监理工程师考试真题及答案8卷

发布时间:2021-10-10
监理工程师考试真题及答案8卷

监理工程师考试真题及答案8卷 第1卷


建设工程风险识别是由于若干工作构成的过程,最主要成果是( )

A.风险清单
B.识别建设工程风险因素
C.建设工程风险分解
D.识别建设工程风险事件及其后果

答案:A
解析:
风险识别的最主要成果是风险清单。风险清单最简单的作用是描述存在的风险并记录可能减轻风险的行为。


在建设工程设计各阶段中,建设工程拨款和编制施工图设计文件的依据是()。

A.批准的初步设计文件
B.批准的技术设计和修正总概算
C.批准的总概算
D.批准的初步设计文件和主要设备订货情况

答案:B
解析:
2020教材P111-113
本题考查的是设计进度控制分阶段目标。技术设计应根据初步设计文件进行编制,技术设计和修正总概算经批准后,便成为建设工程拨款和编制施工图设计文件的依据。


当利用S曲线比较实际进度与计划进度时,如果检查日期实际进展点落在计划S曲线的右侧,则该实际进展点与计划S曲线在横坐标方向的距离表示工程项目()。

A.实际进度超前的时间
B.实际进度拖后的时间
C.实际超额完成的任务量
D.实际拖欠的任务量

答案:B
解析:
2020版教材P95-97
本题考查的是S曲线比较法。工程项目实际进展状况,如果工程实际进展点落在计划S曲线左侧,表明此时实际进度比计划进度超前;如果工程实际进展点落在S计划曲线右侧,表明此时实际进展拖后。横轴表示任务量的完成时间。


在进行质量缺陷成因分析中,首先要做的工作是( )。

A.收集有关资料
B.现场调查研究
C.进行必要的计算
D.分析、比较可能的因素

答案:B
解析:
本题考查的是工程质量缺陷的成因。进行质量缺陷成因分析的基本步骤是:(1)进行细致的现场调查研究,观察记录全部实况,充分了解与掌握引发质量缺陷的现象和特征;(2)收集调查与质量缺陷有关的全部设计和施工资料,分析摸清工程在施工或使用过程中所处的环境及面临的各种条件和情况;(3)找出可能产生质量缺陷的所有因素;(4)分析、比较和判断,找出最可能造成质量缺陷的原因;(5)进行必要的计算分析或模拟试验予以论证确认。


监理人应在收到承包人的变更合同价款报告后(  )天内,对承包人的要求予以确认或做出其他答复。

A.7
B.14
C.15
D.28

答案:B
解析:
考点:变更管理。监理人收到承包人变更报价书后的14天内,根据合同约定的估价原则,商定或确定变更价格。


下列工程造价控制内容中,属于工程造价动态比较内容的有( )。

A、工程造价控制计划的编制
B、工程造价控制计划的审核
C、工程造价偏差的纠正
D、工程造价目标值的预测分析
E、工程造价目标分解值与实际值的比较

答案:D,E
解析:
[考点]监理规划主要内容。工程造价动态比较的内容包括:(1)工程造价目标分解值与造价实际值的比较;(2) 工程造价目标值的预测分析。参见教材P128。


《水利工程设计概(估)算编制规定》(水总[2014]429 号),联合试运转费属于()。

A.独立费用
B.安装工程费
C.生产准备费
D.设备费

答案:A
解析:
联合试运转费属于独立费用。


监理工程师考试真题及答案8卷 第2卷


出现下列(  )情况时,总监理工程师应签发《工程暂停令》。


A.建设单位要求暂停施工且工程需要暂停施工的

B.施工单位要求暂停施工

C.施工存在重大质量、安全事故隐患或发生质量、安全事故的

D.施工单位未经批准擅自施工

E.施工单位违反工程建设强制性标准的

答案:A,C,D,E
解析:
考点:“建设工程监理的合同管理——工程暂停及复工处理”。项目监理机构发现下列情况之一时,总监理工程师应及时签发工程暂停令:①建设单位要求暂停施工且工程需要暂停施工的;②施工单位未经批准擅自施工或拒绝项目监理机构管理的;③施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的;④施工单位违反工程建设强制性标准的;⑤施工存在重大质量、安全事故隐患或发生质量、安全事故的。因此,本题的正确答案为ACDE。


