2021监理工程师历年真题和解答6卷
发布时间：2021-07-21
2021监理工程师历年真题和解答6卷 第1卷
桥梁接缝和伸缩装置施工质量要求（ ）。
A.严格按照生产厂家推荐的方法装卸、放置、装配和安装
B.当气温和相邻接缝的温度低于10℃时，不应浇筑热浇封缝料
C.当进行混凝土桥面铺装时，应按图纸所示预留好伸缩缝工作槽
D.当进行沥青混凝土铺装时，不必为伸缩缝预留工作槽
E.伸缩缝的安装一般总包施工单位完成
B.当气温和相邻接缝的温度低于10℃时，不应浇筑热浇封缝料
C.当进行混凝土桥面铺装时，应按图纸所示预留好伸缩缝工作槽
D.当进行沥青混凝土铺装时，不必为伸缩缝预留工作槽
E.伸缩缝的安装一般总包施工单位完成
答案：A,B,C,D
解析：
本题考查的是桥面系施工质量监理。桥梁接缝和伸缩装置施工质量要求：（1）所有产品在任何时候都应严格按照生产厂家推荐的方法装卸、放置、装配和安装。（2）当气温和相邻接缝的温度低于10℃时，不应浇筑热浇封缝料。（3）沥青混凝土铺装,应在伸缩缝安装前完成，且不为伸缩缝预留位置，而在安装伸缩缝前，切割先前铺设的沥青混凝土铺装所占的伸缩缝的位置。（4）伸缩缝的牌号、型号应符合图纸规定。（5）伸缩缝的安装须由专业施工单位施工，并须满足制造商的有关要求
对于进口材料、构配件和设备，联合检查由施工单位提出申请，（ ）组织，（ ）主持。
A、监理机构，建设单位
B、施工单位，总监理工程师
C、施工单位，建设单位
D、监理机构，施工单位
B、施工单位，总监理工程师
C、施工单位，建设单位
D、监理机构，施工单位
答案：A
解析：
考点:现场施工准备质量控制。联合检查由施工单位提出申请，项目监理机构组织，建设单位主持。参见教材 P115。
因违法违规行为导致工程建设项目发生一般及以上等级的生产安全责任事故并承担主要责任的，交通运输主管部门对从业单位及其直接负责的主管和其他直接责任人员给予违法违规行为失信记录并对外公开，公开期限一般自公布之日起（ ）
A.10个月
B.3个月
C.6个月
D.12个月
B.3个月
C.6个月
D.12个月
答案：D
解析：
因违法违规行为导致工程建设项目发生一般及以上等级的生产安全责任事故并承担主要责任的，交通运输主管部门对从业单位及其直接负责的主管和其他直接责任人员给予违法违规行为失信记录并对外公开，公开期限一般自公布之日起12个月
在维护建设单位的合法权益的同时，不损害施工单位的合法权益体现了监理的（ ）。
A.服务性
B.科学性
C.独立性
D.公平性
B.科学性
C.独立性
D.公平性
答案：D
解析：
考点:“建设工程监理性质”。与FIDIC《土木工程施工合同条件》中的(咨询)工程师类似，我国工程监理单位受建设单位委托实施建设工程监理，也无法成为公正或不偏不倚的第三方，但需要公平地对待建设单位和施工单位。公平性是建设工程监理行业能够长期生存和发展的基本职业道德准则。特别是当建设单位与施工单位发生利益冲突或者矛盾时，工程监理单位应以事实为依据，以法律法规和有关合同为准绳，在维护建设单位合法权益的同时，不能损害施工单位的合法权益。例如，在调解建设单位与施工单位之间争议，处理费用索赔和工程延期、进行工程款支付控制及结算时，应尽量客观、公平地对待建设单位和施工单位。因此，本题的正确答案为D。
根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，设计人配合施工的义务有 ( )
A.向发包人和施工承包人进行设计交底
B.解决施工出现的设计问题
C.解决施工人员分配问题
D.参加重要部位的隐蔽工程验收
E.对外商的设计资料的审查
B.解决施工出现的设计问题
C.解决施工人员分配问题
D.参加重要部位的隐蔽工程验收
E.对外商的设计资料的审查
答案：A,B,D
解析：
设计人配合施工的义务有：①设计交底；②解决施工中出现的设计问题；③工程验收。
根据《合同法》，关于要约与承诺的说法中，正确的是（ ）。
A.要约到达受要约人时生效
B.承诺必须以通知的方式作出
C.以对方方式作出的要约，应当即时作出承诺
D.要约以传真方式作出的，承诺期限自要约发出时开始计算
B.承诺必须以通知的方式作出
C.以对方方式作出的要约，应当即时作出承诺
D.要约以传真方式作出的，承诺期限自要约发出时开始计算
答案：A
解析：
考点:法律。选项B错误，除根据交易习惯或者要约表明可以通过行为作出承诺的以外，承诺应当以通知的方式作出；选项C错误，除非当事人另有约定，以对话方式作出的要约，应当即时作出承诺；选项D错误，要约以电话、传真等快速通讯方式作出的，承诺期限自要约到达受要约人时开始计算。
某实施监理的工程，建设单位与甲施工单位签订施工合同，约定的承包范围包括A、B、C、D、E五个子项目，其中，子项目A包括拆除废弃建筑物和新建工程两部分，拆除废弃建筑物分包给具有相应资质的乙施工单位。
工程实施过程中发生了下列事件。
事件1：由于拆除废弃建筑物的危险性较大，乙施工单位编制了专项施工方案，并组织召开了有甲施工单位与项目监理机构相关人员参加的专家论证会。会后，乙施工单位将该施工方案送交项目监理机构，要求总监理工程师审批。总监理工程师认为该方案已通过专家论证，便签字同意实施。
事件2：建设单位要求乙施工单位在废弃建筑物拆除前7日内，将资质等级证明与专项施工方案报送工程所在地建设行政主管部门。
事件3：受金融危机影响，建设单位于2010年1月20日正式通知甲施工单位与监理单位，缓建尚未施工的子项目D、E。而此前，甲施工单位已按照批准的计划订购了用于子项目D、E的设备，并支付定金300万元。鉴于无法确定复工时间，建设单位于2010年2月10日书面通知甲施工单位解除施工合同。
【问题】
1．指出事件1中的不妥之处，写出正确做法。
