2021监理工程师预测试题5篇 第1篇
加快的成倍节拍流水施工的特点有（）。
A.相邻施工过程的流水步距相等， 且等于流水节拍
B.专业工作队数大于施工过程数
C.施工段之间没有空闲时间
D.同一施工过程在其各施工段上的流水节拍成倍数关系
E.施工过程数等于施工段数
工程监理单位协助建设单位组织设计方案评审时，对总体方案评审的重点是()。
A.设计规模
B.施工进度
C.设计深度
D.材料选型
下列选项中不属于投标保证金形式的是()。
A.现金
B.支票
C.保函
D.保证
答案：D
解析：
2020版教材P16-18
投标保证金除现金外，可以是银行出具的银行保函、保兑支票、银行汇票或现金支票。
为了有效地控制建设工程进度，监理工程师要在设计准备阶段()。
A.收集有关工期的信息，进行工期目标和进度控制决策
B.审查工程项目建设总进度计划，并编制工程年、季、月实施计划
C.编制设计总进度计划及详细的出图计划，并控制其执行
D.编制单位工程施工进度计划并控制其执行
答案：A
解析：
考点:进度控制的措施和主要任务。设计准备阶段进度控制的任务有：(1)收集有关工期的信息，进行工期目标和进度控制决策；(2)编制工程项目总进度计划；(3)编制设计准备阶段详细工作计划，并控制其执行；(4)进行环境及施工现场条件的调查和分析。
在对建设工程实施全过程监理的情况下，监理单位总进度计划的编制依据有()。
A.施工单位的施工总进度计划
B.工程项目建设总进度计划
C.设计单位的设计总进度计划
D.工程项目可行性研究报告
E.工程项目前期工作计划
答案：B,D,E
解析：
五、监理总进度分解计划的种类
⒈监理总进度计划：在对建设工程实施全过程监理的情况下，监理总进度计划是依据工程项目可行性研究报告、工程项目前期工作计划和工程项目建设总进度计划编制的，其目的是对建设工程进度控制总目标进行规划，明确建设工程前期准备、设计、施工、动用前准备及项目动用等各个阶段的进度安排。
⒉监理总进度分解计划：
按工程进展阶段分解：设计准备阶段进度计划；设计阶段进度计划；施工阶段进度计划；动用前准备阶段进度计划。
按时间分解：年度进度计划；季度进度计划；月度进度计划
政府投资的某工程，监理单位承担了施工招标代理和施工监理任务。该工程采用无标底公开招标方式选定施工单位。工程实施中发生了下列事件：
事件1：工程招标时，A、B、C、D、E、F、G共7家投标单位通过资格预审，并在投标截止时间前提交了投标文件。评标时，发现A投标单位的投标文件虽加盖了公章，但没有投标单位法定代表人的签字，只有法定代表人授权书中被授权人的签字（招标文件中对是否可由被授权人签字没有具体规定）；B投标单位的投标报价明显高于其他投标单位的投标报价，分析其原因是施工工艺落后造成的；C投标单位以招标文件规定的工期380天作为投标工期，但在投标文件中明确表示如果中标，合同工期按定额工期400天签订；D投标单位投标文件中的总价金额汇总有误。
事件2：经评标委员会评审，推荐G、F、E投标单位为前3名中标候选人。在中标通知书发出前，建设单位要求监理单位分别找G、F、E投标单位重新报价，以价格低者为中标单位，按原投标报价签订施工合同后，建设单位与中标单位再以新报价签订协议书作为实际履行合同的依据。监理单位认为建设单位的要求不妥，并提出了不同意见，建设单位最终接受了监理单位的意见，确定G投标单位为中标单位。
事件3：开工前，总监理工程师组织召开了第一次工地会议，并要求G单位及时办理施工许可证，确定工程水准点、坐标控制点，按政府有关规定及时办理施工噪声和环境保护等相关手续。
事件4：开工前，设计单位组织召开了设计交底会。会议结束后，总监理工程师整理了一份《设计修改建议书》，提交给设计单位。
