招标师考试题目下载8节

发布时间:2021-10-04
招标师考试题目下载8节

招标师考试题目下载8节 第1节


《招标投标法》规定,招标投标的( )程序的实施是否合法、规范、公平、公正,对于招标结果具有决定性作用。

A、投标
B、开标
C、评标
D、中标

答案:C
解析:


关于招标项目踏勘现场,下列说法正确的是(???? )。

A.组织踏勘现场仅适用于工程建设项目施工招标
B.组织现场踏勘时,可以公开点名签到,以确定潜在投标人是否全部到齐
C.招标人可以组织单个或部分潜在投标人踏勘现场
D.招标人不得分批次组织潜在投标人踏勘现场

答案:D
解析:
按照《招标投标法》第21条和《招标投标法实施条例》第28条的规定,招标人根据招标项目的具体情况,可以组织潜在投标人踏勘项目现场;但不得组织单个或者部分潜在投标人踏勘现场,并在招标文件中载明踏勘现场的时间和地点。


按《建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定》的规定,属于( )的建设项目可以不进行招标,但必须在报送可行性研究报告中提出不招标申请,并说明不招标原因。

A、涉及国家安全或者有特殊保密要求
B、建设项目的勘察、设计,采用特定专利
C、施工企业自建自用的工程,但该施工企业资质等级不符合工程要求
D、承包商、供应商或服务提供者少于3家,不能形成有效竞争
E、建筑艺术造型有特殊要求

答案:A,B,D,E
解析:


索赔可以从不同的角度、按不同的标准进行分类,按索赔的( )分类,可分为工程索赔和商务索赔。

A、目的
B、发生原因
C、依据
D、业务性质

答案:D
解析:


关于招标投标异议,下列说法正确的是()。

A、投标人对依法必须进行招标项目的评标结果不满意的,可以不通过异议直接投诉
B、工程建设项目维权投标活动中,异议的受理人是有关行政监督部门
C、投标人认为招标投标活动不符合法律法规规定的,有权向招标人提出异议
D、在招标投标活动中有效提出异议的当事人不包括投标人以外的其他利害关系

答案:C
解析:
《招标投标法》第65条规定,投标人和其他利害关系人认为招标投标活动不符合本法有关规定的,有权向招标人提出异议。在招标投标活动中有权提出异议的是投标人、潜在投标人或者其他利害关系人。被异议人是招标人。《招标投标法实施条例》第22、44、54条规定,投标人对资格预审文件、招标文件、开标以及评标结果有不同意见的,应当先向招标人提出异议。该规定表明前述三个事项的投诉,提出异议是其前置程序,必须先提出异议,然后才能投诉。在政府采购招标投标活动中,供应商有权依法向财政部门提起投诉,提起投诉前应依法进行质疑。


为明确招标采购过程中的重要事件及其开始和结束时间,应制定招标采购项目的____计划。 ()

A.资源需求 B.质量保证 C.里程碑 D.信息发布

答案:C
解析:
里程碑计划是以项目中某些重要事件的完成或开始点作为基准所编制的计划.是一个战略计划或项目框架,以中间产品或可实现的结果为依据。里程碑计划显示了项目为达到最终目标而必须经过的条件或状态序列.描述了项目在每一阶段应达到的状态。里程碑计划是项目进度计划的表达形式之一。招标采购工作里程碑计划是一个目标计划,是以招标工作中重要事件的完成或开始作为基准所形成的工作目标计划。里程碑计划通过建立里程碑和检验各个里程碑的到达情况,来控制招标采购工作的进展以确,现招标采购的进度目标。


根据《物权法》的相关规定,抵押权自登记时生效的情形包括()。

A、建筑物和其他土地附着物
B、生产设备
C、以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权
D、建设用地使用权
E、交通运输工具

答案:A,C,D
解析:
根据《物权法》第187条、188条、189条的规定,抵押权生效的情形分为以下两种:①抵押权自登记时生效:建筑物和其他土地附着物、建设用地使用权、以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权以及正在建造的建筑物抵押的,应当办理抵押登记,抵押权自登记时设立;②抵押权自抵押合同生效时生效:生产设备、原材料、半成品、产品、正在建造的船舶和航空器以及交通运输工具抵押的,抵押权自抵押合同生效时设立;未经登记,不得对抗善意第三人;企业、个体工商户、农业生产经营者可以将现有的以及将有的生产设备、原材料、半成品、产品抵押的,应当向抵押人住所地的工商行政管理部门办理登记,抵押权自抵押合同生效时设立;未经登记,不得对抗善意第三人。


评标时招标人的下列行为,符合法律规定的有()。

A.招标人的工作人员参加了评标委员会
B.招标人向评标委员会提供了评标所必需的信息
C.招标人向评标委员会介绍了其意向中标人并说明理由
D.招标人发现评标委员会有应当回避情形的,要求其回避
E.招标人考虑到项目技术复杂,主动延长了评标时间

答案:A,B,D,E
解析:


政府采购项目按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定,因特殊情况需要采用公开招标以外方式的,应当在采购活动开始前获得( )的批准。

A、全国人民代表大会
B、商务部
C、国务院
D、设区的市、自治州以上人民政府财政部门

答案:D
解析:


招标师考试题目下载8节 第2节


我国民法的基本原则主要有()。

A、平等原则
B、公平原则
C、效益原则
D、诚实信用原则
E、公序良俗原则

答案:A,B,D,E
解析:
民法的基本原则,是其效力贯穿于整个民事法律制度和规范之中的民法根本规则,是指导民事立法、民事司法和进行民事活动的带有普遍指导意义的基本行为准则。民法的基本原则是民法基本精神与基本价值的体现。根据我国《民法通则》的规定,我国民法的基本原则主要有:①平等原则。当事人在民事活动中的地位平等。②自愿原则。民事活动应当遵循自愿原则。③公平原则。民事活动应当遵循公平原则。④诚实信用原则。民事活动应当遵循诚实信用的原则。⑤公序良俗原则。民事活动应当尊重社会公德,不得损害社会公共利益,扰乱社会经济秩序。


起草工程设计合同的合同条件时应注意 ()

A.合同条件应基于得到行业广泛认可的合同条款
B.合同条件中双方责任和风险划分应充分体现公平、公正原则
C.尽量使用合同范本编写合同条件
D.工程设计质量控制条款的设置
E.工程设计进度控制条款的设置

答案:A,C
解析:
起草工程设计合同合同条件时应注意的内容主要有:(1)合同条件应基于得到行业广泛认可的合同条款;(2)合同条件中双方责任和风险划分应充分体现公平、合理原则;(3)尽量使用合同范本编写合同条件。DE两项属于工程合同条款的设置问题的范畴。


