2021监理工程师考试真题及详解7卷 第1卷
(2009年真题)依据《建设工程安全生产管理条例》，在实施监理过程中，工程监理单位发现存在安全事故隐患时，正确的作法为（ ）。
A.要求施工单位暂时停止施工
B.要求施工单位整改
C.对情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告其上级管理部门
D.对情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位
E.对情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告有关主管部门
2010年3月，实际完成的某工程基准日期的价格为1500万元。调值公式中的固定系数为O.3，相关成本要素中，水泥的价格指数上升了20％，水泥的费用占合同调值部分的40％，其它成本要素的价格均未发生变化。2010年3月应调整的合同价的差额为（ ）万元。
A、84
B、126
C、1584
D、1626
在某工程双代号网络计划中，工作M的最早开始时间为第15天，其持续时间为7天。该工作有两项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第27天和第30天，最迟开始时间分别为第28天和第33天，则工作M的总时差和自由时差()天。
A.均为5
B.分别为6和5
C.均为6
D.分别为11和6
答案：B
解析：
考点:双代号网络计划时间参数的计算。工作M的最迟完成时间应等于其紧后工作最迟开始时间的最小值，所以工作M的最迟完成时间等于min[28，33]=28；工作M的总时差为工作M的最迟完成时间减工作M的最早完成时间等于28-(15+7)=6；工作M的自由时差为工作M的紧后工作最早开始时间减工作M的最早完成时间所得之差的最小值：minE27-22；30-22]=5。
勘察设计招标的标的物是（ ）
A.行为
B.权利
C.义务
D.智力成果
答案：D
解析：
2020版教材P25-26
一般应通过招标的方式择优确定勘察和设计单位。勘察设计招标的标的物是智力成果，即建设项目勘察、设计方案。
某新建大型工业项目由办公楼、生产区、总图运输等部分组成，则其办公楼的综合概算应当包括该楼的（ ）。
A.建筑工程费
B.土地使用费
C.勘察设计费
D.安装工程费
E.设备购置费
答案：A,D,E
解析：
本题考查的是设计概算的内容。在三级概算中，根据单项工程综合概算的组成内容，如果有建设项目（建设工程）及其总概算存在，则综合概算中不包括工程建设其他费用；如果没有总概算存在，则综合概算中须包括工程建设其他费用。本题的大型工业项目中，有建设工程及其总概算存在，则办公楼这个单项工程的综合概算中不应包括工程建设其他费用（B土地使用费、C勘察设计费），即该综合概算仅仅包括建筑工程费、设备及安装工程费。
建设工程组织依次施工时，其特点包括（ ）。
A.没有充分地利用工作面进行施工，工期长
B.如果按专业成立工作队，则各专业队不能连续作业
C.施工现场的组织管理工作比较复杂
D.单位时间内投入的资源量较少，有利于资源供应的组织
E.相邻两个专业工作队能够最大限度地搭接作业
答案：A,B,D
解析：
本题考查的是公路工程施工组织方法和特点。依次施工特点：（1）没有充分地利用工作面进行施工，施工工期长；（2）如果按专业成立工作队，则各专业队不能连续作业，有时间间歇，劳动力及施工机具等资源无法均衡使用；（3）如果由一个工作队完成全部施工任务，则不能实现专业化施工，不利于提高劳动生产率和工程质量；（4）单位时间内投入的劳动力、施工机具、材料等资源量较少，有利于资源供应的组织；（5）施工现场的组织、管理比较简单
某工程，建设单位委托监理单位承担施工阶段和工程质量保修期的监理工作，建设单位与施工单位按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同。工程施工过程中发生以下事件。
事件1：基坑开挖后，发现地下情况与发包人提供的地质资料不符，向建设单位提出索赔，但建设单位表示提供的资料仅供参考。
事件2：监理工程巡视时，发现正在进行防水工程施工的分包单位未经建设单位同意。
事件3：该工程施工完成后，施工单位按竣工验收有关规定，向建设单位提交了竣工验收报告。建设单位未及时验收，到施工单位提交竣工验收报告后第45天时发生台风，致使工程已安装的门窗玻璃部分损坏。建设单位要求施工单位对损坏的门窗玻璃进行无偿修复，施工单位不同意无偿修复。
问题：
1．事件1中，建设单位的做法是否正确，说明理由。
2．事件2中，监理单位应如何处理?
3．事件3中，施工单位不同意无偿修复是否正确?为什么?
