2021监理工程师考试答案8节 第1节
利用横道图表示建设工程进度的优点主要有（ ）。
A.明确表示工作的划分
B.明确表示工作的开始、完成和持续时间
C.明确表示工作间的搭接关系
D.明确表示各工作间的逻辑关系
E.可找出关键工作
答案：A,B,C
解析：
横道计划可以明确地表示出各项工作的划分、工作的开始时间和完成时间、工作的持续时间、工作之间的相互搭接关系，以及整个工程项目的开工时间、完工时间和总工期。
关于标准设计施工总承包合同的说法，正确的有（ ）。
A.招标文件和合同通用条款的使用要求与标准施工合同的要求相同
B.设计施工总承包合同的文件组成与标准施工合同不同
C.设计施工总承包合同的文件组成与标准施工合同只有协议书相同
D.设计施工总承包合同与标准施工合同的条款结构不一致
E.施工阶段的很多条款用词与标准合同完全相同
答案：A,E
解析：
2020版教材P119-120
本题考查的是标准设计施工总承包合同。设计施工总承包合同的文件组成与标准施工合同相同，也是由协议书、通用条款和专用条款组成，设计施工总承包合同与标准施工合同文件的条款结构基本一致，施工阶段的很多条款在用词、用语方面与标准施工合同完全相同。
需要建设单位长期保存、监理单位短期保存的监理文件是()
A、监理月报总结
B、不合格项目通知
C、月付款报审与支付
D、工程延期报告及审批
答案：A
解析：
监理文件归档保存的内容中监理月报总结需要建设单位长期保存，监理单位短期保存。
采购设备时，根据设计文件要求编制的设备采购方案应由()批准后方可实施。
A.施工单位
B.设计单位
C.项目监理机构
D.建设单位
答案：D
解析：
设备可采取市场采购、向制造厂商订货或招标采购等方式进行采购，采购过程中的质量控制主要是采购方案的审查及其工作计划中质量要求的确定。
一、市场采购设备质量控制
市场采购方式主要用于标准设备的采购。
㈠设备采购方案
⒈设备采购方案的编制
设备采购方案要根据建设项目的总体计划和相关设计文件的要求编制，使采购的设备符合设计文件要求。
设备采购方案最终应获得建设单位的批准。
⒉设备采购的原则
⑴向有良好社会信誉、供货质量稳定的供货商采购；
⑵所采购设备质量可靠，满足设计文件所确定的各项技术要求，能保证整个项目生产或运行的稳定
性；
⑶所采购设备和配件价格合理，技术先进，交货及时，维修和保养能得到充分保障；
⑷符合国家对特定设备采购的相关政策法规规定。
⒊设备采购的范围和内容
㈡市场采购设备的质量控制要点
⑴为使采购的设备满足要求，负责设备采购质量控制的监理人员应熟悉和掌握设计文件中设备的各项要求、技术说明和规范标准。
⑵应了解和把握总承包单位或设备安装单位负责设备采购人员的技术能力情况。
⑶总承包单位或安装单位负责采购的设备，采购前应向项目监理机构提交设备采购方案，按程序审查同意后方可实施。
对设备采购方案的审查，重点应包括以下内容：
采购的基本原则、范围和内容；
依据的图纸、规范和标准、质量标准、检查及验收程序；
质量文件要求；
保证设备质量的具体措施等。
建筑工程施工质量验收中，经返工或返修的检验批，应（ ）。
A.予以验收
B.重新进行验收
C.鉴定验收
D.协商验收
答案：B
解析：
考点:工程施工质量验收时不符合要求的处理。工程施工质量验收中，经返工或返修的检验批，应重新进行验收。
某水库工程，主要施工内容包括大坝、水闸等。发包人和承包人按照《水利水电工程标准施工招标文件（2009 年版）》签订了施工承包合同。合同总金额15000 万元。承包人经项目法人同意，将砂石料生产分包给了一家具有相应资质的单位，分包合同金额3000 万元。
【事件】
在施工过程中发生了以下事件：
事件1:在施工过程中，由于工期较紧，承包人拟将大坝工程的一部分分包给一家具有资质的单位，并已报项目法人审批。
事件2:在施工过程中，砂石料分包单位生产过程中发生了安全事故，承包人认为，分包单位造成的安全事故应由分包单位自己承担，和承包人无关。
事件3:开工初期承包人编制了应急救援预案，但不包括分包单位的部分工程。
事件4:承包人为施工现场人员购买了医疗、养老、失业、工伤、生育、意外伤害等社会保险，但不包括分包单位人员保险。
