2021监理工程师历年真题5卷
发布时间：2021-07-14
2021监理工程师历年真题5卷 第1卷
实行项目法人责任制的工程项目中，下列属于项目法人单位项目总经理的职权是()。
A.负责筹措建设资金
B.审核、上报项目初步设计和概算文件
C.提出项目开工报告
D.编制项目财务预算、决算
B.审核、上报项目初步设计和概算文件
C.提出项目开工报告
D.编制项目财务预算、决算
答案：D
解析：
2020版教材P6-7
选项ABC，属于项目董事会的职权，选项D，属于项目总经理的职权。
选项ABC，属于项目董事会的职权，选项D，属于项目总经理的职权。
A. 多个起点节点 B. 多个终点节点
C. 工作代号重复 D. 存在循环回路
E. 节点编号有误
答案：B,E
解析：
根据双代号网络图的绘图规则，本题图中的错误有：有⑦⑨两个终点节点；虚工作⑧⑦和④③箭头的节点编号数字小于箭尾节点编号的数字。
根据《标准施工合同》，工程施工中承包人有权获得费用补偿和工期延期，并获得合理利润的情形有（ ）。
A、发现文物、化石等的处理
B、发包人改变合同中任何一项工作的质量要求
C、发包人未按合同约定及时支付工程进度款导致暂停施工
D、隐蔽工程重新检验质量合格
E、不可抗力事件发生后的清理工作
B、发包人改变合同中任何一项工作的质量要求
C、发包人未按合同约定及时支付工程进度款导致暂停施工
D、隐蔽工程重新检验质量合格
E、不可抗力事件发生后的清理工作
答案：B,C,D
解析：
本题考查的是索赔管理。选项A只可索赔工期、费用；选项E只可索赔费用。参见教材P97。
（ ）是施工、监理合同段平安工地建设考核评价的主体。
A.建设单位
B.施工单位
C.监理单位
D.交通行政主管部门
B.施工单位
C.监理单位
D.交通行政主管部门
答案：A
解析：
本题考查的是平安工地建设监理内容。建设单位是施工、监理合同段平安工地建设考核评价的主体。
依照《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款的规定，如果施工任务没有在合同约定的期限内完成，则迟延履行合同期间发生的风险事件（ ）。
A.不免除迟延履行方的相应责任
B.双方的风险责任均不免除
C.如果是发包人办理的工程险，当承包人有权获得工期顺延的时间时，发包人应在保险合同有效期届满前办理保险的延续手续
D.如果是发包人办理的工程险，因承包人原因不能按期竣工，承包人自费办理保险的延续手续
E.保险公司的赔偿不能全部弥补损失的部分，由发包人和承包人平均分担
B.双方的风险责任均不免除
C.如果是发包人办理的工程险，当承包人有权获得工期顺延的时间时，发包人应在保险合同有效期届满前办理保险的延续手续
D.如果是发包人办理的工程险，因承包人原因不能按期竣工，承包人自费办理保险的延续手续
E.保险公司的赔偿不能全部弥补损失的部分，由发包人和承包人平均分担
答案：A,C,D
解析：
按照合同法规定的基本原则，因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力，不能免除迟延履行方的相应责任。如果工程是发包人负责办理的工程险，当承包人有权获得工期顺延的时间内，发包人应在保险合同有效期届满前办理保险的延续手续；若因承包人原因不能按期竣工，承包人也应自费办理保险的延续手续。对于保险公司的赔偿不能全部弥补损失的部分，则应由合同约定的责任方承担赔偿义务。
对于建设工程风险来说，工程保险是建设工程风险中采用的()对策。
A.风险转移
B.非保险转移
C.损失控制
D.风险回避
B.非保险转移
C.损失控制
D.风险回避
答案：A
解析：
2020版教材P171-180
本题考查的是建设工程风险管理。风险转移可分为非保险转移和保险转移两大类。保险转移通常直接称为工程保险。
本题考查的是建设工程风险管理。风险转移可分为非保险转移和保险转移两大类。保险转移通常直接称为工程保险。
