监理工程师试题5章 第1章
处理延期事件的时候,当总监理工程师与承包单位、建设单位协商不一致的 时候,应交给( )审核。A
处理延期事件的时候，当总监理工程师与承包单位、建设单位协商不一致的
时候，应交给（ ）审核。
Ａ建设单位Ｂ监理工程师
Ｃ施工单位Ｄ仲裁机构
《建设工程质量管理条例》规定，有防水要求的卫生间最低保修期限为（ ）年。
A.1
B.2
C.3
D.5
答案：D
解析：
考点:“《建设工程质量管理条例》相关内容”。在正常使用条件下，建设工程最低保修期限为：①基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程合理使用年限；②屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房问和外墙面的防渗漏，为5年；③供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；④电气管道、给水排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他工程的保修期限由发包方与承包方约定。因此，本题的正确答案为D。
由建设单位项目负责人组织单位工程正式竣工验收，参加验收的单位应有（ ）。
A、施工单位
B、设计单位
C、监理单位
D、劳务单位
E、供货单位
答案：A,B,C
解析：
本题考查的是单位工程质量验收。建设单位项目负责人组织设计、勘察、监理、施工等单位项目负责人进行单位工程验收。
采用设计施工总承包，发包人在收到承包人竣工验收申请报告（ ）天后未进行验收，视为验收合格。实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准。
A.7
B.14
C.28
D.56
答案：D
解析：
考点:竣工验收管理。发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收，视为验收合格。实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准。
关于建设工程监理招标方式，具体的方式包括（ ）。
A.公开招标
B.邀请招标
C.谈判招标
D.议标
E.直接委托
答案：A,B
解析：
本题考查的是建设工程监理招标方式和程序。建设工程监理招标可分为公开招标和邀请招标两种方式。
某建筑公司于2013年3月8日与某建设单位签订了修建建筑面积为3000m2工业厂房（带地下室）的施工合同。该建筑公司编制的施工方案和进度计划已获批准。施工进度计划已经达成一致意见。合同规定由于建设单位责任造成施工窝工时，窝工费用按原人工费、机械台班费60%计算。在专用条款中明确6级以上大风、大雨、大雪、地震等自然灾害按不可抗力因素处理。监理工程师应在收到索赔报告之日起28天内予以确认，监理工程师无正当理由不确认时，自索赔报告送达之日起28天后视为索赔已经被确认。根据双方商定，人工费定额为30元/工日，机械台班费为1000元/台班。建筑公司在履行施工合同的过程中发生以下事件：
事件1：基坑开挖后发现地下情况和发包商提供的地质资料不符，有古河道，须将河道中的淤泥清除并对地基进行二次处理。为此，业主以书面形式通知施工单位停工10天，窝工费用合计为3000元。
事件2：2013年5月18日由于下大雨，一直到5月21日开始施工，造成20名工人窝工。
事件3：5月21日用30个工日修复因大雨冲坏的永久道路，5月22日晨恢复正常挖掘工作。
事件4：5月27日因租赁的挖掘机大修，挖掘工作停工2天，造成人员窝工10个工日。
事件5：在施工过程中，发现因业主提供的图纸存在问题，故停工3天进行设计变更，造成窝工60个工日，机械窝工9个台班。
问题：
1.分别说明事件1至事件5工期延误和费用增加应由谁承担，并说明理由。如是建设单位的责任应向承包单位补偿工期和费用分别为多少？
2.建设单位应给予承包单位补偿工期多少天？补偿费用多少元？
答案：
解析：
1.工期延误和费用增加的承担责任划分：
