2021监理工程师模拟冲刺试题集6辑
发布时间：2021-08-13
2021监理工程师模拟冲刺试题集6辑 第1辑
下列关于安全事故处理程序说法不正确的是（）。
A.施工过程中发生安全事故时，承包人应立即通知监理人
B.发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失
C.需要移动现场物品时，应做出标记和书面记录，妥善保管有关证据
D.监理人应及时向有关部门如实报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施
B.发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失
C.需要移动现场物品时，应做出标记和书面记录，妥善保管有关证据
D.监理人应及时向有关部门如实报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施
答案：D
解析：
工程事故发生后，发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施。
某分部工程双代号时标网络计划执行到第6天和第10天结束时，检查其实际进度如图4-22前锋线所示，检查结果表明()。
A.第6天结束检查时，工作B的实际进度不影响总工期
B.第6天结束检查时，工作D的总时差尚有2天
C.第10天结束检查时，工作F的实际进度会影响总工期
D.第10天结束检查时，工作C的实际进度影响工期1天
E.在第6天到第10天内，工作D的实际进度加快1天
B.第6天结束检查时，工作D的总时差尚有2天
C.第10天结束检查时，工作F的实际进度会影响总工期
D.第10天结束检查时，工作C的实际进度影响工期1天
E.在第6天到第10天内，工作D的实际进度加快1天
答案：A,C,D,E
解析：
考点:前锋线比较法。选项B，第6天结束检查时，工作D的总时差尚有1天。
下列关于国有资金投资的工程建设项目工程量清单的说法中，符合《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500--2013)规定的有（ ）
A.是否采用工程清单方式计价由项目业主自主确定
B.必须按清单规定的方式进行工程价款的调整
C.必须按清单规定的方式进行竣工结算
D.必须按清单规定的方式计算索赔金额
E.必须按清单规定的方式进行价款支付
B.必须按清单规定的方式进行工程价款的调整
C.必须按清单规定的方式进行竣工结算
D.必须按清单规定的方式计算索赔金额
E.必须按清单规定的方式进行价款支付
答案：B,C,D,E
解析：
选项A，使用国有资金投资的工程建设项目，必须采用工程量清单计价。对于非国有资金的工程建设项目，是否采用工程量清单方式计价由项目业主自主确定。
某施工项目适用简明施工合同，关于该合同价格的说法正确的是（）。
A.承包人以基准日期后的市场价格编制工程报价
B.考虑法律政策.规范标准的变化对合同价格的调整
C.考虑物价浮动对合同价格的调整
D.基准日期即为投标截止日
B.考虑法律政策.规范标准的变化对合同价格的调整
C.考虑物价浮动对合同价格的调整
D.基准日期即为投标截止日
答案：B
解析：
基准日期为投标截止日前第 28 天。承包人以基准日期前的市场价格编制工程报价。基准日期后，合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成的影响是否允许调整合同价格，要视合同工期的长短来决定。
因故中止施工的建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告，中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当( )
A.重新申请领取施工许可证
B.向发证机关中请延期施工许可证
C.报发证机关核验施工许可证
D.重新办理开工报告的批准手续
B.向发证机关中请延期施工许可证
C.报发证机关核验施工许可证
D.重新办理开工报告的批准手续
答案：C
解析：
《建筑法》第十条规定．建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满l年的工程恢复施工前．建设单位应当报告发证机关核验施工许可证。
下列监理工程师目标控制任务中，既是设计阶段进度控制任务又是施工阶段进度控制任务的是()
A、编制业主方材料和设备供应进度计划
B、制定预防工期索赔的措施
C、做好对人力、材料、机具设备等的投入控制
D、制定建设工程控制性总进度计划
B、制定预防工期索赔的措施
C、做好对人力、材料、机具设备等的投入控制
D、制定建设工程控制性总进度计划
答案：A
解析：
只有A选项是两者共有的。B、C项是施工阶段的任务，D项是设计阶段的任务。
建设工程监理主要方式( )
A.随机抽样
B.巡视
C.旁站
D.平行检验
E.见证取样
B.巡视
C.旁站
D.平行检验
E.见证取样
答案：B,C,D,E
解析：
建设工程监理的主要方式有：巡视；平行检验；旁站；见证取样。
建设工程招标中，采用邀请招标的缺点是( ) 。
A.需要设置资格预审程序
B.投标竞争的激烈程度相对较差
C.评标的工作量较大
D.所需招标时间长、费用高
B.投标竞争的激烈程度相对较差
C.评标的工作量较大
D.所需招标时间长、费用高
答案：B
解析：
2021监理工程师模拟冲刺试题集6辑 第2辑
根据《建设工程安全生产管理条例》，监理工程师未执行法律、法规和工程建设强制性标准，情节严重的，吊销执业资格证书，（ ）不予注册。
A.1年内
B.3年内
C.5年内
D.终身
B.3年内
C.5年内
D.终身
答案：C
解析：
本题考查的是建设工程监理的法律地位和责任。《建设工程安全生产管理条例》第五十八条规定，监理工程师未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，责令停止执业3个月以上1年以下；情节严重的，吊销执业资格证书，5年内不予注册；造成重大安全事故的，终身不予注册；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
