招标师考试真题精选及答案7节 第1节
关于公路运输的特点，下列说法不正确的是()。
A、公路运输网覆盖面广、密度大
B、汽车载重量小，行驶阻力比铁路大9～14倍，运输成本最高
C、运输的连续性较低，运输途中容易受到干扰
D、获取车辆以及驾驶人员较为方便
答案：B
解析：
本题的考点为公路运输的特点。公路货物运输的主要优点有：(1)公路运输网覆盖面广、密度大，运输车辆机动灵活，对时间、货运量的适应性强；(2)可实现“门到门”直达运输平均运距是最短的；(3)中、短途运输时，因为中途不需要倒运、转乘，在途时间较短，运送速度较快；(4)获取车辆以及驾驶人员较为方便。公路运输的主要缺点是：(1)汽车载重量小，行驶阻力比铁路大9～14倍，所消耗的燃料是价格较高的液体汽油或柴油，运输成本仅次于航空运输；(2)运输的连续性较低，运输途中容易受到干扰；(3)安全性较低，排放的尾气和噪声对环境污染较大。
政府投资主管部门对不同项目实行审批、核准、备案制，下列说法错误的是（ ）。
A.政府投资建设项目，实行审批制
B.企业投资项目，区别不同情况实行审批制或核准制
C.外商投资项目，实行核准制
D.实行核准制的项目，政府投资主管部门依法核准项目申请报告
答案：B
解析：
按照投资体制改革的精神，从落实企业投资自主权出发，对于企业不使用政府投资建设的项目，一律不再实行审批制，区别不同情况实行核准制和备案制，其中列入《政府核准的投资项目目录》内的项目，政府投资主管部门只是依法核准项目申请报告；未列入《政府核准的投资项目目录》的项目，则实行备案制。对于外商投资项目，则实行核准制，由政府投资主管部门依法核准项目申请报告。
下列属于建设工程监理投标资格能力要素的有 （）
A.企业资质B.企业类似工程业绩
C.企业信誉 D.企业财务状况
E.企业融资能力
答案：A,B,C,D
解析：
解析 建设工程监理投标资格能力要素包括：工程监理企业的法人经营资格、专业监理资质、类似工程建设项目业绩、人力资源条件、企业拥有工程监理的试验检测设备、可采用的检测方法和手段、使用计算机软件管理的能力、承接新项目的监理能力和企业信誉、财务状况等。
根据《民法通则》、《合同法》的有关规定，违约行为是指合同当事人违反合同义务的行为，违约行为据其形态可以分为( )。
A、不履行
B、未履行
C、履行迟延
D、不完全履行
E、预期违约
用益物权中的国有建设用地使用权，可以采取()方式设立。
A、出租
B、出让
C、划拨
D、抵押
E、转让
答案：B,C
解析：
建设用地使用权人依法对国家所有的土地享有占有、使用和收益的权利，有权利用该土地建造建筑物、构筑物及其附属设施。建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立。新设立的建设用地使用权，不得损害已设立的用益物权。设立建设用地使用权，可以采取出让或者划拨等方式。
信用证支付方式的特点有()。
A、信用证是一种银行信用
B、信用证是一项单据业务
C、信用证是独立于其他合同之外的一种自足的法律文件
D、银行不只对信用证负责，还要受到买卖合同或其他合同的约束
E、银行只对信用证负责，不受买卖合同或其他合同的约束
答案：A,B,C,E
解析：
信用证支付方式的特点主要表现在下列三个方面：①信用证是一种银行信用。信用证支付方式是一种银行信用，由开证行以自己的信用作出承付的保证。因此，开证行是第一付款人。②信用证是一项单据业务。在信用证方式下，实行的是凭单付款的原则。③信用证是独立于其他合同之外的一种自足的法律文件。信用证并不依附于买卖合同和其他合同，而是独立于买卖合同等之外的银行信用凭证。银行只对信用证负责，不受买卖合同或其他合同的约束。
招标师考试真题精选及答案7节 第2节
关于工程建设项目常用风险应对措施的表述中，不正确的是()。
A、风险回避是指通过变更工程建设项目计划，消除风险或风险产生的条件，或者是保护工程建设项目的目标不受风险的影响
