监理工程师预测试题9卷

考点:招标准备阶段的工作。两阶段招标可以采用公开招标方式，也可以采用邀请招标方式。

招标采购阶段的管理任务和方法：1.开展建设工程项目招标采购的总体策划；2.根据标准文本编制招标文件和合同条件；3.细化项目参建各相关方的合同界面管理；4.合理选择适合建设工程特点的合同计价方式。

2020版教材P40-49
招标人如具有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术、经济等方面的专业人员，具有编制招标文件和组织评标的能力的，可自行组织招标。

事件1中：
　　（1）正确。
　　（2）22元/m3。
　　（3）按原合同单价计算的工程量及价款：
　　工程量=60×（1+25%）=75（万m3）
　　价款=75×25=1875（万元）
　　按计算价计算的工程量及价款：
　　工程量=80-75=5（万m3）
　　价款=5×22=110（万元）
　　总价款的计算：
　　总价款=1875+110=1985（万元）
事件2中：
　　（1）监理方进行监理的程序为：
　　①监理工程师检查施工单位的施工准备情况，是否已具备开工条件；
　　②若已具备开工条件，报业主同意后，总监理工程师发布开工令。
　　（2）监理工程师执行合同的程序为：
　　①监理工程师发监理通知，要求施工单位按新施工方案施工，避免出现施工质量问题；
　　②向业主报告，召开现场协调会，要求施工单位整改，发备忘录。
　　（3）监理工程师行使权利，处理问题的程序为：
　　①报经业主同意，总监理工程师签发停工令，要求施工单位进行整改；
　　②监督、检查施工单位的整改情况；
　　③整改完成后，由施工单位提交复工申请，经监理工程师核查确认后，由总监理工程师签发复工令；
　　④对拒不整改者，监理工程师可向业主提出报告，指令施工单位调换有关人员。
　事件3中：
　　根据案例分析，承包人提出的索赔不成立。
　　因为：（1）招标文件中载明，业主提供的水文、地质、气象等参考资料并不构成合同文件的一部分，承包人应对自己就上述资料的解释、推论和应用负责。
　　（2）根据合同通用条款11条的规定，承包人进行了现场考察，已对现场的地形地貌和特征，包括地表以下的情况在费用和时间方面的可行性感到满意。
　　（3）招标文件中已载明并经过现场考察证实，该隧道施工确实处于一煤矿附近，因而瓦斯的出现不是一个有经验的承包人所无法预见到的（合同通用条款12条），不符合《合同法》所指的不可抗力，即不能预见，不能避免，不能克服的客观情况。
　　（4）没有监理工程师的指示，承包人擅自停工造成的损失与损害应由承包人自负。

根据《合同法》第三十九条、第四十条、第四十一条的规定，A、B、D、E项正确。C项对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。

本题考查的是进度款。发包人未按合同约定支付工程进度款，承包人可以催告发包人支付（选项A）；发包人在付款期满后的7天内仍未支付，从第8天起暂停施工（选项E）。

考点:法律。建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工，因故不能按期开工，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。

进行工程质量事故处理的主要依据，有四个方面：①质量事故的实况资料；②具有法律效力的，得到有关当事各方认可的工程承包合同、设计委托合同、材料或设备购销合同以及监理合同或分包合同等合同文件；③有关的技术文件、档案；④相关的建设法规。前三种是与特定的工程项目密切相关的具有特定性质的依据。

考点:赢得值法。BCWP＝350×200＝7（万元）；ACWP＝350×190＝6.65（万元）。CV＝7－6.65＝0.35（万元）。参见教材 P164。

本题考查的是工程建设其他费用。联合试运转费不包括应由设备安装工程费开支的单台设备调试费及无负荷联动试运转费用。从而得知无负荷联动试运转费用属于设备安装工程费。建筑安装工程费中包含设备安装工程费。

2020版教材P12
本题考查的是建设准备阶段的工作内容。建设单位在领取施工许可证之前应当到规定的工程质量监督机构办理工程质量监督注册手续。办理质量监督注册手续时需提供下列资料：施工图设计文件审查报告和批准书；中标通知书和施工、监理合同；建设单位、施工单位和监理单位工程项目的负责人和机构组成；施工组织设计和监理规划（监理实施细则）；其他需要的文件资料。