下列关于应用生产能力指数法估算某化工建设项目投资的说法中，正确的有()
A、生产能力指数取值应考虑拟建项目与已建同类项目的投资来源差异
B、拟建项目与已建同类项目生产能力之比应限制在50倍以内
C、应考虑拟建项目与已建同类项目因建设时间不同而导致的价格水平差异
D、拟建项目与已建同类项目的实施主体必须相同
E、生产能力指数取值应限制在1～2之间
B、拟建项目与已建同类项目生产能力之比应限制在50倍以内
C、应考虑拟建项目与已建同类项目因建设时间不同而导致的价格水平差异
D、拟建项目与已建同类项目的实施主体必须相同
E、生产能力指数取值应限制在1～2之间
答案：B,C
解析：
生产能力指数法。它是利用已经建成类似项目或装置的投资额，估算拟建项目或装置投资额的方法，其估算数学公式为：
式中，C2为拟建项目或装置的投资额；C1为已建同类型项目或装置的投资额；χ2为拟建项目的生产能力；χ1为已建同类型项目的生产能力；Cf为价格调整系数；n为生产能力指数。在该方法中，生产能力指数n是一个关键因素。选取n值的原则是：靠增加设备、装置的数量，以及靠增大生产场所扩大生产规模时，n取0.8～0.9；靠提高设备、装置的功能和效率扩大生产规模时，n取0.6～0.7。拟建项目生产能力与已建同类项目生产能力的比值应有一定的限制范围，一般这一比值不能超过50倍，而在10倍以内效果较好。生产能力指数法多用于估算生产装置投资。
式中，C2为拟建项目或装置的投资额；C1为已建同类型项目或装置的投资额；χ2为拟建项目的生产能力；χ1为已建同类型项目的生产能力；Cf为价格调整系数；n为生产能力指数。在该方法中，生产能力指数n是一个关键因素。选取n值的原则是：靠增加设备、装置的数量，以及靠增大生产场所扩大生产规模时，n取0.8～0.9；靠提高设备、装置的功能和效率扩大生产规模时，n取0.6～0.7。拟建项目生产能力与已建同类项目生产能力的比值应有一定的限制范围，一般这一比值不能超过50倍，而在10倍以内效果较好。生产能力指数法多用于估算生产装置投资。
项目监理组织有合理的人员结构才能适应监理工作的要求，合理的人员结构包括（ ）几方面内容。
A.监理人员的技术职务、职称越高越好
B.要有合理的专业结构
C.要有合理的技术职务、职称结构
D.中级职称人员以及初级职称人员仅占少数
E.不能包括没有职称的工人，即使其具有丰富的实践经验
B.要有合理的专业结构
C.要有合理的技术职务、职称结构
D.中级职称人员以及初级职称人员仅占少数
E.不能包括没有职称的工人，即使其具有丰富的实践经验
答案：B,C
解析：
考点:“项目监理机构人员配备”。项目监理机构应具有合理的人员结构，包括以下两方面：①合理的专业结构。项目监理机构应由与所监理工程的性质(专业性强的生产项目或是民用项目)及建设单位对建设工程监理的要求(是否包含相关服务内容，是工程质量、造价、进度的多目标控制或是某一目标的控制)相适应的各专业人员组成，也即各专业人员要配套，以满足项目各专业监理工作要求；②合理的技术职称结构。为了提高管理效率和经济性，应根据建设工程的特点和建设工程监理工作需要，确定项目监理机构中监理人员的技术职称结构。合理的技术职称结构表现为监理人员的高级职称、中级职称和初级职称的比例与监理工作要求相适应。通常，工程勘察设计阶段的服务，对人员职称要求更高些，具有高级职称及中级职称的人员在整个监理人员构成中应占绝大多数。施工阶段监理，可由较多的初级职称人员从事实际操作工作，如旁站、见证取样、检查工序施工结果、复核工程计量有关数据等。所以，选项8、C符合题意，选项D、E不符合题意。选项A中，监理人员的技术职务、职称并不是越高越好。因此，本题的正确答案为BC。
关于抗震钢筋伸长率的复验，检验要求说法错误的是（ ）。
A.钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25
B.钢筋的抗压强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25
C.钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.30
D.钢筋的最大力下总伸长率不应小于9％
B.钢筋的抗压强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25
C.钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.30
D.钢筋的最大力下总伸长率不应小于9％
答案：B
解析：
2020版教材P79-87
抗震钢筋伸长率的复验，检验要求：
①钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25；
②钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.30；
③钢筋的最大力下总伸长率不应小于9%。
钢筋研究的是抗拉强度，不是抗压强度。
抗震钢筋伸长率的复验，检验要求：
①钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25；
②钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.30；
③钢筋的最大力下总伸长率不应小于9%。
钢筋研究的是抗拉强度，不是抗压强度。
建设工程目标动态控制过程中，实施工程项目计划之后需要做的工作是（ ）。
A.比较实施绩效和预定目标
B.分析偏差产生的原因
C.收集工程项目实施绩效
D.采取纠偏措施
B.分析偏差产生的原因
C.收集工程项目实施绩效
D.采取纠偏措施
答案：C
解析：
考点:目标控制。建设工程项目动态控制过程：建设工程目标体系→编制工程项目计划→实施工程项目计划→收集工程项目实施绩效→比较实施绩效和预定目标→分析偏差产生的原因→采取纠偏措施。
