监理工程师模拟冲刺试题集7章

保留金的返还
1、我国标准施工合同中规定质量保证金在缺陷责任期满后返还给承包人。FIDIC《施工合同条件》规定保留金在工程师颁发工程接收证书和颁发履约证书后分两次返还。
2、通常情况下，颁发工程接收证书后，将保留金的50%返还承包商；颁发履约证书后，将全部保留金返还承包商。
3、对于分部移交工程，颁发工程接收证书后，返还按分部工程价值比例计算保留金的 40%；颁发履约证书后，返还该部分剩余保留金的40%。

考点:担保方式。选项B，抵押不转移对抵押物的占有；选项CD，抵押人转让抵押物，要通知抵押权人，无需征得抵押权人的同意，还必须告知受让人转让物已抵押的情况，两个条件必须同时具备，否则该转让行为无效。

考点:设计合同履行管理。设计人违约责任：设计错误、设计人延误完成设计任务；设计人原因要求解除合同。

2020版教材P89-90
本题考查重点是“施工合同标准文本”。标准施工合同规定的预付款担保采用银行保函形式，主要特点为：①担保方式；②担保期限；③担保金额。因此，本题的正确答案为ABC。

本题考核的是英国NEC合同文本的主要选项条款。英国NEC合同文本的主要选项条款：带有分项工程表的标价合同；带有工程量清单的标价合同；带有分项工程表的目标合同；带有工程量清单的目标合同；成本补偿合同；管理合同。

本题考查的是初步评审。选项B属于可更正的错误；选项D属于进行了实质性响应的情形。

联合体各方不得再以自己的名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则相关投标均无效。

知识点:材料、设备采购合同履行管理。对于专用合同条款约定的超大超重件 ，卖方应在包装箱两侧标注“重心”和 “起吊点” 以便装卸和搬运。2020版教材P147。

考点:“归档工程文件的组卷方法”。立卷采用的方法有：①工程文件可按建设程序划分为工程准备阶段的文件、监理文件、施工文件、竣工图、竣工验收文件5部分；②工程准备阶段文件可按单位工程、分部工程、专业、形成单位等组卷；③监理文件可按单位工程、分部工程、专业、阶段等组卷；④施工文件可按单位工程、分部工程、专业、阶段等组卷；⑤竣工图可按单位工程、专业等组卷；⑥竣工验收文件可按单位工程、专业等组卷。根据第③点可知，选项B的叙述是正确的。根据第④点可知，选项A的叙述是不正确的。根据第②点可知，选项C的叙述是不正确的。根据第⑥点可知，选项D的叙述是不正确的。因此，本题的正确答案为B。

