2021监理工程师考试题免费下载5节
发布时间：2021-07-16
2021监理工程师考试题免费下载5节 第1节
在建设工程监理活动中的施工质量控制，（ ）是实施监理的重要依据。
A.工程合同文件
B.工程勘察设计文件
C.有关质量管理方面的法律法规文件
D.质量标准与技术规范
B.工程勘察设计文件
C.有关质量管理方面的法律法规文件
D.质量标准与技术规范
答案：B
解析：
2020版教材P103-104
本题考查的是工程施工质量控制的依据。工程勘察包括工程测量、工程地质和水文地质勘察等内容，工程勘察成果文件为工程项目选址、工程设计和施工提供科学可靠的依据。也是项目监理机构审批工程施工组织设计或施工方案、工程地基基础验收等工程质量控制的重要依据。经过批准的设计图纸和技术说明书等设计文件，是质量控制的重要依据。施工图审查报告与审查批准书、施工过程中设计单位出具的工程变更设计都属于设计文件的范畴，是项目监理机构进行质量控制的重要依据。
本题考查的是工程施工质量控制的依据。工程勘察包括工程测量、工程地质和水文地质勘察等内容，工程勘察成果文件为工程项目选址、工程设计和施工提供科学可靠的依据。也是项目监理机构审批工程施工组织设计或施工方案、工程地基基础验收等工程质量控制的重要依据。经过批准的设计图纸和技术说明书等设计文件，是质量控制的重要依据。施工图审查报告与审查批准书、施工过程中设计单位出具的工程变更设计都属于设计文件的范畴，是项目监理机构进行质量控制的重要依据。
某企业向银行借款，甲银行年利率8％，每年计息1次；乙银行年利率7.8％，每季度计息1次，则（）。
A.甲银行实际利率低于乙银行实际利率
B.甲银行实际利率高于乙银行实际利率
C.甲乙两银行实际利率相同
D.假设基准收益率为10‰甲乙两银行的实际利率不可比
B.甲银行实际利率高于乙银行实际利率
C.甲乙两银行实际利率相同
D.假设基准收益率为10‰甲乙两银行的实际利率不可比
答案：A
解析：
2020教材P68-75
乙银行年实际利率=[1+(7.8％／4)]4-1=8.03％。i甲
乙银行年实际利率=[1+(7.8％／4)]4-1=8.03％。i甲
《建设工程文件归档整理规范》规定，监理单位应长期保存的监理文件是（ ）。
A.监理实施细则
B.项目监理机构总控制计划
C.设计变更、洽商费用报审与签认
D.工程延期报告及审批
B.项目监理机构总控制计划
C.设计变更、洽商费用报审与签认
D.工程延期报告及审批
答案：D
解析：
考点:管理要求。工程延期报告及审批，应由建设单位永久保存，监理单位长期保存，城建档案管理部门保存。
某工程项目施工采用了包工包全部材料的固定价格合同。工程招标文件参考资料中提供的用砂地点距工地4km。但是开工后,检查该砂质量不符合要求,承包人只得从另一距工地20km的供砂地点采购。而在一个关键工作面上又发生了几种原因造成的临时停工。5月20日至5月26日承包人的施工设备出现了从未出现过的故障；应在5月24日交给承包人的后续图纸直到6月10日才交给承包人；6月7日到6月12日施工现场下了罕见的特大暴雨,造成了6月11日到6月14日该地区的供电全面中断。
【问题】（4）你认为应该在业主支付给承包人的工程进度款中扣除因设备故障引起的竣工拖期违约损失赔偿金吗?为什么?
【问题】（4）你认为应该在业主支付给承包人的工程进度款中扣除因设备故障引起的竣工拖期违约损失赔偿金吗?为什么?
答案：
解析：
（4）业主不应在支付给承包人的工程进度款中扣除竣工拖期违约损失赔偿金。因为设备故障引起的工程进度拖延不等于竣工工期的延误。如果承包人能够通过施工方案的调整将延误的工期补回,不会造成工期延误。如果承包人不能通过施工方案的调整将延误的工期补回,将会造成工期延误,所以,工期提前奖励或拖期罚款应在竣工时处理。
建设工程监理合同的组成文件包括：(1)投标文件；(2)专用条件及附录A、附录B；(3)中标通知书；(4)通用条件；(5)协议书。通用条件中规定的解释顺序为（ ）。
A.(5)(3)(2)(4)(1)
B.(5)(2)(4)(1)(3)
C.(5)(4)(3)(1)(2)
D.(5)(1)(2)(4)(3)
B.(5)(2)(4)(1)(3)
C.(5)(4)(3)(1)(2)
D.(5)(1)(2)(4)(3)
答案：A
解析：
考点:建设工程监理合同订立。合同文件的解释顺序为：(1)协议书；(2)中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程)；(3)专用条件及附录A、附录B；(4)通用条件；(5)投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程)。
施工企业购买材料设备后交付承运人运输，未按约定给付承运费用时，承运人有权扣留足以清偿其所欠运费的货物，承运人行使的是()。
A.抵押权
B.质权
C.留置权
D.所有权
B.质权
C.留置权
D.所有权
答案：C
解析：
2020版教材P13-16
留置是指债务人不履行到期债务时，债权人对已经合法占有的债务人的动产，可以留置不返还占有，并有权就该动产折价或以拍卖、变卖所得的价款优先受偿。
留置是指债务人不履行到期债务时，债权人对已经合法占有的债务人的动产，可以留置不返还占有，并有权就该动产折价或以拍卖、变卖所得的价款优先受偿。
根据《建设工程质量管理条例》关于施工单位的质量责任和义务的说法，正确的有（）。
A、施工单位依法取得相应等级的资质证书，在其资质等级许可范围内承包工程
B、总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任
C、施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应及时要求设计单位改正