事件5:承包人按照要求计提了企业安全生产费用；承包人要求分包单位在施工过程中按照生产进度计提企业安全生产费用，计提完成后交由承包人监管。企业计提的安全生产费用主要用于：①完善、改造和维护安全防护设施设备支出；②开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；③安全生产检查、咨询、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）和标准化建设支出；④安全生产适用的新技术、新装备、新工艺.、新标准的推广应用支出；⑤其他与安全生产直接相关的支出。
【问题】
1.请指出事件1?事件5 的不妥之处，并说明理由。
2.根据事件5,请计算总包单位应计提的企业安全生产费用数额，并补充可用计提的企业安全生产费支付事项。
答案：
解析：
问题1:
不妥之处：
事件1 中，承包人拟将大坝进行分包不妥。理由：承包人应当自行完成建设工程主体结构的施工。
事件2 中，承包人认为分包单位造成的安全事故与承包人无关不妥。理由：建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。
事件3 中，承包人应急救援预案不包括分包工程部分不妥。理由：实行施工总承包的，由总承包单位统一组织编制水利工程建设生产安全事故应急救援预案，工程总承包单位和分包单位按照应急救援预案，各自建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备救援器材、设备，并定期组织演练。
事件4 中，承包人未为分包单位人员购买意外伤害险不妥。理由：实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。
事件5 中，承包人要求分包单位计提企业安全生产费用不妥。理由：总包单位应当将安全费用按比例直接支付分包单位并监督使用，分包单位不再重复提取。
问题2:
2%计提，计提企业安全生产费用为：300 万元。
可用计提的企业安全生产费支付事项还包括：①配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；②配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；③安全生产宣传、教育、培训支出；④安全设施及特种设备检测检验支出。
2021监理工程师考试答案8节 第2节
下列审查办法中，资格预审通过者的数量可采用（ ）确定。
A.合格制
B.核准制
C.许可登记制
D.备案制
E.有限数量制
答案：A,E
解析：
2020版教材P52-54
本题考核的是资格审查方法。资格预审通过者的数量可以采用合格制或有限数量制中的一种。
某企业第1 年初向银行借款500 万元，年利率为7%，银行规定每季度计息一次。若企业向银行所借本金与利息均在第4 年末一次支付，则支付额为()万元。
A.659.96
B.659.45
C.655.40
D.535.93
进行投资偏差分析时，当CV为负值时表示（ ）。
A、项目运行超出预算投资
B、项目运行节支
C、项目进度延误
D、项目进度提前
答案：A
解析：
本题考查的是赢得值法。CV表示投资偏差，CV=已完工作预算投资BCWP-已完工作实际投资ACWP，当CV为负值时，表示已完工作实际投资大于已完工作预算投资，项目运行超出预算投资。参见教材P164。
关于承包人提交实施项目的计划说法错误的是()。
A.承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划
B.监理人应在专用条款约定的期限内批复
C.批准的计划作为“合同进度计划”
D.监理人未在约定的时限内批准，计划不能实施
答案：D
解析：
2020版教材P127
本题考查的是承包人提交实施项目的计划。监理人未在约定的时限内批准或提出修改意见，该进度计划视为已得到批准。
生产单位提前进厂参加施工、设备安装、调试的人员，其工资、工资性补贴等费用应从（ ）中支付。
A. 建筑安装工程费
B. 设备及工、器具购置费
C. 建设单位管理费
D. 生产准备费
答案：D
解析：
2020版教材P35
本题考查的是生产准备费的费用内容。包括：生产单位提前进厂参加施工、设备安装、调试等以及熟悉工艺流程及设备性能等人员的工资、工资性补贴、职工福利费、差旅交通费、劳动保护费等。
项目管理的主要任务是在（）对项目的目标进行控制。
A.项目决策阶段
B.项目设计阶段
C.项目实施阶段
D.项目验收阶段
答案：C
解析：
2020版教材P4
本题考查的是建设项目总进度目标的论证。项目管理的主要任务是在项目实施阶段对项目的目标进行控制。
