监理工程师考试题免费下载9辑 第1辑
某建设项目的净现金流量如表3-17所示，则该项目的动态投资回收期是（ ）年。
A．3.33
B．4.25
C．4.33
D．4.75
答案：B
解析：
考点:方案经济评价主要指标的计算，见表3—21。
@##
下列制度中，属于项目监理机构内部工作制度的是（ ）。
A.施工组织设计审核制度
B.监理人员岗位职责制度
C.监理工作报告制度
D.工程估算审核制度
答案：B
解析：
本题考核的是项目监理机构内部工作制度的工作内容。包括：(1)项目监理机构工作会议制度；(2)项目监理机构人员岗位职责制度；(3)对外行文审批制度；(4)监理工作日志制度；(5)监理周报、月报制度；(6)技术、经济资料及档案管理制度；(7)监理人员教育培训制度；(8)监理人员考勤、业绩考核及奖惩制度。选项A、C属于项目监理机构现场监理工作制度。选项D属于相关服务工作制度。
根据FIDIC《施工合同条件》中对变更的规定，工程师发布的下列变更指示中，错误的是()
A、改变设计图纸中某建筑物的位置和尺寸
B、将承包范围内的部分施工任务交予其他承包商完成
C、增加与工程相关的必要附加工作
D、推迟承包商施工计划中部分工程的施工时间
答案：B
解析：
省略的工作应是不再需要的工程，不允许用变更指令的方式将承包范围内的工作变更给其他承包商实施。
某工程在施工图预算审查时，审查人员利用各分部分项工程的单位建筑面积工程量基本指标比较预算中相应分部分项工程的工程量，并据此对部分工程量进行详细审查。这种审查方法称为（ ）。
A.标准预算审查法
B.筛选审查法
C.分组计算审查法
D.对比审查法
答案：B
解析：
考点:“施工图预算审查的方法——筛选审查法”。“筛选”是能较快发现问题的一种方法。建筑工程虽面积和高度不同，但其各分部分项工程的单位建筑面积指标变化却不走。将这样的夸部分项工程加以汇集、优选，找出其单位建筑面积工程量、单价、用工的基本数值，归纳为工程量、价格、用工3十单方基本指标，井注明基本指标的适用范围。这些基本指标用采筛选各分部分项工程，时不符合条件的应进行详细审查，若审查对象的预算标准与基本指标的标准不符，就应对其进行调整。所以，选项 B符合题意。选项A的“标准预算审查法”是对利用标准图纸或通用图纸施工的工程，先集中力量编制标准预算，以此为准来审查r程预箅的一种方法。选项C的“分组计算审查法”是把预算中有关项目按类别划分若干组，利用同组中的一组数据审查分项工程最的一种方法。选项D的“对比审查法”是当工程条件相同时，用已完工程的预算或未完但已经过审查修正的工程预算对比审查拟建工程的同类工程预算的一种方法。因此，本题的正确答案为B。
单位(子单位)工程质量竣工验收时，各项验收记录中的验收结论应由( )
填写。
A．监理单位 B．建设单位
C．施工单位 D．质量监督站
材料采购合同履行中，供货方交付产品时，可以作为双方验收依据的有（ ）。
A.供货方提供的装箱单
B.施工合同对材料的要求
C.合同约定的质量标准
D.产品检验单
E.双方当事人共同封存的样品
答案：A,C,D,E
解析：
考点:交货验收。按照合同的约定，供货方交付产品时，可以作为双方验收依据的资料包括：双方签订的采购合同；供货方提供的发货单、计量单、装箱单及其他有关凭证；合同内约定的质量标准(应写明执行的标准代号、标准名称)；产品合格证、检验单；图纸、样品或其他技术证明文件；双方当事人共同封存的样品。选项B，施工合同是发包人与承包人签订的，而材料采购合同一般是发包人或承包人与材料供应商签订的，材料采购合同不涉及施工合同对材料的要求。
下列关于工程监理相关制度的说法中，正确的有（ ）。
A.项目法人责任制要求项目法人对项目的策划、资金筹措、建设实施、生产经营、债务偿还和资产的保值增值，实行全过程负责
B.项目法人责任制是实行工程监理制的基本保障
C.国有单位经营性基本建设大中型项目在建设阶段必须组建项目法人
D.由原有企业负责建设的大中型基建项目，需设分公司或分厂的，要重新设立项目法人
E.提出项目开工报告属于项目董事会的职权
答案：A,C,E
解析：
考点:建设工程监理相关制度。选项B错误，工程监理制是实行项目法人责任制的基本保障，项目法人责任制是实行工程监理制的必要条件；选项D错误，由原有企业负责建设的大中型基建项目，需新设立子公司的，要重新设立项目法人；只设分公司或分厂的．原企业法人即是项目法人，原企业法人应向分公司或分厂派遣专职管理人员，并实行专项考核。
根据《标准施工招标文件》，关于评标阶段的说法错误的是（ ）。
A、评审中存在的不确定性问题，以书面形式通知该投标人
B、投标人书面回答的澄清，可以超出投标文件的范围
C、投标人的书面澄清，作为投标书的组成文件
D、评标委员会不接受投标人主动提出的澄清
答案：B
解析：
考点:评标、决标阶段的工作。投标人书面回答的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。参见教材 P34。
《建设工程监理规范》规定，编制监理实施细则的依据有()。
A、监理合同
B、工程承包合同
C、已批准的监理规划
D、与专业工程相关的标准、设计文件和技术资料
E、施工组织设计
答案：C,D,E
解析：
本题考查的是监理实施细则编写依据和要求。《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)规定了监理实施细则编写的依据：(1)已批准的建设工程监理规划；(2)与专业工程相关的标准、设计文件和技术资料；(3)施工组织设计、（专项）施工方案。
监理工程师考试题免费下载9辑 第2辑
单位工程竣工验收报审表中的预验收意见应由（）填写。
A.建设单位
B.监理单位
C.施工单位
D.质监部门
答案：B
解析：
考核建筑工程施工质量验收程序和合格规定。单位工程竣工验收报审表中的预验收意见由监理单位填写。参见教材P172。
监理工程师要对施工质量做出独立判断，必须应用（）手段取得依据。
A、承包单位自检
B、平行检验
C、承包单位互检
D、交叉检验
答案：B
解析：
平行检验是监理工程师对施工质量进行验收，做出自己独立判断的重要依据之一。
FIDIC《施工合同条件》规定，承包商提交竣工验收申请报告后，由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验，对此正确的处理方式是（）。
