第三十四条，工程监理单位应当在其资质等级许可的监理范围内，承担工程监理业务。工程监理单位应当根据建设单位的委托，客观、公正地执行监理任务。工程监理单位与被监理工程的承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位不得有隶属关系或者其他利害关系。工程监理单位不得转让工程监理业务。

(1)出现细微裂缝的混凝土工程的造价=200 X (1 +5%) (1 +8%) (1 +4%) (1 + 3.41%) =243.92（万元）。（2 分)
(2)项目监理机构不应同意施工单位提出的费用补偿4.8万元和延长10天工期的要求。
(3)理由：产生裂缝的原因是由于混凝土养护措施不到位所致，这属于施工单位应承担的责任。（1分）

本题考核的是双代号网络图的绘制规则。图中存在⑨、⑩两个终点节点；⑥→④节点编号有误；存在循环回路④→⑤→⑥→④；存在两个节点⑧。

考点:建设工程监理涵义及性质。应有足够数量的、有丰富管理经验和较强应变能力的注册监理工程师组成的骨干队伍，这体现了建设工程监理的科学性。

1. C25表示混凝土抗压强度；F100表示混凝土抗冻性；W4表示混凝土抗渗性。
25指的是25MPa≤fcu，k＜30MPa的混凝土；100表示混凝土能经受100次的冻融循环；4混凝土抗渗试验时一组6个试件中4个试件未出现渗水时的最大水压力为0.4MPa。

2. 每捆（盘）钢筋均应挂上标牌，标牌上还应注有钢号、产品批号、规格、尺寸等项目。
3.单位工程施工质量优良标准中要求：
分部工程质量全部合格，其中70%以上达到优良等级；
主要分部工程质量全部优良，且施工中未发生过较大质量事故。
外观质量得分率达到85%以上。
船闸单位工程的分部工程优良率=16÷20=80%＞70%，主要分部工程质量全部优良，且施工中未发生过较大质量事故，外观质量得分率为86.5%＞85%。且质量检验评定资料齐全。工程观测分析结果符合国家和行业标准以及合同约定的标准。质量等级为优良。

4.根据《水利水电建设工程验收规程》（SL 223-2008）和《水利工程建设项目档案管理规定》（水办[2005]480号）的规定，
不妥之处一：计划于2017年汛前进行竣工验收
理由：竣工验收应在工程建设项目全部完成并满足一定运行条件后1年内进行。
不妥之处二：对由预制改成现浇的交通桥工程，直接在原施工图上注明变更的依据，加盖并签署竣工图章后，作为竣工图。
理由：凡涉及结构形式、工艺、平面布置等重大改变，或图面变更超过1/3的，应重新绘制竣工图（可不再加盖竣工图章）。重绘图应按原图编号，并在说明栏内注明变更依据，在图标栏内注明竣工阶段和绘制竣工图的时间、单位、责任人。监理单位应在图标上方加盖并签署竣工图确认章。
说明：此题作为拓展内容，需要考生熟悉竣工图的要求。

本题考核的是分部工程质量验收。分部工程应由总监理工程师组织施工单位项目负责人和项目技术负责人等进行 验收。勘察、设计单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人应参加地基与基础分部工程的验收。

知识点:工程建设涉及的主要险种。根据《标准施工招标文件》规定，承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险。建筑工程一切险的保险责任截止工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书（或验收合格），或实际占用（或使用）或接受该部分（或全部工程）之时终止，以先发生者为准。但在任何情况下，保险人承担损害赔偿义务的期限不超过保险单明细表中列明的建筑期保险终止日。2020版教材P19。

本题考查的是流水施工参数。每个作业的工人或每台施工机械所需工作面的大小，取决于单位时间内其完成的工程量和安全施工的要求

本题考查的是建设工程监理相关制度。建设项目董事会的职权有：负责筹措建设资金；审核、上报项目初步设计和概算文件；审核、上报年度投资计划并落实年度资金；提出项目开工报告；研究解决建设过程中出现的重大问题；负责提出项目竣工验收申请报告；审定偿还债务计划和生产经营方针，并负责按时偿还债务；聘任或解聘项目总经理，并根据总经理的提名，聘任或解聘其他高级管理人员。选项B属于项目总经理的职权。

合同成立后，合同中的仲裁条款是独立存在的，合同的无效、变更、解除、终止，不影响仲裁协议的效力。

2020教材P103
本题考查的是分析进度偏差对后续工作及总工期的影响。在工程项目实施过程中，当通过实际进度与计划进度的比较，发现有进度偏差时，需要分析该偏差对后续工作及总工期的影响，从而采取相应的调整措施对原进度计划进行调整，以确保工期目标的顺利实现。进度偏差的大小及其所处的位置不同，对后续工作和总工期的影响程度是不同的，分析时需要利用网络计划中工作总时差和自由时差的概念进行判断。

考核招标控制价及确定方法。招标人应在招标文件中如实公布招标控制价，不得对所编制的招标控制价进行上浮或下调，招标人在招标文件中应公布招标控制价各组成部分的详细内容，不得只公布招标控制价总价，并应将招标控制价报工程所在地工程造价管理机构备查。参见教材P140。