2021监理工程师考试答案8节 第3节
下列属于正在实施的工作，可反馈更新的参数的是（ ）。
A.实际开始日期与实际完成日期
B.完成百分比或尚需工期
C.实际使用资源数量/费用
D.实际其他费用和尚需其他费用
答案：B
解析：
本题考查的是OraclePrimaveraP6软件。对于正在实施的工作，可反馈更新的参数主要包括：实际开始日期，完成百分比或尚需工期，实际常规数量/费用和尚需数量/费用，实际其他费用和尚需其他费用。更新时应按照新的开始日期进行计算。选项ACD属于对于已实际完成的工作，可反馈更新的参数。
某基础工程施工过程中，承包人未通知监理人检查即自行隐蔽，后又遵照监理人的指示进行剥露检验。经与监理人共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中，正确的是（ ）。
A.给承包人顺延工期并追加合同价款
B.给承包人顺延工期，但不追加合同价款
C.给承包人追加合同价款，但不顺延工期
D.工期延误和费用损失均由承包人承担
答案：D
解析：
考点:施工质量管理。承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。
(2018年)根据《建设工程监理规范》，属于监理规划主要内容的有（ ）。
A.安全生产管理制度
B.监理工作制度
C.监理工作设施
D.工程造价控制
E.工程进度计划
权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保，可以质押的权利包括 ( )
A.抵押人合法所有的车辆
B.汇票、支票、本票
C.依法可以转让的股权
D.债券、存款单、仓单、提单
E.依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权
答案：B,C,D,E
解析：
权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保。可以质押的权利包括：①汇票、支票、本票；②债券、存款单；③仓单、提单；④可以转让的基金份额、股权；⑤可以转让的注册商标专用权、专利权、著作权等知识产权中的财产权；⑥应收账款；⑦法律、行政法规规定可以出质的其他财产权利。
以下不属于公路工程生产五大伤害的是（ ）
A.物体打击
B.机械伤害
C.触电
D.瓦斯爆炸
答案：D
解析：
物体打击、机械伤害、触电、高处坠落和坍塌为公路工程生产五大伤害安全事故
甲公司授权其采购员到乙公司购买一批电视机，并交给该采购员一份已盖公司公章的空白合同书，该采购员用此合同书与乙公司订立了购买电视机的合同。乙公司按时交货后未收到货款，双方发生了纠纷，则下列表述错误的是()。
A.乙公司可以要求甲公司支付电视机货款
B.要求该采购员支付电视机货款
C.乙公司可以中止合同并要求甲公司退货
D.甲公司应当支付电视机货款
答案：B
解析：
本题考查的是代理关系。采购员的代理行为属于委托代理，代理产生的后果由委托人承担。 @##
2021监理工程师考试答案8节 第4节
根据《设计施工总承包合同》，总承包项目的竣工试验，承包人应提前（ ）将申请竣工试验的通知送达监理人。监理人应在（ ）内，确定竣工试验的具体时间。
A.28天，28天
B.14天，7天
C.21天，14天
D.28天，21天
答案：C
解析：
知识点:工程总承包项目竣工验收的时间。承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人，并按照专用条款约定的份数，向监理人提交竣工记录、暂行操作和维修手册。监理人应在14天内，确定竣工试验的具体时间。2020版教材P136。
某流水组，施工段数为4个，施工过程数为6个，则该组的流水应有（ ）个流水步距
A.3
B.4
C.5
D.6
答案：C
解析：
本题考查的是流水施工参数。流水步距=施工过程数-1=6-1=5（个）。
某高速公路沥青路面施工阶段,因B合同段运输路面材料的道路被当地村民挖断,为了工期不延误,材料只能从A合同快完工的一段路上运进B合同段材料。为此,业主召开两合同段开会,要求A合同段调整施工安排,于7月30日前完成该段施工。8月1日起,B合同段从该段路运进材料。A合同段至8月20日才完成该路段施工,致使B合同段工期延误,A合同段该段路在交工后缺陷期未满已发生破坏。
【问题】1、业主做法是否妥当,为什么?
