2021监理工程师模拟试题9章
发布时间：2021-08-15
2021监理工程师模拟试题9章 第1章
下列关于监理工程师注册规定的表述中，正确的是（ ）。
A.初始注册者，可自资格证书签发之日起3年内提出申请
B.注册有效期满需继续执业的，应在有效期满10日前，提出延续注册申请
C.在注册有效期内变更执业单位时，应办理变更注册手续，变更注册有效期为3年
D.每次申请注册均需提供达到继续教育要求的证明材料
B.注册有效期满需继续执业的，应在有效期满10日前，提出延续注册申请
C.在注册有效期内变更执业单位时，应办理变更注册手续，变更注册有效期为3年
D.每次申请注册均需提供达到继续教育要求的证明材料
答案：A
解析：
考点:监理工程师资格考试和注册。初始注册者，可自资格证书签发之日起3年内提出申请。逾期未申请者，须符合继续教育的要求后方可申请初始注册。注册监理工程师每一注册有效期满需继续执业的，应当在注册有效期满30日前，按照规定的程序申请延续注册。在注册有效期内，注册监理工程师变更执业单位，应当与原聘用单位解除劳动关系，并按照规定的程序办理变更注册手续，变更注册后仍延续原注册有效期。继续教育作为注册监理工程师逾期初始注册、延续注册和重新申请注册的条件之一。
为了防止偷工减料，应该采取（ ）监理方式。
A.巡视
B.旁站
C.平行检验
D.见证取样
B.旁站
C.平行检验
D.见证取样
答案：B
解析：
考点:“建设工程监理主要方式——旁站的作用”。旁站是建设工程监理工作中用以监督工程质量的一种手段，可以起到及时发现问题、第一时间采取措施、防止偷工减料、确保施工工艺工序按施工方案进行、避免其他干扰正常施工的因素发生等作用。旁站与监理工作其他方法手段结合使用，成为工程质量控制工作中相当重要和必不可少的工作方式。因此，本题的正确答案为B。
某采用工程量清单计价的基础工程，土方开挖清单工程量为24000m3，综合单价为45元/m3，措施费、规费和税金合计20万元。招标文件中有关结算条款如下：①基础工程土方开挖完成后可进行结算；②非施工单位原因引起的工程量增减，变动范围10%以内时执行原综合单价，工程量增加超过10%以外的部分，综合单价调整系数为0.9；③发生工程量增减时，相应的措施费、规费和税金合计按投标清单计价表中的费用比例计算；④由建设单位原因造成施工单位人员窝工补偿为50元/工日，设备闲置补偿为200元/台班。
工程实施过程中发生如下事件：
[事件1]：合同谈判时，建设单位认为基础工程远离市中心且施工危险性小，要求施工单位减少合同价款中的安全文明施工费。
[事件2]：原有基础土方开挖完成、尚未开始下道工序时，建设单位要求增加部分基础工程以满足上部结构调整的需要。经设计变更，新增土方开挖工程量4000m3，开挖条件和要求与原设计完全相同。施工单位按照总监理工程师的变更指令完成了新增基础的土方开挖工程。
[事件3]：由于事件2的影响，造成施工单位部分专业工种人员窝工3000工日，设备闲置200台班。人员窝工与设备闲置得到项目监理机构的确认后，施工单位提交了人员窝工损失、设备闲置损失及施工管理费增加的索赔报告。
1、事件1中，建设单位的要求是否合理？说明理由。
2、事件2中，新增基础土方开挖工程的工程费用是多少？写出分析计算过程。相应的措施费、规费和税金合计是多少？（措施费、规费和税金合计占分部分项工程费的20%）。
3、逐项指出事件3中施工单位提出的索赔是否成立？说明理由。项目监理机构应批准的索赔费用是多少？
4、基础土方开挖完成后，应纳入结算的费用项目有哪些？结算的费用是多少？（涉及金额的，以万元为单位，保留3位小数）。
工程实施过程中发生如下事件：
[事件1]：合同谈判时，建设单位认为基础工程远离市中心且施工危险性小，要求施工单位减少合同价款中的安全文明施工费。
[事件2]：原有基础土方开挖完成、尚未开始下道工序时，建设单位要求增加部分基础工程以满足上部结构调整的需要。经设计变更，新增土方开挖工程量4000m3，开挖条件和要求与原设计完全相同。施工单位按照总监理工程师的变更指令完成了新增基础的土方开挖工程。
[事件3]：由于事件2的影响，造成施工单位部分专业工种人员窝工3000工日，设备闲置200台班。人员窝工与设备闲置得到项目监理机构的确认后，施工单位提交了人员窝工损失、设备闲置损失及施工管理费增加的索赔报告。
1、事件1中，建设单位的要求是否合理？说明理由。
2、事件2中，新增基础土方开挖工程的工程费用是多少？写出分析计算过程。相应的措施费、规费和税金合计是多少？（措施费、规费和税金合计占分部分项工程费的20%）。
3、逐项指出事件3中施工单位提出的索赔是否成立？说明理由。项目监理机构应批准的索赔费用是多少？
4、基础土方开挖完成后，应纳入结算的费用项目有哪些？结算的费用是多少？（涉及金额的，以万元为单位，保留3位小数）。
答案：
解析：
1.事件1中，建设单位的要求不合理。理由：安全文明施工费为不可竞争性费用；招标人和中标人不得就价款等投标的实质性内容进行谈判。
2.事件2中：
（1）新增基础土方开挖工程量4000m3，超过招标工程量24000m3的10%，超过部分综合单价应按原综合单价的0.9倍计算。新增基础土方开挖工程的工程费用为：24000×10%×45＋（4000－24000×10%）×45×0.9＝17.28（万元）。
（2）相应的措施费、规费和税金合计为17.28×20%＝3.456（万元）。
3.事件3中：
（1）索赔人员窝工损失成立。理由：建设单位的责任。
索赔设备闲置损失成立。理由：建设单位的责任。
索赔施工管理费不成立。理由：管理费已包含在土方开挖工程综合单价费用中。
（2）项目监理机构应批准的索赔费用：50×3000＋200×200＝19（万元）。
4.（1）应纳入结算的费用项目有：基础土方开挖工程费用，措施费、规费和税金，批准的索赔费用。
（2）应结算的费用：45×24000/10000＋17.28＋20＋3.456＋19＝167.736（万元）。
2.事件2中：
（1）新增基础土方开挖工程量4000m3，超过招标工程量24000m3的10%，超过部分综合单价应按原综合单价的0.9倍计算。新增基础土方开挖工程的工程费用为：24000×10%×45＋（4000－24000×10%）×45×0.9＝17.28（万元）。
（2）相应的措施费、规费和税金合计为17.28×20%＝3.456（万元）。
3.事件3中：
（1）索赔人员窝工损失成立。理由：建设单位的责任。
索赔设备闲置损失成立。理由：建设单位的责任。
索赔施工管理费不成立。理由：管理费已包含在土方开挖工程综合单价费用中。
（2）项目监理机构应批准的索赔费用：50×3000＋200×200＝19（万元）。
4.（1）应纳入结算的费用项目有：基础土方开挖工程费用，措施费、规费和税金，批准的索赔费用。
（2）应结算的费用：45×24000/10000＋17.28＋20＋3.456＋19＝167.736（万元）。
目前，常用来表达建设工程施工进度计划的方法有（ ）两种形式。
A、横道图
B、计划评审技术
C、鱼刺图
D、工作分解结构图
E、网络图
B、计划评审技术
C、鱼刺图
D、工作分解结构图
E、网络图
答案：A,E
解析：
本题考查的是单位工程施工进度计划的编制。目前，常用来表达建设工程施工进度计划的方法有横道图和网络图两种形式。参见教材P128。
在工程质量统计分析方法中，寻找影响质量主次因素的方法一般采用（ ）。
A.排列图法
B.因果分析图法
C.直方图法
D.控制图法
B.因果分析图法
C.直方图法
D.控制图法
答案：A
解析：
考点:工程质量统计分析方法。排列图法是利用排列图寻找影响质量主次因素的一种有效方法。
( )是指项目监理机构对施工单位进行的涉及结构安全的试块、试件及工程材料现场取样、封样、送检工作的监督活动。
A.旁站
B.见证取样
C.巡视
D.平行检验
B.见证取样
C.巡视
D.平行检验
答案：B
解析：
巡视是指项目监理机构监理人员对施工现场进行定期或不定期的检查活动。平行检验是项目监理机构在施工单位自检的同时，按照有关规定、建设工程监理合同约定对同一检验项目进行的检测试验活动。旁站是指项目监理机构对工程的关键部位或关键工序的施工质量进行的监督活动。见证取样是指项目监理机构对施工单位进行的涉及结构安全的试块、试件及工程材料现场取样、封样、送检工作的监督活动。
