21年监理工程师真题下载8章 第1章
监理人应在收到承包人的变更合同价款报告后（ ）天内，对承包人的要求予以确认或做出其他答复。
A.7
B.14
C.15
D.28
答案：B
解析：
考点:变更管理。监理人收到承包人变更报价书后的14天内，根据合同约定的估价原则，商定或确定变更价格。
价值工程研究对象的选择方法有很多，主要包括（ ）。
A.价值百分率法
B.经验分析法
C.头脑风暴法
D.强制确定法
E.哥顿法
答案：B,D
解析：
本题考查的是价值工程的应用。价值工程研究对象选择的方法有：因素分析法、ABC分析法、强制确定法、百分比分析法、价值指数法。
总监理工程师应承担的职责有()等。
A、审查承包单位的竣工申请
B、参与工程项目的竣工验收
C、主持分项工程验收及隐蔽工程验收
D、根据监理工作实际情况记录监理日记
E、主持整理工程项目的监理资料
答案：A,B,E
解析：
项目监理机构各类人员的基本职责中总监理工程师职责包括：审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查承包单位的竣工申请，组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查，参与工程项目的竣工验收；主持整理工程项目的监理资料。C、D项属于专业监理工程师职责的内容。
符合专用条款约定的开始工作条件时，监理人获得发包人同意后应提前()天向承包人发出开始工作通知。
A.7
B.10
C.14
D.21
答案：A
解析：
本题考查的是开始工作。符合专用条款约定的开始工作条件时，监理人获得发包人同意后应提前7天向承包人发出开始工作通知。
根据《建设工程监理规范》，属于监理员职责的有（ ）。
A、检查工序施工结果
B、参与验收分部工程
C、进行见证取样
D、进行工程计量
E、参与整理监理文件资料
答案：A,C
解析：
2020版教材P 106
监理员职责：(1)检查施工单位投入工程的人力、主要设备的使用及运行状况；(2)进行见证取样；(3)复核工程计量有关数据；(4)检查工序施工结果；(5)发现施工作业中的问题，及时指出并向专业监理工程师报告。故本题选AC。
公路水运工程生产安全事故应急响应级别分为（ ）
A.四级
B.三级
C.二级
D.五级
答案：A
解析：
公路水运工程生产安全事故应急响应级别分为I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四级
《建设工程监理规范》明确规定了监理实施细则应包含的内容，其中专业工程特点应从专业工程（ ）进行有针对性的阐述。
A.施工范围和施工顺序
B.施工的重点和难点
C.施工工艺
D.工程概况
E.施工工序
答案：A,B,C,E
解析：
监理实施细则中专业工程特点应从专业工程施工的重点和难点、施工范围和施工顺序、施工工艺、施工工序等内容进行有针对性的阐述，体现为工程施工的特殊性、技术的复杂性，与其他专业的交叉和衔接以及各种环境约束条件。
在双代号网络图中，虚箭线的作用有（ ）。
A.指向、联系和断路
B.联系、区分和断路
C.区分、过桥和指向
D.过桥、联系和断路
答案：B
解析：
网络图中的节点都必须有编号，其编号严禁重复，并应使每一条箭线上箭尾节点编号小于箭头节点编号。 在双代号网络图中，一项工作必须有唯一的一条箭线和相应的一对不重复出现的箭尾、箭头节点编号。 在双代号网络图中，有时存在虚箭线，虚箭线不代表实际工作，称为虚工作。虚工作既不消耗时间，也不消耗 资源。虚工作主要用来表示相邻两项工作之间的逻辑关系。作用：一般起着工作之间的联系、区分和断路三个作 用。
21年监理工程师真题下载8章 第2章
项目监理机构组织结构设计中，选择组织结构形式的基本原则包括（ ）。
A.有利于工程合同管理
B.有利于监理目标控制
C.有利于决策指挥
D.遵循适应、精简、高效的原则
E.有利于信息沟通
答案：A,B,C,E
解析：
2020版教材P94-97
本题考查的是项目监理机构的设立。
项目监理机构组织结构设计中，由于建设工程规模、性质、组织实施模式等的不同，应选择适宜的组织结构形式，以适应监理工作需要。组织结构形式选择的基本原则是：有利于工程合同管理，有利于监理目标控制，有利于决策指挥，有利于信息沟通。