某依法必须招标的大型商业中心工程,其装饰装修工程施工图设计完成后,由施工总 承包单位作为招标人选择确定分包人,其招标文件规定的评标标准、评标方法和合同条款 部分内容如下。
(1)合同价款:投标报价高于其评标价时,以评标价为签约合同价;投标报价低于其评 标价时,以投标报价为签约合同价。
(2)合同类型:固定总价合同。除设计变更和暂估价根据合同约定据实调整外,合同价 格一次性包干。
(3)分包范围:施工图标示的装饰装修施工。其中,首层大厅及名品购物区装饰施工, 由分包人作为招标人与总承包人联合招标,另行选择专业单位施工。
(4)工程进度款:按月结算工程进度款。总承包人收到总包工程发包人对应款项后7日 内支付给分包人。总包工程发包人不能按期向总承包人支付工程进度款时,应当视为总承 包人向分包人付款的条件尚未成熟,分包人不得因此追究总承包人的逾期付款责任。
(5)竣工结算:分包工程竣工后,分包人向总承包人提交分包工程竣工结算资料。双方 就分包工程竣工结算达成一致后,总承包人将分包工程结算价款纳入总包工程竣工结算价 款中,按总包合同约定提交给总包工程发包人,但是,分包工程最终竣工结算价款以总承 包人与总包工程发包人竣工结算价款中装饰装修部分的价款的97%为准。竣工结算价款的 支付原则同进度款。
逐一指出上述评标标准、评标方法和合同条款中存在的不妥之处,简要说明理由并提出修改建议。

答案:
解析:
答:对上述评标标准、评标方法和合同条款中存在的不妥之处、理由及修改建议,具体分析如下:
(1)不妥之处:投标报价高于其评标价时,以评标价作为签约合同价。
理由:评标价是指经过算术错误修正后,再进行招标文件规定量化因素量化核定后的价格。该价格是评标使用的,不是中标价,也不是签约的合同价。所以,投标报价高于评标价时,不能以评标价作为签约合同价。
修改建议:合同价款应按照招标文件和中标人的投标文件中的有关规定并经双方协商确定。
(2)不妥之处:除设计变更和暂估价根据合同约定据实调整外,合同价格一次性包干。理由:固定总价合同是指合同的工程数量、单价及合同总价固定不变,由承包人包干,
除非发生合同内容范围和工程设计变更及约定外的风险。固定总价合同的价格计算是以图 纸及规定、规范为基础,工程任务和内容明确,业主的要求和条件清楚,合同总价一次包死,固定不变,即不再因为环境的变化和工程量的增减而变化。除合同中另有规定暂估价据实需调整的,合同价格一次性包死,不再予以调整;但是,在固定总价合同中还可以约定,在发生重大工程变更、累计工程变更超过一定幅度或者其他特殊条件下可以对合同价 格进行调整。
修改建议:除累计设计工程变更的发生超过合同约定的幅度或者发生合同定义的重大工程设计变更的,合同价格一次性包干。
(3)不妥之处:由分包人作为招标人与总承包人联合招标,另行选择专业单位施工。 理由:《建筑法》第29条规定,禁止分包单位将其承包的工程再分包。分包人不得将其承包的分包工程转包给他人,也不得将其承包的分包工程的全部或部分再分包给他人。即分包只能进行一次,禁止层层分包。
修改建议:由总承包人作为招标人,另行选择专业单位施工。
(4)不妥之处:总包工程发包人不能按期向总承包人支付工程进度款时,应当视为总承包人向分包人付款的条件尚未成熟,分包人不得因此追究总承包人的逾期付款责任。
理由:按照《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》的规定,建设工程发包与承包双 方应当按照工程承包合同约定的时间或者按照工程进度分段进行工程款结算和竣工结算。专用合同条款应约定发包人逾期支付进度款时违约金的计算及支付方法,发包人在承包人发出要求支付逾期付款违约金后28天内仍不支付的,承包人有权暂停施工。暂停施工28 天内发包人仍不支付进度款,承包人有权解除合同,并提出索赔。分包人与发包人不存在 合同关系。
修改建议:总包工程发包人不能按期向总承包人支付工程进度款时,总承包人仍应当 向分包人付款,否则要追究总承包人的逾期付款责任。
(5)不妥之处:分包工程最终竣工结算价款以总承包人与总包工程发包人竣工结算价款中装饰装修部分的价款的97%为准。
理由:分包工程最终竣工结算价款与总包工程发包人竣工结算价款没有直接联系。
修改建议:分包工程最终竣工结算价款以总承包人与分包人竣工结算价款中装饰装修部分的价款为准。


下列各项属于城市基础设施特许经营项目实施方案内容的有()。

A、项目融资和建设控制目标
B、特许经营期限届满后资产处置方式
C、政府承诺和保障
D、特许经营协议框架草案及特许经营期限
E、投资回报、价格及其测算

答案:B,C,D,E
解析:
城市基础设施特许经营项目实施方案的内容包括:①项目名称;②项目实施机构;③项目建设规模、投资总额、实施进度,以及提供公共产品或公共服务的标准等基本经济技术指标;④投资回报、价格及其测算;⑤可行性分析,即降低全生命周期成本和提高公共服务质量效率的分析估算等;⑥特许经营协议框架草案及特许经营期限;⑦特许经营者应当具备的条件及选择方式;⑧政府承诺和保障;⑨特许经营期限届满后资产处置方式;⑩应当明确的其他事项。


某省政府公布的政府采购限额标准为30万元,货物公开招标限额标准为100万元。该省某预算单位拟采购一台水下机器人,采购预算为50万元。水下机器人技术复杂,采购人不能准确提出技术要求。最适合该项目的采购方式是()。

A、公开招标
B、邀请招标
C、竞争性谈判
D、询价

答案:C
解析:
参见第7题解析。


某机电产品国际招标采用资格预审,评标采用综合评价法。招标文件中评标办法的部分内容摘录如下:

问题:
指出上述评标办法中不妥之处,并简述理由。

答案:
解析:
(1)技术权重65分过高,应不超过60分;
(2)对加注星号(※)的重要参数要求偏离的,不应当进行价格调整,应否决其投标;
(3)价格权重25分过低,不应低于30分;
(4)价格得分公式错误,应修改为:F1=D/D1xFx100
其中:D:评标基准价(最低评标价格);D1:评标价格;F:价格分值权重。
(5)业绩评审标准错误,因为对于已进行资格预审的招标项目,综合评价法不得再将资格预审的相关标准和要求作为评价内容。