2．指出事件2中建设单位的不妥之处，写出正确做法。
3．事件3中，建设单位是否可以解除施工合同说明理由。如果甲施工单位不同意解除合同而继续子项目D、E的施工，项目监理机构应做哪些工作
4．事件3中，若解除施工合同，根据《建设工程监理规范》(GB 50319--2000)，甲施工单位应得到哪些费用补偿
工程实施过程中发生了下列事件。
事件1：由于拆除废弃建筑物的危险性较大，乙施工单位编制了专项施工方案，并组织召开了有甲施工单位与项目监理机构相关人员参加的专家论证会。会后，乙施工单位将该施工方案送交项目监理机构，要求总监理工程师审批。总监理工程师认为该方案已通过专家论证，便签字同意实施。
事件2：建设单位要求乙施工单位在废弃建筑物拆除前7日内，将资质等级证明与专项施工方案报送工程所在地建设行政主管部门。
事件3：受金融危机影响，建设单位于2010年1月20日正式通知甲施工单位与监理单位，缓建尚未施工的子项目D、E。而此前，甲施工单位已按照批准的计划订购了用于子项目D、E的设备，并支付定金300万元。鉴于无法确定复工时间，建设单位于2010年2月10日书面通知甲施工单位解除施工合同。
【问题】
1．指出事件1中的不妥之处，写出正确做法。
2．指出事件2中建设单位的不妥之处，写出正确做法。
3．事件3中，建设单位是否可以解除施工合同说明理由。如果甲施工单位不同意解除合同而继续子项目D、E的施工，项目监理机构应做哪些工作
4．事件3中，若解除施工合同，根据《建设工程监理规范》(GB 50319--2000)，甲施工单位应得到哪些费用补偿
答案：
解析：
1．事件1的不妥之处及正确做法如下。 (1)不妥之处：乙施工单位将专项施工方案送交项目监理机构。
正确做法：应由甲施工单位将专项施工方案送交项目监理机构。
(2)不妥之处：总监理工程师认为专项施工方案已通过专家论证，便签字同意实施。
正确做法：专项施工方案应经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施。
2．事件2的不妥之处及正确做法如下。
(1)不妥之处：建设单位要求乙施工单位报送。
正确做法：应该由建设单位报送。
(2)不妥之处：在废弃建筑物拆除前7日内报送。
正确做法：应该在拆除工程施工15日前报送。
(3)不妥之处：报送工程所在地建设行政主管部门。
正确做法：应当报送工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门。
3．建设单位可以解除施工合同。
理由：由于主观和客观情况的变化，有时会发生原合同的全部履行或部分履行成为不必要或不可能的情况，可以解除合同。但是建设单位不能单方面解除，应与施工单位共同协商解除。
如果甲施工单位不同意解除合同而继续子项目D、E的施工，项目监理机构应就甲施工单位按施工合同规定应得到的款项与建设单位、甲施工单位进行协商，并按合同规定确定甲施工单位应得到的全部款项，并书面通知建设单位和甲施工单位。
4．事件3中，若解除施工合同，根据《建设工程监理规范》(GB 50319--2000)，甲施工单位应得到的费用补偿包括：
(1)承包单位已完成的工程量表中所列的各项工作所应得的款项；
(2)按批准的采购计划订购工程材料、设备、构配件的款项；
(3)承包单位撤离施工设备至原基地或其他目的地的合理费用；
(4)承包单位所有人员的合理遣返费用；
(5)合理的利润补偿；
(6)施工合同规定的建设单位应支付的违约金。
正确做法：应由甲施工单位将专项施工方案送交项目监理机构。
(2)不妥之处：总监理工程师认为专项施工方案已通过专家论证，便签字同意实施。
正确做法：专项施工方案应经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施。
2．事件2的不妥之处及正确做法如下。
(1)不妥之处：建设单位要求乙施工单位报送。
正确做法：应该由建设单位报送。
(2)不妥之处：在废弃建筑物拆除前7日内报送。
正确做法：应该在拆除工程施工15日前报送。
(3)不妥之处：报送工程所在地建设行政主管部门。
正确做法：应当报送工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门。
3．建设单位可以解除施工合同。
理由：由于主观和客观情况的变化，有时会发生原合同的全部履行或部分履行成为不必要或不可能的情况，可以解除合同。但是建设单位不能单方面解除，应与施工单位共同协商解除。
如果甲施工单位不同意解除合同而继续子项目D、E的施工，项目监理机构应就甲施工单位按施工合同规定应得到的款项与建设单位、甲施工单位进行协商，并按合同规定确定甲施工单位应得到的全部款项，并书面通知建设单位和甲施工单位。
4．事件3中，若解除施工合同，根据《建设工程监理规范》(GB 50319--2000)，甲施工单位应得到的费用补偿包括：
(1)承包单位已完成的工程量表中所列的各项工作所应得的款项；
(2)按批准的采购计划订购工程材料、设备、构配件的款项；
(3)承包单位撤离施工设备至原基地或其他目的地的合理费用；
(4)承包单位所有人员的合理遣返费用；
(5)合理的利润补偿；
(6)施工合同规定的建设单位应支付的违约金。
按照“建筑工程一切险”保险合同的规定，保险公司对被保险人的损失不承担赔偿责任的情况包括（ ）。
A.领有公共运输执照施工车辆的损失
B.不可预料事件造成施工人员的人身伤亡
C.地震造成施工建筑物的损害
D.业主在工地的原有建筑物受到的损害
E.临时工程受到的损害
B.不可预料事件造成施工人员的人身伤亡
C.地震造成施工建筑物的损害
D.业主在工地的原有建筑物受到的损害
E.临时工程受到的损害
答案：A,D
解析：