A.工程师应直接颁发接收证书
B.缺陷责任期内竣工试验条件具备时，应补充进行竣工试验
C.补充进行竣工试验合格后颁发接收证书
D.补检试验的全部费用应补偿给承包商
E.对于竣工试验表明未达到合同约定质量标准的工程，雇主也可以同意接收，但应当扣减相应的合同金额
答案：B,E
解析：
竣工试验
1、对竣工试验的干扰
（1）承包商提交竣工验收申请报告后，由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验达到 14天以上，为了合理确定承包商的竣工时间和该部分工程移交雇主及时发挥效益，规定工程师应颁发接收证书。
（2）缺陷责任期内竣工试验条件具备时，进行该部分工程的竣工试验。补检试验比正常竣工试验多出的费用应补偿给承包商。
2、未能通过竣工试验
我国标准施工合同针对竣工试验结果只做出“通过”或“拒收”两种规定，FIDIC《施工合同条件》增加了雇主可以折价接收工程的情况。
下列在施工合同履行过程中发生的事实，属于事件的是（）。
A.地震灾害导致施工暂停
B.恶劣气候影响施工安全
C.社会动乱影响施工进度
D.图纸设计错误导致的工程返工
E.当事人违约影响工程质量
答案：A,B,C
解析：
（1）行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生、变更和消灭的行为，包括作为和不作为两种表现形式。
（2）行为还可分为合法行为和违法行为。
（3）行政行为和发生法律效力的法院判决、裁定以及仲裁机构裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生、变更、消灭。
连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人（ ）。
A.只能要求债务人履行债务
B.只能要求保证人履行债务
C.不得要求债务人履行债务，但可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任
D.可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任
答案：D
解析：
连带责任保证是指当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的保证。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。
施工企业按照有关标准规定，对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用应计入（ ）。
A.检验试验费
B.工具用具使用费
C.材料费
D.规费
答案：A
解析：
本题考核的是检验试验费。检验试验费是指施工企业按照有关标准规定，对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括自设试验室进行试验所耗用的材料等费用。
卖方应在每一包装箱相邻的四面用不可擦除的油漆和明显的英语字样做出的标记有（ ）。
A.收货人
B.合同号
C.发货标记(唛头)收货人编号
D.目的港
E.发货时间
答案：A,B,C,D
解析：
考点:“设备采购合同的交付”。卖方应在每一包装箱相邻的四面用不可擦除的油漆和明显的英语字样做出以下标记：①收款人；②合同号；③发货标记(唛头)收货人编号；④目的港；⑤货物名称、品目号和箱号；⑥毛重／净重(用k9表示)；⑦尺寸(长×宽×高用cm表示)。因此，本题的正确答案为ABCD。
某公路工程的建设单位通过公开招标的方式与施工单位签订了施工合同。该施工合同采用《公路工程标准施工招标文件》（2009年版）合同条款。在施工过程中，发包人认为该工程涵洞数量太少，无法满足排水需要，于是提出增加三座涵洞，所增加的涵洞在已标价工程量清单中有相同的子目。监理人在经发包人同意后向承包人发出变更意向通知书。承包人收到变更意向书后认为该变更可行，在合同规定的时间内向监理人提交了变更报价书。监理人收到承包人变更报价书后，在与合同当事人协商后确定了变更工作的单价。最后监理人向承包人发出变更指示，要求承包人实施该变更。
【问题】4.试说明增加三座涵洞是否构成变更？说明理由。如何确定所增加涵洞的价格。
答案：
解析：
4.上述背景材料中所增加的三座涵洞构成变更。理由：合同条款规定，在履行合同过程中发生“为完成工程需要追加的额外工作”的，即构成变更。上述背景材料中所增加的三座涵洞就属于为完成工程需要追加的额外工作。由于已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，按合同条款的规定，该变更工作即采用该子目的单价或价格。
某分部工程有两个施工过程，各分为4个施工段组织流水施工，流水节拍分别为2、4、3、4天和3、5、4、5天，则流水步距和流水施工工期分别为( )天。
A、2和19
B、3和20
C、4和20
D、5和19
答案：B
解析：
2 6 9 13
-) 3 8 12 17
2 3 1 1 -17 K=3
T=∑K十∑tn=3+17=20天
监理工程师考试题免费下载9辑 第3辑
在下图所示双代号时标网络计划中，如果A.E.G 三项工作共用一台施工机械而必须顺序施工，则该施工机械在现场的最小闲置时间为()周。
A.1
B.2
C.3
D.4
答案：A
解析：
最小闲置时间=ESG-LFA-DE=ESG-(EFA+TFA)-DE
分包商收到工程师发出的分包工程变更指令后，正确的做法是()。
A.立即执行
B.拒绝执行
C.请承包商代表确认后再执行
D.请业主代表确认后再执行
答案：C
解析：
本题考查的是施工分包合同履行管理。承包商代表接到工程师依据主合同发布的涉及分包工程变更指令后，以书面确认方式通知分包商，也有权根据工程的实际进展情况自主发布有关变更指令。
《建设工程监理合同（示范文本）》GF-2012-0202，该合同示范文本由（ ）组成。
A.协议书
B.通用条件
C.专用条件
D.附录A和附录B
E.附录C
答案：A,B,C,D
解析：
本题考查的是建设工程监理合同订立。《建设工程监理合同（示范文本）》由“协议书”、“通用条件”、“专用条件”、附录A和附录B组成。
