首页 → 监理工程师

21年监理工程师经典例题8节

发布时间：2021-07-17
21年监理工程师经典例题8节

21年监理工程师经典例题8节 第1节

监理工程师对初步设计质量审核的主要内容包括( )。

A. 结构设计的安全可靠性 B. 有关部门的审批意见和设计要求
C. 技术参数的先进合理性 D. 工艺流程的先进合理性
E. 建筑造型与立面设计

答案：B,C,D
解析：
监理工程师对初步设计质量审核的主要内容包括：①有关部门的审批意见和设计要求；②工艺流程、设备选型先进性、适用性、经济合理性；③建设法规、技术规范和功能要求的满足程度；④技术参数先进合理性与环境协调程度，对环境保护要求的满足情况；⑤设计深度是否满足施工图设计阶段的要求；⑥采用的新技术、新工艺、新设备、新材料是否安全可靠、经济合理。AE两项属于对施工图审核的内容。

某进口设备，按人民币计算的离岸价为500万元，国外运费率为8.2%，国外运输保险费率为4%，增值税率为17%，则该设备进口关税的计算基数是( )万元。



A、500
B、564
C、585
D、656

答案：B
解析：
本题考查的是设备购置费的组成与计算。进口关税：进口关税＝到岸价(CIF)×人民币外汇牌价×进口关税率。进口设备到岸价＝离岸价＋国外运费＋国外运输保险费；国外运费＝离岸价×运费率；国外运输保险费＝（离岸价十国外运费）×／（1-国外保险费率）×国外保险费率；则该进口设备的关税计算基数，即到岸价＝ 500＋500×8.2%＋( 500＋500×8.2%)×4%/(1－4%)=563.54（万元）。@##

质量管理体系是相互关联和相互作用的子系统所组成的复合系统，包括组织结构、程序、（　　）、资源。


A.方法

B.计划

C.过程

D.改进

答案：C
解析：
考点:ISO质量管理体系的质量管理原则及特征。质量管理体系的系统性，包括组织结构、程序、过程、资源。

关于路基施工监理，有以下三个背景材料：
A.某段路基，按照设计文件提供的取土场的填料为山皮土，承包人进人现场后发现，在路基附近的河中有大量符合路基填筑的砂砾，且开采容易、运距较指定土场近，价格也较山皮土便宜，故在征得监理工程师的同意后，即用此砂砾进行本段路基的填筑；但在路基填筑完成后，承包人以使用砂砾填筑的路基其强度较山皮土填筑的路基强度高为由，提出了变更申请，要求以合同工程量清单中300章的砂砾垫层的单价（高于山皮土）来支付。
B.某施工单位承包8km路基工程，其中1km进行了分包（未经批准）。路基填筑时进行了掺石灰，完工后经验收符合要求。路面施工时左半幅局部出现弹簧现象。监理工程师组织人员进行此标段全线检查，发现外包队所施工的1km路段有质量问题，各层填土过厚，掺灰不匀，出现松软夹层，夹层土含水量过大，最终造成质量事故。
C.某高速公路工程，承包人为了避免今后可能支付延误赔偿金的风险，要求将路基的完工时间延长6个星期，承包人的理由如下：
①特别严重的降雨；
②现场劳务不足；
③业主在原工地现场之外的另一地方追加了一项额外工作；
④无法预见的恶劣土质条件，使路基施工难度加大；
⑤施工场地使用权提供延误；
⑥工程款不到位。
问题：
1.针对A背景材料：（1）监理工程师可否批准此变更，理由如何? （2）应以哪个单价支付?
2.针对B背景材料：（1）对此质量事故施工单位和监理各存在哪些主要问题?出现此问题的原因是什么? （2） 监理工程师对此质量事故应如何处理?
3.针对C背景材料：（1）监理工程师认为原因所引起的延误是非承包人承担风险的延误，可批准延长工期。（2）若以上现场劳务不足问题监理工程师认为属于承包人自己的责任，由此引起的延误是不可原谅延误，不同意就此延长工期，这样处理对吗?（3）哪些是业主的责任，监理工程师该如何处理?