考点:双代号网络计划时间参数的计算。G工作的最早开始时间=4+5=9。

本题考查的是订立合同时需要明确的内容。项目实施过程中，监理人未在约定的期限内提出否定意见，视为已获批准，承包人可以继续进行后续工作。

2、现场劳力不足而造成的工期延误,监理工程师不同意就此延长工期,这样处理是对的。因为,现场劳力不足是由于承包人施工组织管理不当所致,承包人对此应承担责任。因此,不能给予工期延长。

问题1：
主要工作包括：①对料源进行检测；②编制工艺试验方案及进行工艺试验；③根据工艺试验结果编制土方回填施工措施计划。
问题2：
根据《水利工程施工监理规范》（SL288—2014）,每层按150m3取样1个计算，至少取50个试样。
问题3：
不妥之处：承包人对商品混凝土不进行试验。理由：采购的中间产品必须要进行试验并合格，方可用于工程。
问题4：
不妥之处：发包人要求监理人对地基承载力进行平行检测。根据《水利工程施工监理规范》（SL288—2014），地基承载力试验监理人不进行平行检测。

2020版教材P40-49
踏勘现场后涉及对招标文件进行澄清修改的，招标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少 15 日前以书面形式通知所有招标文件收受人。

本题考查的是设计合同履行管理。在设计合同中发包人的职责有提供必要的现场开展工作条件；外部协调工作，其他相关工作、保护设计人的知识产权和遵循合理设计周期。参见教材P69~P70。

(1)审核承包人光、电缆线路穿越障碍物地段具体位置和处理措施。

(2)光、电缆的接线人员必须经过指定的培训，并取得合格证后方能上岗。

(3)光、电缆敷设应确保埋深和防护措施符合规范要求,穿管时应注意管口擦伤护层。

(4)用人工敷设时，可采取光缆8字形盘绕法,从中间向两端逐段敷设，敷设时不得将线缆在地上拖拉，不得出现急弯、扭转、浪涌等现象。施工段两端要设交通标志，施工人员穿标志服，必要时设警示员。

(5)以“气吹法”敷设光缆时,要检查空压机的合格证和检测有效期，敷设前要进行“气密”试验，敷设应匀速进行，辅助人员应站位合理，听从现场指挥统一口令。

(6)在高空及桥上敷设电缆,及在电缆井、隧道及高空有落物地段敷设电缆时，施工人员

应戴安全帽。

(7)对电缆进行耐压试验时另一端必须设专人进行防护，实验后必须进行充分放电,确认缆芯无电后才可继续施工。

问题1： 洞挖石方设计开挖断面面积S=3.14×（6.0/2）2=28.26（m2）
洞挖石方设计开挖工程量 V=SL=28.26×7290=206015.40（m3） 设计混凝土衬硇量 =3.14×[（6.0/2）2-（6.0/2-0.5）2] ×7290=62949.15（m3）
问题2： 实际石方开挖出渣量 =3.14×（3.0+0.18）2×7290=231478.90（m3）
实际混凝土衬砌量=3.14×[（6.0/2+0.18）2-（6.0/2-0.5）2] ×7290×（1+6%） =93717.41（m3）
问题3： 石方开挖支付 =设计开挖量×129=206015.40×129=26575986.60（元） 混凝土衬砌支付 =设计衬砌量×429=62949.15×429=27005185.35（元） 合计支付 =26575986.60+27005185.35=53581171.95（元）
问题4： 水泥消耗量=93717.41×291/1000=27271.77（t） 卵石消耗量=93717.41×0.80=74973.93（m3） 砂消耗量=93717.41×0.52=48733.05（m3）

在正常使用下，房屋建筑工程的最低保修期限为：(1)地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5 年；(3)供热与供冷系统，为2 个采暖期、供冷期；(4)电气管线、给水排水管道、设备安装为2 年；(5)装修工程为2 年。

考核《生产安全事故报告和调查处理条例》相关内容。重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起15日内作出批复。参见教材P46。

考点:双代号网络计划时间参数的计算。网络图的关键线路是①→②→③→⑦→⑧。

考点: “网络计划工期优化的前提”。所谓工期优化，是指网络计划的计算工期不满足要求工期时，通过压缩关键工作的持续时间以满足要求工期目标的过程。网络计划工期优化的基本万法是在不改变网络计划中各项工作之间逻辑关系的前提下，通过压缩关键工作的持续时间来达到优化目标。不改变各项工作之间的逻辑关系是三种优化（工期优化、费用优化、资源优化）的共同的前提。因此，本题的正确答案为B。