（ ）对提供的施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线位置的资料；气象和水文观测资料；相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，承担原始资料错误造成的全部责任。
A.工程师
B.承包人
C.监理人
D.发包人
B.承包人
C.监理人
D.发包人
答案：D
解析：
本题考查重点是“承包人现场查勘”。发包人对提供的施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线位置的资料；气象和水文观测资料；相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，承担原始资料错误造成的全部责任。承包人应对其阅读这些有关资料后，所做出的解释和推断负责。因此，本题的正确答案为D。
下列关于工程进度款的支付，说法正确的是（）。
A.监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后7天内完成核查
B.监理人出具的进度付款证书不应视为监理人已同意.批准或接受了承包人完成的该部分工作
C.发包人应在监理人出具进度付款证书后28天内向承包人支付进度应付款
D.监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额
B.监理人出具的进度付款证书不应视为监理人已同意.批准或接受了承包人完成的该部分工作
C.发包人应在监理人出具进度付款证书后28天内向承包人支付进度应付款
D.监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额
答案：B,D
解析：
工程进度款的支付
1、提交进度付款申请
2、监理人核查
（1）工程量复核
第一，已完成的合格工程量是支付工程进度款的依据。
第二，监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的7天内进行工程量复核，监理人未在约定时间内复核，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。
第三，监理人对数量有异议或监理人认为有必要时，可要求承包人进行共同复核和抽样复测。承包人应协助监理人进行复核，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人单方复核或修正的工程量作为承包人实际完成的工程量。
第四，除变更外，总价子目表中标明的工程量是用于结算的工程量，通常不进行现场计量，只进行图纸计量。
（2）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料。
3、支付进度款
（1）经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。
第一，通用条款规定，监理人出具的进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。
第二，在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。
（2）发包人应在监理人收到进度付款申请单后 28天内向承包人支付进度应付款。
1、提交进度付款申请
2、监理人核查
（1）工程量复核
第一，已完成的合格工程量是支付工程进度款的依据。
第二，监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的7天内进行工程量复核，监理人未在约定时间内复核，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。
第三，监理人对数量有异议或监理人认为有必要时，可要求承包人进行共同复核和抽样复测。承包人应协助监理人进行复核，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人单方复核或修正的工程量作为承包人实际完成的工程量。
第四，除变更外，总价子目表中标明的工程量是用于结算的工程量，通常不进行现场计量，只进行图纸计量。
（2）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料。
3、支付进度款
（1）经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。
第一，通用条款规定，监理人出具的进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。
第二，在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。
（2）发包人应在监理人收到进度付款申请单后 28天内向承包人支付进度应付款。
下列关于设计施工总承包合同的特点，说法正确的是（）。
A.合同责任单一
B.固定工期、固定费用
C.减少设计变更
D.建设周期长
E.增加承包人的索赔
B.固定工期、固定费用
C.减少设计变更
D.建设周期长
E.增加承包人的索赔
答案：A,B,C
解析：
2020版教材P119
本题考查的是设计施工总承包合同的特点。设计施工总承包合同的优点：单一的合同责任；固定周期、固定费用；可以缩短建设周期；减少设计变更；减少承包人的索赔。缺点：设计不一定是最优方案；减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查。
本题考查的是设计施工总承包合同的特点。设计施工总承包合同的优点：单一的合同责任；固定周期、固定费用；可以缩短建设周期；减少设计变更；减少承包人的索赔。缺点：设计不一定是最优方案；减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查。