某施工企业为了提高混凝土强度并加快模板的周转速度，在混凝土中加入了经试验后满足上述要求的一种外加剂。该外加剂的费用属于( )。
A.措施费
B.材料费
C.检验试验费
D.研究试验费
答案：B
解析：
2020版教材P13-17
材料费是指施工过程中耗费的原材料、辅助材料、构配件、零件、半成品或成品、工程设备的费用。
某工程双代号时标网络计划如下图所示，因工作B.D.G 和J 共用一台施工机械而必须顺序施工，在合理安排下，该施工机械在现场闲置()天。
A.0
B.1
C.2
D.3
答案：A
解析：
应首先判定先G 后J，还是先J 后G？
根据延长工期最短的原则，应该先J 后G。重新标注网络图。
下列各项中，不属于影响项目监理机构人员数量的主要因素的是（ ）。
A.工程建设强度
B.工程复杂程度
C.工程监理单位的业务水平
D.工程项目监理机构目标
答案：D
解析：
本题考查的是项目监理机构人员配备。影响项目监理机构人员数量的主要因素包括：（1）工程建设强度；（2）建设工程复杂程度；（3）工程监理单位的业务水平；（4）项目监理机构的组织结构和任务职能分工。
某工程，实施过程中发生如下事件：
事件1：开工前，项目监理机构审查施工单位报送的工程开工报审表及相关资料时，总监理工程师要求：首先由专业监理工程师签署审查意见，之后由总监理工程师代表签署审核意见。总监理工程师依据总监理工程师代表签署的同意开工意见，签发了工程开工令。
事件2：总监理工程师根据监理实施细则对巡视工作进行交底，其中对施工质量巡视提出的要求包括：①检查施工单位是否按批准的施工组织设计、专项施工方案进行施工；②检查施工现场管理人员，特别是施工质量管理人员是否到位。
事件3：项目监理机构进行桩基混凝土试块抗压强度数据统计分析，出现了如下图所示的四种非正常分布的直方图。
事件4：工程竣工验收前，总监理工程师要求：①总监理工程师代表组织工程竣工预验收；②专业监理工程师组织编写工程质量评估报告，该报告经总监理工程师审核签字后方可直接报送建设单位。
问题：
1.指出事件1中总监理工程师做法的不妥之处，写出正确做法。
2.事件2中，总监理工程师对现场施工质量巡视要求还应包括哪些内容？
3.分别指出事件3中四种直方图的类型，并说明其形成的主要原因。
4.指出事件4中总监理工程师要求的不妥之处，写出正确做法。
答案：
解析：
1.事件1中，总监理工程师做法的不妥之处有：
（1）安排总监理工程师代表在工程开工报审表上签署审核意见。
正确做法：总监理工程师应签署审核意见。
（2）依据总监理工程师代表签署同意开工的意见即签发了工程开工令。
正确做法：总监理工程师应将工程开工报审表报建设单位批准后，再签发工程开工令。
2.事件2中，总监理工程师对现场施工质量巡视要求的内容还应包括：
（1）是否按工程设计文件（或施工图）、工程建设标准进行施工；
（2）使用的工程材料、构配件和设备是否已检测合格；
（3）特种作业人员是否持证上岗。
3.事件3中，四种直方图的类型及其形成原因如下：
（1）（a）属于缓坡型。形成原因：主要是由于操作中对上限（或下限）控制太严造成的。
（2）（b）属于孤岛型。形成原因：原材料发生变化，或临时由他人顶班作业。
（3）（c）属于绝壁型。形成原因：是由于数据收集不正常，可能有意识地去掉下限以下的数据，或是在检测过程中存在某种人为因素所造成的。
（4）（d）属于双峰型。形成原因：是由于用两种不同方法或两台设备或两组工人进行生产，然后把两方面数据混在一起整理产生的。
4.事件4中，总监理工程师要求的不妥之处有：
（1）要求总监理工程师代表组织竣工预验收。
正确做法：总监理工程师应组织竣工预验收。
（2）要求专业监理工程师组织编写工程质量评估报告，
正确做法：总监理工程师应组织编写工程质量评估报告。
（3）要求工程质量评估报告经总监理工程师审核签字后直接报建设单位。
正确做法：工程质量评估报告应经监理单位技术负责人审核签字后方可报送建设单位。
热拌沥青混合料配合比设计采用沥青混合料马歇尔试验方法，通过配合比设计决定沥青混合料的材料品种、矿料级配及沥青用量，包括配合比设计的阶段（ ）。
A.目标配合比设计
B.生产配合比设计
C.生产配合比验证
D.目标配合比确认
