21年监理工程师经典例题7辑

发布时间:2021-07-29 来源:无忧搜题
21年监理工程师经典例题7辑

21年监理工程师经典例题7辑 第1辑


(2018年)根据《合同法》,工程勘察合同属于( )。

A.承揽合同
B.技术咨询合同
C.委托合同
D.建设工程合同

答案:D
解析:
本题考查的是《合同法》主要内容。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同;建设工程监理合同、项目管理服务合同则属于委托合同。


下列文件资料中,属于建设工程监理文件资料的有()。

A.设备采购合同
B.工程监理合同
C.施工承包合同
D.材料采购合同
E.材料报验文件

答案:B,E
解析:
2020教材P158-161
建设工程监理主要文件资料包括:
(1) 勘察设计文件、建设工程监理合同及其他合同文件;
(2) 监理规划、监理实施细则;
(3) 设计交底和图纸会审会议纪要;
(4) 施工组织设计、(专项)施工方案、施工进度计划报审文件资料;
(5) 分包单位资格报审会议纪要;
(6) 施工控制测量成果报验文件资料;
(7) 总监理工程师任命书,工程开工令、暂停令、复工令,开工或复工报审文件资料:
(8) 工程材料、构配件、设备报验文件资料;
(9) 见证取样和平行检验文件资料;
(10) 工程质量检验报验资料及工程有关验收资料;
(11) 工程变更、费用索赔及工程延期文件资料;
(12) 工程计量、工程款支付文件资料;
(13) 监理通知单、工作联系单与监理报告;
(14) 第一次工地会议,监理例会、专题会议等会议纪要;
(15) 监理月报、监理日志、旁站记录;
(16) 工程质量或安全生产事故处理文件资料;
(17) 工程质量评估报告及竣工验收文件资料;
(18) 监理工作总结。


检验批抽样方案中合理分配生产方风险和使用方风险时,对应于主控项目合格质量水平的错判概率a不宜超过5%,漏判概率β不宜超过(  )。

A.8%
B.9%
C.10%
D.5%

答案:D
解析:
对于主控项目,其合格质量水平的错判概率a、漏判概率β均不宜超过5%;对于一般项目合格质量,a不宜超过5%,β不宜超过10%。


FIDIC标准合同文本中的(  ),适用于雇主委托工程咨询单位进行项目的前期投资研究、可行性研究、工程设计、招标评标、合同管理和投产准备等的咨询服务合同。


A.《客户/咨询工程师(单位)服务协议书》(1998年版)

B.《土木工程施工分包合同条件》(1994年版)

C.《设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件》(1999年版)

D.《简明合同格式》(1999年版)

答案:A
解析:
考点:“FIDIC合同文本简介”。《客户/咨询工程师(单位)服务协议书》(1998年版),适用于雇主委托工程咨询单位进行项目的前期投资研究,可行性研究、工程设计、招标评标、合同管理和投产准备等的咨询服务合同。因此,本题的正确答案为A。


履约保证的形式有履约担保金、履约银行保函和履约担保书等,其中履约银行保函的额度一般是合同价的()。

A.10%
B.30%
C.20%
D.40%

答案:A
解析:
考核保证在建设工程中的应用。履约保证的形式有履约担保金、履约银行保函和履约担保书三种,履约银行保函是中标人从银行开具的保函,额度一般是合同价的10%。参见教材P17。


在设计和施工阶段,监理工程师为了有效控制建设工程进度,不仅要审查设计单位和施工单位提交的进度计划,更要(),以确保进度控制目标的实现。

A.编制施工总进度计划
B.进行进度控制决策
C.编制监理进度计划
D.编制施工组织设计

答案:C
解析:
2020教材P2-4
本题考查的是进度控制的措施和主要任务。在设计和施工阶段,监理工程师为了有效控制建设工程进度,不仅要审查设计单位和施工单位提交的进度计划,更要编制监理进度计划,以确保进度控制目标的实现。


某工程项目的承包人具有设计资质。承包人将完成的设计文件按规定的审查程序获得批准后提交监理工程师审核,经监理工程师签认后承包人按图纸施工。施工过程中发现由于设计计算错误,已经施工的部分工程需要拆除,设计文件必须修改。则该事件的损失应由 ( )

A.承包人承担设计损失,发包人承担施工损失
B.承包人与审查单位连带承担
C.承包人全部承担
D.审查单位与监理单位共同承担

答案:C
解析:
合同约定应由承包人承担的义务和责任,不因监理人对承包人提交文件的审查或批准,对工程、材料和设备的检查和检验,以及为实施监理做出的指示等职务行为而减轻或解除。


根据《标准施工合同》,履约担保的特点有( )。

A.担保期限自合同签订日起到签发工程移交证书日止
B.采用无条件担保方式
C.能快速解决承包方严重违约对施工的影响
D.能降低发包人合同风险
E.有助于加强发包人的履约责任心