答案：
解析：
1.针对A背景材料：（1）对变更的处理：监理工程师可以批准此变更，因为从题目中可知 改为砂砾填筑后，路基强度更高，满足合同质量要求，而且承包人的费用也降低了，对业主和承 包人的利益均有利。（2）支付的单价：应以山皮土的单价支付。因为虽然变更后路基强度提 高，但这并不是因为合同中约定的质量标准的改变而引起的，而是由于承包人施工方案的改变 而引起的，所引起的费用变化由承包人承担。此外，砂砾垫层的单价是路面工程（300章）中的 单价，明显不适合路基填筑。
2.针对B背景材料：
（1）施工单位存在的主要问题：擅自分包；分包工程质量失控。
监理单位存在的主要问题：①没有制止分包队伍进场；②对现场巡视、检查不够，未及时发现质量问题；③对完工工程未进行认真的检查验收，致使不合格工程通过了验收。
出现此问题的原因：①施工单位与监理工程师的合同意识淡薄；②施工单位放松或放弃了对分包工程的管理；③监理严重失误。
（2）监理工程师对此质量事故的处理：
①要求承包人尽快提交质量事故报告及返工处理方案告并报告业主；
②责令施工单位立即驱逐非法分包人；
③对不合格路段立即进行返工处理，处理完成并自检合格后报监理按规范要求检查验收；
④要求承包人更换不称职的管理人员；
⑤对现场失职的监理人员进行批评教育和处理。
3.针对C背景材料：
（1）①③④⑤⑥。
（2）对。现场劳务不足是承包人内部组织管理不当，不能给予工期延长。
（3）业主的责任是③⑤⑥，监理工程师的处理：对③要求业主适当增加工程价款或者适当延长工期；对⑤使用权提供延误时间顺延工期；对⑥要求业主按合同规定准时拨付工程款。

《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)中的综合单价是计量单位的分部分项工程量清单项目的直接工程费和()等。

A、企业管理费
B、利润
C、一定范围内的风险费用
D、间接费用
E、其他直接费

答案：A,B,C
解析：
分部分项工程量清单应采用综合单价计价。综合单价是指完成一个规定计量单位的分部分项工程量清单项目或措施清单项目所需的人工费、材料费、施工机械使用费和企业管理费与利润，以及一定范围内的风险费用。

由建设单位采购的主要设备由（　　）进行开箱检查，并由三方在开箱检查记录上签字。

A.勘察单位、设计单位、建设单位
B.设计单位、建设单位、施工单位
C.施工单位、供货单位、项目监理机构
D.建设单位、施工单位、项目监理机构

答案：D
解析：
2020版教材P112-119
本题考查的是现场施工准备质量控制。由建设单位采购的主要设备由建设单位、施工单位、项目监理机构进行开箱检查，并由三方在开箱检查记录上签字。

考虑工程项目的施工特点、工艺流程、资源利用、平面或空间布置等要求，施工可以采用依次施工、平行施工和流水施工等方式，其中()方式是一种先进、科学的施工方式。


A.依次施工

B.平行施工

C.流水施工

D.交叉施工

答案：C
解析：
考点:流水施工方式。流水施工是一种科学、有效的工程项目施工组织方法之一，它可以充分地利用工作时间和操作空间，减少非生产性劳动消耗，提高劳动生产率，保证工程施工连续、均衡、有节奏地进行，从而对提高工程质量、降低工程造价、缩短工期有着显著的作用。

利用横道图表示工程进度计划的特点有()。


A.形象、直观，但不能反映出关键工作和关键线路

B.易于编制和理解，但调整繁琐和费时

C.能明确反映出各项工作之问的逻辑关系和总工期

D.能反映工程费用与工期之间的关系

E.可通过时间参数计算，求出各项工作的机动时间

答案：A,B
解析：
考点:流水施工方式。横道图的特点包括：(1)不能明确地反映出各项工作之间错综复杂的相互关系，不利于建设工程进度的动态控制；(2)不能明确地反映出影响工期的关键工作和关键线路；(3)不能反映出工作所具有的机动时间；(4)不能反映工程费用与工期之间的关系，不便于缩短工期和降低工程成本。

21年监理工程师经典例题8节 第2节

经项目监理机构审查合格的工程项目施工组织设计， 应由（ ） 签认。

A.监理单位技术负责人
B.总监理工程师
C.建设单位项目负责人
D.总监理工程师代表

答案：B
解析：
本题考查的是施工组织设计审查。项目监理机构应审查施工单位报审的施工组织设计， 符合要求时， 应由总监理工程师签认后报建设单位

当委托人更换其代表时，应提前()天通知监理人。

A.7
B.14
C.20
D.30

答案：B
解析：
2020版教材P84-87
本题考查的是建设工程监理合同履行。
委托人更换委托人代表的，应提前14 天将更换人员的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知监理人。