履行合同的担保方式包括（ ）。
A.保证
B.留置
C.抵押
D.定金
E.违约金
B.留置
C.抵押
D.定金
E.违约金
答案：A,B,C,D
解析：
本题考查的是担保方式。担保的方式有保证、抵押、质押、留置、定金一共五种。
施工准备阶段，监理人对承包人报送的（ ）进行认真的审查，批准或要求承包人对不满足合同要求的部分进行修改。
A.地下管线和地下设施的相关资料
B.设计文件
C.施工组织设计
D.质量管理体系
E.环境保护措施
B.设计文件
C.施工组织设计
D.质量管理体系
E.环境保护措施
答案：C,D,E
解析：
本题考核的是施工准备阶段合同管理中的监理人职责。施工准备阶段，监理人对承包人报送的施工组织设计、质量管理体系、环境保护措施进行认真的审查，批准或要求承包人对不满足合同要求的部分进行修改。
2021监理工程师模拟试题9章 第2章
根据《建设工程质量管理条例》，关于建设工程在正常使用条件下最低保修期限的说法，正确的有()。
A.屋面防水工程，3年
B.电气管线工程，2年
C.给排水管道工程，2年
D.外墙面防渗漏，3年
E.地基基础工程，3年
B.电气管线工程，2年
C.给排水管道工程，2年
D.外墙面防渗漏，3年
E.地基基础工程，3年
答案：B,C
解析：
2020版教材P37-51
在正常使用条件下，建设工程最低保修期限为:
1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程合理使用年限。E选项错。
2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为 5 年。AD选项错。
3)供热与供冷系统，为2 个采暖期、供冷期。
4)电气管道、给排水管道、设备安装和装修工程，为 2 年。BC选项正确。
其他工程的保修期限由发包方与承包方约定。
在正常使用条件下，建设工程最低保修期限为:
1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程合理使用年限。E选项错。
2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为 5 年。AD选项错。
3)供热与供冷系统，为2 个采暖期、供冷期。
4)电气管道、给排水管道、设备安装和装修工程，为 2 年。BC选项正确。
其他工程的保修期限由发包方与承包方约定。
下列关于监理人的说法正确的有( )。
A.受发包人委托对施工合同的履行进行管理
B.居于施工合同履行管理的核心地位
C.监理人对承包人的指示，承包人应遵照执行
D.在发包人授权的范围内，负责施工质量和进度监督的工作
E.如果监理人的指示错误给承包人带来损失的，由监理人负责赔偿
B.居于施工合同履行管理的核心地位
C.监理人对承包人的指示，承包人应遵照执行
D.在发包人授权的范围内，负责施工质量和进度监督的工作
E.如果监理人的指示错误给承包人带来损失的，由监理人负责赔偿
答案：A,B,C,D
解析：
2020版教材P91-92
本题考查的是施工合同管理有关各方的职责。按照标准施工合同通用条款对监理人的相关规定，监理人的合同管理地位和职责主要表现在以下几个方面：(1)受发包人委托对施工合同的履行进行管理。1)在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作。(2)居于施工合同履行管理的核心地位。(3)监理人的指示。选项E，如果监理人的指示错误给承包人带来损失的，由发包人负责赔偿。
本题考查的是施工合同管理有关各方的职责。按照标准施工合同通用条款对监理人的相关规定，监理人的合同管理地位和职责主要表现在以下几个方面：(1)受发包人委托对施工合同的履行进行管理。1)在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作。(2)居于施工合同履行管理的核心地位。(3)监理人的指示。选项E，如果监理人的指示错误给承包人带来损失的，由发包人负责赔偿。
常见的矿物掺和料粉煤灰和矿渣粉的主要性能指标为（ ）。
A.精度
B.细度
C.活性指数
D.水溶性
E.抗渗性
B.细度
C.活性指数
D.水溶性
E.抗渗性
答案：B,C
解析：
考点:混凝土结构材料的施工试验与检测。粉煤灰和矿渣粉的主要性能指标为“细度”和“活性指数”。
下列建设工程的勘察、设计，经有关部门批准，可以直接发包的有（ ）。
A.采用特定的专利
B.建筑艺术造型有特殊要求的
C.公共建筑
D.市政给排水项目
E.可候选的投标人较少的工程
B.建筑艺术造型有特殊要求的
C.公共建筑
D.市政给排水项目
E.可候选的投标人较少的工程
答案：A,B
解析：
考点:建设工程勘察设计合同的发包方式。下列建设工程的勘察、设计，经有关部门批准，可以直接发包：(1)采用特定的专利或者专有技术的；(2)建筑艺术造型有特殊要求的；(3)国务院规定的其他建设工程的勘察、设计。
依据FIDIC《施工合同条件》，如果全部工程只颁发一个接收证书和一个履约证书，则保留金()。
A.不再返还
B.在颁发接收证书时全部返还
C.在颁发履约证书时全部返还
D.在颁发接收证书和履约证书时各返还一半
B.在颁发接收证书时全部返还
C.在颁发履约证书时全部返还
D.在颁发接收证书和履约证书时各返还一半
答案：D
解析：
本题考查的是FIDIC施工合同条件部分条款。颁发整个工程接收证书时，将保留金的前一半支付给承包商；保修期满颁发履约证书后将剩余保留金返还。
可变更可撤销的合同中，具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起( )年内没有行使撤销权的，撤销权消灭。
A.1
B.2
C.3
D.5
B.2
C.3
D.5
答案：A
解析：
《合同法》第五十五条规定，有下列情形之一的，撤销权消灭：①具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权；②具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为放弃撤销权。
根据《建设工程设计合同（示范文本）》的规定，发包人和设计人必须共同保证施工图设计满足（ ）条件
A、建筑物的设计稳定、安全、可靠
B、提出技术设计计划
C、设计的施工图达到规定的设计深度
D、设计符合消防、节能、环保等有关强制性标准、规范
E、不存在有可能损害公共利益的其他影响
B、提出技术设计计划
C、设计的施工图达到规定的设计深度
D、设计符合消防、节能、环保等有关强制性标准、规范
E、不存在有可能损害公共利益的其他影响
答案：A,C,D,E
解析：
考点:设计合同履行管理。发包人和设计人必须共同保证施工图设计满足：建筑物（包括地基基础、主体结构体系）的设计稳定、安全、可靠；设计符合消防、节能、环保等有关强制性标准、规范；设计的施工图达到规定的设计深度；不存在有可能损害公共利益的其他影响。参见教材 P70。
设计单位提交的初步设计文件应满足的要求有（）。
A.符合法律法规.规范标准的强制性规定
B.满足发包人要求，保证设计质量
C.深度满足初步设计审批的需要
D.深度不必满足编制施工图设计文件的需要
E.提出保障施工安全的措施建议
B.满足发包人要求，保证设计质量
C.深度满足初步设计审批的需要
D.深度不必满足编制施工图设计文件的需要
E.提出保障施工安全的措施建议
答案：A,B,C,E
解析：
3、设计文件要求
（1）设计文件的编制应符合法律法规、规范标准的强制性规定和发包人要求。
（2）相关设计依据应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算成果规范可靠，并能够实施。 （3）设计文件的深度应满足本合同相应设计阶段的规定要求，满足发包人的下一步工作需要，并应符合国家和行业现行规定。 （4）设计服务应当根据法律、规范标准和发包人要求，保证工程的合理使用寿命年限，并在设计文件中予以注明。 （5）设计文件必须保证工程质量和施工安全等方面的要求，按照有关法律法规规定在设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。
（1）设计文件的编制应符合法律法规、规范标准的强制性规定和发包人要求。