B、风险转移是一种彻底消除工程风险影响的策略
C、风险控制具体又包括、风险分离、风险监测、后备应急措施等
D、风险转移是指风险承担者通过一定的途径将风险转嫁给其他承担者
答案：B
解析：
本题的考点为工程建设项目常用的风险应对措施。工程建设项目常用的风险应对措施主要有：(1)风险回避。是指通过变更工程建设项目计划，消除风险或风险产生的条件，或者是保护工程建设项目的目标不受风险的影响。风险回避是一种彻底消除工程风险影响的策略。(2)风险控制。是指通过一定的手段将风险控制在合理的范围内。具体又包括：风险分离、风险监测、后备应急措施等。(3)风险转移。是指风险承担者通过一定的途径将风险转嫁给其他承担者。
原告：某省B建筑公司被告：某省A房地产公司2012年11月22日某省A房地产公司就一住宅建设项目进行公开招标，该省B建筑公司与其他3家建筑公司共同参加了投标，结果由B建筑公司中标。2012年12月14日，A房地产公司就该项工程建设项目向B建筑公司发出中标通知书，其中载明：工程建筑面积74781m2，中标价格8000万元人民币，要求于12月25日签订工程承包合同，12月28日开工。
中标通知书发出后，B建筑公司按A房地产公司的要求提出，为抓紧工期，应该先做好施工准备，后签订施工承包工程合同，A房地产公司也就同意了这个意见。之后，B建筑公司进入了施工现场，平整了场地，将打桩桩架运人现场，并配合A房地产公司在12月28日打了两根桩，完成了项目的开工仪式。但是，工程开工后，还没有等到正式签订承包合同，双方就因为对合同内容的意见不一而发生了争议。A房地产公司要求B建筑公司将工程中的一个专项工程分包给自己信赖的C公司，而B建筑公司以招标文件没有要求必须分包而拒绝。2013年3月1日，A房地产公司明确函告B建筑公司：将“另行落实施工队伍。”无可奈何的B建筑公司只得诉至工程所在地中级人民法院。
在法庭上B建筑公司指出，A房地产公司既已发出中标通知书，就表明招投标过程中的要约已经承诺，按招标投标文件和《施工合同示范文本》的有关规定，签订工程承包合同是A房地产公司的法定义务。因此，B建筑公司要求A房地产公司继续履行合同，并赔偿损失560万元。但A房地产公司辩称：虽然已发了中标通知书，但这个文件并无合同效力，且双方的合同尚未签订，因此双方还不存在合同上的权利义务关系，A房地产公司有权另行确定合同相对人。
问题
1.投标行为的法律性质是什么？说明理由。
2.发出中标通知书这一行为的法律性质是什么？说明理由。
答案：
解析：
1.投标行为的法律性质是要约。原因在于，招标行为符合要约的概念和条件。投标的内容具体明确，因为投标意味着对招标文件的接受，再加上投标文件的内容，可以确定合同的全部内容，因此，投标行为将使合同内容具体确定。同时，投标人表明一旦中标，将受投标文件约束，表现为中标后将按照投标文件订立合同，且往往以投标保证金作为保证，因此，也符合“表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束？这一条件。
2.发出中标通知书这一行为的法律性质是承诺。由于投标人投标的过程为要约，那么招标人在对各投标人的投标文件进行严格评审，确定某一投标人为中标人之后，向其发出的中标通知书即为对投标人要约的承诺。因为中标通知书的发出意味着招标人接受了投标人的投标文件，即中标通知书是受要约人（招标人）同意要约（投标文件）的意思表示。而投标文件又意味着对招标文件的接受，两者的内容构成了明确具体的合同内容。
招标文件的编制应当做好的工作有 （ ）
A.应当符合国家相关法律法规，招标文件的各项技术标准应符合国家强制性标准，满足招标人要求
B.公开规定评标时的所有评标因素
C.用醒目方式标明实质性要求和条件
D.合理划分标段或标包
E.规定评标标准和评标方法以及除价格以外的所有评标因素
答案：A,C,D,E