关于专项施工方案编制与审查的表述中，正确的有（ ）。

A.项目监理机构应审查施工单位报审的专项施工方案，符合要求的，由监理工程师签认后报建设单位
B.专项施工方案由施工单位项目经理组织编制，经施工单位技术负责人签字后，才能报送项目监理机构审查
C.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应检查施工单位组织专家进行论证.审查的情况，以及是否附具安全验算结果
D.专项施工方案审查时，安全技术措施应符合工程建设推荐性标准
E.施工单位使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由施工总承包单位.分包单位.出租单位共同进行验收，验收合格后方可使用

答案：B,C
解析：
考核安全生产管理。选项A错误，项目监理机构应审查施工单位报审的专项施工方案，符合要求的，由总监理工程师签认后报建设单位；选项D错误，专项施工方案审查时，安全技术措施应符合工程建设强制性标准；选项E错误，施工单位使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位共同进行验收，验收合格后方可使用。

招标过程中，由于招标人原因在投标文件规定。的投标有效期内未能确定中标人，下列对投标保函的处理，正确的是()

A、返还所有投标人的投标保函
B、要求所有投标人延长投标保函有效期
C、要求评标报告推荐的选中标人延长投标保函有效期
D、要求评标报告中推荐的候选中标人之外的投标人延长投标保函有效期

答案：B
解析：
由于招标人原因在投标文件规定的投标有效期内未能确定中标人，说明在原定投标有效期内未能完成评标工作，显然投标有效期未到，而有可能银行的投标保证有效期已到，招标人可以要求投标人延长投标保函有效期，投标人根据具体情况有三种选择：其一拒绝延长，收回保函，放弃投标；其二，同意延长，到银行办理延期手续，交纳手续费；其三，同意延长，并办理了延期手续，但同时致函业主保留调整投标报价的权利。

分项工程应由（　　）组织施工单位项目专业技术负责人等进行验收。

A.总监理工程师
B.专业监理工程师
C.项目经理
D.建设单位负责人

答案：B
解析：
2020版教材P159-179
分项工程应由专业监理工程师组织施工单位项目专业技术负责人等进行验收。

下列因素中，能影响建设工程设计进度的是()

A、选定设计单位
B、商签设计合同
C、设计各专业之间的协调配合
D、施工材料和机械设备的采购

答案：C
解析：
建设工程设计工作属于多专业协作配合的智力劳动，在工程设计过程中，影响其进度的因素有：①建设意图及要求改变的影响；②设计审批时间的影响；③设计各专业之间协调配合的影响；④工程变更的影响；⑤材料代用、设备选用失误的影响。

工程设计招标，可以包括以下（　）的一个或多个阶段。

A.方案设计
B.初步设计
C.可行性研究设计
D.施工图设计
E.竣工图设计

答案：A,B,D
解析：
本题考查的是工程勘察设计招标主要工作内容。还包括扩大初步设计，但没有可行性研究设计及竣工图设计阶段。

排列图法是利用排列图寻找影响质量主次因素的一种有效方法。实际应用中，通常按累计频率划分为三部分，与其对应的影响因素分别为A、B、C三类，其中A类是指（　　）。


A.0%～460%

B.0%～80%

C.80%～90%

D.90%～100%

答案：B
解析：
考点: “排列图法”。排列图法在实际应用中，通常按累计频率划分为(0％～80％)、(80％～90％)、(90％～100％)三部分，与其对立的影响因素分别为A、B、C三类。A类为主要因素，B类为次要因素，C类为一般因素。因此，本题的正确答案为B。

21年监理工程师经典例题8节 第3节

在制定检验批的抽样方案时，对于一般项目，下列说法正确的是（　　）。

A.错判概率a≤5%，漏判概率β≤5%
B.错判概率a≤5%，漏判概率β≤10%
C.错判概率a≤10%，漏判概率β≤5%
D.错判概率a≤10%，漏判概率β≤10%

答案：B
解析：
本题考查的是工程质量统计及抽样检验的基本原理和方法。《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300--2013规定，在制定检验批的抽样方案时，对生产方风险(或错判概率a)和使用方风险(或漏判概率β)可按下列规定采取：(1)主控项目：对应于合格质量水平的a和β均不宜超过5%；(2)一般项目：对应于合格质量水平的a不宜超过5%，β不宜超过10%。

在工程网络计划的工期优化过程中，在缩短工作持续时间对质量和安全影响不大的情况下，应选择的压缩对象是()的关键工作。


A.资源消耗少从而使直接费用最少

B.持续时间最长且有充足备用资源

C.持续时间最长且资源消耗最少

D.缩短持续时间所需增加费用最少

答案：D
解析：
考点:工期优化。选择压缩对象时宜在关键工作中考虑下列因素：缩短持续时间对质量和安全影响不大的工作；有充足备用资源的工作；缩短持续时间所需增加费用最少的工作。