E.目标配合比复核
答案：A,B,C
解析：
本题考查的是沥青面层施工质量监理。热拌沥青混合料配合比设计采用沥青混合料马歇尔试验方法，包括目标配合比设计、生产配合比设计和生产配合比验证等三个阶段
(2017年真题)下列质量数据特征值中，用来描述数据集中趋势的是（ ）。
A.极差
B.标准偏差
C.均值
D.变异系数
答案：C
解析：
描述数据分布集中趋势的：算术平均数、中位数; 描述数据分布离中趋势的：极差、标准偏差、变异系数等。
下列选项中，收受定金的一方不履行约定债务的，应当返还()倍定金。
A.1
B.2
C.3
D.4
答案：B
解析：
2020版教材P20-37
本题考查的是《合同法》主要内容。收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。
21年监理工程师真题下载8章 第3章
在国外工程咨询公司的服务内容中，除了()之外，其余各阶段工作业主都可能单独委托工程咨询公司来完成。
A.工程设计
B.工程招标与设备采购
C.生产准备和调试验收
D.项目后评价
答案：C
解析：
一般来说，除了生产准备和调试验收之外，其余各阶段工作业主都可能单独委托工程咨询公司来完成。
在工程质量统计分析方法中，寻找影响质量主次因素的方法一般采用（ ）。
A.排列图法
B.因果分析图法
C.直方图法
D.控制图法
答案：A
解析：
2020版教材P64-79
排列图法是利用排列图寻找影响质量主次因素的一种有效方法。
某批混凝土试块经检测发现其强度值低于规范要求，后经法定检测单位对混凝土实体强度进行检测后，其实际强度达到规范允许和设计要求。这一质量事故宜采取的处理方法是（ ）。
A.加固处理
B.修补处理
C.不作处理
D.返工处理
答案：C
解析：
本题考核的是不作处理的规定。通常不用专门处理的情况有以下几种：(1)不影响结构和正常使用；(2)有些质量缺陷，经过后续工序可以弥补；(3)经法定检测单位鉴定合格。例如，某检验批混凝土试块强度值不满足规范要求，强度不足，在法定检测单位对混凝土实体采用非破损检验方法，测定其实际强度已达规范允许和设计要求值时，可不做处理。对经检测未达要求值，但相差不多，经分析论证，只要使用前经再次检测达设计强度，也可不做处理；(4)出现的质量缺陷，经检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算，仍能满足结构和使用功能。
发包人在收到承包人竣工验收申请报告（）天后未进行验收，视为验收合格。实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准。
A.7
B.14
C.28
D.56
答案：D
解析：
2020版教材P116
本题考查的是竣工验收。发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收，视为验收合格。实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准。
某公路桥梁工程预应力按规定张力系数为1.3，实际仅为0.8，属于严重的质量缺陷，对其正确的处理方式是（ ）。
A.限制使用处理
B.返工处理
C.不做处理
D.报废处理
答案：B
解析：
本题考核的是工程质量事故处理方案。当工程质量未达到规定的标准和要求，存在的严重质量缺陷，对结构的使用和构成重大影响，且又无法通过修补处理的情况下，可对检验批、分项、分部工程甚至整个工程返工处理。
下列关于建设工程设计资质的说法中，错误的是( )。
A.建筑工程专业资质可以设丁级
B.工程设计综合资质只设甲级
C.根据工程性质和技术特点，个别行业、专业、专项资质可以设丁级
D.工程设计行业资质设甲级、乙级、丙级、丁级
E.工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质、工程设计专业资质和工程设计专项资质
答案：C,D
解析：
工程设计综合资质只设甲级。工程设计行业资质、工程设计专业资质、工程设计专项资质设甲级、乙级。根据工程性质和技术特点，个别行业、专业、专项资质可以设丙级，建筑工程专业资质可以设丁级。
依据施工合同示范文本的规定，下列有关设计变更说法中正确的有（ ）。