答案：
解析：
1、业主做法不符合合同规定。1）调整施工安排即改变了工程已规定的施工顺序和时间安排,是属“工程变更”,只有通过监理工程师才能作出变更工程的指示。2）工程完工后应通过完工（或竣工）验收,才能交付使用。而A合同段该段路完成施工后未经授权提前使用
对工程建设项目的设计投标书进行评审时，主要考虑的因素有（）。
A.设计方案优劣
B.设计资历和社会信誉
C.投资估算是否超过限额
D.投标报价是否最低
E.设计进度快慢
答案：A,B,C,E
解析：
评审的内容大致可以归纳为以下五个方面：
（1）设计方案的优劣
（2）投入、产出经济效益比较
（3）设计进度快慢：重点审查设计进度计划能否满足招标人制定的项目建设总进度计划要求，避免妨碍或延误施工的顺利进行。
（4）设计资历和社会信誉（资格后审）
（5）报价的合理性：在方案水平相当的投标人之间再进行设计报价的比较，不仅评定总价，还应审查各分项收费的合理性。
下列关于巡视的内容中，需要在监理规划中体现的是（ ）。
A.巡视方案
B.巡视要点
C.巡视频率
D.巡视措施
答案：A
解析：
考点:巡视。项目监理机构应在监理规划的相关章节中编制体现巡视工作的方案、计划、制度等相关内容，以及在监理实施细则中明确巡视要点、巡视频率和措施，并明确巡视检查记录表。
下列内容中，属于项目实施阶段，项目总进度的内容是（ ）。
A.设计前准备阶段的工作进度
B.招标工作进度
C.保修阶段的工作进度
D.项目动用前的准备工作进度
E.项目可行性研究报告的审批工作进度
答案：A,B,D
解析：
本题考查的是建设项目总进度目标的论证。在项目实施阶段，项目总进度包括：（1）设计前准备阶段的工作进度；（2）设计工作进度；（3）招标工作进度；（4）施工前准备工作进度；（5）工程施工和设备安装进度；（6）项目动用前的准备工作进度等。
2021监理工程师考试答案8节 第5节
根据《建设工程监理规范》。项目监理机构应将已审核签认的施工组织设计报送（ ）。
A.工程质量监督机构
B.建设单位
C.监理单位
D.施工单位
某大型水闸工程，工程投资2亿元，工期24个月。发包人按照规定发布了监理招标文件，招标最高限价为480万元，评标办法为最低价中标。
【事件】
在招投标及履行合同中发生了下列事件：
事件1:A 监理公司和B 监理公司拟组成联合体投标，A 监理公司为牵头单位。
事件2:A 监理公司和B 监理公司经过成本核算，成本价为314 万元。为了抢占市场，双方一致同意投标报价为240 万元。最终A、B 监理联合体以最低价中标。
事件3:A 监理公司作为牵头单位与发包人签订了监理委托合同。
事件4:A、B 监理联合体协议中明确：B 监理公司只负责安全，工程发生安全事故与A 监理公司无关。
事件5:监理过程中，A 监理公司人员在巡视过程中发现大型塔吊机未安装起升高度限位器，A监理公司人员认为不属于自己的责任，因此未做任何指示。
事件6:因发包人供应的某批粗骨料含泥量过高，粒径也不满足要求，因此总监理工程师指示该批粗骨料不能用于工程。由于工期较紧，发包人要求总监理工程师同意使用该批骨料。
【问题】
1.指出事件1?事件6 中的不妥之处，并说明理由。
2.事件5 中，A 监理公司正确的做法应是什么？
答案：
解析：
问题1:
事件1 无不妥之处。
事件2 不妥之处：A、B 监理公司联合体低于成本价抢占市场、A、B 监理联合体以最低价中标。
理由：投标报价低于成本，评标委员会应该否决其投标。
事件3 不妥之处：仅A 监理公司与发包人签订了监理委托合同。理由：联合体中标的，联合体各方应当共同与项目法人签订监理合同。
事件4 不妥之处：联合体协议内容不妥。理由：联合体双方应就中标项目向项目法人承担连带责任。
事件5 不妥之处：A 监理公司人员发现安全隐患，未做任何指示。理由：联合体双方应就中标项目向项目法人承担连带责任。监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求被监理单位整改。
事件6 不妥之处：发包人要求总监理工程师同意使用不合格原材料。理由：项目法人不得明示或者暗示监理单位违反法律法规和工程建设强制性标准，不得更改总监理工程师指令。
问题2:
发现存在安全事故隐患的A 监理公司人员，应当要求被监理单位整改；情况严重的，应当要求被监理单位暂时停止施工，并及时报告项目法人。被监理单位拒不整改或者不停止施工的，监理单位应当及时向有关水行政主管部门或者流域管理机构报告。
下列关于合同不当履行中的保全措施的说法正确的有( )。A保全措施包括代位权和撤销权两种 B
下列关于合同不当履行中的保全措施的说法正确的有（ ）。
Ａ保全措施包括代位权和撤销权两种
Ｂ代位权是指债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权
Ｃ代位权是指债权人可以向人民法院请求以债务人的名义代位行使债务人的债权
Ｄ债权人请求人民法院撤销债务人的行为的前提是债务人以明显不合理低价转让财产，对债权人造成损害的，并且受让人知道该情形
