监理工程师答疑精华9卷

考点:索赔费用的计算。索赔款中的总部管理费主要指的是工程延误期间所增加的管理费。这项索赔款的计算，目前没有统一的方法。在国际工程施工索赔中总部管理费的计算有以下几种：(1)按照投标书中总部管理费的比例(3％～8％)计算；(2)按照公司总部统一规定的管理费比率计算；(3)以工程延期的总天数为基础，计算总部管理费的索赔额。

2020版教材P7-10
根据《建设工程质量管理条例》，建设工程实行质量保修制度。建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。

考点:流水施工方式。平行施工方式施工现场的组织、管理比较复杂，依次施工方式施工现场的组织、管理比较简单。

考点:“投资控制的重点”。投资控制贯穿于项目建设的全过程这一点是毫无疑义的，但是必须重点突出。影响项目投资最大的阶段，是约占工程项目建设周期四分之一的技术设计结束前的工作阶段。在初步设计阶段，影响项目投资的可能性为75%-95%;在技术设计阶段，影响项目投资的可能性为35%-75%;在施工图设计阶段，影响项目投资的可能性则为5%-35%。很显然，项目投资控制的重点在于施工以前的投资决策和设计阶段，而在项目做出投资决策后，控制项目投资的关键就在于设计。据西方一些国家分析，设计费一般只相等于建设工程全寿命费用的1%以下，但正是过少于1%的费用却基本决定了几乎全部随后的费用。由此可见，设计对整个建设工程的效益是何等重要。这里所说的建设工程全寿命费用包括建设投资和工程交付使用后的经常性开支费用（含经营费用、日常维护修理费用、使用期内大修理和局部更新费用）以及该项目使用期满后的报废拆除费用等。因此，本题的正确答案为A。

3.可索赔的费用（包括成本损失费和利润）：10天×（1.5+0.2）万元/天=17万元。

2020版教材P37-40
投资项目在可行性研究报告中要就资本金筹措情况作出详细说明，包括出资方、出资方式、资本金来源及数额、资本金认缴进度等有关内容。

2020版教材P89-90
本题考核的是专用条款。通用条款的内容涵盖各类工程项目施工共性的合同责任和履行管理程序，故选项A错误。通用条款中适用于招标项目的条或款不必在专用条款内重复，需要补充细化的内容应与通用条款的条或款的序号一致，使得通用条款与专用条款中相同序号的条款内容共同构成对履行合同某一方面的完备约定，故选项BD错误。

评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：1）投标人或者投标人主要负责人的近亲属；2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

本题考查的是双重预防机制建设。双重预防机制是指以风险分级管控和隐患排查治理两种手段相结合的生产安全事故预防机制。

水准点复测与加密应符合下列规定：

①水准点精度应符合要求。

②同一建设项目应采用同一高程系统，并应与相邻项目高程系统相有接。

③沿线每500m宜有一个水准点。高速公路、一级公路宜加密，每200m—个水准点。在结构物附近、高填深挖路段、工程量集中及地形复杂路段，宜增设水准点。临时水准点应符合相应等级的精度要求，并与相邻水准点闭合。

④对可能受施工影响的水准点，要求施工前应加固或改移，并应保持其精度。

⑤水准点应进行不定期检查和定期复测，复测周期应不超过6个月，监理工程师应做好抽检。

设计施工总承包中，为项目前期准备提供设计或咨询服务单位属于除外情形。

本题考查的是建设项目进度控制概述。选项A错误，合同工期指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的时间，包括按照合同约定给予的工期变更；选项C错误，监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知。监理人在发出开工通知前应获得发包人的同意

本题考查的是工程设计质量管理。评估报告应包括下列主要内容：（1）设计工作概况；（2）设计深度与设计标准的符合情况；（3）设计任务书的完成情况；（4）有关部门审查意见的落实情况；（5）存在的问题及建议。

根据《建设工程监理范围和规模标准规定》第二条至第七条，下列建设工程必须实行监理：①国家重点建设工程；②大中型公用事业工程，指项目总投资额在3000万元以上的工程项目，如科技、教育、文化等项目；③成片开发建设的住宅小区工程，建筑面积在5万平方米以上的住宅建设工程必须实行监理；5万平方米以下的住宅建设工程，可以实行监理；④利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程；⑤国家规定必须实行监理的其它工程。