知识点:工程建设涉及的主要险种。保险人对下列原因造成的损失和费用负责赔偿：（1）自然事件，指地震、海啸、雷电、飓风、台风、龙卷风、风暴、暴雨、洪水、水灾、冻灾、冰雹、地崩、山崩、雪崩、火山爆发、地面下陷下沉及其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象；（2）意外事故，指不可预料的以及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件，包括火灾和爆炸。选项A，受到其他保险保障；选项D，保险范围外。2020版教材P20。
2021监理工程师历年真题和解答6卷 第2卷
建设工程设计阶段进度控制的主要任务是（ ）。
A.设计目标的分解
B.设计目标的确定
C.出图控制
D.设计偏差的纠正
B.设计目标的确定
C.出图控制
D.设计偏差的纠正
答案：C
解析：
本题考查的是设计阶段进度控制工作程序。建设工程设计阶段进度控制的主要任务是出图控制，也就是通过采取有效措施使工程设计者如期完成初步设计、技术设计、施工图设计等各阶段的设计工作，并提交相应的设计图纸及说明。
某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以()为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。
A.监理单位
B.分公司
C.建设单位
D.施工企业
B.分公司
C.建设单位
D.施工企业
答案：D
解析：
本题考查的是合同法律关系。法人的分支机构虽然可以作为合同的主体，但不具备法人资格，不能独立的承担义务，法律上的权利义务必须由其母公司承担。
某工程随工合同约定根据价格调整公式调整合同价，已知不调值部分占合同价的比例为15%，可参与调值部分的费用类型、占合同总价的比例和相关价格指数见下表，若结算当月完成的合同额为1000万元，则调整后的合同金额为（ ）。
A.1050
B.1034
C.1017
D.1000
B.1034
C.1017
D.1000
答案：A
解析：
1000×（0.15＋0.3×106/101＋0.2×105/101＋0.25×115/105＋0.1×105/102）=1049.52
承包人A中标承建某水利工程施工任务，承发包双方按照《水利水电工程标准施工招标文件（2009年版）》签署合同。
【事件】
合同履行期间，发生以下事件：
事件1：根据施工蓝图及设计变更（补充）通知单设计要求，地下泵站厂房边墙、顶拱部位设置φ50软式透水管。按照施工进度计划，施工承包人于2019年3月18日采购了一批φ50软式透水管及φ50三通（配件），准备安装。2019年3月28日施工方收到监理人发放的设计变更（补充）通知单。按此文件设计要求，厂房顶拱和侧墙排水管材质由φ50软式透水管变更为DN50PE管、排水孔钻孔直径改为60mm，因此已采购的φ50软式透水管及φ50三通（配件）无法使用。根据施工合同的约定，施工承包人拟提出对无法使用的φ50软式透水管及φ50三通（配件）材料费用索赔申请。
事件2：在施工期2019年7月5日23时至2019年7月6日1时，C1号支洞山顶瓦斯抽排泵站和C1-1号支洞遭遇暴雨大风侵袭，且伴有强对流，导致C1号支洞山顶瓦斯抽排泵房和C1-1号支洞钢筋加工棚、料仓保温棚、混凝土出料口保温棚及洞口显示屏等损坏。当地气象观测站观测数据显示，2019年7月5日23时至2019年7月6日1时的时段内，瞬时极大风速为20.9m/s，风力等级为9级。合同工程界定的异常恶劣气候条件的范围（风速大于20.8m/s的9级以上台风灾害）。对此施工承包人于2019年7月10日提交索赔意向通知书至监理人签收，正式提出索赔。
【问题】
1.针对事件1，监理人是否应同意承包人的索赔？请陈述理由。
2.针对事件2：
（1）承包人提出索赔的合同依据应有哪些？
（2）承包人提交索赔意向通知书应附哪些证明材料？
（3）监理人是否应同意承包人的索赔？请陈述理由。
【事件】
合同履行期间，发生以下事件：
事件1：根据施工蓝图及设计变更（补充）通知单设计要求，地下泵站厂房边墙、顶拱部位设置φ50软式透水管。按照施工进度计划，施工承包人于2019年3月18日采购了一批φ50软式透水管及φ50三通（配件），准备安装。2019年3月28日施工方收到监理人发放的设计变更（补充）通知单。按此文件设计要求，厂房顶拱和侧墙排水管材质由φ50软式透水管变更为DN50PE管、排水孔钻孔直径改为60mm，因此已采购的φ50软式透水管及φ50三通（配件）无法使用。根据施工合同的约定，施工承包人拟提出对无法使用的φ50软式透水管及φ50三通（配件）材料费用索赔申请。
事件2：在施工期2019年7月5日23时至2019年7月6日1时，C1号支洞山顶瓦斯抽排泵站和C1-1号支洞遭遇暴雨大风侵袭，且伴有强对流，导致C1号支洞山顶瓦斯抽排泵房和C1-1号支洞钢筋加工棚、料仓保温棚、混凝土出料口保温棚及洞口显示屏等损坏。当地气象观测站观测数据显示，2019年7月5日23时至2019年7月6日1时的时段内，瞬时极大风速为20.9m/s，风力等级为9级。合同工程界定的异常恶劣气候条件的范围（风速大于20.8m/s的9级以上台风灾害）。对此施工承包人于2019年7月10日提交索赔意向通知书至监理人签收，正式提出索赔。
【问题】
1.针对事件1，监理人是否应同意承包人的索赔？请陈述理由。
2.针对事件2：
（1）承包人提出索赔的合同依据应有哪些？
（2）承包人提交索赔意向通知书应附哪些证明材料？
（3）监理人是否应同意承包人的索赔？请陈述理由。
答案：
解析：
问题1：