D、工程项目总成包企业按照合同约定承包内容对工程项目质量向建设单位负责
E、施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或竣工验收不合格的工程，应负责返修
B、总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任
C、施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应及时要求设计单位改正
D、工程项目总成包企业按照合同约定承包内容对工程项目质量向建设单位负责
E、施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或竣工验收不合格的工程，应负责返修
答案：A,B,D,E
解析：
@##
下列有关确定变更价款的做法，正确的有（ ）。
A.变更确定后承包人及时提出追加价款要求的报告
B.工程师在规定时间内对承包人的要求作出答复
C.确定的价款报送造价管理部门备案
D.监理人收到承包人的变更报价书后的14天内，商定或确定变更价格
E.承包人未提出追加价款报告，工程师可单独决定补偿额
B.工程师在规定时间内对承包人的要求作出答复
C.确定的价款报送造价管理部门备案
D.监理人收到承包人的变更报价书后的14天内，商定或确定变更价格
E.承包人未提出追加价款报告，工程师可单独决定补偿额
答案：A,B,D
解析：
2020版教材P108-110
本题考查的是变更管理。承包人应在收到变更指示或变更意向书后的14天内，向监理人提交变更报价书；监理人收到承包人的变更报价书后的14天内，根据合同约定的估价原则，商定或确定变更价格。监理人收到承包人的书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14天内做出变更指示；经研究后不同意作为变更的，由监理人书面答复承包人。
本题考查的是变更管理。承包人应在收到变更指示或变更意向书后的14天内，向监理人提交变更报价书；监理人收到承包人的变更报价书后的14天内，根据合同约定的估价原则，商定或确定变更价格。监理人收到承包人的书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14天内做出变更指示；经研究后不同意作为变更的，由监理人书面答复承包人。
提高设计经济合理性的方法包括（ ）。
A.设计方案竞赛
B.标准设计
C.限额设计
D.严格变更
E.价值工程
B.标准设计
C.限额设计
D.严格变更
E.价值工程
答案：A,B,C,E
解析：
提高设计经济合理性的方法，主要是进行设计方案优选、推行标准设计、推行限额设计，应用价值工程理论对设计进行技术经济比较，从技术和经济两方面来提高项目的经济效益。
2021监理工程师考试题免费下载5节 第2节
(2017年真题)关于材料设备采购评标的说法，正确的有（ ）。
A．建设工程项目材料设备采购招标评标，不仅要看报价的高低，还要考虑招标人在货物运抵现场过程中可能要支付的其他费用
B．最低评标价法也适用于机组、车辆等大型设备采购的评标
C．材料设备采购评标，只能从评标价法或综合评估法中任选一种方法进行评标，不得将两者结合使用
D．技术简单或技术规格、性能、制作工艺要求统一的设备材料，一般采用经评审的综合评估法进行评标
E．技术复杂或技术规格、性能、技术要求难以统一的，一般采用最低投标价法进行评标
B．最低评标价法也适用于机组、车辆等大型设备采购的评标
C．材料设备采购评标，只能从评标价法或综合评估法中任选一种方法进行评标，不得将两者结合使用
D．技术简单或技术规格、性能、制作工艺要求统一的设备材料，一般采用经评审的综合评估法进行评标
E．技术复杂或技术规格、性能、技术要求难以统一的，一般采用最低投标价法进行评标
答案：A,B
解析：
详细评审
这里以最低评标价法为例。
评标委员会按招标文件规定的评标价格调整方法进行必要的价格调整，并编制标价比较表，价格调整因素包括交货期、付款条件等
（1）评标总价的计算方法
计算评标总价时，以货物到达招标人指定到货地点为依据。有价格调整的，计算评标总价时，包含偏离加价。以投标人提供的是国内货物为例，评标总价的计算方法如下：
评标总价=出厂价（含增值税）+消费税（如适用）+运输、保险费+缺漏项加价+技术商务偏离加价+其他费用
（2）价格调整因素
除考虑投标人的报价之外，评标委员会要按照招标文件的规定选定价格调整因素并提出量化方法，列举如下：
1）运输费、保险费及其他辅助服务的费用
2）投标文件申报的交货期
黑钻压卷，瑞牛题库软件考前一周更新，下载链接 www.niutk.com
提前交货不考虑降低评标价，因为提前交货并不能使工程获得收益，还可能增加仓储和保护费用。
3）付款条件的偏差
如果投标文件对此有偏离但又属招标文件允许的，评标时将按招标文件中规定的利率计算提前支付所产生的利息，并将其计入其评标价中。
4）材料性能
高于标准的，不考虑降低评标价；低于标准性能的（假设为 100%），每低一个百分点，投标价将增加招标文件中规定的调整金额。
这里以最低评标价法为例。
评标委员会按招标文件规定的评标价格调整方法进行必要的价格调整，并编制标价比较表，价格调整因素包括交货期、付款条件等
（1）评标总价的计算方法
计算评标总价时，以货物到达招标人指定到货地点为依据。有价格调整的，计算评标总价时，包含偏离加价。以投标人提供的是国内货物为例，评标总价的计算方法如下：
评标总价=出厂价（含增值税）+消费税（如适用）+运输、保险费+缺漏项加价+技术商务偏离加价+其他费用
（2）价格调整因素
除考虑投标人的报价之外，评标委员会要按照招标文件的规定选定价格调整因素并提出量化方法，列举如下：