某公司存入银行 10 万元，年利率为 2.79%，共存 5 年，按复利计息，则存款到期后的本利和为（ ）万元。

A.11.395
B.11.475
C.11.595
D.11.486

答案：B
解析：

当实际工程量与估计工程量没有实质性差别时，工程量变动风险由承包方承担的合同形式包括( )。

A. 固定总价合同 B. 纯单价合同

C. 可调总价合同 D. 成本加固定金额酬金合同

E. 成本加固定百分比酬金合同

正确答案：AC

钢结构焊接检验中，第三方检验应具有相应检验资质，并由（　）委托。

A、施工单位
B、监理单位
C、建设单位
D、钢结构加工单位

答案：C
解析：
本题考查的是钢结构工程试验与检测。钢结构焊接检验的一般规定。
（1）分类



（2）程序：焊前检验、焊中检验、焊后检验。检验前，编制检验和试验计划，技术负责人批准并报监理工程师备案。参见教材P95。

材料采购合同履行过程中，检验水泥含碱量的质量检验方法是()

A.化学分析
B.理论换算法
C.物理试验
D.经验鉴别法

答案：A
解析：
本题考查的是交货检验。质量验收的方法：经验鉴别法、物理试验、化学分析。化学分析法可以通过抽取样品进行定性分析或定量分析的化学试验，以确定其内在质量。

在现金流量图中，现金流量发生的时间点是按照（）确定的。

A.年初时点
B.权责发生时点
C.资金收付的时间点
D.年末时点

答案：C
解析：
考核现金流量。现金流量发生的时间点不是按照财务会计上的权责发生制确定，而是按照资金收付的时间点确定的。参见教材P68。

编制建设工程监理规划时，需要满足的要求是（ ）。

A、监理规划的内容应当标准化、格式化
B、监理规划的编制应充分考虑有效性
C、基本构成内容应力求统一，内容应具有针对性
D、基本构成内容应具有针对性，内容应力求统一

答案：C
解析：
考点:监理规划编写依据和要求。监理规划编写要求包括：（1）监理规划的基本构成内容应当力求统一；（2）监理规划的内容应具有针对性、指导性和可操作性；（3）监理规划应由总监理工程师组织编制；（4）监理规划应把握工程项目运行脉搏；（5）监理规划应有利于建设工程监理合同的履行；（6）监理规划的表达方式应当标准化、格式化；（7）监理规划的编制应充分考虑时效性；（8）监理规划经审核批准后方可实施。参见教材 P120。

21年监理工程师经典例题8节 第4节

采用装运港船上交货价（FOB）进口设备时，不属于卖方的责任是（ ）。

A.负责货物装船前的一切费用和风险
B.负责办理出口手续
C.负责提供有关装运单据
D.负责办理保险及支付保险费

答案：D
解析：
采用装运港船上交货价(FOB)时，卖方的责任是：负责在合同规定的装运港口和规定的期限内，将货物装上买方指定的船只，并及时通知买方；负责货物装船前的一切费用和风险；负责办理出口手续；提供出口国政府或有关方面签发的证件；负责提供有关装运单据。买方的责任是：负责租船或订舱，支付运费，并将船期、船名通知卖方；承担货物装船后的一切费用和风险；负责办理保险及支付保险费，办理在目的港的进口和收货手续；接受卖方提供的有关装运单据，并按合同规定支付货款。

某工程是采用FIDIC《施工合同条件》签订的合同，合同约定，物价浮动对合同价格的影响采用公式法调价。施工中因承包商的原因竣工延误1个月，合同应竣工月计算的调价系数Pn=1.05，实际竣工月计算的调价系数Pn=1.07，施工最后一个月支付工程进度款时，应取用的调价系数为()

A、1.0
B、1.05
C、1.06
D、1.07

答案：B
解析：
在承包商应负责原因的延误过程中，后续支付时，分别计算应竣工日和实际支付目的调价款，通过对比后按照对业主有利的原则执行。

编制地区单位计价表的基础是( )。A工程合同价B估算指标C概算定额D预算定额

编制地区单位计价表的基础是（ ）。

Ａ工程合同价Ｂ估算指标

Ｃ概算定额Ｄ预算定额

正确答案：D

固定单价合同适用于（ ）的项目。

A.工期长，工程量变化幅度较大
B.工期长，工程量变化幅度不太大
C.工期短，工程量变化幅度不太大
D.工期短，工程量变化幅度较大

答案：C
解析：
固定单价合同适用于适用于工期较短、工作内容和工程量变化幅度不大的项目。

根据《招标投标法》的规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（ ）日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