事件1：应由建设单位承担延误的工期和增加的费用。
理由：是因建设单位造成的施工临时中断，从而导致承包商的工期延误和费用的增加。建设单位应补偿承包单位工期10天，费用3000元。
事件2：工期延误3天应由建设单位承担，造成20人窝工的费用应由承包单位承担。
理由：因大风大雨，按合同约定属不可抗力。建设单位应补偿承包单位的工期3天。
事件3：应由建设单位承担修复冲坏的永久道路所延误的工期和增加的费用。
理由：冲坏的永久道路是由于不可抗力（合同中约定的大雨）引起的道路损坏，应由建设单位承担其责任。建设单位应补偿承包单位工期1天。建设单位应补偿承包单位的费用为30工日×30元/工日=900（元）。
事件4：应由承包单位承担由此造成的工期延误和增加费用。
理由：该事件的发生原因属承包商自身的责任。
事件5：应由建设单位承担工期的延误和费用增加的责任。
理由：施工图纸是由建设单位提供的，停工待图属于建设单位应承担的责任。建设单位应补偿承包单位工期3天。建设单位应补偿承包单位费用为：60×30×60%+1000×9×60% =6480（元）。
2.建设单位应给予承包单位补偿工期为：10+3+1+3 =17（天）；
建设单位应给予承包单位补偿费用为：3000+900+6480=10380（元）
监理工程师试题5章 第2章
下列不属于项目监理机构的内部协调的是（ ）
A.建立信息沟通制度
B.与建设单位、政府建设行政主管机构的协调
C.及时交流信息、处理矛盾，建立良好的人际关系
D.明确监理人员分工及各自的岗位职责
答案：B
解析：
项目监理机构内部的协调包括： 1)总监理工程师牵头，做好项目监理机构内部人员之间的工作关系协调；
2)明确监理人员分工及各自的岗位职责；
3)建立信息沟通制度；
4)及时交流信息、处理矛盾，建立良好的人际关系。
承担工程勘察相关服务的监理单位，应协助建设单位编制（ ）和选择工程勘察单位。
A.工程勘察任务书
B.工程勘察工作计划
C.工程勘察方案
D.工程勘察成果评估报告
答案：A
解析：
本题考核的是工程监理单位勘察质量管理的主要工作。工程监理单位应协助建设单位编制工程勘察任务书和选择工程勘察单位，并协助签订工程勘察合同。
设计交底的主要内容不包括（ ）。
A.施工图设计文件总体介绍
B.设计的意图说明
C.工程进度的控制
D.特殊的工艺要求
答案：C
解析：
设计交底的主要内容一般包括：施工图设计文件总体介绍，设计的意图说明，特殊的工艺要求，建筑、结构、工艺、设备等各专业在施工中的难点、疑点和容易发生的问题说明；介绍同类工程经验教训，以及解答施工、监理和建设等单位提出的问题等。
当某项工作进度出现偏差，为了不使总工期及后续工作受影响，在()情况不需要调整进度计划。
A.该工作为关键工作
B.该工作为非关键工作，此偏差超过了该工作的总时差
C.该工作为非关键工作，此偏差未超过该工作的总时差，也未超过自由时差
D.该工作为非关键工作，此偏差未超过该工作的总时差，但超过了自由时差
答案：C
解析：
考点:分析进度偏差对后续工作及总工期的影响。只有在工作的进度偏差既未超过总时差，又未超过自由时差的情况下，才对总工期及后续工作均不产生影响，故无须调整进度计划。
下列对于重新招标和不再招标的情形描述错误的是（ ）。
A.投标截止时间止，投标人少于3家应该直接发包
B.经评标委员会评审后否决所有投标应当重新招标
C.重新投标后，所有投标人又全部被否决的项目可以直接发包
D.重新投标后，投标人仍少于3家的项目可以直接发包
答案：A
解析：
2020版教材P40-49
有下列情形之一的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当依法重新招标:投标截止时间止，投标人少于3家；经评标委员会评审后否决所有投标。
根据现行规定，某分部分项工程的清单工程量为20000m3，施工方案工程量为30000m3。若该分部分项工程费为100万元，企业管理费为6万元，利润为8万元，措施项目费为7万元，规费为5万元，税金为6万元，则该分部分项工程投标报价的综合单价为（ ）元/m3。
