2021监理工程师经典例题7篇

发布时间：2021-07-16

2021监理工程师经典例题7篇第1篇

国家对建筑施工企业实行安全生产许可制度。施工企业未取得（　）的，不得从事生产活动。

A.安全生产许可证
B.营业执照
C.资质证书
D.3A证书

答案：A

解析：

本题考查的是公路建设工程安全生产概况。未取得安全生产许可证的,不得从事生产活动。

下列选项中，纵横向协调工作量大，处理不当会造成扯皮现象，产生矛盾的是()。

A.直线职能制组织形式
B.职能制组织形式
C.直线制组织形式
D.矩阵制组织形式

答案：D

解析：

2020版教材P97-102
矩阵制组织形式纵横向协调工作量大，处理不当会造成扯皮现象，产生矛盾。

在勘察设计招标文件中，应提出对投标人资质条件、能力和信誉的要求，包括:资质要求、财务要求、业绩要求、信誉要求、项目负责人的资格要求、其他主要人员要求、其他要求。具体提供的资格审查资料不包括（）

A.投标人基本情况表
B.近年财务状况表
C.技术成果经济补偿
D.拟委任的主要人员汇总表

答案：C

解析：

2020版教材P29-30
在勘察设计招标文件中，应提出对投标人资质条件、能力和信誉的要求，包括:资质要求、财务要求、业绩要求、信誉要求、项目负责人的资格要求、其他主要人员要求、其他要求。
根据上述要求，具体提供的资格审查资料包括:投标人基本情况表、近年财务状况表、近年完成的类似勘察设计项目情况表、正在勘察设计和新承接的项目情况表、近年发生的诉讼及仲裁情况、拟委任的主要人员汇总表、拟投入本项目的主要勘察设备表。

建设单位委托工程监理单位的工作内容中，不属于“相关服务”内容的是（　）。

A、决策
B、施工
C、勘察
D、保修

答案：B

解析：

考点:建设工程监理涵义及性质。目前，建设工程监理定位于工程施工阶段，工程监理单位受建设单位委托，按照建设工程监理合同约定，在工程勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动均为相关服务。参见教材P2。@##

进口材料、构配件和设备，专业监理工程师应要求施工单位报送进口商检证明文件，并会同（）等相关单位进行联合检查验收。

A、建设单位
B、施工单位
C、质量监督机构
D、国家商检部门
E、供货单位

答案：A,B,E

解析：

本题考查的是现场施工准备质量控制。试验室的检查应包括：（1）试验室的资质等级及试验范围；（2）法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明；（3）试验室管理制度；（4）试验人员资格证书。

监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行订立抵押合同。该抵押合同的生效日期为()之日。

A、当事人签字
B、抵押物登记
C、转移产权证
D、转移房屋占有

答案：B

解析：

本题考查的是抵押合同的生效时间。当事人以土地使用权、城市房地产、林木、航空器、船舶、车辆等财产抵押的，应当办理抵押物登记，抵押合同自登记之日起生效。当事人以其他财产做抵押的，可以自愿办理登记，抵押合同自签订之日起生效。

承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的（　　）小时内向总监理工程师提出书面异议。

A.12
B.24
C.36
D.48

答案：D

解析：

2020版教材P121
承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。

设计合同示范文本规定，设计合同在正常履行的情况下，( ) ，设计人为合同项目的服务结束，合同终止。

A.按设计合同要求，完成设计并提交全部图样
B.按设计合同要求，提交最后一部分图样，发包人结清全部设计费
C.工程施工完成竣工验收工作
D.工程通过保修期检验

答案：B

解析：

2021监理工程师经典例题7篇第2篇

审查设计概算时，通常采用（　）的审查方式。

A.标准审查
B.集中会审
C.对比分析
D.查询核实

答案：B

解析：

本题考查的是设计概算的审查。在设计概算审查时，通常采用集中会审法的审查方式，即各专业分头审查，集中讨论定案。

如果企业经营状况良好，在某些地区已打开局面，对建设单位有较好的名牌效应，信誉度较高时，可以采取（　　）投标。

A.竞争型
B.生存型
C.盈利型
D.拓展型

答案：C

解析：

考点:建设工程监理投标策略。根据企业当前经营状况和长远经营目标，决定是否参加建设工程监理投标。如果企业经营管理不善或因其他政治经济环境变化，造成企业生存危机，就应考虑“生存型”投标，即使不盈利甚至赔本也要投标；如果企业希望开拓市场、打人新的地区(或领域)，可以考虑“竞争型”投标，即使低盈利也可投标；如果企业经营状况很好，在某些地区已打开局面，对建设单位有较好的名牌效应，信誉度较高时，可以采取“盈利型”投标，即使难度大，困难多一些，也可以参与竞争，以获取丰厚利润和社会经济效益。