（ ）表明合同终止。
A.竣工验收合格
B.工程移交
C.竣工结算
D.结清单生效
答案：D
解析：
本题考查的是缺陷责任期管理。承包人收到发包人最终支付款后结清单生效，结清单生效即表明合同终止。
下列选项中，根据我国建设工程监理程序的规定，监理单位开展监理工作的第一步是()。
A.编制建设工程监理规划
B.签订监理合同
C.接受监理任务
D.组建项目监理机构
答案：D
解析：
考点:建设工程监理实施程序和原则。建设工程监理实施程序第一步是组建项目监理机构。
我国建设领域改革实行了多项配套制度，其中项目法人责任制与建设工程监理制之间的关系是（ ）。
A.项目法人责任制是实行建设工程监理制的必要条件
B.项目法人责任制是实行建设工程监理制的基本保障
C.项目法人责任制是实行建设工程监理制的经济基础
D.建设工程监理制是实行项目法人责任制的约束机制
E.建设工程监理制是实行项目法人责任制的基本保障
答案：A,E
解析：
考点:“项目法人责任制与建设工程监理制的关系”。项目法人责任制与建设工程监理制的关系：①项目法人责任制是实行建设工程监理制的必要条件。建设工程监理制的产生、发展取决于社会需求。没有社会需求，建设工程监理就会成为无源之水，也就难以发展；②建设工程监理制是实行项目法人责任制的基本保障。有了建设工程监理制，建设单位就可以根据自己的需要和有关的规定委托监理。在工程监理企业的协助下，做好投资控制、进度控制、质量控制、合同管理、信息管理、组织协调工作，就为在计划目标内实现建设项目提供了基本保证。因此，本题的正确答案为AE。
某工程使用FIDIC《施工合同条件》订立合同，约定竣工日为10月20日。业主在10月10日提前占用工程，工程师于10月13日颁发了接收证书，承包商于10月30日完成了竣工检验，则该工程的竣工日为()
A、10月10日
B、10月13日
C、10月20日
D、10月30日
答案：A
解析：
正常情况下，工程接收证书上注明的竣工日期为竣工日（注意不是颁发日），如业主提前占用工程，应以占用日为竣工日。
下列关于监理合同生效、变更与终止的说法中，错误的是()。
A.建设工程监理合同属于无生效条件的委托合同
B.在监理合同履行期间，当事人任何一方均可提出变更合同的要求
C.解除合同的协议可以采取书面或口头形式
D.合同解除生效后，合同约定的有关结算、清理条款仍然有效
答案：C
解析：
考点:建设工程监理合同履行。选项C错误，正确表述应为：解除合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，监理合同仍然有效，双方当事人应继续履行合同约定的内容。
下列建设工程合同不属于按承发包的范围和数量分类的是（）。
A.建设工程设计施工总承包合同
B.建设工程施工合同
C.工程施工承包合同
D.施工分包合同
答案：B
解析：
按承发包的不同范围和数量分类：建设工程设计施工总承包合同、工程施工承包合同、施工分包合同。@##
监理工程师考试题免费下载9辑 第4辑
在建设工程进度监测过程中，定期召开现场会议属于()的主要方式。
A．实际进度与计划进度的对比分析 B．实际进度数据的加工处理
C．进度计划执行中的跟踪检查 D．实际进度数据的统计分析
下列关于履约保函与预付款担保的描述错误的是( )。
A.履约保函自发包人和承包人签订合同之日起，至缺陷责任期满止
B.均采用无条件担保方式
C.预付款担保期限至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止
D.预付款担保期限不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额
答案：A
解析：
2020版教材P89-90
担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止。没有采用国际招标工程或使用世界银行贷款建设工程的担保期限至缺陷责任期满止的规定，即担保人对承包人保修期内履行合同义务的行为不承担担保责任。
设计施工总承包合同模式下，对于发包人要求中对某工程部分功能的要求错误，承包人在复核时未能发现，导致承包人费用增加和延误工期，则（ ）。
A、发包人承担费用并延长工期，支付合理利润
B、承包人承担费用和延误的工期
C、发包人承担费用并延长工期，无需支付利润
D、发包人和承包人共同承担费用，并延长工期
答案：A
解析：
本题考查的是订立合同时需要明确的内容。发包人要求中的错误的处理。无论承包人复核时发现与否，由于以下资料的错误，导致承包人增加费用和（或）延误的工期，均由发包人承担，并向承包人支付合理利润：发包人要求中引用的原始数据和资料；对工程或其任何部分的功能要求；对工程的工艺安排或要求；试验和检验标准；除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。参见教材P114。
根据《标准施工合同》，关于工程质量保证金的说法，正确的有（）。
A.质量保证金从第一次支付工程进度款时起扣
B.质量保证金主要用于约束承包人在缺陷责任期内履行合同义务
C.发包人应在缺陷责任期满颁发缺陷责任终止证书时一并向承包人返还质量保证金
D.合同双方应在专用合同条款中约定每次支付工程进度款时应扣质量保证金的比例
E.质量保证金累计扣留达到约定总额时不再扣留
公路隧道洞内接地设施的规定不符合规定的是（）
A.隧道接地装置宜利用隧道支护内锚杆、钢筋网等自然接地体
B.在隧道两侧电缆沟内分别设置一条贯穿隧道的接地干线
C.重复接地间距不宜大于500m
D.无监控设施的隧道，洞口接地装置接地电阻不应大于4Ω
答案：C
解析：
公路隧道洞内接地设施的规定如下：
①隧道接地装置宜利用隧道支护内锚杆、钢筋网等自然接地体。
②在隧道两侧电缆沟内分别设置一条贯穿隧道的接地干线，接地干线宜与隧道自然接地体重复接地，其重复接地间距不宜大于200m。
③在隧道两端洞口附近应各设置一组接地装置。有监控设施的隧道，洞口接地装置接地电阻不应大于1Ω，无监控设施的隧道，洞口接地装置接地电阻不应大于4Ω;该接地装置应与隧道洞内的接地干线可靠连接。
在建立项目监理机构的工作步骤中，最后需要完成的工作是()。
A.制定工作流程和信息流程
B.制定岗位职责和考核标准