问题1：
　　（1）含税合同价=不含税合同价×（1+税率）= [（2300×580+3200×560）/10000+50+66+54+10+20×（1+5%）]×（1＋6%）×（1＋9%）=544.416 ×（1+9%）=593.413（万元）
　　（2）材料预付款=∑（分项工程项目工程量×综合单价）×（1+规费率）×（1+税率）×预付率=362.6×（1+6%）×（1+9%）×20%=362.6×1.1554×20%=83.790（万元）
　　（3）安全文明施工费预付款=费用额×（1+规费率）×（1+税率）×预付率×90%
　　=18×1.1554×70%×90%=13.102（万元）
　　问题2：
　　每月承包商已完工程款=∑（分项工程项目费用+单价措施项目费用+总价措施项目费用+其他项目费用）×（1+规费费率）×（1+税率））
　　第1月
　　（1）承包商已完工程款=[（500×580+700×560）/10000+（50+66）/4）]×1.1554=112.305（万元）
　　（2）业主应支付工程款=112.305×90%=101.075（万元）
　　（3）累计已支付工程款=13.102+101.075=114.177（万元）
　　第2月
　　（1）承包商已完工程款=[（800×580+900×560）/10000+（50+66）/4+（54-18×70%）/2+2.6）]×1.1554=172.270（万元）
　　（2）业主应支付工程款=172.270×90%=155.04（万元）
　　（3）累计已支付工程款=114.177+155.04=269.22（万元）
　　第3月
　　（1）承包商已完工程款=[（800×580+800×560）/10000+（50+66）/4+（54-18×70%）/2+21×（1+5%）]×1.1554=188.272（万元）
　　（2）业主应支付工程款=188.272×90%-83.790/2=127.55（万元）
　　（3）累计已支付工程款=269.22+127.55=396.77（万元）
　　第4月
　　（1）分项工程综合单价调整
　　甲分项工程累计完成工程量的增加数量超过清单工程量的15%，超过部分工程量：2700-2300×（1+15%）=55m3，其综合单价调整为：580×0.9=522元/m3
　　乙分项工程累计完成工程量的减少数量超过清单工程量的15%，其全部工程量的综合单价调整为：560×1.08=604.8元/m3
　　（2）承包商已完工程款={[（600-55）×580+55×522+2700×604.8-（700+ 900+ 800）×560]/10000+（50+66）/4}×1.1554=106.732（万元）
　　（3）业主应支付工程款=106.732×90%-83.790/2=54.164（万元）
　　（4）累计已支付工程款=396.77+54.164=450.934（万元）
　　问题3：
　　（1）分项工程项目费用调整
　　甲分项工程费用增加=（2300×15%×580+55×522）/10000=22.881（万元）
　　乙分项工程费用减少=（2700×604.8-3200×560）/10000=-15.904（万元）
　　小计：22.8811-15.904=6.977（万元）
　　（2）单价措施项目费用调整
　　甲分项工程模板及支撑费用增加=12×（2700-2300）/2300=2.087（万元）
　　乙分项工程模板及支撑费用减少=13×（2700-3200）/3200=-2.031（万元）
　　小计：2.087-2.031=0.056（万元）
　　（3）总价措施项目费用调整
　　（6.977+0.056）×2%+6.977×0.5%=0.176（万元）
　　（4）实际工程总造价=[（362.6+6.977）+（66+0.056）+（54+0.176）+2.6+21×（1+5%）]×1.1554=594.406（万元）
　　问题4：
　　（1）工程质量保证金=594.406×5%=29.720（万元）
　　（2）竣工结算最终支付工程款=594.406-83.790-29.720-450.934=29.962（万元）

考点:《合同法》主要内容。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加。
o 记忆难度：

本题考查的是双代号时标网络计划及新横道图。当工作之后只紧接虚工作时，则该工作箭线上一定不存在波形线，而其紧接的虚箭线中波形线水平投影长度的最短者为该工作的自由时差。H工作自由时差为2周，H工作总时差=min{1+2，3}=3（周）

监理工程师应当履行下列义务：①遵守法律、法规和有关管理规定；②履行管理职责，执行技术标准、规范和规程；③保证执业活动成果的质量，并承担相应责任；④接受继续教育，努力提高执业水准；⑤在本人执业活动所形成的工程监理文件上签字、加盖执业印章；⑥保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业、技术秘密；⑦不得涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让注册证书或者执业印章；⑧不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；⑨在规定的执业范围和聘用单位业务范围内从事执业活动；⑩协助注册管理机构完成相关工作。

不确定性分析是项目经济评价中的一项重要内容。常用的不确定性分析方法有盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。般来讲，盈亏平衡分析只适，用于项目的财务评价，而敏感性分析和概率分析则可同时用于财务评价和国民经济评价。

考点:设备制造的质量控制方式。在设备制造过程中，监造人员要定期及不定期地到制造现场，检查了解设备制造过程的质量状况，发现问题及时处理，是巡回监控的方式。

本题考查的是费用支付项目的分类与支付程序。根据《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）通用条款第17.5.1款规定：工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交交工付款申请单，并提供相关证明材料。承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数在项目专用合同条款数据表中约定；期限：交工验收证书签发后42天内。

