2021监理工程师历年真题8篇
发布时间：2021-08-07
2021监理工程师历年真题8篇 第1篇
监理人给承包人发出的指示，承包人应遵照执行。如果监理人的指示错误或失误给承包人造成损失，则由（ ）负责赔偿。
A.监理人和发包人按比例
B.监理人
C.发包人
D.监理人、发包人和设计单位共同
B.监理人
C.发包人
D.监理人、发包人和设计单位共同
答案：C
解析：
2020版教材P91-92
本题考核的是监理人的指示。监理人给承包人发出的指示，承包人应遵照执行。如果监理人的指示错误或失误给承包人造成损失，则由发包人负责赔偿。
本题考核的是监理人的指示。监理人给承包人发出的指示，承包人应遵照执行。如果监理人的指示错误或失误给承包人造成损失，则由发包人负责赔偿。
设计管理对于总体设计单位和深化图设计单位的横向管理很重要，设计质量横向控制的重要措施包括（ ）。
A.建立联席会议制度
B.确定质量管理目标
C.制定质量管理方针
D.界定各方责任
E.明确各专业互提要求
B.确定质量管理目标
C.制定质量管理方针
D.界定各方责任
E.明确各专业互提要求
答案：A,E
解析：
考点:工程设计质量管理。设计质量横向控制的一项重要措施是建立联席会议制度，另一重要措施是明确各专业互提要求。
“变更管理”的程序包括：监理人发出变更意向书、发包人同意实施方案、监理人签发变更指令、承包人提交实施方案。正确的顺序是（）。
A.④-①-②-③
B.③-④-②-①
C.①-③-②-④
D.①-④-②-③
B.③-④-②-①
C.①-③-②-④
D.①-④-②-③
答案：D
解析：
考核变更管理。合同履行过程中，经发包人同意监理人可向承包人做出有关“发包人要求”改变的变更意向书，说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料，以及要求承包人提交实施方案。如果承包人同意变更，承包人按照变更意向书的要求，提交包括拟实施变更工作的设计、计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人的变更实施方案后，由监理人发出变更指示。承包人也可以不同意变更。参见教材P131。
某项工作的工程量为1250m3，时间定额为0．8工日／m3，如果每天安排2个工作班次、每班20人去完成该工作，则其持续时间为()天。
A.50
B.25
C.30
D.20
B.25
C.30
D.20
答案：B
解析：
考点:单位工程施工进度计划的编制。工作的持续时间为：D=P／(R·B)=1250×0．8／(20×2)=25。
某工程项目为购买国外专利，而发生的费用属于（ ）。
A.勘察设计费
B.研究试验费
C.引进技术和进口设备其他费
D.生产准备费
B.研究试验费
C.引进技术和进口设备其他费
D.生产准备费
答案：C
解析：
本题考查的是工程建设其他费用的组成。购买国外专利，并非自行研究，而且涉外，故属于引进技术和进口设备其他费中的技术引进费。
设计施工总承包模式下，材料和工程设备费，一般按（ ）阶段按比例进行分解支付。
A、订立采购 合同
B、设备制造完成
C、进场验收合格
D、安装就位
E、工程竣工
B、设备制造完成
C、进场验收合格
D、安装就位
E、工程竣工
答案：A,C,D,E
解析：
考点:工程款支付管理。设备制造完成不作为支付节点。参见教材 P119。
(2016年真题)采用排列图法划分质量影响因素时，累计频率达到75%对应的影响因素是( ）
A.主要因素
B.次要因素
C.一般因素
D.基本因素
B.次要因素
C.一般因素
D.基本因素
答案：A
解析：
实际应用中，通常按累计频率划分为（0%~80%）、（80% ~90%）、（90%~100%）三部分，与其对应的影响因素分别为A、B、C三类。A类为主要因素，B类为次要因素，C类为一般因素。
下列路面结构层中，属于柔性基层的是（ ）。
A.水泥稳定碎石基层
B.贯入式沥青碎石基层
C.二灰碎石基层
D.石灰稳定土基层
B.贯入式沥青碎石基层
C.二灰碎石基层
D.石灰稳定土基层
答案：B
解析：
本题考查的是路面工程。沥青稳定类基层又称柔性基层，包括热拌沥青碎石、贯入式沥青碎石、 乳化沥青碎石混合料基层等。
只有紧前工作完成，紧后工作才能完成的逻辑关系属于（ ）。
A.STS
B.FTS
C.FTF
D.STF
B.FTS
C.FTF
D.STF
答案：C
解析：
本题考查的是网络计划编制。完成到完成（FTF）。只有紧前工作完成，紧后工作才能完成的逻辑关系。
2021监理工程师历年真题8篇 第2篇
按照工程进展阶段，可以将监理总进度计划分解为（）。
A.设计准备阶段进度计划
B.设计阶段进度计划
C.施工前准备阶段进度计划
D.施工阶段进度计划
E.动用前准备阶段进度计划
B.设计阶段进度计划
C.施工前准备阶段进度计划
D.施工阶段进度计划
E.动用前准备阶段进度计划
答案：A,B,D,E
解析：
2020版教材P9
本题考查的是按照工程进展阶段，可以将监理总进度计划分解为：①设计准备阶段进度计划；②设计阶段进度计划；③施工阶段进度计划；④动用前准备阶段进度计划。
本题考查的是按照工程进展阶段，可以将监理总进度计划分解为：①设计准备阶段进度计划；②设计阶段进度计划；③施工阶段进度计划；④动用前准备阶段进度计划。
下列风险管理工作中，属于风险分析与评价工作内容的有()。
A.确定单一风险因素发生的概率
B.分析单一风险因素的影响范围大小
C.分析各风险因素之间相关性的大小
D.分析各个风险因素最适宜的管理措施
E.分析各个风险因素的结果
B.分析单一风险因素的影响范围大小
C.分析各风险因素之间相关性的大小
D.分析各个风险因素最适宜的管理措施
E.分析各个风险因素的结果
答案：A,B,E
解析：
⒉风险分析与评价
风险分析与评价是指在定性识别风险因素的基础上，进一步分析和评价风险因素发生的概率、影响的范围、可能造成损失的大小以及多种风险因素对建设工程目标的总体影响等，达到更清楚地辨识主要风险因素，有利于工程项目管理者采取更有针对性的对策和措施，从而减少风险对建设工程目标的不利影响。
风险分析与评价的任务包括：确定单一风险因素发生的概率；分析单一风险因素的影响范围大小；分析各个风险因素的发生时间；分析各个风险因素的结果，探讨这些风险因素对建设工程目标的影响程度；在单一风险因素量化分析的基础上，考虑多种风险因素对建设工程目标的综合影响、评估风险的程度并提出可能的措施作为管理决策的依据。
风险分析与评价是指在定性识别风险因素的基础上，进一步分析和评价风险因素发生的概率、影响的范围、可能造成损失的大小以及多种风险因素对建设工程目标的总体影响等，达到更清楚地辨识主要风险因素，有利于工程项目管理者采取更有针对性的对策和措施，从而减少风险对建设工程目标的不利影响。
