21年招标师考试答案6卷 第1卷
对于当事人拒绝履行生效的行政判决、裁定的，行政机关可以()。
A、申请第一审法院强制执行
B、申请终审法院强制执行
C、依法强制执行
D、申请上级机关强制执行
E、申请人民政府强制执行
答案：A,C
解析：
当事人必须履行人民法院发生法律效力的判决、裁定、调解书。民事主体即公民、法人或者其他组织拒绝履行判决、裁定、调解书的，行政机关或者第三人可以向第一审人民法院申请强制执行，或者依法强制执行。
下列关于工程设计合同发包人违约责任的说法错误的是()。
A、合同生效后，发包人因非设计人原因要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金或发包人按照专用合同条款的约定向设计人支付违
B、合同生效后，发包人因非设计人原因要求终止或解除合同，设计人已开始设计工作的，发包人应按照设计人已完成的实际工作量计算设计费并全部支付
C、发包人未按专用合同条款约定的金额和期限向设计人支付设计费的，应按专用合同条款约定向设计人支付违约金
D、发包人的上级或设计审批部门对设计文件不进行审批或本合同工程停建、缓建，发包人应在事件发生之日起15天内按通用合同条款【合同解除】的约定向设计人结算并支付设计费
答案：B
解析：
AB两项，合同生效后，发包人因非设计人原因要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金或发包人按照专用合同条款的约定向设计人支付违约金；已开始设计工作的，发包人应按照设计人已完成的实际工作量计算设计费，完成工作量不足一半时，按该阶段设计费的一半支付设计费；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费。C项，发包人未按专用合同条款约定的金额和期限向设计人支付设计费的，应按专用合同条款约定向设计人支付违约金。逾期超过15天时，设计人有权书面通知发包人中止设计工作。D项，发包人的上级或设计审批部门对设计文件不进行审批或本合同工程停建、缓建，发包人应在事件发生之日起15天内按通用合同条款【合同解除】的约定向设计人结算并支付设计费。
企业应为合格供应商建立评价和供货业绩档案，合格供应商的档案应包括()。
A、供应商名称
B、供应商评价资料
C、行业发展动态
D、定期评价报告
E、质量管理体系运行评价材料或认证书
答案：A,B,D,E
解析：
企业应为合格供应商建立评价和供货业绩档案，以备查询和作为质量追溯的原始资料。合格供应商的档案应包括：供应商名称、供应商评价资料、供货历史记录、质量管理体系运行评价材料或认证证书、国家或行业抽查报告、采购商品的国家和行业标准、采购合同和协议、定期评价报告等。
下列有关留置的说法正确的有()。
A、因运输合同发生的债权，债务人不履行债务的，债权人有留置权
B、债权人留置财产后，给予债务人履行债务的期限不得少于3个月
C、债权消灭时置权消灭
D、留置物的价值应相当于债务的金额
E、债务人可以请求留置权人在债务履行期届满后行使留置权；留置权人不行使的，债务人可以请求人民法院拍卖、变卖留置财产
答案：A,C,D,E
解析：
B项，《物权法》第236条规定，留置权人与债务人应当约定留置财产后的债务履行期间；没有约定或者约定不明确的，留置权人应当给债务人2个月以上履行债务的期间，但鲜活易腐等不易保管的动产除外。债务人逾期未履行债务的，留置权人可以与债务人协议以留置财产折价，也可以就拍卖、变卖留置财产所得的价款优先受偿。
建设单位的施工质量控制目标是()。
A、保证竣工项目的各项施工结果与勘察、设计文件所规定的标准相一致
B、保证交付满足施工合同及设计文件所规定的质量标准的建设工程产品
C、保证竣工项目达到投资决策所确定的质量标准
D、保证工程质量达到施工合同和设计文件所规定的质量标准
答案：C
解析：
本题的考点为建设单位的质量控制目标。建设单位的质量控制目标是通过施工全过程的全面质量监督管理和决策，保证竣工项目达到投资决策所确定的质量标准。
某土建工程项目确定采用公开招标的方式招标，造价工程师测算确定该工程标底为4000万元，定额工期为540天。
在本工程招标的资格预审办法中规定，投标单位应满足以下条件:①取得营业执照的建筑施工企业法人；②二级以上施工企业；③有两项以上同类工程的施工经验；④本专业系统隶属企业；⑤近三年内没有因违约被起诉历史；⑥技术、管理人员满足工程施工要求；⑦技术装备满足工程施工要求；⑧具有不少于合同价20%的可为业主垫支的资金。