针对事件1，应同意承包人的索赔。理由：此事非施工方原因造成的。在履行合同过程中，由于发包人改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性的原因，造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
问题2：
针对事件2：
（1）索赔依据主要有：①依据专用合同条款，该合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：风速大于20.8m/s的9级以上台风灾害；②有关工期延长和费用承担的约定。
（2）索赔意向通知书后应附的证明材料有该地气象台气象灾害证明、现场照片和索赔工程量签证单。
（3）不能同意承包人的索赔。理由：此事件为承包人不可预见的，在工程施工过程中遭遇异常恶劣的气候条件，且达到了该合同工程界定的异常恶劣气候条件的范围，造成C1号支洞和C1-1号支洞的施工设施受损。按照合同约定，异常恶劣气候条件造成的损失参照不可抗力事件处理，因此监理人不能同意承包人就该事件产生的临时设施受损、修复费用等向发包人提出的索赔。
针对事件1，应同意承包人的索赔。理由：此事非施工方原因造成的。在履行合同过程中，由于发包人改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性的原因，造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
问题2：
针对事件2：
（1）索赔依据主要有：①依据专用合同条款，该合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：风速大于20.8m/s的9级以上台风灾害；②有关工期延长和费用承担的约定。
（2）索赔意向通知书后应附的证明材料有该地气象台气象灾害证明、现场照片和索赔工程量签证单。
（3）不能同意承包人的索赔。理由：此事件为承包人不可预见的，在工程施工过程中遭遇异常恶劣的气候条件，且达到了该合同工程界定的异常恶劣气候条件的范围，造成C1号支洞和C1-1号支洞的施工设施受损。按照合同约定，异常恶劣气候条件造成的损失参照不可抗力事件处理，因此监理人不能同意承包人就该事件产生的临时设施受损、修复费用等向发包人提出的索赔。
无权代理是指行为人没有代理权而以他人名义进行的民事、经济活动。无权代理不包括以下（ ）。
A.没有代理权而为的代理行为
B.超越代理权而为的代理行为
C.在代理人授权范围内的代理
D.代理权终止后的代理行为
B.超越代理权而为的代理行为
C.在代理人授权范围内的代理
D.代理权终止后的代理行为
答案：C
解析：
无权代理是指行为人没有代理权而以他人名义进行的民事、经济活动。无权代理包括以下三种情况：①没有代理权而为的代理行为；②超越代理权而为的代理行为；③代理权终止后的代理行为。
施工施工组织设计应审查的基本内容包括（ ）
A.施工总平面布置应科学合理
B.安全技术措施应符合工程建设强制性标准
C.编审应符合建设单位要求
D.施工进度、施工方案及工程质量保证措施应符合施工合同要求
E.资金、劳动力、材料、设备等资源供应计划应满足工程施工需要
B.安全技术措施应符合工程建设强制性标准
C.编审应符合建设单位要求
D.施工进度、施工方案及工程质量保证措施应符合施工合同要求
E.资金、劳动力、材料、设备等资源供应计划应满足工程施工需要
答案：A,B,D,E
解析：
施工组织设计审査应包括下列基本内容：（1）编审程序应符合相关规定；
（2）施工进度、施工方案及工程质量保证措施应符合施工合同要求；
（3）资金、劳动力、材料、设备等资源供应计划应满足工程施工需要；
（4）安全技术措施应符合工程建设强制性标准；
（5）施工总平面布置应科学合理。
（2）施工进度、施工方案及工程质量保证措施应符合施工合同要求；
（3）资金、劳动力、材料、设备等资源供应计划应满足工程施工需要；
（4）安全技术措施应符合工程建设强制性标准；
（5）施工总平面布置应科学合理。
下列方法中可以用于价值工程方案创造的有（）。
A.功能成本法
B.头脑风暴法
C.哥顿法
D.功能指数法
E.专家意见法
B.头脑风暴法
C.哥顿法
D.功能指数法
E.专家意见法
答案：B,C,E
解析：
㈢价值工程新方案创造
为了引导和启发创造性的思考，比较常用的方法有以下几种：
⒈头脑风暴法(BS)
⒉哥顿(Gorden)法
⒊专家意见法，又称德尔菲(Delphi)法。
⒋专家检查法
为了引导和启发创造性的思考，比较常用的方法有以下几种：
⒈头脑风暴法(BS)
⒉哥顿(Gorden)法
⒊专家意见法，又称德尔菲(Delphi)法。
⒋专家检查法
建筑安装工程费中工伤保险费的计算基础是()。
A.定额直接费
B.定额人工费
C.定额人工费和机械费
D.定额人工费和材料费
B.定额人工费
C.定额人工费和机械费
D.定额人工费和材料费
答案：B
解析：
2021监理工程师历年真题和解答6卷 第3卷
必须进行公开招标的设计项目包括（ ）。
A.对于单项合同估算价在50万元人民币以上的设计服务的采购
B.全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的工程建设项目设计服务招标
C.国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目
D.技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制的项目
E.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大的项目
B.全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的工程建设项目设计服务招标