风险分析与评价的任务包括：确定单一风险因素发生的概率；分析单一风险因素的影响范围大小；分析各个风险因素的发生时间；分析各个风险因素的结果，探讨这些风险因素对建设工程目标的影响程度；在单一风险因素量化分析的基础上，考虑多种风险因素对建设工程目标的综合影响、评估风险的程度并提出可能的措施作为管理决策的依据。
支付证书表是（ ）使用的一个工程款支付流程表。
A.建设单位
B.施工单位
C.设计单位
D.监理单位
B.施工单位
C.设计单位
D.监理单位
答案：D
解析：
本题考查的是费用支付的常用表式。支付证书表是监理单位使用的一个工程款支付流程表。
下列选项中，关于工程监理单位职责的说法错误的有()。
A.工程监理单位应审查专项施工方案中的安全措施是否符合工程建设强制性标准
B.项目监理机构发现存在安全事故隐患时，应签发监理通知单，要求施工单位整改
C.专职安全生产管理人员发现存在安全事故隐患，应向总监理工程师报告
D.项目监理机构应旁站检查危险性较大的分部分项工程专项施工方案实施情况
E.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应附具安全验算结果
B.项目监理机构发现存在安全事故隐患时，应签发监理通知单，要求施工单位整改
C.专职安全生产管理人员发现存在安全事故隐患，应向总监理工程师报告
D.项目监理机构应旁站检查危险性较大的分部分项工程专项施工方案实施情况
E.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应附具安全验算结果
答案：C,D
解析：
2020教材P143-144
选项C，正确的表述应为“专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告;对违章指挥、违章操作应当立即制止。”。
选项D，正确的表述应为“项目监理机构应巡视检查危险性较大的分部分项工程专项施工方案实施情况”。
选项C，正确的表述应为“专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告;对违章指挥、违章操作应当立即制止。”。
选项D，正确的表述应为“项目监理机构应巡视检查危险性较大的分部分项工程专项施工方案实施情况”。
建设工程合同管理的基本方法有（ ）。
A：建立合同管理目标控制
B：建立合同管理评估制度
C：建立合同管理行政审查和备案制度
D：建立合同管理人员执业资格制度
E：推行合同示范文本制度
B：建立合同管理评估制度
C：建立合同管理行政审查和备案制度
D：建立合同管理人员执业资格制度
E：推行合同示范文本制度
答案：A,E
解析：
本题考查的是建设工程合同管理的基本方法。建设工程合同管理的基本方法有：（1）严格执行建设工程合同管理相关法律法规。（2）普及相关法律知识，培训合同管理人才。（3）设立合同管理机构，配备合同管理人员。（4）建立合同管理目标制度。（5）推行合同示范文本制度。参见教材P3。@##
土方填筑工程的施工中，因连续降雨导致停工15天，其中6天的降雨强度超过专用条款约定的标准构成延长合同工期的条件，则需要承包人应承担的是()。
A.其中6天的不利气候条件风险
B.其余9天的不利气候条件风险
C.停工15天的工期延误
D.停工15天造成的费用损失
B.其余9天的不利气候条件风险
C.停工15天的工期延误
D.停工15天造成的费用损失
答案：B
解析：
本题考查的是施工进度管理。土方填筑工程的施工中，因连续降雨导致停工15天，其中6天的降雨强度超过专用条款约定的标准构成延长合同工期的条件，而其余9天的停工或施工效率降低的损失，属于承包人应承担的不利气候条件风险。
在材料采购合同的交货检验中，属于物理试验方法的有()
A、手触
B、拉伸试验
C、查点法
D、压缩试验
E、金相试验
B、拉伸试验
C、查点法
D、压缩试验
E、金相试验
答案：B,D,E
解析：
A项属于经验鉴别法，C项是数量验收法，非质量检验法。质量验收方法有经验鉴别法、物理试验和化学实验。其中，物理试验是根据对产品的性能检验目的，可以进行拉伸试验、压缩试验、冲击试验、金相试验及硬度试验等。
使用标准合同示范文本的作用包括（ ）。
A.确保招标和合同文件中的内容符合法律法规的要求
B.避免缺款漏项，防止出现显失公平的条款
C.有助于降低合同价格，提高交易效率
D.有利于对合同的审计和监督
E.有助于仲裁机构或人民法院裁判纠纷
B.避免缺款漏项，防止出现显失公平的条款
C.有助于降低合同价格，提高交易效率
D.有利于对合同的审计和监督
E.有助于仲裁机构或人民法院裁判纠纷
答案：A,B,D,E
解析：
本题考查的是标准合同示范文本的作用。使用示范文本，可以降低交易成本，不是降低合同价格。
见证取样是保证工程质量的手段之一，见证取样的频率和数量包括在承包单位自检范围内，一般所占比例为()
A、10%
B、20%
C、25%
D、30%
B、20%
C、25%
D、30%
答案：D
解析：
见证取样的频率，国家或地方主管部门有规定的，执行相关规定；施工承包合同中如有明确规定的，执行施工承包合同的规定。见证取样的频率和数量，包括在承包单位自检范围内，一般所占比例为30%。
2021监理工程师历年真题8篇 第3篇
某市投资修建一公路建设项目,建设单位采用公开招标方式选择承包单位。在招标文件中对省内与省外投标人提出了不同的资格要求,并规定2006年10月30日为投标截止时间。甲、乙等多家承包单位参加投标,乙单位2006年11月5日才提交了投标保证金。2006年11月3日由该市招标管理办公室主持,举行了公开开标。但本次招标由于招标人原因导致招标失败。建设单位重新招标后确定甲承包单位中标,并签订了施工合同。施工开始后,建设单位要求提前交工,并与甲承包单位协商签订了书面协议,该协议规定了甲承包单位为保证施工质量采取的措施和建设单位应支付的赶工费用。施工过程中发生了混凝土工程质量事故,经调查组技术鉴定,认为是甲承包单位为赶工拆模过早,混凝土强度不足造成。该事故未造成人员伤亡,但导致直接经济损失35万元。质量事故发生后,建设单位以甲承包单位的行为与投标文件中的承诺不符,不具备履约能力,又不可能保证提前交工为由,提出解除合同。甲承包单位认为事故是因建设单位要求赶工引起的,不同意解除合同。建设单位按合同约定提请仲裁,仲裁机构裁定解除合同,甲承包单位决定向具有管辖权的法院提起诉讼。
【问题】4、上述质量事故的技术处理方案应由谁提出?技术处理方案核签后,总监理工程师应完成哪些工作?该质量事故处理报告应由谁提出?