A.38
B.44
C.57
D.66
答案：C
解析：
本题考查的是投标报价审核方法。根据《计价规范》，综合单价基于施工方案，应包括工料机三费、企业管理费和利润，并按清单工程量（并非施工方案工程量）计算与分摊。因此，该分部分项工程的综合单价=（1000000+60000+80000）/20000=57（元/m3）。值得注意的是利润的计算，通常以单位工程量的“三费”与企业管理费之和为基数。
生产经营单位未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按 照规定如实告知有关的安全生产事项，责令限期改正，可以处（ ）以下的罚款
A.五万元
B.三万元
C.四万元
D.二万元
答案：A
解析：
生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款;逾期未改正的,责令停产停业整顿，并处五万元以上十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款：
①未按照规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员的；
②危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位的主要负责人和安全生产管理人员未按照规定经考核合格的;
③未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的；
④未如实记录安全生产教育和培训情况的；
⑤未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通报的；
⑥未按照规定制定生产安全事故应急救援预案或者未定期组织演练的；
⑦特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的。
监理工程师试题5章 第3章
某工程，监理公司承担施工阶段监理任务，建设单位采用公开招标方式选定承包单位。在招标文件中对省内与省外投标人提出了不同的资格要求，并规定2002年1 0月30日为投标截止时间。甲、乙等多家承包单位参加投标，乙承包单位1 1月5日方提交投标保证金。 1 1月3日由招标办主持举行了开标会。但本次招标由于招标人原因导致招标失败。建设单位重新招标后确定甲承包单位中标，并签订了施工合同。施工开始后，建设单位要求提前竣工，并与甲承包单位协商签订了书面协议，写明了甲承包单位为保证施工质量采取的措施和建设单位应支付的赶工费用。施工过程中发生了混凝土工程质量事故。经调查组技术鉴定，认为是甲承包单位为赶工拆模过早，混凝土强度不足造成。该事故未造成人员伤亡，但导致直接经济损失4.8万元。质量事故发生后，建设单位以甲承包单位的行为与投标书中的承诺不符，不具备履约能力，又不可能保证提前竣工为由，提出终止合同。甲承包单位认为事故是因建设单位要求赶工引起，不同意终止合同。建设单位按合同约定提请仲裁，仲裁机构裁定终止合同，甲承包单位决定向具有管辖权的法院提起诉讼。
【问题】
1．指出该工程招投标过程中的不妥之处，并说明理由。招标人招标失败造成投标单位损失是否应给予补偿？说明理由。
2．上述质量事故发生后，在事故调查前，总监理工程师应做哪些工作？
3．上述质量事故的调查组应由谁组织？监理单位是否应参加调查组？说明理由。
4．上述质量事故的技术处理方案应由谁提出？技术处理方案核签后，总监理工程师应完成哪些工作？该质量事故处理报告应由谁提出？
5．(1)建设单位与甲承包单位所签协议是否具有与施工合同相同的法律效力？说明理由。(2)具有管辖权的法院是否可依法受理甲承包单位的诉讼请求？为什么？
答案：
解析：
