2021监理工程师考试试题题库7篇

1．(1)属于工程变更内容的事项包括：
①工程的标高、基线、位置、尺寸等的改变；
②工程的性质、标准的变更；
③增加或减少合同约定的工程量；
④改变施工顺序或时间；
⑤其他。
(2)对于工程变更管理方面：
①发包方提出的工程变更应当不迟于变更前的14天，书面通知承包方；若属于改变原工程标准或超过原工程规模的变更，还应报原规划管理部门审批，设计变更应由原设计单位修改。承包方应严格按图纸施工，不得随意变更设计，若承包商要求对原设计变更，应经工程师同意，还须经原规划管理部门和其他有关部门审查批准，并由原设计单位提供变更的图纸和说明。
②承包方擅自变更设计，要承担由此发生的费用、发包方的损失以及工期延误的一切责任。承包方提出、经工程师同意的设计变更，导致的合同价增减、发包方的损失，由发包方承担，工期顺延。
2．(1)设计变更后，变更合同价款的调整按如下原则和方法进行：
①合同中已有适用于变更工程的单价的，按合同已有的单价计算和变更合同价款；
②合同中只有类似于变更工程的单价，可参照它来确定变更价格和变更合同价款；
③合同中没有上述单价时，由承包方提出相应价格，经工程师确认后执行。
(2)确定变更价款的程序是：
①变更发生后的14天内，承包方应提出变更价款报告，经工程师确认后，调整合同价；
②若变更发生后14天内，承包方不提出变更价款报告，则视为该变更不涉及价款变更；
③工程师收到变更价款报告日起7天内应对此予以确认，若无正当理由不确认时，自收到报告时算起，14天后该报告自动生效。
3．合同双方发生争议可通过如下途径寻求解决：
(1)协商和解；
(2)有关部门调解；
(3)按合同约定的仲裁条款或仲裁协调申请仲裁；
(4)向有管辖权的法院起诉。

考点:《建设工程质量管理条例》相关内容。建设工程发生质量事故，有关单位应当在24小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。参见教材P33。

关键线路有两条。分别为C-D-H-J,C-E-I-J。

下列财产可以作为抵押物：(1)抵押人所有的房屋和其他地上定着物；(2)抵押人所有的机器、变通运输工具和其他财产；(3)抵押人依法有权处分的国有土地使用权、房屋和其他地上定着物；(4)抵押人依法有权处置的国有机器、交通运输工具和其他财产；(5)抵押人依法承包并经发包人同意抵押的荒山、荒沟、荒丘。荒滩等荒地的土地使用权；(6)依法可以抵押的其他财产。

1)用标号法；
2)当图不太复杂，也可用观察法：5条线路比较,
关键线路有2条：①-②-③-④-⑥-⑦-⑧,
①-②-③-⑤-⑧;T=25

本题考查的是施工图设计质量管理。审查机构应当对施工图审查下列内容：（1）是否符合工程建设强制性标准；（2）地基基础和主体结构的安全性；（3）消防安全性；（4）人防工程（不含人防指挥工程）防护安全性；（5）是否符合民用建筑节能强制性标准，对执行绿色建筑标准的项目，还应当审查是否符合绿色建筑标准；（6）勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字；（7）其他内容。

考核《招标投标法》主要内容。选项A错误，依法必须招标的项目，评标委员会成员人数为5人以上单数；选项B错误，依法必须招标的项目，评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3；选项C错误，评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。

本题考查的是进度监测的系统过程。在进度计划的执行过程中，必须采取有效的监测手段对进度计划的实施过程进行监控，以便及时发现问题，并运用行之有效的进度调整方法来解决问题。@##

本题考查的是勘察设计阶段服务内容。工程监理单位对工程勘察设计阶段索赔事件进行防范的对策包括：（1）协助建设单位编制符合工程特点及建设单位实际需求的勘察设计任务书、勘察设计合同等；（2）加强对工程设计勘察方案和勘察设计进度计划的审查；（3）协助建设单位及时提供勘察设计工作必需的基础性文件；（4）保持与工程勘察设计单位沟通，定期组织勘察设计会议，及时解决工程勘察设计单位提出的合理要求；（5）检查工程勘察设计工作情况，发现问题及时提出，减少错误；（6）及时检查工程勘察设计文件及勘察设计成果，并报送建设单位；（7）严格按照变更流程，谨慎对待变更事宜，减少不必要的工程变更。

风险管理计划实施后，风险控制措施必然会对风险的发展产生相应的效果，监控风险管理计划实施过程的主要内容包括：
①评估风险控制措施产生的效果;
②及时发现和度量新的风险因素;
③跟踪、评估风险的变化程度;
④监控潜在风险的发展，监测工程风险发生的征兆;
⑤提供启动风险应急计划的时机和依据。

