2021监理工程师历年真题解析8章

知识点:索赔管理。用排除法。2020版教材P111。

考点:工程设计质量管理。设计方案审核，要结合投资概算资料进行技术经济比较和多方案论证，确保工程质量、投资和进度目标的实现。

设计一施工总承包属于工程总承包模式，工程总承包模式的缺点：合同条款不易准确确定，容易造成合同争议；招标发包工作难度大；总承包商需要承担较大风险；建设单位择优选择工程总承包单位的范围小；工程质量控制难度大。

（二）资格预审申请文件的澄清
1、审查过程中，审查委员会可以用书面形式，要求申请人对所提交的资格预审申请文件中不明确的内容进行必要的澄清或说明。招标人和审查委员会不接受申请人主动提出的澄清或说明。
2、申请人的澄清或说明应采用书面形式，并不得改变资格预审申请文件的实质性内容。申请人的澄清和说明内容属于资格预审申请文件的组成部分。

㈥工程质量保修 建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应向建设单位出具工程质量保修书，质 量保修书中应明确建设工程保修范围、保修期限和保修责任等。 在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为: ⑴基础设施工程、房屋建筑工程的地基基础和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用 年限；⑵屋面防水工程、有防水要求的卫生问、房间和外墙面的防渗漏，为 5 年； ⑶供热与供冷系统，为 2 个采暖期、供冷期； ⑷电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为 2 年。其他项目的保修期由发包方与承包方约定。 施工单位未按国家有关标准、规范和设计要求施工，造成的质量问题，由施工单位负责返修并承担 经济责任；其它情况，先由施工单位负责维修，依据责任归属承担经济责任。 房屋建筑工程保修期从工程竣工验收合格之日起计算。房屋建筑工程在保修期限内出现质量缺陷， 建设单位或者房屋建筑所有人应当向施工单位发出保修通知。施工单位接到保修通知后，应当到现场核 查情况，在保修书约定的时间内予以保修。发生涉及结构安全或者严重影响使用功能的紧急抢修事故，施工单位接到保修通知后，应当立即到达现场抢修。 发生涉及结构安全的质量缺陷，建设单位或者房屋建筑所有人应当立即向当地建设行政主管部门报 告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，施工单位实施 保修，原工程质量监督机构负责监督。保修完成后，由建设单位或者房屋建筑所有人组织验收。涉及结 构安全的，应当报当地建设行政主管部门备案。 施工单位不按工程质量保修书约定保修的，建设单位可以另行委托其他单位保修，由原施工单位承 担相应责任。 保修费用由质量缺陷的责任方承担。 房地产开发企业售出的商品房保修，还应当执行《城市房地产开发经营管理条例》和其他有关规定。 下列情况不属于规定的施工单位保修范围：(1) 因使用不当或者第三方造成的质量缺陷； (2) 不可抗力造成的质量缺陷。

2020教材P1-2
本题考查的是影响进度的因素分析。选项B属于自然环境因素；选项c属于施工技术因素；选项E属于社会环境因素。

本题考查的是施工质量管理。承包人会同监理人在约定的时间内，在交货地点共同进行验收。

本题考查的是建设工程监理的法律地位和责任。《建设工程质量管理条例》第六十条和第六十一条规定，工程监理单位有下列行为的，责令停止违法行为或改正，处合同约定的监理酬金1倍以上2倍以下的罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书：（1）超越本单位资质等级承揽工程的；（2）允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程的。

本题考查的是施工进度的动态检查。通过检查分析，如果进度偏差比较小，应在分析其产生原因的基础上采取有效措施，解决矛盾，排除障碍，继续执行原进度计划。如果经过努力，确实不能按原计划实现时，再考虑对原计划进行必要的调整。即适当延长工期，或改变施工速度。计划的调整一般是不可避免的，但应当慎重，尽量减少变更计划性的调整。

为保证设备的质量，制造单位在设备运输前应做好包装工作和制订合理的运输方案。项目监理机构要对设备包装质量进行检查，并审查设备运输方案。

考点:竣工验收管理。监理人审查申请报告的各项内容，认为工程尚不具备竣工验收条件时，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。