C.确定组织结构和组织形式
D.安排监理人员和辅助人员
答案：A
解析：
㈡项目监理机构设立的步骤
⒈确定项目监理机构目标
建设工程监理目标是项目监理机构建立的前提，项目监理机构的建立应根据建设工程监理合同中确定的目标，制定总目标并明确划分项目监理机构的分解目标。
⒉确定监理工作内容
根据监理目标和建设工程监理合同中规定的监理任务，明确列出监理工作内容，并进行分类归并及组合。
⒊设计项目监理机构组织结构
⑴选择组织结构形式。
组织结构形式选择的基本原则：有利于工程合同管理，有利于监理目标控制，有利于决策指挥，有利于信息沟通。
⑵确定管理层次与管理跨度。
管理层次是指组织的最高管理者到最基层实际工作人员之间等级层次的数量。管理层次可分为3个层次，即决策层、中间控制层(协调层和执行层)和操作层。组织的最高管理者到最基层实际工作人员权责逐层递减，而人数却逐层递增。
管理跨度是指一名上级管理人员所直接管理的下级人数。管理跨度越大，领导者需要协调的工作量越大，管理难度也越大。
项目监理机构中管理跨度的确定应考虑监理人员的素质、管理活动的复杂性和相似性、监理业务的标准化程度、各规章制度的建立健全情况、建设工程的集中或分散情况等。
⑶设置项目监理机构部门。
⑷制定岗位职责及考核标准。
⑸选派监理人员。
⒋制定工作流程和信息流程
工程质量事故处理的依据有（ ）。
A.有关合同文件
B.相关法律法规
C.有关工程定额
D.质量事故实况资料
E.有关工程技术文件
答案：A,B,D,E
解析：
本题考查的是工程质量事故处理。工程质量事故处理的依据：（1）相关法律法规；（2）有关合同及合同文件（承包、设计、购销、监理）；（3）质量事故的实况资料；（4）有关的工程技术文件、资料和档案。
工程监理企业组织形式中，股份有限公司的设立条件有（ ）。
A.发起人符合法定人数
B.有公司住所
C.股份发行、筹办事项符合法律规定
D.有公司名称，建立符合股份有限公司要求的组织机构
E.股东共同制订公司章程，采用募集方式设立的经创立大会通过
答案：A,B,C,D
解析：
考点:工程监理企业组织形式。设立股份有限公司，应当具备下列条件：(1)发起人符合法定人数；(2)发起人认购和募集的股本达到法定资本最低限额；(3)股份发行、筹办事项符合法律规定；(4)发起人制订公司章程，采用募集方式设立的经创立大会通过；(5)有公司名称，建立符合股份有限公司要求的组织机构；(6)有公司住所。
建筑工程检验批质量验收中的主控项目是指对()起决定性作用的检验项目。
A.节能
B.安全
C.环境保护
D.质量评价
E.主要使用功能
监理工程师考试题免费下载9辑 第5辑
无效建设工程合同的确认权归( ) 。
A.建设行政主管部门
B.人民法院
C.仲裁机构
D.工商行政管理部门
E.监理单位
(2015年真题)根据《建设工程质量管理条例》，建设单位应承担的质量责任包括( ）。
A.不得将应由一个承包单位完成的建设工程项目肢解发包
B.不得因赶工而任意压缩合理工期
C.不得对专用设备指定供应商
D.不得暗示参建方违反工程建设强制性标准
E.不得采购未经鉴定的建筑材料
答案：A,B,D
解析：
C应为除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外，不得指定生产厂、供应商。E应为建设单位按合同的约定负责采购供应的建筑材料、建筑构配件和设备，应符合设计文件和合同要求
以下有关设备招标的说法中，不正确的有（ ）。
A.技术性能指标不得要求或标明某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等
B.招标文件中规定的工艺、材料和设备的标准不得有限制性，应尽可能地采用国家标准。
C.成套设备供应的投标人只能是生产厂家，而不能是工程公司或贸易公司
D.设备报价分析不仅要考虑设备本体和辅助设备的费用，也要考虑大件运输、安装、调试、专用工具等的费用
答案：C
解析：
知识点:设备招标的相关规定。选项C，成套设备供应的投标人可以是生产厂家，也可以是工程公司或贸易公司。如是后者，必须提供生产厂家同意其在本次投标中提供该货物的正式授权书。一个生产厂家对同一品牌同一型号的材料和设备，仅能委托一个代理商参加投标。2020版教材P71。
工程网络计划中，工作E有两项紧后工作G和H，已知工作G和工作H的最早开始时间分别为25和28，工作E的最早开始时间和持续时间分别为17和6，则工作E的自由时差为()。
A.1
B.2
C.3
D.5
答案：B
解析：
2020教材P46-55
本题考查的是双代号网络计划时间参数的计算。工作E紧后工作的最早开始时间=min{25，28)=25，工作E最早开始时间和持续时间分别为17和6，即工作E的最早完成时间=17+6=23，所以工作E的自由时差=紧后工作的最早开始时间-本工作最早完成时间=25-23=2。
下列质量事故中，属于建设单位责任的是()。
A.商品混凝土未经检验造成的质量事故
B.总包和分包职责不明造成的质量事故
C.施工中使用了禁止使用的材料造成的质量事故
D.地下管线资料不准造成的质量事故
答案：D
解析：
2020版教材P11-12
建设单位必须向建设工程的勘察、设计、施工、工程监理等单位提供与建设工程有关的原始资料。原始资料必须真实、准确、齐全。
根据《建设工程质量管理条例》，施工单位的质量责任和义务是()。
A.工程开工前，应按照国家有关规定办理工程质量监督手续
B.工程完工后，应组织竣工预验收
C.施工过程中，应立即改正所发现的设计图纸差错
D.隐蔽工程在隐蔽前，应通知建设单位和建设工程质量监督机构
答案：D
解析：
2020版教材P37-51
本题考查的是《建设工程质量管理条例》相关内容。选项A，属于建设单位的质量责任和义务；选项B，组织工程竣工预验收属于总监理工程师的职责；选项C正确的说法是，施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。
ECC合同，管理承包商与若干施工分包商订立分包合同，确定的分包合同费用由（）支付。
A.业主
B.承包商
C.工程师
D.监理人
答案：A
解析：
2020版教材P162-163
管理承包商与业主签订管理承包合同，但不直接承担施工任务，以管理费用和估算的分包合同总价报价，管理承包商与若干施工分包商订立分包合同，分包合同费用由业主支付。因此，本题的正确答案为A。