1．(1)不妥之处包括：①不妥之处：对省内与省外投标人提出了不同的资格要求。理由：公开招标应当平等地对待所有的投标人。②不妥之处：投标截止时间与开标时间不同。理由：《招标投标法》规定开标应当在提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。③不妥之处：招标办主持开标会。理由：开标会应由招标人或其代理人主持。④不妥之处：乙承包单位提交保证金晚于规定时间。理由：投标保证金是投标书的组成部分，应在投标截止日期前提交。(2)不予补偿。理由：招标对招标人不具有合同意义上的约束力，不能保证投标人中标。
2．(1)签发《工程暂停令》，指令承包单位停止相关部位及下道工序施工。(2)要求承包单位防止事故扩大，保护现场。(3)要求承包单位在规定时间内写出书面报告。
3．(1)应由市、县级建设行政主管部门组织。理由：属一般质量事故。(2)监理单位应该参加。理由：该事故是由于甲承包单位为赶工拆模过早造成的。
4．(1)由甲承包单位提出。(2)签发《工程复工令》，监督技术处理方案的实施，组织检查、验收。(3)该质量事故处理报告应由甲承包单位提出。
5．(1)是。理由：合同履行中，双方所签书面协议是合同的组成部分。(2)不予受理。理由：仲裁与诉讼两者只可选其一。
某工程，建设单位和施工单位按《建设工程施工合同 （示范文本）》签订了施工合同，在施工合同履行过程中发生如下事件：
事件l：工程开工前，总监理工程师主持召开了第一次工地会议。会上，总监理工程师宣布了建设单位对其的授权，并对召开工地例会提出了要求。会后，项目监理机构起草了会议纪要，由总监理工程师签字后分发给有关单位；总监理工程师主持编制了监理规划，报送建设单位。
事件2：施工过程中，由于施工单位遗失工程某部位设计图纸，施工人员凭经验施工，现场监理员发现时，该部位的施工已经完毕。监理员报告了总监理工程师，总监理工程师到现场后，指令施工单位暂停施工，并报告建设单位。建设单位要求设计单位对该部位结构进行核算。经设计单位核算，该部位结构能够满足安全和使用功能的要求，设计单位电话告知建设单位，可以不作处理。
事件3：由于事件2的发生，项目监理机构认为施工单位未按图施工，该部位工程不予计量；施工单位认为停工造成了工期拖延，向项目监理机构提出了工程延期申请。
事件4：主体结构施工时，由于发生不可抗力事件，造成施工现场用于工程的材料损坏，导致经济损失和工期拖延，施工单位按程序提出了工期和费用索赔。
事件5：施工单位为了确保安装质量，在施工组织设计原定检测计划的基础上，又委托一家检测单位加强安装过程的检测。安装工程结束时，施工单位要求项目监理机构支付其增加的检测费用，但被总监理工程师拒绝。
问题：
指出事件1中的不妥之处，写出正确做法。
答案：
解析：
事件1中的不妥之处及正确做法具体如下：
(1)总监理工程师主持召开第一次工地会议不妥。（0. 5分）
正确做法：应由建设单位主持。（1分）
(2)总监理工程师宣布建设单位对其的授权不妥。（0. 5分）
正确做法：应由建设单位宣布。（1分）
(3)会议纪要由总监理工程师签字后直接分发给有关单位不妥。（0.5分）
正确做法：应由各方会签后分发给有关单位（1分）
(4)第一次工地会议后编制和报送监理规划不妥。（0. 5分）
正确做法：成在第一次工地会议前编制和报送监理规划。（1分）
在组织流水施工时，划分施工段一般应遵循的原则有（ ）。
A.同一专业工作队在各个施工段上的劳动量可以不相等
B.要有足够的工作面，以保证相应数量的工人，机械的生产效率
C.有利于结构整体性
D.施工段的数目要满足合理组织流水施工的要求
E.不管什么类型的工程，应尽量减少分段
答案：A,B,C,D
解析：
本题考查重点是“划分施工段遵循的原则”。为使施工段划分得合理，一般应遵循下列原则：①同一专业工作队在各个施工段上的劳动量应大致相等，相差幅度不宜超过10％～15%；②每个施工段内要有足够的工作面，以保证相应数量的工人，主导施工机械的生产效率．满足合理劳动组织的要求；③施工段的界限应尽可能与结构界限(如沉降缝、伸缩缝等)相吻合，设在对建筑结构整体性影响小的部位，以保证建筑结构的整体性；④施工段的数目要满足合理组织流水施工的要枣。施工段数目过多，会降低施工速度，延长工期，施工段过少，不利于充分利月工作面，可能造成窝工；⑤对于多层建筑物、构筑物或需要分层施工的工程，应既分施工段，又分施工层，各专业工作队依次完成第一施工层中各施工段任务后，再转入第二施工层的施工段上作业，依此类推。以确保相应专业队在施工段与施层之间，组织连续、均衡、有节奏地流水施工。因此，本题的正确答案为ABCD。