（2）相关设计依据应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算成果规范可靠，并能够实施。 （3）设计文件的深度应满足本合同相应设计阶段的规定要求，满足发包人的下一步工作需要，并应符合国家和行业现行规定。 （4）设计服务应当根据法律、规范标准和发包人要求，保证工程的合理使用寿命年限，并在设计文件中予以注明。 （5）设计文件必须保证工程质量和施工安全等方面的要求，按照有关法律法规规定在设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。
2021监理工程师模拟试题9章 第3章
如果一个工业建设工程的盈亏平衡产量(或生产负荷率)低,承受风险的能力就( )。A小B大C低D
如果一个工业建设工程的盈亏平衡产量（或生产负荷率）低，承受风险的能力
就（ ）。
Ａ小Ｂ大
Ｃ低Ｄ等于零
正确答案：B
公路工程质量检验评定的顺序为（ ）。
A.分部工程→分项工程→合同段→建设项目→单位工程
B.单位工程→分部工程→分项工程→合同段→建设项目
C.建设项目→合同段→单位工程→分部工程→分项工程
D.分项工程→分部工程→单位工程→合同段→建设项目
B.单位工程→分部工程→分项工程→合同段→建设项目
C.建设项目→合同段→单位工程→分部工程→分项工程
D.分项工程→分部工程→单位工程→合同段→建设项目
答案：D
解析：
本题考查的是质量评定与验收。工程质量评定等级分为合格与不合格，应按分项、分部、单位工程、合同段和建设项目逐级评定
项目监理机构对工程的关键部位或关键工序的施工质量进行的监督活动标入()
A、巡视
B、旁站
C、见证
D、检验
B、旁站
C、见证
D、检验
答案：B
解析：
巡视是项目监理机构对施工现场进行的定期或不定期的检查活动。旁站是指项目监理机构对工程的关键部位或关键工序的施工质量进行的监督活动。见证取样是指项目监理机构对施工单位进行的涉及结构安全的试块、试件及工程材料现场取样、封样、送检工作的监督活动。平行检验是指项目监理机构在施工单位自检的同时，按有关规定、建设工程监理合同约定对同一检验项目进行的检测试验活动。
某路桥工程公司通过投标竞争承包了某高速公路一座桥梁施工。该桥梁的基础为明挖浅基础。施工合同采用《公路工程标准施工招标文件》（2009年版）合同条款。承包人于2010年4月1日进驻工地，准备按合同开工期2010年5月1日开工，因征地拆迁延误到2010年5月24日才开始施工。在2010年8月3日桥梁基坑开挖后，发现基底承载力不能满足设计要求。于是，业主通过监理人向承包人发出变更指示，将明挖基础改为钻孔桩基础。因此，使该桥施工期延误7天。2011年9月20日，业主提出桥梁外部重新装修的要求，因此使工程不能在合同规定的2011年10月1日前交工，需延迟到2011年10月25日。承包人2011年10月2日就上述三项事件提出费用索赔和延长工期56天的工期索赔要求，并向监理工程师提交了索赔意向通知书和索赔通知书及相关记录和证明材料。
【问题】1.承包人提出索赔的依据是什么？
【问题】1.承包人提出索赔的依据是什么？
答案：
解析：
1.承包人提出索赔的依据是施工合同。
根据《建设工程监理规范》GB／T 50319-2013，下列监理文件资料中，需要由总监理工程师签字并加盖执业印章的是()。
A.工程款支付证书
B.监理通知单
C.旁站记录
D.监理报告
B.监理通知单
C.旁站记录
D.监理报告
答案：A
解析：
2020教材P154-158
《工程款支付证书》需要由总监理工程师签字，并加盖执业印章。A选项正确。
《工程款支付证书》需要由总监理工程师签字，并加盖执业印章。A选项正确。
关于我国建设工程勘察资质等级设置以及相应业务承接范围，说法正确的是（）。
A.综合资质只设甲级，取得该资质的工程勘察单位可以承接各专业.各等级工程勘察业务
B.专业资质只设甲.乙两级，取得该资质的工程勘察单位可以承接本专业相应等级的工程勘察业务
C.专业资质可设甲.乙.丙三级，取得该资质的工程勘察单位可以承接本专业相应等级的工程勘察业务以及本专业范围内的工程勘察劳务业务
D.劳务资质不分等级，取得该资质的工程勘察单位可以承接岩土工程治理.工程钻探.凿井等工程勘察劳务业务
B.专业资质只设甲.乙两级，取得该资质的工程勘察单位可以承接本专业相应等级的工程勘察业务
C.专业资质可设甲.乙.丙三级，取得该资质的工程勘察单位可以承接本专业相应等级的工程勘察业务以及本专业范围内的工程勘察劳务业务
D.劳务资质不分等级，取得该资质的工程勘察单位可以承接岩土工程治理.工程钻探.凿井等工程勘察劳务业务
答案：A,D
解析：
建设工程勘察资质管理制度
某水库工程，主要施工内容包括大坝、水闸等。发包人和承包人按照《水利水电工程标准施工招标文件（2009年版）》签订了施工承包合同。合同总金额15000万元。承包人经项目法人同意，将砂石料生产分包给了一家具有相应资质的单位，分包合同金额3000万元。
【事件】
在施工过程中发生了以下事件：
事件1 ：在施工过程中，由于工期较紧，承包人拟将大坝工程的一部分分包给一家具有资质的单位，并已报项目法人审批。
事件2：在施工过程中，砂石料分包单位生产过程中发生了安全事故，承包人认为，分包单位造成的安全事故应由分包单位自己承担，和承包人无关。
事件3：开工初期承包人编制了应急救援预案，但不包括分包单位的部分工程。
事件4：承包人为施工现场人员购买了医疗、养老、失业、工伤、生育、意外伤害等社会保险，但不包括分包单位人员保险。
事件5：承包人按照要求计提了企业安全生产费用；承包人要求分包单位在施工过程中按照生产进度计提企业安全生产费用，计提完成后交由承包人监管。企业计提的安全生产费用主要用于：①完善、改造和维护安全防护设施设备支出；②开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；③安全生产检查、咨询、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）和标准化建设支出；④安全生产适用的新技术、新装备、新工艺、新标准的推广应用支出；⑤其他与安全生产直接相关的支出。
【问题】
1.请指出事件1 ～事件5的不妥之处，并说明理由。
事件1：在施工过程中，由于工期较紧，承包人拟将大坝工程的一部分分包给一家具有资质的单位，并已报项目法人审批。
事件2：在施工过程中，砂石料分包单位生产过程中发生了安全事故，承包人认为，分包单位造成的安全事故应由分包单位自己承担，和承包人无关。
事件3：开工初期承包人编制了应急救援预案，但不包括分包单位的部分工程。
事件4：承包人为施工现场人员购买了医疗、养老、失业、工伤、生育、意外伤害等社会保险，但不包括分包单位人员保险。
事件5：承包人按照要求计提了企业安全生产费用；承包人要求分包单位在施工过程中按照生产进度计提企业安全生产费用，计提完成后交由承包人监管。企业计提的安全生产费用主要用于：①完善、改造和维护安全防护设施设备支出；②开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；③安全生产检查、咨询、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）和标准化建设支出；④安全生产适用的新技术、新装备、新工艺、新标准的推广应用支出；⑤其他与安全生产直接相关的支出。
2.根据事件5，请计算总包单位应计提的企业安全生产费用数额，并补充可用计提的企业安全生产费支付事项。
事件5：承包人按照要求计提企业安全生产费用；承包人要求分包单位在施工过程中按照生产进度计提企业安全生产费用，计提完成后交由承包人监管。企业计提的安全生产费用主要用于：①完善、改造和维护安全防护设施设备支出；②开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；③安全生产检查、咨询、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）和标准化建设支出；④安全生产适用的新技术、新装备、新工艺、新标准的推广应用支出；⑤其他与安全生产直接相关的支出。
【事件】
在施工过程中发生了以下事件：
事件1 ：在施工过程中，由于工期较紧，承包人拟将大坝工程的一部分分包给一家具有资质的单位，并已报项目法人审批。