A.7
B.15
C.20
D.30

答案：D
解析：

下列选项中，适用于选择合理承发包模式和合同计价方式的措施是()。

A.组织措施
B.技术措施
C.经济措施
D.合同措施

答案：D
解析：
考点:目标控制。三大目标控制的合同措施：加强合同管理是控制建设工程目标的重要措施。选择合理的承发包模式和合同计价方式，选定满意的施工单位及材料设备供应单位，拟订完善的合同条款，并动态跟踪合同执行情况及处理好工程索赔等，是控制建设工程目标的重要合同措施。

下列关于资金成本的表述中正确的是（　　）。

A.资金成本不具有一般产品成本的基本属性
B.企业融资规模越大，资金成本就越小
C.资金成本是企业进行资本结构决策的基本依据
D.如果市场中的货币需求增加，企业的资金成本就会降低

答案：C
解析：
综合资金成本是项目公司资本结构决策的依据。

1某公路建设工程项目计算期20年,各年净现金流量（CI-CO）及行业基准收益率ic=10%的折现系数[1／（1+ic）^t]值如表6-8所示。注：3.18是第9～20年各年折现系数之和。
【问题】试根据项目的财务净现值（FNPV）判断此项目是否可行,并计算项目的静态投资回收期。

答案：
解析：

21年监理工程师经典例题8节 第5节

根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，设备安装和装修工程的最低保修期限为()年。

A、1
B、2
C、3
D、5

答案：B
解析：
《建设工程质量管理条例》第四十条规定，在正常使用条件下，电气管道、给排水管道、设备安装和装修工程的最低保修期限为2年。

与横道图表示的进度计划相比，网络计划的主要特征是能够明确表达（　　）。


A.单位时间内的资源需求量

B.各项工作之间的逻辑关系

C.各项工作的持续时间

D.各项工作之间的搭接时间

答案：B
解析：
考点: “网络计划的特点”。与横道计划相比，网络计划具有以下主要特点；①网络计划能够明确表达各项工作之间的逻辑关系；②通过网络计划时间参数的计算，可以找出关键线路和关键工作；④通过网络计划时间参数的计算，可以明确各项工作的机动时间；④网络计划可以利用电于计算机进行计算、优化和调整。因此，根据第①点可知，本题的正确答案为B。

在合同履行过程中，承包人违反合同规定，监理人发出整改通知（　　）天后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可以向承包人发出解除合同通知。


A.1

B.14

C.28

D.56

答案：C
解析：
考点:“违约责任”。监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可向承包人发出解除合同通知。因此，本题的正确答案为C。

（2014年）下列费用中，属于建筑安装工程规费的有（)。

A.劳动保护费
B.住房公积金
C.工伤保险费
D.医疗保险费
E.工程排污费

答案：B,C,D
解析：

任何部位混凝土开始浇筑前，承包人必须通知监理机构对浇筑部位的准备工作进行检查，其中检查内容包括（　）。

A.地基处理
B.加热系统
C.已浇筑混凝土面的清理以及模板
D.钢筋.插筋
E.灌浆系统

答案：A,C,D,E
解析：
本题考查的是质量控制实例。任何部位混凝土开始浇筑前，承包人必须通知监理机构对浇筑部位的准备工作进行检查。检查内容包括：地基处理、已浇筑混凝土面的清理以及模板、钢筋、插筋、冷却系统、灌浆系统、预埋件、止水和观测仪器等设施埋设和安装等。

审查建筑地基基础工程土方开挖施工方案，要求土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致，并遵循（）的原则

A.开槽支撑
B.先撑后挖
C.分层开挖
D.逐层夯实
E.严禁超挖

答案：A,B,C,E
解析：
2020版教材P112
审查建筑地基基础工程土方开挖施工方案，要求土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致，并遵循“开槽支撑，先撑后挖，分层开挖，严禁超挖”的原则。

工程质量事故发生后，总监理工程师应（），要求施工单位采取必要的措施，防止事故扩大并保护好现场。

A.签发监理通知单
B.签发工程暂停令
C.调查事故责任人
D.报告政府主管部门

答案：B
解析：
2020教材P190-196
工程质量事故发生后，总监理工程师应签发《工程暂停令》，要求暂停质量事故部位和与其有关联部位的施工，要求施工单位采取必要的措施，防止事故扩大并保护好现场。同时，要求质量事故发生单位迅速按类别和等级向相应的主管部门上报。