答案:A,B,D
解析:
2020版教材P89-90
本题考查的是施工合同标准文本。履约担保的担保期限自发包人和承包人签订合同之日起,至签发工程移交证书日止。履约担保采用无条件担保方式,即持有履约保函的发包人认为承包人有严重违约情况时,即可凭保函向担保人要求予以赔偿,不需承包人确认 。


21年监理工程师经典例题7辑 第2辑


在工程施工过程中,如果由于不可抗力原因造成进度拖延,则关于所延长工期的说法中,正确的是()。


A.必须由承包单位承担责任,采取赶工措施予以弥补

B.经监理工程师核实确认后纳人合同工期

C.经监理工程师核实确认后,其中一半时间纳入合同工期

D.不需要监理工程师核实确认,可直接纳入合同工期

答案:B
解析:
考点:工程延期的申报与审批。由于以下原因导致工程拖期,承包单位有权提出延长工期的申请,监理工程师应按合同规定,批准工程延期时间:(1)监理工程师发出工程变更指令而导致工程量增加;(2)合同所涉及的任何可能造成工程延期的原因,如延期交图、工程暂停、对合格工程的剥离检查及不利的外界条件等;(3)异常恶劣的气候条件;(4)由业主造成的任何延误、干扰或障碍,如未及时提供施工场地、未及时付款等;(5)除承包单位自身以外的其他任何原因。


绘制现金流量图时,需要把握的要素包括现金流量的( )。

A.数量
B.作用点
C.利率的大小
D.现金流量的表达方式
E.方向

答案:A,B,E
解析:
本题考查的是现金流量。现金流量三要素,包括现金流量的大小、方向和作用点。


下列关于编制标底的说法错误的是()。

A.标底是投标人计算的一个合理的基本价格
B.标底必须保密,应当在开标时公布
C.标底只能作为评标的参考
D.一个招标项目只能有一个标底

答案:A
解析:
考点:招标准备阶段的工作。招标人可以自行决定是否编制标底,一个招标项目只能有一个标底。若招标项目设有标底,应当在开标时公布。


施工现场,建筑物、构筑物、土路基、沟槽回填土等,一般的黏性土的压实度测定采用( )。

A.直接称量法
B.环刀法
C.灌砂法
D.水袋法

答案:B
解析:
本题考查的是地基基础工程施工试验与检测。黏性土,多采用环刀法;粗料,采用灌砂法测定其密度。


背景资料:某工程项目的施工招标文件中表明该工程采用综合单价计价方式,工期为15个月。承包单位投标所报工期为13个月。合同总价确定为8000万元。合同约定:实际完成工程量超过估计工程量25%以上时允许调整单价;拖延工期每天赔偿金为合同总价的1‰,最高拖延工期赔偿限额为合同总价的10%;若能提前竣工,每提前1天的奖金按合同总价的1‰计算。
承包单位开工前编制并经总监理工程师认可的施工进度计划如图5—1所示。

施工过程中发生了以下4个事件。致使承包单位完成该项目的施工实际用了15个月。
事件1:A、C两项工作为土方工程,工程量均为16万立方米,土方工程的合同单价为16元/m3。实际工程量与估计工程量相等。施工按计划进行4个月后,总监理工程师以设计变更通知发布新增土方工程N的指示。该工作的性质和施工难度与A、C工作相同,工程量为32万立方米。N工作在B和C工作完成后开始施工,且为H和G的紧前工作。总监理工程师与承包单位依据合同约定协商后,确定的土方变更单价为14元/m3。承包单位按计划用4个月完成。3项土方工程均租用1台机械开挖,机械租赁费为1万元/(月·台)。
事件2:F工作因设计变更等待新图纸延误1个月。
事件3:G工作由于连续降雨累计1个月导致实际施工3个月完成,其中0.5个月的E1降雨量超过当地30年气象资料记载的最大强度。
事件4:H工作由于分包单位施工的工程质量不合格造成返工,实际5.5个月完成。由于以上事件,承包单位提出以下索赔要求:
(1)顺延工期6.5个月。理由是:完成N工作4个月;变更设计图纸延误1个月;连续降雨属于不利的条件和障碍影响1个月;监理工程师未能很好地控制分包单位的施工质量应补偿工期0.5个月。
(2)N工作的费用补偿=16元/m3×32万立方米=512万元。
(3)由于第5个月后才能开始N工作的施工,要求补偿5个月的机械闲置费=5月×1万元/(月·台)×1台=5万元
问题:
1.请对以上施工过程中发生的4个事件进行合同责任分析。
2.根据总监理工程师认可的施工进度计划,应给承包单位顺延的工期是多少说明理由。
3.确定应补偿承包单位的费用,并说明理由。
4.分析承包单位应获得工期提前奖励还是承担拖延工期违约赔偿责任,并计算其金额。