解析：
依照《招标投标法》、《招标投标法 实施条例》和相关法律法规规章要求，招标文件应当按照以下要求编制：（1)依法编制招标文件并满足招标人使用要求；（2)合理划分标段（或标包）和确定工期（或交货期）；（3)明确规定具体而详细的使用与技术要求；（4)用醒目方式标明实质性要求和条件：（5 )规定评标标准和评标方法 以及除价格以外的所有评标因素：（6）规定提交备选方案和对备选方案的处理办法；（7)规定编制投标文件的合理时间，栽明招标文件最短发售期；（8)规定需要栽明踏勘现场的时间与地点；
(9)明确投标有效期：（10)明确投标保证金的数 额、有效期以及提交与退还：（11 )明确招标文件的售价；（12)不得以不合理的条件限制和排斥潜 在投标人或者投标人；（13 )明确招标文件的售价；（14)充分利用和发挥招标文件标准文本或示范文本的作用。
()是有偿合同的核心条款。
A、范围条款
B、价格条款
C、期限条款
D、计量与支付条款
答案：B
解析：
价格条款是有偿合同的核心条款。对于一般的有偿合同而言，合同价格一旦确定，一般在合同约定的范围内不发生调整。
根据《招标投标法》的规定，下列关于联合体投标的表述，正确的是()。
A、投标文件中无需附上联合体协议
B、投标保证金的提交只可由联合体中的一方提交
C、投标保证金的提交可以由联合体中的一方提交
D、以联合体中一方提交投标保证金的，仅对该方具有法律约束力
答案：C
解析：
A项，根据《招标投标法》的规定，投标文件中应附上联合体协议（资格预审的可提供复印件）。联合体未在投标文件中附上联合体协议的，投标无效。BC两项，一般可由联合体各方或联合体牵头人提交保证金，招标文件有规定的，应按招标文件的规定提交保证金。D项，投标联合体应按照招标文件规定递交投标保证金，无论以联合体各方共同递交或者联合体一方名义单独递交的投标保证金，均对联合体各方具有约束力。
某依法必须招标的大型商业中心工程，其装饰装修工程施工图设计完成后，由施工总承包单位作为招标人选择确定分包人，其招标文件规定的评标标准、评标方法和合同条款部分内容如下。
(1)合同价款：投标报价高于其评标价时，以评标价为签约合同价；投标报价低于其评标价时，以投标报价为签约合同价。
(2)合同类型：固定总价合同。除设计变更和暂估价根据合同约定据实调整外，合同价格一次性包干。
(3)分包范围：施工图标示的装饰装修施工。其中，首层大厅及名品购物区装饰施工，由分包人作为招标人与总承包人联合招标，另行选择专业单位施工。
(4)工程进度款：按月结算工程进度款。总承包人收到总包工程发包人对应款项后7日内支付给分包人。总包工程发包人不能按期向总承包人支付工程进度款时，应当视为总承包人向分包人付款的条件尚未成熟，分包人不得因此追究总承包人的逾期付款责任。
(5)竣工结算：分包工程竣工后，分包人向总承包人提交分包工程竣工结算资料。双方就分包工程竣工结算达成一致后，总承包人将分包工程结算价款纳入总包工程竣工结算价款中，按总包合同约定提交给总包工程发包人，但是，分包工程最终竣工结算价款以总承包人与总包工程发包人竣工结算价款中装饰装修部分的价款的97%为准。竣工结算价款的支付原则同进度款。
【问题】
逐一指出上述评标标准、评标方法和合同条款中存在的不妥之处，简要说明理由并提出修改建议。
答案：
解析：
对本案例中评标标准、评标方法和合同条款中存在的不妥之处、理由及修改建议，具体分析如下：
(1)不妥之处：投标报价高于其评标价时，以评标价为签约合同价。理由：合同价只能是中标人的投标报价。评标价是指经过算术错误修正后，再进行招标文件规定量化因素量化核定后的价格。该价格是评标使用的，不是中标价，不能作为签约的合同价。修改建议：以中标人的投标报价作为签约合同价。