根据《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)，项目监理机构在设备监造过程中，应由()审查设备制造单位报送的设备制造结算文件。

A、监理员
B、总监理工程师代表
C、专业监理工程师
D、总监理工程师

答案：C

解析：

根据《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)，项目监理机构应参加设备整机性能检测、调试和出厂验收，专业监理工程师应审查设备制造单位报送的设备制造结算文件。

根据《标准施工招标文件》的规定，施工招标的评标办法包括()。

A.打分法
B.有限数量法
C.经评审的最低评标价法
D.经评审的最低投标价法
E.综合评估法

答案：D,E

解析：

本题考查的是评标方法概述。按照招标投标法的规定，评标办法可以采用经评审的最低投标价法或综合评估法。

下列在建设工程发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是( )。

A.台风导致脚手架坍塌
B.雷电引起火灾
C.建筑材料运输车在工地被可抛物砸坏
D.洪灾引起的沉降

答案：C

解析：

2020版教材P19-22
本题考查的是工程建设涉及的主要险种。保险人对下列各项原因造成的损失不负责赔偿：(8) 领有公共运输行驶执照的，或已由其他保险予以保障的车辆、船舶和飞机的损失。

某高速公路分路基、路面两期施工,路面为沥青路面。第一期工程某路基施工合同包括7座天桥的施工,桥面顶面为5cm沥青混合料路面,施工单位、监理单位都是通过公开招标产生的,在天桥桥面施工前后发生下列事情：施工单位和监理单位在天桥附近高速公路上路床共同测得一点的压实度是95.5％,施工单位判断为合格,而监理单位却判断为不合格。施工到桥面前,施工单位向设计单位提出书面申请,路基施工单位不便于施工沥青混合料路面,要求变更为水泥砼路面,设计单位表示同意,立即对设计图纸进行了修改,直接交给路基施工单位。在铺筑水泥砼路面过程中,水泥砼路面的设计宽度为8m,设计长度是100米,路面施工单位考虑到地形的特点和施工模板的长度,实际铺筑了100.5m。假设单价为53550元／（1000㎡）。
【问题】3、设计单位的做法是否妥当?为什么?

答案：

解析：

3、不妥当。设计单位不应直接受理施工单位的变更申请,也不应该把变更图纸直接交给施工单位,而应先把变更图纸提交业主,业主同意后,由业主通过监理单位,把图纸发给施工单位。

表述质量管理体系并规定质量管理体系术语的质量管理体系标准是（　　）。

A.CB／T19000—2008

B.GB／T19001--2008

C.GB／T19004—2009

D.GB／T19011—2003

答案：A

解析：

考点: “2008版ISO9000族标准的构成”。在1999年9月召开的ISO/TC 176第17届年会上，提出了2000版ISO 9000族标准的文件结构。2008版IS0 9000族标准包括；4个核心标准、1个支持性标准、若干个技术报告和宣传性小册子。其中4个核心标准包括：OGB/T 19000-2008 idt ISO 9000：2005《质量管理体系基础和术语》； OGB/T 19001-2008 idt ISO 9001: 2000《质量管理体系要求》；③GB/T 19004-2009 idt ISO 9004：2009《质量管理体系业绩改进指南》；④GB/T 19011—2003 idt ISO 19011: 2002《质量和（或）环境管理体系审桉指南》。因此，根据第①点可知，本题的正确答案为A。

项目监理机构进行设备监造时，设备制造过程质量记录资料包括的内容有()。

A.设备制造单位质量管理检查资料
B.设备订货合同
C.设备制造依据及工艺资料
D.设备制造原材料，构配件的质量记录
E.制造过程的检查验收记录

答案：A,C,D,E

解析：

㈣质量记录资料
质量记录资料是设备制造过程质量状况的记录，它不但是设备出厂验收的内容，对今后的设备使用及维修也有意义。
质量记录资料包括质量管理资料，设备制造依据，制造过程的检查、验收资料，设备制造原材料、构配件的质量资料等。
⒈设备制造单位质量管理检查资料
⒉设备制造依据及工艺资料
⒊设备制造材料的质量记录
⒋零部件加工检查验收资料