事件2：在施工过程中，砂石料分包单位生产过程中发生了安全事故，承包人认为，分包单位造成的安全事故应由分包单位自己承担，和承包人无关。
事件3：开工初期承包人编制了应急救援预案，但不包括分包单位的部分工程。
事件4：承包人为施工现场人员购买了医疗、养老、失业、工伤、生育、意外伤害等社会保险，但不包括分包单位人员保险。
事件5：承包人按照要求计提了企业安全生产费用；承包人要求分包单位在施工过程中按照生产进度计提企业安全生产费用，计提完成后交由承包人监管。企业计提的安全生产费用主要用于：①完善、改造和维护安全防护设施设备支出；②开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；③安全生产检查、咨询、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）和标准化建设支出；④安全生产适用的新技术、新装备、新工艺、新标准的推广应用支出；⑤其他与安全生产直接相关的支出。
【问题】
1.请指出事件1 ～事件5的不妥之处，并说明理由。
事件1：在施工过程中，由于工期较紧，承包人拟将大坝工程的一部分分包给一家具有资质的单位，并已报项目法人审批。
事件2：在施工过程中，砂石料分包单位生产过程中发生了安全事故，承包人认为，分包单位造成的安全事故应由分包单位自己承担，和承包人无关。
事件3：开工初期承包人编制了应急救援预案，但不包括分包单位的部分工程。
事件4：承包人为施工现场人员购买了医疗、养老、失业、工伤、生育、意外伤害等社会保险，但不包括分包单位人员保险。
事件5：承包人按照要求计提了企业安全生产费用；承包人要求分包单位在施工过程中按照生产进度计提企业安全生产费用，计提完成后交由承包人监管。企业计提的安全生产费用主要用于：①完善、改造和维护安全防护设施设备支出；②开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；③安全生产检查、咨询、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）和标准化建设支出；④安全生产适用的新技术、新装备、新工艺、新标准的推广应用支出；⑤其他与安全生产直接相关的支出。
2.根据事件5，请计算总包单位应计提的企业安全生产费用数额，并补充可用计提的企业安全生产费支付事项。
事件5：承包人按照要求计提企业安全生产费用；承包人要求分包单位在施工过程中按照生产进度计提企业安全生产费用，计提完成后交由承包人监管。企业计提的安全生产费用主要用于：①完善、改造和维护安全防护设施设备支出；②开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；③安全生产检查、咨询、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）和标准化建设支出；④安全生产适用的新技术、新装备、新工艺、新标准的推广应用支出；⑤其他与安全生产直接相关的支出。
答案：
解析：
问题1：
不妥之处：
事件1中，承包人拟将大坝进行分包不妥。理由：承包人应当自行完成建设工程主体结构的施工。
事件2中，承包人认为分包单位造成的安全事故与承包人无关不妥。理由：建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。
事件3中，承包人应急救援预案不包括分包工程部分不妥。理由：实行施工总承包的，由总承包单位统一组织编制水利工程建设生产安全事故应急救援预案，工程总承包单位和分包单位按照应急救援预案，各自建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备救援器材、设备，并定期组织演练。
事件4中，承包人未为分包单位人员购买意外伤害险不妥。理由：实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。
事件5中，承包人要求分包单位计提企业安全生产费用不妥。理由：总包单位应当将安全费用按比例直接支付分包单位并监督使用，分包单位不再重复提取。
问题2：
2%计提，计提企业安全生产费用为：300万元。
可用计提的企业安全生产费支付事项还包括：①配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；②配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；③安全生产宣传、教育、培训支出；④安全设施及特种设备检测检验支出。
不妥之处：
事件1中，承包人拟将大坝进行分包不妥。理由：承包人应当自行完成建设工程主体结构的施工。
事件2中，承包人认为分包单位造成的安全事故与承包人无关不妥。理由：建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。
事件3中，承包人应急救援预案不包括分包工程部分不妥。理由：实行施工总承包的，由总承包单位统一组织编制水利工程建设生产安全事故应急救援预案，工程总承包单位和分包单位按照应急救援预案，各自建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备救援器材、设备，并定期组织演练。
事件4中，承包人未为分包单位人员购买意外伤害险不妥。理由：实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。
事件5中，承包人要求分包单位计提企业安全生产费用不妥。理由：总包单位应当将安全费用按比例直接支付分包单位并监督使用，分包单位不再重复提取。
问题2：
2%计提，计提企业安全生产费用为：300万元。
可用计提的企业安全生产费支付事项还包括：①配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；②配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；③安全生产宣传、教育、培训支出；④安全设施及特种设备检测检验支出。
建设工程竣工验收应当具备的条件有（ ）。
A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容
B.有完整的技术档案和施工管理资料
C.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告
D.有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件
E.有建设单位签署的工程结算书
B.有完整的技术档案和施工管理资料
C.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告
D.有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件
E.有建设单位签署的工程结算书
答案：A,B,C,D
解析：
2020版教材P37-51
本题考查的是行政法规。
建设工程竣工验收应当具备下列条件：(1)完成建设工程设计和合同约定的各项内容；(2)有完整的技术档案和施工管理资料；(3)有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；(4)有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；(5)有施工单位签署的工程保修书。
本题考查的是行政法规。
建设工程竣工验收应当具备下列条件：(1)完成建设工程设计和合同约定的各项内容；(2)有完整的技术档案和施工管理资料；(3)有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；(4)有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；(5)有施工单位签署的工程保修书。
2021监理工程师模拟试题9章 第4章
在单位工程施工进度计划编制过程中，需要在计算劳动量和机械台班数之前完成的工作是()。
A.划分工作项目
B.落实项目开工日期
C.确定工作项目的持续时间
D.编制资源供应计划
B.落实项目开工日期