本题考查的是工程质量事故分析处理程序与方法。B错误，较大质量事故由项目主管部门组织调查组进行调查；C错误，重大质量事故由省级以上水行政主管部门组织调查组进行调查；E错误，特大质量事故由水利部组织调查。

如果承包单位在工程材料报审表中所附的质量证明文件、检验试验报告不足以说明产品质量符合要求时，监理工程师可再行组织复验或见证取样试验，确认其质量合格后方允许进场。

考核工程施工招标程序。选项A，招标人可以授权评标委员会直接确定中标人；选项B，招标人与中标人签订合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件一致；选项D，中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。参见教材P45。

同时在现场的几个独立承包人之间出现施工交叉干扰属于协调管理的原因，应由发包人承担责任。同时，由于索赔关系是建立在合同关系的基础之上的，承包人只与发包人有合同关系，因此甲承包人应向发包人索赔。

2020版教材P52-63
本题考查PFI模式的内容。PFI指由私营企业进行项目的建设与运营，从政府方或接受服务方收取费用以回收成本，在运营期结束时，私营企业应将所运营的项目完好地、无债务地归还政府。利用这种融资方式，可以弥补财政预算的不足、有效地转移政府财政风险、提高公共项目的投资效率、增加私营部门的投资机会。PFI项目中签署的是服务合同。故选项A、B、C说法错误。

2020版教材P19-22
本题考核的是建筑工程一切险。建筑工程一切险是承保各类民用、工业和公用事业建筑工程项目，包括道路、桥梁、水坝、港口等，在建造过程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失的险种。

考点:建设工程进度计划的表示方法。与横道图相比，网络图具有以下主要特点：(1)网络图能够明确表达各项工作之间的逻辑关系；(2)通过网络图时间参数的计算，可以找出关键线路和关键工作；(3)通过网络图时间参数的计算，可以明确各项工作的机动时间；(4)网络图可以利用计算机进行计算、优化和调整。网络图也有其不足之处，比如不像横道图那么直观明了等，但这可以通过绘制时标网络图得到弥补。@##

考点: “工作的最早开始时间”。其他工作的最早开始时间应等于其紧前工作最早完成时间的最大值，即：

1．事件1中的不妥之处有： (1)甲施工单位项目经理部凭以往经验进行安全估算不妥。正确做法：甲施工单位项目经理部应进行安全验算。
(2)甲施工单位项目经理部安排质量检查员兼任施工现场安全员工作不妥。正确做法：应有专职安全生产管理人员进行现场安全监督工作。
(3)甲施工单位项目经理部直接将专项施工方案报送总监理工程师签认不妥。正确做法：专项施工方案应先经甲施工单位技术负责人签认后报送总监理工程师。
2．事件2中，专业监理工程师的做法妥当。
《监理工程师通知单》中对甲施工单位的要求应包括以下内容：
(1)重新建立施工测量控制网。
(2)改进保护措施。
(3)重新申报。
3．事件3中：
(1)专业监理工程师发现甲施工单位投入的施工机械设备数量偏少时，发出《监理工程通知单》妥当。
(2)专业监理工程师发现乙施工单位已安装的管道存在严重质量隐患时，签发《工程暂停令》不妥。理由：专业监理工程师无权签发《工程暂停令》。正确做法：专业监理工程师向总监理工程师报告，由总监理工程师在征得建设单位同意发出《工程暂停令》。
4．事件3中，乙施工单位整改完毕后项目监理机构应进行的工作如下：
项目监理机构应重新进行复查验收。符合规定要求后，并征得的建设单位同意，总监理工程师应及时签署《工程复工报审表》；不符合格规定要求，责令乙施工单位继续整改。
5．事件4中，乙施工单位向项目监理机构提出工期延长申请正确，因乙单位的工期延误不是由于自身原因造成的且甲乙之间没有合同关系，满足工程延期申请条件，故可以提出延长工期的申请。
【命题点与拓展】
本案例第1题主要考查专项施工方案编审程序、专职安全生产管理人员的要求等内容。
《建设工程安全生产管理条例》第二十三条规定，施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。第二十六条规定，施工单位应当在施工组织设计中对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：基坑支护与降水工程；土方开挖工程；模板工程；起重吊装工程；脚手架工程；拆除、爆破工程；国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。
本案例第2题主要考查施工准备阶段监理工作内容。
《建设工程监理规范》(GB 50319-2013)第5．2．5条规定，专业监理工程师应检查、复核施工单位报送的施工控制测量成果及保护措施，签署意见。专业监理工程师应对承包单位报送的测量放线控制成果进行查验。
监理通知单是在工程质量控制方面，项目监理机构发现施工存在质量问题的，或施工单位采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程质量不合格的，应及时签发监理通知单要求施工单位整改。监理通知单由专业监理工程师或总监理工程师签发。监理通知单对存在问题部位的表述应具体。应用数据说话，详细叙述问题存在的违规内容。一般应包括监理实测值、设计值、允许偏差值、违反规范种类及条款等；反映的问题如果能用照片予以记录，应附上照片。应要求施工单位整改时限应叙述具体。施工单位应按监理通知单的要求进行整改。整改完毕后，向项目监理机构提交监理通知回复单，项目监理机构应根据施工单位报送的监理通知回复单对整改情况进行复查，并提出复查意见。
本案例第3题主要考查专业监理工程师施工质量控制职责。
监理人员发现可能造成质量事故的重大隐患或已发生质量事故的，应由总监理工程师签发工程暂停令。总监理工程师签发工程暂停令，应事先征得建设单位同意。在紧急情况下，未能事先征得建设单位同意的，应在事后及时向建设单位书面报告。施工单位未按要求停工，项目监理机构应及时报告建设单位，必要时应向有关主管部门报送监理报告。
本案例第4题主要考查项目监理机构对施工整改结果的处理程序。
因施工单位原因引起工程暂停的，施工单位在复工前应向项目监理机构提交工程复工报审表申请复工。项目监理机构收到施工单位报送的工程复工报审表及有关材料后，应对施工单位的整改过程、结果进行检查、验收，符合要求的，总监理工程师应及时签署审批意见，并报建设单位批准后签发工程复工令，施工单位接到工程复工令后组织复工。施工单位未提出工程复工申请的，总监理工程师应根据工程实际情况指令施工单位恢复施工。
本案例第5题主要考查工程延期事件处理原则。
工程延期申请成立应同时满足下列条件：
(1)承包人在施工合同约定的期限内提出工程延期；
(2)因非承包人原因造成施工进度滞后；
(3)施工进度滞后影响到施工合同约定的工期。