下列关于建设工程监理费用计取方法，不正确的是（ ）。

A.按费率计费，工程规模越大，计算咨询费的百分比越小
B.按人工时计费，适合于临时性、短期咨询业务活动
C.按人工时计费，咨询工程师的差旅费、资料费、交通费等均由业主另行支付
D.按服务内容计费，当实际咨询工程量有所增减时，可以调整咨询费

答案：D
解析：

21年监理工程师经典例题8节 第6节

(2016年真题)招标项目设有标底的，标底应当在（ ）时公布。

A.发布招标公告
B.发售招标文件
C.开标
D.评标

答案：C
解析：
招标人可自行决定是否编制标底，如有标底，一个项目只能有一个标底；若设有标底，应当在开标时公布。 【注释】标底是非强制的，可以编，也可以不编。 标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动 的某一范围作为否决投标的条件。 最高投标限价 招标人可自行决定是否设有最高投标限价（非必须）；如有，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投 标限价的计算方法；不得规定最低投标限价。超过最高投标限价或低于成本价，都应作废标处理。

关于监理大纲，工程概述的内容包括（ ）。

A.工程建设标准
B.工程结构或工艺特点
C.法律法规及政策
D.工程内容及建设规模
E.工程名称

答案：B,D,E
解析：
本题考查的是建设工程监理投标工作内容。工程概述。根据建设单位提供和自己初步掌握的工程信息，对工程特征进行简要描述，主要包括：工程名称、工程内容及建设规模；工程结构或工艺特点；工程地点及自然条件概况；工程质量、造价和进度控制目标等。

按照《建设工程施工合同》通用条款的规定，因不可抗力事件导致的损失应由发包人承担的包括（　　）。

A.工程本身的损害
B.承包方人员伤亡
C.承包人停工损失
D.由发包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害
E.由承包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害

答案：A,D,E
解析：
考点:不可抗力。施工合同范本通用条款规定，因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：(1)永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；(2)承包人设备的损坏由承包人承担；(3)发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；(4)停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；(5)不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。

(2010年真题)根据建设工程勘察合同示范文本的规定，发包人配合勘察人开展勘察工作的义务包括（ ）。

A．办理施工许可证
B．拆除地下障碍物
C．平整施工现场
D．挖好排水沟渠
E．接通水源电源

答案：B,C,D,E
解析：
发包人应为勘察人提供现场的工作条件
（1）落实土地征用、青苗树木赔偿；
（2）拆除地上地下障碍物；
（3）处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题；
（4）平整施工现场；
（5）修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等。

设备监造是根据设备采购要求和设备订货合同对设备制造过程进行的监督活动，监造人员原则上由（ ）派出。

A.总承包单位

B.设备安装单位

C.监理单位

D.设备采购单位

正确答案：D

下列方法中可以用于价值工程方案创造的有（ ）。

A、功能成本法
B、头脑风暴法
C、哥顿法
D、功能指数法
E、专家意见法

答案：B,C,E
解析：
方案创造是价值工程实现预期目标、最终取得成功的关键一步。前面的工作做得再好，如果不能创造出高价值的创新方案，也就不会产生好的效果。所以，从价值工程技术实践来看，方案创造是决定价值工程成败的关键阶段。
为了引导和启发创造性的思考，比较常用的方法有以下几种：
1．头脑风暴法（BrainStorming，BS）
2．哥顿（Gorden）法
3．专家意见法
4．专家检查法

关于设备采购合同履行管理中交付的说法中正确的是（ ）。

A.买方对卖方交付的包装的合同设备的外观及件数进行清点核验后应签发收获清单，并自负风险和费用进行卸货
B.买方签发收货清单代表对合同设备的接受
C.卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地车面上将合同设备交付给买方
D.合同设备的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方
E.合同设备交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担

答案：A,C,D,E
解析：
买方签发收货清单不代表对合同设备的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。合同设备的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同设备交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。

监理工程师在施工招投标阶段，对报名参与投标企业主要考核的内容包括 ()。

A．查对企业资质证书

B．考核企业近期表现

C．检查质量管理机构及责任制的落实情况

D．考核近期承建工程的质量情况与管理水平

E．考核企业目前的融资能力

正确答案：ABD

21年监理工程师经典例题8节 第7节

根据《标准设备采购合同》，对于专用合同条款约定的超大超重件 ，卖方应在包装箱两侧标注（　）。

A.此端朝上，请勿倒置
B.重心、起吊点
C.尺寸，重量
D.危险标识

答案：B
解析：
知识点:材料、设备采购合同履行管理。对于专用合同条款约定的超大超重件 ，卖方应在包装箱两侧标注“重心”和 “起吊点” 以便装卸和搬运。2020版教材P147。