(2)不妥之处：除设计变更和暂估价根据合同约定据实调整外，合同价格一次性包干。理由：暂估价是指招标人在工程量清单中提供的用于必然支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额，已包括在固定总价中。总价合同是指在合同中确定完成一个项目的总价，承包人据此完成项目全部内容的合同。总价合同的工程数量、单价及总价一般不变，除约定的合同范围调整或者设计变更可以调整总价之外，也可约定人工、材料和设备等部分要素价格波动依据约定的指数调整总价，除此之外的其他风险则由承包人承担。修改建议：除发生约定的合同范围调整或者设计变更进行调价外，合同价格一次性包干。
(3)不妥之处：由分包人作为招标人与总承包人联合招标，另行选择专业单位施工。理由：分包工程不能再次分包。《建筑法》第二十九条规定：“禁止分包单位将其承包的工程再分包。”分包人不得将其承包的分包工程转包给他人，也不得将其承包的分包工程的全部或部分再分包给他人。即分包只能进行一次，禁止层层分包。修改建议：由总承包人作为招标人，另行选择专业单位施工。
(4)不妥之处：总包工程发包人不能按期向总承包人支付工程进度款时，应当视为总承包人向分包人付款的条件尚未成熟，分包人不得因此追究总承包人的逾期付款责任。理由：分包人与发包人不存在合同关系。修改建议：总包工程发包人不能按期向总承包人支付工程进度款时，总承包人仍应当向分包人付款，否则要追究总承包人的逾期付款责任。
(5)不妥之处：分包工程最终竣工结算价款以总承包人与总包工程发包人竣工结算价款中装饰装修部分的价款的97%为准。理由：分包工程最终竣工结算价款与总包工程发包人竣工结算价款没有直接联系。修改建议：分包工程最终竣工结算价款以总承包人与分包人竣工结算价款中装饰装修部分的价款为准。
招标师考试真题精选及答案7节 第3节
某货物招标中标合同约定于2010年3月31日前付清全部货款200万元，招标人直到2013年1月1日，仍未支付货款，供应商也未曾提出返还货款要求，下列关于诉讼时效的说法正确的有（）。
A.诉讼时效已过，债权不再成立
B.诉讼时效已过，法院不应受理供应商的起诉状
C.该债权的诉讼时效应为二年
D.该债权的诉讼时效为四年
E.诉讼时效已过，但债权仍然成立
根据《招标投标法》的规定，履约保函可以分为有条件保函和无条件保函。除了保证以外，中标人以( )为质押，作为履约保证金的也很常见。
A、支票、汇票、存款单
B、支票、汇票、股票
C、专利技术、汇票、存款单
D、支票、债券、存款单
实施图纸审查、工程变更和设计变更管理制度，审查承包商时，不包括()。
A、审查承包商提交的各种变更、索赔、签证要求
B、及时协调解决各项变更后的利益问题
C、编制项目管理控制工作细则
D、监督项目管理承包商的采购招标
答案：D
解析：
图纸审查、工程变更和设计变更管理制度的协调实施。审查承包商提交的各种变更、索赔、签证要求，及时协调解决各项变更后的利益问题，使承包商能在合理的状态下施工。同时编制项目管理控制工作细则，指导监理人员实施工程变更控制。
不属于招标采购项目评价原则的是 （）
A.及时性B.公正性
C.可信性 D.透明性
答案：A
解析：
解析 招标采购项目评价的原则有现实性、公正性与独立性、可信性、全面性、透明性、反馈性。
产品质量鉴定报告完成交付后，产品质量鉴定组织应向()备案。
A、国家质检总局
B、省级以上质量技术监督部门
C、本级质量技术监督部门
D、上一级质量技术监督部门
答案：B
解析：
产品质量鉴定组织单位对产品质量鉴定报告进行审查，并对产品质量鉴定报告负责。产品质量鉴定组织单位应当及时将质量鉴定报告交付申请人。产品质量鉴定组织单位向省级以上质量技术监督部门备案。
工程咨询服务的合同需要载明的内容不包括()。
A、服务范围
B、服务方式
C、服务标准
D、合同变更
答案：D
解析：
工程咨询服务的合同需要载明服务范围、服务方式、服务期、服务标准、服务价格等实质性内容。其他服务项目，其合同各有特色，但一般均需包括服务范围、服务期、服务质量、费用及支付、双方权利与义务、合同变更、违约、索赔与争议等实质性内容。