【问题】4、上述质量事故的技术处理方案应由谁提出?技术处理方案核签后,总监理工程师应完成哪些工作?该质量事故处理报告应由谁提出?
答案：
解析：
4、该质量事故是由于甲承包单位的过错造成的,一般应由甲承包单位提出该质量事故的技术处理方案。技术处理方案核签后,总监理工程师应完成下列工作：（1）监督技术处理方案的实施；（2）组织检查、验收；（3）签发《工程复工令》。该质量事故报告应由甲承包单位提出。
在工程质量验收过程中，发现质量不符合要求时，下列情况中可以进行验收的有（ ）。
A.返工重做或更换器具设备的检验批
B.有资质的检测单位鉴定达到设计要求的检验批
C.经原设计单位核算认可能满足结构安全和使用功能的检验批
D.经返修加固，虽改变外形尺寸但是仍能满足安全使用要求的检验批
E.建设单位检查认可的检验批
B.有资质的检测单位鉴定达到设计要求的检验批
C.经原设计单位核算认可能满足结构安全和使用功能的检验批
D.经返修加固，虽改变外形尺寸但是仍能满足安全使用要求的检验批
E.建设单位检查认可的检验批
答案：A,B,C,D
解析：
本题考查的是工程施工质量不符合要求时的处理。工程施工质量不符合要求时的处理：(1)经返工或返修检验批，应重新进行验收；(2)经有资质的检测单位鉴定达到设计要求的检验批，应予以验收；(3)经有资质的检测单位鉴定达不到设计要求但经原设计单位核算认可能满足结构安全和使用功能的检验批，可予以验收；(4)经返修或加固的分项、分部工程，满足安全及使用要求的功能，可按技术处理方案和协商文件的要求予以验收；(5)通过返修或加固仍不能满足安全使用要求的分部工程及单位工程，严禁验收；(6)工程质量控制资料应齐全完整，当部分资料缺失时，应委托有资质的检测单位按有关标准进行相应的实体检测或抽样试验。
投资估算的编制依据主要有()。
A.相应的投资估算指标
B.工程勘察与设计文件
C.项目的技术复杂程度，以及新技术、专利使用情况等
D.类似工程的技术经济指标和参数
E.国家、行业和地方政府的有关规定
B.工程勘察与设计文件
C.项目的技术复杂程度，以及新技术、专利使用情况等
D.类似工程的技术经济指标和参数
E.国家、行业和地方政府的有关规定
答案：A,B,D,E
解析：
2020版教材P75-76
投资估算的编制依据：
(1) 国家、行业和地方有关规定；
(2) 相应的投资估算指标；
(3) 工程勘察与设计文件。包括图示计量或有关专业提供的主要工程量和主要设备清单，以及与建设项目相关的工程地质资料、设计文件、图纸等；
(4) 类似工程的技术经济指标和参数；
(5) 工程所在地编制同期的人工、材料、机械台班市场价格，以及设备的市场价格和有关费用；
(6) 政府有关部门、金融机构等部门发布的价格指数、利率、汇率、税率，以及工程建设其他费用等；
(7) 委托单位提供的各类合同或协议及其他技术经济资料。
投资估算的编制依据：
(1) 国家、行业和地方有关规定；
(2) 相应的投资估算指标；
(3) 工程勘察与设计文件。包括图示计量或有关专业提供的主要工程量和主要设备清单，以及与建设项目相关的工程地质资料、设计文件、图纸等；
(4) 类似工程的技术经济指标和参数；
(5) 工程所在地编制同期的人工、材料、机械台班市场价格，以及设备的市场价格和有关费用；
(6) 政府有关部门、金融机构等部门发布的价格指数、利率、汇率、税率，以及工程建设其他费用等；
(7) 委托单位提供的各类合同或协议及其他技术经济资料。
下列有关专项施工方案的编制、审查和实施的监理要求，表述正确的有（ ）。
A.实行施工总承包的，专项施工方案应当由总承包施工单位技术负责人及相关专业分包单位技术负责人签字
B.实行施工总承包的，专项施工方案应当由总承包施工单位组织编制
C.起重机械安装拆卸工程实行分包的，其专项施工方案必须由专业分包单位组织编制
D.项目监理机构对专项施工方案进行审查时，需要对编制的程序进行符合性审查
E.对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由建设单位组织召开专家论证会
B.实行施工总承包的，专项施工方案应当由总承包施工单位组织编制
C.起重机械安装拆卸工程实行分包的，其专项施工方案必须由专业分包单位组织编制
D.项目监理机构对专项施工方案进行审查时，需要对编制的程序进行符合性审查
E.对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由建设单位组织召开专家论证会
答案：A,B,D
解析：
考核监理规划主要内容。选项C错误，起重机械安装拆卸工程实行分包的，其专项施工方案可由专业分包单位组织编制；选项E错误，对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由施工单位组织召开专家论证会。
按国家现行规定，造成直接经济损失3600万元的工程质量事故，应定为（ ）事故。
A.一般
B.较大
C.重大
D.特别重大
B.较大
C.重大
D.特别重大
答案：B
解析：
本题考查的是工程质量事故等级划分。较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。
设计合同履行过程中，属于设计人责任的是( ) 。
A.组织对设计文件的审查、鉴定和验收
B.办理设计文件的报批手续
C.选定设计文件依据的设计规范
D.为现场的设计人提供必要的工作条件
B.办理设计文件的报批手续
C.选定设计文件依据的设计规范
D.为现场的设计人提供必要的工作条件
答案：C
解析：
下列选项中，属于加快的成倍节拍流水施工的特点有()。
A.施工过程数等于施工段数
B.施工段之间没有空闲时间
C.专业工作队数等于施工过程数
D.同一施工过程在其各施工段上的流水节拍成倍数关系
E.相邻施工过程的流水步距相等，且等于流水节拍的最大公约数
B.施工段之间没有空闲时间
C.专业工作队数等于施工过程数
D.同一施工过程在其各施工段上的流水节拍成倍数关系
E.相邻施工过程的流水步距相等，且等于流水节拍的最大公约数
答案：B,E
解析：
2020教材P28-31
本题考查的是成倍节拍流水施工。加快的成倍节拍流水施工的特点有：
(1)同一施工过程在其各个施工段上的流水节拍均相等；不同施工过程的流水节拍不等，但其值为倍数关系；
(2)相邻施工过程的流水步距相等，且等于流水节拍的最大公约数；黑钻压卷，瑞牛题库软件考前一周更新，下载链接 www.niutk.com
(3)专业工作队数大于施工过程数，即有的施工过程只成立一个专业工作队，而对于流水节拍大的施工过程，可按其倍数增加相应专业工作队数目；