材料采购合同在履行过程中，供货方提前1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差（　　）。


A.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担

B.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担

C.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担

D.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担

答案：D
解析：
考点:“违约责任”。对于供货方提前发运或交付的货物，采购方有权拒绝提前提货，也可以接通知时间提货后仍按合同规定的交货时间付款。对于多交货部分，以及品种、型号、规格、质量等不符合合同规定的产品，在代为保管期内实际支出的保管、保养等费用由供货方承担。因此，本题的正确答案为D。

依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（　　）日。

A.7
B.14
C.20
D.30

答案：C
解析：
考点:法律。依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日。

实行设计总包的，按照合同约定或经招标人同意，设计单位（　），将建筑工程非主体部分的设计进行分包。

A.必须通过公开招标方式
B.必须通知邀请招标方式
C.可以不通过招标方式
D.只能通过协议方式

答案：C
解析：
知识点:设计总包分包的规定。实行设计总包的，按照合同约定或经招标人同意，设计单位可以不通过招标的方式将建筑工程非主体部分的设计进行分包。2020版教材P27。

工程量清单的十二位项目编码中，一至二位表示（ ）。

A、专业工程码
B、分类顺序吗
C、分部工程顺序码
D、清单项目名称顺序码

答案：A
解析：
考点:工程量清单编制。项目编码是分部分项工程量清单项目名称的数字标识。在十二位数字中，一至二位为专业工程码，三至四位为附录分类顺序码，五至六位为分部工程顺序码，七、八、九位为分项工程项目名称顺序码，十至十二位为清单项目名称顺序码。参见教材 P85。

关于违约金的说法，正确的是 ( )

A.约定违约金必须明确具体的数额
B.约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加
C.约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以要求违约方另行赔偿
D.只要约定的违约金高于违约造成损失的，当事人即可请求人民法院或仲裁机构予以减少

答案：B
解析：
《合同法》第114条规定，约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定违约金的过分高于造成损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以适当减少。

某工程项目施工采用了包工包全部材料的固定价格合同。工程招标文件参考资料中提供的用砂地点距工地4km。但是开工后,检查该砂质量不符合要求,承包人只得从另一距工地20km的供砂地点采购。而在一个关键工作面上又发生了几种原因造成的临时停工：4月20日至4月26日承包人的施工设备出现了从未出现过的故障；应于4月24日交给承包人的后续图纸直到5月10日才交给承包人；5月7日到5月12日施工现场下了该季节罕见的特大暴雨,造成5月11日到5月14日该地区的供电全面中断。2、由于几种情况的暂时停工,承包人在5月15日向业主的造价工程师提交延长工期25天,成本损失费人民币2万元／天（此费率已经监理工程师核准）和利润损失费人民币2千元／天的索赔要求,共计索赔款55万元。
【问题】作为一名监理工程师您批准该索赔款额多少万元?

答案：
解析：
2、可以批准的费用索赔额为26万元人民币。原因是：①4月20日至4月26日属于承包人应承担的风险,不应考虑承包商的费用索赔要求。②4月27日至5月6日,是由于业主迟交图纸引起的,为业主应承担的风险,可以索赔,但不应考虑承包商的利润要求,索赔额为10天×2万／天=20万元。③5月7日至5月12日的特大暴雨属于双方共同的风险,不应考虑承包商的费用索赔要求。④5月13日至5月14日的停电属于有经验的承包商无法预见的自然条件变化,为业主应承担的风险,但不应考虑承包商的利润要求,索赔额为2天×2万／天=4万元。

下列工程中，其监理文件资料不需移交城建档案管理部门，暂由建设单位保管的有( )。

A.改建工程
B.停建工程
C.扩建工程
D.缓建工程
E.维修工程

答案：B,D
解析：

21年监理工程师经典例题8节 第8节

国家融资项目的范围包括（　　）。


A.使用各级财政预算资金的项目

B.使用国家发行债券所筹资金的项目

C.使用国家对外借款或者担保所筹资金的项目

D.使用国家政策性贷款的项目

E.国家授权投资主体融资的项目

答案：B,C,D,E
解析：
考点:“建设工程监理相关制度——工程招标投标制”。国家融资项目的范围包括：①使用国家发行债券所筹资金的项目；②使用国家对外借款或者担保所筹资金的项目；③使用国家政策性贷款的项目；④国家授权投资主体融资的项目；⑤国家特许的融资项目。因此，本题的正确答案为BCDE。