Ｅ撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起２年内行使
对承包单位提交的竣工结算资料进行审查的内容包括()。
A.进度款是否按规定程序支付
B.竣工工程内容是否符合合同条件
C.隐蔽验收记录是否手续完整
D.预付款支付额度是否符合合同约定
E.设计变更审查、签证手续是否齐全
关于隧道不良地段、特殊地段的施工的说法正确的有（ ）。
A.不良地质地段是指滑坡.崩塌.岩堆.偏压地层.岩溶.高应力.高强度地层.松散地层.软土地段等不利于隧道工程施工的不良地质环境
B.特殊地质地段是指膨胀地层，软弱黄土地层，含水未固结围岩，溶洞.断层.岩爆.流沙等地段以及瓦斯和有害气体溢出地层等
C.黄土，系指土中黏土矿物成分主要由亲水性矿物组成，同时具有吸水显著膨胀软化和失水收缩硬裂两种特性，且具有湿胀干缩往复变形的高塑性黏性土
D.膨胀土，是在干燥气候条件下形成的一种具有褐黄.灰黄或黄褐等颜色，并有针状大孔.垂直节理发育的特殊性土
E.溶洞，是在岩溶水的溶蚀作用下，间有潜蚀和机械塌陷作用而造成的基本呈水平方向延伸的通道
答案：A,B,E
解析：
本题考查的是隧道开挖施工质量监理。选项C，膨胀土系指土中黏土矿物成分主要由亲水性矿物组成，同时具有吸水显著膨胀软化和失水收缩硬裂两种特性，且具有湿胀干缩往复变形的高塑性黏性土；选项D，黄土是在干燥气候条件下形成的一种具有褐黄、灰黄或黄褐等颜色，并有针状大孔、垂直节理发育的特殊性土。
某工程项目，承包人于2013年5月1日提交了工程竣工报告，5月15日通过了工程师组织的工程预验收，5月25日发包人组织工程验收，5月28日监理人向承包人出具有经发包人签认的工程接收证书，承包人的竣工日期应确定为（ ）。
A.5月1日
B.5月1 5日
C.5月25日
D.5月28日
答案：A
解析：
考点:竣工验收管理。竣工验收合格，监理人应在收到竣工验收申请报告后的56天内，向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。以承包人提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期，并在工程接收证书中写明。
2021监理工程师考试答案8节 第6节
根据《标准施工招标文件》，当重新招标时评标委员会否决所有投标，招标人应当（ ）。
A.再次发布招标公告进行招标
B.降低对投标人的资格要求再次招标
C.降低工程质量标准再次招标
D.采用直接发包形式委托施工任务
答案：D
解析：
1.重新招标 有下列情形之一的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当依法重新招标： （1）投标截止时间止，投标人少于3家； （2）经评标委员会评审后否决所有投标。 2.不再招标 重新招标后投标人仍少于3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准 部门批准后不再进行招标。（可以采用直接发包）
建设工程监理合同的标的是()。
A.监理酬金
B.监理设备
C.监理人员
D.监理服务
根据《建设工程安全生产管理条例》，在达到一定规模的危险性较大的分部分项工程中，需由施工单位组织专家对专项施工方案进行论证、审查的是（ ）。
A.吊装工程
B.脚手架工程
C.地下暗挖工程
D.爆破工程
答案：C
解析：
考点:行政法规。涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。
确定初步设计、技术设计工作时间目标时，需要考虑的因素有()。
A.设计工作本身的时间
B.设计分析的时间
C.设计评审的时间
D.选定设计单位的时间
E.设计文件报批的时间
答案：A,B,C,E
解析：
考点:设计进度控制分阶段目标。为了确保工程建设进度总目标的实现，并保证工程设计质量，应根据建设工程的具体情况，确定出合理的初步设计和技术设计周期。该时间目标中，除了要考虑设计工作本身及进行设计分析和评审所花的时间外，还应考虑设计文件的报批时间。
工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为()。
A.承包人第一次提交竣工验收报告之日
B.承包人修改后再次提交竣工验收报告之日
C.再次验收检验合格之日
D.办理竣工验收手续之日
答案：B
解析：
本题考查的是竣工验收管理。竣工验收不合格，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告。重新验收如果合格，则工程接收证书中注明的实际竣工日，应为承包人重新提交竣工验收报告的日期。
某公路工程项目,工程量清单中的土方开挖数量为750000m3,岩石分类为软石、次坚石、坚石三类,对应的单价也随之递增,合同工期15个月。
【问题】3、如果工程量清单中的软石、次坚石、坚石与实际情况出入太大,承包人能否得到额外费用赔偿?为什么?