流水步距是指组织流水施工时，相邻两个施工过程(或专业工作队)相继开始施工的最小间隔时间。划分施工段的目的就是组织流水施工。由于建设工程体形庞大，可以将其划分成若干个施工段，从而为组织流水施工提供足够的空间，并不是施工段数越多越好。由于一项建设工程往往包含有许多流水组，故流水施工工期一般不是整个工程的总工期。当施工段与流水节拍不变时，流水步距越小，工期越短。流水节拍的大小直接关系到单位时间的资源供应量，表明施工速度和节奏性。

2020教材P28-31
流水节拍分别为6、4、6、4，存在最大公约数，且最大公约数为2，确定专业队数：b1=6/2=3，b2=4/2=2，b3=6/2=3，b4=4/2=2，专业队总数N=3+2+3+2=10，T=（M+N-1）K+G=（3+10-1）×2=24天。

1.上述招标投标过程中的不妥之处有：（1）开标会由交通局主持召开不妥。因为根据相关法律规定，开标应由招标人（建设单位）主持。（2）2008年6月3日开标不妥。因为根据相关法律规定，开标时间与提交投标文件的截止时间相同，即应在2008年5月30日开标。

当工程延期事件发生后，承包单位应在合同规定的有效期内以书面形式通知监理工程师（即工程延期意向通知），以便于监理工程师尽早了解所发生的事件，及时作出一些减少延期损失的决定。随后，承包单位应在合同规定的有效期内（或监理工程师可能同意的合理期限内）向监理工程师提交详细的申述报告（延期理由及依据）。监理工程师收到该报告后应及时进行调查核实，准确地确定出工程延期时间。待延期事件结束后，承包单位应在合同规定的期限内向监理工程师提交最终的详情报告。监理工程师应复查详情报告的全部内容，然后确定该延期事件所需要的延期时间。监理工程师在作出临时工程延期批准或最终工程延期批准之前，均应与业主和承包单位进行协商。

考点:工程监理企业经营活动准则。守法就是要依法经营，主要体现在：(1)工程监理企业只能在核定的业务范围内开展经营活动；(2)工程监理企业不得伪造、涂改、出租、出借、转让、出卖《资质等级证书》；(3)工程监理企业应按照建设工程监理合同约定严格履行义务，不得无故或故意违背自己的承诺；(4)工程监理企业在异地承接监理业务，要自觉遵守工程所在地的有关规定，主动向工程所在地建设行政主管部门备案登记，接受其指导和监督管理；(5)遵守有关法律法规规定。

超过最迟完成时间就会影响到总工期，所以影响工期为10-6=4(天)。

考点: “质量管理体系的建立”。质量管理体系是文件化的管理体系，应通过文件确定体系各方面的要求。将质量管理体系文件化是质量管理体系标准的基本要求，无论是出于认证需要还是出于管理需要，监理单位要贯彻实施质量管理体系标准，就必须编制质量管理体系文件。根据质量管理体系标准的要求，工程监理单位的质量管理体系文件由三个层次的文件构成。第一层次：质量手册；第二层次：程序文件；第三层次：各种作业指导书、工作规程、质量记录等。因此，本题的正确答案为D。

考核《建筑法》主要内容。根据《建筑法》第12条，从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，应具备以下条件：（1）有符合国家规定的注册资本；（2）有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员；（3）有从事相关建筑活动所应有的技术装备；（4）法律、行政法规规定的其他条件。参见教材P21。

