2021监理工程师预测试题8节

发布时间:2021-09-21
2021监理工程师预测试题8节

2021监理工程师预测试题8节 第1节


关于Partnering 模式下Partnering 协议的说法,正确的有()。

A.Partnering协议由工程参与各方共同签署
B.Partnering协议的参与者须一次性到位
C.Partnering协议应由业主起草
D.Partnering协议与工程合同是完全不同的文件
E.Partnering模式提出后须立即签订Partnering协议

答案:A,D
解析:
⒊Partnering 协议不是法律意义上的合同。Partnering 协议与工程合同是两个完全不同的文件。
在工程合同签订后,工程参建各方经过讨论协商后才会签署 Partnering协议。该协议并不改变参与各方在有关合同中规定的权利和义务。Partnering协议主要用来确定参建各方在工程建设过程中的共同目标、任务分工和行为规范,是工作小组的纲领性文件。当然,该协议的内容也不是一成不变的,当有新的参与者加入时,或某些参与者对协议的某些内容有意见时,都可以召开会议经过讨论对协议内容进行修改。


下列关于建设工程监理特点的说法中,不正确的是()。

A、建设工程监理的服务对象具有单一性
B、建设工程监理具有监督功能
C、建设工程监理市场准入实行双重控制
D、建设工程监理有利于实现建设工程投资效益最大化

答案:D
解析:
本题考查的是现阶段建设工程监理的特点。现阶段建设工程监理的特点:建设工程监理的服务对象具有单一性;建设工程监理属于强制推行的制度;建设工程监理具有监督功能;市场准入的双重控制。(本知识点新教材已经删除)


因承包人的违反合同行为导致工程竣工时间的延长,监理单位( )。 A不承担责任B监理单位承担

因承包人的违反合同行为导致工程竣工时间的延长,监理单位( )。

A不承担责任B监理单位承担全部责任

C监理单位承担监督不力的责任D监理单位承担连带责任

正确答案:A


某工作计划进度与实际进度如图4—20所示,可以得到的正确信息有()。

A.本工作已按计划完成
B.在第2月前半月内没有进行本工作
C.在第3月内本工作实际完成的任务量大于计划任务量
D.到第4月末,本工作拖欠5%的任务量
E.在第5月内,本工作拖欠10%的任务量

答案:B,C,E
解析:
2020版教材P92-95
本题考查的是横道图比较法。实际进度空白部分没有进行工作;在第三月内计划完成55%-45%=10%,实际完成60%-30%=30%;在第五月内计划应完成100%-80%=20%,实际只完成90%-80%=10%,拖欠10%的任务量。


根据《建筑安装工程费用项目组成》,建筑安装工程费中的安全文明施工费包括(  )。

A.文明施工费
B.安全施工费
C.临时设施费
D.夜间施工增加费
E.特殊地区施工增加费

答案:A,B,C
解析:
本题考查的是按造价形成划分的建筑安装工程费用项目组成。安全文明施工费包括:环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费。


某公路工程的施工合同工期为16周,项目监理机构批准的施工进度计划如下图所示。各工作均按匀速施工。施工单位的报价单(部分)见下表。工程施工到第4周末时进行进度检查,发生以下事件:事件1:A工作已经完成,但由于设计图局部修改,实际完成的工程量为840m2,工作持续时间未变。事件2:B工作施工时,遇到异常恶劣的气候,造成施工单位的施工机械损坏和施工人员窝工,损失1万元,实际只完成估算工程量的25%。事件3:C工作为检验、检测配合工作,只完成了估算工程量的20%,施工单位实际发生检验、检测配合工作费用5000元。事件4:施工中发现地下文物,导致D工作尚未开始,造成施工单位自有设备闲置4个台班,台班单价为300元/台班、折旧费为100元/台班。施工单位进行文物现场保护的费用为1200元。
【问题】3.施工单位是否可以就事件2、事件4提出费用索赔?为什么?可以获得的索赔费用为多少?