2021监理工程师经典例题7篇第3篇

（　　）是指建设单位用于建筑和安装工程方面的投资。

A.设备及工器具购置费

B.建筑安装工程费

C.工程建设其他费用

D.预备费

答案：B

解析：

考点: “建设工程项目投资的概念”。建设投资，由设备及工器具购置费、建筑安装工程费、工程建设其他费用、预备费（包括基本预备费和涨价预备费）和建设期利息组成。建筑安装工程费，是指建设单位用于建筑和安装工程万面的投资，它由建筑工程费和安装工程费两部分组成。建筑工程费是指建设工程涉及范围内的建筑物、构筑物、场地平整、道路、室外管道铺设、大型土石工程费用等。安装工程费是指主要生产、辅助生产、公用工程等单项工程中需要安装的机械设备、电器设备、专用设备、仪器仪表等设备的安装及配件工程费，以及工艺、供热、供水等各种管道、配件、闸门和供电外线安装工程费用等。因此，本题的正确答案为B。

某甲施工单位通过施工投标方式与建设单位签订了某公路施工项目的施工合同。甲施工单位按照施工合同约定，拟将B、F两项分部工程分别分包给乙、丙施工单位。经总监理工程师批准的施工总进度计划如下图所示，各项工作匀速进展。在该项目施工过程中发生了以下事件：事件1：工程开工前，建设单位未将委托给监理单位的监理内容和权限书面告知甲施工单位。甲施工单位向建设单位提交了乙施工单位“分包单位资格报审表”及营业执照、企业资质等级证书、安全生产许可文件和分包合同等材料，申请批准乙施工单位进场。建设单位将该报审材料转交给项目监理机构。事件2：甲施工单位与乙施工单位签订了B分部工程的分包合同。B分部工程开工45天后，建设单位要求设计单位修改设计，造成乙施工单位停工15天，窝工损失合计8万元。修改设计后，B分部工程价款由原来的500万元增加到560万元。甲施工单位要求乙施工单位在30天内完成剩余工程，乙施工单位向甲施工单位提出补偿3万元的赶工费，甲施工单位确认了赶工费。事件3：由于事件2中B分部工程修改设计，乙施工单位向项目监理机构提出工程延期的申请。事件4：监理工程师巡视时发现，已进场施工的丙施工单位未经项目监理机构进行资格审核。
【问题】2.事件2中，考虑设计修改和费用补偿，乙施工单位完成B分部工程每月（按30天计）应获得的工程价款分别为多少万元？B分部工程的最终合同价款为多少万元？

答案：

解析：

2.B分部工程第1个月应获得的工程价款=500/（75/30）=200（万元）。B分部工程第2个月应获得的工程价款=500/（75/15）+8=108（万元）。B分部工程第3个月应获得的工程价款=500/（75/30）+（560-500）+3=263（万元）。B分部工程的最终合同价款为：200+108+263=571（万元）。

在招投标阶段，投标人不能自主确定其综合单价或费用的有()

A.安全文明施工费
B.暂列金额
C.给定暂估价的材料
D.计日工
E.总承包服务费

答案：A,B,C

解析：

⑵措施项目中的总价项目的报价审核
招标人提出的措施项目清单是根据一般情况确定的，投标人投标时应根据自身编制的投标施工组织设计(或施工方案)确定措施项目及报价，投标人根据投标施工组织设计(或施工方案)调整和确定的措施项目应通过评标委员会的评审。
措施项目中的安全文明施工费应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不作为竞争性费用。
⒉其他项目费的审核
⑴暂列金额应按照招标工程量清单中列出的金额填写，不得变动。
⑵暂估价不得变动和更改。暂估价中的材料、工程设备必须按照暂估单价计入综合单价；专业工程暂估价必须按照招标工程量清单中列出的金额填写。
⑶计日工应按照招标工程量清单列出的项目和估算的数量，自主确定综合单价并计算计日工金额。
⑷总承包服务费应根据招标工程量列出的专业工程暂估价内容和供应材料、设备情况，按照招标人提出协调、配合与服务要求和施工现场管理需要自主确定。
⒊规费和税金的审核
规费和税金必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。