建设工程监理合同履行中，委托人按期支付酬金是其基本义务。监理人在专用条件约定的支付日的28天后未收到应支付的款项，可发出酬金催付通知，委托人接到通知（ ）天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。
A.7
B.14
C.28
D.42
B.14
C.28
D.42
答案：B
解析：
本题考查的是建设工程监理合同履行。委托人按期支付酬金是其基本义务。监理人在专用条件约定的支付日的28天后未收到应支付的款项，可发出酬金催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除合同的通知，自通知到达委托人时合同解除。参见教材P98。
2021监理工程师历年真题5卷 第2卷
对于规模大且工艺复杂的工程、群体工程或分期出图的工程所报送和审查的分阶段施工组织设计，须经()批准。
A、建设单位
B、监理单位
C、质量监督机构
D、施工图审查机构
B、监理单位
C、质量监督机构
D、施工图审查机构
答案：A
解析：
规模大、工艺复杂的工程、群体工程或分期出图的工程，经建设单位批准可分阶段报审施工组织设计。
在生产过程中，如果仅仅存在偶然性原因，而不存在系统性原因的影响，这时生产过程处于（ ）。
A.系统波动
B.异常波动
C.正常波动
D.正态波动
B.异常波动
C.正常波动
D.正态波动
答案：C
解析：
考点:“质量数据波动的原因”。质量特性值的变化在质量标，允许范围内波动称之为正常波动，是由偶然性原因引起的；若是超越了质量标准允许范围的波动则称之为异常波动，是由系统性原因引起的。因此，本题的正确答案为C。
正确使用安全带，是要求不准将安全绳打结使用、要把安全带挂在牢靠处和应（ ）。
A.高挂低用
B.低挂高用
C.挂在与腰部同高处
D.钩挂牢靠，挂位不受限制
B.低挂高用
C.挂在与腰部同高处
D.钩挂牢靠，挂位不受限制
答案：A
解析：
本题考查的是通用作业的安全监理要点。安全带的使用安全带应高挂低用，并应扣牢在牢固的物体上。安全带的安全绳不得打结使用，安全绳上不得挂钩。
质量管理体系认证一般要经过（ ）等程序。
A.递交申请
B.签订合同
C.颁发证书
D.监督
E.持续改进
B.签订合同
C.颁发证书
D.监督
E.持续改进
答案：A,B,C,D
解析：
2020版教材P26-42
质量管理体系认证一般要经过递交申请、签订合同、体系审核、颁发证书、监督等程序。
质量管理体系认证一般要经过递交申请、签订合同、体系审核、颁发证书、监督等程序。
一般而言，采用固定总价合同时，承包商的投标报价较高的原因是（）。
A.承包商丧失了今后一切的索赔权利
B.业主今后工程款结算的工作量减少而给予承包商的费用补偿
C.业主今后可以增加工程范围和内容而不给予承包商另外的费用补偿
D.承包商会将工程量及一切不可预见因素的风险补偿加到投标报价中
B.业主今后工程款结算的工作量减少而给予承包商的费用补偿
C.业主今后可以增加工程范围和内容而不给予承包商另外的费用补偿
D.承包商会将工程量及一切不可预见因素的风险补偿加到投标报价中
答案：D
解析：
2020教材P146-151
由于承包方可能要为许多不可预见的因素付出代价，所以往往会加大不可预见费用，致使固定总价合同的投标价格偏高。
由于承包方可能要为许多不可预见的因素付出代价，所以往往会加大不可预见费用，致使固定总价合同的投标价格偏高。
进口一套机械设备，离岸价(FOB价)为40万美元，国际运费为5万美元，国外运输保险费为1.2万美元，关税税率为22%，汇率为1美元=6.10元人民币，则该套机械设备应缴纳的进口关税为()万元人民币。
A.53.68
B.55.29
C.60.39
D.62.00
B.55.29
C.60.39
D.62.00
答案：D
解析：
建设工程文件的内容不同，组卷方法也不尽相同，但都可以按()组卷。
A、单位工程
B、分部工程
C、专业
D、文件的形成单位
E、工程进展阶段
B、分部工程
C、专业
D、文件的形成单位
E、工程进展阶段