答案:
解析:
3.(1)事件2不能索赔费用,因异常恶劣的气候造成施工单位施工机械损坏和施工人员窝工的损失不能索赔。事件4可以索赔费用,因施工中发现地下文物属非施工单位原因。(2)可获得的索赔费用:4×100+1200=1600(元)。


2021监理工程师预测试题8节 第2节


在施工合同履行过程中,如果发包人不按合同规定及时向承包人支付工程进度款,则承包人有权()

A、立即停止施工
B、要求签订延期付款协议
C、在未达成付款协议且施工无法进行时停止施工
D、追究违约责任
E、立即解除合同

答案:B,C,D
解析:
发包人超过约定的支付时间不支付工程进度款,承包人可向发包人发出要求付款的通知。发包人在收到承包人通知后仍不能按要求支付,可与承包人协商签订延期付款协议,经承包人同意后可以延期支付。发包人不按合同约定支付工程款(进度款),双方又未达成延期付款协议,导致施工无法进行,承包人可停止施工,由发包人承担违约责任。


在建设工程设计合同中,属于设计人责任的是( )。

A:解决施工中出现的设计问题
B:提供现场开展工作的必要条件
C:负责工程项目外部协调工作
D:支付设计合同的定金

答案:A
解析:
本题考查的是建设工程设计合同履行管理。设计人有义务解决施工中出现的设计问题,如属于设计变更的范围,按照变更原因的责任确定费用负担责任。选项BCD都是发包人的责任。参见教材P71。


下列选项中,属于建设工程监理投标策略的合理制定和成功实施的关键环节有()。

A.深入分析影响监理投标的因素
B.严格控制投标部门成本
C.把握和深刻理解招标文件精神
D.选择有针对性的监理投标策略
E.充分重视项目监理机构的合理设置

答案:A,C,D,E
解析:
考点:建设工程监理投标策略。关键环节除选项ACDE外,还包括:重视提出合理化建议;有效地组织项目监理团队答辩。


某高速公路设计车速120km/h,路面面层为三层式沥青混凝土结构。施工企业为公路交通大型企业专业施工队伍,设施精良。为保证工程施工质量,防止沥青路面施工中沥青混合料摊铺时发生离析、沥青混凝土路面压实度不够、平整度及接缝明显,施工单位在施工准备、沥青混合料的拌和、沥青混合料的运输、沥青混合料的摊铺、沥青混合料的压实、接缝的处理等方面,做了如下工作:1选用经试验合格的石料进行备料,严格对下承层进行清扫,并在开工前进行试验段铺筑;2沥青混合料的拌和站设置试验室,对沥青混合料及原材料及时进行检验,拌和中严格控制集料加热温度和混合料的出厂温度;3根据拌和站的产量、运距合理安排运输车辆,确保运输过程中混合料的质量;4设置两台具有自动调节摊铺厚度及找平装置的高精度沥青混凝土摊铺机梯进式施工,严格控制相邻两机的间距,以保证接缝的相关要求;5压路机采用2台双轮双振压路机及2台16t胶轮压路机组成,严格控制碾压温度及碾压重叠宽度。6纵缝采用热接缝,梯进式摊铺,后摊铺部分完成,立即骑缝碾压,以除缝迹,并对接缝作了严格控制。
【问题】1、施工准备中,控制石料除了规格和试验外,堆放应注意哪几点?