双机抬吊宜选用同类型或性能相近的起重机，负载分配应合理，单机荷载不得超过额定起重量的80%。两机应协调起吊和就位，起吊速度应平稳缓慢

@##

2020版教材P37-51
本题考查的是行政法规。
较大生产安全事故，是指造成3人及以上10人以下死亡，或者10人及以上50人以下重伤，或者1000万元及以上5000万元以下直接经济损失的事故。

考点:建设工程监理基本表式及其应用说明。《施工组织设计或(专项)施工方案报审表》需要由总监理工程师签字，并加盖执业印章。对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案，还需要报送建设单位审批。

实物量法编制施工图预算的步骤为：
（1）准备资料、熟悉施工图纸
（2）计算工程量
（3）套用消耗定额，计算人料机消耗量
（4）计算并汇总人工费、材料费、机具使用费
根据当时当地工程造价管理部门定期发布的或企业根据市场价格确定的人工工资单价、材料预算价格、施工机具台班单价分别乘以人工、材料、机具消耗量，汇总即为单位工程人工费、材料费和施工机具使用费。
（5）计算其他各项费用，汇总造价
其他各项费用的计算及汇总，可以采用与预算单价法相似的计算方法，只是有关的费率是根据当时当地建筑市场供求情况来确定。
（6）复核
（7）编制说明、填写封面

2020教材P164
施工过程中，工程量清单项目的增减变化必然带来合同价款的增减变化。而导致工程量清单缺项的原因，一是设计变更，二是施工条件改变，三是工程量清单编制错误。《建设工程工程量清单计价规范)) GB 50500-2013 对这部分的规定如下:
(1)合同履行期间，由于招标工程量清单中缺项，新增分部分项工程量清单项目的，应按照规范中工程变更相关条款确定单价，并调整合同价款。
(2) 新增分部分项工程量清单项目后，引起措施项目发生变化的，应按照规范中工程变更相关规定，在承包人提交的实施方案被发包人批准后调整合同价款。
(3) 由于招标工程量清单中措施项目缺项，承包人应将新增措施项目实施方案提交发包人批准后，按照规范相关规定调整合同价款。

本题考查的是公路交通环境影响评价。可能造成重大环境影响的，应当编制环境影响报告书，对产生的环境影响进行全面评价。可能造成轻度环境影响的，应当编制环境影响报告表，对产生的环境影响进行分析或者专项分析。对环境影响很小，不需要进行环境影响评价的，应当填报环境影响登记表

考点:全过程集成化管理服务模式。选项A错误，没有“混合式”模式一说；选项C错误，项目管理团队可以设立，也可以不设立。

本题考查的是水泥混凝土路面质量控制。铺筑面积不小于400m2的试验路段。

买方或其代表应有权检验和（或）测试货物，以确认货物是否符合合同约定的规格，并且不承担额外的费用。合同条款和技术规格将说明买方要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试。在交货前，卖方应让制造商对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书。制造商检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。