C.国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目
D.技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制的项目
E.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大的项目
答案：A,B,C
解析：
本题考查的是工程设计招标管理。选项DE属于可以邀请招标的设计项目。
进口设备银行财务费的计算公式为：银行财务费= () ×人民币外汇牌价×银行财务费率。
A．离岸价 B．到岸价
C．(离岸价+国外运费) D．(到岸价+外贸手续费)
正确答案：A
某公路项目,业主与某监理单位签订了监理合同,合同签之日期为2006年1月1日,合同内写明的完成日期为2006年12月30日,由于征地拆迁工作的影响,至2006年12月30日工程仅完成80％。
【问题】3）监理服务费是否应维持不变?说明理由。
【问题】3）监理服务费是否应维持不变?说明理由。
答案：
解析：
3）监理合同中有明确规定的,按监理合同中有关条款执行,如无明确规定,监理单位有权获得在相应延长时间内执行监理业务的附加报酬。
工程设备验收前，设备安装单位应提交设备验收方案，包括（），经专业监理工程师审查同意后实施。
A.验收方法
B.机械的使用、保养记录
C.质量标准
D.验收的依据
E.劳动安全部门鉴定
B.机械的使用、保养记录
C.质量标准
D.验收的依据
E.劳动安全部门鉴定
答案：A,C,D
解析：
2020版教材P112-119
工程设备验收前，设备安装单位应提交设备验收方案，包括验收方法、质量标准、验收的依据，经专业监理工程师审查同意后实施。
工程设备验收前，设备安装单位应提交设备验收方案，包括验收方法、质量标准、验收的依据，经专业监理工程师审查同意后实施。
(2017年真题)根据《建设工程质量管理条例》，建设工程发生质量事故，有关单位应在（ ）小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。
A.4
B.8
C.12
D.24
B.8
C.12
D.24
答案：D
解析：
建设工程发生质量事故，有关单位应当在24小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。
建设程序是工程项目建设过程及客观规律的反映，不按建设程序办事是导致工程质量问题的重要原因，常见的违反法律法规的事件包括（ ）。
A.边设计边施工
B.无图施工
C.无证施工
D.越级施工
E.技术交底不清
B.无图施工
C.无证施工
D.越级施工
E.技术交底不清
答案：C,D
解析：
本题考查的是工程质量缺陷的成因。违反法律法规的行为：无证设计；无证施工；越级设计；越级施工；转包、挂靠；工程招投标中的不公平竞争；超常的低价中标；非法分包；擅自修改设计等。
流水施工方式具有的特点（）。
A.提高劳动生产率
B.提高技术水平
C.有利于资源供应的组织
D.不利于施工现场的文明施工
E.工期较长
B.提高技术水平
C.有利于资源供应的组织
D.不利于施工现场的文明施工
E.工期较长
答案：A,B,C
解析：
2020版教材P21
流水施工方式具有以下特点：
（1）尽可能地利用工作面进行施工，工期比较短；
（2）各工作队实现了专业化施工，有利于提高技术水平和劳动生产率；
（3）专业工作队能够连续施工，同时能使相邻专业队的开工时间最大限度地搭接；
（4）单位时间内投入的劳动力、施工机具、材料等资源量较为均衡，有利于资源供应的组织
（5）为施工现场的文明施工和科学管理创造了有利条件。
流水施工方式具有以下特点：
（1）尽可能地利用工作面进行施工，工期比较短；
（2）各工作队实现了专业化施工，有利于提高技术水平和劳动生产率；
（3）专业工作队能够连续施工，同时能使相邻专业队的开工时间最大限度地搭接；
（4）单位时间内投入的劳动力、施工机具、材料等资源量较为均衡，有利于资源供应的组织
（5）为施工现场的文明施工和科学管理创造了有利条件。
在工程网络计划中，H工作的最早开始时间为第15天，其持续时间为4天，该工作有3项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第20天、第22天，第24天，则H工作的自由时差为（ ）天。
A.1
B.2
C.3
D.4
B.2
C.3
D.4
答案：A
解析：
本题考查的是关键路线法（CPM）。根据公式FFi－j＝min{ESj－k－EFi－j}＝min{ESj－k－ESi－j－Di－j}＝min{20－（15＋4），22－（15＋4），24－（15＋4）}＝min{1，3，5}＝1（天）。
2021监理工程师历年真题和解答6卷 第4卷
下列关于建设工程合同管理基本方法的说法中，正确的有()。
A.市场经济条件下，要求我们在建设工程合同管理时要严格依法进行
B.建设工程合同管理工作，应当作为建设行政管理部门的管理内容之一
C.建设工程合同当事人内部不需要建立合同管理机构
D.合同管理目标，是指合同管理活动应当达到的预期结果和最终目的
E.设立合同管理机构，配备合同管理人员
B.建设工程合同管理工作，应当作为建设行政管理部门的管理内容之一
C.建设工程合同当事人内部不需要建立合同管理机构
D.合同管理目标，是指合同管理活动应当达到的预期结果和最终目的
E.设立合同管理机构，配备合同管理人员
答案：A,B,D,E
解析：
考点:设立合同管理机构，配备合同管理人员。选项C，建设工程合同当事人内部，不但应当建立合同管理机构，还应当配备合同管理人员，建立合同台账、统计、检查和报告制度，提高建设工程合同管理的水平。