答案:
解析:
1、石料应分类堆放;石料堆放场地最好作硬化处理;石料堆放场地四周做好排水。


实施建设项目法人责任制的情况下,项目总经理的职权包括(  )。


A.负责筹措建设资金

B.组织工程建设实施

C.负责生产准备工作和培训人员

D.负责提出项目竣工验收申请报告

E.编制并组织实施归还贷款和其他债务计划

答案:B,C,E
解析:
本题考查重点是“建设工程监理相关制度——项目法人责任制”。 项目总经理的职权有:
①组织编制项目初步设计文件,对项目工艺流程、设备选型、建设标准、总图布置提出意见,提交董事会审查;
②组织工程设计、工程监理、工程施工和材料设备采购招标工作,编制和确定招标方案、标底和评标标准,评选和确定投标、中标单位;
③编制并组织实施项目年度投资计划、用款计划和建设进度计划;
④编制项目财务预算、决算;
⑤编制并组织实施归还贷款和其他债务计划;
⑥组织工程建设实施,负责控制工程投资、工期和质量;
⑦在项目建设过程中,在批准的概算范围内对单项工程的设计进行局部调整;
⑧根据董事会授权处理项目实施过程中的重大紧急事件,并及时向董事会报告;
⑨负责生产准备工作和培训人员;
⑩负责组织项目试生产和单项工程预验收;
拟订生产经营计划、企业内部机构设置、劳动定员方案及工资福利方案;
(12)组织项目后评估,提出项目后评价报告;
(13)按时向有关部门报送项目建设、生产信息和统计资料;
(13)提请董事会聘任或解聘项目高级管理人员。
所以,选项B、C、E符合题意。选项A、D均属于建设项目董事会的职权。因此,本题的正确答案为BCE。


关于工程勘察成果审查的说法,正确的是( )。

A.岩土工程勘察正确反映场地工程地质条件
B.详勘阶段的勘察成果应满足初步设计的深度要求
C.勘察报告应有完成单位的公章和法人代表签字
D.勘察评估报告由专业监理工程师组织编制

答案:A
解析:
详勘阶段的勘察成果应满足施工图设计的深度要求。勘察报告应有完成单位的公章(法人公章或资料专业章),应有法人代表(或其委托代理人)和项目主要负责人签章。勘察评估报告由总监理工程师组织各专业监理工程师编制。


2021监理工程师预测试题8节 第3节


在我国的建设领域中,实行项目法人责任制度、招标投标制度、工程监理制度和合同管理制度,在这些制度中,核心的内容是()。

A.招标投标制度
B.项目法人制度
C.合同管理
D.工程监理制度

答案:C
解析:
2020版教材P1-3
合同管理贯穿于工程项目全过程,是工程项目管理的核心,工程建设质量、投资、进度目标的设置及其管控,都是以合同为依据确立的,可以说,做好项目就是履行好合同。


根据项目法人责任制的规定,项目法人应当在()批准后成立。

A、项目建议书
B、项目可行性研究报告
C、初步设计文件
D、施工图设计文件

答案:B
解析:
本题考查的是建设工程主要管理制度。项目可行性研究报告经批准后,正式成立项目法人。


在双代号网络计划中,当计划工期等于计算工期时,关键工作的特点是(  )。

A.关键工作的总时差和自由时差不一定等于零
B.关键工作紧前工作必然也是关键工作
C.关键工作只有一个紧后工作时,该紧后工作也是关键工作
D.关键工作只能在关键线路上

答案:C
解析:
本题考查的是双代号网络计划时间参数的计算。选项A错误,当计划工期等于计算工期时,关键工作的总时差和自由时差均等于零;选项B错误,关键工作可能有多个紧前工作,故其紧前工作不一定均是关键工作;选项D错误,关键工作不仅组成关键线路,也可能是非关键线路上的工作。


建设工程项目投资中的( )特点使它关系到国家、行业或地区的重大经济利益,对国计民生也会产生重大的影响。

A.建设工程项目投资数额巨大
B.建设工程项目投资差异明显
C.建设工程项目投资需单独计算
D.建设工程项目投资确定依据复杂

答案:A
解析:
本题考查重点是“建设工程项目投资的特点”。建设工程项目投资数额巨大,动辄上千万,数十亿。建设工程项目投资数额巨大的特点使它关系到国家、行业或地区的重大经济利益,对国计民生也会产生重大的影响。从这一点也说明了建设工程投资管理的重要意义。因此,本题的正确答案为A。


某公路工程项目由路基、涵洞、锚杆、挡墙、小桥等组成。
1.其中锚杆挡墙的锚杆设计长度为11m,承包人在施工完钻孔工序后向监理工程师提交了工序自检合格报告。而监理工程师在工序检查中发现有的钻孔长度仅为8m。
2.下表为小桥的流水节拍,按甲乙丙丁的顺序组织流水施工。