1）运输费、保险费及其他辅助服务的费用
2）投标文件申报的交货期
黑钻压卷，瑞牛题库软件考前一周更新，下载链接 www.niutk.com
提前交货不考虑降低评标价，因为提前交货并不能使工程获得收益，还可能增加仓储和保护费用。
3）付款条件的偏差
如果投标文件对此有偏离但又属招标文件允许的，评标时将按招标文件中规定的利率计算提前支付所产生的利息，并将其计入其评标价中。
4）材料性能
高于标准的，不考虑降低评标价；低于标准性能的（假设为 100%），每低一个百分点，投标价将增加招标文件中规定的调整金额。
某施工合同履行过程中，由承包人采购的材料，使用前已按工程师的要求进行了抽检试验并表明质量合格。投入使用后，工程师发现由于材料原因，已完工程的质量不符合标准要求，工程师要求拆除重做。则下列关于损失承担的表述中，正确的是（ ）。
A.费用由承包人承担，由此延续的工期不予顺延
B.费用由承包人承担，由此延续的工期可以顺延
C.费用由发包人承担，由此延续的工期不予顺延
D.费用由发包人承担，由此延续的工期可以顺延
B.费用由承包人承担，由此延续的工期可以顺延
C.费用由发包人承担，由此延续的工期不予顺延
D.费用由发包人承担，由此延续的工期可以顺延
答案：A
解析：
工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时，应要求由承包人负责修复、拆除或重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。在本题中，由承包商采购的材料，虽已经工程师检验，但仍不能免除承包商的责任。
某分部工程时标网络计划如下图所示。当该计划执行到第五天结束时检查实际进展情况，实际进度前锋线表明（）。
{图}
{图}
A.工作C实际进度拖后，但不影响总工期
B.工作D仍有总时差2天
C.工作E仍有总时差1天
D.工作G的最早开始时问将会受影响
E.工作H的最早开始时间不会受影响
B.工作D仍有总时差2天
C.工作E仍有总时差1天
D.工作G的最早开始时问将会受影响
E.工作H的最早开始时间不会受影响
答案：B,D
解析：
本题考查重点是“前锋线比较法预测进度偏差对后续工作及总工期的影响”。通过实际进度与计划进度的比较确定进度偏差后，还可根据工作的自由时差和总时差预测该进度偏差对后续工作及项目对工期的影响。由图中前锋线可知，工作C拖后2天，将影响总工期1天；工作D进度正常，仍有总时差2天；工作E为关键工作，其实际进度拖后1天，将影响总工期1天；由于工作C和工作E的实际进度拖后，将分别影响其紧后工作G和H的最早开始时间。所以，选项B、D的叙述均是正确的。因此，本题的正确答案为BD。
进口设备到岸价包括( )。AFOB价B外贸手续费C银行财务费D运输保险费E国际运费
进口设备到岸价包括（ ）。
ＡＦＯＢ价Ｂ外贸手续费
Ｃ银行财务费Ｄ运输保险费
Ｅ国际运费
正确答案：ADE
下列选项中，一个建设工程监理工作的总负责人是()。
A.监理员
B.专业监理工程师
C.总监理工程师代表
D.总监理工程师
B.专业监理工程师
C.总监理工程师代表
D.总监理工程师
答案：D
解析：
考点:建设工程监理实施程序和原则。总监理工程师是一个建设工程监理工作的总负责人。他对内，向工程监理单位负责，对外，向建设单位负责。
根据《担保法》的规定，（ ）是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。
A.抵押
B.质押
C.保证
D.定金
B.质押
C.保证
D.定金
答案：C
解析：
2020版教材P13-16
本题考核的是保证。保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。
本题考核的是保证。保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。
根据《标准施工招标文件》，评标委员会发现投标报价有算术错误时，正确的处理方式是( )。
A.视投标书不符合评审标准，否决其投标
B.对投标报价进行修正，修正价格需经投标人书面确认
C.直接按投标人的总报价评审，后果由投标人承担
D.要求投标人当场重新报价，按新报价评审
B.对投标报价进行修正，修正价格需经投标人书面确认
C.直接按投标人的总报价评审，后果由投标人承担
D.要求投标人当场重新报价，按新报价评审
答案：B
解析：
2020版教材P54-57
投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，应当否决该投标人的投标。
投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，应当否决该投标人的投标。
根据相关规定，通常情况下，施工方案应由( )组织编制。
A.项目负责人
B.项目技术负责人
C.施工单位负责人
D.施工单位技术负责人
B.项目技术负责人
C.施工单位负责人
D.施工单位技术负责人
答案：B
解析：
三、施工方案审查
总监理工程师应组织专业监理工程师审查施工单位报审的施工方案，符合要求后应予以签认。
施工方案审查应包括的基本内容:
①编审程序应符合相关规定；
②工程质量保证措施应符合有关标准。
⒈程序性审查
应重点审查施工方案的编制人、审批人是否符合有关权限规定的要求。根据相关规定，通常情况下，施工方案应由项目技术负责人组织编制，并经施工单位技术负责人审批签字后提交项目监理机构。项目监理机构在审批施工方案时，应检查施工单位的内部审批程序是否完善、签章是否齐全，重点核对审批人是否为施工单位技术负责人。
⒉内容性审查
审查施工方案的基本内容是否完整，包括：工程概况；编制依据；施工安排；施工工艺技术；施工保护措施；计算书及相关图纸。