某大型工程建设项目,巳完成项目建议书。为了有效优化和控制项目投资,提高工程质量,缩短建设工期,下列招标方案中,最为理想的是()。

A.组织工程设计施工一体化总承包招标
B.组织工程设计方案招标并论证确定后,再组织工程设计施工一体化总承包招标
C.按实施需求依次分别组织工程设计招标、工程施工招标
D.工程设计直接委托完成后,再组织工程施工和设备采购的招标

答案:A
解析:
设计施工一体化承包方式一般适用于工程建设项目规模大、专业技术性强、管理协调工作复杂、招标人对设计施工的管理力量薄弱,且愿意将大部分工作内容交给同一个承包人的情况。这种工程承包方式有利于工程设计与施工之间的衔接配合,可以避免相互脱节而引起的差错、遗漏、变更、返工及纠纷;可以合理组织分段设计与施工,缩短建设工期。


下列财务评价指标中,反映工程建设项目偿债能力的指标有()。

A、资产负债率
B、累计盈余资金
C、利息备付率
D、投资收益率
E、投资回收期

答案:A,C
解析:
偿债能力指标主要有:①借债偿还期,是指根据国家财会规定及投资项目的具体条件,以项目可用来偿还贷款的收益(利润、折旧和其他利益)来偿还项目投资借款本金和利息所需要的时间;②利息备付率,是指项目在借款偿还期内可用于支付利息的息税前利润与当前应付利息的比值,它是从资金来源的充裕性角度反映项目偿付债务利息的能力;③偿债备付率,是指在借款偿还期内,可用于还本付息的资金与当期应还本付息金额的比值。B项,累计盈余资金是体现财务生存能力的指标;DE两项是项体现盈利能力的指标。


政府采购的最终目标是()。

A、追求业绩最高
B、营利最大化
C、追求社会公共利益
D、追求财政资金使用效益的最大化

答案:C
解析:
政府采购活动应遵循市场经济规律,追求财政资金使用效益的最大化。同时,政府采购活动不应以营利为目标,而应当以追求社会公共利益为最终目标。


招标师考试题目下载8节 第3节


关于传统的企业M形组织的表述中,不正确的是()。

A、M形组织设立了专业性强的分部,分部可按需要分为产品型、地区型和顾客型等类型
B、M形组织最大特点是权力集中,信息以纵向传递为主
C、M形组织改善了激励机制,有利于激发创新活力
D、有利于发挥企业整体实力优势

答案:B
解析:
本题的考点为传统的企业组织的基本形式。传统的企业组织的基本形式有U形组织和M形组织。M形组织设立了专业性强的分部,分部可按需要分为产品型、地区型和顾客型等类型。分部是一个相对完整的系统,避免了多种业务的互相干扰,因而在一定程度上具有小企业灵活性的优点。M形组织改善了激励机制,有利于激发创新活力。同时,又保持企业高层(总部)对各分部和职能部门的管理与协调能力,有利于发挥企业整体实力优势。


自然人从事建筑工程活动所具备的从业资格类别包括()。

A、注册建造师
B、物业师
C、注册监理工程师
D、注册结构工程师
E、注册造价工程师

答案:A,C,D,E
解析:
从业资格制度的管理对象,单位主要包括建设工程总包单位、建设工程勘察设计单位、建筑业企业、建设工程监理单位,个人主要包括注册建造师、注册建筑师、注册监理工程师、造价工程师、注册结构工程师等。


下列各项属于资格预审申请文件的内容和格式的有()。

A、资格预审申请函
B、联合体共同投标协议书
C、申请人基本情况
D、资格审查办法
E、申请人近年财务状况

答案:A,B,C,E
解析:
资格预审申请文件包括以下基本内容和格式:①资格预审申请函;②法定代表人身份证明或其授权委托书;③联合体共同投标协议;④申请人基本情况;⑤申请人近年财务状况;⑥申请人近年完成的类似项目情况;⑦申请人拟投入技术和管理人员状况;⑧申请人正在施工和新承接的项目情况;⑨申请人近年发生的诉讼及仲裁情况;⑩其他材料。


政府采购交易成本及控制的环节中,中期成本控制一实际采购成本控制不包括()。

A、代理成本控制
B、价格成本控制
C、控制资金利息成本
D、服务成本控制

答案:C
解析:
政府采购交易成本及控制的环节中,中期成本控制一实际采购成本控制包括:①代理成本控制;②价格成本控制;③服务成本控制。其中,价格成本控制又包括鼓励低价中标、控制资金利息成本。


工程招标进度规划的内容主要有:工程项目的细分、工程建设程序、()等。

A、工程总进度规划
B、采购货物名称、数量
C、采购货物技术指标、时间节点
D、服务内容、目标要求

答案:A
解析:
本题的考点为招标采购工作进度规划的内容。依不同的采购标的,进度规划的内容分别如下:(1)工程招标主要有:工程项目的细分、工程建设程序、工程总进度规划、招标相关工作顺序和时间安排以及相关责任主体等;(2)货物招标主要有:采购货物名称、数量、技术指标、时间节点、顺序安排和工程建设项目或生产需求的衔接配套和相关责任主体等;(3)服务招标主要有:服务内容、目标要求、需求特点、时间安排和相关责任主体等。对于复杂项目,如进口机电产品招标的管理等,还应补充国际采购的特殊环节予以说明。


某大型工程项目由政府投资建设,业主委托某招标代理公司代理施工招标。招标代理公司确定该项目采用公开招标方式招标,招标公告在当地政府规定的招标信息网上发布。招标文件中规定:投标担保可采用投标保证金或投标保函方式担保;评标方法采用经评审的最低投标价法;投标有效期为60天。

业主对招标代理公司提出以下要求:为了避免潜在的投标人过多,项目招标公告只在本市日报上发布,且采用邀请招标方式招标。

项目施工招标信息发布以后,共有12家潜在的投标人报名参加投标。业主认为报名参加投标的人数太多,为减少评标工作量,要求招标代理公司仅对报名的潜在投标人的资质条件、业绩进行资格审查。

开标后发现:

A投标人投标报价为8000万元,为最低投标价,经评审后推荐其为中标候选人;

B投标人在开标后又提交了一份补充说明,提出可以降价5%;

C投标人提交的银行投标保函有效期为70天;

D投标人投标文件的投标函盖有企业及企业法定代表人的印章,但没有加盖项目负责人的印章;

E投标人与其他投标人组成了联合体投标,附有各方资质证书,但没有联合体共同投标协议书;

F投标人的投标报价最高,故F投标人在开标后第二天撤回了其投标文件。

经过对投标文件的评审,A投标人被确定为中标候选人。发出中标通知书后,招标人和A投标人进行合同谈判,希望A投标人能再压缩工期、降低费用。经谈判后双方达成一致:不压缩工期,降价3%。
1.业主对招标代理公司提出的要求是否正确?说明理由。

2.分析A、B、C、D、E投标人的投标文件是否有效?如果无效,请说明理由。

3.F投标人的投标文件是否有效?对其撤回投标文件的行为应如何处理?