3.下图为一涵洞施工双代号网络图。

问题:
1.请写出质量缺陷处理程序?
2.如你是监理工程师应对题述质量事故如何处理?
3.计算流水步距和工期(保留计算步骤),绘制横道图。
4.计算涵洞施工双代号网络图的节点时间参数,确定总工期和关键路线。若规定工期为50天,计划应如何调整?调整前和调整后如工作⑥⑧延长3天完成,总工期有何影响?

答案:
解析:
1.应根据质量缺陷的性质和严重程度,按如下方式处理:①当因施工而引起的质量缺陷处在萌芽状态时,应及时制止,并要求承包人立即更换不合格的材料、设备或不称职的施工人员;要求立即改变不正确的施工方法及操作工艺。②当因施工而引起的质量缺陷已出现时,应立即向承包人发出暂停施工的指令(先口头后书面) ,待承包人采取了足以保证施工质量的有效措施,并对质量缺陷进行正确的补救处理后,再书面通知恢复施工。
③当质量缺陷发生在某道工序或单项工程完工以后,而且质量缺陷的存在将对下道工序或分项工程产生质量影响时,监理工程师应在对质量缺陷产生的原因及责任作出了判定并确定了补救方案后,再进行质量缺陷的处理或下道工序或分项的施工。④在交工使用后的缺陷责任期内发现施工质量缺陷时,监理工程师应及时指令承包人进行修补、加固或返工处理。
2.该质量事故的发生只有两种情况,一是承包人的质检人员对工程质量极端不负责任;二是承包人有意偷工减料,二者必居其一。为此,首先向承包人发出暂停施工的指令(先口头后书面);然后查明发生质量事故的原因及有关责任人;更换不称职的施工人员;对承包人的自检体系进行整改,确保工程质量满足要求;对质量缺陷进行补救后再发出书面通知恢复施工。
3.流水步距和工期的计算:
(2)总工期的计算:
总工期=Σk+ΣTn+Σtg=(6+7+6)+(4+5+4+4)=36(天)

4.规定工期为50天,现计划工期65天,应压缩15天,因此选择关键工作压缩,方案有多种,最简单的是工作①②和工作⑧⑨共压15天;工作①、②压7天,工作⑧、⑨压8天,但不一定好。调整前工作⑥⑧延长3天,总工期无影响,因为未超总时差15天。调整后原计划时差未变化,因此无影响。


工程总承包项目经理应具备的条件有( )。

A.取得工程建设类注册执业资格或高级专业技术职称
B.具有类似项目的管理经验
C.执行工程总承包单位管理制度,维护企业合法权益
D.在授权范围内负责与项目干系人的协调,解决项目实施中出现的问题
E.具备决策.组织.领导和沟通能力,能正确处理和协调与建设单位.项目相关方之间及企业内部各专业.各部门之间的关系

答案:A,B,E
解析:
考核工程总承包。选项C、D属于工程总承包项目经理应履行的职责。


2021监理工程师预测试题8节 第4节


在建设工程设计阶段,关于设计人的违约责任说法正确的有( )。

A.对设计资料中出现的遗漏负责补充
B.由设计人员错误造成工程损失,设计人只需负责采取补救措施
C.合同生效后,设计人要求解除合同要返还定金
D.由于不可抗力因素致使合同无法履行,双方应及时协商解决
E.设计人的赔偿责任应按工程实际损失的百分比计算

答案:A,D,E
解析:
本题考查的是设计合同履行管理。由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还定金。


根据《标准施工合同》,承包人向监理人递交索赔意向书的时效是()。

A.7
B.14
C.28
D.30

答案:C
解析:
考核索赔管理。承包人应在引起索赔事件发生的后28天内,向监理人递交索赔意向通知书,并说明发生索赔事件的事由。参见教材P110。


某世行贷款高速公路工程,KM大桥上部32.5mT梁安装,桥梁监理工程师不批准承包商的安装方法,承包商只能按监理工程师方法施工,安装完工后工期延误了14天。
【问题】1、监理工程师是否有不妥之处?