2021监理工程师模拟冲刺试题集6辑 第3辑
建设工程组织流水施工时，流水能力是指()。
A.某施工专业队在某一施工段的持续工作时间
B.相邻两个专业工作队在同一施工段开始施工的最小间隔时间
C.某施工专业队在单位时间内完成的工程量
D.某施工专业队在某一施工段进行施工的活动空间
B.相邻两个专业工作队在同一施工段开始施工的最小间隔时间
C.某施工专业队在单位时间内完成的工程量
D.某施工专业队在某一施工段进行施工的活动空间
答案：C
解析：
2020教材P22-26
本题考查的是流水施工参数。流水强度是指流水施工的某施工过程(专业工作队)在单位时间内所完成的工作量，也称为流水能力或生产能力。
本题考查的是流水施工参数。流水强度是指流水施工的某施工过程(专业工作队)在单位时间内所完成的工作量，也称为流水能力或生产能力。
某国际工程承包方在施工过程中,发现其开挖土方的工作量超出原标书里规定的工作数量,对此,他要求索赔展延工期和经济赔偿。
【问题】（1）承包方应在何时提出索赔要求?
【问题】（1）承包方应在何时提出索赔要求?
答案：
解析：
（1）事故发生后的28天内以正式函件向工程师提出索赔申请,并于提出申请后28天内报出索赔数额。
当混凝土的坍落度大于 220mm时，如果用钢尺测量混凝土扩展后最终的最大直径和最小直径的差大于()。则坍落扩展度试验结果无效。
A.20mm
B.30mm
C.40mm
D.50mm
B.30mm
C.40mm
D.50mm
答案：D
解析：
当混凝土拌合物的坍落度大于220mm时，用钢尺测量混凝土扩展后最终的最大直径和最小直径，当二者的差小于50mm时，用其算术平均值作为坍落扩展度值。最大最小差大于 50mm时试验结果无效。如果发现粗骨料在中央集堆或边缘有水泥浆析出，表示此混凝土拌合物抗离析性不好，应予记录。
某工程，设计图纸由发包人提供，承包人要求增加施工合同专用条款约定份数以外的图纸，则（ ）。
A．由发包人复制，复制费用发包人承担
B．由发包人复制，复制费用承包人承担
C．由承包人复制，复制费用承包人承担
D．由承包人复制，复制费用发包人承担
正确答案：B
下列关于建设工程质量特性的表述中，正确的是()
A、评价方法的特殊性
B、终检的局限性
C、与环境的协调性
D、隐蔽性
B、终检的局限性
C、与环境的协调性
D、隐蔽性
答案：C
解析：
建设工程质量的特性主要表现在六个方面：适用性、耐久性、安全性、可靠性、经济性、与环境的协调性。A、B、D三项都是工程质量的特点，只有C属于建设工程质量的特性.一六方面内容之一。建设工程质量的特性和工程质量的特点是两个不同的概念。
某工程，建设单位与施工总包单位按《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2013-0201签订了施工合同。工程实施过程中发生如下事件：
事件1：主体结构施工时，建设单位收到用于工程的商品混凝土不合格的举报，立刻指令施工总包单位暂停施工。经检测鉴定单位对商品混凝土的抽样检验及混凝土实体质量抽芯检测，质量符合要求。为此，施工总包单位向项目监理机构提交了暂停施工后人员窝工及机械闲置的费用索赔申请。
事件2：施工总包单位按施工合同约定，将装饰工程分包给甲装饰分包单位。在装饰工程施工中，项目监理机构发现工程部分区域的装饰工程由乙装饰分包单位施工。经查实，施工总包单位为按时完工，擅自将部分装饰工程分包给乙装饰分包单位。
事件3：室内空调管道安装工程隐蔽前，施工总包单位进行了自检，并在约定的时限内按程序书面通知项目监理机构验收。项目监理机构在验收前6小时通知施工总包单位因故不能到场验收，施工总包单位自行组织了验收，并将验收记录送交项目监理机构，随后进行工程隐蔽，进入下道工序施工。总监理工程师以“未经项目监理机构验收”为由下达了《工程暂停令》。
事件4：工程保修期内，建设单位为使用方便，直接委托甲装饰分包单位对地下室进行了重新装修，在没有设计图纸的情况下，应建设单位要求，甲装饰分包单位在地下室承重结构墙上开设了两个1800mm×2000mm的门洞，造成一层楼面有多处裂缝，且地下室有严重渗水。
问题：
1.事件1中，建设单位的做法是否妥当？项目监理机构是否应批准施工总包单位的索赔申请？分别说明理由。
2.写出项目监理机构对事件2的处理程序。
3.事件3中，施工总包单位和总监理工程师的做法是否妥当，分别说明理由。
4.对于事件4中发生的质量问题，建设单位、监理单位、施工总包单位和甲装饰分包单位是否应承担责任？分别说明理由。
事件1：主体结构施工时，建设单位收到用于工程的商品混凝土不合格的举报，立刻指令施工总包单位暂停施工。经检测鉴定单位对商品混凝土的抽样检验及混凝土实体质量抽芯检测，质量符合要求。为此，施工总包单位向项目监理机构提交了暂停施工后人员窝工及机械闲置的费用索赔申请。
事件2：施工总包单位按施工合同约定，将装饰工程分包给甲装饰分包单位。在装饰工程施工中，项目监理机构发现工程部分区域的装饰工程由乙装饰分包单位施工。经查实，施工总包单位为按时完工，擅自将部分装饰工程分包给乙装饰分包单位。
事件3：室内空调管道安装工程隐蔽前，施工总包单位进行了自检，并在约定的时限内按程序书面通知项目监理机构验收。项目监理机构在验收前6小时通知施工总包单位因故不能到场验收，施工总包单位自行组织了验收，并将验收记录送交项目监理机构，随后进行工程隐蔽，进入下道工序施工。总监理工程师以“未经项目监理机构验收”为由下达了《工程暂停令》。
事件4：工程保修期内，建设单位为使用方便，直接委托甲装饰分包单位对地下室进行了重新装修，在没有设计图纸的情况下，应建设单位要求，甲装饰分包单位在地下室承重结构墙上开设了两个1800mm×2000mm的门洞，造成一层楼面有多处裂缝，且地下室有严重渗水。
问题：
1.事件1中，建设单位的做法是否妥当？项目监理机构是否应批准施工总包单位的索赔申请？分别说明理由。
2.写出项目监理机构对事件2的处理程序。
3.事件3中，施工总包单位和总监理工程师的做法是否妥当，分别说明理由。