工程监理单位的服务对象是建设单位，但不能完全取代建设单位的管理活动。

《建筑法》第二十九条规定，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。

（一）评标委员会的组成
1、工程勘察、设计评标由评标委员会负责。
2、评标委员会人数为5人以上单数。
3、由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。
（1）其中技术和经济方面的专家不得少于成员总数的2/3。
（2）建筑工程设计方案评标时，建筑专业专家不得少于技术和经济方面专家总数的2/3。

包括对交通设施、通信设施、水利排灌设施及电力设施所产生的影响

考点: “审查施工组织设计时需要掌握的原则”。审查施工组织设计时应掌握的原则有：①施工组织设计的编制、审查和批准应符合规定的程序，②施工组织设计应符合国家的技术政策，充分考虑承包合同规定的条件、施工现场条件及法规条件的要求，突出“质量第一、安全第一”的原则；③施工组织设计的针对性：承包单位是否了解并掌握了本工程的特点及难点，施工条件是否分析充分；④施工组织设计的可操作性：承包单位是否有能力执行并保证工期和质量目标，该施工组织设计是否切实可行，⑤技术方案的先进性：施工组织设计采用的技术方案和措施是否先进适用，技术是否成熟；⑥质量管理和技术管理体系，质量保证措施是否健全且切实可行；⑦安全、环保、消防和文明施工措施是否切实可行并符合有关规定；⑧在满足合同和法规要求的前提下，对施工组织设计的审查，应尊重承包单位的自主技术决策和管理决策。因此，根据第@点可知，本题的正确答案为A。

1、图6-9的关键线路是B——C——E——G或①一③一④一⑥一⑦；图6-10的关键线路为B——C——F——H或①一③一④一⑤一⑦。关键线路的确定方法,可利用已给出的每个工作的最早开工时间。因计划工期已给出,则以终点节点为完成节点的工作,其最迟完成时间等于计划工期。工作的最迟完成时间减去本工作的持续时间即为该工作的最迟开始时间。如此按顺序从右向左逐个工作进行计算,即可得出每个工作的最迟开始时间。已知计划工期等于计算工期,则工作的最迟开始时间与最早开始时间相等的工作,其总时差为零,即为关键工作。从网络计划的起点节点到终点节点全是关键工作且相邻两关键工作首尾相连组成的线路,即为关键线路。亦可利用其他方法,如标号法,或找出网络计划的四条线路中总持续时间最长的线路即为关键线路

2.修复费用的承担
　　由于承包人拥有施工技术、设备和施工经验，缺陷责任期内工程运行期间出现的工程缺陷，承包人应负责修复，直到检验合格为止。
　　修复费用以缺陷原因的责任划分，经查验属于发包人原因造成的缺陷，承包人修复后可获得查验、修复的费用及合理利润。
　　如果承包人不能在合理时间内修复缺陷，发包人可以自行修复或委托其他人修复，修复费用由缺陷原因的责任方承担。
3.缺陷责任期的延长
　　承包人责任原因产生的较大缺陷或损坏，致使工程不能按原定目标使用，经修复后需要再行检验或试验时，发包人有权要求延长该部分工程或设备的缺陷责任期。影响工程正常运行的有缺陷工程或部位，在修复检验合格日前已经过的时间归于无效，重新计算缺陷责任期，但包括延长时间在内的缺陷责任期最长时间不得超过2年。

本题考核的是建设工程监理文件资料的移交。列入城建档案管理部门接收范围的工程，建设单位在工程竣工验收后3个月内向城建档案管理部门移交一套符合规定的工程档案(监理文件资料)。

考点:建设单位的计划系统。工程项目进度平衡表用来明确各种设计文件交付日期、主要设备交货日期、施工单位进场日期、水电及道路接通日期等，以保证工程建设中各个环节相互衔接，确保工程项目按期投产或交付使用。

本题考查的是卓越绩效管理模式的实质和理念。卓越绩效标准是一个成熟度标准，质量管理体系是符合性标准。参见教材P46。@##

考点:固定节拍流水施工。根据公式 T=（m+n-1）×t+∑G+∑Z-∑C，代入数值得：T=（4+5-1）×3+2=26 天。参见教材 P27。

建设工程文件档案资料管理职责中，建设单位有8条，其中第3条为：负责组织、监督和检查勘察、设计、施工、监理等单位的工程文件的形成、积累和立卷归档工作；也可委托监理单位监督、检查工程文件的形成、积累和立卷归档工作。