在施工合同中,( )等工作应由发包人完成。 A土地征用和拆迁 B临时用地、占道申报批准手续 C
在施工合同中，（ ）等工作应由发包人完成。
Ａ土地征用和拆迁
Ｂ临时用地、占道申报批准手续
Ｃ提供工程地质报告
Ｄ保护施工现场地下管道和邻近建筑物及构筑物
Ｅ提供相应的工程进度计划及进度统计报表
Project Controlling与工程项目管理的地位不同，Project Controlling咨询单位为()服务。
A.施工单位
B.设计单位
C.业主
D.监理单位
答案：C
解析：
2020版教材P201-205
本题考查的是2020版教材Project Controlling模式。2020版教材Project Controlling咨询单位直接向业主的决策层负责，相当于业主决策层的智囊，为其提供决策支持，业主不向2020版教材Pro-ject Controlling咨询单位在该项目上的具体工作人员下达指令。
监理工程师考试题免费下载9辑 第6辑
设计准备阶段监理工程师进行质量控制的主要工作有()
A、组建项目监理机构、编制监理规划
B、组织设计招标或方案竞赛
C、编制设计任务书，确定质量要求和标准
D、优选设计单位，配合业主签订设计合同
E、审核设计工作组织与任务分工
答案：A,B,C,D
解析：
设计准备阶段监理工作内容：①组建项目监理机构，明确监理任务、内容和职责，编制监理规划和设计准备阶段投资进度计划并进行控制。②组织设计招标或设计方案竞赛。协助建设单位编制设计招标文件，会同建设单位对投标单位进行资质审查。组织评标或设计竞赛方案评选。③编制设计大纲，确定设计质量要求和标准。④优选设计单位，协助建设单位签订设计合同。
工程项目监理中，总监理工程师主要承担（ ）职责。
A.检查监督监理人员的工作
B.检查施工单位的工艺过程或施工工序
C.审核工程计量的数据和原始凭证
D.主持或参与工程质量事故的调查
E.审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料
答案：A,E
解析：
根据《建设工程监理规范》GB／T 50319--2013，总监理工程师应履行下列职责：
①确定项目监理机构人员及其岗位职责；
②组织编制监理规划，审批监理实施细则；
③根据工程进展及监理工作情况调配监理人员，检查监理人员工作；
④组织召开监理例会；
⑤组织审核分包单位资格；
⑥组织审查施工组织设计、(专项)施工方案；
⑦审查开复工报审表，签发工程开工令、暂停令和复工令；
⑧组织检查施工单位现场质量、安全生产管理体系的建立及运行情况；
⑨组织审核施工单位的付款申请，签发工程款支付证书，组织审核竣工结算；
⑩组织审查和处理工程变更；
(11)调解建设单位与施工单位的合同争议，处理工程索赔；
(12)组织验收分部工程，组织审查单位工程质量检验资料；
(13)审查施工单位的竣工申请，组织工程竣工预验收，组织编写工程质量评估报告，参与工程竣工验收；
(14)参与或配合工程质量安全事故的调查和处理；
(15)组织编写监理月报、监理工作总结，组织质量监理文件资料。
选项B属于监理员的职责。选项C属于专业监理工程师的职责。选项D是政府部门职责。因此，本题的正确答案为AE。
下列各项属于建设工程平行施工特点的有()。
A.可以充分利用工作面进行施工
B.单位时间内投入的资源量较少
C.施工现场的组织管理比较简单
D.劳动力及施工机具等资源无法均衡使用
E.各专业工作队能够连续作业
答案：A,D
解析：
2020教材P20-22
本题考查的是流水施工方式。平行施工方式的特点包括：(1)充分地利用工作面进行施工，工期短；(2)如果每一个施工对象均按专业成立工作队，则各专业队不能连续作业，劳动力及施工机具等资源无法均衡使用；(3)如果由一个工作队完成一个施工对象的全部施工任务，则不能实现专业化施工，不利于提高劳动生产率和工程质量；(4)单位时间内投入的劳动力、施工机具、材料等资源量成倍地增加，不利于资源供应的组织；(5)施工现场的组织、管理比较复杂。
勘察人应当按照（）完成勘察工作。
A.勘察合同签订时适用的法律规定
B.基准日时适用的地方规范和标准
C.基准日时适用的企业规范和标准
D.发包人要求
E.勘察合同生效时适用的国家规范和标准
答案：B,D
解析：
1、一般要求
（1）勘察人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成勘察工作，并应符合发包人要求。
（2）各项规范、标准和发包人要求之间如对同一内容的描述不一致时，应以描述更为严格的内容为准。
（3）除专用合同条款另有约定外，勘察人完成勘察工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。
（4）基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，勘察人应向发包人提出遵守新规定的建议。
（5）发包人应在收到建议后7 天内发出是否遵守新规定的指示。
某工程双代号网络计划如下图所示，其关键工作有()。
A.工作BEFI
B.工作DFIJ
C.工作BEG
D.工作CH
单位、分部及分项工程施工中，按施工工艺的特点和施工组织的要求，可将施工过程进一步分解为（ ）。
A.综合过程
B.操作过程
C.工序
D.操作
E.流水能力
答案：A,B,C,D
解析：
本题考查的是公路工程施工组织方法和特点。按施工工艺的特点和施工组织的要求，可将施工过程进一步分解为综合过程、操作过程、工序、操作、动作等
下列选项中属于安装工程一切险的责任范围的有（ ）。
A.自然灾害
B.施工机具失灵造成本身的损失
C.雪崩
D.票据的损失
E.意外事故
答案：A,C,E
解析：
保险人对下列原因造成的损失和费用负责赔偿：(1)自然灾害，指地震、海啸、雷电、飓风、台风、龙卷风、风暴、暴雨、洪水、水灾、冻灾、冰雹、地崩、山崩、雪崩、火山爆发、地面下陷下沉及其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象；(2) 意外事故，指不可预料的以及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件，包括火灾和爆炸。