本题考查的是监理实施细则编写依据和要求。选项B错误，采用新材料、新工艺、新技术、新设备的工程，以及专业性较强、危险性较大的分部分项工程，应编制监理实施细则。

本题考查的是施工图预算的编制内容。建设项目总预算是反映施工图设计阶段建设项目投资总额的造价文件。该建设项目的总预算额=设备及工器具购置费+建筑安装工程费+工程建设其他费+预备费+建设期利息=[（450/15%+450）+7000+1500]×（1+8%）+1200=14106（万元）。

建筑安装工程费用中的措施费包括：安全文明施工费：夜间施工增加费；二次搬运费；大型机械进出场及安拆费；冬雨期施工增加费；脚手架工程费；已完工程及设备保护费；特殊地区施工增加费、工程定位复测费。其中安全文明施工费又包括：环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费。

事件1:
根据本案例所述的情况，施工单位可能会依据不可预见的外界障碍或自然条件向业主提出费用补偿的要求。作为监理工程师,不能同意施工单位的要求。应认为施工单位通过业主所提供的资料及现场考察，已取得可能对投标有影响或起作用的风险、意外等的必要资料,并且在报价中考虑这些因素的影响。同时，案例中所述的情况是一个有经验的承包人能合理预计到的。
施工单位在投标过程中要对业主提供的资料进行研究，认真做好现场考察和调查等环节的工作，充分了解施工中可能出现和存在的风险，并在报价中体现出来,在管理中采取相应措施，从而避免和减少损失。
事件2: 工作程序不妥。理由是:该项目总监理工程师在批准处理方案时，既没有取得业主的同意，也没有取得设计单位的认可。
处理质量问题的工作程序要点是：
①发出质量问题通知单，责令承包人报送质量问题的调查报告、处理方案等。 ②审查质量问题处理方案,并报业主。
③跟踪检査施工单位对已批准的处理方案的实施情况。
④验收处理结果。
⑤向业主提交有关质量问题的处理报告。
⑥将完整的处理记录整理归档。
总监理工程师对施工单位提出的索赔要求应不予受理。理由是：断桩是由于施工单位本身施工不当造成的。至于地质不良和溶洞的原因,地质资料已充分显示，施工单位应充分估计到这一点,在施工中应采取有效措施，保证桩的质量。
事件3: (1)由于该批钢绞线是由施工单位采购的，经监理工程师检查发现该批钢绞线外观不良、无标识，且无产品合格证等资料。故监理工程师应书面通知施工单位不得将该批钢绞线用于本工程项目，并抄送业主备案。
监理工程师应要求施工单位提交该批钢绞线的产品合格证、质量保证书、材质化验单、技术指标报告和生产厂家生产许可证等资料,以备监理工程师对生产厂家和材质保证等进行书面资料的审查。
如果施工单位提交了上述资料，经监理工程师审查符合要求，则施工单位应按技术规范要求对该批产品进行有监理人员签证的取样送检试验。如果经检测后证明材料质量符合技术规范、设计文件的要求，则监理工程师可进行质检签证，同意使用，并书面通知施工单位。 如果施工单位不能提供第(2)条所述的资料，或虽提供了上述资料,但经抽样送检试验后质量不符合技术规范或设计文件的要求，则监理工程师应书面通知施工单位不得将该批钢绞线用于本工程项目，并要求施工单位将该批钢绞线运出施工现场（施工方与供货厂商之间的经济、法律等问题,由他们双方协商解决）。
监理工程师应将处理结果书面通知业主。工程材料的检测费用由施工单位承担。

考点:“《建设工程监理合同(示范文本)》GF—2012—0202的结构”。协议书不仅明确了委托人和监理人，而且明确了双方约定的委托建设工程监理与相关服务的工程概况(工程名称、工程地点、工程规模、工程概算投资额或建筑安装工程费)；总监理工程师(姓名、身份证号、注册号)；签约酬金(监理酬金、相关服务酬金)；服务期限(监理期限、相关服务期限)；双方对履行合同的承诺及合同订立的时间、地点、份数等。协议书还明确了建设工程监理合同的组成文件：①协议书；②中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程)；③投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程)；④专用条件；⑤通用条件；⑥附录，即：附录A：相关服务的范围和内容；附录B：委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。建设工程监理合同签订后，双方依法签订的补充协议也是建设工程监理合同文件的组成部分。协议书是一份标准的格式文件，经当事人双方在空格处填写具体规定的内容并签字盖章后，即发生法律效力。因此，本题的正确答案为A。