A．发包人需要对原设计进行变更，应提前14天书面通知承包人
B．承包人为了便于施工，可以要求对原设计进行变更
C．承包人在变更确认后的14天内，未向工程师提出变更价款报告，视为该工程变更不涉及价款变更
D．工程师确认增加的工程变更价款，应在工程验收后单独支付
E．合同中没有适用和类似变更工程的价款，由承包人提出变更价格，经工程师确认后执行
工程建设的不同阶段，对工程项目质量的形成起着不同的作用，主要包括（ ）。
A.项目决策阶段
B.项目可行性研究阶段
C.工程设计阶段
D.工程施工阶段
E.项目评价阶段
答案：A,B,C,D
解析：
考点:工程质量形成过程与影响因素。工程建设的不同阶段，对工程项目质量的形成起着不同的作用和影响。主要包括：项目可行性研究、项目决策、工程勘察与设计、工程施工、工程竣工验收。
21年监理工程师真题下载8章 第4章
下列关于实际利率和名义利率的说法中，错误的是()。
A.当年内计息次数m大于1时，实际利率大于名义利率
B.当年内计息次数m等于1时，实际利率等于名义利率
C.在其他条件不变时，计息周期越短，实际利率与名义利率差距越小
D.实际利率比名义利率更能反映资金的时间价值
在下列选项中，需要重新招标的是（ ）。
A.投标截止时间止，投标人少于3个的
B.经评标委员会评审后否决所有投标的
C.投标截止时间止，投标人少于5个的
D.经评标委员会评审后只剩下一家投标单位的
E.投标截止时间止，投标人少于4个的
答案：A,B
解析：
有下列情形之一的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当依法重新招标：①投标截止时间止，投标人少于3个的；②经评标委员会评审后否决所有投标的。
关于设计施工总承包合同的承包人的说法，正确的是（ ）。
A：承包人应当是独立承包人
B：承包人的分包工作需要征得发包人同意
C：承包人的分包工程需要经过承包人与发包人共同发包
D：承包人的合部承包工作内容均可分包
答案：B
解析：
本题考查的是设计施工总承包合同管理有关各方的职责。选项A错误，总承包合同的承包人可以是独立承包人，也可以是联合体；选项B正确，分包工作需要征得发包人同意；选项C，尽管委托分包人的招标工作由承包人完成，发包人也不是分包合同的当事人，所以不是共同发包；选项D错误，承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。参见教材P110～111。
在下列内容中，属于建设工程三大目标控制组织措施的是( )
A.审查施工组织设计
B.改善建设工程目标控制的工作流程
C.明确各级控制人员的任务和职责分工
D.建立建设工程目标控制工作考评机制
E.建立健全实施动态控制的组织机构、规章制度和人员
答案：B,C,D,E
解析：
建设工程目标控制的组织措施是其他各类措施的前提和保障，包括：①建立健全实施动态控制的组织机构、规章制度和人员，明确各级目标控制人员的任务和职责分工，改善建设工程目标控制的工作流程；②建立建设工程目标控制工作考评机制，加强各单位(部门)之间的沟通协作；③加强动态控制过程中的激励措施，调动和发挥员工实现建设工程目标的积极性和创造性等。
背景：
某住宅工程，在施工图设计阶段招标委托监理，按《建设工程监理合同（示范文本）》GF-2012-0202签订了工程监理合同，该合同未委托相关服务工作，实施中发生以下事件：
事件1：建设单位要求监理单位参与项目设计管理和施工招标工作，提出要监理单位尽早编制监理规划，与施工图设计同时进行，要求在施工招标前向建设单位报送监理规划。
事件2：总监理工程师委托总监理工程师代表组织编制监理规划，要求项目监理机构中专业监理工程师和监理员全员参与编制，并要求由总监理工程师代表审核批准后尽快报送建设单位。
事件3：编制的监理规划中提出“四控制”的基本工作任务，分别设有“工程质量控制”、“工程造价控制”、“工程进度控制”和“安全生产控制”的章节内容；并提出对危险性较大的分部分项工程，应按照当地工程安全生产监督机构的要求，编制《安全监理专项方案》。
事件4：在深基坑开挖工程准备会议上，建设单位要求项目监理机构尽早提交《深基坑工程监理实施细则》，并要求施工单位根据该细则尽快编制《深基坑工程施工方案》。