经招标小组研究后确定采用综合评分法评标，评分方法及原则如下：
(1)“投标报价”满分为100分，按如下两个方面评分：
①报价与标底的偏差程度70分，按表1—1的标准评分。
②报价费用组成的合理性30分，评分结果如表1—2所示。
(2)“施工组织与管理能力”满分为100分，其中工期40分，按以下方法评定：投标人所报工期比定额工期提前30天及30天以上者为满分，以比定额工期提前30天为准。每增加1天，扣减1分。其他项目评分结果如表1—2所示。
(3)“业绩与信誉”满分为100分，评分结果如表1—2所示。
评标方法中还规定，“投标报价”、“施工组织与管理能力”和“业绩与信誉”三方面的得分值均不得低于60分，低于60分者淘汰。
对以上三方面进行综合评分时，投标报价的权重为0.5，施工组织管理能力的权重为0.3，业绩与信誉的权重为0.2。
共有A、B、C、D、E五家单位参加投标，其中C投标单位在投标截止日前一天，采取突然降价方法，将直接费用3290万元降到了3230万元，并相应地调整了部分费率；措施费费率9.73%，间接费费率4.39%,利润率3.93%,税率3.51%。C单位根据以上数据进行了报价（取整到10万元），并确定了工期为520天。
开标后，评标组对5家投标单位进行了评审，部分结果如表1—2所示。
1.资质预审办法中规定的投标单位满足的条件哪几项是正确的？哪几项不正确？
2.C投标单位的投标报价是多少万元？
3.列式计算各投标单位报价项的得分值。
4.列式计算各投标单位工期项的得分值。
5.按综合评分法确定中标单位。（注:计算结果保留两位小数。）
答案：
解析：
1.资格预审规定投标单位应满足的条件中正误划分
如下：
（1）正确的有:①②③⑤⑥⑦；
（2）不正确的的有：④⑧。
2.C投标单位的报价：
直接费：3230万元；
措施费：3230X9.73%=314.28万元；
直接工程费：3230+314.28=3544.28万元；
间接费：3544.28X4.39%=155.59万元；
利润：（3544.28+155.59）X3.93%=145.40万元；
税金：（3544.28+155.59+145.40）X3.51%=134.97万元；
合计报价:3544.28+155.59+145.40+134.97=3980.24万元，取整为3980万元。
C单位：70+25=95分；
D单位：50+20=70分；
E单位：40+25=65分。
（2）施工组织与管理能力分值：
A单位:40+25+18+8=91分；
B单位：20+28+18+7=73分；
C单位：30+26+16+7=79分；
D单位：10+20+15+8=53分；
E单位：40+25+15+8=88分。
（3）业绩与信誉分值：
A单位：35+35+17=87分；
B单位：35+32+18=85分；
C单位：36+37+19=92分；
D单位：38+35+15=88分；
E单位：34+37+18=89分。
因D单位施工组织与管理能力分值不够60分，故应淘汰。
（4）A、B、C、E4家单位的综合得分：
A单位：60X50%-91X30%+87X20%=74.70分;
B单位：88X50%-73X30%+85X20%=82.90分;
C单位：95X50%-79X30%+92X20%=89.60分;
E单位：65X50%-88X30%+89X20%=76.70分。
则C单位得分最高，故应选C单位中标。
21年招标师考试答案6卷 第2卷
A公司是甲省境内著名的民营企业，其产品远销欧美，在国际市场上具有良好的声誉。乙省政府在招标采购活动中拒绝A公司作为投标人，在其所提出的下列理由中，不符合法律规定的是()。
A、A公司五年前曾经因为违法经营被处以罚款
B、本次乙省政府采购的产品数额不多，如果从外省的A公司购买，因交通运输及人力资源的消耗而增加的费用必将使采购成本增加，国家利益将遭到损失
C、A公司在上一财务年度内有偷税漏税行为
D、A公司不具有相应的专业技术能力
答案：A
解析：
供应商参加政府采购活动时，依法应具备下列条件：①具有独立承担民事责任的能力；②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录；⑤参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录（是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；⑥法律、行政法规规定的其他条件。