答案:
解析:
1、监理工程师不能指令承包商按监理工程师的方法去完成工程。


下列在施工合同履行过程中发生的事实,属于事件的是()。

A.地震灾害导致施工暂停
B.恶劣气候影响施工安全
C.社会动乱影响施工进度
D.图纸设计错误导致的工程返工
E.当事人违约影响工程质量

答案:A,B,C
解析:
(1)行为是指法律关系主体有意识的活动,能够引起法律关系发生、变更和消灭的行为,包括作为和不作为两种表现形式。
(2)行为还可分为合法行为和违法行为。
(3)行政行为和发生法律效力的法院判决、裁定以及仲裁机构裁决等,也是一种法律事实,也能引起法律关系的发生、变更、消灭。


建设工程组织流水施工时,如果存在间歇时间和提前插入时间,则( )。

A.间歇时间会使流水施工工期延长,而提前插入时间会使流水施工工期缩短

B.间歇时间会使流水施工工期缩短,而提前插入时间会使流水施工工期延长

C.无论是间歇时间还是提前插入时间,均会使流水施工工期延长

D.无论是间歇时间还是提前插入时间,均会使流水施工工期缩短

正确答案:A


监理工程师受业主委托对物资供应进度进行控制时,其工作内容包括(  )。


A.监督检查订货情况,协助办理有关事宜

B.确定物资供应分包方式及分包合同清单

C.拟定并签署物资供应合同

D.确定物资供应要求,并编制物资供应投标文件

答案:A
解析:
考点: “监理工程师控制物资供应进度的工作内容”。监理工程师受业王的委托,对建设工程投资、进度和质量三大目标进行控制的同时,需要对物资供应进行控制和管理。根据物资供应的方式不同,监理工程师的主要工作内容也有所不同,其基本内容包括:协助业主进行物资供应的决策;组织物资供应招标工作;编制、审核和控制物资供应计划(编制或审核物资供应计划;监督检查订货情况,协助办理有关事宜;控制物资供应计划的实施)。因此,本题的正确答案为A。


2021监理工程师预测试题8节 第5节


(  )是指债务人或者第三人将其动产移交债权人占有,将该动产作为债权的担保。


A.动产质押

B.不动产质押

C.权利质押

D.义务质押

答案:A
解析:
本题考查重点是“担保方式”。质押可分为动产质押和权利质押。动产质押是指债务人或者第三人将其动产移交债权人占有,将该动产作为债权的担保。因此,本题的正确答案为A。


某实施监理的工程,合同工期15个月,总监理工程师批准的施工进度计划如图5-1所示。

工程实施过程中发生下列事件:
事件1:项目监理机构对A工作进行验收时发现质量问题,要求施工单位返工整改。
事件2:在第5个月初到第8个月末的施工过程中,由于建设单位提出工程变更,使施工进度受到较大影响。截止第8个月末,未完工作尚需作业时间见表5-1。施工单位按索赔程序向项目监理机构提出了工程延期的要求。
事件3:建设单位要求本工程仍按原合同工期完成,施工单位需要调整施工进度计划,加快后续工程进度。经分析得到的各工作有关数据见表5-1。

<1> 、该工程施工进度计划中关键工作和非关键工作分别有哪些?C和F工作的总时差和自由时差分别为多少?
<2> 、事件1中,对于A工作出现的质量问题,写出项目监理机构的处理程序。
<3> 、事件2中,逐项分析第8个月末C、E、F工作的拖后时间及对工期和后续工作的影响程度,并说明理由。
<4> 、针对事件2,项目监理机构应批准的工程延期时间为多少?说明理由。
<5> 、针对事件3,施工单位加快施工进度而采取的最佳调整方案是什么?相应增加的费用为多少?