4．工程修复时监理工程师的主要工作内容有哪些?
答案：
解析：
1．建设单位的做法不正确。
发包人提供有关水文地质勘探资料和地下管线资料应保证准确性，对于施工单位造成的损失应予以补偿。
2．总监理工程师指令停工，检查分包单位资质，若审查合格，允许分包单位继续施工；若审查不合格，指令施工单位令分包单位立即退场。无论分包单位资质是否合格，均应对其已施工的防水工程进行质量检查。
3．发生台风致使工程已安装的门窗玻璃部分损坏后，建设单位要求施工单位对损坏的门窗玻璃进行无偿修复时，施工单位不同意无偿修复是正确的。因为按合同约定建设单位已认可施工单位的竣工验收报告，承担起工程管理的责任，门窗玻璃的损坏是在建设单位的保管期内。
4．工程修复时监理工程师的主要工作内容：(1)在门窗玻璃修复中进行检查验收，合格后予以签认；(2)核实修复工程的费用和签署工程款支付证书，并报建设单位。
@##
在正式运行阶段进行内部审核时，重点在（）。
A.普遍性
B.适用性
C.符合性
D.独立性
答案：C
解析：
考核质量管理体系的实施。在进行内部审核时应注意：①在试运行阶段，审核体系的符合性和适用性；在正式运行阶段，重点则在符合性；②在试运行中要对所有要素审核一遍。参见教材P38。
属于监理工作内容的有（ ）。
A.负责协调工程建设中所有外部关系
B.参加由委托人主持的第一次工地会议
C.审核施工分包人资质条件
D.组织工程竣工验收
E.审查施工承包人提出的竣工结算
答案：B,C,E
解析：
本题考查的是建设工程监理合同履行。监理的工作内容：3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；9）审核施工分包人资质条件；21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人。选项AD是属于委托人（建设单位）的工作内容。
2021监理工程师考试真题及详解7卷 第2卷
工程建设其他费用中与未来企业生产经营有关的费用包括（??）。
A.联合试运转费
B.生产准备费
C.勘察设计费
D.办公和生活家具购置费
E.建设工程监理费
答案：A,B,D
解析：
本题考查重点是“建设工程项目投资的概念”。工程建设其他费用，是指未纳入设备及工器具购置费和建筑安装工程费的费用。根据设计文件要求和国家有关规定应由项目投资支付的、为保证工程建设顺利完成和交付使用后能够正常发挥教用而发生的一些费用。工程建设其他费用可分为三类：第一类是土地使用费，瑞牛题库考试软件包括土地征用及迁移补偿费和土地使用权出让金；第二类是与项目建设有关的费用，包括建设单位管理费、勘察设计费、研究试验费、建设工程监理费等；第三类是与未来企业生产经营有关的费用，包括联合试运转费、生产准备费、办公和生活家具购置费差。因此，本题的正确答案为ABD。
担保方式中的保证，在实际运用过程中应理解为（）。
A.债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务
B.债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务
C.保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务
D.保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务
答案：C
解析：
保证的概念
（1）保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。
（2）保证这种担保方式必须由第三人作为保证人。
下列选项中，属于工程建设程序中设计紧后程序的是()。
A.策划
B.施工
C.技术设计
D.交付使用
答案：B
解析：
考点:工程建设程序。工程建设程序是指建设工程从策划、决策、设计、施工，到竣工验收、投入生产或交付使用的整个建设过程中，各项工作必须遵循的先后顺序。