某一级公路工程开工里程10公里，建设单位通过公开招标分别与甲施工单位和某监理单位订立了书面的施工合同与监理合同。经监理工程师审查并报建设单位批准，甲施工单位将部分工程分包给乙施工单位，并与之订立了分包合同。在合同履行中发生了以下事件：事件1：监理合同签订后，监理单位根据监理服务内容、服务期限、工程项目组成、工程规模、技术复杂程度、现场条件等因素，设置了二级监理机构，并确定了总监理工程师、驻地监理工程师及专业监理工程师人选。事件2：在监理机构组建后，驻地监理工程师主持编制了该工程项目监理计划和监理细则。事件3：在施工合同约定的工程开工日前，建设单位主持召开了第一次工地会议，通报、检查、落实开工准备工作。事件4：在施工合同约定的工程开工日前，专业监理工程师主持召开了监理交底会，详细介绍了监理细则的相关内容。事件5：在第一次工地会议结束后，甲施工单位向建设单位提交了合同工程开工申请，建设单位对合同工程的开工条件进行了核查，认为具备开工条件，于是签发了合同工程开工令，并通知了项目监理机构。事件6：驻地监理工程师在审批甲施工单位提交的施工组织设计时，认为某段石方爆破工程危险性较大，要求甲施工单位编制石方爆破工程专项施工方案。甲施工单位编制了专项施工方案，其总工程师凭以往经验进行了安全估算，认为方案可行，并安排质量检查员兼任施工现场安全管理员，并将方案报送总监理工程师签认。事件7：施工过程中甲施工单位因资金困难，没有按分包合同约定支付乙施工单位的工程款。乙施工单位于是向监理机构提出了支付申请。监理机构受理并经建设单位同意后，签发了支付证书。事件8：监理工程师在巡视中发现，乙施工单位施工的某部位存在质量隐患，即向其签发了整改通知，要求乙施工单位立即整改，并消除隐患。事件9：专业监理工程师在旁站时，发现某分项工程存在严重质量隐患，即向甲施工单位签发了工程暂停令，要求对该分项工程停工整改，消除隐患。事件10：甲施工单位施工时不慎将乙施工单位正在施工作业的一台关键设备损坏，甲施工单位向乙施工单位作出了赔偿。因修复损坏的设备导致工期延误，乙施工单位向监理机构提出了工程延期的申请。
【问题】9.事件9中，专业监理工程师的做法是否妥当？如不妥，说明理由并写出正确做法。

答案：

解析：

9.专业监理工程师的做法不妥。理由：专业监理工程师无权签发分项工程暂停令。正确做法：专业监理工程师应向总经理工程师（或驻地监理工程师）报告，由总监理工程师（或驻地监理工程师）签发分项工程暂停令，并报建设单位。

特殊情况下，特别重大事故的批复自负责事故调查的人民政府收到事故调查报告之日起，最迟在()日内做出批复。

A.15
B.30
C.45
D.60

答案：D

解析：

2020版教材P37-51
本题考查的是行政法规。重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起15日内做出批复；特别重大事故，30日内做出批复，特殊情况下，批复时间可以适当延长，但延长的时间最长不超过30日。

组织流水施工时，确定流水步距时应满足的基本要求有（　）。

A、各施工过程按各自流水速度施工，始终保持工艺先后顺序
B、相邻专业工作队在满足连续施工的条件下，能最大限度地实现合理搭接
C、流水步距的数目应等于施工过程数
D、流水步距的值应等于流水节拍值中的最大值
E、相邻两个施工过程（专业工作队）投入施工后尽可能保持连续作业

答案：A,B,E

解析：

本题考查的是流水施工参数。流水步距的大小取决于相邻两个施工过程（或专业工作队）在各个施工段上的流水节拍及流水施工的组织方式。确定流水步距时，一般应满足以下基本要求：（1）各施工过程按各自流水速度施工，始终保持工艺先后顺序；（2）各施工过程的专业工作队投入施工后尽可能保持连续作业；（3）相邻两个施工过程（或专业工作队）在满足连续施工的条件下，能最大限度地实现合理搭接。参见教材P25。

某建设项目，当i1=25%时，净现值为200万元，当i2=30%时，净现值为-60万元，该建设项目的内部收益率为（　　）。

A.21．25%

B.28．50%

C.28．85%

D.32．16%

答案：C

解析：

考点: “财务内部收益率的计算分析”。用线性插入法计算财务内部收益率(FIRR)的近似值，其公式为：

建筑工程一切险往往还加保 ( )