本题考核的是项目董事会的职权。建设项目董事会的职权有：负责筹措建设资金；审核、上报项目初步设计和概算文件；审核、上报年度投资计划并落实年度资金；提出项目开工报告；研究解决建设过程中出现的重大问题；负责提出项目竣工验收申请报告；审定偿还债务计划和生产经营方针，并负责按时偿还债务；聘任或解聘项目总经理，并根据总经理的提名，聘任或解聘其他高级管理人员。

考点: “质量管理体系标准的主要术语——质量方针”。根据GB/19000-2008族标准，质量方针连指由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向。它规定的内容要简洁、精确。管理者必须清楚地解释本组织的质量方针、质量目标的内涵。所以，选项C符合题意。选项A中，质量目标是指在质量力面所追求的目的。它通常依据组织的质量方针制定，并通常对组织的相关职能和层次分别规定质量目标。因此，本题的正确答案为C。

加快的成倍节拍流水施工的特点如下：①同一施工过程在其各个施工段上的流水节拍均相等，不同施工过程的流水节拍不等，但其值为倍数关系；②相邻专业工作队的流水步距相等，且等于流水节拍的最大公约数(K)；③专业工作队数大于施工过程数；即有的施工过程只成立一个专业工作对，而对于流水节拍大的施工过程，可按其倍数增加相应专业工作队数目；④各个专业工作队在施工段上能够连续作业，施工段之间没有空闲时间。

2020版教材P9-11
本题考查的是代理关系。以代理权产生的依据不同，可将代理分为委托代理、法定代理。

本题考查的是常用的质量分析方法。按照控制对象，可将双侧控制图分为计量双侧控制图和计数双侧控制图两种。

本题考查的是安全监理的概念、依据和目标。工程监理单位在实施监理过程中,发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工,并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告

本题考查的是初步评审。国际投标时，投标人的报价可以选择任何一种货币，按开标当日中国银行卖出汇率，统一转换成投标须知规定的评标货币。

与其他实施组织模式相比。EPC模式具有以下基本特征：①承包商承担大部分风险；②业主或业主代表管理工程实施；③总价合同，即EPC合同更接近于固定总价合同。

问题1：（1分）
关键工作有A、E、G (0.5分)，H工作的总时差为1天（0.5分）。
评分说明：关键工作A、E、G全部正确列出得0.5分。
问题2：（8.5分）
(1) 由监理工程师提出新的综合单价不妥（0.5分）。
正确做法：应由承包人提出新的综合单价（1分） ，经由监理机构或造价工程师审核（0.5分） ，最终由业主确认（1分） 。
(2) 安全文明施工措施费，根据分部分项工程量的变化幅度按比例调整 。不妥（0.5分） 。
正确做法：措施项目中的安全文明施工费必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算（1.5分） 。
(3) 暂估的材料价在实际购买时价格的变化幅度不超过10%时，价格不予调整不妥（0.5分）。
正确做法：应按发、承包双方最终确认价（0.5分）在综合单价中调整（1分）。
(4) 损失费用均由承包商承担不妥（0.5分）。
正确做法：应由合同双方各自承担自己的损失费用（1分）。
问题3：（3.5分）
(1)可增加的工程价款：
(4800×430-4000×450+2500)×(1+3.3%)×(1+3.4%)=284654.51（元）(1.5分)
(2)不能增加工期（0.5分），因为D工作增加工程量800 m3，使作业时间延长2天(0.5分)，但D工作为非关键工作，总时差为6天，延长时间未超过该工作的总时差（1分）。
问题4：（2 分）
不可以向业主进行工期和费用索赔（1分）。因设备由承包商采购，设备缺少配件不能按计划安装不是业主的责任。（1 分）
问题5：（5分）
(1)可以向业主进行工期和费用索赔（0.5分），因为石材由业主购买，供料不及时而导致承包商的工期和费用损失应由业主承担（1分）。H的总时差为1天（0.5分） ，拖延时间5天，超出总时差4天（1分） 。
(2)可索赔工期：4（天）（0.5分）。
(3)可索赔费用：(8000+3000)×(1+3.3%)×(1+3.4%)=11749.34（元）(2分)

考核建设工程质量特性。建设工程质量的特性主要表现在以下七个方面：（1）适用性；（2）耐久性；（3）安全性；（4）可靠性；（5）经济性；（6）节能性；（7）与环境的协调性。参见教材P1。