答案：
解析：
3、不能得到额外费用赔偿。因为合同条件规定,承包人在投标时已对施工现场进行了勘察,承包人考察现场后已对每一单价作出了详尽分析,应该自己承担在报价时单价计算不准确的风险,其额外赔偿无效。
2021监理工程师考试答案8节 第7节
依据FIDIC《施工合同条件》，如果全部工程只颁发一个接收证书和一个履约证书，则保留金（ ）。
A．在颁发接收证书时全部返还
B．在颁发履约证书时全部返还
C．在颁发接收证书和履约证书时各返还一半
D．不再返还
项目总承包模式的优点是（ ）。
A.合同关系简单
B.招标发包工作难度小
C.业主择优选择承包方的范围大
D.容易进行质量控制
答案：A
解析：
考点:“工程总承包模式下建设工程监理委托方式”。采用建设工程总承包模式，建设单位的合同关系简单，组织协调工作量小。由于工程设计与施工由一个承包单位统筹安排，一般能做到工程设计与施工的相互搭接，有利于控制工程进度，可缩短建设周期。通过统筹考虑工程设计与施工，可以从价值工程或全寿命期费用角度取得明显的经济效果，有利于工程造价控制。所以，选项A符合题意。但该模式的缺点是：合同条款不易准确确定，容易造成合同争议。合同数量虽少，但合同管理难度一般较大，造成招标发包工作难度大；由于承包范围大，介人工程项目时间早，工程信息未知数多，总承包单位要承担较大风险；由于有工程总承包能力的单位数量相对较少，建设单位择优选择工程总承包单位的范围小；工程质量标准和功能要求不易做到全面、具体、准确，“他人控制”机制薄弱，使工程质量控制难度加大。所以，选项B、C、D均属于项目总承包模式的缺点。因此，本题的正确答案为A。
施工中发生事故时，下列单位中，应当采取紧急措施减少人员伤亡和事故损失，并按照国家有关规定及时向有关部门报告的是()。
A.建设单位
B.监理单位
C.设计单位
D.施工企业单位
答案：D
解析：
2020版教材P20-37
施工中发生事故时，建筑施工企业应当采取紧急措施减少人员伤亡和事故损失，并按照国家有关规定及时向有关部门报告。
验收建筑工程地基与基础分部工程质量时，应由（ ）参加。
A、施工单位项目负责人
B、设计单位项目负责人
C、总监理工程师
D、勘察单位项目负责人
E、建设单位项目负责人
答案：A,B,C,D
解析：
2020版教材《质量控制》P 166
分部工程应由总监理工程师组织施工单位项目负责人和项目技术负责人等进行验收。勘察、设计单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人应参加地基与基础分部工程的验收。本题考查的是分部工程质量验收。分部工程应由总监理工程师组织验收，分项工程应由专业监理工程师组织验收。由于地基与基础部分分部工程情况复杂，专业性强，且关系到整个工程的安全，为保证质量，严格把关，规定勘察、设计单位项目负责人应参加验收，并要求施工单位技术、质量部门负责人也应参加验收。
建筑工程检验批质量验收中，主控项目是指对（）起决定性作用的检验项目。
A.节能
B.安全
C.环境保护
D.质量评价
E.主要使用功能
答案：A,B,C,E
解析：
考核建筑工程施工质量验收程序和合格规定。主控项目是指建筑工程中对安全、节能、环境保护和主要使用功能起决定性作用的检验项目。参见教材P162。
公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为( )。 A是否进行资格预审B是否组织现场考
公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为（ ）。
Ａ是否进行资格预审Ｂ是否组织现场考察
Ｃ是否解答投标单位的质疑Ｄ是否公开开标