事件5：施工开始前，G单位向专业监理工程师报送了《施工测量成果报验表》，并附有测量放线控制成果及保护措施。专业监理工程师复核了控制桩的校核成果和保护措施后即予以签认。
问题：
事件2中，建设单位的要求违反了招标投标有关法规的哪些具体规定？
答案：
解析：
事件2中，建设单位的要求违反了招标投标有关法规的如下规定：
(1)“在中标通知书发出前，建设单位要求监理单位分别找G、F、E投标单位重新报价”违反了《招标投标法》第五十五条的规定，即依法必须进行招标的项目 ,招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，其行为影响中标结果的，中标无效。（1分）
(2)“以价格低者为中标单位，按原投标报价签订施工合同后，建设单位与中标单位再以新报价签订协议书作为实际履行合同的依据”违反了《招标投标法》第五十五条的规定，即招标人与中标人必须按照招标文件和中标人的投标文件订立合同，不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。（1分）
关于见证取样的说法，正确的有()。
A.国家级和省级计量认证机构认证的实施效力相同
B.见证人员必须取得《见证员证书》且有建设单位授权
C.检测单位接收委托检验任务时，须有送检单位填写的委托单
D.见证人员应协助取样人员按随机取样方法和试件制作方法取样
E.见证取样涉及的行为主体有材料供货方、施工方和见证方
答案：A,B,C
解析：
见证取样选项D错误，见证取样监理人员应在现场进行见证，监督施工单位取样人员按随机取样方法和试件制作方法进行取样;选项E错误，见证取样涉及三方行为：施工方，见证方，试验方。
某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人( )。
A．可以采用直接委托方式发包
B．可以自行招标，但应当备案
C．可以自行招标，无需备案
D．必须委托中介机构代理招标
分部工程质量验收应由（ ）组织相关人员进行。
A、总监理工程师
B、专业监理工程师
C、建设单位代表
D、施工项目经理
答案：A
解析：
分部工程应由总监理工程师组织施工单位项目负责人和项目技术负责人等进行验收。黑钻押题，瑞牛题库软件考前更新，下载链接 www.niutk.com
2021监理工程师预测试题5篇 第2篇
某工程,建设单位和施工单位按《建设工程施工合同（示范文本）》签订了施工合同,在施工合同履行过程中发生如下事件：事件1：工程开工前,总监理工程师主持召开了第一次工地会议。会上,总监理工程师宣布了建设单位对其的授权,并对召开工地例会提出了要求。会后,项目监理机构起草了会议纪要,由总监理工程师签字后分发给有关单位；总监理工程师主持编制了监理规划,报送建设单位。事件2：施工过程中,由于施工单位遗失工程某部位设计图纸,施工人员凭经验施工,现场监理员发现时,该部位的施工已经完毕。监理员报告了总监理工程师,总监理工程师到现场后,指令施工单位暂停施工,并报告建设单位。建设单位要求设计单位对该部位结构进行核算。经设计单位核算,该部位结构能够满足安全和使用功能的要求,设计单位电话告知建设单位,可以不作处理。事件3：由于事件2的发生,项目监理机构认为施工单位未按图施工,该部位工程不予计量；施工单位认为停工造成了工期拖延,向项目监理机构提出了工程延期申请。事件4：主体结构施工时,由于发生不可抗力事件,造成施工现场用于工程的材料损坏,导致经济损失和工期拖延,施工单位按程序提出了工期和费用索赔。事件5：施工单位为了确保安装质量,在施工组织设计原定检测计划的基础上,又委托一家检测单位加强安装过程的检测。安装工程结束时,施工单位要求项目监理机构支付其增加的检测费用,但被总监理工程师拒绝。
【问题】4、事件4中施工单位提出的工期和费用索赔是否成立?为什么?