(4)各个专业工作队在施工段上能够连续作业，施工段之间没有空闲时间。
本题考查的是成倍节拍流水施工。加快的成倍节拍流水施工的特点有：
(1)同一施工过程在其各个施工段上的流水节拍均相等；不同施工过程的流水节拍不等，但其值为倍数关系；
(2)相邻施工过程的流水步距相等，且等于流水节拍的最大公约数；黑钻压卷，瑞牛题库软件考前一周更新，下载链接 www.niutk.com
(3)专业工作队数大于施工过程数，即有的施工过程只成立一个专业工作队，而对于流水节拍大的施工过程，可按其倍数增加相应专业工作队数目；
(4)各个专业工作队在施工段上能够连续作业，施工段之间没有空闲时间。
在我国的建设领域中，实行项目法人责任制度、招标投标制度、工程监理制度和合同管理制度，在这些制度中，核心的内容是()。
A.招标投标制度
B.项目法人制度
C.合同管理制度
D.工程监理制度
B.项目法人制度
C.合同管理制度
D.工程监理制度
答案：C
解析：
考点:建设工程合同管理的目标。合同管理制度是核心内容。
下列属于工程项目总承包合同优点的是( )。
A.单一的合同责任
B.固定工期、固定费用
C.可以缩短建设周期
D.减少设计变更
E.设计方案能够达到最优
B.固定工期、固定费用
C.可以缩短建设周期
D.减少设计变更
E.设计方案能够达到最优
答案：A,B,C,D
解析：
2021监理工程师历年真题8篇 第4篇
单位(子单位)工程质量竣工验收记录表中，验收记录由（）填写，验收结论由监理(建设)单位填写。
A.监理单位
B.施工单位
C.设计单位
D.质监站
B.施工单位
C.设计单位
D.质监站
答案：B
解析：
本题考查重点是“单位工程质量竣工验收记录”。根据单位（子单位）工程质量竣工验收记录规定单位（子单位）工程质量竣工验收记录由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收各方共同商定，建设单位填写，应对工程质量是否符合设计和规范要求及总体质量水平做出评价。因此，本题的正确答案为B。
当采用匀速进展横道图比较工作实际进度与计划进度时，如果表示实际进度的横道线右端与检查日期重合，则表明()。
A.实际进度超前
B.实际进度拖后
C.实际进度与计划进度一致
D.无法说明实际进度与计划进度的关系
B.实际进度拖后
C.实际进度与计划进度一致
D.无法说明实际进度与计划进度的关系
答案：C
解析：
考点:横道图比较法。采用匀速进展横道图时，如果表示实际进度的横道线右端与检查日期重合，则表明实际进度与计划进度一致。
()是施工进度控制的前提，同时也是设备供应进度控制的前提。
A.建设工程进度控制
B.设计进度控制
C.监理进度控制
D.设计准备进度控制
B.设计进度控制
C.监理进度控制
D.设计准备进度控制
答案：B
解析：
考点:设计阶段进度控制的意义。设计阶段进度控制的意义包括：(1)设计进度控制是建设工程进度控制的重要内容；(2)设计进度控制是施工进度控制的前提；(3)设计进度控制是设备和材料供应进度控制的前提。
总监理工程师组织建设单位、施工单位等共同协商确定工程变更费用及工期变化，会签工程变更单，体现了施工阶段投资控制中（ ）的主要工作。
A.进行工程计量和付款签证
B.对完成工程量进行偏差分析
C.审核竣工结算款
D.处理施工单位提出的工程变更费用
B.对完成工程量进行偏差分析
C.审核竣工结算款
D.处理施工单位提出的工程变更费用
答案：D
解析：
考点: “我国项目监理机构在建设工程投资控制中的主要工作”。处理施工单位提出的工程变更费用包括：①总监理工程师组织专业监理工程师对工程变更费用及工期影响做出评估；②总监理工程师组织建设单位、施工单位等共同协商确定工程变更费用及工期变化，会签工程变更单；③项目监理机构可在工程变更实施前与建设单位、施工单位等协商确定工程变更的计价原则、计价方法或价款；④建设单位与施工单位未能就工程变更费用达成协议时，项目监理机构可提出一个暂定价格并经建设单位同意，作为临时支付工程款的依据。工程变更款项最终结算时，应以建设单位与施工单位达成的协议为依据。因此，本题的正确答案为D。
某公路工程项目合同工期为18个月。施工合同签订以后，施工单位编制了一份初始网络进度计划，如下图所示。由于该工程施工工艺的要求，计划中工作C、工作H和工作J需共用一台起重施工机械，为此需要对初始网络计划作调整。
【问题】4.工作G完成后，由于建设单位变更施工图纸，使工作I停工待图0.5个月，如果建设单位要求按合同工期完工，施工单位可向建设单位索赔赶工费多少万元（已知工作I赶工费每月12.5万元）？为什么？
【问题】4.工作G完成后，由于建设单位变更施工图纸，使工作I停工待图0.5个月，如果建设单位要求按合同工期完工，施工单位可向建设单位索赔赶工费多少万元（已知工作I赶工费每月12.5万元）？为什么？
答案：
解析：
4.建设单位不应支付赶工费。因为不需要赶工，也能按合同工期完工（或因不影响总工期，或拖延时间在总时差范围内）。
对招标文件的非实质性要求和条件存在偏差的投标书，（）。
A.仍属有效投标文件
B.不予淘汰，允许投标人重新投标
C.偏差超出招标文件规定的偏差范围的，予以淘汰
D.予以淘汰
B.不予淘汰，允许投标人重新投标
C.偏差超出招标文件规定的偏差范围的，予以淘汰
D.予以淘汰
答案：C
解析：
4、分包
（1）主要材料或者供货合同的主要部分不得要求或者允许分包。
（2）招标人允许中标人对非主体货物进行分包的，应当在招标文件中载明。
（3）投标人拟在中标后将供货合同中的非主要部分进行分包的，应当在投标文件中载明。
5、投标响应要求
（1）实质性要求和条件
第一，招标人应在招标文件中明确实质性要求和条件，说明不满足其中任何一项实质性要求和条件的投标将被拒绝。 第二，投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应， 否则，投标人的投标将被否决。
（2）非实质性要求和条件 第一，对于非实质性要求和条件，招标人应规定允许偏差的最大范围、最高项数，以及对这些偏差进行调整的方法。 第二，投标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数的，投标将被否决。
（3）如果招标文件中规定不允许有偏离或规定了最大的偏离范围，则有偏离的或超出最大偏离范围的，将被视为非实质性响应投标而被否决。
（1）主要材料或者供货合同的主要部分不得要求或者允许分包。
（2）招标人允许中标人对非主体货物进行分包的，应当在招标文件中载明。
（3）投标人拟在中标后将供货合同中的非主要部分进行分包的，应当在投标文件中载明。