1. 不妥之处：“（3）发出投标邀请书”；
正确做法：应为发布（或刊登）招标公告。
不妥之处：“（4）将资格预审结果仅通知合格的申请投标人”；
正确做法：资格预审的结果应通知到所有投标人。
不妥之处：“（6）召开投标预备会”；
正确做法：召开招标预备会前应先组织投标单位踏勘现场。
不妥之处：“（8）制定标底和评标定标办法”；
正确做法：该工作不应安排在此处进行，标底的编制和评标定标办法的确定，应在编制招标文件时确定，发生在发售招标文件前。
2. 第（1）的处理是正确的，投标书必须密封和加盖企业法人印章。
第（2）的处理是正确的，企业法定代表人的委托书必须是原件。
第（3）的处理是不正确的，标底只是作为参考，不应依据投标报价与标底价格相差的多少，来判断是否否决其投标。

本题考查的是《建设工程安全生产管理条例》相关内容。施工现场卫生、环境与消防安全管理。

本题考查重点是“确定流水节拍应考虑的因素”。同一施工过程的流水节拍，主要由所采用的施工万法、施工机械以及在工作面允许的前提下投入施工的工人数、机械台数和采用的工作班次等因素确定。有时，为了均衡施工和减少转移施工段时消耗的工时，可以适当调整流水节拍，其数值最好为半个班的整数倍。因此，本题的正确答案为ADE。

本题考查的是建设工程监理合同订立。监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：（1）严重过失行为的；（2）有违法行为不能履行职责的；（3）涉嫌犯罪的；（4）不能胜任岗位职责的；（5）严重违反职业道德的；（6）专用条件约定的其他情形。

建设工程监理的性质可概括为服务性、科学性、独立性和公平性四个方面。

竣工决算是建设工程经济效益的全面反映，是项目法人核定各类新增资产价值、办理其交付使用的依据。通过竣工决算，一方而能够正确反映建设工程的实际造价和投资结果；另一方面可以通过竣工决算与概算、预算的对比分析，考核投资控制的工作成效，总结经验教训，积累技术经济方面的签础资料，提高未来建设工程的投资效益。竣工决算是建设工程从筹建到竣工投产过程中产生的所有实际支出。

本题考查重点是“工程质量控制主体”。工程质量控制按其实施主体不同，分为自控主体和监控主体。前者是指直接从事质量职能的活动者，后者是指对他人质量能力和效果的监控者，主要包括以下四个方面：①政府的工程质量控制。政府属于监控主体，它主要是以法律法规为依据，通过抓工程报建、施工图设计文件审查、施工许可、材料和设备准用、工程质量监督、工程竣工验收备案等主要环节实施监控；②建设单位的工程质量控制；③勘察设计单位的质量控制：④施工单位的质量控制。因此，本题的正确答案为D。

考点:ISO质量管理体系的质量管理原则及特征。质量管理体系的系统性，包括组织结构、程序、过程、资源。

2020版教材P1
本题考查的是建设工程总投资的概念。建设工程总投资一般是指进行某项工程建设花费的全部费用总和。

平行承发包模式的缺点是投资控制难度大。 所以，选项A的叙述是不正确的。
平行承发包模式的优点：
①有利于缩短工期；
②有利于质量控制；
③有利于业主选择承建单位。
所以，选项E的叙述是不正确的。
项目总承包模式的优点是有利于投资控制。
所以，选项B的叙述是不正确的。
项目总承包模式的优点：
①合同关系简单，组织协调工作量小；
②缩短建设周期；
③利于投资控制。
所以，选项C的叙述是正确的。
项目总承包管理模式的优点：合同关系简单、组织协调比较有利，进度控制也有利。
所以，选项D的叙述是正确的。因此，本题的正确答案为CD。

流水强度是指流水施工的某施工过程（专业工作队）在单位时间内所完成的工程量，也称为流水能力或生产能力。例如，浇筑混凝土施工过程的流水强度是指每工作班浇筑的混凝土立方数。

本题考查的是监理人职责。。选项D，发包人或者监理人未发出开工通知，亦无相关证据证明实际开工日期的，应当综合考虑开工报告、合同、施工许可证、竣工验收报告或者竣工验收备案表等载明的时间，并结合是否具备开工条件的事实，认定开工日期。