当承包单位的施工进度拖后而又不采取补救措施时,项目监理机构可采用的处理方法是( )。

A.拒绝签署工程进度款支付凭证
B.中止施工承包合同
C.延长施工进度计划工期
D.提起误期损失赔偿诉讼

答案:A
解析:
本题考查的是工程延误的处理。如果由于承包单位自身的原因造成工期拖延,而承包单位又未按照监理工程师的指令改变延期状态时,通常可以采用下列手段进行处理:(1)拒绝签署付款凭证;(2)误期损失赔偿;(3)取消承包资格。


下列关于中标通知书的说法,错误的是()。

A.中标通知书是招标人接受中标人的书面承诺文件
B.中标价作为该投标人评标的基准价格
C.项目经理在要求履行合同时必须到位
D.项目经理的名称可以不是投标文件中说明的人选

答案:D
解析:
2020版教材P92-93
项目经理的名称是中标人的投标文件中说明并已在评标时作为量化评审要素的人选,要求履行合同时必须到位。


下列选项中不属于合同法律关系客体的有(  )。

A.物
B.行为
C.义务
D.权利
E.知识产权

答案:C,D
解析:
考点:合同法律关系的构成。合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果。知识产权属于智力成果。


利用横道图表示T程进度计划的主要特点是()

A、能够反映工作所具有的机动时间
B、能够明确表达各项王作之间的逻辑关系
C、形象直观,易于编制理解
D、能方便地利用计算机进行计算和优化

答案:C
解析:
横道图的优点:形象直观且易于编制和理解,能表示每一个工作的开始、结束和持续时间。横道图的缺点:不能明确地反映出各项工作之间错综复杂的相互关系;不能明确地反映出影响工期的关键工作和关键线路;不能反映出工作所具有的机动时间;不能反映工程费用与工期之间的关系。


总监理工程师签发《工程开工令》应具备的条件不包括()。

A.设计交底和图纸会审已完成
B.施工组织设计已由总监理工程师签认
C.进场道路及水、电、通信等已全部完成
D.施工单位现场质量、安全生产管理体系已建立

答案:C
解析:
2020版教材P154-158
本题考查的是建设工程监理基本表式及其应用说明。同时具备下列条件时,由总监理工程师签署审查意见,并报建设单位批准后,总监理工程师方可签发《工程开工令》:(1)设计交底和图纸会审已完成;(2)施工组织设计已由总监理工程师签认;(3)施工单位现场质量、安全生产管理体系已建立,管理及施工人员已到位,施工机械具备使用条件,主要工程材料已落实;(4)进场道路及水、电、通信等已满足开工要求。


依据《合同法》规定,()的合同属于无效合同。
A.恶意串通损害第三人利益
B.以欺诈手段,使对方违背真实意思情况下订立
C.订立合同时显失公平
D.以合法形式掩盖非法目的
E.损害公共利益订立

答案:A,D,E
解析:
属于无效合同的情形包括:①一方以欺诈、胁迫的手段订立,损害国家利益的合同;②恶意串通,损害国家、集体或第三人利益的合同;③以合法形式掩盖非法目的合同;④损害社会公共利益;⑤违反法律、行政法规的强制性规定的合同。


监理工程师考试真题及答案8卷 第3卷


建设工程实施过程中投入的生产要素包括 ( )。
  A.工程设备
  B.设计图纸
  C.目标控制措施
  D.施工方法
  E.信息

答案:A,D,E
解析:
控制流程的每一循环始于投人。投人的生产要素包括:人力(管理人员、技术人员和工人)、建筑材料、工程设备、施工机具、资金、施工方法和信息等。


下列费用中,不属于世界银行规定的项目管理费的有()。


A.总部人员的薪金和福利费
B.施工管理现场人员的薪金、福利费
C.业主的行政性费用
D.管理系统费用
E.服务性建筑费用

答案:C,D,E
解析:
2020版教材P11-13
世界银行规定的项目管理费包括:
(1) 总部人员的薪金和福利费,以及用于初步和详细工程设计、采购、时间和成本控制、行政和其他一般管理的费用;
(2) 施工管理现场人员的薪金、福利费和用于施工现场监督、质量保证、现场采购、时间及成本控制、行政及其他施工管理机构的费用;
(3) 零星杂项费用,如返工、差旅、生活津贴、业务支出等;
(4) 各种酬金。
注意题干是选择不属于的,故选项CDE符合题意。


某钢筋绑扎工程计划进度与实际进度如图4—4所示,该图表明本工程().