答案:
解析:
1.工程施工进度计划中,关键工作有:A、B、D、E、G、I。非关键工作有:C、F、H。其中,C工作的总时差为3个月,自由时差为3个月;F工作的总时差为3个月,自由时差为2个月。
2. 事件1中,项目监理机构发现A工作出现质量问题后的处理程序如下:
(1)发出《监理通知单》,要求施工单位返工整改;
(2)跟踪、检查施工单位返工整改情况;
(3)签收施工单位在自检后填报的《监理通知回复单》;
(4)重新验收A工作。
3. 事件2中:
(1)C工作拖后3个月,由于其自由时差和总时差均为3个月,故不影响总工期和后续工作。
(2)E工作拖后2个月,由于其为关键工作,故其后续工作G、H和I的最早开始时间将推迟2个月,影响总工期2个月。
(3)F工作拖后2个月,由于其自由时差为2个月,故不影响总工期和后续工作。
4.事件2中,项目监理机构批准工程延期2个月,因为总工期的延长是因建设单位提出工程变更而造成(或非施工单位原因造成)的。
5.事件3中,最佳调整方案是:缩短I工作1个月,缩短E工作1个月,由此增加的费用为14+18=32(万元)。


某校在建设教学楼施工过程中,由于受到地下埋藏文物的保护、处理的影响而延长了工期,则所延长的工期( )。

A. 经监理工程师核查证实后应将其纳入合同工期
B. 经监理工程师核查证实后,应归施工单位承担责任
C. 由承包商自身原因造成,应纳入合同工期
D. 不需核查证实,由施工单位负责

答案:A
解析:
2020版教材P122
本题考查的是工程延期。如果由于承包单位以外的原因造成工期拖延,承包单位有权提出延长工期的申请。监理工程师应根据合同规定,审批工程延期时间。经监理工程师核实批准的工程延期时间,应纳入合同工期,作为合同工期的一部分。即新的合同工期应等于原定的合同工期加上监理工程师批准的工程延期时间。


施工阶段发包人应在解除合同后28d内向承包人支付的金额有( )。

A.合同解除日以前所完成工作的价款
B.由于解除合同应赔偿的承包人损失
C.承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额,发包人付款后,该材料、工程设备和其他物品仍归承包人所有
D.承包人为完成工程所发生的,而发包人未支付的金额
E.承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的赔偿金额

答案:A,B,D,E
解析:
2020版教材P112-114
发包人应在解除合同后28d内向承包人支付下列金额:(1)合同解除日以前所完成工作的价款;(2)承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后,该材料、工程设备和其他物品归发包人所有;(3)承包人为完成工程所发生的,而发包人未支付的金额;(4)承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的赔偿金额;(5)由于解除合同应赔偿的承包人损失;(6)按合同约定在合同解除日前应支付给承包人的其他金额。


(2018年真题)根据《建设工程质量管理条例》,建设工程竣工验收应具备的条件有( )。

A.有完整的技术档案和施工管理资料
B.有施工、监理等单位分别签署的质量合格文件
C.有质量监督机构签署的质量合格文件
D.有工程造价结算报告
E.有施工单位签署的工程保修书

答案:A,B,E
解析:
本题考查的是《建设工程质量管理条例》相关内容。


抵押与质押的区别主要在于( )。

A.担保财产是否为第三人的财产
B.担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人
C.担保财产是否转移占有
D.债权人是否有优先受偿权

答案:C
解析:
知识点:担保方式。抵押与质押有两个方面不同,一是担保的财产不同,二是转移方式不一样。2020版教材P16


2021监理工程师预测试题8节 第6节


在设计和施工阶段,监理工程师为了有效控制建设工程进度,不仅要审查设计单位和施工单位提交的进度计划,更要(),以确保进度控制目标的实现。


A.编制施工总进度计划

B.进行进度控制决策

C.编制监理进度计划

D.编制施工组织设计

答案:C
解析:
考点:进度控制的措施和主要任务。在设计和施工阶段,监理工程师为了有效控制建设工程进度,不仅要审查设计单位和施工单位提交的进度计划,更要编制监理进度计划,以确保进度控制目标的实现。