工程造价咨询合同重点条款主要包括()。
A、主体条款
B、造价咨询成果文件条款
C、造价咨询企业禁止行为条款
D、工作依据条款
E、造价咨询企业忠诚勤勉义务条款
答案：A,B,C,E
解析：
工程造价咨询合同重点条款主要包括：①主体条款；②工作范围和工作内容条款；③任意解除权条款；④造价咨询服务收费条款；⑤造价咨询成果文件条款；⑥造价咨询人赔偿责任条款；⑦委托人迟延支付条款；⑧工作量增加条款；⑨奖励条款；⑩造价咨询企业禁止行为条款；（11）造价咨询企业忠诚勤勉义务条款；（12）造价咨询人职业责任险条款等。D项属于设计咨询合同的重点条款。
《工程建设项目招标范围和规模标准规定》规定，国家融资项目必须招标的范围是( )。
A、使用国家发行债券所筹资金的项目
B、使用纳入财政管理的各种政府性专项建设基金的项目
C、使用国家政策性贷款的项目
D、国家授权投资主体融资的项目
E、使用国家对外借款所筹资金的项目
《中央投资项目招标代理机构资格认定管理办法》规定 ，{pz_填空}负责从事中央投资项目招标代理业务机构资格的认定工作。 （）
A.全国人大常委会 B.国家发展和改革委员会
C.国务院 D.住房和城乡建设部
答案：B
解析：
《中央投资项目招标代理机构资格认定管理办法》规定，获得中央投资项目招标代理资格的，可以从事中央投资项目招标代理业务。国家发展改革委负责从事中央投资项目招标代理业务机构资格的认定工作。
技术交易合同中，期得利润的估算的含义包括()。
A、由降低成本而产生的新增利润
B、由提高效率而产生的销售额的增加
C、由提高产品质量和性能而增加的利润
D、销售额增加带来的新增利润
E、产品品牌忠诚度提升而使价格提高
答案：A,C,D
解析：
技术价格的确定包括成本构成和期得利润的估算。其中，期得利润的估算的含义有：①由降低成本而产生的新增利润；②由提高产品质量和性能而增加的利润；③销售额增加带来的新增利润。
建设工程合同按其计价方式可分为()。
A、总价合同
B、单价合同
C、营运合同
D、成本加酬金合同
E、筹融资合同
答案：A,B,D
解析：
本题的考点为工程合同的种类。建设工程合同按计价方式可分为总价合同、单价合同、成本加酬金合同。建设工程合同按项目任务性质可分为咨询服务、筹融资、供货、运输、加工、租赁、劳务，保险、营运、买卖（或其包含与组合）等合同。
21年招标师考试答案6卷 第3卷
关于物流项目与物流流动的关系，下列说法正确的有( )。
A、两者都需要进行管理
B、两者都需要消耗资源
C、两者所提供的产品相同
D、物流活动具有连续性和重复性
E、物流项目具有时限性和多效性
采用()术语时，卖方在合同中约定的时间和地点，将合同中规定的货物交给卖方自己指定的承运人或第一承运人，完成交货。
A、CIP
B、DDP
C、CIF
D、FOB
答案：A
解析：
采用CIP术语时，卖方在合同中约定的时间和地点，将合同中规定的货物交给卖方自己指定的承运人或第一承运人，完成交货。B项，采用DDP术语时，卖方在合同规定的时间在进口国（地区）境内的指定地点将货物交给买方处置时，完成交货；C项，采用CIF术语时，卖方在双方约定的时间和装运港，将合同规定的货物交到卖方自己所派船只的船上，完成交货；D项，采用FOB术语时，卖方在合同中约定的时间和装运港，将合同规定的货物交到买方指派的船上，完成交货，并及时通知买方。
由服务项目的特点所决定，服务计划的实施过程应特别关注的是 （ ）
A.保持大量的咨询人员 B.降低咨询费用
C.确保咨询方法的独创性 D.邀请客户参与咨询活动
答案：D
解析：
服务项目是以知识运用为特征的服务，是以服务方的知识资源和人力资源作为主要服务主体。因而，在服务的计划和实施过程中，知 识的转移和传播对于服务项目的成败起着至关重要的作用。服务方要通过调研了解客户需求， 将客户提供的数据和背景与自己所拥有的知识、 经验相结合。才能够提交具有一定科学性的智力型服务成果。
认定研究开发失败是否为风险时应考虑的因素有()。
A、该课题本身在国内现有技术水平下是否具有足够难度
B、该课题本身在国外现有技术水平下是否具有足够难度
C、当事人在研究开发中是否付出了主观努力
D、当事人是否应对此失败负有责任
E、对该课题所属领域专家来说，该开发失败是否属于合理的失败