（二）勘察设计能力和经验审查
1、能力审查
（1）判定投标人是否具备承担勘察设计任务的能力，通常要进一步审查投标单位人员的技术力量。
（2）人员的技术力量主要考察勘察设计负责人的资格和能力，各类勘察设计人员的专业覆盖面、人员数量和各级职称人员的比例等是否满足完成工程设计的需要。
2、经验审查
同类工程的勘察设计经验是非常重要的考察内容，通常通过考察以往完成的项目评定其勘察设计能力与水平。

2020版教材P137-138
本题考核的是缺陷责任期的管理。承包人不能在合理时间内修复的缺陷，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润按缺陷原因的责任方承担。

考点:“建设工程三大目标控制的任务和措施”。无论是对建设工程造价目标实施控制，还是对建设工程质量、进度目标实施控制，都离不开经济措施。经济措施不仅仅是审核工程量、工程款支付申请及工程结算报告，还需要编制和实施资金使用计划，对工程变更方案进行技术经济分析等。而且通过投资偏差分析和未完工程投资预测，可发现一些可能引起未完工程投资增加的潜在问题，从而便于以主动控制为出发点，采取有效措施加以预防。因此，本题的正确答案为D。

2020版教材P2-3
在建设工程项目中凡是具有独立的设计文件、竣工后可以独立发挥生产能力或工程效益的工程为单项工程，也可将它理解为具有独立存在意义的完整的工程项目。

本题考查的是工程质量事故原因分析。工程质量事故链的分类包括多因致果集中型、因果连锁型和复合型。

（2）监理工程师应对承包方的索赔申请进行审核,分清责任归属,剔除不合理要求,拟算出合理赔款额和工期展延天数,此后,与承包方谈判。若双方达成协议,监理工程师可以提出一个合理的单位成价格作为最终处理意见,并报送业主,相应通知承包方。

2020版教材P19-22
本题考核的是工程保险。保险人对每次事故引起的赔偿金额以法院或政府有关部门根据现行法律裁定的应由被保险人偿付的金额为准，但在任何情况下，均不得超过保险单明细表中对应列明的每次事故赔偿限额。在保险期限内．保险人经济赔偿的最高赔偿责任不得超过本保险单明细表中列明的累计赔偿限额。

考点:工程监理企业组织形式。股份有限公司的设立条件有：(1)发起人符合法定人数；(2)发起人认购和募集的股本达到法定资本最低限额；(3)股份发行、筹办事项符合法律规定；考前黑钻押题，瑞牛题库软件考前更新，下载链接 www.niutk.com (4)发起人制订公司章程，采用募集方式设立的经创立大会通过；(5)有公司名称，建立符合股份有限公司要求的组织机构；(6)有公司住所。

2020版教材P120-124
本题考查的是巡视与旁站。巡视的主要内容包括：
(1)施工单位是否按工程设计文件、工程建设标准和批准的施工组织设计、(专项)施工方案施工。
(2)使用的工程材料、构配件和设备是否合格。
(3)施工现场管理人员，特别是施工质量管理人员是否到位。
(4)特种作业人员是否持证上岗。
选项D属于旁站监理的主要内容。

2020教材P79-83
本题考查的是单代号搭接网络计划。
(1)ESA=0，EFA=0+4=4；
(2)EFB=ESA+STFA，B=0+4=4，ESB=4-3=1：
(3)ESC=ESA+STSA，C=0+2=2；
(4)C→E；EFE=ESC+STFC，E=2+7=9
B→E；EFE=EFB+FTFB，E=4+15=19
从左到右，取两者较大值，所以EFE=19，ESE=19-6=13：
(5)EFD=EFB+FTFB，D=4+10=14，ESD=14-8=6：
(6)D→F；ESF=EFD=14
E→F；ESF=EFE=19
从左到右，取两者较大值，所以ESF=19，EFF=19+0=19：
(7)LAGA，C=ESC=(ESA+STSA，C)=2-(0+2)=0；
(8)LAGA，B=EFB-(ESA+STFA，B)=4-(0+4)=0；
(9)LAGC，E=EFE-(ESC+STFC，E)=19-(2+7)=10：
(10)LAGB，E=EFE-(EFB+FTFB，E)=19-(4+15)=0：
(11)LAGB，D=EFD-(EFB+FTFB，D)=14-(4+10)=0；
(12)LAGD，F=ESF-EFD=19-14=5；
(13)LAGF，F=ESF-EFE=19-19=0：
(14)LAGA，B=LAGB,E=LAGE，F=0；
所以A→B→E→F为关键线路。