下列选项中,属于监理规划编写要求的有()。

A.基本构成内容应当力求统一
B.经审核批准后方可实施
C.应由总监理工程师或总监理工程师代表组织编制
D.编制应充分考虑时效性
E.应把握工程项目运行脉搏

答案:A,B,D,E
解析:
2020教材P107-109
监理规划编写要求:
1. 监理规划的基本构成内容应当力求统一
2. 监理规划的内容应具有针对性、指导性和可操作性
3. 监理规划应由总监理工程师组织编制
4. 监理规划应把握工程项目运行脉搏
5. 监理规划应有利于工程监理合同的履行
6. 监理规划的表达方式应当标准化、格式化
7. 监理规划的编制应充分考虑时效性
8. 监理规划经审核批准后方可实施


《建设工程监理规范》规定,监理规划编写的依据包括( )。

A.建设工程项目审批文件

B.施工组织设计文件

C.建设工程设计合同

D.建设工程设计文件

E.监理大纲

正确答案:ADE


某工程双代号时标网络计划执行到第5 周和第11 周时,检查其实际进度如下图前锋线所示,由图可以得出的正确结论有( )。

A.第5 周检查时,工作D 拖后1 周,不影响总工期
B.第5 周检查时,工作E 提前1 周,影响总工期
C.第5 周检查时,工作F 拖后2 周,不影响总工期
D.第11 周检查时,工作J 提前2 周,影响总工期
E.第11 周检查时,工作H 拖后1 周,不影响总工期

答案:A,B,D,E
解析:


某工程项目在施工阶段投保了建筑工程一切险,保险人承担保险责任的开始时间是(  )。


A.中标通知书发出日

B.施工合同协议书签字日

C.保险合同签字日

D.保险工程在工地上动工

答案:D
解析:
建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始,至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格,或工程所有人实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时终止,以先发生者为准。


根据《招标投标法实施条例》,国有资金占控股或者主导地位的依法应公开招标的项目,经有关部门批准可采用邀请招标方式的是( )的项目。

A.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大
B.需要采用不可替代的专利或专有技术
C.采购人依法能够自行建设或生产
D.需要向原中标人采购工程、货物或者服务

答案:A
解析:
本题考查的是《招标投标法实施条例》相关内容。国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目,应当公开招标;但有下列情形之一的,可以邀请招标:(1)技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制,只有少量潜在投标人可供选择;(2)采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。选项BCD属于可以不进行招标的情形。


2021监理工程师预测试题8节 第7节


对设计方案进行评审的内容主要包括( )。

A.总体布置的合理性
B.设备选型的适用性
C.造型是否美观大方并与周围环境相协调
D.“三废”治理方案是否有效
E.投资是否很少

答案:A,B,C,D
解析:
本题考查的是建筑工程设计投标管理。设计方案评审内容主要包括:设计指导思想是否正确;设计产品方案是否反映了国内外同类工程项目较先进的水平;总体布置的合理性,场地利用系数是否合理;工艺流程是否先进;设备选型的适用性;主要建筑物、构筑物的结构是否合理,造型是否美观大方并与周围环境相协调;“三废”治理方案是否有效;以及其他有关问题。