4.对于事件4中发生的质量问题，建设单位、监理单位、施工总包单位和甲装饰分包单位是否应承担责任？分别说明理由。
答案：
解析：
1.主要考核考生是否掌握建设单位、项目监理机构处理施工质量问题、费用索赔问题的程序和原则。
事件1中：
（1）建设单位的做法不妥。理由：建设单位的停工指令应通过总监理工程师下达。
（2）项目监理机构应批准施工总包单位的索赔申请。理由：事件1属于建设单位（或非施工单位）的责任。
2.主要考核考生对施工单位擅自分包工程行为的处置程序和方式的掌握程度。
事件2中，项目监理机构对事件2的处理程序如下：
（1）由总监理工程师向施工总包单位签发《工程暂停令》，责令乙装饰分包单位退场，并要求对乙装饰分包单位已施工部分的质量进行检查验收。
（2）若检查验收合格，则由总监理工程师下达《工程复工令》。若检查验收不合格，则指令施工总包单位返工处理。
3.主要考核考生对隐蔽工程验收程序以及项目监理机构未到场验收时如何处置的掌握程度。
事件3中：
（1）施工总包单位做法妥当。理由：项目监理机构不能按时验收，应在验收前24小时以书面形式向施工总包单位提出延期要求。未按时提出延期要求，又未参加验收，施工总包单位可自行组织验收，结果应被认可。
（2）总监理工程师做法不妥。理由：总监理工程师不能以“未经项目监理机构验收”为由下达《工程暂停令》。
4.主要考核考生是否掌握工程保修期内建设单位直接委托施工分包单位进行装修，而且出现质量问题时的责任分担。
事件4中：
（1）建设单位应承担责任。理由：承重结构变动时，建设单位应委托原设计单位或有相应资质的设计单位进行设计后才能开工。
（2）监理单位不承担责任。理由：重新装修不属于监理合同约定的监理范围。
（3）施工总包单位不承担责任。理由：重新装修不属于施工总包合同约定的施工范围。
（4）甲装饰分包单位应承担责任。理由：未取得设计单位装修设计图纸就擅自施工。
事件1中：
（1）建设单位的做法不妥。理由：建设单位的停工指令应通过总监理工程师下达。
（2）项目监理机构应批准施工总包单位的索赔申请。理由：事件1属于建设单位（或非施工单位）的责任。
2.主要考核考生对施工单位擅自分包工程行为的处置程序和方式的掌握程度。
事件2中，项目监理机构对事件2的处理程序如下：
（1）由总监理工程师向施工总包单位签发《工程暂停令》，责令乙装饰分包单位退场，并要求对乙装饰分包单位已施工部分的质量进行检查验收。
（2）若检查验收合格，则由总监理工程师下达《工程复工令》。若检查验收不合格，则指令施工总包单位返工处理。
3.主要考核考生对隐蔽工程验收程序以及项目监理机构未到场验收时如何处置的掌握程度。
事件3中：
（1）施工总包单位做法妥当。理由：项目监理机构不能按时验收，应在验收前24小时以书面形式向施工总包单位提出延期要求。未按时提出延期要求，又未参加验收，施工总包单位可自行组织验收，结果应被认可。
（2）总监理工程师做法不妥。理由：总监理工程师不能以“未经项目监理机构验收”为由下达《工程暂停令》。
4.主要考核考生是否掌握工程保修期内建设单位直接委托施工分包单位进行装修，而且出现质量问题时的责任分担。
事件4中：
（1）建设单位应承担责任。理由：承重结构变动时，建设单位应委托原设计单位或有相应资质的设计单位进行设计后才能开工。
（2）监理单位不承担责任。理由：重新装修不属于监理合同约定的监理范围。
（3）施工总包单位不承担责任。理由：重新装修不属于施工总包合同约定的施工范围。
（4）甲装饰分包单位应承担责任。理由：未取得设计单位装修设计图纸就擅自施工。
施工进度计划经（ ）审核签认，并报建设单位批准方可实施。
A.业主现场代表
B.总监理工程师
C.专业监理工程师
D.项目经理
B.总监理工程师
C.专业监理工程师
D.项目经理
答案：B
解析：
本题考查的是项目监理机构对施工进度计划的审查。施工进度计划经总监理工程师审核签认，并报建设单位批准方可实施。
关于材料采购合同分期交付买卖的表述中，不正确的是（ ）。
A.分期交付买卖是指购买的标的物要分批交付
B.由于工程建设的工期较长，这种交付方式很常见
C.买受人如果就其中一批标的物解除，该批标的物与其他各批标的物相互依存的。则不得就已经交付和未交付的各批标的物解除
D.出卖人分批交付标的物的，出卖人对其中一批标的物不交付或者交付不符合约定，致使该批标的物不能实现合同目的的，买受人可以就该批标的物解除
B.由于工程建设的工期较长，这种交付方式很常见
C.买受人如果就其中一批标的物解除，该批标的物与其他各批标的物相互依存的。则不得就已经交付和未交付的各批标的物解除
D.出卖人分批交付标的物的，出卖人对其中一批标的物不交付或者交付不符合约定，致使该批标的物不能实现合同目的的，买受人可以就该批标的物解除
答案：C
解析：
本题考核的是分期交付买卖。分期交付买卖是指购买的标的物要分批交付。由于工程建设的工期较长，这种交付方式很常见。出卖人分批交付标的物的，出卖人对其中一批标的物不交付或者交付不符合约定，致使该批标的物不能实现合同目的的，买受人可以就该批标的物解除。出卖人不交付其中一批标的物或者交付不符合约定，致使今后其他各批标的物的交付不能实现合同目的，买受人可以就该批以及今后其他各批标的物解除。买受人如果就其中一批标的物解除，该批标的物与其他各批标的物相互依存的，可以就已经交付和未交付的各批标的物解除。
2021监理工程师模拟冲刺试题集6辑 第4辑
设备安装工程概算编制的基本方法包括（ ）。
A、预算单价法
B、扩大单价法
C、概算指标法
D、实物法
E、定额单价法
B、扩大单价法
C、概算指标法
D、实物法
E、定额单价法
答案：A,B,C
解析：
考点:设计概算编制办法。设备安装工程概算编制的基本方法包括预算单价法、扩大单价法、概算单价法。选项 D、E 属于施工图预算的编制方法。参见教材 P70。
保险决策主要表现在是否投保和( )两个方面。
A.选择保险人
B.选择保险期限
C.选择保险种类
D.选择保险方式
B.选择保险期限
C.选择保险种类
D.选择保险方式
答案：A
解析：
保险决策主要表现在是否投保和选择保险人两个方面。