A.第1周内实际进度拖后3%

B.第3周内未实施

C.第4周内实际进度超前5%

D.至第5周末实际进度拖后8%

E.第3周内计划完成8%

答案:B,C,E
解析:
考点:横道图比较法。选项A,第一周实际进度超前3%;选项C,第四周实际进度拖后5%;选项D,至第五周末实际进度拖后6%。@##


下列不属于施工图设计评审内容的是(  )。


A.总体审核

B.设计总说明审查

C.施工设计图审查

D.施工图概算和总投资概算审查

答案:D
解析:
考点:工程设计质量管理。施工图设计评审包括总体审核、设计总说明审查、施工设计图审查、审查施工图预算和总投资预算、审查其他要求。


对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用包括自设试

验室进行试验所耗用的材料费属于( )。

A措施费B材料费

C间接费D规费

正确答案:B


下列工作内容中,属于建设工程监理文件资料管理的有()。

A.收发文与登记
B.文件起草与修改
C.文件传阅
D.文件分类存放
E.文件组卷归档

答案:A,C,D,E
解析:
二、管理要求
建设工程监理文件资料的管理要求体现在建设工程监理文件资料管理全过程,包括:监理文件资料收发文与登记、传阅、分类存放、组卷归档、验收与移交等。


在施工图设计阶段,编制施工图预算采用的是(  )。

A.企业定额
B.概算定额
C.概算指标
D.预算定额

答案:D
解析:
预算定额(基础定额)是完成规定计量单位分项工程计价的人工、材料、施工机械台班消耗量的标准,是统一预算工程量计算规则、项目划分、计量单位的依据,是编制地区单位计价表,确定工程价格,编制施工图预算的依据,也是编制概算定额(指标)的基础;也可作为制定招标工程标底、企业定额和投标报价的基础。


监理工程师考试真题及答案8卷 第4卷


某高速公路建设项目,业主委托东海监理咨询公司负责该项目的施工监理工作。该公司的副总经理担任该项目的总监理工程师。为了确保监理工作能按时展开,总监理工程师安排该监理咨询公司的技术负责人主持并组织有关人员编写该项目的监理计划。编写人员根据本监理公司已有的监理计划范本,将投标时编写的监理方案进行修改后编制成该项目的监理计划。该监理计划经总经理审核签字后报送业主批准。该项目监理计划内容包括:①工程项目概况;②监理工作依据;③监理工作内容;④监理机构的组织形式;⑤监理机构人员配备计划;⑥监理工作方法及措施;⑦监理机构的人员岗位职责;⑧监理设施。在施工前召开的监理交底会上,总监理工程师向承包人介绍监理计划时,重点介绍了监理工作内容、监理机构的人员岗位职责和监理设施等内容。其中,监理工作内容如下:(1)编制项目施工进度计划,报业主批准后下发施工单位执行。(2)检查现场施工质量情况,对所发现的质量问题立即指示承包人处理。(3)协助承包人编制施工组织设计。(4)审查承包人投标报价的组成,对工程项目造价目标进行风险分析。(5)编制工程量计量规则,并依此进行工程计量。(6)组织工程交工验收。
【问题】2、该项目“监理计划”的内容是否完整?若不完整,请说明还缺少哪些内容,并将其中的缺项名称写出来。

答案:
解析:
2、该项目“监理计划”的内容不完整。还缺少“监理工作范围、监理工作目标、监理工作程序、监理工作制度”等内容。


流水施工方式所具有的特点不包括( )。

A.尽可能地利用工作面进行施工,工期比较短
B.施工现场的组织、管理比较复杂
C.专业工作队能够连续施工
D.为施工现场的文明施工和科学管理创造了有利条件

答案:B
解析:
本题考核的是流水施工方式的特点。流水施工方式具有以下特点:(1)尽可能地利用工作面进行施工,工期比较短;(2)各工作队实现了专业化施工,有利于提高技术水平和劳动生产率;(3)专业工作队能够连续施工,同时能使相邻专业队的开工时间最大限度地搭接;(4)单位时间内投入的劳动力、施工机具、材料等资源量较为均衡,有利于资源供应的组织;(5)为施工现场的文明施工和科学管理创造有利条件。