项目监理机构在施工阶段投资控制的主要任务包括()。
A．审查设计概预算 B．对工程项目造价目标进行风险分析
C．开展限额设计 D．审查工程变更
E．审核工程结算
确定建设工程施工进度控制目标的依据之一是（ ）。
A.监理合同中有关工期的要求
B.施工总进度计划
C.工程条件的落实情况
D.单位工程施工进度计划
答案：C
解析：
本题考查的是施工进度控制目标的确定。确定施工进度控制目标的主要依据有：建设工程总进度目标对施工工期的要求；工期定额、类似工程项目的实际进度；工程难易程度和工程条件的落实情况等。
工程监理企业应当按照( )等资质条件申请资质。A注册资本B专业技术人员数量C监理业绩D企业
工程监理企业应当按照（ ）等资质条件申请资质。
Ａ注册资本Ｂ专业技术人员数量
Ｃ监理业绩Ｄ企业负责人和技术负责人数量
Ｅ企业负责人和技术负责人所具备的条件
进口设备的交货方式有（??）。
A.内陆交货
B.目的地交货
C.场地交货
D.装运港交货
E.海上交货
答案：A,B,D
解析：
本题考查重点是“进口设备的交货方式”。进口设备的交货方式有：内陆交货类、目的地交货类、装运港交货类。①内陆交货类即卖方在出口国内陆的某个地点完成交货任务；②目的地交货类即卖方要在进口囝的港口或内地交货；③装运港交货类即卖方在出口国装运港完成交货任务。因此，本题的正确答案为ABD。
监理工程师试题5章 第4章
投标人编制投标价格可以采用（ ）
A.工料测量法
B.工料单价法
C.综合测量法
D.综合单价法
E.单价计价法
答案：B,D
解析：
投标人编制投标价格，可采用工料单价法或综合单价法。编制方法选用取决于招标文件规定的合同形式。
在工程施工过程中，检查施工现场工程建设各方主体的质量行为，是（ ） 的主要任务。
A.建设单位
B.监理单位
C.工程质量监督机构
D.工程质量检测机构
答案：C
解析：
工程质量监督机构的主要任务包括检查施工现场工程建设各方主体的质量行为、工程实体质量等。
下列选项中，建设工程合同的特征包括（ ）。
A.合同主体的单一性
B.合同履行期限的长期性
C.合同标的的特殊性
D.计划和程序的严格性
E.合同形式的多样性
答案：B,C,D
解析：
建设工程合同的特征包括：①合同主体的严格性：②合同标的的特殊性；③合同履行期限的长期性；④计划和程序的严格性；⑤合同形式的特殊要求。
在质量数据的特征值中，可以用来描述数据离散趋势特征值的是（ ）。
A.算数平均是
B.样本平均数
C.样本中位数
D.标准差
答案：D
解析：
考点:工程质量统计及抽样检验的基本原理和方法。描述数据离散趋势的特征值有极差、标准偏差和变异系数。
（2015年真题）根据《担保法》，不能作为质押担保的是（ ）。
A.建设用地使用权
B.股权
C.注册商标专用权
D.专利权
答案：A
解析：
质押 1.质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，将该动产或权利作为债权的担保。
2.质押分为动产质押和权利质押 ①质权自出质人交付质押财产时设立； ②质权人在债务履行期届满前，不得与出质人约定债务人不履行到期债务时质押财产归债权人所有。 【可以质押的权利】 （1）汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单； （2）依法可以转让的股份、股票； （3）依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权； （4）依法可以质押的其他权利。 【注意】不动产只能抵押，不能质押。 能转让的权利可以质押；不能转让的权利不得质押
(2016年真题)根据《标准施工合同》，合同协议书中需要明确填写的内容有（ ）。