根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013，其他项目清单内容包括（ ）。
A.规费
B.暂列金额
C.专业工程暂估价
D.材料暂估价
E.总承包服务费
B.暂列金额
C.专业工程暂估价
D.材料暂估价
E.总承包服务费
答案：B,C,D,E
解析：
本题考查的是工程量清单编制。其他项目清单编制包括：(1)暂列金额；(2)暂估价；(3)计日工；(4)总承包服务费。@##
某施工单位承建一座大桥，该桥处在施工进度网络计划中的关键线路上。在架设T梁时，当地突发泥石流，导致2号桥墩被泥石流冲垮，使已架设的T梁坠毁报废，造成直接经济损失49万元，无人员伤亡。这次泥石流的发生也导致该桥梁全面停工，造成了工期延误。事后查证被冲垮的桥墩混凝土强度达不到设计要求。该施工单位认为所发生的泥石流无法预见的，属于不可抗力，为业主应承担的风险，造成工程损坏应由业主承担，受损工程应予以计量。同时施工单位按合同规定提出了工期索赔要求。
【问题】3.上述受损工程能否计量？为什么？
【问题】3.上述受损工程能否计量？为什么？
答案：
解析：
3.上述受损工程不能进行计量。因为被冲垮的桥墩混凝土强度达不到设计要求，质量不合格，不满足计量的基本条件，因此不能计量。
某工程在施工过程中，因不可抗力造成在建工程损失16万元，承包方受伤人员医药费4万元，施工机具损失6万元，施工人员窝工费2万元，工程清理修复费4万元。承包人及时向项目监理机构提出索赔申请，并附有相关证明材料，则项目监理机构应批准的补偿金额为( )万元。
A.20
B.22
C.24
D.32
B.22
C.24
D.32
答案：A
解析：
2020教材P172
16+4=20万
按照《建设工程工程量清单计价规范)) GB 50500一2013 的规定，因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加，发承包双方应按以下原则分别承担并调整合同价款和工期:
(1)合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担;
(2) 发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用;
(3) 承包人的施工机械设备损坏及停工损失，应由承包人承担;
(4) 停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用应由发包人承担;
(5) 工程所需清理、修复费用，应由发包人承担。
16+4=20万
按照《建设工程工程量清单计价规范)) GB 50500一2013 的规定，因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加，发承包双方应按以下原则分别承担并调整合同价款和工期:
(1)合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担;
(2) 发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用;
(3) 承包人的施工机械设备损坏及停工损失，应由承包人承担;
(4) 停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用应由发包人承担;
(5) 工程所需清理、修复费用，应由发包人承担。
工程实施过程中， 会因为新情况的产生、 各种干扰因素和风险因素的作用而发生变化， 这就要求进度控制人员必须掌握（）。
A.静态控制原理
B.动态控制原理
C.事前控制原理
D.事后控制原理
B.动态控制原理
C.事前控制原理
D.事后控制原理
答案：B
解析：
下列报审、报验表中，最终可由专业监理工程师签认的表式是（ ）。
?
?
A、施工控制测量成果报验表
B、施工进度计划报审表
C、分包单位资格报审表
D、分部工程报验表
B、施工进度计划报审表
C、分包单位资格报审表
D、分部工程报验表
答案：A
解析：
考点:建设工程监理基本表式及其应用说明。选项A，施工控制测量成果报验表由专业监理工程师审查合格后予以签认；选项B，施工进度计划报审表在专业监理工程师审查的基础上，由总监理工程师审核签认；选项C，分包单位资格报审表由专业监理工程师提出审查意见后，由总监理工程师审核签认；选项D，分部工程报验表在专业监理工程师验收的基础上，由总监理工程师签署验收意见。参见教材P165～166。
某工程单代号网络计划如图3-68所示，其中关键工作有（ ）。
A. 工作A
B. 工作B
C. 工作C
D. 工作D
E. 工作E
B. 工作B
C. 工作C
D. 工作D
E. 工作E
答案：A,C,E
解析：
2020版教材P56
本题考查的是单代号网络计划的关键工作的确定。
本题考查的是单代号网络计划的关键工作的确定。
2021监理工程师模拟冲刺试题集6辑 第5辑
某工程，建设单位委托监理单位实施施工阶段监理。按照施工总承包合同约定，建设单位负责空调设备和部分工程材料的采购，施工总承包单位选择桩基施工和设备安装两家分包单位。
在施工过程中，发生如下事件：
事件1：在桩基施工时，专业监理工程师发现桩基施工单位与原申报批准的桩基施工分包单位不一致。经太差，施工总承包单位为保证施工进度，擅自增加了一家桩基施工分包单位。
事件2：专业监理工程师对使用商品混凝土的现浇结构验收时，发现施工现场混凝土试块的强度不合格，拒绝签字。施工单位认为，建设单位提供的商品混凝土质量存在问题。经法定检测机构对现浇结构的实体进行检测，结果为商品混凝土质量不合格。
事件3：空调设备安装前，监理人员发现建设单位与空调设备供货单位签订的合同中包括该设备的安装工作。经了解，由于建设单位认为供货单位具各设备安装资质且能提供更好的服务，所以在直接征得拨备安装分包单位书面同意后，与设备供货单位签订了供货和安装合同。
事件4：在给水管道验收时，专业监理工程师发现部分管道渗漏。经查，是由于设备安装单位使用的密封材料存在质量缺陷所致。
问题：