招标师考试真题精选及答案7节 第4节
相比于分散采购模式，集中采购具有的优势有()。
A、有利于发挥规模采购优势
B、有利于规范采购行为
C、有利于优化供应链管理
D、有利于推进采购标准化和信息化
E、有利于满足采购项目在时间和质量标准方面的个性化需求
答案：A,B,C,D
解析：
相比于分散采购模式，集中采购具有以下明显优势：①有利于发挥规模采购优势；②有利于规范采购行为；③有利于优化供应链管理；④有利于推进采购标准化和信息化；⑤有利于提高货物和服务质量。E项，集中采购执行统一采购标准，按批次组织采购时间相对固化，有时难以满足部分采购项目在时间和质量标准方面的个性化需求。
业主利用( )合同可将大部分风险转移给承包商。
A、成本加浮动酬金
B、成本加固定酬金
C、固定价格
D、可调价格
招标采购项目化管理各个阶段的关系表现为()。
A、招标采购各个阶段责任划分明确，相互独立
B、招标采购与整体项目管理各个阶段相互作用、相互影响
C、招标采购与项目管理的各个阶段完全重合
D、招标采购各个阶段的有关过程需要反复实施
E、招标采购管理与项目管理的知识领域互相交叠
答案：B,D,E
解析：
招标采购项目化管理各个阶段的关系表现在：①招标采购与整体项目管理各个阶段相互作用、相互影响。②招标采购各个阶段的有关过程需要反复实施。③招标采购管理与项目管理的知识领域互相交叠。在项目管理的所有阶段和管理任务中，只要需要外部资源，就会产生采购管理。招标采购管理几乎涉及项目管理所有领域的成果，与项目管理的其他知识领域存在互相交叉、互相关联的过程。
关于招标投标活动的行政监督职责分工，下列说法正确的是( )。
A. 县级以上地方人民政府发展改革部门指导和协调本行政区域的招标投标工作
B. 国家发展和改革委员会无权对国家重大建设项目的工程招标投标活动实施监督检查
C. 水利部对水利工作中的机电产产品国际招标项目的招标投标活动实施监督
D. 监察机关对有关招标投标活动实施行政监督
某工程建设项目招标，某投标人参加开标的代表未取得法定代表人授权，招标文件对此又未作规定，在此情况下（）。
A.该投标应为无效标
B.该投标文件的有效性不受影响
C.该投标文件应不予开标
D. 应要求投标人补充递交授权书
工程建设项目施工安全技术措施计划的实施方法包括( )。
A、安全宣传
B、安全控制
C、安全教育
D、安全技术交底
E、安全施工责任制
招标师考试真题精选及答案7节 第5节
关于对政府采购服务与货物招标评标专家的特殊要求，下列叙述不正确的是（ ）。
A.招标采购单位就招标文件征询过意见的专家，不能再作为评标专家参加评标
B.采购人可以以专家身份参与本部门或者本单位采购项目的评标
C.招标采购代理机构工作人员不能参加由本机构代理的政府采购项目的评标
D.招标采购单位对技术复杂、专业性极强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评标专家的，经设区的市、自治州以上人民政府财政部门同意，可以采取选择性方式确定评标专家
答案：B
解析：
政府采购服务与货物招标评标专家的特殊要求包括：①招标采购单位就招标文 件征询过意见的专家，不得再作为评标专家参加评标；②采购人不得以专家身份参与 本部门或者本单位采购项目的评标；③招标采购代理机构工作人员不得参加由本机构 代理的政府采购项目的评标；④招标采购单位对技术复杂、专业性极强的采购项目， 通过随机方式难以确定合适评标专家的，经设区的市、自治州以上人民政府财政部门 同意，可以采取选择性方式确定评标专家。
根据《关于适用〈工程咨询单位资格认定办法〉有关条款的通知》(发改投资[2009]620号），为工程建设项目提供全过程策划服务的工程咨询单位，除应具有规划咨询外，还应具有_资格。 （)
A.进行工程设计 B.编制可行性研究报告