考点:进度控制的措施和主要任务。为了有效地控制建设工程进度，监理工程师要在设计准备阶段向建设单位提供有关工期的信息，协助建设单位确定工期总目标，并进行环境及施工现场条件的调查和分析。在设计阶段和施工阶段，监理工程师不仅要审查设计单位和施工单位提交的进度计划，更要编制监理进度计划，以确保进度控制目标的实现。参见教材P3~4。

本题考查的是工程验收。项目法人应当自工程开工之日起60个工作日内，制定法人验收工作计划，报法人验收监督管理机关和竣工验收主持单位备案。

2020版教材P100
本题考查的是前锋线比较法的比较分析。第4周末检查时A工作拖后1周，D工作拖后1周，选项B错误；由于A工作为关键工作，因此可能会延长工期1周，选项A是正确的；第8周末检查时，工作G拖后3周，其原有总时差只有2周，所以会影响总工期，选项D正确；工作E拖后1周，但其原有总时差为2周，不会影响总工期，选项E正确。

本题考查的是公路交通安全设施概述。公路交通安全设施是公路的重要组成部分，是最基本的信息提供和安全保障系统，其构成主要包括标志、标线、护栏、隔离设施（含防抛物网）、轮廓标、防眩设施、突起路标、百米桩、里程碑及避险车道等。

本题考查的是价值工程应用。
　　甲的价值系数=0.345÷0.270=1.28
　　乙的价值系数=0.210÷0.240=0.88
　　丙的价值系数=0.311÷0.270=1.15
　　丁的价值系数=0.134÷0.220=0.61
　　通过上面的计算可知应选用丁作为价值工程对象。
　　V＜1，目前所占的成本偏高，从而会导致该对象的功能过剩。应将评价对象列为改进对象，改善方向主要是降低成本。

本题考核的是流水施工参数。选项A 正确，流水步距的数目取决于参加流水的施工过程数。选项B错误，流水强度是指流水施工的某施工过程(专业工作队)在单位时间内所完成的工程量。选项C 错误，流水步距的大小取决于相邻两个施工过程(或专业工作队)在各个施工段上的流水节拍及流水施工的组织方式。选项D正确，流水节拍是流水施工的主要参数之一，它表明流水施工的速度和节奏性。选项E 正确，划分施工段的目的就是为了组织流水施工。由于建设工程体形庞大，可以将其划分成若干个施工段，从而为组织流水施工提供足够的空间。

材料单价=[（材料原价+运杂费）×[1+运输损耗率（%）]×[1+采购保管费率（%）]=（3980+50）×（1+0.5%）×（1+2%）=4131.15元/吨。

考点:《建设工程安全生产管理条例》相关内容。选项C正确的说法是，总包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任；选项D的正确说法是，对达到一定规模的基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、拆除、爆破工程、其他危险性较大的工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。

考核双代号网络计划时间参数的计算。可通过节点法、定义法、平行工作法计算出节点五的最早完成时间是9，工作G的最早开始时间是9。参见教材P50。

事件4中：
（1）总监理工程师未组织工程竣工预验收不妥。
　　正确做法：总监理工程师应组织工程竣工预验收，并签署单位工程竣工验收报审表。
（2）建设单位的做法不正确。
　　理由：建设单位收到工程质量评估报告后，应组织工程验收。验收合格并备案后方可使用该工程。

2020版教材P52-53
专业监理工程师是指由总监理工程师授权，负责实施某一专业或某一岗位的监理工作，有相应监理文件签发权，具有工程类注册执业资格或具有中级及以上专业技术职称、2 年及以上工程实践经验并经监理业务培训的人员。

1.事件1：施工单位针对事件1所提出的费用索赔和工期索赔均不成立。因为业主提供的《参考资料》不构成合同文件，对于业主提供的《参考资料》施工单位应对他自己就该资料的解释、推论和使用负责，这是承包人应承担的风险。事件2：施工单位针对事件2所提出的费用索赔和工期索赔均不成立。因为扩大基坑底面尺寸并非是监理工程师下达变更指令所致，该工作属于承包人采取的质量保证措施。事件3：施工单位针对事件3所提出的费用索赔成立，因为这是由于业主提供的施工图纸有误。工期索赔不成立，因该延误未发生在关键线路上，对总工期并无影响。事件4：施工单位针对事件4所提出的费用索赔不成立，工期索赔成立。因为该事件是由于异常恶劣的气候条件造成的，承包人不应得到费用补偿。