写出专业监理工程师对事件4中质量缺陷的处理程序。
在施工过程中，发生如下事件：
事件1：在桩基施工时，专业监理工程师发现桩基施工单位与原申报批准的桩基施工分包单位不一致。经太差，施工总承包单位为保证施工进度，擅自增加了一家桩基施工分包单位。
事件2：专业监理工程师对使用商品混凝土的现浇结构验收时，发现施工现场混凝土试块的强度不合格，拒绝签字。施工单位认为，建设单位提供的商品混凝土质量存在问题。经法定检测机构对现浇结构的实体进行检测，结果为商品混凝土质量不合格。
事件3：空调设备安装前，监理人员发现建设单位与空调设备供货单位签订的合同中包括该设备的安装工作。经了解，由于建设单位认为供货单位具各设备安装资质且能提供更好的服务，所以在直接征得拨备安装分包单位书面同意后，与设备供货单位签订了供货和安装合同。
事件4：在给水管道验收时，专业监理工程师发现部分管道渗漏。经查，是由于设备安装单位使用的密封材料存在质量缺陷所致。
问题：
写出专业监理工程师对事件4中质量缺陷的处理程序。
答案：
解析：
专业监理工程师对事件4中质量缺陷的处理程序如下：
专业监理工程师填写“不合格项处置记录”，要求施工总承包单位及时采取措施予以整改。专业监理工程师应对其补救方案进行确认，跟踪处理过程，对处理结果进行验收。（4分）
专业监理工程师填写“不合格项处置记录”，要求施工总承包单位及时采取措施予以整改。专业监理工程师应对其补救方案进行确认，跟踪处理过程，对处理结果进行验收。（4分）
勘察人应当根据勘察服务方案制订临时占地计划，报请发包人批准，不属于勘察人向行政管理部门报建申请的是（）。
A.道路
B.绿化
C.市政设施
D.本工程区域内的临时占地
B.绿化
C.市政设施
D.本工程区域内的临时占地
答案：D
解析：
考核建设工程勘察合同履行管理。勘察人应当根据勘察服务方案制订临时占地计划，报请发包人批准。位于本工程区域内的临时占地，由发包人协调提供。位于道路、绿化或者其他市政设施内的临时占地，由勘察人向行政管理部门报建申请，按照要求制定占地施工方案，并据此实施。参见教材P80。
双代号网络图中，工作是用（ ）表示的。
A.箭线及其两端节点编号
B.节点及其编号
C.箭线及其起始节点编号
D.箭线及其终点节点编号
B.节点及其编号
C.箭线及其起始节点编号
D.箭线及其终点节点编号
答案：A
解析：
本题考核的是网络图的组成。双代号网络图又称箭线式网络图，它是以箭线及其两端节点的编号表示工作，同时，节点表示工作的开始或结束以及工作之间的连接状态。
下列选项中，有关全过程集成化项目管理服务模式的表述正确的有()。
A.目前在我国，全过程集成化项目管理服务可归纳为咨询式、一体化、植入式和混合式四种模式
B.项目管理团队具有较强的独立性
C.采用一体化服务模式时，工程项目管理单位必须设立专门的项目管理团队
D.采用植入式服务模式时，项目管理团队具有项目管理和职能管理的双重功能
E.工程项目管理单位不设立专门的项目管理团队，而将大部分项目管理人员分别派到建设单位各职能部门中，与建设单位项目管理人员融合在一起
B.项目管理团队具有较强的独立性
C.采用一体化服务模式时，工程项目管理单位必须设立专门的项目管理团队
D.采用植入式服务模式时，项目管理团队具有项目管理和职能管理的双重功能
E.工程项目管理单位不设立专门的项目管理团队，而将大部分项目管理人员分别派到建设单位各职能部门中，与建设单位项目管理人员融合在一起
答案：B,D,E
解析：
2020教材P187-188
本题考查的是全过程集成化管理服务模式。选项A错误，没有“混合式”模式一说；选项C错误，项目管理团队可以设立，也可以不设立。
本题考查的是全过程集成化管理服务模式。选项A错误，没有“混合式”模式一说；选项C错误，项目管理团队可以设立，也可以不设立。
网络计划工期优化的前提是()
A、计算工期不满足计划工期
B、不改变各项工作之间的逻辑关系
C、计划工期不满足计算工期
D、将关键工作压缩成非关键工作
B、不改变各项工作之间的逻辑关系
C、计划工期不满足计算工期
D、将关键工作压缩成非关键工作
答案：A
解析：
所谓工程优化，是指网络计划的计算工期不满足要求工期时，通过压缩关键工作的持续时间以满足要求工期目标的过程。
建设工程委托监理合同的终止日为()之日。
A、监理合同内注明的监理工作完成
B、监理的工程竣工验收通过
C、监理的工程完成工程移交手续并收到监理报酬尾款
D、监理的工程保修期届满
B、监理的工程竣工验收通过
C、监理的工程完成工程移交手续并收到监理报酬尾款
D、监理的工程保修期届满
答案：C
解析：
本题考查的是建设工程委托监理合同的终止。监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修责任书，监理人收到监理酬金尾款结清监理酬金后，本合同即告终止。（本知识点新教材已经删除）
推行合同示范文本制度优点有（ ）。
A.有助于当事人了解、掌握有关法律、法规
B.使具体实施项目的建设工程合同符合法律法规的要求
C.有助于当事人熟悉合同的制定
D.有利于行政管理机关对合同的监督
E.有助于仲裁机构或者人民法院及时裁判纠纷，维护当事人的利益
B.使具体实施项目的建设工程合同符合法律法规的要求
C.有助于当事人熟悉合同的制定
D.有利于行政管理机关对合同的监督
E.有助于仲裁机构或者人民法院及时裁判纠纷，维护当事人的利益
答案：A,B,D,E
解析：
本题考查重点是“推行合同示范文本制度”。推行合同示范文本制度，一方面有助于当事人理解、掌握有关法律、法规，使具体实施项目的建设工程合同符合法律法规的要求，避免缺款少项，防止出现显失公平的条款，也有助于当事人熟悉合同的运行；另一方面，有利于行政管理机关对合同的监督，有助于仲裁机构或者人民法院及时裁判纠纷，维护当事人的利益。因此，本题的正确答案为ABDE。
项目建议书基本内容不包括（ ）。
A.产品方案、拟建规模和建设地点的初步设想
B.资源情况、建设条件、协作关系和设备引进国别、厂商的初步分析
C.项目提出的必要性和依据
D.工程开工时间初步设想