A．施工工程或标段
B．工程结算方式
C．质量标准
D．合同组成文件
E．变更处理程序
答案：A,C
解析：
（三）合同附件格式
标准施工合同中给出的合同附件格式，是订立合同时采用的规范化文件，包括 ①合同协议书、②履约担保和③预付款担保三个文件。
1.合同协议书
除了明确规定对当事人双方有约束力的合同组成文件外，订立合同时需要明确填写的内容包括：
①发包人和承包人的名称
②施工的工程或标段
③签约合同价
④合同工期
⑤质量标准
⑥项目经理人选
下列工程计量的方法中，对于工程量清单中的某些项目，如建筑工程险保险费、第三方责任险保险费等，监理工程师一般采用的计量方法是（ ）。
A.均摊法
B.凭据法
C.估价法
D.分析计量法
答案：B
解析：
考点:总价合同的计量。所谓凭据法，就是按照承包人提供的凭据进行计量支付。如建筑工程险保险费、第三方责任险保险费、履约保证金等项目，一般按凭据法进行计量支付。
监理工程师试题5章 第5章
其他项目清单是指因（ ）的特殊要求而发生的与拟建工程有关的其他费用项目和相应数量的清单。
A、招标单位
B、投标单位
C、监理单位
D、国家规定
答案：A
解析：
考点:工程量清单编制。其他项目清单是指因招标人的特殊要求而发生的与拟建工程有关的其他费用项目和相应数量的清单。参见教材 P86。
在某地下工程施工时，由于处理地下文物造成工期延长，所延长的工期（ ）。
A.应由施工承包单位承担责任，采取赶工措施加以弥补
B.应经监理工程师核查证实后，纳入合同工期
C.应经监理工程师核查证实后，其中一半时间纳入合同工期
D.不需监理工程师核查证实，直接纳入合同工期
答案：B
解析：
本题考查的是建设工程施工进度控制工作内容。如果由于承包单位以外的原因造成工期拖延，承包单位有权提出延长工期的申请。监理工程师应根据合同规定，审批工程延期时间。经监理工程师核实批准的工程延期时间，应纳入合同工期，作为合同工期的一部分。即新的合同工期应等于原定的合同工期加上监理工程师批准的工程延期时间。
某建安工程施工合同，合同总价600万元，其中有78万元的主材由业主直接供应，合同工期7个月。
(1)合同规定：①业主应向承包人支付合同价2 5%的预付工程款；②预付工程款应从未施工工程尚需的主要材料及构配件价值相当于预付工程款时起扣，每月以抵充工程款的方式陆续扣回，主材费比重按6 2.5%考虑；③业主每月从给承包人的工程进度款金额中按2.5%的比例扣留工程保留金，通过竣工验收后结算给承包人；④由业主直接供应的主材款应在发生当月的工程款中扣回其费用；⑤每月付款证书签发的最低限额为5 0万元等。
(2)第1个月主要是完成土方工程的施工，由于施工条件复杂，土方工程量发生了较大的变化时（招标文件中规定的工程量为2800m3，承包人填报的综合单价为80元m3）单价应作出调整：实际工程量超过或少于估计工程量15%以上时，单价乘以系数0.9或1. 05。
(3)经工程师签证确认：①承包人在第1个月完成的土方工程量为3300m3；②其他各月实际完成的建安工作量及业主直接提供的主材价值如表4-11所示。
建安工程量与业主供应的主材价值 表4-11
【问题】
1．第1个月土方工程实际工程进度款为多少万元？
2．该工程预付工程款是多少万元？预付工程款在第几个月份开始起扣？
3.1～7月工程师应签证的工程款各是多少万元？应签发付款证书金额是多少？并指明该月是否签发付款证书。
4．竣工结算时，工程师应签发付款证书金额是多少万元？
答案：
解析：
本案例主要考查工程价款全过程结算，包括预付款支付与扣回、保留金扣留、进度款支付、竣工结算等，工程量变化引起单价相应调整后的结算。
1．(1)超过15%以内的工程进度款：2 800*(1+15%)*80=3220*80=25.76（万元）(2)超过1 5%的剩余部分的工程进度款：（3300-3220）*80*0.9=0. 58（万元）(3)土方工程进度款：25. 76+0.58=26. 34（万元）