2020版教材P19-23
综合单价包括人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费和利润以及一定范围的风险费用。

1.事件1中评标委员会人员组成的不正确之处以及理由： (1)不正确之处：招标代理机构提出评标委员会的组成。
理由：应由招标人依法组建评标委员会。
(2)不正确之处：评标委员会人员组成中包括当地招标投标管理办公室主任。
理由：评标委员会由招标人代表和有关技术、经济方面的专家组成。
(3)不正确之处：从评标专家库中随机抽取4位技术、经济专家。
理由：技术、经济专家没有达到评标委员会成员总数的2/3，至少为5位技术、经济专家。
2.事件2中建设单位要求的不妥之处以及理由：
(1)不妥之处：投标人应在购买招标文件时提交投标保证金。
理由：投标保证金应当在投标时提交。
(2)不妥之处：中标人的投标保证金不予退还。
理由：中标人和未中标人的投标保证金都应退还。
(3)不妥之处：履约保函的保证金额为合同总额的20%。
理由：履约保函一般为合同金额的5%～10%。
3.(1)事件3中建设单位应承担的经济损失：已建工程的损坏;现场堆放的价值50万元的工程材料的损毁;建设单位受伤人员医疗费3万元;修复损坏工程支出10万元。
(2)事件3中施工单位应承担的经济损失：部分施工机械损坏的修复费20万元;施工单位受伤人员医疗费21万元。
(3)项目监理机构应批准的费用补偿=(50+3+10)万元=63万元。(4)项目监理机构应批准的工期延期为1个月。
4.就施工合同主体关系而言，事件4中设备部件损坏的责任应由建设单位承担。
理由：主体关系就是建设单位和施工单位，建设单位采购的材料设备经检查试验通过后，仍不能解除建设单位供应材料设备存在的质量缺陷责任。

本题考核的是工程质量事故等级划分。重大事故，是指造成10 人以上30 人以下死亡，或者50 人以上100 人以下重伤，或者5000 万元以上1 亿元以下直接经济损失的事故。选项B、D 属于较大事故；选项C属于特别重大事故。

本题考核的是投标保证金。招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的2％。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出。招标人不得挪用投标保证金。

本题考查的是施工实施阶段影响因素的质量控制。对专用合同条款约定的试块、试件及有关材料，监理机构实行见证取样。

2020版教材P42-46
在工程开工前，施工单位必须完成施工组织设计的编制及内部审批工作，填写《施工组织设计/ (专项)施工方案报审表》报送项目监理机构。总监理工程师在约定的时间内，组织专业监理工程师审查，提出意见后，由总监理工程师审核签认。需要施工单位修改时，由总监理工程师签发书面意见，退回施工单位修改后重新报审。施工单位应严格按审定的施工组织/施工方案设计文件施工。

2020版教材P19-22
本题考查重点是“工程建设涉及的主要险种”。保险人对下列原因造成的损失和费用，负责赔偿：①自然灾害，指地震、海啸、雷电、飓风、台风、龙卷风、风暴、暴雨、洪水、水灾、冻灾、冰雹、地崩、山崩、雪崩、火山爆发、地面下陷下沉及其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象；②意外事故，指不可预料的以及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件，包括火灾和爆炸。因此，本题的正确答案为ABCD。

缩短某些工作的持续时间的具体措施包括组织措施、技术措施、经济措施和其他配套措施。其中，组织措施包括以下几个方面：①增加工作面，组织更多的施工队伍；②增加每天的施工时间(如采用三班制等)；③增加劳动力和施工机械的数量。

考点:项目监理机构的设立。建设工程监理目标是项目监理机构建立的前提，项目监理机构的建立应根据建设工程监理合同中确定的目标，制定总目标并明确划分项目监理机构的分解目标。参见教材 P106。