根据建设工程勘察合同示范文本的规定，发包人配合勘察人开展勘察工作的义务包括()。
A.办理施工许可证
B.拆除地下障碍物
C.平整施工现场
D.挖好排水沟渠
E.接通水源电源
B.拆除地下障碍物
C.平整施工现场
D.挖好排水沟渠
E.接通水源电源
答案：B,C,D,E
解析：
考点:建设工程勘察的内容和合同当事人。选项A是发包人应该做的，但不是配合勘察人的工作。
(2017年真题)常规投资方案，当贷款利率为12%时，净现值为150万元；当贷款利率为14%时，净现值为－100万元，则该方案财务内部收益率的取值范围为( ）。
A.＜12%
B.12%～13%
C.13%～14%
D.＞14%
B.12%～13%
C.13%～14%
D.＞14%
答案：C
解析：
本题考查的是财务分析主要指标的计算。
下列关于竣工结算的说法中，错误的是（ ）。
A.发包人应在收到承包人提交的结算文件后的28天内核对
B.发包人委托工程咨询人核对竣工结算的，工程造价咨询人应在14天内核对完毕
C.竣工结算审查的时候，所有隐蔽工程均需进行验收，2人以上签证
D.结算单价应按合同约定或招标规定的计价定额与计价原则执行
B.发包人委托工程咨询人核对竣工结算的，工程造价咨询人应在14天内核对完毕
C.竣工结算审查的时候，所有隐蔽工程均需进行验收，2人以上签证
D.结算单价应按合同约定或招标规定的计价定额与计价原则执行
答案：B
解析：
考点:竣工结算的程序。发包人委托工程咨询人核对竣工结算的，工程造价咨询人应在28天内核对完毕。
专业监理工程师在监理工作中承担的职责有()
A、审查分包单位资质，并提出审查意见
B、参与工程质量事故调查
C、审核工程计量的数据和原始凭证
D、分项工程及隐蔽工程验收
E、参与工程项目的竣工预验收
B、参与工程质量事故调查
C、审核工程计量的数据和原始凭证
D、分项工程及隐蔽工程验收
E、参与工程项目的竣工预验收
答案：C,D,E
解析：
《建设工程监理规范》第3.2.5条规定，专业监理工程师应履行以下职责：①负责编制本专业的监理实施细则；②负责本专业监理工作的具体实施；③组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作，当人员需要调整时，向总监理工程师提出建议；④审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并向总监理工程师提出报告；⑤负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收；⑥定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告，对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示；⑦根据本专业监理工作实施情况做好监理日记；⑧负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理月报；⑨核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验，合格时予以签认；⑩负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证。
资质有效期届满，工程监理企业需要继续从事工程监理活动的，应当在资质证书有效期届满（ ）日前，向原资质许可机关申请办理延续手续。
A.15
B.20
C.30
D.60
B.20
C.30
D.60
答案：D
解析：
资质有效期届满，工程监理企业需要继续从事工程监理活动的，应当在资质证书有效期届满60日前，向原资质许可机关申请办理延续手续。
施工合同履行过程中，若合同文件约定不一致时，正确的解释顺序应为（）。
A.中标通知书、工程量清单、标准
B.合同通用条款、合同专用条款、图纸
C.投标函、合同通用条款、已标价的工程量清单
D.中标通知书、工程报价单、投标书
B.合同通用条款、合同专用条款、图纸
C.投标函、合同通用条款、已标价的工程量清单
D.中标通知书、工程报价单、投标书
答案：C
解析：
2020版教材P92
本题考查的是对双方有约束力的合同条件。当合同文件中出现含糊不清或不一致时，解释顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）合同专用条款；
（5）合同通用条款；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）已标价的工程量清单；
（9）其他合同文件——经合同当事人双方确认构成合同的其他文件。
本题考查的是对双方有约束力的合同条件。当合同文件中出现含糊不清或不一致时，解释顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）合同专用条款；
（5）合同通用条款；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）已标价的工程量清单；
（9）其他合同文件——经合同当事人双方确认构成合同的其他文件。
为减少或避免出现工程延期，项目监理机构应做好的工作之一是()。
A.定期组织召开施工技术专题会议
B.提醒业主履行施工承包合同中所规定的职责
C.定期核查施工单位材料进场情况
D.针对施工质量安全隐患及时发出监理通知单
B.提醒业主履行施工承包合同中所规定的职责
C.定期核查施工单位材料进场情况
D.针对施工质量安全隐患及时发出监理通知单
答案：B
解析：
工程延期的控制
发生工程延期事件，不仅影响工程的进展，而且会给业主带来损失。因此，监理工程师应做好以下工作，以减少或避免工程延期事件的发生。
⒈选择合适的时机下达工程开工令