答案：A,C
解析：
工程文件可按建设程序划分为工程准备阶段的文件、监理文件、施工文件、竣工图、竣工验收文件5部分，都可按单位工程、专业组卷。
2021监理工程师历年真题5卷 第3卷
下列文件资料中，属于建设工程监理文件资料的有（ ）。
A.分包单位资格报审会议纪要
B.工程监理合同
C.施工承包合同
D.材料采购合同
E.见证取样文件资料
B.工程监理合同
C.施工承包合同
D.材料采购合同
E.见证取样文件资料
答案：A,B,E
解析：
2020版教材P158-161
本题考查的是建设工程监理主要文件资料分类及编制要求。
建设工程监理主要文件资料包括：(1)勘察设计文件、建设工程监理合同及其他合同文件；(2)监理规划、监理实施细则；(3)设计交底和图纸会审会议纪要；(4)施工组织设计、(专项)施工方案、施工进度计划报审文件资料；(5)分包单位资格报审会议纪要；(6)施工控制测量成果报验文件资料；(7)总监理工程师任命书，工程开工令、暂停令、复工令，开工或复工报审文件资料；(8)工程材料，构配件，设备报验文件资料；(9)见证取样和平行检验文件资料；(10)工程质量检验报验资料及工程有关验收资料；(11)工程变更、费用索赔及工程延期文件资料；(12)工程计量、工程款支付文件资料；(13)监理通知单、工程联系单与监理报告；(14)第一次工地会议，监理例会、专题会议等会议纪要；(15)监理月报、监理日志、旁站记录；(16)工程质量或安全生产事故处理文件资料；(17)工程质量评估报告及竣工验收监理文件资料；(18)监理工作总结。
本题考查的是建设工程监理主要文件资料分类及编制要求。
建设工程监理主要文件资料包括：(1)勘察设计文件、建设工程监理合同及其他合同文件；(2)监理规划、监理实施细则；(3)设计交底和图纸会审会议纪要；(4)施工组织设计、(专项)施工方案、施工进度计划报审文件资料；(5)分包单位资格报审会议纪要；(6)施工控制测量成果报验文件资料；(7)总监理工程师任命书，工程开工令、暂停令、复工令，开工或复工报审文件资料；(8)工程材料，构配件，设备报验文件资料；(9)见证取样和平行检验文件资料；(10)工程质量检验报验资料及工程有关验收资料；(11)工程变更、费用索赔及工程延期文件资料；(12)工程计量、工程款支付文件资料；(13)监理通知单、工程联系单与监理报告；(14)第一次工地会议，监理例会、专题会议等会议纪要；(15)监理月报、监理日志、旁站记录；(16)工程质量或安全生产事故处理文件资料；(17)工程质量评估报告及竣工验收监理文件资料；(18)监理工作总结。
某公路工程施工项目，建设单位通过公开招标与某施工单位签订了施工合同。在该工程施工过程中，施工进度计划网络图中的关键线路上发生了以下事件：事件1：某桥梁地基软弱，设计文件中规定采用碎石垫层加固处理。施工结束后经检测发现，加固处理后的地基不能满足要求，于是，建设单位提出变更，将碎石垫层改为碎石桩，由此导致施工单位停工20天。施工单位按照合同条款规定提出工程延期和费用索赔要求。事件2：某小桥台背按照设计文件规定采用灰土夯填。施工结束后，经监理工程师检查签认，并给予计量支付。此后不久，有人举报该施工单位用于桥台背回填的灰土中石灰剂量不够，偷工减料。建设单位向监理工程师提出对该桥台背回填质量进行复查。于是，监理工程师要求施工单位开挖重新检验。检验结果表明，灰土中石灰剂量合格，但部分层位压实度不合格。施工单位进行了返工处理，由此造成的损失，施工单位提出了工程延期和费用索赔的要求。事件3：在该工程项目招标时，招标文件中就施工所需填料指定了甲、乙两处料源场。施工开始后，施工单位经试验发现甲料场材料质量不合格，无法用于施工。由于乙料场储量有些，于是，施工单位重新找到了另一处新料场。由此导致材料运距增大，造成施工成本增加。施工单位就此提出工期和费用索赔的要求。
【问题】1.请说明承包人提出索赔的程序。
【问题】1.请说明承包人提出索赔的程序。
答案：
解析：