答案:
解析:
1.(1)对于事件1,新增工作N属变更事项,为建设单位责任,应延长总工期和补偿费用。 (2)对于事件2,F工作等待变更图纸属建设单位责任。
(3)对于事件3,G工作施工过程中因降雨而停止1个月,其中0.5个月属于有经验承包单位不能合理预见的,另外0.5个月属承包单位应承担的风险。
(4)对于事件4,分包商施工应由总承包单位负责管理,因此,分包商施工质量导致的损害按合同约定属于承包单位承担责任的范围。
2.(1)由于工作N、F、G进度拖后属于可顺延工期的情况,因此,考虑事件1~3后形成的网络计划如图5—2所示:

(2)从分析结果可以看出,总工期为14个月。而合同工期应为承包单位投标书中承诺的13个月。因此,应给承包单位顺延工期1个月。
3.应补偿承包单位的费用计算如下:
工程量清单中计划土方为16+16=32(万立方米),新增土方工程量为32万立方米;应按原单价计算的新增工程量为32×25%=8(万立方米);
补偿土方工程款为8万立方米×16元/m3+(32-8)万立方米×14元/m3=464万元;由于是租用机械开挖,A、C两项土方工程按计划完成,N工作可另行租用机械,不存在机械闲置问题,因此,机械闲置费不予补偿。补偿承包单位的总费用为464万元。
4.承包单位应承担超过合同工期的违约责任。
拖延工期赔偿费为8000万元×0.001/天×30天=240万元,小于最高赔偿限额,最高赔偿限额8000万元×0.1=800万元。故拖延工期赔偿费为240万元。


分析论证建设工程总目标,应遵循下列(  )基本原则。


A.确保建设工程质量目标符合工程建设强制性标准

B.定性分析与定量分析相互独立

C.定性分析与定量分析相结合

D.不同建设工程三大目标具有相同的优先等级

E.不同建设工程三大目标可具有不同的优先等级

答案:A,C,E
解析:
考点:“建设工程三大目标的确定与分解”。建设工程总目标是建设工程目标控制的基本前提,也是建设工程监理成功与否的重要判据。确定建设工程总目标,需要根据建设工程投资方及利益相关者需求,并结合建设工程本身及所处环境特点进行综合论证。分析论证建设工程总目标,应遵循下列基本原则:①确保建设工程质量目标符合工程建设强制性标准;②定性分析与定量分析相结合;③不同建设工程三大目标可具有不同的优先等级。总之,建设工程三大目标之间密切联系、相互制约,需要应用多目标决策、多级梯阶、动态规划等理论统筹考虑、分析论证,努力在“质量优、投资省、工期短”之间寻求最佳匹配。因此,本题的正确答案为ACE。


根据《建设工程勘察合同(示范文本)》,勘察人在提交勘察成果资料后的( )天内,发包人应一次性付清全部工程费用。

A、3
B、5
C、10
D、12

答案:C
解析:
考点:建设工程勘察合同履行管理。勘察人在提交勘察成果资料后的 10 天内,发包人应一次性付清全部工程费用。参见教材 P67。


招标准备阶段应编制好所有需要的文件,以便招标过程中陆续使用。下列文件中属于规范招标投标行为的文件的有( )。

A.资格审查文件
B.招标文件
C.资格审查内容和标准文件
D.标底说明文件
E.评标的审查、比较要素和标准的文件

答案:A,B
解析:
2020版教材P40-49
本题考查的是招标准备阶段的工作。选项CDE属于用于招标评审的文件。


21年监理工程师经典例题7辑 第3辑


下列说法不正确的是( )。

A.合同工程量一般是投标人投标报价的基准数量,是签订合同的组成部分
B.合同工程量与清单工程量数量是一样的,只是二者单价取定的主体和确定原则不同而已
C.一个项目计量工程量之和即为工程项目的实际规模
D.支付工程量之和与计量工程量之和在竣工结算时应是相同的

