21年监理工程师模拟试题9卷

考点:信息管理。在建设工程施工阶段，项目监理机构收集信息包括工程材料、构配件、设备质量证明资料及现场测试报告等。

考核《合同法》主要内容。选项B错误，受要约人对要约的内容作出实质性变更的，为新要约；选项C错误，承诺是受要约人同意要约的意思表示。除根据交易习惯或者要约表明可以通过行为作出承诺的之外，承诺应当以通知的方式作出；选项D错误，拒绝要约的通知到达要约人，要约失效。参见教材P27。

考点:工程质量统计及抽样检验的基本原理和方法。质量特性值的变化在质量标准允许范围内波动称之为正常波动，是由偶然性原因引起的；若是超越了质量标准允许范围的波动则称之为异常波动，是由系统性原因引起的。

【正确答案】 施工单位上报的《A区域涵洞分项工程施工方案》内容不全面。
分项开工申请中还应包括：
（1）进度计划；（2）质量控制指标及试验检测项目、频率和方法；（3）施工组织、管理人员及施工人员的配备；（4）人员、材料、机械设备等进场情况；（5）测量放线成果等。

【正确答案】 B区域涵洞需要履行开工手续，
A、B区域涵洞工程不属于同一个分项工程，
故需分别履行分项开工手续。

【正确答案】 事件2中，施工单位在工程报价中应当包含安全生产费用，一般不得低于投标价的1.5％，且不得作为竞争性报价；驻地办对安全生产专项费用计量范围的规定不全面，还应有安全专项用品的更新、维修。

【正确答案】 安全生产费由监理工程师发出开工通知后支付总额的50％，在施工单位的施工进度计划和施工方案说明被监理工程师批复后支付总额的25％，按规范要求及监理工程师的指示落实安全生产措施后支付剩余的25％。

在双代号网络图中，有时存在虚箭线，虚箭线不代表实际工作，称为虚工作。虚工作既不消耗时间，也不消耗资源，虚工作主要用来表示相邻两项工作之间的逻辑关系。但有时为了避免两项同时开始、同时进行的工作具有相同的开始节点和完成节点，也需要用虚工作加以区分。

该案例主要考核《水利工程设计概（估）算编制规定》（水总〔2014〕429号）水利工程工程部分总投资的构 成方面的知识。 工程部分总投资包括：①建筑工程；②机电设备及安装工程；③金属结构设备及安装工程；④施工临时土 程；⑤独立费用。
（1）第一部分建筑工程：某河道工程工程部分静态总投资
建筑工程=河道工程+清淤工程+河道拓宽工程+自排涵闸+永久性对外公路工程+房屋建筑工程+供电设施工程+其 他建筑工程
=4393.70+613.50+3870.30+774.25+98.00+289.85+100.00+62.00=10201.60（万元）
（2）第二部分机电设备及安装工程： 机电设备及安装工程=涵闸工程机电设备与安装工程+涵闸配电设备 =12.95+219.60+96.60+5.55=334.70（万元）
（3）第三部分金属结构设备及安装工程： 金属结构设备及安装工程=涵闸设备及安装工程+启闭设备及安装工程 =27.80+204.60+6.30+98.85=337.55（万元） （4）第四部分施工临时工程： 施工临时工程=导流工程+施工交通工程+临时房屋建筑工程+其他施工临时工程 =440.00+75.00+180.00+50.00=745.00（万元） （5）第一至四部分合计
=10201.60+334.70+337.55+745.00=11618.85（万元） 第一至四部分建安工程量合计=11618.85-219.60-96.60-204.60-98.85=10999.20（万元）
（6）第五部分独立费用： 建设管理费=一至四部分建安工作量×2.2%+100=10999.20×2.2%+100=341.98（万元） 工程建设监理费=188.32（万元）
生产准备费=54.55（万元） 科研勘察设计费=10999.20×0.3%+901.00=934.00（万元） 其他独立费用=10999.20×0.8%=87.99（万元） 独立费用合计=341.98+188.32+54.55+934.00+87.99=1606.84（万元）
（7）—至四部分建安工程费合计=10999.20（万元） 一至五部分设备工程费合计=219.60+96.60+204.60+98.85=619.65（万元） 一至五部分工程部分投资合计=一至四部分合计+独立费=11618.85+1606.84=13225.69（万元）
（8）基本预备费： 基本预备费=一至五部分工程部分投资合计×5%=661.29（万元）
工程部分总概算 单位：万元


问题2： 工程部分静态总投资=一至六部分投资合计=13886.99（万元）
问题3： 工程部分动态总投资=工程部分静态总投资+价差预备费+建设期利息 =13886.99+500.00+300.00=14686.99（万元）