答案：A,B,C,E
解析：
在技术开发合同履行过程中，因出现无法克服的技术困难，致使研究开发失败或者部分失败的，该风险责任由当事人约定。认定研究开发失败是否为风险时，一般应考虑的因素有：①该课题本身在国内外现有技术水平下是否具有足够难度；②对该课题所属领域专家来说，该开发失败是否属于合理的失败；③当事人在研究开发工作中是否付出了主观努力。如果课题在现有技术水平下有足够难度，研究开发方作了主观努力，并且该领域专家认为研究开发失败属合理失败，那么该失败就属于风险。
工程设计招标竞争的关键是（）。
A. 设计服务费用
B. 知识产权归属
C. 设计机构资质
D. 设计方案的优劣
E. 设计团队的素质能力
下列关于贸易项目的客户/进口商的说法，错误的是()。
A、客户与消费者/使用者是同一主体
B、进口商往往需要配置较多的各类专业管理人员
C、客户是将来使用或拥有项目成果/采购标的物的个人或组织
D、进口商多由专业化的国际贸易公司担任
答案：A
解析：
客户是指将来使用或拥有项目成果/采购标的物的个人或组织。一个贸易项目的客户可能处于多个层次，譬如可能是国内外的货物买方或进口商、商品/货物的使用者或消费者等。客户与消费者/使用者往往可能是同一主体，但有时客户是贸易项目的中间商、而使用者则是项目成果的最终用户。
21年招标师考试答案6卷 第4卷
某房地产公司计划在北京开发某住宅项目，现采用公开招标的形式自行组织施工公开招标。招标工作主要内容确定为：①成立招标工作小组；②发布招标公告；③编制招标文件；④编制标底；⑤发放招标文件；⑥组织现场踏勘和招标答疑；⑦投标单位资格审查；⑧接收投标文件；⑨开标；⑩确定中标单位；（11）评标；（12）签订承发包合同；（13）发出中标公告。现有A、B、C、D四家经资格审查合格的施工企业参加该工程投标，与评标指标有关的数据如表6-13所示。
经招标工作小组确定的评标指标及评分方法为：
(1)报价以标底价（3600万元）的1±3%以内为有效标，评分方法是：报价以标底价减去其3%为100分，在标底价减去其3%的基础上，每上升1%扣5分。
(2)定额工期为500天，评分方法是：工期提前10%为100分，在此基础上每拖后5天扣2分。
(3)企业信誉和施工经验均已在资格审查时评定。企业信誉得分：C单位为100分，A、B、D单位均为95分；施工经验得分：A、B单位为100分，C.D单位为95分。
(4)上述四项评标指标的总权重分别为：投标报价45%；投标工期25%；企业信誉和施工经验均为15%。
【问题】
1.如果将上述招标工作先后顺序是否妥当？如果不妥，请确定合理的顺序。
2.试在表6-14中填制每个投标单位各项指标得分及总得分，其中报价得分要求列出计算式。请根据总得分列出名次并确定中标单位。
答案：
解析：
1.(1)该项目招标工作先后顺序不妥当。(2)正确的顺序应为：①成立招标工作小组；②编制招标文件；③编制标底；④发布招标公告；⑤投标单位资格审查；⑥发放招标文件；⑦组织现场踏勘和招标答疑；⑧接收投标文件；⑨开标；⑩评标；（11)确定中标单位；(12）发出中标通知书；（13)签订承发包合同。
2.(1)A单位报价降低率为：（3420-3600）/3600=-5%，A单位报价降低率已超出有效标（报价降低率最低为-3%）的范围，因此是废标。
(2)B单位报价降低率为：(3528-3600)/3600=-2%，与报价降低率-3%相比，上升1%，扣5分，因此B单位报价得分为95分。
(3)C单位报价降低率为：（3600-3600）/3600=0%，与报价降低率-3%相比，上升3%，扣15分，因此C单位报价得分为85分。
(4)D单位报价降低率(3636-3600)/3600=1%，与报价降低率-3%相比，上升4%，扣20分，因此C单位报价得分为80分。各项指标得分及总得分如表6-15所示。
A投标单位的总得分为：95*0.45+98*0.25+95*0.15+100*0.15=96.5。
B投标单位的总得分为：85*0.45+96*0.25+100*0.15+95*0.15=91.5。
C投标单位的总得分为：80*0.45+100*0.25+95*0.15+95*0.15=89.5。
根据总得分情况，应确定得分位高者——A为中标单位。
当其他条件相同时，扩大工程施工招标的标段规模，可能会（）。
A.减少标段工程造价竞争的空间
B.吸引大型企业投标，限制中小企业投标