应重点审查：施工方案是否具有针对性、指导性、可操作性；现场施工管理机构是否建立了完善的质量保证体系，是否明确工程质量要求及标准，是否健全了质量保证体系组织机构及岗位职责、是否配备了相应的质量管理人员；是否建立了各项质量管理制度和质量管理程序等；施工质量保证措施是否符合现行的规范、标准等，特别是与工程建设强制性标准的符合性。
⒊审查的主要依据
建设工程施工合同文件及建设工程监理合同，经批准的建设工程项目文件和勘察设计文件，相关法律、法规、规范、规程、标准图集等，以及其他工程基础资料、工程场地周边环境（含管线）资料等。
总监理工程师应组织专业监理工程师审查施工单位报审的施工方案，符合要求后应予以签认。
施工方案审查应包括的基本内容:
①编审程序应符合相关规定；
②工程质量保证措施应符合有关标准。
⒈程序性审查
应重点审查施工方案的编制人、审批人是否符合有关权限规定的要求。根据相关规定，通常情况下，施工方案应由项目技术负责人组织编制，并经施工单位技术负责人审批签字后提交项目监理机构。项目监理机构在审批施工方案时，应检查施工单位的内部审批程序是否完善、签章是否齐全，重点核对审批人是否为施工单位技术负责人。
⒉内容性审查
审查施工方案的基本内容是否完整，包括：工程概况；编制依据；施工安排；施工工艺技术；施工保护措施；计算书及相关图纸。
应重点审查：施工方案是否具有针对性、指导性、可操作性；现场施工管理机构是否建立了完善的质量保证体系，是否明确工程质量要求及标准，是否健全了质量保证体系组织机构及岗位职责、是否配备了相应的质量管理人员；是否建立了各项质量管理制度和质量管理程序等；施工质量保证措施是否符合现行的规范、标准等，特别是与工程建设强制性标准的符合性。
⒊审查的主要依据
建设工程施工合同文件及建设工程监理合同，经批准的建设工程项目文件和勘察设计文件，相关法律、法规、规范、规程、标准图集等，以及其他工程基础资料、工程场地周边环境（含管线）资料等。
按照《建设工程监理规范》的规定，在施工阶段，项目总监理工程师可将( )工作委托总监理工程师代表。
A.根据工程进展及监理工作情况调配监理人员
B.组织编写监理月报、监理工作总结，组织质量监理文件资料
C.参与或配合工程质量安全事故的调查和处理
D.审查施工单位的竣工申请，组织工程竣工预验收，组织编写工程质量评估报告，参与工程竣工验收
B.组织编写监理月报、监理工作总结，组织质量监理文件资料
C.参与或配合工程质量安全事故的调查和处理
D.审查施工单位的竣工申请，组织工程竣工预验收，组织编写工程质量评估报告，参与工程竣工验收
答案：B
解析：
总监理工程师不得将下列工作委托给总监理工程师代表：①组织编制监理规划．审批监理实施细则；②根据X-程进展及监理工作情况调配监理人员；③组织审查施工组织设计、(专项)施 工方案；④签发工程开工令、暂停令和复工令；⑤签发工程款支付证书，组织审核竣工结算；⑥调解建设单位与施工单位的合同争议，处理工程索赔；⑦审查施工单位的竣工申请，组织工程竣工预验收，组织编写工程质量评估报告，参与工程竣工验收；⑧参与或配合工程质量安全事故的调查和处理。
2021监理工程师考试题免费下载5节 第3节
依据《合同法》，下列有关承担违约责任的说法中，错误的是（ ）。
A.赔偿损失是承担违约责任的主要形式
B.违约金和定金不可以同时选用
C.承担违约责任的条件采用严格责任原则
D.违约金和赔偿损失可以同时使用
B.违约金和定金不可以同时选用
C.承担违约责任的条件采用严格责任原则
D.违约金和赔偿损失可以同时使用
答案：D
解析：
承担违约责任的方式包括：①继续履。②采取补救措。③赔偿损失，这种方式是承担违约责任的主要方式。④支付违约金。违约金与赔偿损失不能同时采用。⑤定金罚则。当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或定金条款。但是，这两种违约责任不能合并使用。按照《合同法》规定，承担违约责任的条件采用严格责任原则。
当某项工作实际进度拖延的时间超过其总时差而需要对进度计划进行调整时，除需考虑总工期的限制条件外，还应考虑网络计划中（ ）的限制条件。
A、紧后工作
B、紧前工作
C、后续工作
D、关键工作
B、紧前工作
C、后续工作
D、关键工作
答案：C
解析：
本题考查的是进度计划的调整方法。当某项工作实际进度拖延的时间超过其总时差而需要对进度计划进行调整时，除需考虑总工期的限制条件外，还应考虑网络计划中后续工作的限制条件。参见教材P108。
下列选项中，关于代理的说法，不正确的是（ ）。
A.代理的民事责任由被代理人承担
B.代理人以自己的名义实施代理行为
C.被代理人应承担代理人不当代理行为的民事责任
D.代理人有权自行解决他如何向第三人做出意思表示
B.代理人以自己的名义实施代理行为
C.被代理人应承担代理人不当代理行为的民事责任
D.代理人有权自行解决他如何向第三人做出意思表示
答案：B
解析：
本题考查重点是“代理关系”。代理是代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。代理具有以下特征： ①代理人必须在代理权限范围内实施代理行为；
②代理人以被代理人的名义实施代理行为；
③代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志；
④被代理人对代理行为承担民事责任。
因此，本题的正确答案为B。
②代理人以被代理人的名义实施代理行为；
③代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志；
④被代理人对代理行为承担民事责任。
因此，本题的正确答案为B。
下列直方图中，已出现不合格品，必须采取措施进行调整的是（ ）。
A.（a）
B.（b）