5、投标响应要求
（1）实质性要求和条件
第一，招标人应在招标文件中明确实质性要求和条件，说明不满足其中任何一项实质性要求和条件的投标将被拒绝。 第二，投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应， 否则，投标人的投标将被否决。
（2）非实质性要求和条件 第一，对于非实质性要求和条件，招标人应规定允许偏差的最大范围、最高项数，以及对这些偏差进行调整的方法。 第二，投标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数的，投标将被否决。
（3）如果招标文件中规定不允许有偏离或规定了最大的偏离范围，则有偏离的或超出最大偏离范围的，将被视为非实质性响应投标而被否决。
以下属于建设单位短期保存的文件是( )
A.监理实施细则
B.不合格项目通知
C.供货单位资质材料
D.月付款报审与支付凭证
B.不合格项目通知
C.供货单位资质材料
D.月付款报审与支付凭证
答案：D
解析：
根据《建设工程文件归档整理规范》(GB／T 50328—2001)规定的监理文件资料归档范围和保管期限，建设单位短期保存的文件有：预付款报审与支付；月付款报审与支付；设计变更、洽商费用报审与签认等文件。长期保存的文件有：监理规划；监理实施细则；不合格项目通知；质量事故处理意见；分包、供贷单位资质材料等。
某项工作是由四个同类性质的分项工程合并而成的，各分项工程的工程量Q和产量定额Si分别是：Q1=360m3，S1=40m3/工日；Q2=900m3，S2=60m3/工日；Q3=360m3，S3=80m3/工日；Q4=480m3，S4=120m3/工日，其综合时间定额为（ ）工日/m3。
A.0.013
B.0.015
C.0.017
D.0.019
B.0.015
C.0.017
D.0.019
答案：B
解析：
2020教材P126-129
当某工作项目是由若干个分项工程合并而成时，则应分别根据各分项工程的时间定额(或产量定额)及工程量，按如下公式计算出合并后的综合时间定额(或综合产量定额)：
当某工作项目是由若干个分项工程合并而成时，则应分别根据各分项工程的时间定额(或产量定额)及工程量，按如下公式计算出合并后的综合时间定额(或综合产量定额)：
下列关于流水施工参数的说法中，正确的有（）。
A.流水步距的数目取决于参加流水的施工过程数
B.流水强度表示工作队在一个施工段上的施工时间
C.划分施工段的目的是为组织流水施工提供足够的空间
D.流水节拍可以表明流水施工的速度和节奏性
E.流水步距的大小取决于流水节拍
B.流水强度表示工作队在一个施工段上的施工时间
C.划分施工段的目的是为组织流水施工提供足够的空间
D.流水节拍可以表明流水施工的速度和节奏性
E.流水步距的大小取决于流水节拍
答案：A,C,D
解析：
2020版教材P24
流水步距的数目取决于参加流水的施工过程数。
本题考查的是流水施工。
流水施工强度是指流水施工的某施工过程在单位时间内所完成的工程量；
E正确说法：流水步距的大小取决于相邻两个施工队（或专业工作队）在各个施工段上的流水节拍和流水施工组织方式。
流水步距的数目取决于参加流水的施工过程数。
本题考查的是流水施工。
流水施工强度是指流水施工的某施工过程在单位时间内所完成的工程量；
E正确说法：流水步距的大小取决于相邻两个施工队（或专业工作队）在各个施工段上的流水节拍和流水施工组织方式。
2021监理工程师历年真题8篇 第5篇
采用ABS融资方式进行项目融资的物质基础是（ ）。
A.债权发行机构的注册资金
B.项目原始权益人的全部资产
C.债权承销机构的担保资产
D.具有可靠未来现金流量的项目资产
B.项目原始权益人的全部资产
C.债权承销机构的担保资产
D.具有可靠未来现金流量的项目资产
答案：D
解析：
一般来说，投资项目所依附的资产只要在未来一定时期内能带来现金收入，就可以进行ABS融资。这些未来现金流量所代表的资产，是ABS融资方式的物质基础。
根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，总投资为2500万元的（ ）项目必须实行监理。
A.供水工程
B.邮政通信
C.生态环境保护
D.体育场馆
B.邮政通信
C.生态环境保护
D.体育场馆
答案：D
解析：
本题考查的是建设工程监理的法律地位。学校、影剧院、体育场馆项目必须实行监理。
在下列描述中，关于建筑工程合同特征的说法错误的是()。
A.建设工程合同的主体一般是法人
B.发包人必须是经过批准进行工程项目建设的法人
C.承包人必须具备法人资格
D.资质等级低的单位不能越级承包工程
B.发包人必须是经过批准进行工程项目建设的法人
C.承包人必须具备法人资格
D.资质等级低的单位不能越级承包工程
答案：B
解析：
考点:建设工程合同的特征。选项B的正确说法是“发包人一般是经过批准进行工程项目建设的法人，必须有国家批准建设项目，落实的投资计划，并且应当具备相应的协调能力。”@##
与邀请招标相比,公开招标的最大优点是( )。A节省招标费用B招标时间短 C减小合同履行过程
与邀请招标相比，公开招标的最大优点是（ ）。
Ａ节省招标费用Ｂ招标时间短
Ｃ减小合同履行过程中承包不违约的风险
Ｄ竞争激烈
正确答案：D
在建设工程施工招标中，简明标准施工招标文件和标准设计施工总承包文件共有的内容包括（ ）。
A、招标公告
B、投标人须知
C、技术标准和要求
D、合同条款及格式
E、图纸
B、投标人须知
C、技术标准和要求
D、合同条款及格式
E、图纸
答案：A,B,D
解析：
本题考查的是简明标准施工招标文件和标准设计施工总承包招标文件。选项CE属于简明标准施工招标文件的内容。参见教材P23。
建设工程进度监测系统过程中的工作内容有（ ）。
A.分析进度偏差产生的原因
B.收集实际进度数据
C.实际进度与计划进度的比较
D.分析进度偏差对后续工作的影响
E.实际进度数据的加工处理
B.收集实际进度数据
C.实际进度与计划进度的比较
D.分析进度偏差对后续工作的影响
E.实际进度数据的加工处理
答案：B,C,E
解析：
考点: “进度监测的系统过程”。在建设工程实施过程中，监理工程师应经常地、定期地对进度计划的执行情况进行跟踪检查，发现问题后，及时采取措施加以解决。进度监测系统过程为：①进度计划执行巾的跟踪检查。对进度计划的执行情况进行跟踪检查是计划执行信息的主要来源，是进度分析和调整的依据．也是进度控制的关键步骤。跟踪检查的主要工作是定期收集反映工程实际进度的有关数据；②实际进度数据的加工处理，③实际进度与计划进度的对比分析。因此，本题的正确答案为BCE。