4.该项目施工合同应该如何签订?合同价格应是多少?

答案:
解析:
1.(1)业主提出招标公告只在本市日报上发布是不正确的。理由:公开招标项目的招标公告,必须在指定媒介发布,任何单位和个人不得非法限制招标公告的发布地点和发布范围。

(2)业主要求采用邀请招标是不正确的。理由:因该工程项目由政府投标建设,相关法规规定,全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的项目,应当采用公开招标方式招标。如果采用邀请招标方式招标,应报有关部门批准。

(3)业主提出的仅对潜在投标人的资质条件、业绩进行资格审查是不正确的。理由:资格审查的内容还应包括信誉、技术、拟投入人员、拟投入机械、财务状况等。

2.(1)A投标人的投标文件有效。

(2)B投标人的原投标文件有效,但补充说明无效,理由:开标后投标人不能更改投标文件的实质性内容。

(3)C投标人的投标文件无效,理由:投标保证金的有效期未超过投标有效期30天。

(4)D投标人的投标文件有效。

(5)E投标人的投标文件无效,理由:组成联合体投标的,投标文件应附联合体各方共同投标协议。

3.(1)F投标人的投标文件有效。(2)招标人可以没收其投标保证金,给招标人造成的损失超过投标保证金的,招标人可以要求其赔偿。

4.(1)该项目应自中标通知书发出后30日内按招标文件和A投标人的投标文件签订书面合同,双方不得另行签订背离合同实质性内容的其他协议。(2)合同价格应为8000万元。


与诉讼方式相比,采用仲裁方式解决国际工程承包合同争议的优点有()。

A、效率高
B、周期短
C、约束力强
D、费用少
E、保密性好

答案:A,B,D,E
解析:
本题的考点为仲裁的特点。与诉讼方式相比,采用仲裁方式解决合同争议具有如下特点:(1)仲裁程序效率高,周期短,费用少;(2)保密性好;(3)专业化性强。


空负载试车的一般步骤包括()。

A、办理各项竣工交接手续
B、审查各项准备工作是否已满足试车的需要
C、完成启动前的检查、检验、检测,证明可安全运转
D、单机空负荷试运转,确认合格后,即可签单机试运转合格证书
E、空负荷联动试车

答案:B,C,D,E
解析:
空负载试车的一般步骤如下:①审阅试车与竣工文件;②审查各项准备工作是否已满足试车的需要;③完成启动前的检查、检验、检测,证明可安全运转;④单机空负荷试运转,确认合格后,即可签单机试运转合格证书;⑤空负荷联动试车。


在招标采购工作分解结构的基础上,先估计项目各个独立工作的费用,然后再逐层进行,从而估计出整个项目的总费用。这种费用估计的方法是( )。

A.类比估计法 B.自上而下估计法
C.自下而上估计法 D.抽样调查统计法

答案:C
解析:
自下而上的估计法通常首先估计项目各个独立工作的费用,然后再从下往上估计出整个项目费用。最初,估算是对资源而进行,然后被转换为所需要的经费。意见上的差异通过上层和下层管理人员之间的协商解决。


招标师考试题目下载8节 第4节


政府采购中,经设区的市、自治州以上人民政府财政部门同意,可以采用竞争性谈判方式进行采购的情形有()。

A、具有特殊性,只能从有限范围的供应商处采购
B、不能事先计算出价格总额的
C、采购的货物规格和标准统一,现货货源充足且价格变化幅度小
D、采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的
E、重新招标未能成立的

答案:B,D,E
解析:
根据《政府采购法》第30条规定,具备下列四种情形,经设区的市、自治州以上人民政府财政部门同意后,可以采用竞争性谈判方式进行采购:①招标后没有供应商投标或者没有合格标的,或者重新招标未能成立的;②技术复杂或者性质特殊,不能确定详细规格或者具体要求的;③采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的;④不能事先计算出价格总额的。


关于招标公告发布的媒介,下列说法符合《招标公告发布暂行办法》规定的是()。


A.依法必须招标项目的招标公告应当在国家发改委指定的媒介上发布
B.地方政府审批的民用建筑项目的招标公告可在该项目所在地省级人民政府发展改革部门指定的媒介上发布
C.指定媒介发布依法必须招标项目的招标公告时,应按时间和所占版面收取费用
D.指定报纸在发布招标公告的同时,应如实抄送《中国采购与招标网》

答案:D
解析:


甲地的甲公司与乙地的乙公司签订财产租赁合同,甲租用乙的推土机一辆。合同签订地在丙地。约定合同履行地在丁地。但甲公司后来因业务改变,将推土机放在戊地使用。后来由于甲公司拒付租金,乙公司欲起诉,可以向()起诉。

A、甲地法院
B、乙地法院
C、丙地法院
D、丁地法院
E、戊地法院

答案:A,D
解析:
对于一般的合同争议,由被告住所地或合同履行地人民法院管辖。


企业的某条装配流水线有效工作事件为每日7.5小时,节拍为5分钟,则该条流水线每日的生产能力是( )台。

  A.75
  B.80
  C.90
  D.115

答案:C
解析:
本题考查流水生产线能力计算。流水生产能力计算公式:M=F/r。M=(7.5*60)/5=90台。参加教材P79.