答案：
解析：
4、（1）工期索赔成立,理由：不可抗力导致工期延误可给予延期。（2）费用索赔成立,理由：不可抗力导致施工现场用于工程的材料损坏,所造成的损失由建设单位承担。
监理股份有限公司监事会的成员不得少于（）。
A.1
B.2
C.3
D.5
答案：C
解析：
2020版教材P58
股份有限公司设监事会，其成员不得少于3人。
工程网络计划费用优化过程中，压缩关键工作的持续时间应遵循的基本原则是（ ）。
A、必须将关键工作压缩成非关键工作
B、压缩后工作的持续时间不能小于其总时差
C、优先选择压缩综合费率最小的关键工作
D、多条关键线路的持续时间应压缩相同数值
答案：D
解析：
本题考查的是费用优化。当只有一条关键线路时，应找出直接费用率最小的一项关键工作，作为缩短持续时间的对象；当有多条关键线路时，应找出组合直接费用率最小的一组关键工作，作为缩短持续时间的对象。当需要缩短关键工作的持续时间时，其缩短值的确定必须符合下列两条原则：缩短后工作的持续时间不能小于其最短持续时间；缩短持续时间的工作不能变成非关键工作。参见教材P71。
下列关于安全文明施工费说法正确的有（）。
A.鉴于安全文明施工的措施具有前瞻性，必须在施工前予以保证
B.发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的50％
C.除预付外，安全文明施工费剩余部分按照提前安排的原则进行分解，与进度款同期支付
D.发包人在付款期满后的7天内仍未支付的，若发生安全事故，发包人应承担相应责任
E.承包人对安全文明施工费在财务账目中不必单独列项
答案：A,C,D
解析：
2020教材P195
选项A正确，鉴于安全文明施工的措施具有前瞻性，必须在施工前予以保证。
选项B错误，发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60％。
选项C正确，安全文明施工费其余部分按照提前安排的原则进行分解，与进度款同期支付；
选项D正确，发包人在付款期满后的7天内仍未支付的，若发生安全事故，发包人应承担相应责任；
选项E错误，承包人对安全文明施工费应专款专用，在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则发包人有权要求其限期改正；逾期未改正的，造成的损失和延误的工期由承包人承担。
下列关于工程费用与工期在一般情况下的关系，正确的有（ ）。
A、工期延长，工程总费用一定增加
B、工期缩短，工程总费用一定增加
C、工期缩短，直接费用随着增加
D、工期缩短，工程间接费用随着增加
E、工期延长，间接费用随着增加
答案：C,E
解析：
本题考查的是费用优化。工程总费用由直接费用和间接费用组成。直接费用由人工费、材料费、机械使用费、其他直接费用及现场经费等组成。施工方案不同，直接费用也就不同；如果施工方案一定，工期不同，直接费用也不同。直接费用会随着工期的缩短而增加。间接费用包括企业经营管理的全部费用，它一般会随着工期的缩短而减少。参见教材P69。
（ ）收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。
A.监理单位
B.建设单位
C.施工单位
D.质量监督机构
答案：B
解析：
本题考查的是工程质量管理主要制度。竣工验收是建设单位组织，并自工程竣工验收合格起15日内，向工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。
(2018年)根据《建设工程监理规范》，监理日志应包括的内容有（ ）。
A.旁站情况
B.工地会议记录
C.巡视情况
D.存在问题及处理
E.平行检验情况
答案：A,C,E
解析：
本题考查的是工程监理主要文件资料及其编制要求。监理日志的主要内容包括：天气和施工环境情况；当日施工进展情况；当日监理工作情况，包括旁站、巡视、见证取样、平行检验等情况；当日存在的问题及处理情况；其他有关事项。
风险的分析与评价采用（ ）相结合的方法来进行，这二者之间并不是相互排斥的，而是相互补充的。
A.定性
B.定量
C.定时
D.定质
E.定期
答案：A,B
解析：
考点:“建设工程风险识别与评价”。风险的分析与评价往往采用定性与定量相结合的方法来进行，这二者之间并不是相互排斥的，而是相互补充的。目前，常用的风险分析与评价方法有调查打分法、蒙特卡洛模拟法、计划评审技术法和敏感性分析法等。因此，本题的正确答案为AB。