A.安装工程一切险
B.人身意外险
C.机动车辆险
D.第三者责任险

答案：D

解析：

建筑工程一切险往往还加保第三者责任险。第三者责任险是指凡在工程期间的保险有效期内因在工地上发生意外事故造成工地及邻近地区的第三者人身伤亡或财产损失，依法应由被保险人承担的经济赔偿责任。

2021监理工程师经典例题7篇第4篇

工程网络计划的工期优化通过（　）来达到优化目标。

A、改变关键工作之间的逻辑关系
B、组织关键工作平行作业
C、组织关键工作搭接作业
D、压缩关键工作的持续时间

答案：D

解析：

本题考查的是工期优化。工程网络计划的工期优化通过压缩关键工作的持续时间来达到优化目标。参见教材P66。

一组随机抽样检验数据做成的直方图，要能说明生产过程质量稳定，正常情况下其直方图的构成与特点应反映出（）。

A.明确的质量标准上、下界限

B.直方图为正态分布型

C.直方图位置居中分布

D.直方图分布中心与标准中心重合

E.直方图与上、下界限有一定余地

答案：C,D,E

解析：

本题考查重点是“直方图的观察与分析”。①做完直方图后，要认真观察直方图的整体形状，看其是否属于正常型直方图。正常型直方图就是中间高，两侧底。左右接近对称的图彤。出现非正常型直方图时，表明生产过程或收集数据作图有问题；②作出直方图后，除了观察直方图形状，分析质量分布状态外，再将正常型直方图与质量标准比较，从而判断实际生产过程能力。正常型直方图与质量标准相比较，质量分布中心与质量标准中心重合。实际数据分布与质量标准相比较两边还有一定余地。这样的生产过程质量是很理想的，说明生产过程处于正常的稳定状态。在这种情况下生产出来的产品可认为全都是合格品。所以，选项C、D、E的叙述是正确的。直方图可称为“类正态分布”，与标准的正态分布图不完全是同一概念。所以选项B的叙述是不正确的。因此，本题的正确答案为CDE。

项目监理机构收到施工单位报送的试验室报审表后，（　　）在熟悉本工程的试验项目及其要求后对施工试验室进行审查。

A.总工程师
B.总实验师
C.专业监理工程师
D.专业工程师

答案：C

解析：

本题考查的是现场施工准备质量控制。项目监理机构收到施工单位报送的试验室报审表后，总监理工程师应组织专业监理工程师对施工试验室考核。专业监理工程师在熟悉本工程的试验项目及其要求后对施工试验室进行考核。

建设工程项目的施工釆用平行发包的方式，一般由（）办理工程保险和第三者责任保险。

A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.由专用条款约定的一方

答案：A

解析：

如果一个建设工程项目的施工釆用平行发包的方式分别交由多个承包人施工，由几家承包人分别投保的话，有可能产生重复投保或漏保，此时由发包人投保为宜。

承包人请求竣工验收时，应满足的条件有（　）。

A.承包人的施工已完成合同范围内的全部单位工程以及有关工作
B.已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料
C.已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划
D.监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作
E.监理人要求提交的竣工验收资料清单

答案：B,C,D,E

解析：

知识点:竣工验收管理。选项A，允许甩项验收。2020版教材P115。

组成《建设工程监理合同（示范文本）》的合同文件有：①投标文件；②中标通知书；③协议书；④通用条件；⑤专用条件；⑥附录A、附录B，当上述文件内容出现歧义时，其解释顺序是（　）。

A、①②③④⑤⑥
B、③②⑤⑥④①
C、⑥④①③②⑤　
D、③②④⑤⑥①

答案：B

解析：

[考点]建设工程监理合同订立。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：（1）协议书；（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；（3）专用条件及附录A、附录B；（4）通用条件；（5）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。参见教材P87～88。@##

施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款的规定（　　）。

A.承包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知工程师

B.发包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人

C.工程师应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人

D.承包人应在14天内将延误的工期向工程师提出书面报告

答案：D

解析：

工期顺延的确认程序：承包人在工期可以顺延的情况发生后l4天内，应将延误的工期向工程师提出书面报告。工程师在收到报告后l4天内予以确认答复，逾期不予答复，视为报告要求已经被确认。

（　　）不得随意改变被批准的可行性研究报告所确定的建设规模、产品方案、工程标准、建设地址和总投资等控制目标。

A.工程设计

B.技术设计

C.初步设计

D.施工图设计

答案：C

解析：

本题考查重点是“建设实施阶段的工作内容”。工程设计工作一般划分为两个阶段，即初步设计和施工图设计。初步设计不得随意改变被批准的可行性研究报告所确定的建设规模、产品方案、工程标准、建设地址和总投资等控制目标。因此，本题的正确答案为C。