答案:A
解析:
选项 A 错误,清单工程量一般是投标人投标报价的基准数量,是签订合同的组成部分。


模板板面的平整度应符合要求,预制构件模板安装的表面平整度偏差为()mm。

A.2
B.3
C.5
D.10

答案:B
解析:
考核工程实体质量控制。现浇结构模板安装的表面平整度偏差为5mm,预制构件模板安装的表面平整度偏差为3mm。参见教材P128。


世界银行规定的项目总建设成本中,下列( )不是其组成部分。

A. 应急费用
B. 项目间接建设成本
C. 估算误差费用补偿
D. 建设成本上升费用

答案:C
解析:
2020版教材P11
本题考查的是世界银行规定的建设项目总投资构成。这包括项目直接建设成本、项目间接建设成本、项目应急费用及建设成本上升费用。


某高速公路收费站机电项目,在项目实施过程中发生以下事件:
事件1:在机电施工准备阶段,前一天下大雨,第二天监理、承包人组织对全路段房建、管线缺陷进行考察,在考察了4 个收费站后监理工程师赶到现场,承包人用数字万用表对各处机房联合接地母线端子进行了测量,发现接地电阻有两处大于in,其余均不大于in。监理工程师审核后要求机电承包人对不符合要求的两处进行改造,费用由机电承包人承担。其余房建提供的联合接地母线端子都符合要求。同时机电承包人申请了一笔通信管道试通试压费用,监理工程师审核后批准了这一笔费用。
事件2:钢筋混凝土基础上面安装设备。业主分别与土建、安装单位签订了基础、设备安装工程施工合同。两个承包人都编制了相互协调的进度计划,进度计划已得到批准。基础施工完毕,设备完装单位按计划将材料及设备运进现场准备施工。经检测发现有近1/6 的设备预埋螺栓位置偏移过大,无法安装设备,须返工处理。安装工作因基础返工而受到影响,安装单位提出索赔要求。
问题:
1. 事件1 中:
(1) 承包人及监理工程师存在哪些问题?为什么?
(2) 该如何进行考察及审核承包人的申请?
2. 事件2 中:
(1) 安装单位的损失应由谁负责?为什么?
(2) 安装单位提出索赔要求,监理工程师应如何处理?

答案:
解析:
事件1:
(1) 承包人和监理都存在严重的问题。
测量地阻不能使用数字万用表,应使用地阻仪进行测量。
一般测量地阻不能在下雨后地面很湿的情况下进行。
监理应在考察工作开始前到达现场,有4 个收费站的考察工作监理没有参加是不对的。
没有按合同文件的规定操作,错误审批承包人申请。
(2) 应按如下步骤进行考察与审批:
承包人在开始考察前须向监理提交考察计划,监理审核批准后才能进行考察工作。监理应在开始考察前就赶到现场,对所有考察内容进行全过程、全方位监理。测量应严格按照技术规范的要求进行;测量地阻应选择一段时期无雨天进行,保证测量的地阻值有效。
在题目给出的条件下(雨后地湿),测量值不大于1Ω 的地阻不能说明其满足机电技术规范要求。严格按照合同文件规定执行费用审批。
按照机电项目合同文件的工程界面划分,不符合要求的房建缺陷应由房建承包人负责改造,费用由房建承包人承担,或由机电承包人负责改造,费用从房建费用中支付。机电承包人在光、电缆敷设之前应对管道进行试通试压工作,费用应该是包括在合同价内,故管道试通试压工作费用的申请不应批准。
事件2:
①安装单位的损失应由业主负责,因安装单位和业主有合同关于业主没能按合同规定提供安装单位施工条件,使安装工作不能按计划进行。业主应承担由此引起的损失。安装单位与土建施工单位没有合同关系,虽然安装工作受阻是由于土建施工单位施工质量问题引起的,但不能直接向土建施工单位索赔,业主可根据合同规定,向土建施工单位提出赔偿要求或给予其处罚。
②监理工程师收到安装单位索赔要求后,应审核索赔要求,进一步核实由此引起的损失金额和延误的工期,并组织业主和安装单位进行协商,协商一致的形成文件报业主批准,监理工程师需签证批准索赔补偿。
如果业主对土建施工单位提出赔偿要求,监理工程师应提供土建施工单位违约证明。
对于地脚螺栓偏移的质量问题,监理工程师应向土建施工单位发出整改通知,要求施工单位返工处理,对施工单位提出的具体施工措施,监理工程师应进行审核,并严格监督检查施工处理情况,处理完成后,应进行检查验收’验收合格后,组织办理移交签证,交由安装单位进行安装作业。


依法必须进行招标的项目提交资格预审申请文件的时间,自资格预审文件停止发售之日起不得少于()日。

A.3
B.5
C.7
D.15

答案:B
解析:
5)资格预审文件的提交。招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间。依法必须进行招标的项目提交资格预审申请文件的时间,自资格预审文件停止发售之日起不得少于5日。


下列关于静态投资回收期的说法中,错误的是( )。

A.投资回收期既能反映项目的盈利能力,又能反映项目的风险大小
B.投资回收期不能全面反映项目在寿命期内的真实效益
C.投资回收期可作为项目经济效果评价的主要指标
D.投资回收期宜从项目建设开始年算起

答案:C
解析:
本题考查重点是“静态投资回收期”,投资回收期系指以项目净收益回收项目投资所需要的时间,一般以年为单位。项目投资回收期宜从项目建设开始年算起,若从项目投产开始年计算,应予以特别注明。所以,选项D的叙述是正确的。投资回收期既能反映项目的盈利能力,又能反映项目的风险大小,投资回收期是舍弃了回收期以后的收入与支出数据,不能全面反映项目在寿命期内的真实效益,故使用该指标时应与其他指标相配合使用。所以,选项A、B的叙述均是正确的。静态投资回收期不能作为项目经济效果评价的主要指标。财务净现值全面考虑了项目计算期内所有的现金流量大小及分布,同时考虑了资金的时间价值,因而可作为项目经济效果评价的主要指标。所以,选项C的叙述是不正确的。因此,本题的正确答案为C。