以下有关水泥混凝土路面质量问题说法，正确的有（ ）。
A.坑洞应为板面出现直径大于30mm.深度大于20mm的坑槽，损坏应按坑洞或坑洞群的包络面积计算
B.唧泥应为板块接缝处有基层泥浆涌出，损坏应按长度（m)进行计算
C.露骨应为板块表面细集料散失，粗集料暴露或表层疏松剥落，损坏应按面积计算
D.修补应为裂缝.板角断裂.边角剥落和坑洞等损坏的修复
E.块状修补应按面积计算，裂缝类的条状修补应按长度（m)乘以0.1m影响宽度计算
答案：B,C,D
解析：
本题考查的是路面工程常见质量问题。选项A，坑洞应为板面出现直径大于30mm、深度大于10mm的坑槽，损坏应按坑洞或坑洞群的包络面积计算；选项E，块状修补应按面积计算，裂缝类的条状修补应按长度（m)乘以0.2m影响宽度计算。
2021监理工程师预测试题5篇 第3篇
某工程基准日期的价格为1500万元。调值公式中的固定系数为0．4，若相关成本要素中，水泥的价格指数上升了20％，水泥的费用占合同调值部分的40％，其他成本要素的价格均未发生变化。则调整的合同价的差额为（ ）万元。
A.72
B.84
C.120
D.1572
答案：A
解析：
2020教材P167-171
根据调值公式，则有调值后的合同价款差额△2020教材P=1500×[0．4+(0．24×1．2+0．36)-1]=72万元。
某釆用经评审的最低投标价法评标的项目，其评标价比较如下：
则第一中标候选人为（）。
A.甲
B.乙
C.丙
D.丁
工程监理企业质量管理体系管理评审的目的有（ ）。
A.对现行质量目标的环境适应性作出评价
B.发现质量管理体系持续改进的机会
C.对现行质量管理体系能否适应质量方针作出评价
D.修改质量管理体系文件使其更加完善有效
E.对现行质量管理体系的环境适应性作出评价
某监理公司承担了某工程项目施工阶段的监理任务，监理单位应收集的信息是()。
A.进场设备的规格型号、保修记录
B.同类工程相关资料
C.拟建工程所在地信息
D.施工图设计审批文件
答案：A
解析：
考点:信息管理。选项BC，属于设计阶段应收集的信息范围；选项D，属于施工招标阶段应收集的信息范围。
勘察单位对其编制的勘察文件质量负责，应履行的主要职责有( )。
A.审查基础工程施工方案
B.参与施工验槽
C.解决工程施工中的勘察问题
D.提出因勘察原因造成质量事故的技术处理方案
E.提出因设计原因造成质量事故的技术处理方案
答案：B,C,D
解析：
本题考查的是勘察单位的质量责任。根据《建设工程质量管理条例》规定，勘察单位提供的地质、测量、水文等勘察成果文件应当符合国家规定的勘察深度要求，必须真实、准确。勘察单位应参与施工验槽，及时解决工程设计和施工中与勘察工作有关的问题:参与建设工程质量事故的分析，对因勘察原因造成的质量事故，提出相应的技术处理方案等。
控制图按用途分为分析用控制图和管理用控制图，管理用控制图()
A、可以用来控制生产过程
B、可以用来控制质量成本
C、可以找出质量问题的原因
D、是静态的
E、是动态的
答案：A,E
解析：
控制图按用途分类分为分析用控制图和管理用控制图。其中分析用控制图主要用来调查分析生产过程是否处于控制状态；管理用控制图主要用来控制生产过程，使之经常保持在稳定状态下。分析用控制图是静态的，管理用控制图是动态的。
2015年已建成年产20万吨的某化工厂，2017年拟建年产100万吨相同产品的新项目，并采用仅增大设备规模来扩大生产规模的技术方案。若应用生产能力指数法估算拟建项目投资额，则生产能力指数取值的适宜范围是（）。
A.0.4～0.5
B.0.6～0.7
C.0.8～0.9
D.0.9～1.0
答案：B
解析：
考核投资估算编制方法。若已建类似项目与拟建项目规模的比值为2～50，且拟建项目生产规模的扩大仅靠增大设备规模来达到时，则x的取值为0.6～0.7。参见教材P77。
设计施工总承包合同文件中（ ）的含义与标准施工合同的规定相同。
A.中标通知书
B.合同协议书
C.投标函及附录
D.发包人要求
E.其他合同文件
答案：A,C,E
解析：
考点:“设计施工总承包合同的订立——合同文件”。中标通知书、投标函及附录、其他合同文件的含义与标准施工合同的规定相同。因此，本题的正确答案为ACE。
建设工程进度控制中，多级网络计划系统的编制原则有（）。
A.整体优化原则
B.费用合理原则
C.连续均衡原则
D.简明适用原则
E.工期最优原则
答案：A,C,D
解析：