建设工程监理投标时，监理投标策略的合理制定和成功实施需要充分重视项目监理机构的合理设置，设置项目监理机构应注意的事项包括（ ）。
A.项目监理机构成员应满足招标文件要求
B.总监应具有丰富的工程管理经验
C.总监应具备同类工程监理经验，有良好的组织协调能力
D.对总监和监理人员的能力和经验介绍要尽量做到翔实
E.尽量配备总监代表，以加强项目监理机构的力量
B.总监应具有丰富的工程管理经验
C.总监应具备同类工程监理经验，有良好的组织协调能力
D.对总监和监理人员的能力和经验介绍要尽量做到翔实
E.尽量配备总监代表，以加强项目监理机构的力量
答案：A,C,D
解析：
考核建设工程监理投标策略。选项B错误，总监应具备同类工程监理经验，有良好的组织协调能力；选项E错误，若工程项目复杂或者考虑特殊管理需求，可考虑配备总监代表。
在EPC模式下，如果业主想更换业主代表，需提前( )
A.14天通知承包商，并征得承包商同意
B.14天通知承包商，无须征得承包商同意
C.42天通知承包商，并征得承包商同意
D.42天通知承包商，无须征得承包商同意
B.14天通知承包商，无须征得承包商同意
C.42天通知承包商，并征得承包商同意
D.42天通知承包商，无须征得承包商同意
答案：B
解析：
在EPC模式中，业主不聘请“工程师”来管理工程，而是自己或委派业主代表来管理工程。如果业主想更换业主代表，只需提前l4天通知承包商，不需征得承包商的同意。
合同项目开工条件的审查内容，包括（ ）两方面的准备工作。
A.发包人和承包人
B.承包人和分包人
C.承包人和供货商
D.承包人和设计单位
B.承包人和分包人
C.承包人和供货商
D.承包人和设计单位
答案：A
解析：
本题考查的是施工准备阶段影响因素的质量控制。合同项目开工条件的审查内容，包括发包人和承包人两方面的准备工作
2021监理工程师历年真题8篇 第6篇
某施工机械预算价格为 200 万元，预计可使用 10 年，每年平均工作 250 个台班，预计净残值 40 万元。按工作量法计算折旧，则该机械台班折旧费为（ ）万元。
A.0.80
B.0.64
C.0.08
D.0.064
B.0.64
C.0.08
D.0.064
答案：D
解析：
保证各种与质量管理体系有关的文件之间的协调，不产生矛盾．保证各自为实现总目标承担好相应的任务，体现监理单位组织编制质量管理体系文件时的（ ）原则：
A.符合性
B.确定性
C.相容性
D.可操作性
B.确定性
C.相容性
D.可操作性
答案：C
解析：
质量管理体系文件编制的相容性原则，即各种与质量管理体系有关的文件之间应保持良好的相容性，即不仅要协调一致不产生矛盾，而且要各自为实现总目标承担好相应的任务，从质量策划开始就应当考虑保持文件的相容性。
甲建设单位与乙设计单位签订设计合同，约定设计费用200万元，甲按约定向乙支付了定金50万元。如果乙在规定期限内不履行设计合同，应该返还给甲（ ）。
A.50万元
B.80万元
C.90万元
D.100万元
B.80万元
C.90万元
D.100万元
答案：C
解析：
本题考查的是定金的规定。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%。10+2×200×20%＝90万元。
联动无负荷试车费属于( )。A建设单位的设备购置费B建设单位的联合试运转费C建设单位的研究
联动无负荷试车费属于（ ）。
Ａ建设单位的设备购置费Ｂ建设单位的联合试运转费
Ｃ建设单位的研究试验费Ｄ施工单位的设备安装工程费
正确答案：D
承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后（ ）天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。
A.10
B.14
C.20
D.28
B.14
C.20
D.28
答案：D
解析：
本题考查的是索赔与反索赔。承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。
根据九部委发布的《标准施工招标文件》规定，建筑工程一切险的投保人应当是（ ）。
A.施工合同的发包人
B.施工合同的承包人
C.施工合同发包人和承包人
D.工程项目的代建方和施工合同的发包人
B.施工合同的承包人
C.施工合同发包人和承包人
D.工程项目的代建方和施工合同的发包人
答案：B
解析：
知识点:工程建设涉及的主要险种。我国的《建设工程施工合同（示范文本）》规定，应当由发包人投保建筑工程一切险。九部委发布的《标准施工招标文件》在其通用合同条款中规定，除专用合同条款另有约定外，承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险。2020版教材P19。
办理施工许可证时，以下（ ）不是必要条件。
A.已经办理该建设工程用地批准手续
B.在城市规划区的建设工程，已经取得规划许可证
C.已完成拆迁工作及施工图纸
D.有满足需要的资金安排
B.在城市规划区的建设工程，已经取得规划许可证
C.已完成拆迁工作及施工图纸
D.有满足需要的资金安排
答案：C
解析：
工程总承包合同中，监理人职责说法正确的是（）
A.监理人的职责与权力与标准施工合同基本相同
B.发包人应在发出开始工作通知前将总监理工程师的任命通知承包人
C.总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人
D.监理人受发包人委托，享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准
E.总监理工程师可以将约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员
B.发包人应在发出开始工作通知前将总监理工程师的任命通知承包人
C.总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人
D.监理人受发包人委托，享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准
E.总监理工程师可以将约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员
答案：A,B,C,D
解析：
2020版教材P121