事件1：
（1）根据本案例所述的情况，施工单位可能会依据不可预见的外界障碍或自然条件向业主提出费用补偿的要求。
作为监理工程师，不能同意施工单位的要求。应认为施工单位通过业主所提供的资料及现场考察，已取得可能对投标有影响或起作用的风险、意外等的必要资料，并且在报价中考虑这些因素的影响。同时，案例中所述的情况是一个有经验的承包人能合理预计到的。
（2）施工单位在投标过程中要对业主提供的资料进行研究，认真做好现场考察和调查等环节的工作，充分了解施工中可能出现和存在的风险，并在报价中体现出来，在管理中采取相应措施，从而避免和减少损失。
事件2：
（1）工作程序不妥。理由是：该项目总监理工程师在批准处理方案时，既没有取得业主的同意，也没有取得设计单位的认可。
处理质量问题的工作程序要点是：
①发出质量问题通知单，责令承包人报送质量问题的调查报告、处理方案等。
②审查质量问题处理方案，并报业主。
③跟踪检查施工单位对已批准的处理方案的实施情况。
④验收处理结果。
⑤向业主提交有关质量问题的处理报告。
⑥将完整的处理记录整理归档。
（2）总监理工程师对施工单位提出的索赔要求应不予受理。理由是：断桩是由于施工单位本身施工不当造成的。至于地质不良和溶洞的原因，地质资料已充分显示，施工单位应充分估计到这一点，在施工中应采取有效措施，保证桩的质量。
事件3：
（1）由于该批钢绞线是由施工单位采购的，经监理工程师检查发现该批钢绞线外观不良、无标识，且无产品合格证等资料。故监理工程师应书面通知施工单位不得将该批钢绞线用于本工程项目，并抄送业主备案。
（2）监理工程师应要求施工单位提交该批钢绞线的产品合格证、质量保证书材质化验单、技术指标报告和生产厂家生产许可证等资料，以备监理工程师对生产厂家和材质保证等进行书面资料的审查。
（3）如果施工单位提交了，上述资料，经监理工程师审查符合要求，则施工单位应按技术规范要求对该批产品进行有监理人员签证的取样送检试验。如果经检测后证明材料质量符合技术规范、设计文件的要求，则监理工程师可进行质检签证，同意使用，并书面通知施工单位。
（4）如果施工单位不能提供第（2）条所述的资料，或虽提供了上述资料，但经抽样送检试验后质量不符合技术规范或设计文件的要求，则监理工程师应书面通知施工单位不得将该批钢绞线用于本工程项目，并要求施工单位将该批钢绞线运出施工现场（施工方与供货厂商之间的经济、法律等问题，由他们双方协商解决）。
（5）监理工程师应将处理结果书面通知业主。工程材料的检测费用由施工单位承担。

2020版教材P108-109
本题考查的是图纸会审与设计交底。建设单位应及时主持召开图纸会审会议，组织项目监理机构、施工单位等相关人员进行图纸会审，并整理成会审问题清单，由建设单位在设计交底前约定的时间内提交设计单位。图纸会审由施工单位整理会议纪要，与会各方会签。

这道题考固定资产原值。固定资产原值应包括设备的购买价格，运杂费及安装费。

本题考查的是策划决策阶段的工作内容。建设工程策划决策阶段的工作内容主要包括项目建议书和可行性研究报告的编报和审批。

问题1 ⑴ 实际进度前锋线如下图所示。

⑵ B工作拖后1周，不影响工期，因B工作总时差为1周。
⑶ C工作拖后1周，不影响工期，因C工作总时差为3周。
⑷ D工作拖后2周，影响工期2周，因D工作总时差为0（D工作为关键工作）。
问题2 批准工程延期2周；
理由：施工中发现地下文物造成D工作拖延两周，不属于施工单位原因，且D为关键工作。
问题3
（1）事件2不能索赔费用，因异常恶劣的气候造成施工单位损失不能索赔。
（2）事件4可以索赔费用，因施工中发现地下文物属非施工单位原因。
（3）可获得的费用为4台班×100元/台班+1200元=1600元。
问题4
不予结算，因施工单位对C工作的费用没有报价，故视为该项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。
问题5
施工单位可以得到的结算款为：
A工作：840m3×300元/ m3=252 000元
B工作：1200m3×25%×320元/ m3=96 000元
D工作：4台班×100元/台班+1200元=1600元
小计：252 000元+96 000元+1 600元=349 600元

本题考查的是工程质量管理主要制度。建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应向建设单位出具工程质量保修书。