在建设工程施工过程中，因施工单位原因造成实际进度拖延，监理工程师确认施工单位修改后的施工进度计划，表明()。
A.接受施工单位应负的责任
B.批准合同工期延长
C.施工进度计划满足合同工期要求
D.同意施工单位在合理状态下施工
答案：D
解析：
2020教材P120-124
监理工程师对修改后的施工进度计划的确认，并不是对工程延期的批准，他只是要求承包单位在合理的状态下施工。
认定施工图纸合法性的依据包括图纸是否()
A、经建设主管部门同意
B、按规定经有关部门审核批准
C、经设计单位正式签署
D、得到建设单位同意
E、得到监理单位同意
答案：B,C,D
解析：
施工图纸合法性的认定包括施工图纸是否经设计单位正式签署，是否按规定经有关部门审核批准，是否得到建设单位的同意。
《建设工程委托监理合同（示范文本）》规定，监理人的主要义务包括（ ）。
A．依法履行监理职责，公正维护委托人及有关方面的合法权益
B．推荐选择工程的施工单位
C．选派合格的监理人员及总监理工程师
D．不得泄露与工程有关的保密资料
E．代表委托人与承包人解决合同争议
当隐蔽工程为检验批时，隐蔽工程应由（ ）组织施工单位项目专业质量检查员、专业工长等进行验收。
A.建设单位负责人
B.总监理工程师
C.专业监理工程师
D.项目经理
答案：C
解析：
2020版教材P159-179
隐蔽工程为检验批时，隐蔽工程应由专业监理工程师组织施工单位项目专业质量检查员、专业工长等进行验收。
某建筑材料采购合同，既约定了违约金，又约定了定金。当一方违约时，守约方（ ）。
A．必须适用违约金条款
B．必须适用定金条款
C．可以选择适用违约金或定金条款
D．两者都不能适用，因约定无效
大型水利工程应建立质量监督项目站，中、小型水利工程可根据需要建立质量监督项目站（组），或进行（ ）。
A.巡回监督
B.抽查
C.旁站
D.平行检验
答案：A
解析：
本题考查的是工程质量的政府监督管理。大型水利工程应建立质量监督项目站，中、小型水利工程可根据需要建立质量监督项目站（组），或进行巡回监督。
2021监理工程师考试真题及详解7卷 第3卷
诚信监理公司承担了某公路桥梁项目的施工监理任务,该工程由甲施工单位总承包。甲施工单位选择了经建设单位同意并经监理工程师进行资格审查合格的乙施工单位作为分包单位。施工过程中发生了以下事件：事件一：专业监理工程师在熟悉图纸时发现,基础工程部分设计内容不符合国家有关工程质量标准和规范。总监理工程师随即致函设计单位要求改正并提出变更建议方案。设计单位研究后,口头同意了总监理工程师的变更方案,总监理工程师随即将变更的内容写成监理指令通知甲施工单位执行。事件二：施工过程中,专业监理工程师发现乙施工单位施工的分包工程部分存在质量隐患,为此,总监理工程师同时向甲、乙两施工单位发出了整改通知。甲施工单位回函称：乙施工单位施工的工程是经建设单位同意进行分包的,所以本单位不承担该部分工程的质量责任。事件三：专业监理工程师在巡视时发现,甲施工单位在施工中使用未经检验的建筑材料,若继续施工,该部位将被隐蔽。因此,立即向甲施工单位下达了暂停施工的指令（因甲施工单位的工作对乙施工单位的工作有影响,乙施工单位也被迫停工）。同时,指示甲施工单位对该材料进行检验,并报告了总监理工程师。总监理工程师对该工序停工予以确认,并在合同规定的时间内报告了建设单位。检验报告出来后,证实该材料合格,可以使用,总监理工程师随即指令施工单位恢复了正常施工。事件四：乙施工单位就上述停工致使自身遭受的损失向甲施工单位提出补偿要求,而甲施工单位称,此次停工是执行监理工程师的指令,乙施工单位应向建设单位提出索赔。事件五：对上述施工单位的索赔,建设单位称：本次停工是监理工程师失职造成,且事先未征得建设单位同意。因此,建设单位不承担任何责任,该停工造成施工单位的损失应由监理单位承担。
【问题】1指出事件一中,总监理工程师行为的不妥之处并说明理由。总监理工程师应如何正确处理?