C.实施工程监理 D.规划咨询
答案：B
解析：
工程咨询单位项目管理资质分为全过 程策划（不承担建设准备和实施阶段具体业务）、 全过程策划和准备阶段管理、全过程策划和实施阶段管理、全过程管理（可承担全过程策划和准备、实施阶段具体业务）四种类别。其中：（1)全过程策划：应具备规划咨询和编制项目可行性研究报告资格；（2)全过程策划和准备阶段管理：应具备规划咨询、编制项目可行性研究报告、工程设计资格；（3)全过程策划和实施阶段管理：应具备规划咨询、编制项目可行性研究报告资格，以及工程监理或设备监理资格；（4)全过程管理：应具备规划咨询、编制项目可行性研究报告、工程设计资格，以及工程监理或设备监理资格。
下列单据中，不具有物权凭证作用的有()。
A、海运提单
B、航空运单
C、邮包收据
D、铁路运输单据
E、多式联运单据
答案：B,C,D,E
解析：
在各种运输单据中，只有海运提单具有物权凭证的作用。海运提单简称提单，是指由船长或船公司或其代理人签发的，证明已收到特定货物，允诺将货物运到特定的目的地，并交付给收货人的凭证。海运提单的性质和作用，可以概括为以下三个方面：①货物收据；②物权凭证；③运输契约的证明。
下列关于工程标底的说法，不正确的是()。
A、标底是招标人能够接受的项目投资预测和市场预期价格
B、标底不能作为评定投标报价有效性和合理性的惟一和直接依据
C、招标文件中不得规定投标报价最接近标底的投标人为中标人，但可以规定超出标底价格上下允许浮动范围的投标报价作为废标处理
D、招标人自主决定是否编制标底，标底在编制过程中和开标前应当保密
答案：C
解析：
C项，招标文件中不得规定投标报价最接近标底的投标人中标或得最高评分，也不得规定投标报价超出标底价格上下浮动幅度范围的直接否决其投标。
根据《招标代理服务收费管理暂行办法》的规定，招标代理服务收费实行政府指导价的，其上下浮动幅度不超过( )。
A、15%
B、20%
C、25%
D、30%
项目需求分析的基本过程包括()。
A、直观描述项目的需求
B、评估和审核需求分析报告
C、利用示意图形象表达客户需求
D、建立项目需求跟踪系统
E、分析需求的反馈意见
答案：A,B,C,D
解析：
项目需求分析的基本过程包括：①确定和排列客户需求重点。把客户需求转化为项目需求，进而设计项目的技术路线。②直观描述项目的需求。③利用示意图形象表达客户需求。④建立项目需求跟踪系统。准确预测环境及市场的变化，预测客户需求的可能变化，建立项目需求跟踪系统是需求分析及管理中的一项重要工作。⑤评估和审核需求分析报告。需求报告的初稿完成后，应组织项目发起人、客户以及其他相关的项目利益相关方对报告进行评估和审核，在共同讨论后达成一致的意见。
招标师考试真题精选及答案7节 第6节
在招标投标法律体系中 ，_是招标投标领域的基本法律。 （ ）
A.《建筑法》
B.《招标投标法》
C.《北京市招标投标条例》
D.《招标投标法实施条例》
答案：B
解析：
在招标投标法律体系中，《招标投标法》是招标投标领域的基本法律，其他有关行政法规、 国务院决定、部门规章以及地方性法规和规章等都不得同《招标投标法》相抵触。A项只适用于建筑领域的招标投标；C项只适用于北京市的招标投标，属于地方性法规；D项是国务院制定的行政法规，以配套行政法规形式进一步完善了招标投标制度。《招标投标法》不论从内容上还是适用地域范围上来说，都是整个招标投标领域的基本法律。
下列关于招标代理机构可代理业务范围的说法中，正确的是（ ）。
A.暂定级工程招标代理机构可代理建筑安装工程总造价6000万元人民币以下的工程招标代理业务
B.预乙级国际招标机构可从事一次性委托金额2000万美元以下的机电产品国际招标业务
C.工程招标代理机构和国际招标机构均允许承担外国政府贷款项目的相应招标代理业务
D.拥有中央投资项目招标代理机构资格的招标代理机构不可以代理外国政府贷款项目招标代理业务