C.（c）
D.（d）
B.（b）
C.（c）
D.（d）
答案：B
解析：
本题考查的是工程质量统计分析方法。图（b）质量分布范围完全超出了质量标准上、下界限，散差太大，产生许多废品，说明过程能力不足，应提高过程能力。
为了有效控制建设工程质量、造价、进度三大目标，可采取的技术措施是()。
A.审查、论证建设工程施工方案
B.动态跟踪建设工程合同执行情况
C.建立建设工程目标控制工作考评机制
D.进行建设工程变更方案的技术经济分析
B.动态跟踪建设工程合同执行情况
C.建立建设工程目标控制工作考评机制
D.进行建设工程变更方案的技术经济分析
答案：D
解析：
2020教材P131-135
为了对建设工程目标实施有效控制，需要对多个可能的建设方案、施工方案等进行技术可行性分析。为此，需要对各种技术数据进行审核、比较，需要对施工组织设计、施工方案等进行审查、论证等。此外，在整个建设工程实施过程中，还需要采用工程网络计划技术、信息化技术等实施动态控制。
为了对建设工程目标实施有效控制，需要对多个可能的建设方案、施工方案等进行技术可行性分析。为此，需要对各种技术数据进行审核、比较，需要对施工组织设计、施工方案等进行审查、论证等。此外，在整个建设工程实施过程中，还需要采用工程网络计划技术、信息化技术等实施动态控制。
建设工程监理规划在编写完成后，属于其审核内容的有()。
A.工作计划
B.监理工作制度
C.监理范围
D.监理单位的资质
E.编写人员资格
B.监理工作制度
C.监理范围
D.监理单位的资质
E.编写人员资格
答案：A,B,C
解析：
2020教材P122-123
监理单位技术负责人审核监理规划时，审核的内容主要包括：
(1)监理范围、工作内容及监理目标的审核；
(2)项目监理机构的审核(包括组织结构、人员配备方面的审核)；
(3)工作计划的审核；
(4)工程质量、造价、进度控制方法的审核；
(5)对安全生产管理监理工作内容的审核；
(6)监理工作制度的审核。
监理单位技术负责人审核监理规划时，审核的内容主要包括：
(1)监理范围、工作内容及监理目标的审核；
(2)项目监理机构的审核(包括组织结构、人员配备方面的审核)；
(3)工作计划的审核；
(4)工程质量、造价、进度控制方法的审核；
(5)对安全生产管理监理工作内容的审核；
(6)监理工作制度的审核。
某工程执行《建设工程工程量清单计价规范》，分部分项工程费合计28150万元，不含安全文明施工费的可计量措施项目费4500万元，其他项目费150万元，规费123万元，安全文明施工费费率为3%（以分部分项工程费与可计量的措施项目费为计算基数），企业管理费费率为20%（以人材机为基数），利润率为5%（以人材机和管理费为基数），综合税率为10%，人工费80元/工日，吊车使用费3000元/台班。该工程定额工期为50个月。
工程实施过程中发生如下事件：
事件1：施工招标文件中要求的施工工期为38个月，并明确可以增加赶工费用。
事件2：土方开挖时遇到未探明的古墓，项目监理机构下达了工程暂停令。当地文物保护部门随即进驻施工现场开展考古工作。施工单位向项目监理机构提出如下费用补偿申请：①基坑围护工程损失33万元；②工程暂停导致施工机械闲置费用5.7万元；③受文物保护部门委托进行土方挖掘与清理工作产生的人工与机械费用7.8万元。
事件3：施工过程中，建设单位提出某分项工程变更，由此增加用工180工日、吊车12台班、材料费16万元，夜间施工增加费8万元（总价措施费），设备保护费3.5万元（总价措施费），规费为5万。
事件4：因工程材料占用施工场地，致使原计划均需使用吊车作业的A、B两项工作的间隔时间由原定的3天增至8天，为此，施工单位向项目监理机构提出补偿5个吊车台班窝工费用的申请。
问题：
1.计算该工程的安全文明施工费和签约合同价。
2.事件1中，施工单位是否可以提出增加赶工费用？说明理由。赶工费用应由哪几部分构成？
3.逐项指出事件2中发生的费用是否应给予补偿并说明理由。项目监理机构应批准的费用补偿总额是多少万元？
4.针对事件3，计算因工程变更增加的分项工程费用和增加的工程款。
5.事件4中，项目监理机构是否应批准施工单位的费用补偿申请？说明理由。
（以万元为单位，结果保留2位小数）
工程实施过程中发生如下事件：
事件1：施工招标文件中要求的施工工期为38个月，并明确可以增加赶工费用。
事件2：土方开挖时遇到未探明的古墓，项目监理机构下达了工程暂停令。当地文物保护部门随即进驻施工现场开展考古工作。施工单位向项目监理机构提出如下费用补偿申请：①基坑围护工程损失33万元；②工程暂停导致施工机械闲置费用5.7万元；③受文物保护部门委托进行土方挖掘与清理工作产生的人工与机械费用7.8万元。
事件3：施工过程中，建设单位提出某分项工程变更，由此增加用工180工日、吊车12台班、材料费16万元，夜间施工增加费8万元（总价措施费），设备保护费3.5万元（总价措施费），规费为5万。
事件4：因工程材料占用施工场地，致使原计划均需使用吊车作业的A、B两项工作的间隔时间由原定的3天增至8天，为此，施工单位向项目监理机构提出补偿5个吊车台班窝工费用的申请。
问题：
1.计算该工程的安全文明施工费和签约合同价。
2.事件1中，施工单位是否可以提出增加赶工费用？说明理由。赶工费用应由哪几部分构成？
3.逐项指出事件2中发生的费用是否应给予补偿并说明理由。项目监理机构应批准的费用补偿总额是多少万元？
4.针对事件3，计算因工程变更增加的分项工程费用和增加的工程款。
5.事件4中，项目监理机构是否应批准施工单位的费用补偿申请？说明理由。
（以万元为单位，结果保留2位小数）
答案：
解析：
1.安全文明施工费=（28150+4500）×3%=979.5（万元）；
签约合同价=（28150+4500+979.5+150+123）×（1+10%）=37292.75（万元）