在招标采购项目管理的责任分配矩阵中,采用字母来表示工作参与角色或责任时,字母D代 表 ( )

A.执行工作 B.控制进度
C.需要培训工作 D.单独或决定性决策

答案:D
解析:
在招标采购项目管理的责任分配矩阵中,采用字母来代表工作参与角色或责任时:X 表示执行工作;P表示控制进度;T表示需要培训工作;D表示单独或决定性决策。


关于安装工程材料,下列说法正确的有()。

A、高分子材料根据机械性能和使用状态,分为塑料、橡胶和合成纤维三大类
B、金属材料分为黑色金属材料和有色金属材料两大类
C、工程中常用有色金属铝及铝合金、铜及铜合金
D、一般分为金属材料、非金属材料和复合材料三大类
E、非金属材料是指无机非金属材料

答案:A,B,C,D
解析:
E项,非金属材料包括:①无机非金属材料。包括耐火材料、耐火隔热材料、耐蚀(酸)非金属材料和陶瓷材料等。②高分子材料。根据机械性能和使用状态,分为塑料、橡胶和合成纤维三大类。


评标活动应当遵循_的原则。 ()

A.公开 B.公正
C.公平 D.科学
E.择优

答案:B,C,D,E
解析:
解析 评标活动应当遵循公平、公正、科学、择优的原则。


与一般合同相比,行政机关对招标采购合同的监督的特殊性体现在()。

A、招标文件涉及标准文本的使用要求
B、招标采购合同的备案要求
C、招标采购合同的公告要求
D、招标采购合同对合同稳定性的要求
E、招标采购合同对合同公平性的要求

答案:A,B,C,D
解析:
管理的特殊性是招标采购合同的特点之一。与一般合同相比,行政机关对招标采购合同的监督体现出如下方面的特殊性:①招标文件涉及标准文本的使用要求;②招标采购合同的公告和备案要求,招标采购合同应当按照有关规定送有关部门备案并进行公告,但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容不必公告;③招标采购合同对合同稳定性的要求,主要体现在通过招标采购程序订立的合同不得随意变更以及对合同转让的限制。


招标采购风险的类型中,根据( )分类,可分为可转移风险和不可转移风险。

A、供给主体及相互影响的角度
B、风险处置方式
C、风险管理范畴
D、采购市场需求

答案:B
解析:


招标师考试题目下载8节 第5节


关于机电产品国际招标项目评标委员会的组成,下列几种组成符合要求的有( )。

A.招标人代表1人,招标代理机构1人,外聘专家4人
B.招标人代表1人,外聘专家4人
C.招标人代表1人,招标代理机构1人,外聘专家5人
D.招标人代表2人,招标代理机构1人,外聘专家6人
E.外聘专家5人

答案:B,C,D,E
解析:
评标委员会由招标人及其招标代理机构熟悉相关业务的代表和不少于成员总数2/3的技术、经济等方面的专家组成,成员人数为5人以上单数。


若投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底,评标委员会应当()

A.直接废标 B.无影响,继续评标
C.将其作为中标人 D.要求其作出澄清、说明

答案:B
解析:
《工程建设项目勘察设计招标投标办法》规定,投标文件有下列情况之一的,应作废标处理或被否決:(1)未按要求密封;(2)未加盖投标人公章,也未经法定代表人或者其授权代表签字:(3)投标报价不符合国家颁布的勘察设计取费标准,或者低于成本恶性竞争的;(4)未响应招标文件的实质性要求和条件的:(5)以联合体形式投标,未向招标人提交共同投标协议的。


下列关于合同转让的说法中,正确的有()。

A、合同的义务转让,须征得债权人同意后转让方可有效
B、合同的权利转让,须征得债务人同意后转让方可有效
C、合同的权利义务的概括转让可以是转让全部或部分的权利义务
D、通过招标发包订立的建设工程施工合同,承包人可以进行合同的概括转让
E、合同的权利转让,可以是合同的全部或部分权利的转让

答案:A,E
解析:
AB两项,债务人不论转移的是全部义务还是部分义务,都需要征得债权人同意。未经债权人同意,债务人转移合同义务的行为对债权人不发生效力。《合同法》第80条规定,合同权利的转让仅需要通知债务人。CE两项,根据《合同法》的规定,债权人既可以将合同权利全部转让,也可以将合同权利部分转让,而合同权利义务的概括转让是指合同一方当事人将其合同权利和义务一并转移给第三人,由第三人全部地承受。D项,《招标投标法》第48条规定,中标人不得向他人转让中标项目,也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。中标人按照合同约定或者经招标人同意,可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件,并不得再次分包。


招标采购项目信息收集的内容主要包括( )。

A、供应商信息
B、采购案例信息
C、产品信息
D、信息因素
E、招标采购活动相关的法律、法规

答案:A,B,C,E
解析:


在接收投标文件和开标两个环节中,检查投标文件的密封情况应当依次分别由 负责。()

A.招标人、招标人 B.投标人、投标人
C.招标人、投标人 D.招标人、行政监督人员

答案:C
解析:
招标人应当安排专人,在招标文件指定地点接收投标人递交的投标文件(包括投标保证金),详细记录投标文件送达人、送达时间、份数、包装密封、标识等查验情况。主持人宣布开标后,应当组织全部的投标人代表自己检查确认其投标文件的密封状况,其目的在于检查开标现场的投标文件密封状况是否与投标文件递交和接受时的密封状况一致。


下列不属于招标采购实施阶段进度控制主要措施的是()。

A、有效的做好项目和子工作的时间顺序和搭接关系
B、合理安排人力资源,避免间歇式工作,采用招标项目群管理方式
C、与行政监督管理部门充分沟通,及时反馈过程问题
D、掌握项目总体进度对招标采购项目计划时间的要求

答案:B
解析:
本题的考点为招标采购实施阶段进度控制的主要措施。招标采购实施阶段进度控制的主要措施包括:(1)准确、完整的理解委托人的意图,提供完整的备案资料,与行政监督管理部门充分沟通,及时反馈过程问题;(2)掌握项目总体进度对招标采购项目计划时间的要求;(3)有效的做好项目和子工作的时间顺序和搭接关系;(4)对里程碑计划和重要招标工作环节设置检查点,并定期进行考核。合理安排人力资源,避免间歇式工作,采用招标项目群管理方式属于招标采购实施阶段费用控制的主要措施。


经营者被责令暂停相关营业而不停止的,或者转移、隐匿、销毁依法登记保存的财物的,处相关营业所得或者转移、隐匿、销毁的财物价值()的罚款。

A、2~5
B、1~3
C、3~5
D、5~8

答案:B
解析:
本题的考点为违反《价格法》的法律责任。经营者被责令暂停相关营业而不停止的,或者转移、隐匿、销毁依法登记保存的财物的,处相关营业所得或者转移、隐匿、销毁的财物价值1~3倍的罚款。


下列工作内容中,属于招标采购项目管理的组织总体规划内容的是 ( )

A.对项目未来实现目标的界定 B对项目进度总目标的论证 C.对项目应用技术的规划 D.对项目重要工作流程的设计

答案:D
解析:
项目管理组织总体规划具体包括项目拟采用的管理模式、内部组织方式和项目重要工作流程。项目管理模式与组织方式反映了项目管理团队与各项目参与方之间的关系,以及设置项目团队、指令系统、岗位安排等。要以确定项目管理模式与组织方式为基础,进行管理职能和岗位设定及重要工作流程设计。