根据设计要求,在施工过程中对某屋架结构进行破坏性试验,以提供和验证设计数据,则该项费用应在()中支出。

A.业主方的研究试验费
B.施工方的检验试验费
C.业主方管理费
D.勘察设计费

答案:A
解析:


根据《标准施工合同》,关于监理人的地位和职责的说法,正确的有()。

A.监理人是受发包人聘请的合同履行管理人
B.监理人是施工合同履行中独立的第三方
C.监理人在授权范围内独立开展工作
D.监理人具有施工合同管理所有事项的决定权
E.监理人有对承包人进行施工管理的指示权

答案:A,C,E
解析:
本题考查的是施工合同管理有关各方的职责。选项B,由于监理人不是施工合同的当事人,在施工合同的履行管理中不是“独立的第三方”,属于发包人一方的人员,但又不同于发包人的雇员。选项D,监理不是一切行为均遵照发包人的指示,而是在授权范围内独立工作。


对建设工程投资目标需进行全过程控制,下列表述中正确的有()

A、从投资控制的任务来看,实施阶段的投资控制主要集中在施工阶段
B、投资控制的过程控制应特别强调施工图设计阶段的重要性
C、在建设工程实施阶段,累计投资在设计阶段和招标阶段缓慢增加
D、建设工程实际投资主要发生在施工阶段,但节约投资的可能性却主要在招标阶段
E、在建设工程实施阶段,影响投资的程度从设计阶段到施工阶段开始前迅速降低

答案:C,E
解析:
A选项,正确的应为“从投资控制的任务来看,实施阶段的投资控制任务主要集中在前三个阶段,即设计阶段、招标阶段和施工阶段”。在建设工程实施过程中,累计投资在设计阶段和招标阶段缓慢增加,进入施工阶段后则迅速增加,到施工后期,累计投资的增加又趋于平缓。在建设工程实施阶段,影响投资的程度从设计阶段到施工阶段开始前迅速降低,其后的变化就相当平缓了。D选项,正确的应为“建设工程实际投资主要发生在施工阶段,但节约投资的可能性却主要在施工以前的阶段,尤其是设计阶段”。


《合同法》规定的合同生效条件包括(  )。


A.合同当事人具有民事权利能力和民事行为能力

B.当事人意思表示真实

C.合同当事人签字或盖章

D.合同应当采用书面形式

E.不违反法律或社会公共利益

答案:A,B,E
解析:
合同生效应当具备的条件包括以下几个方面:①当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力;②意思表示真实;③不违反法律或者社会公共利益。


按承包的内容划分,属于建设工程合同的有 ( )

A.建设工程监理合同
B.建设工程勘察合同
C.建设工程设计合同
D.建设工程施工合同
E.建设物资采购合同

答案:B,C,D
解析:
按完成承包的内容进行划分,建设工程合同可以分为建设工程勘察合同、建设工程设计合同和建设工程施工合同三类。


监理工程师考试真题及答案8卷 第5卷


某工程双代号网络计划如下图所示,其中工作G的最早开始时间为第(  )天。

A.6
B.8
C.9
D.1 2

答案:C
解析:
工作的最早开始时间是指在其所有紧前工作全部完成后,本工作有可能开始的最早时间。在本题中,只有G的紧前工作C、D、E全部完成后G才开始,则ESi=4+5=9。


某工程招标失败,招标人分析招标失败的原因并采取相应措施后,需要重新进行招标的是(  )。


A.投标截止时间止,投标人少于3个

B.属于必须审批工程建设项目,经原审批部门批准

C.重新招标后投标人仍少于3个

D.重新招标后所有投标被否决

答案:A
解析:
考点:“施工招标程序”。有下列情形之一的,招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后,应当依法重新招标:①投标截止时间止,投标人少于3个的;②经评标委员会评审后否决所有投标的。因此,本题的正确答案为A。