1.承包人提出索赔的程序如下：（1）承包人向监理人递交索赔意向通知书承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利。（2）承包人向监理人递交索赔通知书承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。（3）索赔事件具有连续影响的，承包人向监理人递交延续索赔通知索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数。（4）承包人向监理人递交最终索赔通知书在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
对某网络计划在某时刻进行检查，发现工作A尚需作业天数为8天，该工作到计划最迟完成时间尚需4天，则该工作（ ） 。
A.正常
B.可提前4天完成
C.影响总工期2天
D.影响总工期4天
B.可提前4天完成
C.影响总工期2天
D.影响总工期4天
答案：D
解析：
本题考查的是列表比较法。如果某工作尚需作业天数超过其最迟完成时间尚需的天数，那么就会影响总工期，其值为二者之差。工作A尚需作业天数为8天，该工作到计划最迟完成时间尚需4天，说明该工作拖后超过了总时差4天，影响总工期4天。
某项目施工过程中，由于空中飞行物坠落给施工造成了重大损害，( )应当由发包方承担。
A．承包方人员伤亡损失
B．发包方人员伤亡损失
C．承包方施工设备损坏的损失
D．运至施工场地待安装工程设备的损害
E．工程修复费用
正确答案：BDE
根据《招标投标法》，招标人应当自确定中标人之日起（ ）日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。
A.10
B.15
C.20
D.30
B.15
C.20
D.30
答案：B
解析：
2020版教材P 26
依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起15日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。
依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起15日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。
企业投资项目可行性研究中的财务分析，既要分析评价项目的盈利能力，又要分析()，判断项目的财务可行性。
A.融资渠道的可靠性
B.融资方案的合理性
C.项目的偿债能力
D.项目的财务生存能力
E.经济费用效益
B.融资方案的合理性
C.项目的偿债能力
D.项目的财务生存能力
E.经济费用效益
答案：C,D
解析：
项目可行性研究的重点是研究论证项目建设的必要性和可行性。其主要内容如下。
某工程，建设单位与施工单位按此签订施工合同，工程实施过程中发生如下事件：
事件1：建设单位提出如下要求：
①总监理工程师代表负责增加和调配监理人员；
②施工单位将本月工程款支付申请直接报送建设单位，建设单位审核后拨付工程款；
③项目监理机构增加平行检验项目。
问题：
1、指出事件1中建设单位所提出要求的不妥之处，写出正确的做法。
事件1：建设单位提出如下要求：
①总监理工程师代表负责增加和调配监理人员；
②施工单位将本月工程款支付申请直接报送建设单位，建设单位审核后拨付工程款；
③项目监理机构增加平行检验项目。
问题：
1、指出事件1中建设单位所提出要求的不妥之处，写出正确的做法。
答案：
解析：
1.事件1中，建设单位所提出要求的不妥之处及正确的做法：
（1）不妥之处：总监理工程师代表负责增加和调配监理人员；
正确做法：总监理工程师负责增加和调配监理人员。
(2) 不妥之处:施工单位将本月工程款支付申请直接报送建设单位;
正确做法:工程款支付申请应报送项目监理机构审核，并
经总监理工程师签字后建设单位才能拨付。