C.确定工作项目的持续时间
D.编制资源供应计划
答案：A
解析：
2020教材P126-129
单位工程施工进度计划的编制程序：(1)收集编制依据；(2)划分工作项目；(3)确定施工程序；(4)计算工程量；(5)计算劳动量和机械台班数；(6)确定工作项目的持续时间；(7)绘制施工进度计划图；(8)施工进度计划的检查与调整；(9)编制正式施工进度计划。
单位工程施工进度计划的编制程序：(1)收集编制依据；(2)划分工作项目；(3)确定施工程序；(4)计算工程量；(5)计算劳动量和机械台班数；(6)确定工作项目的持续时间；(7)绘制施工进度计划图；(8)施工进度计划的检查与调整；(9)编制正式施工进度计划。
在损失控制计划系统中，应急计划是在损失基本确定后的处理计划，其应包括的内容有()。
A.采用多种货币组合的方式付款
B.全面审查可使用的资金情况
C.准备保险索赔依据
D.控制事故的进一步发展，最大限度地减少资产和环境损害
E.确定保险索赔的额度
B.全面审查可使用的资金情况
C.准备保险索赔依据
D.控制事故的进一步发展，最大限度地减少资产和环境损害
E.确定保险索赔的额度
答案：B,C,E
解析：
考点:建设工程风险管理。应急计划应包括的内容有：调整整个建设工程实施进度计划、材料与设备的采购计划、供应计划；全面审查可使用的资金情况；准备保险索赔依据；确定保险索赔的额度；起草保险索赔报告；必要时需调整筹资计划等。
对需要返工处理或加固补强的质量事故，（ ）应及时提交质量事故书面报告，并应将完整的质量事故处理记录整理归档。
A、施工单位
B、设计单位
C、项目监理机构
D、建设单位
B、设计单位
C、项目监理机构
D、建设单位
答案：C
解析：
本题考查的是监理通知单、工程暂停令、工程复工令的签发。项目监理机构应及时向建设单位提交质量事故书面报告，并应将完整的质量事故处理记录整理归档。
进度计划实施过程中，一旦发现进度偏差，应采取措施对进度计划进行调整，下列工作中属于进度调整系统过程的是()
A、对实际进度数据进行加工处理
B、将实际进度与计划进度进行对比分析
C、计算进度偏差
D、分析进度偏差对后续工作和总工期的影响
B、将实际进度与计划进度进行对比分析
C、计算进度偏差
D、分析进度偏差对后续工作和总工期的影响
答案：D
解析：
在建设工程实施进度监测过程中，一旦发现实际进度偏离计划进度，即出现偏差时，必须认真分析产生偏差的原因及其对后续工作和总工期的影响。
(2011年)下列建设工程监理组织协调方法中，不具有合同效力的有（ ）。
A.会议协调法
B.交谈协调法
C.书面协调法
D.访问协调法
E.情况介绍法
B.交谈协调法
C.书面协调法
D.访问协调法
E.情况介绍法
答案：A,B
解析：
书面协调法的特点是具有合同效力。
在质量数据特征值中，可以用来描述离散趋势的特征值是（ ）。
A.总体平均值
B.样本平均值
C.中位数
D.变异系数
正确答案：D
根据9部委联合颁布的《标准施工招标资格预审文件》的规定，项目招标人在编制施工招标资格预审文件时，对（ ）必须不加修改地引用，不能针对项目情况作修改。
A.申请人须知
B.申请人须知前附表
C.资格审查办法
D.评标办法
E.技术标准和要求
B.申请人须知前附表
C.资格审查办法
D.评标办法
E.技术标准和要求
答案：A,C
解析：
本题考查的是标准施工招标文件概述。选项DE属于《标准施工招标文件》的内容，不属于《标准施工招标资格预审文件》。选项B属于资格预审文件的内容，但未对修改情况作限制。
下列施工阶段投资控制的主要工作中，属于处理费用索赔工作内容的有（）。
A.审查设计单位提出的设计概算、施工图预算
B.审查费用索赔报审表
C.审查施工单位提交的竣工结算款支付申请
D.工程竣工结算事宜不能与建设单位、施工单位协商达成一致意见的，按合同约定处理
E.与建设单位和施工单位协商一致后，在施工合同约定的期限内签发费用索赔报审表，并报建设单位。
B.审查费用索赔报审表
C.审查施工单位提交的竣工结算款支付申请
D.工程竣工结算事宜不能与建设单位、施工单位协商达成一致意见的，按合同约定处理
E.与建设单位和施工单位协商一致后，在施工合同约定的期限内签发费用索赔报审表，并报建设单位。
答案：B,E
解析：
2020版教材P8-10
监理机构在建设工程投资控制中处理费用索赔的内容：
(1) 项目监理机构应及时收集、整理有关工程费用的原始资料，为处理费用索赔提供证据。
(2) 审查费用索赔报审表。需要施工单位进一步提交详细资料时，应在施工合同约定的期限内发出通知。
(3) 与建设单位和施工单位协商一致后，在施工合同约定的期限内签发费用索赔报审表，并报建设单位。
(4) 当施工单位的费用索赔要求与工程延期要求相关联时，项目监理机构可提出费用索赔和工程延期的综合处理意见，并应与建设单位和施工单位协商。
(5) 因施工单位原因造成建设单位损失，建设单位提出索赔时，项目监理机构应与建设单位和施工单位协商处理。
选项A，属于工程勘察设计阶段的投资控制或服务；选项C、D，属于审核竣工结算款。
监理机构在建设工程投资控制中处理费用索赔的内容：
(1) 项目监理机构应及时收集、整理有关工程费用的原始资料，为处理费用索赔提供证据。
(2) 审查费用索赔报审表。需要施工单位进一步提交详细资料时，应在施工合同约定的期限内发出通知。
(3) 与建设单位和施工单位协商一致后，在施工合同约定的期限内签发费用索赔报审表，并报建设单位。
(4) 当施工单位的费用索赔要求与工程延期要求相关联时，项目监理机构可提出费用索赔和工程延期的综合处理意见，并应与建设单位和施工单位协商。
(5) 因施工单位原因造成建设单位损失，建设单位提出索赔时，项目监理机构应与建设单位和施工单位协商处理。
选项A，属于工程勘察设计阶段的投资控制或服务；选项C、D，属于审核竣工结算款。
2021监理工程师模拟试题9章 第5章
制定科学、合理的进度目标是实施进度控制的前提和基础。确定施工进度控制目标的主要依据包括（ ）。
A. 工程设计力量
B. 工程难易程度
C. 工程质量标准
D. 工程总进度目标对施工工期的要求
E. 工程条件的落实情况
B. 工程难易程度
C. 工程质量标准
D. 工程总进度目标对施工工期的要求
E. 工程条件的落实情况
答案：B,D,E
解析：
2020版教材P118
本题考查的是确定施工进度控制目标的主要依据。确定施工进度控制目标的主要依据有：建设工程总进度目标对施工工期的要求；工期定额、类似工程项目的实际进度；工程难易程度和工程条件的落实情况等。
本题考查的是确定施工进度控制目标的主要依据。确定施工进度控制目标的主要依据有：建设工程总进度目标对施工工期的要求；工期定额、类似工程项目的实际进度；工程难易程度和工程条件的落实情况等。
施工阶段监理工程师日常安全监理实施程序（ ）。
A.发出口头通知，开具整改通知单
B.召开专题监理例会
C.签发工程停工令
D.向建设主管部门报告
E.编制好安全监理细则
B.召开专题监理例会
C.签发工程停工令
D.向建设主管部门报告
E.编制好安全监理细则
答案：A,B,C,D
解析：
本题考查的是施工阶段安全监理。日常安全监理实施程序：（1）发出口头通知，开具整改通知单；（2）召开专题监理例会；（3）签发工程停工令；（4）向建设主管部门报告。
建设工程物资储备计划的编制依据有（ ）。
A.物资供应计划
B.物资供应方式
C.物资需求计划
D.场地条件
E.市场供应信息
B.物资供应方式
C.物资需求计划
D.场地条件
E.市场供应信息
答案：B,C,D
解析：
考点: “物资储备计划的编制依据”。物资储备计划是用来反映建设工程施工过程中所需各类材料储备时间及储备量的计划。它的编制依据是物资需求计划、储备定额、储备方式、供应方式和场地条件等。因此，本题的正确答案为BCD。
监理工程师在审批工程延期时遵循的根本原则是（ ）。
A.依据合同条件
B.是否影响工期
C.结合实际情况
D.符合业主意图
B.是否影响工期
C.结合实际情况
D.符合业主意图
答案：A
解析：
考点:“工程延期的审批原则”。监理工程师在审批工程延期时应遵循下列原则：①合同条件；这是监理工程师审批工程延期的一条根本原则；②影响工期发生延期事件的工程部位，无论其是否处在施工进度计划的关键线路上，只有当所延长的时间超过其相应的总时差而影响到工期时，才能批准工程延期；③实际情况批准的工程延期必须符合实际情况。因此，根据第①点可知，本题的正确答案为A。