在设计施工总承包合同模式下,关于合同当事人的表述,不准确的是()。

A.承包人为联合体的,在履行过程中,承包人不得改变联合体的组成修改联合体协议
B.承包人需要按合同约定承担完成工程项目的设计至缺陷责任期的质量缺陷修复责任
C.承包人可以是独立的承包人,也可以是联合体
D.发包人对工程项目的实施负责投资支付和项目建设有关重大事项的决定

答案:A
解析:
2020版教材P120-121
本题考查的是设计施工总承包合同管理有关各方的职责。选项A,联合体协议经发包人确认后已作为合同附件,履行合同过程中,未经发包人同意,承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议。经发包人同意,可以改变联合体的组成和修改联合体协议 。


当采用匀速进展横道图比较工作实际进度与计划进度时,如果表示实际进度的横道线右端点落在检查日期的左侧,则该端点与检查日期的距离表示工作(  )。

A.进度超前的时间
B.进度拖后的时间
C.实际少花费的时间
D.实际多花费的时间

答案:B
解析:
考点:“匀速进展横道图比较法”。对比分析实际进度与计划进度①如果涂黑的粗线右端落在检查日期左侧,表明实际进度拖后,该端点与检查日期的距离表示工作进度拖后的时间;②如果涂黑的粗线右端落在检查日期右侧,表明实际进度超前,该端点与检查日期的距离表示工作进度超前的时间;③如果涂黑的粗线右端与检查日期重合,表明实际进度与计划进度一致。因此,根据第①点可知,本题的正确答案为B。


某挖沟槽土方项目招标,工程量清单中的土方开挖工程量为200m3,投标人按施工方案计算得到的预算工程量为300m3,按企业定额该项目基价为100元/m3,则该土方开挖的单位报价应为()元/m3。


A.300
B.200
C.150
D.100

答案:C
解析:


建设工程竣工验收应当具备的条件有(  )。

A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容
B.有完整的技术档案和施工管理资料
C.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告
D.有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件
E.有建设单位签署的工程结算书

答案:A,B,C,D
解析:
2020版教材P37-51
本题考查的是行政法规。
建设工程竣工验收应当具备下列条件:(1)完成建设工程设计和合同约定的各项内容;(2)有完整的技术档案和施工管理资料;(3)有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告;(4)有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件;(5)有施工单位签署的工程保修书。


下列关于ECC 合同内容组成及合作伙伴管理理念的说法中,正确的是( )。

A.核心条款包括承包商的主要责任、工期、补偿事件及履约保证等
B.标价合同适用于在签订合同时,工程范围尚未确定
C. ECC 通过建立早期警告和补偿事件为特征的合作机制,让项目各方致力于提高整个工程项目的管理水平
D.项目经理和承包商都可要求对方出席早期警告会议,每一方都可在对方同意后要求其他人员出席该会议
E.承包商应在早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定记录在案

答案:C,D
解析:
A 选项中的履约保证属于次要选项条款;标价合同适用于在签订合同时价格已经确定的合同;目标合同适用于在签订合同时,工程范围尚未确定,合同双方先约定合同的目标成本,当实际费用节支或超支时,双方按合同约定的方式分摊;项目经理应在早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定记录在案,并将记录发给承包商。


监理工程师考试真题及答案8卷 第6卷


某分部工程双代号时标网络计划如图所示。其中工作C和I的最迟完成时间分别为第(  )天。

A.4和11
B.4和9
C.3和11
D.3和9

答案:B
解析:
由图可知,关键工作为A、D、H、M,工作C和I的总时差均为2,则其最迟完成时间分别为4天和9天。


下列建设工程风险事件中,属于技术风险的有( )。

A.设计规范应用不当
B.施工方案不合理
C.合同条款有遗漏
D.施工设备供应不足
E.施工安全措施不当

答案:A,B,E
解析:
本题考查的是建设工程风险管理。根据建设工程风险初始清单表9-1,选项CD属于非技术风险。


建设工程领域中,承包人经发包人认可,将承包的工程中部分施工任务交与其他人完成而订立的合同,称为( )。

A.设计施工总承包合同
B.施工承包合同
C.施工分包合同
D.工程合同

答案:C
解析:
本题考查的是建设工程合同的种类。在建设工程领域中,承包人经发包人认可,将承包的工程中部分施工任务交与其他人完成而订立的合同,称为施工分包合同。


项目监理机构编制的见证取样实施细则应包括的内容有()。

A.见证取样方法
B.见证取样范围
C.见证人员职责
D.见证工作程序
E.见证试验方法

答案:A,B,C,D
解析:
总监理工程师应督促专业(材料)监理工程师制定见证取样实施细则,细则中应包括材料进场报验、见证取样送检的范围、工作程序、见证人员和取样人员的职责、取样方法等内容。