2020版教材P37-51
有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：
(1)投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
(2)投标人之间约定中标人；
(3)投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
(4)属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
(5)投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
D选项属于“视为投标人相互串通投标”的情形。

《建筑法》第二十二条规定，建筑工程实行招标发包的，发包单位应当将建筑工程发包给依法中标的承包单位。建筑工程实行直接发包的，发包单位应当将建筑工程发包给具有相应资质务件的承包单位。根据《建筑法》第六十五条 规定，不具备相应资质条件的承包单位包括：超越本单位资质等级承揽工程的；未取得资质证书的；以欺骗手段取得资质证书的。

2020教材P22-26
本题考查的是流水施工参数。如果根据工期要求采用倒排进度的方法确定流水节拍时，可反算出所需要的工人数或机械台班数。但在此时，必须检查劳动力、材料和施工机械供应的可能性，以及工作面是否足够等。

考点:建设工程风险管理。施工风险因素的典型风险事件有：施工工艺落后，施工技术和方案不合理，施工安全措施不当，应用新技术新方案失败，未考虑场地情况等。参见教材 P181。

2020版教材P98-99
设计单位可以通过招投标、设计方案竞赛、建设单位直接委托等方式选择和委托。

依法必须招标的项目，经批准可以不进行招标的情形：（1）涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，而不适宜招标；（2）采购人或已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行勘察、设计；（3）已建成项目需要改、扩建或者技术改造，由其他单位进行设计影响项目功能配套性；（4）主要工艺、技术采用不可替代的专利、专有技术；（5）建筑艺术造型有特殊要求；（6）技术复杂或专业性强，能够满足条件的勘察设计单位少于 3 家，不能形成有效竞争。

数量验收的方法包括衡量法、理论换算法和查点法。

√A.确定关键线路：1-2-3-5-6-7，1-2-4-6-7。T=20
√B.工作总时差＝最迟开始时间－最早开始时间；
×C.工作4-7最早完成时间为11+8=19，
工作5-7的最早完成时间为11+7=18；
自由时差=计划工期（20）－最早完成时间，
20－18≠20－17，两项工作自由时差不相等。
√ D.工作2-6的总时差=7-5=2；
自由时差＝11-(5＋4)=2，因此相等。
× E.工作3-6的总时差与自由时差相等。

2020版教材P3-4
工程材料是指构成工程实体的各类建筑材料、构配件、半成品等，它是工程建设的物质条件，是工程质量的基础。选项CE属于机械设备。

1.事件1中，监理工程师要求施工单位对支架施工方法单独编制专项安全施工方案，并组织专家对方案进行论证审查后再报，是正确的。因支架施工属于危险性较大的分项工程，应单独编制专项安全施工方案，并经专家进行论证后再报。事件2中，施工单位7月16日开始支架施工时，尚未编制专项安全施工方案和报审，而监理工程师未下达暂时停工指令，不妥，应立即下达暂时停工令，要求施工单位停止施工，待方案批准后按批准方案施工。
　　另外，驻地监理工程师审查后即同意方案实施不妥。因为该方案未按本工程具体情况编制，只是将另一项目的支架施工方案（比本桥支架低了3m多）修改了相关数据，但未进行验算；只经过3位（应为5位）专家论证，且无专家书面审查意见；该方案无施工单位技术负责人签认，无专业监理工程师审查意见，不符合程序性要求。
2.监理工程师在审批该桥支架施工方案时应注意：
　　（1）施工单位应当分别编写各危险性较大的分部分项工程的专项安全施工方案，并在施工前办理监理报审。
　　（2）监理工程师应按下列方法支持审查:
　　①程序性审查，专项安全施工方案须经专家论证、审查的，是否执行，是否经施工单位技术负责人签认。不符合程序的应退回。
　　②符合性审查，专项安全施工方案必须符合强制性标准的规定并附有安全验算的结果，须经专家论证，审查的项目应附有专家审查的书面报告，专项安全施工方案应有紧急救护措施等应急救援预案。
　　③针对性审查，专项安全施工方案应针对本工程特点以及所处环境、管理模式，具有可操作性。
　　（3）专项安全施工方案经专业监理工程师审查后，在报审表上填写监理意见，由监理工程师签认。
　　（4）特别复杂的专项安全施工方案，项目监理机构应报请监理单位技术负责人主持审查。