E.招标代理机构经财政部门确认后可以承担原招标代理业务范围以内的政府采购项目的招标业务
答案：A,B
解析：
CD两项，中央投资项目招标代理机构可以从事中央投资项目的项目业主招标、 专业化项目管理单位招标、政府投资规划编制单位招标，以及项目勘察等方面的招标代理业务。中央投资项目是指使用了中央预算内投资、专项建设基金、统借国际金融 组织和外国政府贷款以及其他中央财政性投资的固定资产投资项目。E项，《政府采购 代理机构资格认定办法》第2条规定，政府采购代理机构资格的认定适用本办法。本办 法所称政府采购代理机构，是指取得财政部门认定资格的，依法接受采购人委托，从事政府采购货物、工程和服务采购代理业务的社会中介机构。A项，按照《工程建设项 目招标代理机构资格认定办法》规定，暂定级工程招标代理机构，只能承担工程总投资 6000万元人民币以下的工程招标代理业务。B项，按照《机电产品国际招标机构资格管理办法》规定，预乙级国际招标机构可以从事一次性委托金额在2000万美元以下的国际招标业务。
招标投标争议提起行政诉讼应当符合的条件有()。
A、原告是认为具体行政行为侵犯其合法权益的行政主体
B、有明确的被告
C、有具体的诉讼请求
D、有具体的事实根据
E、属于人民法院受案范围和受诉人民法院管辖
答案：B,C,D,E
解析：
招标投标争议提起行政诉讼应当符合下列条件：①原告是认为具体行政行为侵犯其合法权益的民事主体；②有明确的被告；③有具体的诉讼请求和事实根据；④属于人民法院受案范围和受诉人民法院管辖。人民法院接到起诉状，经审查，应当在7日内立案或者作出裁定不予受理。原告对裁定不服的，可以提起上诉。
下列关于采购计划编制工作的说法，错误的是()。
A、采购计划编制的工作主要包括采购计划的编制和审核
B、合同条款的前瞻性与预防施工风险的有效性应有机衔接，保证采购成果满足施工风险预防需求，施工合同和监理合同符合施工管理有效性的需求
C、在工程建设设备采购招标时，应该明确对设备的设计、生产、到货验收等过程实施监督、管理、控制和协调，售后的零部件采购和保修服务也应在采购前予以考虑
D、依据工程项目的进度需求实施采购计划，业主组织编制各招标文件和合同文件中有关进度的条款，设置逾期处罚及补救办法，需要时起草甲控材料设备的清单、控制内容及程序要求
答案：A
解析：
A项，采购计划编制的工作主要包括：①采购计划的制订；②采购计划的执行。
国务院某部委采用招标方式采购10台越野车及车载雷达。由于技术复杂，招标文件由
有关专家做了两次技术论证。该项目评标委员会组成不符合要求的是（）。
A.4名专家和1名采购人代表 B.5名专家和1名采购人代表
C.5名专家和2名采购人代表 D.6名专家和1名采购人代表
答案：B
解析：
评标委员会应有采购人的代表和有关专家共3人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的2/3。
甲在投标某施工项目时，为减少报价风险，与乙签订了一份塔吊租赁协议。协议约定，甲中标后，乙按照协议约定的租金标准向甲出租塔吊，如甲方未中标，则协议自动失效。该协议是()。
A、既未成立又未生效合同
B、附条件合同
C、已成立但未生效合同
D、有效合同
E、附期限合同
答案：B,C,D
解析：
附生效要件合同包括附条件合同以及附期限合同。附条件的合同，指合同当事人设定一定的条件，并将条件的成就与否作为决定效力发生或消灭的根据的合同。根据《合同法》第45条第1款规定，当事人对合同的效力可以约定附条件。附生效条件的合同，自条件成就时生效。附解除条件的合同，自条件成就时失效。附期限的合同，是指以将来确定到来的一定期限作为合同生效或者终止的根据的合同。本题中，当事人双方约定甲中标后合同生效，甲方未中标则合同自动失效，既附了生效条件也附了解除条件，为附条件合同，因双方意思表示真实一致而成立有效，但因生效条件未成就而未生效。