下列建设工程监理性质表述中，体现了科学性的有()。
A.当建设单位与施工单位发生利益冲突或者矛盾时，工程监理单位应以事实为依据，以法律和有关合同为准绳
B.应积累丰富的技术、经济资料和数据
C.工程监理的服务对象是建设单位，但不能完全取代建设单位的管理活动
D.工程监理单位应当由组织管理能力强、工程建设经验丰富的人员担任领导
E.应当有足够数量的、有丰富的管理经验和较强应变能力的注册监理工程师组成的骨干队伍
B.应积累丰富的技术、经济资料和数据
C.工程监理的服务对象是建设单位，但不能完全取代建设单位的管理活动
D.工程监理单位应当由组织管理能力强、工程建设经验丰富的人员担任领导
E.应当有足够数量的、有丰富的管理经验和较强应变能力的注册监理工程师组成的骨干队伍
答案：B,D,E
解析：
考点:建设工程监理含义及性质。科学性表现为：(1)工程监理单位应当由组织管理能力强、工程建设经验丰富的人员担任领导；(2)应当有足够数量的、有丰富的管理经验和较强应变能力的注册监理工程师组成的骨干队伍；(3)要有健全的管理制度、科学的管理方法和手段；(4)应积累丰富的技术、经济资料和数据；(5)应有科学的工作态度和严谨的工作作风，能够创造性地开展工作。
银皮书规定，业主在收到经双方商定的最终报表和书面结清证明后（）天内，向承包商支付应付的最终款额。
A.7
B.14
C.24
D.42
B.14
C.24
D.42
答案：D
解析：
2020版教材P158-161
业主在收到经双方商定的最终报表和书面结清证明后42天内，向承包商支付应付的最终款额。
业主在收到经双方商定的最终报表和书面结清证明后42天内，向承包商支付应付的最终款额。
在建设工程实施过程中，影响工程进度的组织管理因素是()
A、临时停水、停电
B、合同签订时遗漏条款或表达失当
C、未考虑设计.在施工中实现的可能性
D、施工设备不配套、选型失当
B、合同签订时遗漏条款或表达失当
C、未考虑设计.在施工中实现的可能性
D、施工设备不配套、选型失当
答案：B
解析：
影响工程进度的组织管理因素包括：向有关部门提出各种申请审批手续的延误；合同签订时遗漏条款、表达失当；计划安排不周密，组织协调不力，导致停工待料、相关作业脱节；领导不力，指挥失当，使参加工程建设的各个单位、各个专业、各个施工过程之间交接、配合上发生矛盾等。
某材料采购合同中约定了交货数量与订购数量之间允许的合理磅差。合同履行过程中，供货方实际交货数量多于订购数量，且超过了合理磅差界限。当采购方同意接收全部交货时，下列关于货款的说法中，正确的是()。
A、按订购单价计算全部数量的货款
B、按订购价格支付货款，多交货部分不再追加货款
C、按交货数量减去合理磅差后的数量计算货款
D、按交货数量加上合理磅差后的数量计算货款
B、按订购价格支付货款，多交货部分不再追加货款
C、按交货数量减去合理磅差后的数量计算货款
D、按交货数量加上合理磅差后的数量计算货款
答案：A
解析：
本题考查的是交货数量与订货数量不同时价款的结算。合同内对磅差和尾差规定出合理的界限范围，既可以划清责任，还可为供货方合理组织发运提供灵活变通的条件。如果超过合理范围，则按实际交货数量计算。不足部分由供货方补齐或退回不足部分的货款；采购方同意接受的多交付部分，进一步支付溢出数量货物的货款。但在计算多交或少交数量时，应按订购数量与实际交货数量比较，均不再考虑合理磅差和尾差因素。
2021监理工程师模拟试题9章 第6章
关于建设工程风险对策的说法，正确的是()
A、风险回避是应对技术风险的最佳策略
B、风险回避是必要的、有时甚至是最佳的风险对策
C、风险转移对被转移者都是不利的
D、非计划性风险自留也是经过风险评价后作出的风险对策决策
B、风险回避是必要的、有时甚至是最佳的风险对策
C、风险转移对被转移者都是不利的
D、非计划性风险自留也是经过风险评价后作出的风险对策决策
答案：B
解析：
虽然风险回避是一种必要的、有时甚至是最佳的风险对策，但应该承认这是一种消极的风险对策。
某项目，建筑安装工程费1000万元，设备及工器具购置费700万元，工程建设其他费500万元，涨价预备费250万元，基本预备费100万元，建设期利息80万元，则该项目的静态投资为（）万元。
A.2300
B.2450
C.2550
D.2630
B.2450
C.2550
D.2630
答案：A
解析：
考点:建设工程项目投资的概念。该项目的静态投资=1000+700+500+100=2300(万元)。
根据《建设工程监理规范》GB／T 50319-2013，下列监理文件资料中，需要由总监理工程师签字并加盖执业印章的是()。
A.工程款支付证书
B.监理通知单
C.旁站记录
D.监理报告
B.监理通知单
C.旁站记录
D.监理报告
答案：A
解析：
2020教材P154-158
《工程款支付证书》需要由总监理工程师签字，并加盖执业印章。A选项正确。
《工程款支付证书》需要由总监理工程师签字，并加盖执业印章。A选项正确。
在价值工程活动过程中，分析出V>1则表明（ ）。
A.实际成本偏低
B.功能可能过剩
C.实际成本偏高
D.功能可能不足
E.不能确定
B.功能可能过剩
C.实际成本偏高
D.功能可能不足
E.不能确定
答案：A,B
解析：
考点: “价值工程方法”。价值工程(VE)是以提高产品或作业价值为目的，通过有组织的创造性工作，寻求用最低的寿命周期成本，可靠地实现使用者所需功能的一种管理技术。价值工程中所述的“价值”是指作为某种产品（或作业）所具有的功能与获得该功能的全部费用的比值。它不是对象的使用价值，也不是对象的经济价值和交换价值，而是对象的比较价值，是作为评价事物有效程度的一种尺度提出来的。这种关系可用一个数学公式表示
V=F/C
式中V——研究对象的价值；
F——研究对象的功能，
C——研究对象的成本，即寿命周期成本。
由此可见，价值工程涉及价值、功能和寿命周期成本三个基本要素。V>1则功能过剩或实际成本偏低。因此，本题的正确答案为AB。
V=F/C
式中V——研究对象的价值；
F——研究对象的功能，
C——研究对象的成本，即寿命周期成本。
由此可见，价值工程涉及价值、功能和寿命周期成本三个基本要素。V>1则功能过剩或实际成本偏低。因此，本题的正确答案为AB。
割切检查法的步骤描述正确的是（ ）。
A.把检查之后的日期作为剩余网络计划的开始日期
B.去掉已经完成的工作，对剩余工作组成的网络计划进行分析
C.若产生正时差，则说明项目进度拖后
D.应在出现正时差的工作路线上，调整工作持续时间
B.去掉已经完成的工作，对剩余工作组成的网络计划进行分析
C.若产生正时差，则说明项目进度拖后
D.应在出现正时差的工作路线上，调整工作持续时间
答案：B
解析：
本题考查的是施工进度的动态分析与调整。选项A，把检查当前日期作为剩余网络计划的开始日期；选项C，若产生负时差，则说明项目进度拖后选项D，应在出现负时差的工作路线上，调整工作持续时间，消除负时差，以保证工期按期实现。
对工程项目从开始建设至竣工投产进行统一部署的工程项目建设总进度计划，其内容包括( )。
A. 施工图设计工作进度计划表 B. 年度建设资金平衡表
C. 工程项目进度平衡表 D. 分部分项工程施工进度计划表
A. 施工图设计工作进度计划表 B. 年度建设资金平衡表
C. 工程项目进度平衡表 D. 分部分项工程施工进度计划表
答案：C
解析：
工程项目建设总进度计划是指初步设计被批准后，在编报工程项目年度计划之前，根据初步设计，对工程项目从开始建设（设计、施工准备）至竣工投产（动用）全过程的统一部署。其内容包括文字和表格两部分，表格部分包括：①工程项目一览表；②工程项目总进度计划；③投资计划年度分配表；④工程项目进度平衡表。
根据《建设工程监理规范》，单位工程完工后，工程竣工验收应由()组织相关人员进行。
A.总监理工程师
B.建设单位项目负责人
C.总监理工程师代表
D.施工单位项目负责人
B.建设单位项目负责人
C.总监理工程师代表
D.施工单位项目负责人
答案：B
解析：
根据《标准施工合同》，因承包人原因未在约定的工期内竣工时，原约定竣工日的价格指数和实际支付日的价格指数会有所不同，后续支付时应将（）作为支付计算的价格指数。
A.两个价格指数中的较高者
B.两个价格指数中的均值