下列工程质量检验记录中,由建设单位永久保管的有(  )。

A.检验批质量验收记录
B.分项工程质量验收记录
C.基础、主体工程验收记录
D.幕墙工程验收记录
E.分部(子分部)工程质量验收记录

答案:C,D,E
解析:
考点:管理要求。选项AB应由建设单位长期保管。


下列关于委托建设工程监理的说法中,正确的有()

A、项目总承包模式下,建设单位宜分阶段委托监理单位监理
B、设计或施工总分包模式下,建设单位应只委托一家监理单位监理
C、项目总承包管理模式下,建设单位应只委托一家监理单位监理
D、平行承发包模式下,建设单位应只委托一家监理单位监理
E、平行承发包模式下,建设单位可以委托一家或多家监理单位监理

答案:C,E
解析:
项目总承包模式下,业主应委托一家监理单位提供监理服务,所以A错误。设计或施工总分包模式下可以委托一家监理单位,也可以按照设计阶段和施工阶段委托监理单位,所以B项错误。平行承发包模式下,建设单位可以委托一家或多家监理单位监理,所以D项错误。


21年监理工程师经典例题7辑 第4辑


监理工程师审核施工进度计划的内容有(  )。


A.进度安排是否符合施工合同中开工、竣工日期的约定

B.劳动力、工程材料进场安排是否与工程量清单相一致

C.分期施工是否满足分批动用或配套动用的要求

D.施工管理及现场作业人员的职责分工是否明确

E.在生产要素的需求高峰期是否有足够能力实现计划供应

答案:A,C,E
解析:
考点: “施工进度计划审核的内容”。监理工程师审核施工进度计划的内容有:①进度安排是否符合工程项目建设总进度计划中总目标和分目标的要求,是否符合施工合同中开工、竣工日期的规定;②施工总进度计划中的项目是否有遗漏,分期施工是否满足分批动用的需要和配套动用的要求;③施工顺序的安排是否符合施工工艺的要求;④劳动力、材料、构配件、设备及施工机具、水、电等生产要素的供应计划是否能保证施工进度计划的实现,供应是否均衡、需求高峰期是否有足够能力实现计划供应;⑤总包、分包单位分别编制的各项单位工程施工进度计划之间是否相协调,专业分工与计划衔接是否明确合理,⑥对于业主负责提供的施工条件(包括资金、施工图纸、施工场地、采供的物资等),在施工进度计划中安排的是否明确、合理,是否有造成因业主违约而导致工程延期和费用索赔的可能存在。因此,本题的正确答案为ACE。


工程施工招标,开标过程中,检查投标文件的密封情况的下一程序是( )。

A.宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名
B.确定并宣布投标文件开标顺序
C.投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认
D.公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称,并点名确认投标人是否派人到场

答案:B
解析:
2020版教材P40-49
本题考核的是开标的程序。主持人按下列程序进行开标:
(1)宣布开标纪律;
(2)公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称,并点名确认投标人是否派人到场;
(3)宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名;
(4)检查投标文件的密封情况;
(5)确定并宣布投标文件开标顺序;
(6)设有标底的,公布标底;
(7)按照宣布的开标顺序当众开标,公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容,并记录在案;
(8)投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认;
(9)开标结束。


《建设工程安全生产管理条例》规定,分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理,分包单位不服从管理导致生产安全事故的,()。

A.由总承包单位承担主要责任
B.由分包单位承担主要责任
C.由总承包单位和分包单位承担连带责任
D.由分包单位承担责任,总承包单位不承担责任

答案:B
解析:
考点:行政法规。总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的,分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理,如分包单位不服从管理导致生产安全事故的,由分包单位承担主要责任。


根据《建设工程安全生产管理条例》,下列选项中,属于施工单位的安全责任有()。

A.主要负责人应当依法对本单位的安全生产工作全面负责
B.应当设立安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员
C.总包单位应当对分包工程的生产全面负责,分包单位承担连带责任
D.应对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案
E.主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或其他有关部门考核合格后方可任职

答案:A,B,E
解析:
考点:《建设工程安全生产管理条例》相关内容。选项C正确的说法是,总包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任;选项D的正确说法是,对达到一定规模的基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、拆除、爆破工程、其他危险性较大的工程编制专项施工方案,并附具安全验算结果,经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施,由专职安全生产管理人员进行现场监督。


在下列各种合同中,一般情况下( )订立的合同有效。A限制民事行为能力人B无代理权人 C法定

在下列各种合同中,一般情况下( )订立的合同有效。

A限制民事行为能力人B无代理权人

C法定代表人越权D无处分权人处分他人财产

正确答案:C


关于法律事实的说法,正确的是( )。

A、法律事实不包括事件

B、罢工属于法律事实中的行为

C、法院判决不属于法律事实中的行为

D、合同当事人违约属于法律事实中的行为

答案:D
解析:
[考点]合同法律关系的产生、变更与消灭。选项A错误,法律事实包括行为和事件;选项B错误,罢工属于法律事实中的事件,不属于行为;选项C错误,发生法律效力的法院判决属于行为;选项D正确,合同当事人违约属于法律事实中的行为。