按照《招标投标法》的规定,履行项目审批手续和( )是招标项目进行招标前必须具备的两项基本条件。

A、落实资金来源
B、获得审批手续的批准
C、拟订招标方案
D、编制项目可行性研究报告

答案:A
解析:


招标师考试题目下载8节 第6节


招标人应当自收到评标委员会提交的书面评标报告之日起()日内贷款方报送评标报告,取得其不反对意见。

A、3
B、5
C、7
D、9

答案:A
解析:
招标人应当自收到评标委员会提交的书面评标报告之日起3日内向贷款方报送评标报告,取得其不反对意见。贷款方对评标报告有反对意见的,招标人应当及时将贷款方的意见报相应的主管部门,并重新招标或者重新评标。


甲企业于2月1日向乙企业发出签订合同的信函。2月5日乙企业收到了该信函,第二天又收到了通知该信函作废的传真,甲企业发出传真,通知信函作废的行为属于要约()的行为。

A、发出
B、撤回
C、撤销
D、变更

答案:C
解析:
本题的考点为要约的撤销。根据《合同法》的规定,要约可以撤回,撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人。要约可以撤销,撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人。要约的撤回与撤销的区别在于,要约的撤回发生在要约生效之前,而要约的撤销则是发生在要约生效之后。


招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改时,应当在招标文件要求提交投标 文件的截止时间至少( )日前提出。

A. 7 B. 10 C. 15 D. 30

答案:C
解析:
招标文件澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的,招标人应当在招标文件 要求提交投标文件的截止时间至少15日前,以书面形式通知所有获取招标文件的潜在 投标人,不足15日的,招标人应当按影响的时间顺延提交投标文件的截止时间。澄清 或修改的内容不影响投标文件编制的,不受此时间的限制。


下列关于仲裁协议效力的表述,错误的是()。

A、仲裁协议一经签订即发生法律效力
B、有效的仲裁协议是仲裁机构受理仲裁案件的依据
C、有效的仲裁协议并不排除人民法院对当事人之间争议的司法管辖权,因为人民法院对仲裁委员会有监督权
D、合同的变更、解除、终止或者无效,不影响仲裁协议的效力

答案:C
解析:
C项,仲裁协议有以下作用:①合同当事人均受仲裁协议的约束;②是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件;③排除了法院对纠纷的管辖权;④仲裁机构应按仲裁协议进行仲裁。


关于招标采购风险产生原因的表述中,不正确的是()。

A、信息不对称是招标项目主体行为风险产生的根源
B、招标采购过程中的信息不对称主要是指招标方对投标方的技术实力、管理水平、财务状况、人员素质、服务质量等信息掌握的不充分
C、在招标采购风险中,利率风险、汇率风险、政治风险等都属于对称信息条件下的风险
D、在经济交易行为中,根据交易双方在信息占有方面的地位不同,可以将不完备信息状态区分为信息对称、信息不对称和部分信息不对称三种情况

答案:D
解析:
本题的考点为招标采购风险产生的原因。在经济交易行为中,根据交易双方在信息占有方面的地位不同,可以将不完备信息状态区分为信息对称和信息不对称两种情况。在招标采购风险中,利率风险、汇率风险、政治风险等都属于对称信息条件下的风险。信息不对称是招标项目主体行为风险产生的根源。招标采购过程中的信息不对称主要是指招标方对投标方的技术实力、管理水平、财务状况、人员素质、服务质量等信息掌握的不充分,其风险主要来自投标方的行为,目前主要采用资格预审、评标和签订合同等手段来控制风险。


业主拟采购一套精密设备,考虑到采购过程有一定的技术难度,选择了有丰富的类似设备采购经验的一家招标代理机构,这属于风险应对策略中的()。

A、风险规避
B、风险转移
C、风险自留
D、风险降低

答案:D
解析:
减轻风险是招标采购与合同管理风险控制的常用方法之一。减轻风险包括风险分散、风险分离、风险监测、后备应急措施等。例如,在招标采购过程中,委托资质等级高并有同类项目采购业绩经验的招标代理机构代理招标,就属于降低风险的有效方式。


下列人员中,不得担任某上市公司独立董事的有( )。

  A.在该上市公司任职的人员
  B.持有该上市公司0.5%已发行股份的人员
  C.该上市公司前10名股东中的自然人股东
  D.在该上市公司第六大股东单位任职的人员
  E.为该上市公司提供法律服务的人员

答案:A,C,E
解析:
本题考查独立董事。(1)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系;(2)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者上市公司前10名股东中的自然人股东及直系亲属;(3)在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前5名股东;单位任职人员及其直系亲属;(4)最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员;(5)为上市公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员;(6)公司章程规定的其他人员;(7)中国证监会认定的其他人员。


某机电设备国际招标项目,开标时间为2012年9月14日(周五)上午10时,以下做法正确的有( )。

A.来自省内的甲专家在2012年9月12日9时抽取
B.来自省外的乙专家在2012年9月11日9时抽取
C.来自省内的丙专家在2012年9月13日9时抽取
D.来自省外的丁专家在2012年9月12日9时抽取
E.来自省内的戊专家在2012年9月14日9时抽取

答案:C,D,E
解析:
《机电产品国际招标投标实施办法》第11条规定,机电产品国际招标活动中所需专家必须由招标机构及业主在招标网上从国家、地方两级专家库中采用随机抽取的方式产生。《进一步规范机电产品国际招标投标活动有关规定》第21条规定,抽取评标所需的评审专家的时间不得早于开标时间48小时,如抽取外省专家的,不得早于开标时间72小时,遇节假日向前顺延;同一项目评标中,来自同一法人单位的评审专家不得超过评标委员会总数的1/3。


投标有效期应当自( )的时间开始计算。



A.投标人提交投标文件 B.招标人收到投标文件
C.招标文件规定的开标 D.中标通知书发出

答案:C
解析:
投标有效期是投标文件保持有效的期限,是招标人完成招标工作并对投标人发出要约作出承诺的期限,也是投标人对自己发出的投标文件承担法律责任的期限。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算,并应满足完成开标、评标、定标以及签订合同等工作所需要的时间。


招标师考试题目下载8节 第7节


下列财务评价指标中,反映工程建设项目偿债能力的指标有()