答案：
解析：
1、总监理工程师不应直接致函设计单位。因为监理单位与设计单位无委托关系,而且监理工程师无权进行设计变更。正确处理：发现问题应向建设单位报告或提出设计变更的建议,由建设单位向设计单位提出变更要求。
根据《施工合同标准文本》的规定，在工程量的计量中，总价子目结算通常()。
A.不进行现场计量，只进行图纸计量
B.进行现场计量，不进行图纸计量
C.现场计量和图纸计量必须均进行
D.无须进行现场计量和图纸计量
答案：A
解析：
本题考查的是工程款支付管理。单价子目的计量，需要进行现场的计量，总价子目结算通常不进行现场计量，只进行图纸计量。
分部分项工程量清单项目编码设为五级，其中第三级表示的是( )顺序码。
A.专业工程
B.分部工程
C.分项工程
D.工程量清单
答案：B
解析：
2020教材P130-133
合同当事人之间出现合同纠纷，可以向仲裁机构提交仲裁协议请求仲裁。关于仲裁协议，下列说法不正确的是（ ）。
A.仲裁协议是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件
B.仲裁机构应按照仲裁协议进行仲裁
C.仲裁协议对合同当事人没有约束力
D.仲裁协议排除了法院对纠纷的管辖权
答案：C
解析：
仲裁协议的作用包括：①合同当事人均受仲裁协议的约束；②它是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件；③它排除了法院对纠纷的管辖权；④仲裁机构应按仲裁协议进行仲裁。
下列情形中，属于弄虚作假、骗取中标的情形是（ ）。
A.共同抬高投标报价
B.借用他人资质证书
C.行贿评标专家谋取高分
D.低价中标、高价索赔
答案：B
解析：
本题考查的是《招标投标法实施条例》相关内容。投标人不得以他人名义投标，如使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标。投标人也不得以其他方式弄虚作假，骗取中标，包括：（1）使用伪造、变造的许可证件；（2）提供虚假的财务状况或者业绩；（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；（4）提供虚假的信用状况；（5）其他弄虚作假的行为。
投标人不得以他人名义投标，如使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标。投标人也不得以其他方式弄虚作假，骗取中标，包括：
①使用伪造、变造的许可证件；
②提供虚假的财务状况或者业绩；
③提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
④提供虚假的信用状况；
⑤其他弄虚作假的行为。
在不影响施工总工期的前提下，有利于业主降低资金成本的工作安排方式是( )。
A. 所有工作均按最早开始时间安排
B. 所有工作均按最迟开始时间安排
C. 早期工作按最早时间安排，后期工作按最迟时间安排
D. 早期工作按最迟时间安排，后期工作按最早时间安排
某实行监理的工程，实施过程中发生下列事件：
事件1：建设单位通过招标确定了监理单位，并且在2011年11月30日向中标的监理单位发出监理中标通知书，该工程的监理中标价为280万元；建设单位与监理单位协商后，于2012年1月10日签订了委托监理合同。监理合同约定：合同价为260万元；因非监理单位原因导致监理服务期延长，每延长一个月增加监理费8万元；监理服务自合同签订之日起开始，服务期26个月。
建设单位通过招标确定了施工单位，并与施工单位签订了施工承包合同，合同约定：开工日期为2012年2月10日，施工总工期为24个月。
事件2：施工过程中，由于吊装作业危险性较大，施工项目部编了专项施工方案，并送现场监理员签收。吊装作业前，吊车司机使用风速仪检测到风力过大，拒绝进行吊装作业。
施工项目经理便安排另一名吊车司机进行吊装作业，监理员发现后立即向专业监理工程师汇报，该专业监理工程师回答说：施工单位内部的事情，不用管理。
事件3：监理员将施工项目部编制的专项施工方案交给总监理工程师后，发现现场吊装作业吊车发生故障。为了不影响进度，施工项目经理调来另一台吊车，该吊车比施工方案确定的吊车吨位稍小，但经安全检测可以使用。监理员立即将此事向总监理工程师汇报，总监理工程师以专项施工方案未经审查批准就实施为由，签发了停止吊装作业的指令。施工项目经理签收暂停令后，仍要求施工人员继续进行吊装。总监理工程师报告了建设单位，建设单位负责人称工期紧迫，要求总监理工程师收回吊装作业暂停令。
事件4：由于施工单位的原因，施工总工期延误5个月，监理服务期达30个月。监理单位要求建设单位增加监理费32万元，而建设单位认为监理服务期延长是施工单位造成的，监理单位对此负有责任，不同意增加监理费。
问题：
1．指出事件1中建设单位做法的不妥之处，写出正确做法。
2．指出事件2中专业监理工程师的不妥之处，写出正确做法。
3．指出事件2和事件3中施工项目经理在吊装作业中的不妥之处，写出正确做法。
4．分别指出事件3中建设单位、总监理工程师工作中的不妥之处，写出正确做法。