B.资源情况、建设条件、协作关系和设备引进国别、厂商的初步分析
C.项目提出的必要性和依据
D.工程开工时间初步设想
答案：D
解析：
考点:工程建设程序。项目建议书的内容一般包括：(1)项目提出的必要性和依据；(2)产品方案、拟建规模和建设地点的初步设想；(3)资源情况、建设条件、协作关系和设备技术引进国别、厂商的初步分析；(4)投资估算、资金筹措及还贷方案设想；(5)项目进度安排；(6)经济效益和社会效益的初步估计；(7)环境影响的初步评价。
2021监理工程师模拟冲刺试题集6辑 第6辑
建设工程组织流水施工时，用来表达流水施工在空间布置方面的状态参数是（）。
A.施工段
B.流水强度
C.流水节拍
D.施工过程
B.流水强度
C.流水节拍
D.施工过程
答案：A
解析：
2020版教材P22
本题考查的是流水施工。流水施工参数包括工艺参数、空间参数和时间参数。其中工艺参数包括施工过程、流水强度，【彩蛋】压卷，瑞牛题库软件考前一周更新，下载链接 www.niutk.com 空间参数包括工作面、施工段，时间参数包括流水节拍，流水步距、流水施工工期。
本题考查的是流水施工。流水施工参数包括工艺参数、空间参数和时间参数。其中工艺参数包括施工过程、流水强度，【彩蛋】压卷，瑞牛题库软件考前一周更新，下载链接 www.niutk.com 空间参数包括工作面、施工段，时间参数包括流水节拍，流水步距、流水施工工期。
(2018年)根据《建设工程监理规范》，旁站是指项目监理机构对施工现场（ ）进行的监督活动。
A.危险性较大的分部工程施工质量
B.危险性较大的分部工程施工安全
C.关键部位或关键工序施工质量
D.关键部位或关键工序施工安全
B.危险性较大的分部工程施工安全
C.关键部位或关键工序施工质量
D.关键部位或关键工序施工安全
答案：C
解析：
本题考查的是旁站。旁站是指项目监理机构对工程的关键部位或关键工序的施工质量进行的监督活动。
在工程建设过程中，影响实际进度的自然环境因素是（ ）。
A.材料供应时间不能满足需求
B.不能及时提供施工场地条件
C.复杂的工程地质条件
D.计划安排不周密，组织协调不力
B.不能及时提供施工场地条件
C.复杂的工程地质条件
D.计划安排不周密，组织协调不力
答案：C
解析：
本题考查的是影响进度的因素分析。自然环境因素包括：复杂的工程地质条件；不明的水文气象条件；地下埋藏文物的保护、处理；洪水、地震、台风等不可抗力等。选项A，材料供应时间不能满足需求属于材料设备因素；选项B，不能及时提供施工场地条件属于业主因素；选项D，计划安排不周密，组织协调不力属于组织管理因素。
根据《标准施工合同》，工程施工中承包人有权获得费用补偿和工期延期，并获得合理利润的情形有（）。
A.发现文物.化石等的处理
B.发包人改变合同中任何一项工作的质量要求
C.发包人未按合同约定及时支付工程进度款导致暂停施工
D.隐蔽工程重新检验质量合格
E.不可抗力事件发生后的清理工作
B.发包人改变合同中任何一项工作的质量要求
C.发包人未按合同约定及时支付工程进度款导致暂停施工
D.隐蔽工程重新检验质量合格
E.不可抗力事件发生后的清理工作
答案：B,C,D
解析：
考核索赔管理。选项A只可索赔工期、费用；选项E只可索赔费用。参见教材P111～112。
设备合同专用条款与技术规格中约定有附加服务，下列对卖方可能被要求提供的伴随服务描述正确的有（ ）。
A、实施所供货物的现场组装
B、提供货物组装所需的工具
C、为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作手册
D、在卖方厂家就提供货物的组装对买方人员进行培训
E、该服务可适当免除卖方在合同保证期内所承担的义务
B、提供货物组装所需的工具
C、为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作手册
D、在卖方厂家就提供货物的组装对买方人员进行培训
E、该服务可适当免除卖方在合同保证期内所承担的义务
答案：A,B,C,D
解析：
本题考查的是伴随服务。在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务。参见教材P136。
跨度大于（）的预应力简支梁，应按图纸或监理工程师指示设置反拱。
A.10m
B.20m
C.30m
D.50m
B.20m
C.30m
D.50m
答案：B
解析：
跨度大于20m的预应力简支梁，应按图纸或监理工程师指示设置反拱。
下列选项中，不属于风险因素等级值的是()。
A.经常
B.很可能
C.偶然
D.一定
B.很可能
C.偶然
D.一定
答案：D
解析：
2020版教材P171-180
本题考查的是建设工程风险管理。等级值按经常、很可能、偶然、极小、不可能分为五个等级。
本题考查的是建设工程风险管理。等级值按经常、很可能、偶然、极小、不可能分为五个等级。
按照FIDIC《施工合同条件》对风险责任的划分，应由业主承担的风险有()
A、社会动乱对施工的干扰
B、不属于承包商原因造成的爆炸
C、承包商雇员因执行合同引起骚乱对施工的干扰
D、业主提供施工图纸因设计不当造成的损失
E、不可抗力造成的工程损失
B、不属于承包商原因造成的爆炸
C、承包商雇员因执行合同引起骚乱对施工的干扰
D、业主提供施工图纸因设计不当造成的损失
E、不可抗力造成的工程损失
答案：A,B,D
解析：
业主应承担的风险包括：①战争、敌对行动、入侵、外敌行动；②工程所在国内发生的叛乱、革命、暴动或军事政变、篡夺政权或内战（在我国实施的工程均不采用此条款）；③不属于承包商施工原因造成的爆炸、核废料辐射或放射性污染等；④超音速或亚音速飞行物产生的压力波；⑤暴乱、骚乱或混乱；但不包括承包商及分包商的雇员因执行合同而引起的行为；⑥因业主在合同规定以外，使用或占用永久工程的某一区段或某一部分而造成的损失或损害；⑦业主提供的设计不当造成的损失；⑧一个有经验承包商通常无法预测和防范的任何自然力作用。
上一篇：2021监理工程师答疑精华6节
下一篇：2021监理工程师试题9篇
热门文章