考点:“工程监理单位及监理工程师的法律责任”。《建设工程质量管理条例》第六十七条规定：“工程监理单位有下列行为之一的，责令改正，处50万元以上100万元以下的罚款，降低资质等级或者吊销资质证书；有违法所得的，予以没收；造成损失的，承担连带赔偿责任：①与建设单位或者施工单位串通．弄虚作假、降低工程质量的；②将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的。”因此，本题的正确答案为BC。

在国际上，一些大型工程咨询公司往往与设备制造商和土木工程承包商组成联合体，参与项目总承包或交钥匙工程的投标，中标后共同完成项目建设的全部任务。在少数情况下，工程咨询公司甚至可以作为总承包商，承担项目的主要责任和风险，而承包商则成为分包商。工程咨询公司还可能参与PPP/BOT项目，甚至作为这类项目的发起人和策划公司。

2020教材P126-129
一般说来，施工顺序受施工工艺和施工组织两方面的制约。

当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失额的赔偿办法。约定违约金低于造成损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加；约定违约金过分高于造成损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以适当减少。

招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。（补充） 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标完成后，应当向招标人提交书面的评标报告并推荐中标候选人 名单。评标办法分为经评审的最低投标价法和综合评估法，供招标人根据项目具体特点和实际需要选择适用。 补充内容【对投标文件的质疑】 评审中对投标书存在的响应性细微偏差或不确定性问题，以书面形式通知该投标人。投标人书面回答的澄清、 说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不得暗示或者诱导投标人做出澄清、说 明，也不接受投标人主动提出的澄清、说明。投标人的书面澄清，作为投标书的组成文件。 补充内容【评标报告】 评标完成后，评标委员会向招标人提交评标报告； 评标报告中推荐的中标侯选人名单不超过3家，并标明排序； 评标报告应当由评标委员会全体成员签字；评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和 理由的，视为同意评标结果。

考点:“工程建设各阶段对质量形成的作用与影响”。项目可行性研究是在项目建议书和项目策划的基础上，运用经济学原理对投资项目的有关技术、经济、社会、环境及所有方面进行调查研究，对各种可能的拟建方案和建成投产后的经济效益、社会效益和环境效益等进行技术经济分析、预测和论证，确定项目建设的可行性，并在可行的情况下，通过多方案比较从中选择出最佳建设方案，作为项目决策和设计的依据。在此过程中，需要确定工程项目的质量要求，并与投资目标相协调。所以，项目的可行性研究直接影响项目的决策质量和设计质量。因此，本题的正确答案为B。

（2）应以原山皮土单价支付,或以实际的材料、价格、运距重新计算后的单价支付。

本题考查的是竣工质量争议的规定。选项C是发包人的合法权利。

考核工程质量管理主要制度。《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。参见教材P8。

事故发生后,现场有关人员应立即向事故报告责任单位负责人报告。事故报告责任单位应在接报2小时内，核实、汇总并向负责项目监管的交通运输主管部门及其工程质量监督机构报告。

Partnering和ProjectControlling模式并不能作为一种独立存在的模式。

本题考查的是索赔的主要类型。在FIDIC合同条件下，承包人只能索赔费用的有当发包人为应投保方面而未投保时、成本的增减。选项B、D，可索赔工期和费用。选项E，可索赔工期。

分层抽样又称分类或分组抽样，是将总体按与研究目的有关的某一特性分为若干组，然后在每组内随机抽取样品组成样本的方法。由于对每组都有抽取，样品在总体中分布均匀，更具代表性，特别适用于总体比较复杂的情况。

考点:流水施工参数。流水步距的数目取决于参加流水的施工过程数。如果施工过程数为n个，则流水步距的总数为n-1个。

C 异常恶劣的气候条件属于发包人的责任；不利的气候条件属于承包人的责任。

招标人可自行决定是否编制标底，如有标底，一个项目只能有一个标底；若设有标底，应当在开标时公布。 【注释】标底是非强制的，可以编，也可以不编。 标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动 的某一范围作为否决投标的条件。 最高投标限价 招标人可自行决定是否设有最高投标限价（非必须）；如有，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投 标限价的计算方法；不得规定最低投标限价。超过最高投标限价或低于成本价，都应作废标处理。

当工程网络计划的工期优化过程中出现多条关键线路时，应按照经济性原则，将各条关键线路的总持续时间压缩相同数值，才能有效减少工期。

2020版教材P37-51
深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。

2020教材P1-2
本题考查的是影响进度的因素分析。组织管理因素：向有关部门提出各种申请审批手续的延误；合同签订时遗漏条款、表达失当；计划安排不周密，组织协调不力，导致停工待料、相关作业脱节；领导不力，指挥失当，使参加工程建设的各个单位、各个专业、各个施工过程之间交接、配合上发生矛盾等。