下列制度中,属于项目监理机构内部工作制度的有( )。

A.施工备忘录签发制度
B.施工组织设计审核制度
C.工程变更处理制度
D.监理工作日志制度
E.监理业绩考核制度

答案:D,E
解析:
㈤监理工作制度
为全面履行建设工程监理职责,确保建设工程监理服务质量,监理规划中应根据工程特点和工作重点明确相应的监理工作制度。


物资供应计划是用来指导和组织建设工程物资供应工作的计划,其编制依据主要包括货源资料和( )。

A、物资加工计划、物资订货计划
B、物资采购计划、物资加工计划
C、物资需求计划、物资储备计划
D、物资申请计划、物资采购计划

答案:C
解析:
物资供应计划的编制依据是:需求计划、储备计划和货源资料等。
它的作用是组织指导物资供应工作。


以下(  )专项施工方案需要进行5人以上专项论证方案的安全性和可靠性。


A.高大模板工程

B.浅基坑工程

C.大爆破工程

D.脚手架工程

答案:A
解析:
考点:“承包人的义务”。按照《建设工程安全生产管理条例》规定,在施工组织设计中应针对深基坑工程、地下暗挖工程、高大模板工程、高空作业工程、深水作业工程、大爆破工程的施工编制专项施工方案。对于前3项危险性较大的分部分项工程的专项施工,还需经5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。因此,本题的正确答案为A。


设计单位向施工单位和承担施工阶段监理任务的监理单位等进行设计交底,交底会议纪要应由()整理,与会各方会签。


A.施工单位
B.监理单位
C.设计单位
D.建设单位

答案:C
解析:
设计单位交付工程设计文件后,按法律规定的义务就工程设计文件的内容向建设单位、施工单位和监理单位做出详细的说明。
工程开工前,建设单位应组织并主持召开工程设计技术交底会。先由设计单位进行设计交底,后转入图纸会审问题解释,设计单位对图纸会审问题清单予以解答。通过建设单位、设计单位、监理单位、施工单位及其他有关单位研究协商,确定图纸存在的各种技术问题的解决方案。
设计交底会议纪要由设计单位整理,与会各方会签。


关于费用支付的基本要求描述错误的是( )。

A.支付依据必须准确可靠
B.支付的最高限额必须明确
C.支付计算必须分类进行
D.支付货币必须与招标文件一致

答案:B
解析:
本题考查的是费用支付的依据与基本原则。费用支付的基本要求:(1)支付依据必须准确可靠;(2)支付期限必须符合合同约定;(3)支付的最低限额必须明确;(4)支付范围必须全包括;(5)支付计算必须分类进行;(6)支付货币必须与招标文件一致。


2021监理工程师预测试题8节 第8节


《建设工程质量管理条例》规定,建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起(  )日内,将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

A.7
B.15
C.30
D.60

答案:B
解析:
考点:行政法规。建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内,将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。


确定建设工程施工进度控制目标的依据之一是( )。

A、施工总进度计划
B、单位工程施工进度计划
C、类似工程项目计划进度
D、工程难易程度和工程条件的落实情况

答案:D
解析:
考点:施工进度控制目标的确定。确定施工进度控制目标的主要依据有:建设工程总进度目标对施工工期的要求;工期定额、类似工程项目的实际进度;工程难易程度和工程条件的落实情况等。参见教材 P118。


下列关于代理的叙述,不正确的是( ) 。

A.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效
B.无权代理在被代理人追认前相对人可以撤销
C.无权代理的法律后果由被代理人承担
D.代理人只能在代理权限内实施代理行为

答案:C
解析:


某分部工程双代号网络图如下图所示,图中错误是( )

A.存在循环回路
B.节点编号有误
C.存在多个起点节点
D.存在多个终点节点

答案:C
解析:


实行招标的工程合同价款应在中标通知书发出之日起(  )内,由发承包双方依据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。


A.5日

B.15日

C.28日

D.30日

答案:D
解析:
考点:合同价款约定内容。实行招标的工程合同价款应在中标通知书发出之日起30天内,由发承包双方依据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。


如果采购方要求变更到货地点或接货人,应在( )通知供货方。

A、合同规定的交货期限前的5天前
B、合同规定的交货期限前的10天前
C、合同规定的交货期限前的合理期限内
D、合同规定的交货期限前的15天前

答案:C
解析:
本题考查的是合同的变更或解除。如果采购方要求变更到货地点或接货人,应在合同规定的交货期限前的合理期限内通知供货方,以便供货方修改发运计划和组织运输工具。迟于上述规定期限,双方应当立即协商处理。如果已不可能变更或变更后会发生额外费用支出,其后果均应由采购方负责。参见教材P131。