2021监理工程师经典例题7篇第5篇

下列费用中，属于工程建设其他费用的是()

A、设备及工器具购置费
B、建设期利息
C、基本预备费
D、勘察设计费

答案：D

解析：

工程建设其他费用包括土地使用费、与项目建设有关的其他费用、与未来企业生产经营有关的其他费用。勘察设计费属于工程建设其他费用中与项目建设有关的其他费用里的费用。

搭接网络计划中，时距就是（）。

A.相邻两项工作之间的时间差值

B.相邻两项工作之间的搭接关系

C.相邻两项工作之间的逻辑顺序

D.相邻两项工作的工艺间歇时间

答案：A

解析：

本题考查重点是“搭接网络计划中的时距”。在搭接网络计划中，工作之间的搭接关系是由相邻两项工作之间的不同时距决定的。所谓时距，就是在搭接图络计划中相邻两项工作之间的时间差值。因此，本题的正确答案为A。

采用缩短某些工作持续时间的方法来调整施工进度计划的技术措施是（　）。

A.实行强有力的调度
B.改善外部配合条件
C.增加每天的工作班次
D.采用更先进的施工机械

答案：D

解析：

本题考查的是施工进度计划的调整。选项AB属于其他配套措施；选项C属于组织措施。只有选项D属于技术措施。

下列工程造价控制内容中，属于工程造价动态比较内容的有（　）。

A、工程造价控制计划的编制
B、工程造价控制计划的审核
C、工程造价偏差的纠正
D、工程造价目标值的预测分析
E、工程造价目标分解值与实际值的比较

答案：D,E

解析：

[考点]监理规划主要内容。工程造价动态比较的内容包括：（1）工程造价目标分解值与造价实际值的比较；（2）工程造价目标值的预测分析。参见教材P128。

下列选项中。不属于我国项目监理机构在工程勘察设计阶段投资控制主要工作的是（）。

A.协助建设单位组织专家对设计成果进行评审
B.分析可能发生索赔的原因，制定防范对策
C.审查设计单位提出的设计概算、施工图预算、提出审查意见
D.处理施工单位提出的工程变更费用

答案：D

解析：

2020版教材P8-10
选项A、B、C属于工程勘察设计阶段投资控制的主要工作，选项D属于施工阶段投资控制的主要工作。故选项D符合题意。

从监理实施细则目的角度，监理实施细则应满足的要求不包括（　　）。

A.内容全面

B.可操作性强

C.内容力求统一

D.针对性强

答案：C

解析：

考点:监理实施细则编写依据和要求。从监理实施细则目的角度，监理实施细则应满足以下三方面要求：内容全面、针对性强、可操作性强。

在下图某混凝土工程双代号网络计划中，关键线路为（）。

A. ①→②→③→⑤→⑥
B.①→②→③→④→⑤→⑥
C.①→②→④→⑤→⑥
D.①→②→④→⑥

答案：C

解析：

本题考核的是双代号网络计划中关键线路的确定。从起点节点到终点节点的通路，通路上各项工作的持续时间总和最大的就是关键线路。本题中的关键线路为①→②→④→⑤→⑥。

下列关于合同成立地点的说法中，正确的有（　　）。

A.承诺生效的地点为合同成立的地点
B.采用数据电文形式订立合同的，收件人的主营业地为合同成立的地点
C.没有主营业地的，其经常居住地为合同成立的地点
D.要约生效的地点为合同成立的地点
E.当事人采用合同书形式订立合同的，双方当事人签字或者盖章的地点为合同成立的地点

答案：A,B,C,E

解析：

考点:法律。承诺生效的地点为合同成立的地点。采用数据电文形式订立合同的，收件人的主营业地为合同成立的地点；没有主营业地的，其经常居住地为合同成立的地点。当事人另有约定的，按照其约定。当事人采用合同书形式订立合同的，双方当事人签字或者盖章的地点为合同成立的地点。

2021监理工程师经典例题7篇第6篇

《中华人民共和国建筑法》规定，按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，（）

A.需领取施工许可证
B.办理规划许可证
C.办理用地批准手续
D.不再领取施工许可证

答案：D

解析：

2020版教材P20-37
施工许可证的申领。建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设主管部门申请领取施工许可证。按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证。