2020版教材P119-120
总承包合同发包人仅承担签订合同阶段承包人无法合理预见的重大风险。

本题考查的是路基工程概述。通过试验路段工作，以确定土方工程压实机械的使用最佳配合、压实系数、压实遍数、行走速度、松铺厚度及压实含水率等参数。

投标保证金。招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出。招标人不得挪用投标保证金。

2020版教材P165-166
风险型 CM 合同采用成本加酬金的计价方式，成本部分由业主承担， CM 承包商获取约定的酬金。 CM 承包商签订的每一个分包合同均对业主公开，业主可以参与分包合同的谈判，业主按分包合同约定的价格支付， CM 承包商不赚取总包与分包合同之间的差价。CM 承包商在工程设计阶段就应介入，为设计者提供建议；CM 承包商对业主委托范围的工作，可以自己承担部分施工任务，也可以全部由分包商实施。

2020版教材P14
本题考查的是对抵押和担保的含义。担保期间，抵押物不需转移给债权人，质押物必须转移给债权人。

该零部件的目标成本F=2000*0.32=640（元），则该零部件应降低的零件成本△C=该零部件的现实成本C-该零部件的目标成本F=800-640=160（元）。

根据计算结果知，工作2～4的自由时差为O，工作4～7为非关键工作。

考点: “建设工程项目投资的概念”。工程建设其他费用，是指未纳入设备及工器具购置费和建筑安装工程费的费用。根据设计文件要求和国家有关规定应由项目投资支付的、为保证工程建设顺利完成和交付使用后能够正常发挥效用而发生的一些费用。工程建设其他费用可分为三类：第一类是土地使用费，包括土地征用及迁移补偿费和土地使用权出让金；第二类是与项目建设有关的费用，包括建设单位管理费、勘察设计费、研究试验费、建设工程监理费等，第三类是与未来企业生产经营有关的费用，包括联合试运转费、生产准备费、办公和生活家具购置费等。因此，本题的正确答案为ABC。

考点:“设计施工总承包合同的订立——订立合同时需要明确的内容”。工程实践中，勘察工作也可以包括在设计施工总承包范围内，则环境保护的具体要求和气象资料由承包人收集，地形、水文、地质资料由承包人探明。因此专用条款内需要明确约定发包人提供文件的范围和内容。因此，本题的正确答案为C。

2020版教材P133
本题考查的是承包单位申报工程延期的审批程序。当工程延期事件发生后，承包单位应在合同规定的有效期内以书面形式通知监理工程师（即工程延期意向通知），以便于监理工程师尽早了解所发生的事件，及时作出一些减少延期损失的决定。

2020版教材P99-102
本题考查的是施工进度管理。(1)停工。监理人根据施工现场的实际情况，认为必要时可向承包人发出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停施工的影响。暂停施工期间由承包人负责妥善保护工程并提供安全保障。(2)复工。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知，承包人收到复工通知后，应在指示的期限内复工。承包人无故拖延和拒绝复工，由此增加的费用和工期延误由承包人承担。因发包人原因无法按时复工时，承包人有权要求延长工期和(或)增加费用，以及合理利润 。

2、钻孔桩的质量控制点还有：孔径的控制,钢筋笼接头控制,水下混凝土的浇筑质量控制。

质量管理体系评价应包括：质量管理体系的过程评价；质量管理体系的审核；质量管理体系的评审；自我评定。

按照《民事诉讼法》的规定，经过法定程序公证证明的法律行为、法律事实和文书，人民法院应当作为认定事实的根据。但有相反证据足以推翻公证证明的除外。对于追偿债款、物品的债权文书，经过公证后，该文书还有强制执行的效力。而经过鉴证的合同则没有这样的效力，在诉讼中仍需要对合同进行质证，人民法院应当辨别真伪，审查确定其效力。

本题考查的是建筑安装工程费。 雨季施工增加费指雨季期间施工为保证工程质量和安全生产所需 采取的防雨、排水、防潮和防护措施、工效降低和机械作业率降低以及技术作业过程的改变等，所增加的有关费 用。

2020版教材P100
本题考查的是前锋线比较法。工作H原有总时差9-2-5=2天，现有总时差为2-1=1天。

2020版教材P65-67
本题考查的是建设工程监理招标方式和程序。
招标文件一般应由以下内容组成：(1)招标公告(或投标邀请书）；(2)投标人须知；(3)评标办法；(4)合同条款及格式；(5)委托人要求；(6)投标文件格式。

2020版教材P13-16
本题考查的是担保方式。如果当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任。所以选项C错误。