考核多级网络计划系统。根据多级网络计划系统的特点，编制时应遵循以下原则：整体优化原则、连续均衡原则、简明适用原则。参见教材P85。
2021监理工程师预测试题5篇 第4篇
某工程双代号时标网络计划执行到第6周末和第11周末时，检查其实际进度如下图前锋线所示，下列表述正确的是（）。
A.第6周末检查时，工作A拖后2周，影响总工期l周
B.第6周末检查时，工作E提前l周，不影响总工期
C.第6周末检查时，工作C提前l周，预计总工期缩短l周
D.第ll周末检查时，工作G拖后l周，不影响总工期
E.第ll周末检查时，工作H提前l周，预计总工期缩短1周
答案：A,D,E
解析：
本题考查的是前锋线比较法。选项B，工作日提前2周，影响总工期；选项C，工作C提前】周，不影响总工期。@##
项目监理机构对施工进度计划审查的内容是（ ）。
A、施工总工期目标是否留有余地
B、主要工程项目能否保持连续施工
C、施工资源供应计划是否满足施工进度需要
D、施工顺序是否与建设单位提供的资金、施工图纸等条件相吻合
答案：C
解析：
2020版教材《进度控制》P 129
项目监理机构对施工进度计划审查应包括下列基本内容：①施工进度计划应符合施工合同中工期的约定；②施工进度计划中主要工程项目无遗漏，应满足分批投入试运、分批动用的需要，阶段性施工进度计划应满足总进度控制目标的要求；③施工顺序的安排应符合施工工艺要求；④施工人员、工程材料、施工机械等资源供应计划应满足施工进度计划的需要；⑤施工进度计划应符合建设单位提供的资金、施工图纸、施工场地、物资等施工条件。
在调换专业监理工程师时，应负责书面通知建设单位的是()。
A.监理单位技术负责人
B.建设单位代表
C.总监理工程师
D.总监理工程师代表
答案：C
解析：
2020版教材P94-97
调换专业监理工程师时，总监理工程师应书面通知建设单位。
在进度计划实施过程中，监理工程师应定期检查设计工作的实际完成情况，并与计划进度进行比较分析，一旦发现偏差，监理工程师应该做的工作是()。
A.分析原因，提出纠偏措施，以加快设计工作进度
B.立即断定进度计划出现问题，对原进度计划进行调整或修订
C.不予追究，按照原进度计划执行
D.直接转入技术设计阶段或施工图设计阶段
答案：A
解析：
考点:监理单位的进度监控。在进度计划实施过程中，监理工程师应定期检查设计工作的实际完成情况，并与计划进度进行比较分析。一旦发现偏差，就应在分析原因的基础上提出纠偏措施，以加快设计工作进度。必要时，应对原设计计划进行调整或修订。
法定的国家级工程质量检测机构出具的检测报告，在国内具有（ ）性质。
A.最高裁定
B.最终裁定
C.一般裁定
D.行政裁定
答案：B
解析：
考点:工程质量管理主要制度。法定的国家级工程质量检测机构出具的检测报告，在国内为最终裁定，在国外具有代表国家的性质。
下列费用中，属于建安工程造价措施费的有（ ）。
A.二次搬运费
B.夜间施工费
C.总承包服务费
D.已完工程保护费
E.施工排水费
答案：A,B,D,E
解析：
措施费是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用。包括环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费、夜间施工费、二次搬运费、大型机械设备进出场及安拆费，混凝土、钢筋混凝土模板及脚手架费，施工排水、降水费，已完工程及设备保护费。
建设工程进度计划的编制程序中，属于计划准备阶段应完成的工作是（ ）。
A.分析工作之间的逻辑关系
B.计算工作持续时间
C.进行项目分解
D.确定进度计划目标
答案：D
解析：
本题考查的是建设工程进度计划的编制程序。计划准备阶段包括：调查研究、确定进度计划目标。
实行项目法人责任制的工程项目中，以下属于项目总经理的职权是( )
A.筹措建设资金
B.提出项目开工报告
C.审核上报项目初步设计和概算文件
D.编制项目财务预算、决算
答案：D
解析：
A、B、C项，属于建设项目董事会的职权；D项，属于项目总经理的职权。
在工程设计过程中，工程监理单位应依据( )要求审查各专业、各阶段设计进度计划。
A.设计合同及建设单位要求
B.设计任务书及项目总体计划
C.设计合同及项目总体计划
D.建设单位要求及项目总体计划
答案：C
解析：
2020版教材P180-184
工程监理单位应依据设计合同及项目总体计划要求审查各专业、各阶段设计进度计划。
2021监理工程师预测试题5篇 第5篇