对于因异常恶劣的气候造成施工单位的施工机械损坏和人员窝工以及相应的费用索赔，监理工程师应当（　　）。

A.批准相应的施工机械损坏和人员窝工费用
B.批准相应的直接工程费
C.批准相应的措施项目费
D.不予批准

答案：D

解析：

2020教材P178-184

下列选项中，不属于总监理工程师签发工程暂停令情形的是（　　）。

A.建设单位要求暂停施工且工程需要暂停施工

B.施工单位未经批准擅自施工或拒绝项目监理机构管理

C.施工单位未按审查通过的工程设计文件施工

D.施工存在质量、安全事故隐患或发生质量、安全事故的

答案：D

解析：

考点:合同管理。项目监理机构发现下列情况之一时，总监理工程师应及时签发工程暂停令：(1)建设单位要求暂停施工且工程需要暂停施工的；(2)施工单位未经批准擅自施工或拒绝项目监理机构管理的；(3)施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的；(4)施工单位违反工程建设强制性标准的；(5)施工存在重大质量、安全事故隐患或发生质量、安全事故的。@##

某工程双代号时标网络计划执行到第6周末和第10周末时，检查其实际进度如图4-12前锋线所示。由图可以看出()。

A.第6周末检查时，工作A拖后2周，不影响总工期

B.第6周末检查时，工作E进展正常，不影响总工期

C.第6周末检查时，工作G尚未开始，不影响总工期

D.第1o周末检查时，工作H拖后1周，不影响总工期

E.第1O周末检查时，工作J拖后1周，不影响总工期

答案：B,C,D

解析：

考点:前锋线比较法。选项A，第6周检查时，工作A拖后两周，工作A总时差1周，影响总工期1周；选项E，第10周末检查时，工作J拖后一周，因为J是关键工作，影响总工期1周。图中关键线路是B—E—J—M。

下列投资偏差的原因中，属于业主原因的有（　　）。

A.人工涨价

B.利率变化

C.投资规划不当

D.施工方案不当

E.未及时提供场地

答案：C,E

解析：

考点:偏差原因分析。选项AB属于物价上涨因素；选项D属于施工原因。

缩短关键工作的持续时间时，其缩短值的确定必须符合（　　）

A.缩短后工作的持续时间不能小于其最短持续时间
B.缩短后的持续时间不能大于其最短持续时间
C.缩短持续时间的工作不能变成非关键工作
D.缩短持续时间的工作能变成非关键工作
E.缩短后对非关键工作无影响

答案：A,C

解析：

缩短关键工作的持续时间时，其缩短值的确定必须符合缩短后工作的持续时间不能小于其最短持续时间、缩短持续时间的工作不能变成非关键工作的原则。

在合同履行过程中，发生下列（）情况，属委托人违约。

A.监理文件符合规范标准及合同约定
B.监理人转让监理工作
C.委托人停止履行合同
D.委托人不履行合同约定的其他义务
E.监理人履行完毕全部合同义务

答案：C,D

解析：

考核建设工程监理合同履行。在合同履行中发生下列情况之一的，属委托人违约：（1）委托人未按合同约定支付监理报酬；（2）委托人原因造成监理停止；（3）委托人无法履行或停止履行合同；（4）委托人不履行合同约定的其他义务。参见教材P86。

建设工程监理招标中，属于招标准备阶段工作内容的是（　）。

A.发布招标公告
B.明确招标范围和内容
C.组织资格审查
D.组织现场踏勘

答案：B

解析：

本题考查的是建设工程监理招标方式和程序。建设工程监理招标准备工作包括：确定招标组织、明确招标范围和内容、编制招标方案等内容。参见教材P69。

2021监理工程师经典例题7篇第7篇

某公路工程项目，估算总投资4200万元，由地方政府投资建设。（1）建设单位决定采用公开招标方式选择施工总承包单位，并经主管部门批准，自行组织招标工作。为加快工程建设进展和保证工程质量，建设单位发布的招标公告及招标文件对招标投标工作作出如下安排和要求：①2011年3月8日8时至2011年3月11日17时购买招标文件；②2011年3月26日14时为投标截止时间；③2011年4月1日10时组织开标；④各投标单位在提交投标文件时，需按照估算总投资的5%提交投标保证金，计210万元；⑤所有工程材料均由中标人采购，但钢材需按建设单位指定，采购某钢铁公司的产品。（2）在项目施工接近尾声时，为尽快发挥建设项目效益，需要增加约200m的附属道路工程，投资估算为150万元，建设单位拟对该工程不再进行施工招标，直接委托原中标单位施工。
【问题】4.建设单位对招标投标工作的安排和要求有无不妥？说明理由。