(3) 不妥之处:要求项目监理机构增加平行检验项目。
正确做法:商签监理合同补充协议，约定平行检验内容及费用。
（1）不妥之处：总监理工程师代表负责增加和调配监理人员；
正确做法：总监理工程师负责增加和调配监理人员。
(2) 不妥之处:施工单位将本月工程款支付申请直接报送建设单位;
正确做法:工程款支付申请应报送项目监理机构审核，并
经总监理工程师签字后建设单位才能拨付。
(3) 不妥之处:要求项目监理机构增加平行检验项目。
正确做法:商签监理合同补充协议，约定平行检验内容及费用。
2021监理工程师历年真题5卷 第4卷
建设工程信息管理系统可以为项目监理机构提供的支持是()。
A.标准化、结构化的数据
B.预测、决策所需的信息及分析模型
C.工程目标动态控制的分析报告
D.工程变更的优化设计方案
E.解决工程设计问题的备选方案
B.预测、决策所需的信息及分析模型
C.工程目标动态控制的分析报告
D.工程变更的优化设计方案
E.解决工程设计问题的备选方案
答案：A,B,C
解析：
㈡工程监理信息系统的基本功能
工程信息管理系统的目标是实现信息的系统管理和提供必要的决策支持。工程信息管理系统可以为工程监理单位及项目监理机构提供标准化、结构化数据；提供预测、决策所需要的信息及分析模型；提供建设工程目标动态控制的分析报告；提供解决建设工程监理问题的多个备选方案。
工程信息管理系统的目标是实现信息的系统管理和提供必要的决策支持。工程信息管理系统可以为工程监理单位及项目监理机构提供标准化、结构化数据；提供预测、决策所需要的信息及分析模型；提供建设工程目标动态控制的分析报告；提供解决建设工程监理问题的多个备选方案。
Partnering协议通常是由( )签署的协议。
A.监理单位与承包商
B.业主与承包商
C.工程参与各方共同
D.业主与监理单位
B.业主与承包商
C.工程参与各方共同
D.业主与监理单位
答案：C
解析：
2020版教材P198-201
2020版教材Partnering协议并不仅仅是建设单位与承包单位双方之间的协议，而需要工程项目参建各方共同签署，包括建设单位、总承包单位、主要的分包单位、设计单位、咨询单位、主要的材料设备供应单位等。
2020版教材Partnering协议并不仅仅是建设单位与承包单位双方之间的协议，而需要工程项目参建各方共同签署，包括建设单位、总承包单位、主要的分包单位、设计单位、咨询单位、主要的材料设备供应单位等。
建设工程项目设备材料采购招标，综合评标法需要考虑( )因素。
A.投标价
B.付款条件
C.设备性能
D.寿命残值
E.燃料消耗费
B.付款条件
C.设备性能
D.寿命残值
E.燃料消耗费
答案：A,B,C
解析：
建设工程项目材料设备采购招标，综合评标法需要考虑的因素：①投标价；②运输费用；③交货期：④付款条件；⑤零配件和售后服务；⑥设备性能、生产能力。
合同履行发生的下列费用中，可纳入承包人提交的工程进度款支付申请书中的款项包括（ ）。
A.截至提交日已实施工程的价款
B.变更金额
C.本次应支付的预付款和扣减的返还预付款
D.本期扣减的质量保证金
E.承包人的索赔款
B.变更金额
C.本次应支付的预付款和扣减的返还预付款
D.本期扣减的质量保证金
E.承包人的索赔款
答案：B,C,D,E
解析：
本题考查的是工程款支付管理。选项A，应是截止本次付款周期末已实施工程的价款，不是截止申请之日已实施工程的价款。通用条款中要求进度付款申请单的内容包括：（1）截至本次付款周期末已实施工程的价款；（2）变更金额；（3）索赔金额；（4）本次应支付的预付款和扣减的返还预付款；（5）本次扣减的质量保证金；（6）根据合同应增加和扣减的其他金额。
关于建设工程文件移交的说法，错误的是（ ）。
A.施工单位应将在工程建设过程中形成的文件向监理单位档案管理机构移交
B.监理单位应将在工程建设过程中形成的文件向建设单位档案管理机构移交
C.停建、缓建工程的工程档案，暂由建设单位保管
D.建设单位应将汇总的建设工程文件档案向地方城建档案管理部门移交