2.事件1中，施工单位可以提出增加赶工费用。
理由：工程发包时，招标人应当依据相关工程的工期定额合理计算工期，压缩的工期天数不得超过定额工期的20%，将其量化。超过者，应在招标文件中明示增加赶工费用。
（50－38）/50×100%=24%＞20%，所以施工单位可以提出增加赶工费用。
赶工费用主要包括：（1）人工费的增加，例如新增加投入人工的报酬，不经济使用人工的补贴等；（2）材料费的增加，例如可能造成不经济使用材料而损耗过大，材料提前交货可能增加的费用、材料运输费的增加等；（3）机械费的增加，例如可能增加机械设备投入，不经济地使用机械等。
3.①应给予费用补偿，由于未探明古墓原因而导致基坑围护工程损失，费用应由建设单位承担；
②应给予费用补偿，5.7万元费用应由建设单位承担；
③不应给予费用补偿，受文物保护部门委托进行土方挖掘与清理工作产生的人工与机械费用不属于建设单位责任（或风险），属于施工单位与文物部门的合同关系。
费用补偿总额=33+5.7=38.7（万元）。
4.因工程变更增加的分项工程费用=（180×80+12×3000+160000）/10000×（1+20%）×（1+5%）=26.51（万元）
增加的工程款＝（26.51+8+3.5＋5）×（1＋10%）＝47.311（万元）
5.事件4中，项目监理机构不应批准施工单位的费用补偿申请。
理由：当工程材料运至施工现场后，工程材料的堆放、保管、以及场内运输都应由施工单位承担。所以工程材料堆放不合理，应该是施工单位的责任，监理单位不应批准费用补偿。
签约合同价=（28150+4500+979.5+150+123）×（1+10%）=37292.75（万元）
2.事件1中，施工单位可以提出增加赶工费用。
理由：工程发包时，招标人应当依据相关工程的工期定额合理计算工期，压缩的工期天数不得超过定额工期的20%，将其量化。超过者，应在招标文件中明示增加赶工费用。
（50－38）/50×100%=24%＞20%，所以施工单位可以提出增加赶工费用。
赶工费用主要包括：（1）人工费的增加，例如新增加投入人工的报酬，不经济使用人工的补贴等；（2）材料费的增加，例如可能造成不经济使用材料而损耗过大，材料提前交货可能增加的费用、材料运输费的增加等；（3）机械费的增加，例如可能增加机械设备投入，不经济地使用机械等。
3.①应给予费用补偿，由于未探明古墓原因而导致基坑围护工程损失，费用应由建设单位承担；
②应给予费用补偿，5.7万元费用应由建设单位承担；
③不应给予费用补偿，受文物保护部门委托进行土方挖掘与清理工作产生的人工与机械费用不属于建设单位责任（或风险），属于施工单位与文物部门的合同关系。
费用补偿总额=33+5.7=38.7（万元）。
4.因工程变更增加的分项工程费用=（180×80+12×3000+160000）/10000×（1+20%）×（1+5%）=26.51（万元）
增加的工程款＝（26.51+8+3.5＋5）×（1＋10%）＝47.311（万元）
5.事件4中，项目监理机构不应批准施工单位的费用补偿申请。
理由：当工程材料运至施工现场后，工程材料的堆放、保管、以及场内运输都应由施工单位承担。所以工程材料堆放不合理，应该是施工单位的责任，监理单位不应批准费用补偿。
对用于工程的主要材料，在材料进场时（ ）应核查厂家生产许可证、出厂合格证、材质化验单及性能检测报告，审查不合格者一律不准用于工程。
A.专业监理工程师
B.总监理工程师
C.项目经理
D.总监理工程师代表
B.总监理工程师
C.项目经理
D.总监理工程师代表
答案：A
解析：
本题考核的是工程材料、构配件、设备质量控制的要点。对用于工程的主要材料，在材料进场时专业监理工程师应核查厂家生产许可证、出厂合格证、材质化验单及性能检测报告，审查不合格者一律不准用于工程。
（ ）的建立为组织的运作提供了具体的要求。
A.质量方针
B.质量目标
C.质量计划
D.程序目标
B.质量目标
C.质量计划
D.程序目标
答案：B
解析：
考点:质量管理体系的建立。质量目标的建立为组织的运作提供了具体的要求。
2021监理工程师考试题免费下载5节 第4节
进行工程计量支付时，应采用均摊法支付的有()。
A.测量设备保养费用
B.为监理工程师提供宿舍的费用
C.购买建筑工程保险的费用
D.计量混凝土构件体积的费用
E.维护施工工地清洁的费用
B.为监理工程师提供宿舍的费用
C.购买建筑工程保险的费用
D.计量混凝土构件体积的费用
E.维护施工工地清洁的费用
答案：A,B,E
解析：
工程监理单位在工程勘察阶段控制质量，最重要的工作是审查()。
A.勘察方案
B.勘察任务书
C.勘察合同
D.勘察成果
B.勘察任务书
C.勘察合同
D.勘察成果
答案：D
解析：
某道路工程,建设单位甲通过公开招标确定本工程由乙承包商为中标单位,双方签订了工程总承包合同。由于乙承包商不具有勘察、设计能力,经甲建设单位同意,乙分别与丙建筑设计院和丁建筑工程公司签订了工程勘察设计合同和工程施工合同。勘察设计合同约定由丙对甲的办公楼及附属公共设施提供设计服务,并按勘察设计合同的约定交付有关的设计文件和资料。施工合同约定由丁根据丙提供的设计图纸进行施工,工程竣工时根据国家有关验收规定及设计图纸进行质量验收。合同签订后,丙按时将设计文件和有关资料交付给丁,丁根据设计图纸进行施工。工程竣工后,甲会同有关质量监督部门对工程进行验收,发现工程存在严重质量问题,经调查这是由于设计不符合规范所致。原来丙未对现场进行仔细勘察即自行进行设计,导致设计不合理,给甲带来了巨大损失。丙以与甲方没有合同关系为由拒绝承担责任,乙又以自己不是设计人为由推卸责任,甲遂以丙为被告向法院提起诉讼。
【问题】3、工程存在严重质量问题的责任应如何划分?