有效决策是建立在（ ）的基础上。
A.数据和信息分析
B.理念和经验分析
C.预算和过程分析
D.筛选和经验分析
答案：A
解析：
考点: “ISO质量管理体系的质量管理原则及特征”。“有效决策是建立在数据和信息分析的基础上。”决策是通过调查研究和分析，确定质量目标并提出实现目标的方案，对可供选择的方案进行优选做出抉择的过程。正确有效的决策依赖于科学的决策方法，更依赖于符合客观事实的数据和信息。因此．本题的正确答案为A。
经济净现值是指将项目在整个计算期内各年（ ）用社会折现率折算到建设期初的现值之和。
A．现金流量
B．效益流量
C．净现金流量
D．经济净效益流量
答案：D
解析：
经济净现值是指将项目在整个计算期内各年经济净效益流量用社会折现率折算到建设期初的现值之和。
根据代理权产生的依据不同，代理可分为()。
A.招标代理
B.委托代理
C.法定代理
D.追加代理
E.指定代理
答案：B,C,E
解析：
考点:代理关系。以代理权产生的依据不同，可将代理分为委托代理、法定代理和指定代理。
根据《标准施工合同》，工程一切险的被保险人应是()
A、发包人和监理人
B、承包人和监理人
C、发包人和承包人
D、承包人和分包人
设计准备工作进度计划中一般要考虑（ ） 等工作的时间安排。
A.规划设计条件的确定
B.设计基础资料的提供
C.进度概算的编制
D.施工图预算的编制
E.委托设计
答案：A,B,E
解析：
本题考查的是设计单位的计划系统。设计准备工作进度计划中一般要考虑规划设计条件的确定、设计基础资料的提供、委托设计等工作的时间安排。
（ ）是政府对工程监理执业人员实行市场准人控制的有效手段。
A.监理工程师执业资格考试
B.监理工程师注册
C.监理工程师继续教育
D.监理工程师备案登记
答案：B
解析：
考点:“监理工程师注册”。监理工程师注册是政府对工程监理执业人员实行市场准入控制的有效手段。取得监理工程师资格证书的人员，经过注册方能以注册监理工程师的名义执业。监理工程师依据其所学专业、工作经历、工程业绩，按照《工程监理企业资质管理规定》划分的工程类别，按专业注册。每人最多可以申请两个专业注册。因此，本题的正确答案为B。
施工总分包模式的缺点之一是()
A、不利于质量控制
B、不利于工期控制
C、总包报价可能提高
D、不利于建设工程的组织管理
答案：C
解析：
施工总分包模式的缺点有：建设周期长；，总包报价可能较高。
建设工程施工期间，监理工程师要对承包单位的各种质量记录资料进行监控，施工质量记录资料包括()
A、施工现场质量管理检查记录资料
B、各种工程合同文件
C、工程材料质量证明资料
D、施工单位质量自检资料
E、各种设计文件
答案：A,C,D
解析：
质量记录资料包括以下三方面内容：①施工现场质量管理检查记录资料。②工程材料质量记录资料，其主要包括进场工程材料、半成品、构配件、设备的质量证明资料；各种试验检验报告；各种合格证；设备进场维修记录或设备进场运行检验记录。③施工过程作业活动质量记录资料。在相应质量记录资料中应包含有关图纸的图号、设计要求；质量自检资料；监理工程师的验收资料；等等。
某工程在施工过程中，因不可抗力造成在建工程损失16万元，承包方受伤人员医药费4万元，施工机具损失6万元，施工人员窝工费2万元。工程清理修复费4万元。承包人及时向项目监理机构索赔申请，并附有相关证明材料。则项目监理机构应批准的补偿金额为（ ）万元。
A、20
B、22
C、24
D、32
答案：A
解析：
本题涉及的考点是发承包双方因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加的承担原则。因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加，发承包双方应按以下原则分别承担并调整合同价款和工期：(1)合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；(2)发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；(3)承包人的施工机械设备损坏及停工损失，应由承包人承担；(4)停3-期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用应由发包人承担；(5)工程所需清理、修复费用，应由发包人承担。项目监理机构应批准的补偿金额=16+4=20(万元)。@##