答案：

解析：

4.建设单位对招标投标工作的安排的不妥之处如下：（1）2011年3月8日8时至2011年3月11日17时为购买招标文件的时间。理由：自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于5个工作日。（2）2011年3月26日14时为投标截止时间。理由：依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日。（3）2011年4月1日10时组织开标。理由：开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。（4）各投标单位在提交投标文件时，需按照估算总投资的5%提交投标保证金，计210万元。理由：投标保证金一般不得超过投标总价的2%，即82万元。（5）钢材需按建设单位指定，采购某钢铁公司的产品。理由：进行材料采购时，不得指定专门的公司。

根据《建设工程监理规范))(GB／T 50319--2013)，专业监理工程师可以由具有中级以上专业技术职称、（　　）年及以上工程实践经验并经监理业务培训的人员担任。

A.1
B.2
C.3
D.5

答案：B

解析：

考点:《建设工程监理规范》GB／T50319—2013的主要内容。专业监理工程师可以由具有工程类注册执业资格的人员担任，也可由具有中级及以上专业技术职称、2年及以上工程实践经验并经监理业务培训的人员担任。

在工程网络计划中，某项工作的最早完成时间与其紧后工作的最早开始时间之间的差值称为这两项工作之间的()。

A.时间间隔
B.间隔时间
C.时差
D.时距

答案：A

解析：

时间间隔指本工作的最早完成时间与其紧后工作最早开始时间之间可能存在的差值

甲委托乙前往丙厂采购男装，乙觉得丙生产的女装市场看好，便自作主张以甲的名义向丙订购。丙未问乙的代理权限，便与之订立了买卖合同。对此，下列说法正确的是（）。

A.甲有追认权
B.丙有催告权
C.丙有撤销权
D.构成无权代理

答案：A,B,C,D

解析：

无权代理的法律后果
①“被代理人”可以行使“追认权”，也可以行使“拒绝权”。
②第三人事后知道对方为无权代理的，可以向“被代理人”行使“催告权”，也可以在被代理人追认前行使“撤销权”。
③未经追认的无权代理行为，由行为人承担民事责任。“被代理人”只有在追认无权代理行为后，才承担民事责任，但“本人知道他人以自己的名义实施民事行为而不作否认表示的，视为同意”。

某工程，拟完工程计划投资和已完工程计划投资的比较如下图所示。图中△表示t时刻的()

A、投资节约额
B、投资超支额
C、进度滞后量
D、进度超前量

答案：C

解析：

为了与投资偏差联系起来，进度偏差可表示为：进度偏差=拟完工程计划投资-已完工程计划投资。其结果为正值，表示工期拖延；结果为负值，表示工期提前。

根据《注册监理工程师管理规定》，注册监理工程师享有的权利之一是()。

A.在本人执业活动中形成的工程监理文件上签字、加盖执业印章
B.接受继续教育，努力提高职业水准
C.在规定的执业范围和聘用单位业务范围内从事执业活动
D.依据本人能力从事相应的执业活动

答案：D

解析：

考点:注册监理工程师执业和继续教育。监理工程师享有以下权利：使用注册监理工程师称谓；在规定范围内从事执业活动；依据本人能力从事相应的执业活动；保管和使用本人的注册证书和执业印章；对本人执业活动进行解释和辩护；接受继续教育；获得相应的劳动报酬；对侵犯本人权利的行为进行申诉。其他几个选项为注册监理工程师应当履行的义务。

工程设计质量是工程质量的关键环节之一，设计质量首先应满足( )。
A. 业主所需的功能和使用价值 B. 工程质量监督机构的要求
C. 承包单位施工组织的要求 D. 监理单位监理规划的要求

答案：A

解析：

设计的质量包括两层意思：①设计应满足业主所需的功能和使用价值，符合业主投资的意图，而业主所需的功能和使用价值，又必然要受到经济、资源、技术、环境等因素的制约，从而使项目的质量目标与水平受到限制；②设计都必须遵守有关城市规划、环保、防灾、安全等一系列的技术标准、规范、规程，这是保证设计质量的基础。

某工程双代号网络计划如下图所示，图中已标出每个节点的最早时间和最迟时间，该计划表明（　　）。