C.两个价格指数中的较低者
D.两个价格指数按约定权重的均值
B.两个价格指数中的均值
C.两个价格指数中的较低者
D.两个价格指数按约定权重的均值
答案：C
解析：
考核工程款支付管理。因承包人原因未在约定的工期内竣工，后续支付时应采用原约定竣工日与实际支付日的两个价格指数中，较低的一个作为支付计算的价格指数。参见教材P106。
2021监理工程师模拟试题9章 第7章
根据《建设工程工程量清单计价规模》（GB50500-2013），工程量清单计价计算公式正确的有（ ）。
A.措施项目费=∑措施项目工程量×措施项目工程综合单价
B.分部分项工程费=∑分部分项工程量×分部分项工程综合单价
C.单项工程造价=∑单位工程造价
D.单位工程造价=∑分部分项工程费
E.建设项目总造价=∑单项工程造价+工程建设其他费用+建设期利息
B.分部分项工程费=∑分部分项工程量×分部分项工程综合单价
C.单项工程造价=∑单位工程造价
D.单位工程造价=∑分部分项工程费
E.建设项目总造价=∑单项工程造价+工程建设其他费用+建设期利息
答案：B,C
解析：
本题考查的是工程量清单计价。工程量清单计价是以分部分项工程费、措施项目费等为基础，逐级汇总，直至得到建设项目总造价的过程。措施项目费=∑措施项目工程量×措施项目综合单价＋∑单项措施费；单位工程造价=分部分项工程费＋措施项目费＋其他项目费＋规费＋税金；建设项目造价＝∑单项工程造价。
在设计信息反馈系统时，需要预先确定反馈信息的()，以使控制人员获得所需要的信息。
A、内容
B、来源
C、传递路径
D、真实性
E、数量
B、来源
C、传递路径
D、真实性
E、数量
答案：A,B,C
解析：
为了使信息反馈能够有效地配合控制的各项工作，使整个控制过程流畅地进行，需要设计信息反馈系统；预先确定反馈信息的内容、形式、来源、传递等，使每个控制部门和人员都能及时获得他们所需要的信息。
在单代号网络计划中，如果工作i只有一项紧后工作j，则工作i的总时差等于（ ）。
A. 工作i的最迟完成时间与工作j的最早完成时间之差
B. 工作j的最早开始时间与工作i的最早完成时间之差
C. 工作i与工作j的时间间隔加上工作j的总时差
D. 工作j的最迟开始时间与工作i的最早开始时间之差
E. 工作j的最早开始时间与工作i的最迟完成时间之差
B. 工作j的最早开始时间与工作i的最早完成时间之差
C. 工作i与工作j的时间间隔加上工作j的总时差
D. 工作j的最迟开始时间与工作i的最早开始时间之差
E. 工作j的最早开始时间与工作i的最迟完成时间之差
答案：A,C,D
解析：
2020版教材P56
本题考查的是单代号网络计划总时差，①网络计划终点节点所代表的工作的总时差应等于计划工期与计算工期之差，即：TFn=Tp-Tc；②当计划工期等于计算工期时，该工作的总时差为零。即TFn=Tp-Tc；③其他工作的总时差应等于本工作与其各紧后工作之间的时间间隔加该紧后工作的总时差所得之和的最小值，即：TFi=min{LAGi-j+TFj}
本题考查的是单代号网络计划总时差，①网络计划终点节点所代表的工作的总时差应等于计划工期与计算工期之差，即：TFn=Tp-Tc；②当计划工期等于计算工期时，该工作的总时差为零。即TFn=Tp-Tc；③其他工作的总时差应等于本工作与其各紧后工作之间的时间间隔加该紧后工作的总时差所得之和的最小值，即：TFi=min{LAGi-j+TFj}
建设工程监理招标的标的是( )。
A.监理酬金
B.监理设备
C.监理人员
D.监理服务
B.监理设备
C.监理人员
D.监理服务
答案：D
解析：
2020版教材P67-72
建设工程监理招标属于服务类招标，其标的是无形的"监理服务"。
建设工程监理招标属于服务类招标，其标的是无形的"监理服务"。
国际工程总承包合同通常采用（ ）的承包方式，项目建设的预期目标容易实现。
A.固定工期
B.固定费用
C.可以补偿
D.不补偿
E.固定地点
B.固定费用
C.可以补偿
D.不补偿
E.固定地点
答案：A,B
解析：
考点:“设计施工总承包的特点”。国际工程总承包合同通常采用固定工期、固定费用的承包方式，项目建设的预期目标容易实现。因此，本题的正确答案为AB。
建设工程项目投资中的（ ）特点使它关系到国家、行业或地区的重大经济利益，对国计民生也会产生重大的影响。
A.建设工程项目投资数额巨大
B.建设工程项目投资差异明显
C.建设工程项目投资需单独计算
D.建设工程项目投资确定依据复杂
B.建设工程项目投资差异明显
C.建设工程项目投资需单独计算
D.建设工程项目投资确定依据复杂
答案：A
解析：
本题考查重点是“建设工程项目投资的特点”。建设工程项目投资数额巨大，动辄上千万，数十亿。建设工程项目投资数额巨大的特点使它关系到国家、行业或地区的重大经济利益，对国计民生也会产生重大的影响。从这一点也说明了建设工程投资管理的重要意义。因此，本题的正确答案为A。
工程项目建设的各阶段对工程项目最终质量的形成都产生重要影响，其中项目决策阶段是（ ）。
A.确定项目质量目标与水平的依据
B.确定项目应达到的质量目标与水平
C.将项目质量与水平具体化
D.确定项目质量目标与水平达到的程度
B.确定项目应达到的质量目标与水平
C.将项目质量与水平具体化
D.确定项目质量目标与水平达到的程度
答案：B
解析：
考点: “工程建设各阶段对质量形成的作用与影响”。项目决策阶段是通过项目可行性研究和项目评估，对项目的建设方案作出决策，使项目的建设充分反映业主的意愿。因此，项目决策阶段对工程质量的影响主要是确定工程项目应达到的质量目标和水平。因此，本题的正确答案为B。
如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由（ ）承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由（ ）承担。
A.承包人，承包人
B.发包人，发包人
C.承包人，发包人
D.发包人，承包人
B.发包人，发包人
C.承包人，发包人
D.发包人，承包人
答案：D
解析：
考点:履约担保。如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。
2021监理工程师模拟试题9章 第8章
建设工程勘察合同是指根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的（ ），编制建设工程勘察文件的协议。
A.地质地理环境特征
B.地质岩土工程条件
C.地质地理环境特征和地下水分布情况
D.地质地理环境特征和岩土工程条件
B.地质岩土工程条件
C.地质地理环境特征和地下水分布情况
D.地质地理环境特征和岩土工程条件
答案：D
解析：
考点:“建设工程勘察设计合同概念”。建设工程勘察合同是指根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件，编制建设工程勘察文件订立的协议。因此，本题的正确答案为D。
向生产厂家订购设备前，对合格供货厂商的评审内容有()
A、企业性质和生产规模
B、经营范围和生产许可证
C、生产能力和技术水平
D、质量管理体系的运行和产品质量状况
E、检验检测手段及实验室资质
B、经营范围和生产许可证
C、生产能力和技术水平
D、质量管理体系的运行和产品质量状况
E、检验检测手段及实验室资质
答案：B,C,D,E
解析：
对供货厂商进行评审的内容可包括以下几项：①供货厂商的资质。供货厂商的营业执照、生产许可证，经营范围是否涵盖了拟采购设备，注册资金能否满足采购设备的要求。对需要承担设计并制造专用设备的供货厂商或承担制造并安装设备的供货厂商，则还应审查设计资格证书或安装资格证书。②设备供货能力。包括企业的生产能力、装备条件、技术水平、工艺水平、人员组成、生产管理、质量的优劣、财务状况的好坏、售后服务的优劣及企业的信誉，检测手段、人员素质、生产计划调度和文明生产的情况、工艺规程执行情况、质量管理体系运转情况、原材料和配套零部件及元器件采购渠道，以前是否生产过这种设备等。③近几年供应、生产、制造类似设备的情况；目前正在生产的设备情况、生产制造设备情况、产品质量状况。④过去若干年的资金平衡表和负债表；下一年度财务预测报告。⑤要另行分包采购的原材料、配套零部件及元器件的情况。⑥各种检验检测手段及试验室资质；企业的各项生产、质量、技术、管理制度的执行情况。