根据《标准施工合同》,关于暂估价的说法,错误的是()。

A.暂估价是签约合同价的组成部分
B.暂估价内的专业工程不一定实施
C.暂估价的内容在投标时难以确定准确价格
D.暂估价的内容不包括计日工

答案:B
解析:
本题考查的是工程款支付管理。暂估价指发包人在工程量清单中给出的,用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。选项B,暂估价内的专业工程一定发生。


依据工程项目建设总进度计划和批准的设计文件编制的工程项目年度计划的内容包括()

A、投资计划年度分配表
B、工程项目一览表
C、工程项目进度平衡表
D、年度建设资金平衡表

答案:D
解析:
选项A、B、C均是工程项目建设总进度计划的内容。工程项目年度计划的内容的前两个字均是“年度”。


21年监理工程师经典例题7辑 第5辑


下列管理模式的特征中,属于Partnering模式特征的是()。

A、承包商承担大部分风险
B、业主管理工程实施
C、信息的开放性
D、采用单价合同

答案:C
解析:
本题考查的是Partnering模式。Partnering模式特征:(1)出于自愿;(2)高层管理参与;(3)Partnering协议不是法律意义上的合同;(4)信息的开放性。


根据现行规定,以下安全文明施工费的说法中,正确是( )。

A.发包人应在工程开工后的14天内预付当年的安全文明施工费
B.发包人应预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的50%
C.发包人没有按时支付安全文明施工费的,承包人可催告发包人支付
D.发包人在付款期满后的14天内仍未支付的,若发生安全事故,发包人应承担相应责任

答案:C
解析:
本题考查的是安全文明施工费。根据“企业安全生产费用提取和使用管理办法”,发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%。如果发包人没有按时支付安全文明施工费,承包人可催告发包人支付;发包人在付款期满后的7天内仍未支付的,若发生安全事故,发包人应承担相应责任。


与其他风险对策相比,风险自留对策的特点是()。

A、既改变风险的发生概率,又改变风险潜在损失的严重性
B、只改变风险的发生概率,不改变风险潜在损失的严重性
C、不改变风险的发生概率,但改变风险潜在损失的严重性
D、既不改变风险的发生概率,又不改变风险潜在损失的严重性

答案:D
解析:
本题考查的是风险自留。风险自留与其他风险对策根本区别在于,它不改变建设工程风险客观性质,即既不改变风险的发生概率,又不改变风险潜在损失的严重性。(本知识点新教材已经删除)


特殊情况下,特别重大事故的批复自负责事故调查的人民政府收到事故调查报告之日起,最迟在(  )日内做出批复。


A.15

B.30

C.45

D.60

答案:D
解析:
考点:行政法规。重大事故、较大事故、一般事故,负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起15日内做出批复;特别重大事故,30日内做出批复,特殊情况下.批复时间可以适当延长,但延长的时间最长不超过30日。


工程监理单位审查勘察单位提交的勘察方案,提出审查意见,并报(  ),变更勘察方案时,应按原程序重新审查。

A.建设单位
B.监理单位
C.设计单位
D.施工单位

答案:A
解析:
考点:“工程监理单位勘察质量管理的主要工作”。工程监理单位勘察质量管理的主要工作包括:①协助建设单位编制工程勘察任务书和选择工程勘察单位,并协助签订工程勘察合同;②审查勘察单位提交的勘察方案,提出审查意见,井报建设单住。变更勘察方案时,应按原程序重新审查;③检查勘察现场及室内试验主要岗位操作人员的资格、所使用设备、仪器计量的检定情况;④检查勘察单位执行勘察方案的情况,对重要点位的勘探与测试应进行现场榆查;◎审查勘察单位提交的勘察成果报告,必要时对于各阶段的勘察成果报告组织专家论证或专家审查,并向建设单位提交勘察成果评估报告,同时应参与勘察成果验收。经验收合格后勘察成果报告才能正式使用。因此,本题的正确答案为A。