工程项目竣工验收时,需提出“工程质量评估报告”,该报告应由( )提出。

A. 建设单位 B. 施工单位

C. 质量监督站 D. 项目监理机构

正确答案:D


每贯彻一次控制图法“二十字”方针原则,就消除一个异因,使它永不再出现,从而起到了预防的作用。由于异因只有有限多个,故经过有限次循环后,最终可以达到这样一种状态,故这种状态称为( )。

A.稳定因子
B.标准状态
C.修改状态
D.稳定状态

答案:D
解析:
本题考查的是常用的数理统计方法与工具。每贯彻一次控制图法“二十字”方针原则,就消除一个异因,使它永不再出现,从而起到了预防的作用。由于异因只有有限多个,故经过有限次循环后,最终可以达到这样一种状态,故这种状态称为统计控制状态或稳定状态,简称稳态


关于支付工程预付款的说法,正确的有( )。

A.重大项目可一次性支付
B.重大项目应按年度计划逐年支付
C.发包人应在签订合同后7天内支付
D.未签订施工合同不得支付
E.实行工程量清单计价的工程,实体性消耗和非实体性消耗部分应在合同中分别约定预付款比例

答案:B,D,E
解析:
本题考查的是预付款。选项A,对于重大工程项目,工程预付款按年度工程计划逐年预付。选项C,发包人应在收到支付申请的7天内进行核实后向承包人发出预付款支付证书,并在签发支付证书后的7天内向承包人支付预付款。


监理工程师考试真题及答案8卷 第7卷


工程监理企业组织形式中,有限责任公司中经理由(  )决定聘任或者解聘。


A.股东会

B.监事会

C.董事会

D.项目监理机构

答案:C
解析:
考点:“工程监理企业组织形式——有限责任公司”。有限责任公司的公司组织机构:①股东会。有限责任公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构,依照《公司法》行使职权;②董事会。有限责任公司设董事会,其成员为3~13人。股东人数较少或者规模较小的有限责任公司,可以设一名执行董事,不设董事会。执行董事可以兼任公司经理;③经理。有限责任公司可以设经理,由董事会决定聘任或者解聘。经理对董事会负责,行使公司管理职权;④监事会。有限责任公司设监事会,其成员不得少于3人。股东人数较少或者规模较小的有限责任公司,可以设1~2名监事,不设监事会。因此,本题的正确答案为C。