(2015年)关于监理规划的说法，正确的是（ ）。
A.监理规划应把握工程项目运行脉搏
B.监理规划不需要建设单位确认
C.监理规划经总监理工程师批准后即可实施
D.监理规划经批准后不得变更
答案：A
解析：
本题考查的是监理规划编写依据和要求。选项B、C错误，监理规划应当由监理单位的技术管理部门审核，经技术负责人签认，还应当按合同约定提交建设单位，由建设单位确认；选项D错误，项目运行过程中，内外因素和条件不可避免地要发生变化，故监理规划往往也要相应的进行调整。
建设工程项目设备材料采购招标，综合评标法需要考虑（ ）因素。
A.投标价
B.付款条件
C.设备性能
D.寿命残值
E.燃料消耗费
答案：A,B,C
解析：
考点:“材料和通用型设备采购招标文件主要内容”。综合评标法除投标价之外还需考虑的因素通常包括：①运输费用；②交货期；③付款条件；④零配件和售后服务；⑤设备性能、生产能力。因此，本题的正确答案为ABC。
监理工程师考试题免费下载9辑 第7辑
根据《招标投标法实施条例》，下列项目中可以不进行招标的有（ ）。
A.技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制
B.采购人依法能够自行建设、生产或者提供
C.需要采用不可替代的专利或者专有技术
D.需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求
E.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供
答案：B,C,D,E
解析：
2020版教材P37-51
本题考查的是行政法规。
除《招标投标法》规定的可以不进行招标的特殊情况外，有下列情形之一的，可以不进行招标：需要采用不可替代的专利或者专有技术；采购人依法能够自行建设、生产或者提供；已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供；需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求；国家规定的其他特殊情形。
对工程项目招标人而言，与邀请招标相比，公开招标的优点是（ ）。
A.评标的工作量大
B.选择中标人的范围广
C.评标时间长
D.招标费用高
某高速公路B合同段为桥梁工程,业主与H监理公司签订了监理合同,业主与D公司签订了施工合同,监理工程师在进行监理工作过程中发现以下[问题]（1）在钢筋骨架焊接的旁站过程中,监理工程师发现焊工将设计图纸应为E5001焊条焊接的主筋改用E4303焊条焊接。（2）D公司考虑工期紧,将30根砼灌注桩（约占总桩数1/5）分包给F公司,而F公司未经审查批准,其设备已进入现场准备施工。
【问题】监理工程师对上述问题应如何处理?
答案：
解析：
监理工程师应按下述办法进行处理;监理工程师应：①立即向施工单位发书面通知：停止焊接施工,封存所用焊条；②按规范规定抽检已焊钢筋接头；③如已焊接头合格,要求施工单位D按工程变更程序向监理工程师提出焊条型号变更申请,如业主与设计同意变更,可启用已封存的E4303焊条,继续施工；④如经抽检已焊钢筋接头不合格,或设计单位不同意变更钢筋型号则：a指令施工单位立即将不合格焊条从现场运走；b清查不合格焊条的施工部位、数量,要求施工单位进行返工处理,处理后按合同重新验收。①按有关法规规定,主体工程不允许分包,故灌注桩工程不得分包；②要求施工单位D公司立即将F公司设备撤出施工现场。
建设工程组织平行施工时的特点包括（ ）。
A.能够充分利用工作面进行施工
B.施工现场的组织管理比较简单
C.单位时间内投入的资源量成倍增加
D.劳动力及施工机具等资源能均衡使用
E.各专业工作队能够连续施工
如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由（）承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由（）承担。
A.承包人，承包人
B.发包人，发包人
C.承包人，发包人
D.发包人，承包人
答案：D
解析：
2020版教材P126
本题考查的是设计施工总承包合同模式下履约担保。如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。
运用价值工程优选设计方案，分析计算结果为：甲方案单方造价1500元，价值系数为1.13；乙方案单方造价1550元，价值系数1.25；丙方案单方造价1300元，价值系数0.89；丁方案单方造价1320元，价值系数1.08。则最优方案为( )。
A.甲方案
B.乙方案
C.丙方案
D.丁方案
答案：B
解析：
2020教材P102-111
乙方案的价值系数最高，为最优方案。
根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人采购的建筑材料运抵施工现场，交由承包人保管前，应经过()共同清点。
A、发包人与工程师
B、工程师与承包人
C、发包人与承包人
D、工程师与供货人
答案：C
解析：
本题考查的是材料设备的到货检验。发包人供应的材料设备经双方共同清点接收后，由承包人妥善保管，发包人支付相应的保管费用。
按照施工合同示范文本规定，下列事项中，发包人应承担的义务是()。
A.提供监理单位施工现场办公房屋
B.提供夜间施工使用的照明设施
C.提供施工现场的工程地质资料
D.提供工程进度计划
答案：C
解析：
本题考查的是发包人的义务。选项ABD均是承包人的义务，选项AB的费用，由发包人承担。
某组混凝土试块的抗压强度见下表，表中试块强度的极差为（ ） MPa。
A.0.5
B.0.4
C.0.2
D.0.1
答案：A
解析：
极差是数据中最大值与最小值之差，表中试块强度的极差 =40.1- 39.6=0.5MPa。
监理工程师考试题免费下载9辑 第8辑
《卓越绩效评价准则》的评价内容中，过程管理包括（ ）。
A.过程的识别与设计
B.过程的实施与改进
C.分析过程
D.过程和结果
E.PDCA循环
答案：A,B
解析：
本题考查的是《卓越绩效评价准则》的评价内容。过程管理包括过程的识别与设计、过程的实施与改进。
赢得值是指( )。