建设单位在( )合同中承担了项目的全部风险。 A单价B总价可调 C总价不可调D成本加酬金合

建设单位在( )合同中承担了项目的全部风险。

A单价B总价可调

C总价不可调D成本加酬金合同

正确答案:D


根据《标准设计施工总承包招标文件》中的≤合同条款及格式》,“发包人要求”中竣工试验的第一阶段应对( )提出要求。

A.单车试验
B.联动试车
C.投料试车
D.性能测试

答案:A
解析:
考点:合同文件。选项B.C.属于第二阶段,选项D.属于第三阶段。参见教材P112。


根据国家发展改革委员会等九部委《标准材料采购招标文件》,初步评审包括

A.形式评审
B.资格评审
C.详细评审
D.响应性评审
E.综合性评审

答案:A,B,D
解析:
2020版教材P68-70
根据国家发展改革委员会等九部委《标准材料采购招标文件》,初步评审包括形式评审、资格评审和响应性评审。


21年监理工程师经典例题7辑 第6辑


下列选项中,属于运输货物时运输合同的客体的是( )。

A.被运货物
B.运输行为
C.运输费用
D.运输工具

答案:B
解析:
2020版教材P6-9
本题考查的是合同法律关系的构成。法律关系的客体是物、行为与智力成果。货物运输合同的客体是货物运输的行为 。


下列关于工程监理单位和监理人员职责的表述中,正确的是(  )。


A.工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的,有权要求施工企业整改

B.工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的,有权要求设计单位改正

C.未经总监理工程师签字,建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或安装

D.工程监理单位在实施监理过程中,发现存在安全事故隐患且情况严重的,应当及时向有关主管部门报告

答案:A
解析:
考点:建设工程监理的法律地位和责任。选项B错误,正确表述应为:工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的,应当报告建设单位要求设计单位改正;选项C错误,正确表述应为:未经监理工程师签字,建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或安装,施工单位不得进行下一道工序的施工;选项D错误,正确表述应为:工程监理单位在实施监理过程中,发现存在安全事故隐患且情况严重的,应当要求施工单位暂时停止施工,并及时报告建设单位。?


总监理工程师应在( )向施工单位发出工程开工令。

A.工程开工报审表审查合格 3d 内
B.收到工程开工报审表后
C.开工日期 7d 前
D.经建设单位认可后

答案:C
解析:
开工令的签发。总监理工程师应在开工日期 7 天前向施工单位发出工程开工令。工期自总监理工程师发出的工程开工令中载明的开工日期起计算。
参见教材 P115。


非法人组织也可以成为合同法律关系的主体,主要包括()。

A.社会团体
B.社团法人
C.合伙企业
D.个人独资企业
E.事业单位

答案:C,D
解析:
考核合同法律关系的构成。非法人组织也可以成为合同法律关系的主体,主要包括:个人独资企业、合伙企业、不具有法人资格的专业服务结构等。参见教材P8。


(2016年)关于风险跟踪检查与报告的说法,正确的有( )。

A.跟踪风险控制措施的效果是风险监控的主要内容
B.应定期将跟踪结果编制成风险跟踪报告
C.风险跟踪过程中发现新的风险因素时应进行重新估计
D.风险跟踪报告内容的详细程度应依据掌握的资料确定
E.编制和提交风险跟踪报告是风险管理的一项日常工作

答案:A,B,C,E
解析:
本题考查的是建设工程风险管理。选项A正确,跟踪风险控制措施的效果是风险监控的主要内容;选项B正确,在实际工作中,通常采用风险跟踪表格来记录跟踪的结果,然后定期地将跟踪的结果制成风险跟踪报告,使决策者及时掌握风险发展趋势的相关信息,以便及时地作出反应;选项C正确,无论什么时候,只要在风险监控的过程中发现新的风险因素,就要对其进行重新估计;选项D错误,报告内容的详细程度应按照决策者的需要而定;选项E正确,编制和提交风险跟踪报告是风险管理的一项日常工作,报告的格式和频率应视需要和成本而定。


要结合投资概算资料进行技术经济比选和多方案论证,确保工程质量、投资和进度目标的实现,属于设计方案评审中的( )。

A.总体方案评审
B.专业设计方案评审
C.设计方案审核
D.施工图设计评审

答案:C
解析:
2020版教材P98-99
设计方案审核,要结合投资概算资料进行技术经济比较和多方案论证,确保工程质量、投资和进度目标的实现。


建设工程政府质量监督机构在监督工程竣工验收环节,监督建设单位组织的( )。

A.对建设过程质量情况进行总结,签发竣工验收意见书
B.对影响结构安全的工程实体质量进行检查验收
C.竣工验收的组织形式、程序等是否符合有关规定进行监督
D.对影响使用功能的相关部分进行检查验收

答案:C
解析:
本题考查的是工程质量管理主要制度。建设工程政府质量监督机构在监督工程竣工验收环节,监督建设单位组织的竣工验收的组织形式、程序等是否符合有关规定进行监督。


招标人要修改或补充招标文件,应在投标截止时间(  )天前,以书面形式修改招标文件,并通知所有已购买招标文件的投标人,如修改招标文件的时间距投标截止时间不足(  )天,相应延长投标截止时间。

A.15,5
B.10,10
C.15,15
D.30,15

答案:C
解析:
考点:接受投标书阶段的工作。招标人要修改或补充招标文件,应在投标截止时间15天前,以书面形式修改招标文件,并通知所有已购买招标文件的投标人,如修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天,相应延长投标截止时间。