⒉提醒业主履行施工承包合同中所规定的职责
⒊妥善处理工程延期事件
发生工程延期事件，不仅影响工程的进展，而且会给业主带来损失。因此，监理工程师应做好以下工作，以减少或避免工程延期事件的发生。
⒈选择合适的时机下达工程开工令
⒉提醒业主履行施工承包合同中所规定的职责
⒊妥善处理工程延期事件
2021监理工程师历年真题和解答6卷 第5卷
根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，施工单位发生生产安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向（ ）或者其他有关部门报告。
A.建设监督管理部门
B.建设行政主管部门
C.工商行政管理部门
D.负责安全生产监督管理的部门
E.建设安全主管部门
B.建设行政主管部门
C.工商行政管理部门
D.负责安全生产监督管理的部门
E.建设安全主管部门
答案：B,D
解析：
本题考查的是《建设工程安全生产管理条例》相关内容。施工单位发生生产安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门或者其他有关部门报告
某工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作B的总时差为（ ）周。
A.0
B.1
C.2
D.4
B.1
C.2
D.4
答案：B
解析：
工作的总时差计算时：①以终点节点为完成节点的工作，其总时差应等于计划工期与本工作最早完成时间之差；②其他工作的总时差等于其紧后工作的总时差加本工作与该紧后工作之间的时间间隔所得之和的最小值。据此计算，工作D的总时差为0，工作E的总时差为2+1=3(周)，则工作B的总时差为min(1+0，O+3)=1(周)。
分析论证建设工程总目标，应遵循下列（ ）基本原则。
A.确保建设工程质量目标符合工程建设强制性标准
B.定性分析与定量分析相互独立
C.定性分析与定量分析相结合
D.不同建设工程三大目标具有相同的优先等级
E.不同建设工程三大目标可具有不同的优先等级
B.定性分析与定量分析相互独立
C.定性分析与定量分析相结合
D.不同建设工程三大目标具有相同的优先等级
E.不同建设工程三大目标可具有不同的优先等级
答案：A,C,E
解析：
考点:“建设工程三大目标的确定与分解”。建设工程总目标是建设工程目标控制的基本前提，也是建设工程监理成功与否的重要判据。确定建设工程总目标，需要根据建设工程投资方及利益相关者需求，并结合建设工程本身及所处环境特点进行综合论证。分析论证建设工程总目标，应遵循下列基本原则：①确保建设工程质量目标符合工程建设强制性标准；②定性分析与定量分析相结合；③不同建设工程三大目标可具有不同的优先等级。总之，建设工程三大目标之间密切联系、相互制约，需要应用多目标决策、多级梯阶、动态规划等理论统筹考虑、分析论证，努力在“质量优、投资省、工期短”之间寻求最佳匹配。因此，本题的正确答案为ACE。
下列质量数据特征值中，用来描述数据离散趋势的是()。
A.极差
B.中位数
C.算术平均数
D.极值
B.中位数
C.算术平均数
D.极值
答案：A
解析：
《建设工程监理规范》规定，专业监理工程师的职责不包括（ ）
A.验收检验批.隐蔽工程.分项工程，参与验收分部工程
B.审核分部工程的质量检验评定资料
C.参与编制监理规划，负责编制监理实施细则
D.对重大问题及时向承包单位做出指示
E.参与工程竣工预验收和竣工验收
B.审核分部工程的质量检验评定资料
C.参与编制监理规划，负责编制监理实施细则
D.对重大问题及时向承包单位做出指示
E.参与工程竣工预验收和竣工验收
答案：B,D
解析：
专业监理工程师职责： ①参与编制监理规划．负责编制监理实施细则；
②审查施工单位提交的涉及本专业的报审文件，并向总监理工程师报告；
③参与审核分包单位资格；
④指导、检查监理员工作，定期向总监理工程师报告本专业监理工作实施情况；
⑤检查进场的工程材料、构配件、设备的质量；
⑥验收检验批、隐蔽工程、分项工程，参与验收分部工程；
⑦处置发现的质量问题和安全事故隐患；
⑧进行工程计量；
⑨参与工程变更的审查和处理；
⑩组织编写监理日志，参与编写监理月报；
收集、汇总、参与整理监理文件资料；
参与工程竣工预验收和竣工验收。
②审查施工单位提交的涉及本专业的报审文件，并向总监理工程师报告；
③参与审核分包单位资格；
④指导、检查监理员工作，定期向总监理工程师报告本专业监理工作实施情况；
⑤检查进场的工程材料、构配件、设备的质量；
⑥验收检验批、隐蔽工程、分项工程，参与验收分部工程；
⑦处置发现的质量问题和安全事故隐患；
⑧进行工程计量；
⑨参与工程变更的审查和处理；
⑩组织编写监理日志，参与编写监理月报；
收集、汇总、参与整理监理文件资料；
参与工程竣工预验收和竣工验收。
下列建设工程风险事件中，不属于技术风险的有（ ）。
A.设计规范应用不当
B.施工方案不合理
C.合同条款有遗漏
D.施工设备供应不足
E.施工安全措施不当
B.施工方案不合理
C.合同条款有遗漏
D.施工设备供应不足
E.施工安全措施不当
答案：C,D
解析：
本题考查的是建设工程风险管理。选项CD属于非技术风险。
某混凝土工程计划累计完成工程量的S曲线和每天实际完成工程量如图所示，则第4天下班时刻该工程累计拖欠的工程量为（ ）m3。
A.20
B.50
C.60
D.150
B.50
C.60
D.150
答案：C
解析：
本题考查的是列表比较法。第4天下班时刻该工程累计拖欠的工程量=350-（90+20+80+100）=60m3。
下列建设工程项目在建筑工程一切险承保范围内的是（）。
A.民用建筑工程项目
B.工业建筑工程项目