2．(1)预付工程款金额=600*2 5%=1 5 0（万元）(2)预付工程款起扣点=600 - 150/62. 5%=360（万元）(3)开始起扣预付工程款的时间为第5个月，因为第5个月累计实际完成的工程量为26. 34+90+110+ 100+100 =426. 34（万元）＞360万元
3． (1)1月：应签证的工程款：26. 34*(1-2.5%)=2 5.68（万元）应签发付款证书金额：25. 68万元，但本月不签发付款证书。(2)2月：应签证的工程款：9 0*(1-2.5%)=8 7.75（万元）应签发付款证书金额：87.75-18+25. 68=95. 43（万元），本月应签发付款证书。(3)3月：应签证的工程款：1 1 0*(1-2.5%)=107. 25（万元）应签发付款证书金额：107. 25 - 20=8 7. 25（万元），本月应签发付款证书。(4)4月：应签证的工程款：1 00*(1-2.5%)=9 7.5（万元）应签发付款证书金额：97.5万元，本月应签发付款证书。(5)5月：应签证的工程款：1 00*(1-2.5%)=9 7.5（万元）本月应扣预付款： (426. 34 - 360)*62.5%=41. 46（万元）应签发付款证书金额：97.5- 41. 46=56. 04（万元），本月应签发付款证书。(6)6月：应签证的工程款：80*(1 -2. 5%)=78（万元）本月应扣预付款：80*62. 5%=50（万元）应签发付款证书金额：78-50 - 30= -2（万元），本月不签发付款证书。(7)7月：应签证的工程款：70*(1-2.5%)=68.25（万元）本月应扣预付款：150 - 41. 46 - 50=58. 54（万元）应签发付款证书金额：68. 25 - 58. 54 -2=7. 71（万元），本月不签发付款证书。
4．竣工结算时，应签发付款证书金额为：7. 71+(26. 34+550)*2.5%=22. 12（万元）
@##
根据《标准施工合同》，关于监理人的地位和职责的说法，正确的有 ( )
A.监理人是受发包人聘请的合同履行管理人
B.监理人是施工合同履行中独立的第三方
C.监理人在授权范围内独立开展工作
D.监理人具有施工合同管理所有事项的决定权
E.监理人有对承包人进行施工管理的指示权
答案：A,C,E
解析：
监理人是受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织，即属于受发包人聘请的管理人，与承包人没有任何利益关系。由于监理人不是施工合同的当事人，在施工合同的履行管理中不是“独立的第三方”，属于发包人一方的人员，但又不同于发包人的雇员，即不是一切行为均遵照发包人的指示，而是在授权范围内独立工作。监理人的合同管理地位和职责主要表现在以下几个方面：①受发包人委托对施工合同的履行进行管理；②居于施工合同履行管理的核心地位；③监理人给承包人发出的指示，承包人应遵照执行。
在施工合同中,属于承包人应当完成的工作是( )。A保护施工现场地下管线 B办理土地征用 C
在施工合同中，属于承包人应当完成的工作是（ ）。
Ａ保护施工现场地下管线
Ｂ办理土地征用
Ｃ进行设计交底
Ｄ协调处理施工现场周围地下管线的保护
非节奏流水施工工期的计算公式为:T=∑K+∑tn+∑G+∑Z-∑C,其中各字母代表的意义正确的是（ ）。
A.T-流水施工工期
B.∑Z-工艺间歇时间之和
C.∑C-提前插入时间之和
D.∑tn-最后一个施工过程(或专业工作队)在各施工段流水节拍之和
E.∑K-各施工工程(或专业工作队)之间流水步距之和
答案：A,C,D,E
解析：
考点: “非节奏流水施工工期的计算公式”。非节奏流水施工工期的计算公式为：
无权代理的情况不包括（）。
A.没有代理权而为代理行为
B.经过被代理人追认的行为
C.代理终止后的代理行为
D.超越代理权限为代理行为
答案：B
解析：
本题考查重点是“代理关系”。无权代理是指行为人没有代理权而以他人名义进行民事、经济活动。无权代理包括以下三种情况：①没有代理权而为代理行为；②超越代理权限而为的代理行为；③代理权终止后的代理行为。因此，本题的正确答案为B。