本题考查的是订购产品的交付。标的需要运输的，出卖人应当将标的物交付给第一承运人以运交给买受人；不知道标的物在某一地点时，应当在出卖人订立合同时的营业地交付。参见教材P129。

　1.主要考核考生对时标网络计划中时差利用的掌握程度。
　　事件1中：
　　（1）工作C、F和I需使用一台挖掘机，从时标网络计划中可以看出，这三项工作在计划安排上没有搭接，因此，不需要调整进度安排。
　　（2）工作E和H需单独使用塔吊设备，而施工单位仅有一台塔吊设备。这样，工作E和H就不能搭接作业。从时标网络计划中可以看出，工作H有10天总时差，恰好可将工作H推后10天，推后到工作E完成后再开始而不影响总工期。这样，调整后的总工期仍为130天。
　　2.主要考核考生对进度偏差影响分析及风险量计算方法的掌握程度。
　　事件2中，基于施工单位调整后的计划安排（将工作H推后到工作E完成后再开始，工作H已变为关键工作），风险事件分析和风险量计算如下：
　　（1）由于工作C为关键工作，其持续时间延长，将导致总工期延长；工作D的总时差有20天，其持续时间延长12天未超过总时差，不会影响总工期；工作G的总时差也有20天，其持续时间延长10天未超过总时差，也不会影响总工期。从时标网络计划中可以看出，工作C、D和G不在一条线路上，故只有工作C的持续时间延长，会导致总工期延长。这样，直接导致总工期延长5天的风险事件就只有工作C的持续时间延长5天。
　　（2）仅考虑直接导致总工期延长的风险事件，即：工作C持续时间延长5天的风险，以费用形式表示的施工单位的风险量R计算如下：

　3.主要考核考生对建设单位要求设计变更后变更工程价款及工程延期计算方法的掌握程度。
　　事件3中：
　　（1）由于建设单位要求对工作E进行设计变更，使工作E的持续时间延长5天，增加分部分项用工150工日、塔吊设备5台班、材料费18000元、相应的措施费人材机7000元。则变更价款的计算如下：
　　人材机总计=150×60+18000+1200×5+7000=40000（元）
　　管理费=40000×15%=6000（元）
　　利润=（40000+6000）×5%=2300（元）
　　税金=（40000+6000+2300）×3.47%=1676.01（元）
　　变更价款=40000+6000+2300+1676.01=49976.01（元）
　　也可直接列出综合计算式：变更价款=（150×60+18000+1200×5+7000）×（1+15%） × （1+5%）×（1+3.47%）=49976.01（元）
　　（2）因工作E为关键工作，其持续时间延长5天，将影响总工期5天，故项目监理机构应批准工期延长5天。
　　4.主要考核考生是否掌握因建设单位要求设计变更后项目监理机构处理施工单位窝工补偿要求的原则。
　　事件4中，由于工作E的设计变更，使工作G、H进场的施工人员不能按期施工（均推迟5天开始），造成工作G人员窝工费：120/20×5×30=900（元）；工作H人员窝工费：800/40×5×30=3000（元）。故项目监理应批准的窝工补偿为：900+3000=3900（元）。

2020教材P132-133
经济措施(1)实行包干奖励;(2) 提高奖金数额;(3) 对所采取的技术措施给予相应的经济补偿。

2020版教材P127
本题考查的是在编制单位工程施工进度计划时确定施工顺序方面的内容。一般说来，施工顺序受施工工艺和施工组织两方面的制约。当施工方案确定之后，工作之间的工艺关系也就随之确定。工作项目之间的组织关系是一种人为的关系。不同的组织关系会产生不同的经济效果，应通过调整组织关系，并将工艺关系和组织关系有机地结合起来，形成工作项目之间的合理顺序关系。不同的工程项目，其施工顺序不同。

考点:“保证在建设工程中的应用”。履约保证的担保责任，主要是担保投标人中标后，将按照合同规定，在工程全过程，按期限按质量履行其义务。若发生下列情况，发包人有权凭履约保证向银行或者担保公司索取保证金作为赔偿：①施工过程中，承包人中途毁约，或任意中断工程，或不按规定施工；②承包人破产，倒闭。因此，本题的正确答案为C。

组织设计的原则包括7点：集权与分权统一的原则；专业分工与协作统一的原则；管理跨度与管理层次统一的原则；权责一致的原则；才职相称的原则；经济效率原则；弹性原则。C选项对应的是弹性原则，要将这个原则与监理实施的原则区分开来。