总监理工程师不应将约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。监理人应按约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的项目管理机构章，并由总监理工程师或总监理工程师约定授权的监理人员签字。
总监理工程师不应将约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。监理人应按约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的项目管理机构章，并由总监理工程师或总监理工程师约定授权的监理人员签字。
下列关于资格预审申请文件递交的说法，正确的有（ ）。
A.申请截止时间和地点，在申请人须知前附表内规定
B.招标人应当合理确定提交资格预审文件的时间
C.自资格预审文件停止发售之日起不得少于5日
D.申请人所递交的资格预审文件不予退还
E.逾期送达或者未送达指定地点的资格预审文件，招标人不予受理
B.招标人应当合理确定提交资格预审文件的时间
C.自资格预审文件停止发售之日起不得少于5日
D.申请人所递交的资格预审文件不予退还
E.逾期送达或者未送达指定地点的资格预审文件，招标人不予受理
答案：A,B,C,E
解析：
考点:申请人须知。选项D，除申请人须知前附表另有规定的外，申请人所递交的资格预审文件不予退还。
2021监理工程师历年真题8篇 第7篇
下列关于建设工程设计资质的说法中，错误的是( )。
A.建筑工程专业资质可以设丁级
B.工程设计综合资质只设甲级
C.根据工程性质和技术特点，个别行业、专业、专项资质可以设丁级
D.工程设计行业资质设甲级、乙级、丙级、丁级
E.工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质、工程设计专业资质和工程设计专项资质
B.工程设计综合资质只设甲级
C.根据工程性质和技术特点，个别行业、专业、专项资质可以设丁级
D.工程设计行业资质设甲级、乙级、丙级、丁级
E.工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质、工程设计专业资质和工程设计专项资质
答案：C,D
解析：
工程设计综合资质只设甲级。工程设计行业资质、工程设计专业资质、工程设计专项资质设甲级、乙级。根据工程性质和技术特点，个别行业、专业、专项资质可以设丙级，建筑工程专业资质可以设丁级。
建设单位收到建设工程竣工报告后，( )应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。
A.监理单位
B.建设单位
C.质量监督机构
D.施工单位
B.建设单位
C.质量监督机构
D.施工单位
答案：B
解析：
2020版教材P7-10
根据《建设工程质量管理条例》，建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。
根据《建设工程质量管理条例》，建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。
根据现行规定，人工费是指用于支付（ ）的各项费用。
A.施工现场除了机械操作人员以外的所有工作人员
B.施工现场的所有工作人员
C.从事建筑安装工程施工的生产和管理人员
D.从事建筑安装工程施工的生产工人
B.施工现场的所有工作人员
C.从事建筑安装工程施工的生产和管理人员
D.从事建筑安装工程施工的生产工人
答案：D
解析：
本题考查的是建筑安装工程费用组成与计算（按照费用构成要素）。根据“44号文”，人工费是指支付施工现场从事建筑安装工程施工的生产工人的费用，不应涉及管理人员和机上人员。
(2016年真题)下列报审、报验表中，只需由专业监理工程师签署审查意见的有（ ）。
A.分部工程报验表
B.单位工程竣工验收报审表
C.施工控制测量成果报验表
D.工程材料、构配件、设备报审表
E.分包单位资格报审表
B.单位工程竣工验收报审表
C.施工控制测量成果报验表
D.工程材料、构配件、设备报审表
E.分包单位资格报审表
答案：C,D
解析：
本题考查的是现场施工准备质量控制。选项ABE均需由总监理工程师审批并签署意见
在控制图中出现“链”的异常现象，根据规定，当连续出现（）链时，应判定工序异常，需采取处理措施。
A.五点
B.六点
C.七点
D.八点
B.六点
C.七点
D.八点
答案：C
解析：
2020版教材P64-79
链。是指点子连续出现在中心线一侧的现象。出现五点链，应注意生产过程发展状况。出现六点链，应开始调查原因。出现七点链，应判定工序异常，需采取处理措施。
链。是指点子连续出现在中心线一侧的现象。出现五点链，应注意生产过程发展状况。出现六点链，应开始调查原因。出现七点链，应判定工序异常，需采取处理措施。
(2011年真题)关于建设工程监理的说法，正确的是（ ）。
A.建设工程监理的行为主体包括监理单位、建设单位和施工单位
B.监理单位处理工程变更的权限是建设单位授权的结果
C.建设工程监理的实施需要建设单位的委托和施工单位的认可
D.建设工程监理的依据包括委托监理合同、工程总承包合同和分包合同
B.监理单位处理工程变更的权限是建设单位授权的结果
C.建设工程监理的实施需要建设单位的委托和施工单位的认可
D.建设工程监理的依据包括委托监理合同、工程总承包合同和分包合同
答案：B
解析：
本题考核监理单位与建设单位间的关系。
某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人书面授权，工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议，此时，对已支付的工程款（ ）。
A、经乙签字的均无效，全部由甲方重新确认
B、经甲确认的有效，甲不予确认的无效
C、经乙签字的全部有效
D、需委托造价管理部门确定
B、经甲确认的有效，甲不予确认的无效
C、经乙签字的全部有效
D、需委托造价管理部门确定
答案：B
解析：
考点:代理关系。无权代理行为经追认后，将无权代理行为转化为合法的代理行为，未经追认的由行为人承担民事责任。参见教材 P9。
下列选项中，关于土地征用及迁移补偿费的说法，正确的有（ ）。
A.征用耕地的土地补偿费标准为该地被征用前三年，平均年产值的6～10倍
B.拆迁补偿的方式可以实行货币补偿
C.地上附着物及青苗补偿费的补偿标准由省、自治区、直辖市规定
D.被征用耕地的安置补助费最高不超过被征用前三年平均年产值的30倍
E.每一个需要安置的农业人口安置补助费标准，为该耕地被征用前三年平均年产值的4～6倍
B.拆迁补偿的方式可以实行货币补偿
C.地上附着物及青苗补偿费的补偿标准由省、自治区、直辖市规定