施工单位质量记录资料包括三方面的内容,下列内容不属于质量记录资料的是(  )。


A.施工现场质量管理检查记录资料

B.工程材料质量记录

C.工程设备价款记录

D.施工过程作业活动质量记录资料

答案:C
解析:
考点:质量记录资料的管理。施工单位质量记录资料包括三方面的内容:施工现场质量管理检查记录资料、工程材料质量记录、施工过程作业活动质量记录资料。


在分部工程质量验收时,对于观感质量评价结论为“差”的( ),应通过返修处理进行补救。

A.检验批
B.分项工程
C.检查点
D.控制点

答案:C
解析:
2020版教材P159-179
观感质量验收,对于差"的检查点应进行返修处理。


在建设工程实施过程中,如果仅仅采取被动控制措施,出现偏差是不可避免的,而且( ),从而难以实现工程预定的目标。

A.采取纠偏措施是不可能的

B.采取纠偏措施是不经济的

C.偏差可能有累积效应

D.不能降低偏差的严重程度

正确答案:C


建设单位计划将拟建的高速公路工程项目委托某一建设监理公司进行实施阶段的监理。 建设单位预先起草了一份监理合同(草案),其部分内容如下:
除业主原因造成的工程延期外,其他原因造成的工程延期监理单位应付出相当于对施工单位罚款额的30%给业主;如工期提前,监理单位可得到相当于对施工单位工期提前奖的30%奖金。
工程设计图纸出现设计质量问题,监理单位应付给建设单位相当于给设计单位的设计费的5%的赔偿。
在施工期间,每发生一起施工人员重伤事故,监理单位应受罚款3万元人民币;发生一起死亡事故,对监理单位罚款5万元人民币。
凡由于监理工程师出现差错、失误而造成的经济损失,监理单位应付给建设单位赔偿费。
经过双方协商,对监理合同(草案)中的一些问题进行了修改、调整和完善,最后确定了委 托监理合同的主要条款。其中包括:监理的范围和内容、双方的权利与义务、监理费的计取与支付、违约责任、双方约定的其他事项。
问题:
问题1.该监理合同(草案)部分内容中哪些条款不妥,为什么?
问题2.如果该监理合同是一个有效的经济合同,它应具备什么条件?
问题3.修改、调整和完善后,最后确定的建设工程委托监理合同是否包括了主要的条款内容?

答案:
解析:
1.监理合同(草案)部分内容的几条均不妥。因为:
建设工程监理的性质是服务性的,监理单位和监理工程师“将不是,也不能成为任何承包人的工程的承保人或保证人”。若将设计、施工出现的问题与监理单位直接挂钩,这与监理工作的性质不符。
监理单位与建设单位和承包人是相互独立、平等的第三方。为了保证其独立性与公正性,《工程建设监理规定》第二十条规定:“监理单位不得承包工程,不得经营建筑材料,构配件和建筑机械、设备。”在合同中若写人上述条款,势必将监理单位的经济利益与承包人的利益联系起来,不利于监理工作的公正性
第(3)条中对于施工期间施工单位发生施工人员伤亡,按《建筑法》第四十五条规定:“施工现场安全由建筑施工企业负责。”监理单位的责、权、利主要来源于建设单位的委托与授权,建设单位并不承担相应责任,合同中要求监理单位承担也是不妥的。
(4)《公路工程标准施工监理招标文件》中通用合同条款11.1.2条规定:监理人发生违约情况时,委托人可向监理人发出整改通知,要求其在限定期限内纠正;逾期仍不纠正的,委托人有权解除合同并向监理人发出解除合同通知。监理人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和委托人损失等。
答案2.若该合同是一个有效的经济合同,应满足以下基本条件:
主体资格合法。即建设单位和监理单位作为合同双方当事人,应当具有合法的资格。
合同内容应合法。即其内容应符合国家法律、法规,真实表达双方当事人的意思。
订立程序合法、形式合法。
答案3.最后确定的监理合同的主要条款,符合《建设工程监理规定》中对监理合同内容的要求。


评标委员会成员应当回避的情形有( )


A.投标人或其主要负责人的近亲属

B.与投标人有经济利益关系,影响其评审公正性的人员

C.项目主管部门的人员

D.曾因违法行为而受过刑事处罚的人员

E.在招标投标活动中受过行政处罚的人员

答案:A,B,C,E
解析:
评标委员会成员有下列情形之一的,应当回避: ①投标人或者投标人主要负责人的近亲属;
②项目主管部门或者行政监督部门的人员;
③与投标人有经济利益关系,可能影响对投标公正评审的;
曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。


某工程,建设单位与施工单位签订了施工合同,合同工期为220天。经总监理工程师批准的施工总进度如图5—1所示,各项工作均按最早开始时间安排且匀速施工。

施工过程中发生如下事件:
事件1:工作B完成后,验槽发现工地地质情况与设计不符。设计变更导致工作D和工作E分别比原计划推迟10天和5天开始施工,造成施工单位窝工损失15万元。施工单位向项目监理机构提出索赔,要求工程延期15天、窝工损失补偿15万元。
事件2:工程开工后90天下班时,专业监理工程师检查各工作的实际进度为:工作G正常;工作H超前10天;工作1拖后10天;工作C拖后20天。
事件3:针对事件2,建设单位要求工程按原合同工期完成,施工单位对施工总进度进行了调整,将工作N持续时间压缩为60天。
【问题】
1.指出图5—1所示施工总进度计划的关键线路以及工作H、K、M的总时差和自由时差。
2.事件1中,施工单位应向项目监理机构报送哪些索赔文件?项目监理机构应批准的工期补偿和费用补偿分别为多少?说明理由。
3.事件2中,分别指出第90天下班时各工作实际进度对总工期的影响,说明理由。
4.事件3中,指出计划调整后工作H、K、M的总时差和自由时差。