5．事件4中，监理单位要求建设单位增加监理费是否合理?说明理由。
答案：
解析：
1．(1)2012年1月10日签订委托监理合同不妥，应在发出监理中标通知书后的30天内签订监理合同。
(2)监理合同价为260万元不妥，应为280万元。
2．回答“这是施工单位内部的事情”不妥，应及时制止并向总监理工程师汇报。
3．(1)安排另一名司机进行吊装作业不妥，应停止吊装作业；
(2)专项施工方案未经总监理工程师批准便实施不妥，应经总监理工程师批准后实施；
(3)签收工程暂停令后仍要求继续吊装作业不妥，应停止吊装作业。
4．(1)建设单位要求总监理工程师收回吊装作业暂停令不妥，应支持总监理工程师的决定；
(2)总监理工程师未报告政府主管部门不妥，应及时报告政府主管部门。
5．事件4中，监理单位的要求是合理的，因监理合同中已有关于监理服务期延长的约定，而工期延长是由施工单位的原因造成的，符合监理合同中“因非监理单位原因导致监理服务期延长”的约定。
按《建筑工程施工质量验收统一标准》的规定，依专业性质、工程部位来划分的工程属于（ ）。
A.单位工程
B.分部工程
C.分项工程
D.检验批
答案：B
解析：
2020版教材P155-157
分部工程的划分可按专业性质、工程部位确定。
招标过程中出现( )情形时，招标人应当重新招标。
A.投标截止时间止，投标人多于3家的
B.投标截止时间止，投标人少于5家的
C.经评标委员会评审后否决所有投标的
D.经评标委员会评审后否决部分投标且投标人大于4家的
答案：C
解析：
2020版教材P40-49
有下列情形之一的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当依法重新招标:(1)投标截止时间止，投标人少于3个的;(2) 经评标委员会评审后否决所有投标的。
2021监理工程师考试真题及详解7卷 第4卷
(2018年)施工进度控制工作细则是对（ ）中有关进度控制内容的进一步深化和补充。
A.施工总进度计划
B.单位工程施工进度计划
C.建设工程监理规划
D.建设工程监理大纲
答案：C
解析：
本题考查的是建设工程施工进度控制工作内容。事实上，施工进度控制工作细则是对建设工程监理规划中有关进度控制内容的进一步深化和补充，它对监理工程师的进度控制实务工作起着具体的指导作用。
根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于试车组织责任的说法中，正确的是()。
A、发包人采购的设备，试车前的准备工作由发包人负责组织
B、承包人采购的设备，联动无负荷试车由承包人负责组织
C、承包人采购的设备，投料试车由发包人负责组织
D、发包人采购的设备，单机无负荷试车由发包人负责组织
答案：C
解析：
本题考查的是工程试车。谁组织试车工作，与谁采购设备无关，与试车的类型有关。单机无负荷试车由承包人组织；联动无负荷试车由发包人组织；投料试车（竣工后投入使用）由发包人负责组织。（本知识点新教材已经删除）
按照《中华人民共和国招标投标法》的规定，不允许招标人在定标过程中（）。
A.与投标人就投标价格进行谈判
B.将中标结果通知未中标的投标人
C.强制中标人接受新的承包条件
D.在评标委员会推荐候选中标人名单外确定中标人
E.授权评标委员会直接确定中标人
答案：A,C,D
解析：
2、履约担保
（1）在签订合同前，中标人应按招标文件中规定的金额、担保形式和履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交。
（2）中标人不能按招标文件要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
3、合同订立
（1）招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
（2）中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
（3）招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
（4）招标人最迟应当在书面合同签订后5 日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。
（5）法规规定需要向有关行政监督部门合同备案、核准或登记的，应办理相关备案手续。
施工图设计交底的目的是设计单位向施工单位和监理单位进行（ ）和说明。
A.设计图纸的交接
B.施工和监理任务的部署
C.质量目标的分解落实
D.设计意图的传达
答案：D
解析：
本题考查的是图纸会审与设计交底。设计交底是为了帮助施工单位和监理单位正确贯彻设计意图，加深对设计文件特点、难点、疑点的理解，掌握关键工程部位的质量要求，以确保工程质量。
当初步设计的设备清单不完备，或仅有成套设备的重量时，应优先采用( )编制设备安装工程概算。
A、综合扩大单价法
B、概算指标法
C、修正概算指标法
D、预算单价法
答案：A
解析：