事件5：工程某部位大体积混凝土工程施工前，土建专业监理工程师编制了《大体积混凝土工程监理实施细则》，经总监理工程师审批后实施。实施中由于外部条件变化，土建专业监理工程师对监理实施细则进行了补充，考虑到总监理工程师比较繁忙，拟报总监理工程师代表审批后继续实施。
问题：
1.事件1中，建设单位的要求有何不妥？说明理由。
2.事件2中，总监理工程师的做法有何不妥？说明理由。
3.指出事件3中监理规划的不正确之处，写出正确做法。
4.事件4中，建设单位的做法是否妥当？说明理由。
5.指出事件5中项目监理机构做法的不妥之处？说明理由。
问题解析：本案例依据《建设工程监理规范》GB/T 50319—2013作答。主要考核监理工作的主要内容、监理规划的编制与审核要求、监理实施细则的编制等内容。
答案：
解析：
1.建设单位要求监理单位参与项目设计管理和施工招标工作不妥，因为该工作内容属于相关服务范围，而工程监理合同未委托相关服务工作；建设单位提出编制监理规划与施工图设计同时进行不妥，因监理规划应针对建设工程实际情况编制，故应在收到工程设计文件后开始编制监理规划。
2.总监理工程师委托总监理工程师代表组织编制监理规划不妥，因为违反《建设工程监理规范》GB/T 50319—2013对总监理工程师职责的规定；由总监理工程师代表审核批准监理规划不妥，根据《建设工程监理规范》GB/T 50319—2013，监理规划应在总监理工程师签字后由监理单位技术负责人审核批准，方可报送建设单位。
3.监理规划中“四控制”的提法不妥，“安全生产控制”的章节名称不正确，应为“安全生产管理的监理工作”；监理规划中“安全监理”的提法不妥，针对危险性较大的分部分项工程，编制《安全监理专项方案》的做法不正确，应按《建设工程监理规范》GB/T 50319—2013的要求，编制监理实施细则。
4.建设单位要求项目监理机构先于施工单位专项施工方案编制监理实施细则的做法不妥，因为专项施工方案是监理实施细则的编制依据之一。
5.项目监理机构对监理实施细则进行了补充后，拟报总监理工程师代表审批后继续实施的考虑不妥。根据《建设工程监理规范》GB/T 50319—2013，总监理工程师不得将审批监理实施细则的职责委托给总监理工程师代表，监理实施细则补充、修改后，仍应由总监理工程师审批后方可实施。
根据《建设工程设计合同》示范文本，关于初步设计应满足的深度要求说法，错误的是（ ）。
A.满足主要材料订货的需要
B.满足设备材料采购的需要
C.满足编制施工招标文件的需要
D.满足编制施工图设计文件的需要
答案：B
解析：
考点:订立设计合同时应约定的内容。初步设计文件，应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要。
对于工程量清单中的某些项目，如保养气象记录设备、保养测量设备等，一般采用（ ）。进行计量支付。
A、均摊法
B、凭证法
C、估价法
D、分解计量法
答案：A
解析：
所谓均摊法，就是对清单中某些项目的合同价款，按合同工期平均计量。如：为监理人提供宿舍，保养测量设备，保养气象记录设备，维护工地清洁和整洁等。
适宜采用固定总价合同的工程有( )。
A.工程范围清楚明确，工程图纸完整、详细、清楚，报价的工程量应准确而不是估计数字
B.投标期相对宽裕，承包商可以详细做现场调查，复核工程量，分析招标文件，拟定计划
C.没有施工图、工程量不明、急于开工的紧迫工程
D.工期长、技术复杂、不可预见因素较多的工程
E.合同条件完备，双方的权利和义务关系十分清楚
答案：A,B,E
解析：
2020教材P146-151
固定总价合同的适用范围有：
(1) 工程范围清楚明确，工程图纸完整、详细、清楚，报价的工程量应准确而不是估计数字；
(2) 工程量小、工期短，在工程过程中环境因素(特别是物价)变化小，工程条件稳定；
(3) 工程结构、技术简单，风险小，报价估算方便；
(4) 投标期相对宽裕，承包商可以详细做现场调查，复核工程量，分析招标文件，拟定计划；
(5) 合同条件完备，双方的权利和义务关系十分清楚。
21年监理工程师真题下载8章 第5章
调整施工进度计划时，通过增加劳动力和施工机械的数量缩短某些工作持续时间的措施属于（ ）。