C.发挥大型施工机械使用效率
D. 增加招标人的工程管理工作量
E. 提高投标人的资格条件
根据《招标投标法》规定，依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起()日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。
A、15
B、21
C、28
D、30
答案：A
解析：
本题的考点为招标投标情况书面报告的提交。根据《招标投标法》规定，依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起15日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。
某省政府公布的政府采购限额标准为30万元，货物公开招标限额标准为100万元。该省某预算单位拟采购一台水下机器人，采购预算为50万元。水下机器人技术复杂，采购人不能准确提出技术要求。最适合该项目的采购方式是()。
A、公开招标
B、邀请招标
C、竞争性谈判
D、询价
世行、亚亚行资格预审资格标准中，1个能够满意地履行合同的申请人，应满足以下_要求。 （）
A.业绩 B.合格性
C.售后服务 D.财务状况
E.未解决的诉讼
答案：A,B,D,E
解析：
解析 世行、亚行资格预审资格标准中，一个能够满意地履行合同的申请人，应满足以下四个方面的要求：合格性、未解决的诉讼、财务状况和业绩。
研究与开发的管理主要有( )。
A、研究费用的管理
B、研究组织的管理
C、专利管理
D、研究方式的管理
E、研究人力的管理
21年招标师考试答案6卷 第5卷
招标采购项目成本是指招标采购服务工作所发生的费用，其中（ ）是占有比例最大的费用。
A.人力资源费及相关费用 B.资料费及相关费用
C.企业管理费与税金 D.专家评审费
答案：A
解析：
招标采购项目成本是指招标采购服务工作所发生的费用。其费用组成主要由人力资源费、市场调研费、资料费、开标的场租费和专家评审费、办公及设施费、企业管理费与税金等组成，其中人力资源费及人力资源相关的费用占据相当大的比例，所以合理地组建招标工作团队及确定适当的组织模式是成本控制的关键。
根据《工程咨询成果质量评价办法》，对工程咨询成果的实施结果评价是指()。
A、对咨询成果进行的回访评价
B、在咨询成果完成后会同委托单位共同进行的评价
C、对服务各个阶段实施过程完成后的内部评价
D、对服务合同的评价
答案：A
解析：
中国工程咨询协会在2000年颁发了《工程咨询成果质量评价办法》，规定了对各类工程咨询成果都要开展阶段性评价、成果评价和实施结果评价等三个不同层次的评价。其中，阶段性评价是由工程咨询单位在履行咨询服务过程中的每一工作阶段（或过程）完成后，进行的内部评价，是为了对每个工作过程中存在的质量问题，及时发现和纠正；成果评价是在咨询成果完成后，会同委托单位共同进行的评价，是反映工程咨询单位和相关负责人工作成果质量的正式评价，是咨询单位质量信誉的主要标志；实施结果评价是在咨询成果提交后一定期间（如一年）内，由工程咨询单位选择已建成投产的咨询成果进行回访评价，是咨询单位为了在大的工作循环中实现持续改进，进行总结经验而进行的评价。
( )是指各级政府主管部门对项目管理权限的划分。
A.分级管理B.分段管理 C.分类管理 D.分项目管理
答案：A
解析：
我国目前的投资与建设管理程序主要是政府对项目的行政管理程序，形成了分级、分段、分类和分项目管理的格局。其中，分级管理是指各级政府主管部门对项目管理权限的划分。
在工程建设项目的主要外部因素中，工程设计和施工方案设计的主要技术依据是()。
A、工程现场作业面条件
B、工程地形、地质和水文条件
C、工程施工进场道路和水电通信条件
D、工程周围原有建筑物
答案：B
解析：
工程的主要外部条件包括：①工程现场作业面条件。现场施工作业面规模、地形决定和影响了工程施工组织设计布局和技术管理方案的选择。②工程地形、地质和水文条件。通过勘探、测量获得的工程地形、地质及水文条件，是工程设计和施工方案设计的主要技术依据，直接决定和影响工程基础、地下建筑工程、施工措施的选择和实施，是影响工程造价的重要因素，因此也是工程招标文件必需的技术资料。③工程施工进场道路和水电通信条件。施工进场道路和水电通信是工程施工必须具备的基本条件。④工程周围原有建筑物。制约和影响工程施工技术管理实施方案以及投标报价的高低，涉及招标投标双方的责任分工和可能发生的拆迁、恢复补偿。⑤工程所在地的气象条件、潮汐情况、风俗习惯等。