（2）扩大单价法。当初步设计的设备清单不完备，或仅有成套设备的重量时，可采用主体设备，成套设备或工艺线的综合扩大安装单价编制概算。
9部委联合颁发的适用于大型复杂工程项目的《标准施工招标文件》(2007年版)中包括（ ）。
A.简明施工合同规范
B.简明施工合同文本
C.施工合同标准文本
D.施工合同标准规范
答案：C
解析：
本题考查重点是“施工合同标准文本”。国家发展和改革委员会、财政部、建设部、铁道部、交通部、信息产业部、水利部、民用航空总局、广播电影电视总局9部委联合颁发的适用于大型复杂工程项目的《标准施工招标文件》(2007年版)中包括施工合同标准文本。因此，本题的正确答案为C。
某工程进度计划执行过程中，发现某工作出现进度偏差，但该偏差未影响总工期，则说明该项工作的进度偏差()。
A.大于该工作的总时差
B.小于该工作的总时差
C.大于该工作的自由时差
D.小于该工作的自由时差
答案：B
解析：
2020版教材P103
本题考查的是分析进度偏差对后续工作及总工期的影响。进度偏差未超过总时差，偏差不影响总工期。
监理试验室的职责包括（ ）。
A.监管作用
B.验收试验
C.抽检试验
D.工艺试验
E.钢筋取样试验
答案：A,B,C,D
解析：
本题考查的是监理试验室。监理试验室的职责有评估初验、验证试验、标准试验、工艺试验、抽检试验、验收试验及监管作用，钢筋取样试验属于抽样试验的一种
在进行建设项目总进度目标控制前，建设单位对项目总进度管理的首要任务是（ ）。
A.收集和整理比较详细的设计资料
B.比较和分析各项技术方案的合理性
C.分析和论证进度目标实现的可能性
D.提出和改进设计、施工的进度控制措施
答案：C
解析：
本题考查的是建设项目总进度目标的论证。在进行建设项目总进度目标控制前，首先应分析和论证目标实现的可能性。
2021监理工程师考试真题及详解7卷 第5卷
在质量控制的统计分析方法中，最能形象、直观、定量反映影响质量的主次因素的是（）。
A、排列图
B、因果分析图
C、直方图
D、控制图
答案：A
解析：
排列图法是利用排列图寻找影响质量主次因素的一种有效方法。排列图又叫帕累托图或主次因素分析图。
下列关于评标委员会成员组成的做法，正确的是（ ）。
A.招标代表人2人，技术、经济等方面的专家3人
B.招标代表人2人，技术、经济等方面的专家6人
C.招标代表人3人，技术、经济等方面的专家5人
D.招标代表人2人，技术、经济等方面的专家7人
答案：D
解析：
考点:评标、决标阶段的工作。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。
下列选项中，关于建筑工程施工许可的说法正确的有()。
A.在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起三个月内，向发证机关报告
B.既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止
C.施工许可证延期以两次为限，每次不超过三个月
D.建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工，因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期
E.按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证
答案：B,C,D,E
解析：
考点:《建筑法》主要内容。选项A的正确说法是在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告。
承包人应在收到变更指示或变更意向书后的（ ）天内，向监理人提交变更报价书，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。
A.7
B.14
C.21
D.28
答案：B
解析：
承包人应在收到变更指示或变更意向书后的14天内，向监理人提交变更报价书，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。
合同终止的情形包括（ ）。
A.债务人依法将标的物提存
B.债务已经按照约定履行
C.债务相互抵销
D.债权债务同归于一人
E.债务人没有能力偿还债务
答案：A,B,C,D
解析：
考点:“《合同法》主要内容——合同终止的条件”。合同终止的情形包括：①债务已经按照约定履行；②合同解除；③债务相互抵销；④债务人依法将标的物提存；⑤债权人免除债务；⑥债权债务同归于一人；⑦法律规定或者当事人约定终止的其他情形。债权人免除债务人部分或者全部债务的，合同的权利义务部分或者全部终止；债权和债务同归于一人的，合同的权利义务终止，但涉及第三人利益的除外。合同权利义务的终止，不影响合同中结算和清理条款的效力以及通知、协助、保密等义务的履行。因此，本题的正确答案为ABCD。
某世行贷款高速公路工程,KM大桥上部32．5mT梁安装,桥梁监理工程师不批准承包商的安装方法,承包商只能按监理工程师方法施工,安装完工后工期延误了14天。
【问题】1、监理工程师是否有不妥之处?