工程监理企业应当按照“守法、诚信、公正、科学”的准则从事建设工程监理活动，守法应体现在()

A、在核定的业务范围内开展经营活动
B、认真全面履行委托监理合同
C、根据建设单位委托，客观、公正地执行监理任务
D、建立健全企业内部各项管理制度
E、不转让工程监理业务

答案：A,B,E
解析：
工程监理企业应当按照“守法、诚信、公正、科学”的准则从事建设工程监理活动，守法应体现在：①工程监理企业只能在核定的业务范围内开展经营活动。②工程监理企业不得伪造、涂改、出租、出借、转让、出卖《资质等级证书》。③建设工程监理合同一经双方签订，即具有法律约束力，工程监理企业应按照合同的约定认真履行，不得无故或故意违背自己的承诺。④工程监理企业离开原住所地承接监理业务，要自觉遵守当地人民政府颁发的监理法规和有关规定，主动向工程所在地的省、自治区、直辖市建设行政主管部门备案登记，接受其指导和监督管理。⑤遵守国家关于企业法人的其他法律、法规的规定。

监理工程师控制物资供应进度的工作内容是（　）。

A.决定物资供应分包方式及分包合同清单
B.审核物资供应合同
C.审查和签署物资供应情况分析报告
D.办理物资运输及进出口许可等有关事宜

答案：C
解析：
本题考查的是物资供应进度控制的工作内容。根据物资供应的方式不同，监理工程师的主要工作内容也有所不同，其基本内容包括：（1）协助业主进行物资供应的决策，主要包括根据设计图纸和进度计划确定物资供应要求；提出物资供应分包方式及分包合同清单，并获得业主认可；与业主协商提出对物资供应单位的要求以及在财务方面应负的责任。（2）组织物资供应招标工作，主要包括组织编制物资供应招标文件；受理物资供应单位的投标文件；推荐物资供应单位及进行有关工作。（3）编制、审核和控制物资供应计划，主要包括编制物资供应计划；审核物资供应计划；监督检查订货情况，协助办理有关事宜；控制物资供应计划的实施。

工程施工过程中发生质量事故造成3人死亡，100人重伤，直接经济损失118万元，根据安全事故造成的后果，该事故属于（　）。

A.一般事故
B.重大事故
C.较大事故
D.特别重大事故

答案：D
解析：
本题考查的是工程质量事故等级划分。3人死亡属于较大事故，100人重伤属于特别重大事故，118万元的经济损失满足一般事故。应该按照等级高的确定该事故等级，为别重大事故。

监理试验室的基本试验工作包括（）

A.验证试验

B.标准试验

C.工艺试验

D.抽样试验与验收试验

E.隐蔽试验

答案：A,B,C,D
解析：
监理试验室的基本试验工作包括验证试验、标准试验、工艺试验、抽样试验与验收试验

在国外工程咨询公司的阶段性服务内容中，各阶段工作业主都可能单独委托工程咨询公司来完成，()除外。

A.工程设计
B.工程招标与设备采购
C.生产准备和调试验收
D.项目后评价

答案：C
解析：
2020版教材P192-194
本题考查的是工程咨询公司的服务对象和内容。阶段性服务是指工程咨询公司仅承担工程建设全过程服务中某一阶段的服务工作。一般来说，除了生产准备和调试验收之外，其余各阶段工作业主都可能单独委托工程咨询公司来完成。

在施工索赔中，监理人作出的处理索赔的决定（　）。
　

A.承包人必须接受
B.承包人可以不接受
C.仲裁机构应予以认可
D.排除了法院的诉讼管辖

答案：B
解析：
本题考查的是索赔管理。监理人作出的处理索赔的决定，若承包人不接受索赔处理结果的，按合同争议解决。

质量管理人员为了及时掌握生产过程质量的变化情况并采取有效的控制措施，可采用（　）进行跟踪分析。

A、排列图法
B、因果分析图法
C、控制图法
D、直方图法

答案：C
解析：
本题考查的是控制图法。控制图是典型的动态分析法，只有动态分析法，才能随时了解生产过程中质量的变化情况，及时采取措施，使生产处于稳定状态，起到预防出现废品的作用。

上一篇：2021监理工程师考试题目下载8节

下一篇：2021监理工程师考试试题及答案5卷

相关文章
热门文章
推荐文章