在项目跟踪中，属于项目的内部因素跟踪的有()。
A、资金使用情况
B、政策制度
C、项目人员投入
D、自然环境
E、组织责任落实情况
答案：A,C,E
解析：
项目的内部因素主要包括合同履行当事人的人员投入、资金使用情况、资源到位程度、设备运行情况、组织责任落实情况等。BD两项属于项目的外部因素的跟踪。
下列工作中，属于工程建设项目合同履行过程中管理工作的有 （）
A.合同目标分解 B.合同締约谈判
C.合同总体策划 D.合同交底
E.合同实施监督
答案：A,D,E
解析：
工程建设项目合同履行保证体系的主要实施方法：（1)确定和分解合同目标；（2)合同双方向各部门管理人员进行合同交底，研究落实合同实施的详细工作计划.对合同的主要内容作出解释和说明；（3)将各种合同事件的责任分解到工程项目的有关责任人，包括项目经理、技术负责人、各专业管理人员等均应承担相应的管理责任；（4)在合同实施前和过程中加强合同当事人及项目相关参与方的沟通，必要时召开协调会议，落实各种安排；（5)在合同实施过程中，合同双方还必须进行经常的检查、分析和监督,对合同及时作出解释，必要时对合同管理过程进行改进；（6)合同履行责任的完成必须通过索踏或反索赔等其他经济手段来保证。
21年招标师考试答案6卷 第6卷
某工程建设项目随机抽取的4名评标专家到达评标现场后，依法必须回避的是（）。
A.专家甲，曾因交通肇事被判处有期徒刑3年
B.专家乙，在该项目的主管部门工作
C.专家丙，是某投标人的法定代表人的同学
D.专家丁，其儿子正在某投标人处实习
招标采购团队中，()是招标采购团队的负责人，是项目管理团队的重要核心。
A、项目经理
B、招标人的法定代表人
C、项目技术负责人
D、项目财务负责人
答案：A
解析：
本题的考点为明确招标采购项目经理的责任和权力。项目经理是招标采购团队的负责人，是项目管理团队的重要核心。
如果某工程由专业项目管理单位进行管理承包，则()。
A、如果专业项目管理单位不能实现管理目标，该管理咨询单位承担以管理承包额为基数的经济处罚。
B、如果项目总投资或工程总造价目标超支，则超出部分一般由管理承包的咨询单位承担
C、如果项目总投资或工程总造价有节余，该管理咨询单位可以分享
D、双方各自的管理责任也很难划分清楚
E、在管理承包的方式下，项目的合同体系将调整为以管理承包方为中心的体系
答案：A,B,C,E
解析：
由专业项目管理单位进行管理承包，管理咨询单位不但承担合同范围的管理工作，而且还对合同约定的管理目标进行承包，即如不能实现管理目标，该管理咨询单位承担以管理承包额为基数的经济处罚。如果项目总投资或工程总造价目标超支，则超出部分一般由管理承包的咨询单位承担，但如果项目总投资或工程总造价有节余，该管理咨询单位也将分享。在管理承包的方式下，项目的合同体系将调整为以管理承包方为中心的体系，即全部的设计与施工合同均将由承包项目管理目标的管理咨询单位与对方签署，以与承包的法律责任体系相一致。
招标采购项目管理方案是招标采购项目管理的基础工作，其主要内容有 ( )
A.标段及合同包的划分
B.招标方式及合同计价形式
C.标底编制
D.合同条款设定
E.采用的组织方式及人员配备
答案：A,B
解析：
招标采购项目管理方案的主要内容包括：（1)招标采购项目的目标和范围；（2)实现招标采购目标的工作要求；（3)标段/标包划分和投标资格；（4)批次招标采购标的和顺序；(5) 质量、价格、进度需求目标分解；（6)招标方式、方法和合同计价形式；（7)招标采购项目的任务和保障措施；（8)组织管理机构、制度及人员配备； (9)招标采购项目风险管理；（10)其他事项等。
工程勘察设计合同的特征包括()。
A、需符合法定质量标准
B、工程勘察与工程设计紧密联系
C、交付成果多样化
D、一次性支付报酬
E、知识产权保护
答案：A,B,C,E
解析：
工程勘察设计合同具有如下特点：①需符合法定质量标准；②工程勘察与工程设计紧密联系；③交付成果多样化；④分阶段支付报酬；⑤知识产权保护；⑥发包人需履行协助义务。
《招标投标法》规定，招标人具有编制( )和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜。
A、招标文件
B、招标工程量清单
C、招标方案
D、招标标底