答案：
解析：
1、监理工程师不能指令承包商按监理工程师的方法去完成工程。
关于工程总承包模式下建设工程监理委托方式特点的说法，错误的是（ ）。
A.合同条款不易准确确定，容易造成合同争议
B.通过统筹考虑工程设计与施工，有利于工程造价控制
C.建设单位的合同关系复杂，组织协调工作量大
D.由于工程设计与施工由一个承包单位统筹安排，一般能做到工程设计与施工的相互搭接，有利于控制工程进度，可缩短建设周期
答案：C
解析：
采用建设工程总承包模式，建设单位的合同关系简单，组织协调工作量小。由于工程设计与施工由一个承包单位统筹安排，一般能做到工程设计与施工的相互搭接，有利于控制工程进度，可缩短建设周期；也可以从价值工程或全寿命期费用角度取得明显的经济效果，有利于工程造价控制。但该模式的缺点是：合同条款不易准确确定，容易造成合同争议。故选项C错误。
工程建设其他费用中的研究试验费包括（ ）。
A. 对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用
B. 自设实验室进行试验所使用的材料和化学药品等费用
C. 设计规定在施工中必须进行试验、验证所需费用
D. 新产品试制费
答案：C
解析：
2020版教材P33
本题考查的是工程建设其他费用中研究实验费包括的内容。研究试验费是指建设工程提供或验证设计参数、数据资料等进行必要的研究实验，以及规定在施工中进行的试验、验证所需费用，包括自行或委托其他部门研究试验所需人工费、材料费、试验设备及仪器使用费，支付的科技成果、先进技术的一次性技术转让费。
根据《建筑安装工程费用项目组成》文件的规定，社会保险费包括（ ）
A.养老保险费
B.失业保险费
C.医疗保险费
D.生育保险费
E.劳动保险费
答案：A,B,C,D
解析：
社会保险费包括：养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费。劳动保险费属于企业管理费。
2021监理工程师考试真题及详解7卷 第6卷
局部通风的主要目的是（ ）。
A.将有害物质从产生处抽走
B.将有害物质稀释
C.防止空气中的有害物质进入工作场所
D.排净有毒有害物质
答案：A
解析：
本题考查的是通风、防尘及防有害气体。局部通风的主要目的是将有害物质从产生处抽走。
设备招标评审要素确定后可以采用打分法来进行评标，关于打分法的说法正确的有（ ）。
A.打分法的好处是简便易行
B.各评标人不是独立给分
C.对评标人的水平要求高
D.评标考虑因素较为全面
E.若采用打分法评标，评分要素和各要素的分值分配均应在招标文件中加以说明
答案：A,C,D,E
解析：
考点:综合打分法。打分法的好处是简便易行，评标考虑因素较为全面，可以将难以用金额表示的各项要素量化后进行比较．从中选出最好的标书。缺点是各评标人独立给分，对评标人的水平和知识面要求高，否则主观随意性较大。
施工合同履行期间，一方当事人因不可抗力导致不可能继续履行合同义务而通知对方解除合同，合同解除后的处理方法正确的是（ ）。
A.承包人应撤离施工场地
B.已经订货的材料、设备由发包人负责退货或解除订货合同
C.不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由订货方承担
D.因未及时退货造成的损失由发包人承担
答案：A
解析：
合同解除后，已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。
从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，应当具备的条件有（ ）
A.有符合国家规定的注册资本
B.有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员
C.有从事相关建筑活动所应有的技术装备
D.有满足施工需要的施工图纸及技术资料
E.有保证工程质量和安全的具体措施
答案：A,B,C
解析：
考点:“《建筑法》主要内容——工程建设参与单位资质要求”。从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，应当具备下列条件：①有符合国家规定的注册资本；②有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员；③有从事相关建筑活动所应有的技术装备；④法律、行政法规规定的其他条件。从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等资质条件，划分为不同的资质等级，经资质审查合格，取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。因此，本题的正确答案为ABC。
下列流水施工参数中，属于时间参数的是（ ）
A.施工过程和流水步距
B.流水步距和流水节拍
C.施工段和流水强度
D.流水强度和工作面
在双代号时标网络计划中，当某项工作有紧后工作时，则该工作箭线上的波形线表示（ ）。
A.工作间的时间间隔
B.工作之间的时距
C.工作的自由时差
D.工作间逻辑关系
答案：C
解析：