D.被征用耕地的安置补助费最高不超过被征用前三年平均年产值的30倍
E.每一个需要安置的农业人口安置补助费标准，为该耕地被征用前三年平均年产值的4～6倍
答案：A,B,C,E
解析：
考点:建设用地费。选项D错误，每公顷被征用耕地的安置补助费最高不超过被征用前三年平均年产值的15倍。
下列关于合同成立地点的说法，正确的有( )
A.承诺生效的地点为合同成立的地点
B.采用数据电文形式订立合同的，收件人的主营业地为合同成立的地点
C.没有主营业地的，其经常居住地为合同成立的地点
D.要约生效的地点为合同成立的地点
E.当事人采用合同书形式订立合同的、双方当事人签字或者盖章的地点为合同成立的地点
B.采用数据电文形式订立合同的，收件人的主营业地为合同成立的地点
C.没有主营业地的，其经常居住地为合同成立的地点
D.要约生效的地点为合同成立的地点
E.当事人采用合同书形式订立合同的、双方当事人签字或者盖章的地点为合同成立的地点
答案：A,B,C,E
解析：
《合同法》第三十四条、第三十五条规定，承诺生效的地点为合同成立的地点。采用数据电文形式订立合同的，收件人的主营业地为合同成立的地点；没有主营业地的，其经常居住地为合同成立的地点。当事人另有约定的，按照其约定。当事人采用合同书形式订立合同的，双方当事人签字或者盖章的地点为合同成立的地点。D项，要约到达受要约人时生效。
2021监理工程师历年真题8篇 第8篇
在建设工程进度控制措施中，对建设单位提出应急赶工给予赶工费用补偿的属于()措施。
A.合同
B.组织
C.经济
D.技术
B.组织
C.经济
D.技术
答案：C
解析：
某公路工程工作量计600万元,计划当年上半年内完工,主要材料金额占施工总产量的62.5%,预付备料款占工程款25%,当年上半年各月实际完成施工产值见表7-6所示。
【问题】1、计算本工程的预计备料款和起扣点。
【问题】1、计算本工程的预计备料款和起扣点。
答案：
解析：
1、①预付备料款：600×0.25=150（万元）②起扣点：600-150÷0.625=360（万元）
对建设工程进度全方位控制的重点是对()进行控制。
A、各阶段工作的合理搭接
B、关键线路的进度
C、建设工程所有工作内容的进度
D、建设工程所有工程内容的进度
E、影响进度的各种因素
B、关键线路的进度
C、建设工程所有工作内容的进度
D、建设工程所有工程内容的进度
E、影响进度的各种因素
答案：C,D,E
解析：
本题考查的是建设工程进度控制的含义。建设工程进度全方位控制：(1)对整个建设工程所有工程内容的进度都要进行控制；(2)对整个建设工程所有工作内容的进度都要进行控制；(3)对影响进度的各种因素都要进行控制；(4)注意各方面工作进度对施工进度的影响。（本知识点新教材已经删除）
(2015年)多级网络计划的编制原则包括（ ）。
A.整体优化原则
B.连续均衡原则
C.多项搭接原则
D.简明适用原则
E.顶层设计原则
B.连续均衡原则
C.多项搭接原则
D.简明适用原则
E.顶层设计原则
答案：A,B,D
解析：
本题考查的是多级网络计划系统。多级网络计划的编制原则包括整体优化原则、连续均衡原则、简明适用原则。
当双代号网络计划的计算工期等于计划工期时，以关键节点为完成节点的工作的( )。
A. 总时差最小 B. 自由时差为零
C. 自由时差等于总时差 D. 时间间隔最小
A. 总时差最小 B. 自由时差为零
C. 自由时差等于总时差 D. 时间间隔最小
答案：C
解析：
如果施工索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件影响结束后的28日内向工程师提交（ ）。
A.索赔意向通知
B.索赔通知
C.施工现场的记录
D.索赔依据
B.索赔通知
C.施工现场的记录
D.索赔依据
答案：B
解析：
本题考查的是索赔管理。对于具有持续影响的索赔事件，在该项索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书。
某公路工程的建设单位通过公开招标的方式与施工单位签订了施工合同。该施工合同采用《公路工程标准施工招标文件》（2009年版）合同条款。在施工过程中，发包人认为该工程涵洞数量太少，无法满足排水需要，于是提出增加三座涵洞，所增加的涵洞在已标价工程量清单中有相同的子目。监理人在经发包人同意后向承包人发出变更意向通知书。承包人收到变更意向书后认为该变更可行，在合同规定的时间内向监理人提交了变更报价书。监理人收到承包人变更报价书后，在与合同当事人协商后确定了变更工作的单价。最后监理人向承包人发出变更指示，要求承包人实施该变更。
【问题】4.试说明增加三座涵洞是否构成变更？说明理由。如何确定所增加涵洞的价格。
【问题】4.试说明增加三座涵洞是否构成变更？说明理由。如何确定所增加涵洞的价格。
答案：
解析：
4.上述背景材料中所增加的三座涵洞构成变更。理由：合同条款规定，在履行合同过程中发生“为完成工程需要追加的额外工作”的，即构成变更。上述背景材料中所增加的三座涵洞就属于为完成工程需要追加的额外工作。由于已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，按合同条款的规定，该变更工作即采用该子目的单价或价格。
工程总费用由直接费和间接费组成，随着工期的缩短，直接费和间接费的变化规律是（ ）。
A. 直接费减少，间接费增加
B. 直接费和间接费均增加
C. 直接费增加，间接费减少
D. 直接费和间接费均减少
B. 直接费和间接费均增加
C. 直接费增加，间接费减少
D. 直接费和间接费均减少
答案：C
解析：
设备运输到交货地点，监理机构需做的检查与清点工作包括（ ）。
A.承运单位的实力、技术水平、运输条件
B.现场接货准备工作的检查
C.运输安全措施
D.审查制定的开箱检验方案
E.开箱前按合同规定确定是否需要由设备制造单位、订货单位、建设单位代表、设计单位代表参加
B.现场接货准备工作的检查
C.运输安全措施
D.审查制定的开箱检验方案
E.开箱前按合同规定确定是否需要由设备制造单位、订货单位、建设单位代表、设计单位代表参加
答案：B,D,E
解析：
本题考查的是设备运输与交接的质量控制。设备交货地点的检查与清点，除现场接货准备工作的检查外，设备交货的检查和清点内容包括：（1）审查制定的开箱检验方案，以及检查措施的落实情况。（2）开箱前按合同规定确定是否需要由设备制造单位、订货单位、建设单位代表、设计单位代表参加。（3）参加设备交货的清点，并做好必要的检查。
下一篇：21年监理工程师考试试题题库5篇
热门文章