某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。则应由( )。
A．保险公司承担全部损失
B．保险公司承担除外责任以外的全部损失
C．业主自行承担全部损失
D．业主和保险公司协商分担损失
正确答案：C
某工程分项所采用的甲种材料的施工期间实际单价、基准单价、投标单价、发包人确认单价依次为424元/m2、400元/m2、380元/m2和390元/m2，若风险系数为5%。则调整后的单价为（ ）元/m2。
A、400
B、390
C、384
D、380
B、390
C、384
D、380
答案：C
解析：
本题考查的是物价变化。根据造价信息差额调整法有关材料、工程设备价格变化的调整规定，由于其投标报价中的材料单价低于基准单价，材料单价涨幅（以基准单价为基础）＝424/400-1＝6%＞5%，则调整后（超过部分）该材料的单价＝380＋400×1%＝384（元/m2）。参见教材P123～124。
关于违约金的说法，正确的是 ( )
A.约定违约金必须明确具体的数额
B.约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加
C.约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以要求违约方另行赔偿
D.只要约定的违约金高于违约造成损失的，当事人即可请求人民法院或仲裁机构予以减少
B.约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加
C.约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以要求违约方另行赔偿
D.只要约定的违约金高于违约造成损失的，当事人即可请求人民法院或仲裁机构予以减少
答案：B
解析：
《合同法》第114条规定，约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定违约金的过分高于造成损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以适当减少。
下列关于标准施工招标文件的说法，错误的有()。
A.“投标人须知前附表”用于进一步明确“投标人须知”正文中的未尽事宜
B.“投标人须知前附表”用于明确资格审查和评标的方法、因素、标准和程序
C.编制依法必须进行招标的项目的资格预审文件和招标文件，应当使用国务院发展改革部门会同有关行政监督部门制定的标准文本
D.“投标人须知”正文内容不得与“投标人须知前附表”内容相抵触，否则抵触内容无效
E.行业标准施工招标文件中的“专用合同条款”可对《标准施工招标文件》中的“通用合同条款”进行补充、细化
B.“投标人须知前附表”用于明确资格审查和评标的方法、因素、标准和程序
C.编制依法必须进行招标的项目的资格预审文件和招标文件，应当使用国务院发展改革部门会同有关行政监督部门制定的标准文本
D.“投标人须知”正文内容不得与“投标人须知前附表”内容相抵触，否则抵触内容无效
E.行业标准施工招标文件中的“专用合同条款”可对《标准施工招标文件》中的“通用合同条款”进行补充、细化
答案：B,D
解析：
本题考查的是标准施工招标文件使用的强制性。选项BD，“投标人须知前附表”用于进一步明确“投标人须知”正文中的未尽事宜，招标人应结合招标项目具体特点和实际需要编制和填写，但不得与“投标人须知”正文内容相抵触，否则抵触内容无效。
建设单位委托工程监理单位的工作内容中，不属于“相关服务”内容的是（ ）。
A、决策
B、施工
C、勘察
D、保修
B、施工
C、勘察
D、保修
答案：B
解析：
考点:建设工程监理涵义及性质。目前，建设工程监理定位于工程施工阶段，工程监理单位受建设单位委托，按照建设工程监理合同约定，在工程勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动均为相关服务。参见教材P2。@##
施工总进度计划编制过程中， 确定各项单位工程开竣工时间和相互搭接关系应考虑的因素有（）。
A.同一时间施工的项目不宜过多， 以免人力物力过于分散
B.尽量建设可供工程施工使用的永久性工程， 以节省临时工程费用
C.应注意季节对施工顺序的影响， 以保证工期和质量
D.尽重减少单位工程施工的机械化程度， 以降低工程成本
E.尽量做到劳动力、 施工机械和主要材料的供应在工期内均衡
B.尽量建设可供工程施工使用的永久性工程， 以节省临时工程费用
C.应注意季节对施工顺序的影响， 以保证工期和质量
D.尽重减少单位工程施工的机械化程度， 以降低工程成本
E.尽量做到劳动力、 施工机械和主要材料的供应在工期内均衡
答案：A,C,E
解析：
2021监理工程师模拟试题9章 第9章
在价值工程的工作程序中，功能评价是属于（）的工作内容。
A.准备阶段
B.分析阶段
C.创新阶段
D.方案实施与评价阶段
B.分析阶段
C.创新阶段
D.方案实施与评价阶段
答案：B
解析：
2020教材P100-101
专业监理工程师的职责由( )确定。
A．承包单位负责人
B．建设单位负责人
C．监理单位负责人
D．总监理工程师
正确答案：D
专项施工方案编审程序应符合相关规定。专项施工方案由（）组织编制，经审签后，报送项目监理机构审查。
A.施工项目经理
B.施工单位技术负责人
C.分包单位技术负责人
D.施工单位专职安全生产管理人员
B.施工单位技术负责人
C.分包单位技术负责人
D.施工单位专职安全生产管理人员
答案：A
解析：
根据标准施工合同通用条款的规定，下列情形中，可以给予承包商延长合同工期的有（ ）。
A.物价浮动引起的价格调整
B.施工遇到不可预见的不利于施工的外界条件
C.业主提前占用部分工程导致后续施工的延误
D.后续法规调整引起的延误
E.总包施工中受到分包商的干扰
B.施工遇到不可预见的不利于施工的外界条件
C.业主提前占用部分工程导致后续施工的延误
D.后续法规调整引起的延误
E.总包施工中受到分包商的干扰
答案：B,C,D
解析：
本题考查的是索赔管理。选项A只影响价格，与工期无关，只能索赔费用，不能索赔工期；选项E是总包的责任，不能索赔工期。
建设工程采用施工总承包模式的主要缺点有()。
A.建设周期较长
B.协调工作量大
C.质量控制较难
D.合同管理较难
E.投标报价较高
B.协调工作量大
C.质量控制较难
D.合同管理较难
E.投标报价较高
答案：A,E
解析：
采用建设工程施工总承包模式，有利于建设工程的组织管理。由于施工合同数量比平行承发包模式更少，有利于建设单位的合同管理，减少协调工作量，可发挥工程监理单位与施工总承包单位多层次协调的积极性；总包合同价可较早确定，有利于控制工程造价；由于既有施工分包单位的自控，又有施工总承包单位监督，还有工程监理单位的检查认可，有利于工程质量控制；施工总承包单位具有控制的积极性，施工分包单位之间也有相互制约的作用，有利于总体进度的协调控制。但该模式的缺点包括：①建设周期较长；②施工总承包单位的报价可能较高。
《卓越绩效评价准则》的评价内容中，（ ）是从动的。
A.结果
B.战略
C.顾客与市场
D.资源
E.过程管理
B.战略
C.顾客与市场
D.资源
E.过程管理
答案：A,D,E
解析：
本题考查的是《卓越绩效评价准则》的评价内容。“资源”、“过程管理”与“结果”构成了“资源、过程和结果”三角，是从动力的。
网络计划的目标由工程项目的目标决定，一般不包括()。
A.时间目标
B.时间—资源目标
C.时间—质量目标
D.时间—成本目标
B.时间—资源目标
C.时间—质量目标
D.时间—成本目标
答案：C
解析：
2020教材P16-18
本题考查的是建设工程进度计划的编制程序。网络计划的目标由工程项目的目标决定，一般可分为三类：时间目标；时间—资源目标；时间—成本目标。
本题考查的是建设工程进度计划的编制程序。网络计划的目标由工程项目的目标决定，一般可分为三类：时间目标；时间—资源目标；时间—成本目标。
依据《合同法》的规定，合同形式中不属于书面合同形式的是( )。
A．传真
B．电子邮件
C．登记
D．信件
A．传真
B．电子邮件
C．登记
D．信件
答案：C
解析：
上一篇：监理工程师考试答案9篇
热门文章