在时标网络计划中，以实箭线表示工作，实箭线的水平投影长度表示该工作的持续时间。以虚箭线表示虚工作，由于虚工作的持续时间为零，故虚箭线只能垂直画。以波形线表示工作与其紧后工作之间的时间间隔(以终点节点为完成节点的工作除外，当计划工期等于计算工期时，这些工作箭线中波形线的水平投影长度表示其自由时差)。@##
某企业年初从银行贷款800万元，年名义利率10%，按季度计算利息，则每季度末应支付利息（ ）万元，每年末应支付利息（ ）万元。
A.19.29，80
B.20.00，83.05
C.20.76，80
D.26.27，83.05
答案：B
解析：
本题考查的是资金时间价值的计算。每季度末利息=800×10%/4=20万元；每年末利息=800×[（1+10%/4）4-1]=83.05万元。
明挖桩基础基底检验内容包括（ ）。
A.检查基底平面位置、尺寸大小、基底高程
B.检查基底地质情况和承载力
C.检查基底处理和排水情况
D.检查施工记录及有关试验资料
E.检查施工单位地基处理情况
答案：A,B,C,D
解析：
本题考查的是桥梁基础工程施工质量监理。检验内容：（1）检查基底平面位置、尺寸大小、基底髙程；（2）检查基底地质情况和承载力是否与设计资料相符；（3）检查基底处理和排水情况是否符合要求；（4）检查施工记录及有关试验资料等。
下列选项中，不属于要约邀请的是( )
A.拍卖公告
B.招标公告
C.商业广告
D.投标文件
答案：D
解析：
《合同法》第十五条规定，要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。寄送的价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、商业广告等为要约邀请。
2021监理工程师考试真题及详解7卷 第7卷
网络计划的目标由工程项目的目标决定，一般不包括（ ）。
A.时间目标
B.时间-质量目标
C.时间-资源目标
D.时间-成本目标
答案：B
解析：
本题考查的是建设工程进度计划的编制程序。网络计划的目标由工程项目的目标决定，一般可分为三类：时间目标；时间-资源目标；时间-成本目标。
施工中，工程师同意采用承包人的合理化建议所发生的费用和获得收益的分担或分享，由( ) 。
A.由发包人分担或分享
B.由承包人分担或分享
C.由发包人和承包人另行约定
D.由工程师确认
下列工期延误的索赔中，承包人还可以得到费用补偿的是（）。
A.不利自然条件
B.特殊反常天气
C.发包人命令暂停施工
D.设计图纸错误
答案：D
解析：
考核索赔费用的计算。在工期索赔中，属于客观原因所致，不应给予费用补偿；凡纯属业主方面的原因（选项D的设计图纸错误）造成拖期，不仅应给承包商延长工期，还应给予费用补偿。至于较为接近的选项C，由于费用和利润通常包括在每项实施的工程价格之内，暂停施工并未削减该项目的实施，没有导致利润的减少。参见教材P185。
施工企业的项目经理在施工过程中，超越自己的代理权限为施工企业购买了一
套设备，设备供应商应当向（ ）提出支付合同款的要求。
Ａ监理单位Ｂ施工单位
Ｃ项目经理Ｄ建设单位
重大事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起（）日内做出批复。
A.3
B.7
C.15
D.30
答案：C
解析：
2020版教材P46
重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起15日内做出批复；特别重大事故，30日内做出批复，特殊情况下，批复时间可以适当延长，但延长的时间最长不超过30日。
关于建设工程监理性质的说法，正确的有（ ）。
A.服务性
B.科学性
C.独立性
D.公平性
E.公益性
答案：A,B,C,D
解析：
本题考查的是建设工程监理涵义及性质。建设工程监理的性质可概括为服务性、科学性、独立性和公平性四个方面。
下列关于施工合同中明确保险责任的说法，正确的有()。
A.当施工采用平行发包的方式，一般由承包人投保
B.保险单必须与专用合同条款约定的条件一致
C.承包人在通知监理人的前提下就可以变动保险合同条款
D.承包人负责投保时要承担办理保险的费用
E.施工合同各方要以各自的名义投保
答案：B,D
解析：
本题考查的是明确保险责任。选项A，当施工采用平行发包的方式时，一般是由发包人投保；选项C，承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人；选项E，无论是由承包人还是发包人办理工程险和第三者责任险，均必须以发包人和承包人的共同名义投保。
某公路施工项目,业主与某监理单位签订了监理合同,合同签字日期为2006年1月1日,合同内写明的完成日期为2006年12月30日,由于征地拆迁工作的影响,至2006年12月30日时工程仅完成80%。
【问题】3、监理服务费是否维持不变?为什么?
答案：
解析：
3、监理合同中有明确规定的,按监理合同中有关各款执行,如无明确规定,监理单位有权获得在相应延长时间内执行监理业务的附加报酬。
在实施勘察工作之前，监理工程师应审核勘察单位编制的( )。
A. 勘察规划 B. 勘察方案
C. 勘察管理文件 D. 勘察工作责任制