A.资产负债率 B.累计盈余资金
C.利息备付率 D.投资收益率E.投资回收期

答案:A,C
解析:
财务评价指标中,反映工程建设项目偿债能力的指标有资产负债率、利息备付率、偿債备付率。


作为官方标志表明获准使用的货物环保节能标志是( )。


A “中国环境标志” B.“n型环境标志”
C.“节能标志” D.“能源效率标识”

答案:A
解析:
“中国环境标志”,又名“I型环境标志”,是由国家环保总局环境认证中心发布的一种官方标志,表示产品在生产、使用和处理处置过程中符合环境保护要求,与同类产品相比,具有低毒少害、节约资源等环境优势。


关于招标采购项目沟通管理中沟通概念的表述,不正确的是()。

A、沟通是为了一个既定的目标,把信息在个人或群体间传递和交换,并且力图形成共识的过程
B、沟通只是人际的交流不涉及组织
C、沟通的目的是让对方达成一致行动或理解你所传达的信息,发送者凭借一定的渠道将信息传递给接收者,并寻求反馈以达到相互理解
D、沟通的效果取决于对方的回应,没有有效的沟通,很难有有效的管理

答案:B
解析:
本题的考点为招标采购项目沟通管理中沟通的概念。沟通是为了一个既定的目标,把信息在个人或群体间传递和交换,并且力图形成共识的过程。沟通既是人际的交流,也涉及组织之间的交流。沟通的目的是让对方达成一致行动或理解你‘所传达的信息,发送者凭借一定的渠道将信息传递给接收者,并寻求反馈以达到相互理解。沟通的效果取决于对方的回应,没有有效的沟通,很难有有效的管理。招标过程涉及招标人、评标专家、投标人、各级行政监督管理部门等,如果沟通不畅必然会造成严重的后果。



某项工程建设项目,业主与施工单位按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了工程施工合同,工程未进行投保。


在工程施工过程中,遭受暴风雨不可抗力的袭击,造成了相应的损失,施工单位及时向监理单位工程师提出索赔要求,并附索赔有关的资料和证据。索赔报告的基本要求如下。


(1)遭受暴风雨袭击是因非施工单位原因造成的损失,故应由业主承担赔偿责任。


(2)给已建分部分项工程造成破坏,损失计18万元,应由业主承担修复的经济责任,施工单位不承担修复的经济责任。


(3)施工单位人员因此灾害数人受伤,处理伤病医疗费用和补偿总计3万元,业主应给予补偿。


(4)施工单位进场的在使用机械、设备受到损害,造成损失8万元,由于现场停工造成台班费损失4.2万元,业主应负担赔偿和修复的经济责任。工人窝工费3.8万元,业主应给予支付。


(5)因暴风雨造成现场停工8d,要求合同工期顺延8d。


(6)由于工程破坏,清理现场需费用2.4万元,业主应予支付。


问题


1.监理工程师接到施工单位提交的索赔申请后,应进行哪些工作?


2.不可抗力发生风险承担的原则是什么?对施工单位提出的要求应如何处理?




答案:
解析:

1.监理工程师接到施工单位提交的索赔申请后,应进行的工作如下:(1)审核承包人的索赔申请;(2)进行调查、取证;(3)判定索赔成立的原则,审查索赔成立条件,确定索赔是否成立;(4)分清责任,认可合理索赔;(5)与承包人协商补偿额;(6)提出自己的索赔处理决定;(7)签发索赔报告,并将处理意见抄送发包人;(8)若批准额度超过工程师权限,应报请发包人批准。


2.不可抗力发生风险承担的原则如下:


(1)合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,由发包人承担;


(2)承包人、发包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;


(3)承包人的施工机械设备损坏及停工损失,应由承包人承担;


(4)停工期间,承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用应由发包人承担;


(5)工程所需清理、修复费用,应由发包人承担;


(6)不可抗力解除后复工的,若不能按期竣工,应合理延长工期,发包人要求赶工的,赶工费用应由发包人承担。


对施工单位提出的要求处理如下:


(1)遭受暴风雨袭击造成的经济损失由双方分别承担,工期予以顺延;


(2)工程修复、重建的18万元工程款由业主支付;


(3)施工单位人员受伤医疗费与补偿金3万元由施工单位支付;


(4)施工单位在进场的在使用机械、设备受到损坏及停工损失、窝工费由施工单位承担;


(5)暴风雨造成现场停工8d工期予以顺延;


(6)工程所需清理费用由业主支付。



关于合同价格与支付,下列说法错误的是()。

A、除专用合同条款另有约定外,合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整
B、工程进度付款条款包括付款时间、支付分解表、进度付款申请单、进度付款证书和支付时间、工程进度付款的修正等方面
C、工程进度付款用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等
D、监理人应从发包人的每笔进度付款中,按专用合同条款的约定扣留质量保证金,直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止

答案:C
解析:
C项,预付款用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。工程进度付款条款包括付款时间、支付分解表、进度付款申请单、进度付款证书和支付时间、工程进度付款的修正等方面。


关于完税后交货DDP(指定目的地),下列说法错误的是()。

A、卖方自负风险和费用,取得出口和进口许可证或其他官方批准证件,并且办理货物出口和进口所需的一切海关手续
B、卖方负责订立运输合同,将货物运至合同约定的目的地的特定交货地点,如对特定交货地点未作具体规定,卖方可在指定目的地内选择最合适的交货地点
C、卖方对买方无订立保险合同的义务,但应买方的要求,并在由买方承担风险和费用的情况下,卖方必须向买方提供其办理保险所需的信息
D、卖方承担在进口国内的指定地点完成交货之后的一切费用,包括办理货物进口所涉及的关税和其他费用

答案:D
解析:
D项,卖方承担在进口国内的指定地点完成交货之前的一切费用,包括办理货物出口和进口所涉及的关税和其他费用。买方承担受领货物之后所发生的各种费用。


对于依法必须进行招标的项目,以暂估价形式包括在总承包范围内的工程、货物、服务,其金额达到国家规定的规模标准时,应当依法进行招标。该规定主要体现了(??? )思想。

A坚持公平竞争的?????????
B坚持公开原则的
C保护招标人合法利益的???
D保护中标人合法利益的

答案:A
解析:
招标投标应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。公开原则是指招标项目的需求、投标人资格条件、评标标准和办法,以及开标信息、中标候选人、中标结果等招标投标程序和时间安排等信息应当按规定公开透明;公平原则是指每个潜在投标人都享有参与平等竞争的机会和权利,不得设置任何条件歧视排斥或偏袒保护潜在投标人,招标人与投标人应当公平交易;公正原则是指招标人和评标委员会对每个投标人应当公正评价,行政监督部门应当公正执法,不得偏袒护私;诚实信用原则是指招标投标活动主体应当遵纪守法、诚实善意,恪守信用,严禁弄虚作假、言而无信。