4.事件3中建设单位、总监理工程师工作中的不妥之处：（1）事件3中建设单位的不妥之处：要求总监理工程师收回吊装作业暂停令。正确做法：不应该要求收回暂停令。（2）事件3中总监理工程师的不妥之处：没有及时将吊装作业情况报告建设单位。正确做法：总监理工程师在发出暂停施工指令时应及时报告建设单位。

本题考查的是《合同法》主要内容。选项A错误，具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起1年内没有行使撤销权，撤销权消灭。选项B错误，具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为放弃撤销权，撤销权消灭。选项C错误，受损害的一方当事人可请求人民法院或仲裁机构撒销合同。

本题考查重点是“投资控制的重点”。投资控制贯穿于项目建设的全过程，这一点是毫无疑义的，但是必须重点突出。影响项目投资最大的阶段，是约占工程项目建设周期四分之一的技术设计结束前的工作阶段。在初步设计阶段，影响项目投资的可能性为75%～95%；在技术设计阶段，影响项目投资的可能性为35%～75%；在施工图设计阶段，影响项目投资的可能性则为5%～35%。很显然，项目投资控制的重点在于施工以前的投资决策和设计阶段，而在项目作出投资决策后，控制项目投资的关键就在于设计。据西方一些国家分析，设计费一般只相当于建设工程全寿命费用的1%以下，但正是这少于1%的费用却基本决定了几乎全部随后的费用。由此可见，设计对整个建设工程的效益是何等重要。这里所说的建设工程全寿命费用包括建设投资和工程交付使用后的经常性开支费用(含经营费用、日常维护修理费用、使用期内大修理和局部更新费用)以及该项目使用期满后的报废拆除费用等。因此，本题的正确答案为C。

考点:注册监理工程师执业和继续教育。注册监理工程师继续教育分为必修课和选修课，在每一注册有效期内各为48学时。

本题考查工程量清单计价。选项B，单位工程造价需要将分部分项工程费、措施项目费和其他项目费，以及规费、税金进行汇总；选项D，规费和税金应按省级及以上人民政府的规定计算，不得作为竞争性费用。

本题考查的是建设工程监理实施程序和原则。总监理工程师应根据监理大纲和签订的建设工程监理合同确定项目监理机构人员及岗位职责，并在监理规划和具体实施计划执行中进行及时调整。

索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。该意向通知是承包人就具体的索赔事件向工程师和发包人表示的索赔愿望和要求。如果超过这个期限，工程师和发包人有权拒绝承包人的索赔要求。

因果分析图法在绘制时要求绘制者熟悉专业施工方法技术，调查、了解施工现场实际条件和操作的具体情况。要以各种形式，广泛收集现场工人、班组长、质量检查员、工程技术人员的意见，集思广益，相互启发、相互补充，使因果分析更符合实际。

监理规划在总体内容组成上应力求做到统一。这是监理工作规范化、制度化、科学化的要求。

㈠施工阶段投资控制的主要工作
⒈进行工程计量和付款签证
⒉对完成工程量进行偏差分析
⒊审核竣工结算款
⒋处理施工单位提出的工程变更费用
⒌处理费用索赔

2020版教材P93
总监理工程师负责制原则的内涵包括：①总监理工程师是建设工程监理的责任主体；②总监理工程师是建设工程监理的权力主体；③总监理工程师是建设工程监理的利益主体。

考点:工程勘察质量管理。技术性审查包括：(1)报告中提出地质条件和地质问题，结合工程设计、施工条件等要求进行技术论证和评价，提出具体建议、指导性意见；(2)针对不同阶段，对勘察报告的内容和深度进行检查，看其是否满足勘察任务书和相应设计阶段的要求。选项ABC属于程序性审查。

本题考查的是《合同法》主要内容。下列情形之一，要约失效：（1）拒绝要约的通知到达要约人；（2）要约人依法撤销要约；（3）承诺期限届满，受要约人未作出承诺；（4）受要约人对要约的内容作出实质性变更。选项A错误，受要约人对要约的内容作出实质性变更要约实效。

考核发包人的义务。发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人和监理人对提供的施工图纸和设计文件进行交底，以便承包人制定施工方案和编制施工组织设计。参见教材P97。

考核进度调整的系统过程。进度调整的系统过程是：（1）分析进度偏差产生的原因；（2）分析进度偏差对后续工作和总工期的影响；（3）确定后续工作和总工期的限制条件；（4）采取措施调整进度计划；（5）实施调整后的进度计划。参见教材P91。

考点:建设工程监理相关制度。项目总经理的职权之一是“组织编制项目初步设计文件，对项目工艺流程、设备选型、建设标准、总图布置提出意见，提交董事会审查”，选项BCD属于项目董事会职权。参见教材P10～11。