A、计划工作预算投资
B、已完工作实际投资
C、已完工作预算投资
D、计划工作实际投资
答案：C
解析：
已完工作预算投资为BCWP（Budgeted Cost for Work Performed），是指在某一时间已经完成的工作（或部分工作），以批准认可的预算为标准所需要的资金总额，由于发包人正是根据这个值为承包人完成的工作量支付相应的投资，也就是承包人获得（挣得）的金额，故称赢得值或挣值。
已完工作预算投资（BCWP）＝已完成工作量×预算单价（5-15）
编制单位工程施工进度计划时，施工顺序的确定受()的制约。
A.施工工艺和施工条件
B.施工工艺和施工组织
C.施工组织和施工条件
D.施工条件和施工性质
答案：B
解析：
考点:单位工程施工进度计划的编制。确定施工顺序是为了按照施工的技术规律和合理的组织关系，解决各工作项目之间在时间上的先后和搭接问题，以达到保证质量、安全施工、充分利用空间、争取时间、实现合理安排工期的目的。一般说来，施工顺序受施工工艺和施工组织两方面的制约。
某工程项目施工采用了包工包全部材料的固定价格合同。工程招标文件参考资料中提供的用砂地点距工地4km。但是开工后,检查该砂质量不符合要求,承包人只得从另一距工地20km的供砂地点采购。而在一个关键工作面上又发生了几种原因造成的临时停工。5月20日至5月26日承包人的施工设备出现了从未出现过的故障；应于5月24日交给承包人的后续图纸直到6月10日才交给承包人；6月7日到6月12日施工现场下了罕见的特大暴雨,造成了6月11日到6月14日该地区的供电全面中断。
【问题】（4）由于几种情况的暂时停工,承包人在6月25日向业主的造价工程师提出延长工期26天,成本损失费人民币2万元／天（此费率已经造价工程师核准）和利润损失费人民币2千元／天的索赔要求,共计索赔款57．2万元。作为一名造价工程师你批准延长工期多少天?索赔款额多少万元?
答案：
解析：
（4）可以批准的延长工期为19天,费用索赔额为32万元人民币。原因是：①5月20日至5月26日出现的设备故障,属于承包人应承担的风险,不应考虑承包人的延长工期和费用索赔要求。②5月27日至6月9日是由于业主迟交图纸引起的,为业主应承担的风险,应延长工期为14天。成本损失索赔额为14天×2万／天=28万元,但不应考虑承包人的利润要求。③6月10至6月12的特大暴雨属于双方共同的风险,应延长工期为3天。但不应考虑承包人的费用索赔要求。④6月13日至6月14日的停电属于有经验的承包人无法预见的自然条件变化,为业主应承担的风险,应延长工期为2天,索赔额为2天×2万／天=4万元。但不应考虑承包人的利润要求。
如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值，工程受到保险事件的损害时，不能从保险公司获得实际损失的全额赔偿，则损失赔偿的不足部分按合同相应条款的约定，由该事件的（ ）负责补偿。
A.保险人
B.被保险人
C.受益人
D.风险责任方
答案：D
解析：
2020版教材P95-96
本题考核的是保险金不足的补偿。如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值，工程受到保险事件的损害时，不能从保险公司获得实际损失的全额赔偿，则损失赔偿的不足部分按合同相应条款的约定，由该事件的风险责任方负责补偿。
根据《招标投标法实施条例》，下列项目中可以邀请招标的是（ ）。
A.采购人依法能够自行建设、生产或者提供的
B.需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求的
C.技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择
D.需要采用不可替代的专有技术的
答案：C
解析：
考点:行政法规。有下列情形之一的，可以邀请招标：(1)技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；(2)采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。
由于建设工程材料设备采购合同的标的数量较大，一般都采用非即时买卖合同，下列说法正确的是（）。
A.非即时买卖合同表现为货样买卖.试用买卖.分期交付买卖和分期付款买卖
B.货样买卖的买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的，则瑕疵风险由买受人承担
C.试用期间届满，试用买卖的买受人对是否购买标的物未作表示的，视为购买
D.分期交付买卖的买受人如果就其中一批标的物解除，该批标的物与其他各批标的物相互依存的，买受人可以就已经交付和未交付的各批标的物解除
E.分期付款买卖的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一的，出卖人只能解除合同，并要求买受人支付使用费
答案：A,C,D
解析：
买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的，即使交付的标的物与样品相同，出卖人交付的标的物质量仍然应当符合同种物的通常标准。分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一的，出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同。
项目监理机构施工阶段投资控制采取的措施中，属于经济措施的是（ ）。
A.控制设计变更
B.编制资金使用计划
C.编制投资控制工作计划
D.优化设计节约投资
答案：B
解析：
本题考查的是投资控制的措施。经济措施：（1）编制资金使用计划，确定、分解投资控制目标。对工程项目造价目标进行风险分析，并制定防范性对策。（2）进行工程计量。（3）复核工程付款账单，签发付款证书。（4）定期进行投资实际支出值与计划目标值的比较；发现偏差，分析产生偏差的原因，采取纠偏措施。（5）协商确定工程变更的价款。审核竣工结算。（6）对工程施工过程中的投资支出做好分析与预测，经常或定期向建设单位提交项目投资控制及其存在问题的报告。
关于建设工程监理文件资料组卷要求的说法，正确的有()。