本题考查的是安全监理相关的法律法规和方针政策。工程建设法规体系按其立法权限不同，分为5个层次，分别是：法律、行政法规、部门规章、地方性法规和地方规章。

本题考查的是ProjectControlling模式。ProjectControlling模式与建设项目管理相同点：工作属性相同；控制目标相同；控制原理相同。

考点:单代号搭接网络计划。单代号搭接网络计划的表示方法以节点表示工作，以节点之间的箭线表示工作之间的逻辑关系和搭接关系。

考核建设工程监理文件资料管理要求。选项A错误，停建、缓建工程的监理文件资料暂由建设单位保管；选项B错误，列入城建档案管理部门接收范围的工程，建设工程在竣工验收后3个月内向城建档案管理部门移交一套符合规定的工程档案；选项D错误，建设单位向城建档案管理部门移交工程档案（监理文件资料），应办理移交手续，填写移交目录，双方签字、盖章后交接。

本题考查的是勘察、设计单位的质量责任。设计单位提供的设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，注明工程合理使用年限。

当事人一方依照法定解除的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。法律、行政法规规定解除合同应当办理批准、登记等手续的，则应当在办理完相应手续后解除。

2020版教材P 10
以代理权产生的依据不同，可将代理分为委托代理、法定代理

2020版教材没有指定代理了。

1．工程报告内容中的第（1）条分包问题，总监理工程师应报业主批准。如果业主同意分包，监理工程师需要审查分包商资质。如果业主不同意分包，则不得分包。
工程报告中第（2）条内容中要求的费用支付，总监理工程师不应批准。搭设遮盖式防护棚的费用不应由业主支付，应由施工单位支付。
2．（1）施工单位的索赔申请表中的第2、3项费用计算不妥。
（2）理由：设备闲置不能按台班费计算而应按机械闲置补偿计算，人工窝工不能按工日费计算而应按窝工补偿费计算。
3．进行工程质量事故处理的主要依据有四个方面：一是相关的法律法规；二是具有法律效力的工程承包合同、设计委托合同、材料或设备购销合同以及监理合同或分包合同等合同文件；三是质量事故的实况资料；四是有关的工程技术文件、资料、档案。
4．（1）前锋线如图6-2所示。

图6-2网络计划的前锋线比较图
从图6-2可以看出：
①工作K拖后2.5个月，其总时差为2个月，故将影响工期0.5个月。
②工作H拖后1个月，其总时差为零，故将使工期延长1个月。
③工作F拖后1个月，其总时差为零，故将使工期延长1个月。
（2）由图可知，关键线路为：A→D→E→H→L→M，A→D→F→I→L→M。工作H（F）为关键工作且其工期拖后1个月，因此总工期将延长1个月。

建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务。在工程质量保修期限内，因勘察、设计、施工、材料等方面的原因造成的质量问题，要由施工单位负责维修、更换，由责任单位负责赔偿损失。

2020版教材P119-120
本题考查的是设计施工总承包的特点。设计施工总承包方式的优点：单一的合同责任；固定工期、固定费用；可以缩短建设周期；减少设计变更；减少承包人的索赔。缺点：设计不一定是最优方案；减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查 。

100× [ ( 1+2% )4 -1 ] =8.24万元

建议事故隐患公示牌尺寸不宜小于1000pxx1500px,版面宜采用黄色底版黑色字体，做到1个隐患1块牌,并根据变化调整，由专职安全员负责动态管理。事故隐患公示牌应包含事故隐患名称、隐患等级、临界危险特征、防控措施、涉险人员名单以及施工责任人、专职安全员、监理人员、业主监督人等信息。

实物法编制施工图预算的步骤与预算单价法基本相似，但在具体计算人工费、材料费和机械使用费及汇总三种费用之和方面有一定的区别。实物法编制施工图预算所用人工、材料和机械台班的单价都是当时当地的实际价格，编制出的预算可较准确地反映实际水平，误差较小，适用于市场经济条件波动较大的情况。

第四十七条 建筑施工企业和作业人员在施工过程中，应当遵守有关安全生产的法律、法规和建筑 行业安全规章、规程，不得违章指挥或者违章作业。作业人员有权对影响人身健康的作业程序和作业条件提出改进意见，有权获得安全生产所需的防护用品。作业人员对危及生命安全和人身健康的行为有权 提出批评、检举和控告。 第四十八条建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费。鼓励企业为从事危险作业 的职工办理意外伤害保险，支付保险费