2021监理工程师考试答案8节 第8节
下列选项中，属于监理规划中工程质量控制经济措施及合同措施的有()。
A.达到建设单位特定质量目标要求的，按合同支付工程质量补偿金或奖金
B.建立健全项目监理机构
C.协助完善质量保证体系
D.严格事前、事中和事后的质量检查监督
E.严格质量检查和验收，不符合合同规定质量要求的，拒付工程款
答案：A,E
解析：
2020教材P109-122
工程质量控制的具体措施:
1) 组织措施:建立健全项目监理机构，完善职责分工，制定有关质量监督制度，落实质量控制责任。
2) 技术措施:协助完善质量保证体系;严格事前、事中和事后的质量检查监督。
3) 经济措施及合同措施:严格质量检查和验收，不符合合同规定质量要求的，拒付工程款;达到建设单位特定质量目标要求的，按合同支付工程质量补偿金或奖金。
选项B属于监理规划中工程质量控制的组织措施，选项CD属于监理规划中工程质量控制的技术措施。
双代号网络计划中，节点最早时间的含义是以该节点为（ ）。
A.完成节点的工作的最早开始时间
B.开始节点的工作的最早开始时间
C.完成节点的工作的最迟完成时间
D.开始节点的工作的最迟完成时间
答案：B
解析：
本题考查的是网络时间参数的计算。节点最早时间是指在双代号网络计划中，以该节点为开始节点的各项工作的最早开始时间。
()是施工进度控制的前提，同时也是设备供应进度控制的前提。
A.建设工程进度控制
B.设计进度控制
C.监理进度控制
D.设计准备进度控制
答案：B
解析：
2020版教材P110
本题考查的是设计阶段进度控制的意义。设计阶段进度控制的意义包括：(1)设计进度控制是建设工程进度控制的重要内容；(2)设计进度控制是施工进度控制的前提；(3)设计进度控制是设备和材料供应进度控制的前提。
关于Partnering 协议的说法，正确的有()。
A.Partnering协议由业主与施工单位双方签署
B.Partnering协议签订时间可能迟于提出Partnering模式的时间
C.Partnering协议应采用标准、统一的格式
D.Partnering协议不是法律意义上的合同
E.Partnering协议通常由施工单位作为起草方
答案：B,D
解析：
Partnering模式总是与建设工程组织管理模式中的某一种模式结合使用的，较为常见的情况是与总分包模式、项目总承包模式、CM 模式结合使用。这表明，partnering 模式并不能作为一种独立存在的模式。从partnering 模式的实践情况来看，并不存在什么适用范围的限制。
但是，partnering 模式的特点决定了它特别适用于以下几种类型的建设工程：
⒈业主长期有投资活动的建设工程
⒉不宜采用公开招标或邀请招标的建设工程
⒊复杂的不确定因素较多的建设工程
⒋国际金融组织贷款的建设工程
单价合同的工程计量中，监理人不应计量的是（ ）。
A.工程量清单中的全部项目
B.合同文件中规定的项目
C.工程变更项目
D.返工增加工程量
答案：D
解析：
监理人一般只对以下三方面的工程项目进行计量：(1)工程量清单中的全部项目；(2)合同文件中规定的项目；(3)工程变更项目。
水泥安定性检验方法属于项目监理机构在质量控制中所依据标准中的（ ）
A.有关材料及其制品质量的技术标准
B.有关材料验收、包装、标志方面的技术标准和规定
C.有关材料搜集方面的规定
D.有关材料或半成品等的取样、试验等方面的技术标准或规程
答案：D
解析：
项目监理机构在质量控制中，可根据有关材料或半成品等的取样、试验等方面的技术标准或规程。例如：木材的物理力学试验方法，钢材的机械及工艺试验取样法，水泥安定性检验方法等。