【问题】3、工程存在严重质量问题的责任应如何划分?
答案：
解析：
3、工程存在严重质量问题的责任划分：丙未对现场进行仔细勘察即自行进行设计导致设计不合理,给甲带来了巨大损失,乙和丙应对工程建设质量问题向甲承担连带责任。
在工程网络计划的工期优化过程中，在缩短工作持续时间对质量和安全影响不大的情况下，应选择的压缩对象是()的关键工作。
A.资源消耗少从而使直接费用最少
B.持续时间最长且有充足备用资源
C.持续时间最长且资源消耗最少
D.缩短持续时间所需增加费用最少
B.持续时间最长且有充足备用资源
C.持续时间最长且资源消耗最少
D.缩短持续时间所需增加费用最少
答案：D
解析：
2020教材P66-69
本题考查的是工期优化。选择压缩对象时宜在关键工作中考虑下列因素：缩短持续时间对质量和安全影响不大的工作；有充足备用资源的工作；缩短持续时间所需增加费用最少的工作。
本题考查的是工期优化。选择压缩对象时宜在关键工作中考虑下列因素：缩短持续时间对质量和安全影响不大的工作；有充足备用资源的工作；缩短持续时间所需增加费用最少的工作。
下列选项中，对于建设工程监理规划编写要求，表述错误的有()。
A.监理规划的表达方式应当格式化、标准化
B.监理规划基本构成内容应当力求统一，这是监理工作规范化、制度化、科学化的要求
C.监理规划的编制不必考虑建设单位的意见
D.监理规划可能随着工程进展进行不断的补充、修改和完善
E.监理规划应当在收到中标通知书后即由监理单位技术负责人组织编制
B.监理规划基本构成内容应当力求统一，这是监理工作规范化、制度化、科学化的要求
C.监理规划的编制不必考虑建设单位的意见
D.监理规划可能随着工程进展进行不断的补充、修改和完善
E.监理规划应当在收到中标通知书后即由监理单位技术负责人组织编制
答案：C,E
解析：
考点:监理规划编写依据和要求。选项C，正确的表述应为“监理规划的编写应听取建设单位的意见，以便能最大限度满足其合理要求”。选项E，正确的表述应为“监理规划应在签订建设工程监理合同及收到工程设计文件后由总监理工程师组织编制”。
下列选项中，属于缔约过失责任的有()。
A.有违背诚实信用原则的行为
B.提供虚假情况
C.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实
D.假借订立合同，恶意进行磋商
E.无权代理人代订的合同
B.提供虚假情况
C.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实
D.假借订立合同，恶意进行磋商
E.无权代理人代订的合同
答案：A,B,C,D
解析：
考点:《合同法》主要内容。缔约过失责任，当事人在订立合同过程中有下列情形之一，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任：假借订立合同，恶意进行磋商；故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况；有其他违背诚实信用原则的行为。
下列原则中，按专业化的要求设置组织机构时需考虑的是()
A、集权与分权统一原则
B、专业分工与协作统一原则
C、权责一致原则
D、才职相称原则
B、专业分工与协作统一原则
C、权责一致原则
D、才职相称原则
答案：B
解析：
在分工中特别要注意以下三点：①尽可能按照专业化的要求来设置组织机构；②工作上要有严密分工，每个人所承担的工作，应力求达到较熟悉的程度；③注意分工的经济效益。在组织机构中还必须强调协作。所谓协作就是明确组织机构内部各部门之间和各部门内部的协调关系和配合方法。在协作中应特别注意以下两点：①主动协作；②有具体可行的协作配合办法。
随着全球性贸易的发展，按照ISO9000标准的要求建立质量管理体系，积极开展（ ）已成为世界性的大趋势。
A.质量管理
B.参与方质量认证
C.合同管理
D.第三方质量认证
B.参与方质量认证
C.合同管理
D.第三方质量认证
答案：D
解析：
本题考查的是质量控制基本概念。随着全球性贸易的发展，按照ISO9000标准的要求建立质量管理体系，积极开展第三方质量认证已成为世界性的大趋势。
监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的（ ）天内作出变更指示。
A.14
B.28
C.7
D.15
B.28
C.7
D.15
答案：A
解析：
本题考查的是工程变更。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14天内作出变更指示。
2021监理工程师考试题免费下载5节 第5节
项目监理机构组织设计过程中，应在考虑影响管理跨度的各种因素后，根据具体情况确定()。
A、管理目标
B、管理层次
C、管理权限
D、管理效益
B、管理层次
C、管理权限