B.监理单位应将在工程建设过程中形成的文件向建设单位档案管理机构移交
C.停建、缓建工程的工程档案，暂由建设单位保管
D.建设单位应将汇总的建设工程文件档案向地方城建档案管理部门移交
答案：A
解析：
考点:“建设工程监理文件资料验收与移交”。建设工程监理文件资料的移交：①列入城建档案管理部门接收范围的工程，建设单位在工程竣工验收后3个月内向城建档案管理部门移交一套符合规定的工程档案(监理文件资料)。所以，选项D的叙述是正确的；②停建、缓建工程的监理文件资料暂由建设单位保管。所以，选项C的叙述是正确的；③对改建、扩建和维修工程，建设单位应组织工程监理单位据实修改、补充和完善监理文件资料，对改变的部位，应当重新编写，并在工程竣工验收后3个月内向城建档案管理部门移交；④建设单位向城建档案管理部门移交工程档案(监理文件资料)，应办理移交手续，填写移交目录，双方签字、盖章后交接；⑤工程监理单位应在工程竣工验收前将监理文件资料按合同约定的时间、套数移交给建设单位，办理移交手续。所以，选项A的叙述是不正确的，选项B的叙述是正确的。因此，本题的正确答案为A。
非代理型CM合同谈判中的焦点和难点在于()。
A、确定CM费
B、确定GMP的具体数额
C、确定计价原则
D、确定计价方式
B、确定GMP的具体数额
C、确定计价原则
D、确定计价方式
答案：B
解析：
本题考查的是非代理型CM模式。GMP具体数额的确定是CM合同谈判中的一个焦点和难点。
地基土的物理性质试验和检测时，在现场条件下，对于粗料，采用()测定其密度。
A.环刀法
B.灌砂法
C.取土器法
D.直接称量法
B.灌砂法
C.取土器法
D.直接称量法
答案：B
解析：
2021监理工程师历年真题5卷 第5卷
某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以（ ）为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。
A.监理单位
B.分公司
C.建设单位
D.施工企业
B.分公司
C.建设单位
D.施工企业
答案：D
解析：
考点:合同法律关系。法人的分支机构虽然可以作为合同的主体，但不具备法人资格，不能独立的承担义务，法律上的权利义务必须由其母公司承担。
下列关于水泥废品与不合格品的说法错误的是（ ）。
A.水泥中氧化镁、初凝时间不符合规定时，为废品
B.强度低于标准相应强度等级规定指标时为不合格品
C.水泥的细度、终凝时间不符合规定，为废品
D.水泥包装标志中水泥品种、强度等级等不全的，属于不合格品
B.强度低于标准相应强度等级规定指标时为不合格品
C.水泥的细度、终凝时间不符合规定，为废品
D.水泥包装标志中水泥品种、强度等级等不全的，属于不合格品
答案：C
解析：
本题考查的是混凝土结构材料的施工试验与检测。选项C属于不合格品，注意区分初凝和终凝不合格。
根据《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013），下列监理文件资料中，需要由总监理工程师签字并加盖执业印章的是()。
A.工程款支付报审表
B.分部工程报验表
C.施工进度计划报审表
D.工程材料、构配件、设备报审表
E.工程临时延期报审表
B.分部工程报验表
C.施工进度计划报审表
D.工程材料、构配件、设备报审表
E.工程临时延期报审表
答案：A,E
解析：
⒉由总监理工程师签字并加盖执业印章的表式
⑴A.0.2 工程开工令；
⑵A.0.5 工程暂停令；
⑶A.0.7 工程复工令；
⑷A.0.8 工程款支付证书；
⑸B.0.1 施工组织设计或(专项)施工方案报审表；
⑹ B.0.2 工程开工报审表；
⑺B.0.10 单位工程竣工验收报审表；
⑻B.0.11 工程款支付报审表；
⑼B.0.13 费用索赔报审表；
⑽B.0.14 工程临时或最终延期报审表。
⑴A.0.2 工程开工令；
⑵A.0.5 工程暂停令；
⑶A.0.7 工程复工令；