21年监理工程师经典例题7辑 第7辑


(2018年真题)质量手册是监理单位内部质量管理的(  )文件和行动准则,应阐述监理单位的质量方针和质量目标。

A.指导性
B.纲领性
C.操作性
D.框架性

答案:B
解析:
本题考查的是监理企业质量管理体系的建立与实施。质量手册是监理单位内部质量管理的纲领性文件和行动准则。


建设工程项目勘察设计采用邀请招标的,招标人应邀请()个以上法人或组织投标。

A.2
B.3
C.5
D.7

答案:B
解析:
1、公开招标和邀请招标
(1)公开招标是招标人通过国家指定的报刊、信息网络或者其他媒体发布招标公告,邀请不特定的法人或者组织投标。
(2)邀请招标是招标人以投标邀请书的方式,邀请3个以上具有相应资质、具备承担招标项目勘察设计能力的、资信良好的特定法人或组织投标。


通过公开招标,某施工单位与建设单位签订了施工承包合同,该工程合同工期 190 天,开工前施工单位向监理工程师提交了施工进度计划,其中的网络计划图如下:

工程施工中发生了如下事件:
  事件 1:由于施工单位前期进场设备不足,造成工作 A 持续时间延长 15 天,人员窝工损失3 万元。
  事件 2:由于监理抽查时发现钢筋不合格,造成返工处理,导致工作 B 停工 10 天,费用损失 5 万元。
  事件 3:由于强暴雨影响,工作 C 持续时间延长 10 天,工作 D 持续时间延长 8 天、费用损失 20 万元。
  事件 4:由于征地拆迁问题,工作 E 持续时间延长 20 天。
  事件 5:由于设计单位优化设计,造成工作 H 停工 15 天;收到优化设计图纸后,由于施工单位设备故障停工3 天。
问题:
1.按照网络计划,确定该工程的关键线路和计划工期。
2.事件 1 至事件 4 发生后,施工单位分别提出了工期延期索赔和费用索赔,监理工程师该如何处理?并分别说明理由。
3.事件 1 至事件 4 发生后, 经监理工程师审核批准的工程延期为多少天 ?
4.事件 1 中,针对工作 A 持续时间延长的问题,监理工程师应如何处理 ?

答案:
解析:
1.关键线路 :A→D→F ,计划工期 190 天。
2.前期进场设备不足属施工单位原因,因此监理工程师不批准延长工期和费用损失。钢筋不合格属施工单位责任,因此监理工程师不批准延长工期和费用损失。由于强暴雨影响,且D 工作处于关键线路,强暴雨属于不可抗力,因此监理工程师应批准延长工期 8 天,不批准费用索赔 ;C 工作处于非关键线路,延长 10 天未超过其自由时差,因此监理工程师不予批准延期。
3.关键线路 :A→E→H。
工期为 50 +90 +20 +40 +15 -190 =25 天。
4.由于工作 A 处于关键线路上,且延期由施工单位自身原因造成,监理工程 师应签发监理指令,要求施工单位采取措施加快后续工程进度。若监理工程师签发监理指令后,施工单位未有明显改进,致使合同工程在合同工期内难以完成时,监理工程师应及时向建设单位提交书面报告,并按合同规定处理。


某工程有3个施工过程,依次为:钢筋→模板→混凝土,划分为Ⅰ和Ⅱ施工段编制工程网络进度计划。下列工作逻辑关系中,属于正确工艺关系的是( )。

A.模板Ⅰ→混凝土Ⅰ
B.模板Ⅰ→钢筋Ⅰ
C.钢筋Ⅰ→钢筋Ⅱ
D.模板Ⅰ→模板Ⅱ

答案:A
解析:
本题考查的是双代号网络计划。选项CD属于组织关系,而选项A工艺关系有误。


事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的,能够引起( )的客观现象。

A.合同法律关系产生
B.合同法律关系变更
C.合同法律关系消灭
D.合同法律关系转移
E.合同法律关系冻结

答案:A,B,C
解析:
本题考查的是合同法律关系的产生、变更与消灭。事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的,能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象。


见证取样是建设工程监理的主要方式之一,涉及(  )行为。

A.试验方
B.施工方
C.见证方
D.设计方
E.业主方

答案:A,B,C
解析:
考点:见证取样。见证取样涉及三方行为:施工方,见证方,试验方。


(2015年真题)项目监理机构根据有关规定和( ),可对施工质量进行平行检验。

A.施工组织设计的要求
B.设计图纸的要求
C.监理合同的约定
D.施工合同的约定

答案:C
解析:
本题考查的是见证取样与平行检验。施工单位自检的同时,监理机构按有关规定、建设工程监理合同约定对同一检验项目进行检测试验活动。


根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定,下列关于违约责任的表述中,正确的是( )


A.合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还定金

B.发包人应按合同规定的金额和时间向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担应支付金额2%的逾期违约金,但设计人提交设计文件的时间不予顺延

C.在合同履行期间,发包人要求终止合同,设计人未开始设计工作的,应退还发包人已付的定金

D.由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方及时协商解决

E.由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,还应免收直接受损失部分的设计费

答案:A,D,E
解析:
发包人应按合同规定的金额和时间向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担应支付金额2‰的逾期违约金,且设计人提交设计文件的时间顺延;在合同履行期间,发包人要求终止合同。设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金。