答案:
解析:
1.关键线路:①→③→④→⑤→⑦→⑧→?→?。
工作H的总时差40天,自由时差10天;
工作K的总时差30天,自由时差20天;
工作M的总时差10天,自由时差10天。
2.施工单位应向项目监理机构报送的索赔文件有:事件发生的28天内递交索赔意向通知书,详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和延长的工期,并附必要的记录和证明材料。
工程延期的补偿为0。因为D工作延误10天,总时差10天,不会造成工期延长;E工作延误5天,总时差20天,不会造成工期延长。
费用索赔15万元。因为地质情况与设计不符,属于建设单位责任。
3.第90天检查时,G工作正常,对总工期无影响;H工作超前10天,但不是关键工作,所以对总工期无影响;I工作拖后10天,1工作是关键工作,所以会造成总工期延长10天;C工作拖后20天,但C工作有总时差30天,所以对总工期无影响。最终会对总工期造成延长10天的影响。
4.N工作压缩60天后,H工作总时差50天,自由时差30天;K工作总时差20天,自由时差10天;M工作总时差10天,自由时差10天。


监理工程师考试真题及答案8卷 第8卷


因债务人怠于行使其到期债权,对债权人造成损害,债权人可以向人民法院请求以自己的名义行使债务人的债权,这是债权人的( )。

A代位权B撤销权

C先履行抗辩权D后履行抗辩权

正确答案:A


物资需求计划编制中,确定建设工程各计划期需求量的主要依据是( )。

A、年度施工进度计划
B、分部分项工程作业计划
C、物资储备计划
D、施工总进度计划

答案:A
解析:
本题考查的是物资供应进度控制的工作内容。建设工程各计划期需求量的确定,主要依据已分解的各年度施工进度计划。参见教材P138。


在公司融资和项目融资中,所占比重最大的债务融资方式是()。

A.发行股票
B.信贷融资
C.发行债券
D.融资租赁

答案:B
解析:
2020版教材P40-46
信贷方式融资是项目负债融资的重要组成部分,是公司融资和项目融资中最基本和最简单,也是比重最大的债务融资形式。


下列选项中,不属于标准施工招标资格预审文件的主要内容的是( )。

A.资格预审公告
B.申请人须知
C.资格审查办法
D.工程概况

答案:D
解析:
2020版教材P50-51
本题考查的是标准施工招标文件概述。标准施工招标资格预审文件的主要内容包括:资格预审公告;申请人须知;资格审查方法;资格审查办法和资格预审申请文件。


质量管理体系文件中(  )的内容与数量由监理单位根据管理要求自行决定。


A.作业指导书

B.记录表格

C.质量手册

D.程序文件

答案:D
解析:
考点: “质量管理体系文件的编制内容”。程序文件的内容与数量由监理单位根据管理要求自行决定。根据标准的要求,监理单位必须编制的六个基本程序文件是:文件控制、质量记录控制、不合格品控制、内部审核控制、纠正措施控制和预防措施控制。基于监理产品的特殊性,从满足监理工作需要和提高质量管理水平的角度出发,监理单位还可编制人力资源控制、检验测量控制和业主满意度监视测量控制等程序文件。因此,本题的正确答案为D。


施工合同的承包人经发包人同意,将专业工程分包给具有相应资质的分包人。根据《合同法》的规定,该行为属于()。

A、债务承担
B、债权转让
C、债务人向第三人履行债务
D、由第三人向债权人履行债务

答案:A
解析:
本题考查的是债务承担。债务承担是指债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人的情况。债务人将合同的义务全部或部分转移给第三人的必须经债权人的同意,否则,这种转移不发生法律效力。(本知识点新教材已经删除)


根据优化目标的不同,网络计划的优化可分为(  )

A.工期优化
B.工效优化
C.费用优化
D.资源优化
E.质量优化

答案:A,C,D
解析:
网络计划的优化是指在一定约束条件下,按既定目标对网络计划进行不断改进,以寻求满意方案的过程。网络计划的优化目标应按计划任务的需要和条件选定,包括工期目标、费用目标和资源目标。根据优化目标的不同,网络计划的优化可分为工期优化、费用优化和资源优化三种。