⑷A.0.8 工程款支付证书；
⑸B.0.1 施工组织设计或(专项)施工方案报审表；
⑹ B.0.2 工程开工报审表；
⑺B.0.10 单位工程竣工验收报审表；
⑻B.0.11 工程款支付报审表；
⑼B.0.13 费用索赔报审表；
⑽B.0.14 工程临时或最终延期报审表。
甲公司将与乙公司所签合同中的义务转让给丙公司，依据《合同法》的规定（ ）。
A.合同主体不变仍为甲、乙两公司
B.甲公司需征得乙公司同意
C.丙公司可以对乙公司行使抗辩权
D.丙公司承担甲对乙公司合同有关的从债务履行责任
E.丙公司直接对乙公司承担合同义务
B.甲公司需征得乙公司同意
C.丙公司可以对乙公司行使抗辩权
D.丙公司承担甲对乙公司合同有关的从债务履行责任
E.丙公司直接对乙公司承担合同义务
答案：C,D,E
解析：
因合同义务转让给丙后，丙取代甲在合同中的法律地位，主体改变，所以A不对。债权转让应当通知债务人，而债务转让必须经债权人同意，所以B不对。@##
某施工企业承建的办公大楼没有经过验收，建设单位就提前使用，2 年后该办公楼主体结构出现质量问题。
关于该大楼的保修期限和保修责任的说法，正确的是（ ）。
关于该大楼的保修期限和保修责任的说法，正确的是（ ）。
A.主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工企业应当承担保修责任
B.由于建设单位提前使用，施工企业不需要承担保修责任
C.施工企业是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经全额支付工程款
D.超过 2 年保修期后，施工企业不承担保修责任
B.由于建设单位提前使用，施工企业不需要承担保修责任
C.施工企业是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经全额支付工程款
D.超过 2 年保修期后，施工企业不承担保修责任
答案：A
解析：
工程质量保修
地基基础和主体工程的保修期限是设计文件规定的合理使用年限。
在规定的保修期限内，因勘察、设计、施工、材料等原因造成的质量问题，要由施工单位负责维修、更 换，由责任单位负责赔偿损失。
参见教材 P11。
地基基础和主体工程的保修期限是设计文件规定的合理使用年限。
在规定的保修期限内，因勘察、设计、施工、材料等原因造成的质量问题，要由施工单位负责维修、更 换，由责任单位负责赔偿损失。
参见教材 P11。
下列关于现金流量绘制的说法，正确的有（ ）。
A.横轴表示时间轴，向右延伸表示时间的延续
B.垂直箭线代表不同时点的现金流量情况
C.对投资人而言，在横轴上方的箭线表示现金流出
D.箭线长短应精准地体现现金流量数值的差异
E.箭线与时间轴的交点即为现金流量发生的时点
B.垂直箭线代表不同时点的现金流量情况
C.对投资人而言，在横轴上方的箭线表示现金流出
D.箭线长短应精准地体现现金流量数值的差异
E.箭线与时间轴的交点即为现金流量发生的时点
答案：A,B,E
解析：
考点:现金流量。根据现金流量图的作图方法和规则，对投资人而言，在横轴生方的箭线表示现金流入、箭线的长度大致反应数额的大小即可。
法人应当具备的条件有（）。
A.依法成立
B.有必要的财产或者经费
C.有自己的名称、组织机构和场所
D.能够独立承担民事责任
E.必须有人来承担
B.有必要的财产或者经费
C.有自己的名称、组织机构和场所
D.能够独立承担民事责任
E.必须有人来承担
答案：A,B,C,D
解析：
2020版教材P7
本题考查的是法人应当具备的条件。法人应当具备的条件：
（1）依法成立；
（2）有必要的财产或者经费；
（3）有自己的名称、组织机构和场所；
（4）能够独立承担民事责任。
本题考查的是法人应当具备的条件。法人应当具备的条件：
（1）依法成立；
（2）有必要的财产或者经费；
（3）有自己的名称、组织机构和场所；
（4）能够独立承担民事责任。
下一篇：2021监理工程师答疑精华7篇
热门文章