A.案卷厚度不宜超过40mm
B.案卷内应有重份文件作为备份
C.不同载体文件应按形成时间统一组卷
D.文字材料按事项、专业顺序排列
E.同专业图纸按图号顺序排列
答案：D,E
解析：
⒉建设工程监理文件资料组卷方法及要求
⑴组卷原则及方法
1)组卷应遵循监理文件资料的自然形成规律，保持卷内文件的有机联系，便于档案的保管和利用；
2)一个建设工程由多个单位工程组成时，应按单位工程组卷；
3)监理文件资料可按单位工程、分部工程、专业、阶段等组卷。
⑵组卷要求
1)案卷不宜过厚，文字材料卷厚度不宜超过 20mm，图纸卷厚度不宜超过 50mm；电子文件立卷时，
应与纸质文件在案卷设置上一致，并应建立相应的标识关系；
2)案卷内不应有重份文件，印刷成册的工程文件应保持原状。
⑶卷内文件排列
卷内文件按表的类别和顺序排列。电子文件的组织和排序可按纸质文件进行。
1)文字材料按事项、专业顺序排列。同一事项的请示与批复、同一文件的印本与定稿、主件与附件不能分开，并按批复在前、请示在后，印本在前、定稿在后，主件在前、附件在后的顺序排列。
2)图纸按专业排列，同专业图纸按图号顺序排列。
3)既有文字材料又有图纸的案卷，文字材料排前，图纸排后
监理工程师考试题免费下载9辑 第9辑
在我国的建设领域中，实行项目法人责任制度、招标投标制度、工程监理制度和合同管理制度，在这些制度中，核心的内容是()。
A.招标投标制度
B.项目法人制度
C.合同管理制度
D.工程监理制度
答案：C
解析：
考点:建设工程合同管理的目标。合同管理制度是核心内容。
某设备安装工程，由于设备制造原因试车达不到合同约定的验收要求，则（ ）。
A.由该设备采购一方负责重新购置或修理
B.承包人负责拆除或重新安装
C.设备由承包人采购的，工期不予顺延
D.设备由发包人采购的，工期不予顺延
E.设备由承包人采购的，工期相应顺延
答案：A,B,C
解析：
由于设备制造原因试车达不到验收要求，由该设备采购一方负责重新购置或修理，承包人负责拆除或重新安装。设备由承包人采购的，由承包人承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用，工期不予顺延；设备由发包人采购的，发包人承担上述各项追加合同价款，工期相应顺延。
组织构成一般是上小下大的形式，由( )等密切相关、相互制约的因素组成。
A．管理部门
B．管理层次
C．管理跨度
D．管理制度
E．指挥协调
在施工合同中,( )属于发包人应当完成的工作。 A使施工现场具备施工条件 B提供施工场地的工
在施工合同中，（ ）属于发包人应当完成的工作。
Ａ使施工现场具备施工条件
Ｂ提供施工场地的工程地质资料
Ｃ提供工程进度计划
Ｄ向工程师提供在施工现场办公的设施
Ｅ开通施工场地与城乡公共道路的通道
建设工程采用设计施工总承包模式的优点有（ ）。
A.减少设计变更
B.易获得最优设计方案
C.加强发包人对承包人的监督
D.减少承包人的风险
答案：A
解析：
2020版教材P119-120
设计施工总承包合同方式的优点（1）单一的合同责任；（2）固定工期、固定费用；（3）可以缩短建设周期；（4）减少设计变更；（5）减少承包人的索赔。
某工程双代号网络计划如下图所示，其关键线路有()条。
A.1
B.2
C.3
D.4
答案：D
解析：
T=20。4 条关键线路：①②⑤⑦⑧；①③⑤⑦⑧；①②⑤⑥⑧；①③⑤⑥⑧。
涉及主体结构及安全的工程变更，要按有关规定报送()审批，否则变更不能实施。
A、当地建设行政主管部门
B、质量监督机构
C、施工图原审查单位
D、建设单位主管部门
答案：C
解析：
①工程变更涉及到结构主体及安全的，该工程变更要按有关规定报送施工图原审查单位进行审批，否则变更不能实施：②涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案，经原审查机构审批后方可施工；③不论谁提出都必须征得建设单位同意并且办理书面变更手续，凡涉及施工图审查内容的设计变更还必须报请原审查机构审查后再批准实施；④工程质量保修期内，涉及结构安全的质量问题，应委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，由承包人实施保修。
某甲施工单位通过施工投标方式与建设单位签订了某公路施工项目的施工合同。甲施工单位按照施工合同约定，拟将B、F两项分部工程分别分包给乙、丙施工单位。经总监理工程师批准的施工总进度计划如下图所示，各项工作匀速进展。在该项目施工过程中发生了以下事件：事件1：工程开工前，建设单位未将委托给监理单位的监理内容和权限书面告知甲施工单位。甲施工单位向建设单位提交了乙施工单位“分包单位资格报审表”及营业执照、企业资质等级证书、安全生产许可文件和分包合同等材料，申请批准乙施工单位进场。建设单位将该报审材料转交给项目监理机构。事件2：甲施工单位与乙施工单位签订了B分部工程的分包合同。B分部工程开工45天后，建设单位要求设计单位修改设计，造成乙施工单位停工15天，窝工损失合计8万元。修改设计后，B分部工程价款由原来的500万元增加到560万元。甲施工单位要求乙施工单位在30天内完成剩余工程，乙施工单位向甲施工单位提出补偿3万元的赶工费，甲施工单位确认了赶工费。事件3：由于事件2中B分部工程修改设计，乙施工单位向项目监理机构提出工程延期的申请。事件4：监理工程师巡视时发现，已进场施工的丙施工单位未经项目监理机构进行资格审核。
【问题】5.写出项目监理机构对事件4的处理程序。
答案：
解析：
5.项目监理机构对事件4的处理程序如下：（1）向甲施工单位下达“工程暂停令”。（2）指令甲施工单位提交“丙施工单位分包资格报审表”。（3）监理机构对丙施工单位分包资格进行审查。（4）如果丙施工单位分包资格符合要求，在报经建设单位同意后，向甲施工单位签发“工程复工令”。如果丙施工单位分包资格不符合要求，则要求甲施工单位撤换分包单位。
质量数据的特征值中，描述数据集中趋势的特征值有（ ）。
A.算术平均数
B.样本中位数
C.极差
D.标准偏差
E.变异系数
答案：A,B
解析：
考点: “质量数据的特征值”。描述数据集中趋势的特征值有算术平均敷（均值)和样本中位数。所以，选项A、B符合题意。选项C、D、E均属于描述数据离散趋势的特征值。因此，本题的正确答案为AB。