关于担保合同的从属性,下列说法错误的是()。

A、担保合同的成立应以相应的合同关系的发生和存在为前提,且担保合同所担保的债务范围不得超过主合同债权的范围
B、担保合同应随主合同债权的移转而移转
C、主合同关系消灭,为其所设定的担保合同关系并非随之消灭
D、担保合同的效力依主合同而定

答案:C
解析:
担保合同的从属性,又称附随性、伴随性,是指担保合同的成立和存在必须以一定的合同关系存在为前提,其主要表现在以下四个方面:①成立上的从属性,即担保合同的成立应以相应的合同关系的发生和存在为前提,且担保合同所担保的债务范围不得超过主合同债权的范围;②处分上的从属性,即担保合同应随主合同债权的移转而移转;③消灭上的从属性,即主合同关系消灭,为其所设定的担保合同关系也随之消灭;④效力上的从属性,担保合同的效力依主合同而定。


关于保险合同的形式,下列说法正确的是()。

A、暂保单是最基本的保险合同形式
B、保险单内容比较简单,只记载保险标的等主要事项
C、正式保单出立后,暂保单仍然有效
D、保险凭证中未列入的内容,以同类正式保险单为准

答案:D
解析:
A项,保险单是由保险人向投保人签发的书面凭证,是最基本的保险合同形式。B项,保险单的内容应完整、明确。暂保单又称“临时保单”,是在正式保险单出立之前先给予投保人的一种保险证明,内容比较简单,只记载保险标的等主要事项。C项,暂保单的效力和正式保险单是一样的,一般情况下,当正式保单出立后,暂保单就自动失效。D项,保险凭证中未列入的内容,以同类正式保险单为准。如果正式保险单与保险凭证的内容有抵触或者保险凭证另有特定条款,则应以保险凭证为准。


招标师考试题目下载8节 第8节


在项目可行性研究阶段,投资估算精度要求高,通常采用( )进行投资估算。


A.指标估算法 B.单位生产能力法

C.比例法 D.系数法

答案:A
解析:
在项目可行性研究阶段尤其是详细可行性研究阶段,投资估算精度要求髙,需采用相对详细的投资估算方法,如指标估算法。


下列关于招标采购风险应对措施的表述,正确的有()。

A、保证保险的保险标的是被保证人的信用风险
B、保证保险实际上是一种担保业务
C、利用合同条款可以进一步明确当事人的权利和义务,转移部分采购风险
D、招标人为保证中标人能够按合同要求完成招标合同规定的义务,要求中标人提供合同担保
E、在招标采购过程中可采用合同保证保险和商业信用保证保险来转移供应商行为可能带来的信用风险和所提供的商品质量风险

答案:A,B,C,E
解析:
D项,招标人为保证中标人能够按合同要求完成招标合同规定的义务,要求中标人提供履约担保,履约担保可以转移中标人违反合同的风险,将风险转移给担保人。


关于索赔条款,下列说法正确的有()。

A、异议与索赔条款一般是针对卖方交货质量、数量或包装不符合规定而订立的
B、异议与索赔条款主要内容包括索赔依据、索赔期限等
C、我国《合同法》规定的索赔期限为自买方收到标的物之日起三年内
D、索赔依据主要规定索赔时必须具备的证明文件以及出具机构
E、违约金条款主要约定一方未按合同规定履行义务时,应当向对方支付一定数额的违约金,以补偿对方的损失

答案:A,B,D,E
解析:
C项,索赔期限有约定与法定之分。约定的索赔期限是指双方在合同中明确规定索赔期限;法定索赔期限是指根据有关法律或国际公约,受损害的一方有权向违约方要求赔偿的期限。我国《合同法》规定的索赔期限为自买方收到标的物之日起两年内。


政府采购项目邀请招标资格预审公告的内容可以不包括 ()


A.供应商资格要求
B.获取资格预审文件的时间、地点、方式
C.采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式
D.项目名称、采购内容、数量、用途、简要技术要求

答案:B
解析:
政府采购项目资格预审公告应包括以下内容:(1)采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式;(2)项目名称、采购内容、数量、用途、简要技术要求;(3)供应商资格要求;(4)提交资格申请及证明材料的截止时间及资格审查日期;(5)联系人姓名和电话。


某工程建设项目货物招标,有甲、乙、丙、丁、戊5家单位投标,由于某些原因,招标人通知投标人延长投标有效期。下列说法中,符合法律规定的有()。

A.甲、乙、丙拒绝延长投标有效期,招标人可以不退还其投标保证金
B. 丁、戊同意延长投标有效期,其投标保证金的有效期应相应延长
C.投标人同意延长投标有效期的,可对投标文件进行修改和补充
D.如因延长投标有效期给投标人造成损失,招标人不予补偿
E.如因不可抗力延长投标有效期,则招标人可不补偿因此给投标人造成的损失

答案:B,E
解析:


按照《政府采购法》的有关规定,政府采购的采购方式包括( )。

A、公开招标
B、邀请招标
C、竞争性谈判
D、单一来源采购
E、性价比招标

答案:A,B,C,D
解析:


DB模式是合同当事人以契约或者合同形式,承担建设项目的()活动的工程承包模式。

A、设计
B、施工
C、设计和施工
D、设计、采购和施工

答案:C
解析:
设计一建造总承包模式是指工程总承包企业按照合同约定,承担工程项目设计和施工,并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。DB模式是合同当事人以契约或者合同形式,承担建设项目的设计和施工活动的工程承包模式。


项目初步决策阶段业主的管理工作内容类型不包括( )。

A、项目建设必要性的环境调查
B、编制并报批项目建议书
C、确定项目建筑方案设计
D、技术策划

答案:C
解析:


根据世界银行公开招标采购服务流程,采购人编制任务大纲(TOR)的作用是 ()

A.说明服务方应提交的预期成果 B.估算服务项目预期成本
C.指导服务实施过程 D.界定服务方的权利和义务

答案:C
解析:
客户负责为咨询任务准备任务大纲(TOR),任务大纲(TOR)规定了咨询任务的目的、目标、工作范围并提供背景情况(包括现有的相关研究及基础数据),以便于服务方准备他们的建议书。任务大纲(TOR)应列明完成咨询任务所必需的各项服务和调查以及预期的成果(如报H据、图纸和调查结果)。