招标师考试真题精选及答案7节 第7节
在工程建设项目的主要外部因素中，工程设计和施工方案设计的主要技术依据是()。
A、工程现场作业面条件
B、工程地形、地质和水文条件
C、工程施工进场道路和水电通信条件
D、工程周围原有建筑物
答案：B
解析：
工程的主要外部条件包括：①工程现场作业面条件。现场施工作业面规模、地形决定和影响了工程施工组织设计布局和技术管理方案的选择。②工程地形、地质和水文条件。通过勘探、测量获得的工程地形、地质及水文条件，是工程设计和施工方案设计的主要技术依据，直接决定和影响工程基础、地下建筑工程、施工措施的选择和实施，是影响工程造价的重要因素，因此也是工程招标文件必需的技术资料。③工程施工进场道路和水电通信条件。施工进场道路和水电通信是工程施工必须具备的基本条件。④工程周围原有建筑物。制约和影响工程施工技术管理实施方案以及投标报价的高低，涉及招标投标双方的责任分工和可能发生的拆迁、恢复补偿。⑤工程所在地的气象条件、潮汐情况、风俗习惯等。
事后交易成本的形式不包括()。
A、当事人想退出某种契约关系所必须付出的成本
B、交易者发现事先确定的价格等合同条款有误而做出改变所必须付出的成本
C、交易当事人为政府解决他们之间的冲突所付出的成本
D、交易当事人达成合同的成本
答案：D
解析：
威廉姆森认为，组织制度问题可以表述为契约问题，可以在节约交易成本这个意义上进行探讨。从契约的角度出发，交易成本可以分为“事前”和“事后”两类。事前交易成本是指起草、谈判、保证落实某种契约的成本，也就是达成合同的成本。事后交易成本是指契约签订之后发生的成本，它可以有以下几种形式：①当事人想退出某种契约关系所必须付出的成本；②交易者发现事先确定的价格等合同条款有误而做出改变所必须付出的成本；③交易当事人为政府解决他们之间的冲突所付出的成本。
对于招标人确定中标人的权利，下列说法正确的是()。
A、招标人可以自己直接行使，也可以授权评标委员会直接确定中标人
B、招标人只能自己直接行使
C、由评标委员会直接确定中标人
D、招标人只能授权评标委员会，由评标委员会确定中标人
答案：A
解析：
评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并根据招标文件的规定推荐中标候选人，或根据招标人的授权直接确定中标人。
按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，采用( )确定中标人的，按商数得分由高到低顺序排列。
A、综合评分法
B、性价比法
C、最低评标价法
D、经评审的最低投标价法
关于不可抗力条款，下列说法正确的有()。
A、不可抗力条款是一种免责条款，不可抗力的范围、不可抗力的处理原则和方法、出具不可抗力证明文件的机构等属于其主要约定
B、不可抗力发生后通常导致解除合同或者延期履行两种后果
C、不可抗力发生后，具体处理方式应当依据不可抗力事件发生的原因、性质以及对履行合同的实际影响程度而定
D、不可抗力条款应明确约定具体的通知和提交证明文件的期限和方式
E、不可抗力事件证明一般由当地政府出具
答案：A,B,C,D
解析：
不可抗力条款是一种免责条款，其主要约定包括不可抗力的范围、不可抗力的处理原则和方法、不可抗力发生后通知对方的期限和方式，以及出具不可抗力证明文件的机构等。不可抗力发生后通常导致解除合同或者延期履行两种后果。具体处理方式应当依据不可抗力事件发生的原因、性质以及对履行合同的实际影响程度而定。为防止发生争议，不可抗力条款应明确约定具体的通知和提交证明文件的期限和方式。E项，不可抗力事件证明一般由当地的商会或公证机构出具。
人民法院应当在收到答辩状之日起（)日内将答辩状副本发送原告。
A、14
B、7
C、21
D、5
答案：D
解析：
本题的考点为民事诉讼审理前的准备。人民法院应当在收到答辩状之日起5日内将答辩状副本发送原告。