C.公用事业建筑工程项目
D.军用建筑工程项目
B.工业建筑工程项目
C.公用事业建筑工程项目
D.军用建筑工程项目
答案：A,B,C
解析：
建筑工程一切险是承保各类民用、工业和公用事业建筑工程项目，包括道路、桥梁、水坝、港口等，在建造过程中（保险期限）因自然灾害或意外事故（责任范围）而引起的一切损失的险种。
2021监理工程师历年真题和解答6卷 第6卷
企业投资建设列入《政府核准的投资项目目录》中的项目时，政府要核准的内容包括（ ）。
A．合理开发利用资源
B．优化重大布局
C．项目建议书
D．设计概算
E．保障公共利益
正确答案：ABE
(2016年真题)验收建筑工程地基与基础分部工程质量时，应由( ）参加。
A.施工单位项目负责人
B.设计单位项目负责人
C.总监理工程师
D.勘察单位项目负责人
E.建设单位项目负责人
B.设计单位项目负责人
C.总监理工程师
D.勘察单位项目负责人
E.建设单位项目负责人
答案：A,B,C,D
解析：
勘察、设计单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人应参加地基与基础分部工程的验收。由于地基与基础分部工程情况复杂，专业性强，且关系到整个工程的安全，为保证质量，严格把关，规定勘察、设计单位项目负责人 应参加验收，并要求施工单位技术、质量部门负责人也应参加验收。
工程设计合同签订后，设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动，应遵循的原则包括（ ）。
A.在原定设计范围内的内容，经发包人同意，设计人可以进行必要的修改和调整补充
B.设计人进行设计交底时，监理人提出的设计变更要求，经过设计人进行修改后即可交付施工
C.经过批准的设计文件需要修改，发包人先报经原审批机关批准，再委托原设计人修改
D.经过修改的设计文件，发包人应重新向设计管理部门报批
E.施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计
B.设计人进行设计交底时，监理人提出的设计变更要求，经过设计人进行修改后即可交付施工
C.经过批准的设计文件需要修改，发包人先报经原审批机关批准，再委托原设计人修改
D.经过修改的设计文件，发包人应重新向设计管理部门报批
E.施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计
答案：A,C,D
解析：
本题考查的是设计合同履行管理。选项B，经过修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用；选项E，不可以自行修改，发包人、施工承包人、监理人均不得修改建设工程勘察、设计文件。
影响工程质量的环境因素包括( )。
A.工程技术环境
B.工程劳动环境
C.工程社会环境
D.工程管理环境
E.工程作业环境
B.工程劳动环境
C.工程社会环境
D.工程管理环境
E.工程作业环境
答案：A,D,E
解析：
2020版教材P3-4
环境条件是指对工程质量特性起重要作用的环境因素，包括工程的技术环境、作业环境、管理环境和周边环境。
环境条件是指对工程质量特性起重要作用的环境因素，包括工程的技术环境、作业环境、管理环境和周边环境。
在建设工程施工过程中，由于承包商自身的原因造成工期延误时，监理工程师对承包商修改后的进度计划的批准意味着()。
A.同意延长施工合同工期
B.免除承包商的误期损失赔偿
C.确认承包商在合理的状态下施工
D.同意支付承包商赶工的全部额外开支
B.免除承包商的误期损失赔偿
C.确认承包商在合理的状态下施工
D.同意支付承包商赶工的全部额外开支
答案：C
解析：
考点:建设工程施工进度控制工作内容。监理工程师对修改后的施工进度计划的确认，并不是对工程延期的批准，他只是要求承包单位在合理的状态下施工。因此，监理工程师对进度计划的确认，并不能解除承包单位应负的一切责任，承包单位需要承担赶工的全部额外开支和误期损失赔偿。
质量手册是组织质量工作的“基本法”，是最重要的质量法规性文件，它()
A、具有强制性质
B、提供了详细的质量控制细节
C、属于保密文件
D、涉及的内容只针对顾客
B、提供了详细的质量控制细节
C、属于保密文件
D、涉及的内容只针对顾客
答案：A
解析：
质量手册的性质和作用：质量手册是组织质量工作的“基本法”，是组织最重要的质量法规性文件，它具有强制性质。质量手册应阐述组织的质量方针，概述质量管理体系的文件结构并能反映组织质量管理体系的总貌，起到总体规划和加强各职能部门间协调作用。
在建设工程进度计划实施中，进度监测的系统过程包括以下工作内容：①实际进度与计划进度的比较；②收集实际进度数据；③数据整理、统计、分析；④建立进度数据采集系统；⑤进入进度调整系统。其正确的顺序是（ ）。
A.①→③→④→②→⑤
B.④→③→②→①→⑤
C.④→②→③→①→⑤
D.②→④→③→①→⑤
B.④→③→②→①→⑤
C.④→②→③→①→⑤
D.②→④→③→①→⑤
答案：C
解析：
本题考查的是进度监测的系统过程。进度监测系统过程包括：(1)建立进度数据采集系统；(2)收集实际进度数据；(3)数据处理(整理、统计、分析)；(4)实际进度与计划进度的比较；(5)进入进度调整系统。
某工程施工至2017 年12 月底，经统计分析：已完工作预算投资480 万元，已完工作实际投资510 万元，计划工作预算投资450 万元，该工程此时的投资绩效指数为（ ）。
A.0.88
B.0.94
C.1.06
D.1.07
B.0.94
C.1.06
D.1.07
答案：B
解析：
上一篇：21年监理工程师预测试题7辑
下一篇：21年监理工程师每日一练9篇
热门文章