D、管理效益
答案：B
解析：
本题考查的是组织设计。一般来说，项目监理机构设计过程中，应该在通盘考虑影响管理跨度各种因素后，在实际运用中根据具体情况确定管理层次。（本知识点新教材已经删除）
某分部工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作C 和I 的最迟完成时间分别为第（ ）天。
A.4 和11
B.4 和9
C.3 和11
D.3 和9
B.4 和9
C.3 和11
D.3 和9
答案：B
解析：
本题考核的是双代号时标网络计划中时间参数的计算。工作的最迟完成时间等于本工作的最早完成时间与其总时差之和，工作C 的最迟完成时间=2+2=4，即工作C 的最迟完成时间为第4 天，工作I 的最迟完成时间=-8+1=9，即工作I 的最迟完成时间为第9 天。
工程质量事故应按有关程序和规定处理，严重质量事故的归口管理部门是( )。
A. 工程质量监督机构 B. 国家建设行政主管部门
C. 省级建设行政主管部门 D. 市、县级建设行政主管部门
A. 工程质量监督机构 B. 国家建设行政主管部门
C. 省级建设行政主管部门 D. 市、县级建设行政主管部门
答案：C
解析：
质量是指“一组固有特性满足要求的程度”，其中，“要求”是指（ ）的需要和期望。
A.供方和需方
B.组织和个人
C.明示和隐含
D.一般和特殊
B.组织和个人
C.明示和隐含
D.一般和特殊
答案：C
解析：
考点: “质量”。2000版GB／T19000--IS09000族标准中质量的定义是：一组固有特性满足要求的程度。质量不仅是指产品质量，也可以是某项活动过程的工作质量，还可以是质量管理体系运行的质量。质量是由一组固有特性组成，这些固有特性是指满足顾客和其他相关方的要求的特性，并由其满足要求的程度加以表征。满足要求就是应满足明示的（如合同、规范、标准、技术、文件、图纸中明确规定的）、通常隐含的（如组织的惯例、一般习惯）或必须履行的（如法律、法规、行业规则）需要和期望。与要求相比较，满足要求的程度才反映为质量的好坏。因此，本题的正确答案为C。
根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定，合同价款争议的解决方式，包括下列（）。
A.催告
B.调解
C.协商
D.仲裁
E.暂停施工
B.调解
C.协商
D.仲裁
E.暂停施工
答案：B,C,D
解析：
2020教材P151-154
合同价款争议的解决方式中，包括协商，调解，仲裁或诉讼等；选项A，催告、选项E，暂停施工属于应对发包人拖欠工程价款支付的措施。
合同价款争议的解决方式中，包括协商，调解，仲裁或诉讼等；选项A，催告、选项E，暂停施工属于应对发包人拖欠工程价款支付的措施。
在建设工程进度监测过程中，定期召开现场会议属于( )的主要方式。
A．实际进度与计划进度的对比分析
B．实际进度数据的加工处理
C．进度计划执行中的跟踪检查
D．实际进度数据的统计分析
A．实际进度与计划进度的对比分析
B．实际进度数据的加工处理
C．进度计划执行中的跟踪检查
D．实际进度数据的统计分析
答案：C
解析：
关于投标有效期的说法，正确的是（）。
A.投标有效期从投标截止日期开始起算
B.投标有效期仅对投标人有约束力
C.招标人在投标有效期内完成评标即可
D.投标人不得拒绝延长投标有效期
B.投标有效期仅对投标人有约束力
C.招标人在投标有效期内完成评标即可
D.投标人不得拒绝延长投标有效期
答案：A
解析：
投标有效期从投标截止日期开始起算。
根据FIDIC施工合同条件，承包商可在其认为工程即将竣工并做好接收准备的日期前不少于（ ），向工程师发出申请接收证书的通知。工程师在收到承包商申请通知后（ ）内 ，应向承包商颁发接收证书。
A.7天，7天
B.7天，14天
C.14天，28天
D.28天，56天
B.7天，14天
C.14天，28天
D.28天，56天
答案：C
解析：
本题考查《FIDIC施工合同条件》中业主接收工程的规定。承包商可在其认为工程即将竣工并做好接收准备的日期前不少于14天，向工程师发出申请接收证书的通知。工程师在收到承包商申请通知后28天内，应向承包商颁发接收证书，注明工程或分项工程按照合同要求竣工的日期。2020版教材P155。
新增固定资产的价值构成应包括（）
A、预备费
B、无形资产
C、铺底流动资金
D、进厂职工培训费
B、无形资产
C、铺底流动资金
D、进厂职工培训费
答案：A
解析：
新增固定资产价值的构成：①第一部分工程费用，包括设备及工器具费用、建筑工程费、安装工程费。②固定资产其他费用，主要有建设单位管理费、勘察设计费、研究试验费、工程监理费、工程保险费、联合试运转费、办公和生活家具购置费及引进技术和进口设备的其他费用等。③预备费。④融资费用，包括建设期利息及其他融资费用。
上一篇：2021监理工程师历年真题7卷
热门文章