2020版教材P14
本题考查的是抵押。
抵押是指债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物，用以担保债务履行的担保方式。故A正确
抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值。故B错误
第一百九十一条抵押期间，抵押人经抵押权人同意转让抵押财产的，应当将转让所得的价款向抵押权人提前清偿债务或者提存。转让的价款超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿。
抵押期间，抵押人未经抵押权人同意，不得转让抵押财产，但受让人代为清偿债务消灭抵押权的除外。
C选项正确，E选项错误。

本题考查的是ISO质量管理体系的质量管理原则及特征。质量管理体系是相互关联和相互作用的子系统所组成的复合系统，包括组织结构、程序、过程和资源。

考点:“控制图的用途”。控制图是月样本数据来分析判断生产过程是否处于稳定状态的有效工具。它的用途主要有两个：①过程分析，即分析生产过程是否稳定。为此，应随机连续收集数据．绘制控制图，观察数据点分布情况并判定生产过程状态；②过程控制，即控制生产过程质量状态。为此，要定时抽样取得数据，将其变为点子描在图上，发现井及时消除生产过程中的失调现象．预防不合格品的产生。因此，本题的正确答案为A。

1、针对本例特点,在几种质量控制的统计分析方法中,监理工程师宜选择排列图的方法进行分析。

2020教材P84-91
净现值是反映项目在计算期内获利能力的动态评价指标。项目的净现值是指用一个预定的基准收益率(或设定的折现率)ic，分别将整个计算期内各年所发生的净现金流量都折现到项目开始实施时的现值之和。净现值越大说明该方案满足基准收益率要求的盈利水平越高。根据净现值的计算公式，每一年的现金流折算现值，基准收益率与现值是成反比的。

知识点:索赔管理。选项AB，可给予费用补偿，但不用延长工期；选项C，由于隐蔽工程的重新检查证明质量合格，则费用补偿，工期顺延；如检验质量不合格，则费用不予补偿，不能延长工期。2020版教材P133。

在确定建设工程数据库结构后，数据的积累、分析就成为主要任务。

考核建设工程风险管理。选项A错误，导致非计划性风险自留的主要原因有：缺乏风险意识、风险识别失误、风险分析与评价失误、风险决策延误、风险决策实施延误等；选项B错误，计划性风险自留是主动的、有意识的、有计划的选择，是风险管理人员在经过正确的风险识别和风险评价后制定的风险对策；选项C错误，风险自留绝不可能单独运用，而应与其他风险对策结合使用。

3.对于施工图纸中的错误，监理机构应立即书面报告建设单位。

本题考查的是工程施工质量验收基本规定。按相关验收规范的规定适当调整抽样复验、试验数量，调整后的抽样复验、试验方案应由施工单位编制，并报项目监理机构审核确认。

5、保险责任
（1）身故保险责任
第一，被保险人自意外伤害发生之日起180日内因该事故死亡的，保险人按保险金额给付死亡保险金，本保险合同对该被保险人的保险责任终止。
第二，被保险人因遭受意外伤害事故且自该事故发生日起下落不明，后经人民法院宣告死亡的，保险人按保险金额给付身故保险金。但若被保险人被宣告死亡后生还的，保险金受领人应于知道或应当知道被保险人生还后30日内退还保险人给付的身故保险金。
（2）伤残保险责任
第一，被保险人因遭受意外伤害事故，并自事故发生之日起180日内因该事故造成保险合同所列残疾程度之一者，保险人按该表所列给付比例乘以保险金额给付残疾保险金。
第二，如第180日治疗仍未结束的，按第180日的身体情况进行残疾鉴定，并据此给付残疾保险金。