采用工程量清单方式招标，工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性由招标人负责。

本题考查的是控制图法。利用控制图区分质量波动原因，判明生产过程是否处于稳定状态的方法称为控制图法。参见教材P72。

2020版教材P19-26
ISO 质量管理体系明确了以下七项质量管理原则：以顾客为关注焦点、领导作用、全员参与、过程方法、改进、循证决策、关系管理。

考点:FIDIC施工合同条件部分条款。FI
DIC《施工合同条件》规定保留金在工程师颁布工程接收证书和颁布履约证书后分两次返还。颁布工程接收证书后，将保留金的502%返还承包商。若为其颁布的是按合同约定的分部移交工程接收证书，则返还按分部工程价值比例计算保留金的40%。参见教材P141。

1、通知
施工过程中发生安全事故时，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。
2、及时采取减损措施
工程事故发生后，发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应做出标记和书面记录，妥善保管有关证据。
3、报告
工程事故发生后，发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施。

工程量必须以承包人完成合同工程应予计量的工程量确定。计量的几何尺寸要以设计图纸为依据，工程师对承包人超出设计图纸要求增加的工程量和自身原因造成返工的工程量，不予计量。

考点:检验批质量验收。对验收不合格的检验批，专业监理工程师应要求施工单位进行整改，并自检合格后予以复验；对验收合格的检验批，专业监理工程师应签认检验批报审、报验表及质量验收记录，准许进行下道工序施工。

2020版教材P171-180
本题考查的是建设工程风险管理。灾难计划的内容应满足以下要求：安全撤离现场人员；援救及处理伤亡人员；控制事故的进一步发展，最大限度地减少资产和环境损害；保证受影响区域的安全尽快恢复正常。

按照竞争的开放程度不同，施工招标可分为公开招标和邀请招标两种方式。

施工现场生产区、生活区、办公区应分开设置，距离集中爆破区应不小于500m

本题考查的是资格预审程序。项目经理是施工现场的指挥者和直接责任人，对项目施工的成败起关键作用。除了审查职称、专业知识外，重点考察其参与过的工程项目施工的经历，以及在项目上担任的职务是否为主要负责人，以判断在本工程能否胜任项目经理的职责。

本题考查的是建设工程施工进度控制工作内容。施工进度控制工作细则的主要内容：
　　（1）施工进度控制目标分解图；（2）施工进度控制的主要工作内容和深度；（3）进度控制人员的职责分工；（4）与进度控制有关各项工作的时间安排及工作流程；（5）进度控制的方法（进度检查周期、数据采集方式、进度报表格式、统计分析方法等）；（6）进度控制的具体措施（组织、技术、经济、合同）；（7）施工进度控制目标实现的风险分析；（8）尚待解决的有关问题

2020版教材P72-78
投标文件编制依据：
(1)国家及地方有关工程监理投标的法律法规及政策；
(2)工程监理招标文件；
(3)企业现有的设备资源；
(4)企业现有的人力及技术资源；
(5)企业现有的管理资源。

2020教材P178-184
选项A只可以要求索赔工期和费用；选项BD只可以要求工期索赔。

固定总价合同的价格计算是以设计图纸、工程量及现行规范等为依据，发承包双方就承包工程协商一个同定的总价，即承包方按投标时发包方接受的合同价格实施工程，并一笔包死，无特定情况不作变化。
采用这种合同，合同总价只有在设计和工程范围发生变更的情况下才能随之作相应的变更，除此之外，合同总价一般不得变动。

本题考查的是建设工程监理合同订立。自委托人与监理人签订的合同生效之日起，至委托人签发工程竣工验收证书之日起28天后失效。

考点:“PMBOK总体框架的五个基本过程组”。PMBOK将项目管理活动归结为五个基本过程组，即：启动、计划、执行、监控和收尾。项目作为临时性工作，必然以启动过程组开始，以收尾过程组结束。项目管理的集成化要求项目管理的监控过程组与其他过程组相互作用，形成一个整体。收尾过程组是指为完结所有项目管理过程组的所有活动，以正式结束项目或阶段而实施的一组过程。因此，本题的正确答案为A。

本题考查的是环境保护工程及监理要点。对于绿化工程质量要求，乔木、灌木的成活率应达到95%以上，珍贵树种和孤植树应保证成活。

本题考查重点是“建设工程监理招标程序”。编制建设工程监理招标文件。招标文件既是投标人编制投标文件的依据，也是招标人与中标人签订建设工程监理合同的基础。 招标文件一般应由以下内容组成：
①投标邀请函；
②投标人须知；
③评标办法；
④拟签订监理合同主要条款及格式，以及履约担保格式等；
⑤投标报价；
⑥设计资料；
⑦技术标准和要求；
⑧投标文件格式；
⑨要求投标人提交的其他材料。因此，本题的正确答案为ABCE。