A.经济措施
B.技术措施
C.组织措施
D.合同措施
答案：C
解析：
本题考查的是施工进度计划的调整。组织措施包括：（1）增加工作面，组织更多的施工队伍；（2）增加每天的施工时间（如采用三班制等）；（3）增加劳动力和施工机械的数量。
当利用S曲线比较实际进度与计划进度时，如果检查日期实际进展点落在计划S曲线的右侧，则该实际进展点与计划S曲线在横坐标方向的距离表示工程项目( )。
A. 实际进度超前的时间 B. 实际进度拖后的时间
C. 实际超额完成的任务量 D. 实际拖欠的任务量
答案：B
解析：
(1)工程项目实际进展状况。如果工程实际进展点落在计划S曲线左侧，表明此时实际进度比计划进度超前；如果工程实际进展点落在S计划曲线右侧，表明此时实际进度拖后；如果工程实际进展点正好落在计划S曲线上，则表示此时实际进度与计划进度一致。(2)工程项目实际进度超前或拖后的时间。在S曲线比较图中可以直接读出实际进度比计划进度超前或拖后的时间。(3)工程项目实际超额或拖欠的任务量。在S曲线比较图中也可直接读出实际进度比计划进度超额或拖欠的任务量。
建设工程监理是指工程监理单位受（ ）委托，根据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、造价、进度进行控制。
A.建设单位
B.承包单位
C.分包单位
D.设计单位
答案：A
解析：
本题考查的是建设工程监理涵义及性质。建设工程监理是指工程监理单位受建设单位委托，根据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、造价、进度进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。
双代号网络图中的节点表示（ ）。
A.工作
B.工作的开始或结束，以及工作之间的连接状态
C.工作的开始
D.工作的结果
答案：B
解析：
考点: “网络计划技术的基本概念”。双代号网络图又称箭线式网络图，它是以箭线及其两端节点的编号表示工作；同时．节点表示工作的开始或结束以及工作之间的连接状态。因此，本题的正确答案为B。
利用香蕉曲线比较法，如果实际进度比按最迟开始时间安排的计划进度拖后，则工程实际进展点应()。
A.落在ES曲线的左侧
B.落在LS曲线的右侧
C.落在ES和LS线之间
D.落在LS左侧
答案：B
解析：
2020教材P97-100
本题考查的是香蕉曲线比较法。如果工程的实际进展点落在ES曲线的左侧，表明此刻实际进度比各项工作按其最早开始时间安排的计划进度超前；如果工程实际进展点落在LS曲线的右侧，表明此刻实际进度比各项工作按其最迟开始时间安排的计划进度落后。
根据《建筑安装工程费用项目组成》的规定，（ ）不属于材料费的组成内容。
A.采购及保管费
B.运输损耗费
C.检验试验费
D.运杂费
答案：C
解析：
根据《建筑安装工程费用项目组成》的规定，材料费的组成内容，包括材料原价、运杂费、运输损耗费、采购及保管费；检验试验费属于企业管理费。
根据《建设工程监理规范》，非工程类注册执业人员担任总监理工程师代表的条件有()。
A.中级及以上专业技术职称
B.大专及以上学历
C.3年以上工程实践经验
D.工程类或工程经济类高等教育
E.经过监理业务培训
答案：A,C,E
解析：
总监理工程师代表可以由具有工程类执业资格的人员（如注册监理工程师、注册造价工程师、注册建造师、注册工程师、注册建筑师等）担任，也可由具有中级及以上专业技术职称、3年及以上工程实践经验并经监理业务培训的人员担任。
桥梁基础灌注桩的主要施工机械是（ ）
A.爆破钻机
B.振动钻机
C.回旋钻机
D.冲击钻机
答案：C
解析：
本题考查的是起重、垂直运输、打桩、钻孔机械。回旋钻机是桥梁基础灌注桩的主要施工机械。
21年监理工程师真题下载8章 第6章
我国项目监理机构建设工程保修阶段的主要工作包括（）。
A.对建设单位或使用单位提出的工程质量缺陷，工程监理单位应安排监理人员进行检查和记录，并应要求施工单位予以修复，同时应监督实施，合格后应予以签认
B.审核勘察单位提交的勘察费用支付申请表，以及签发勘察费用支付证书
C.工程监理单位应对工程质量缺陷原因进行调查，并应与建设单位、施工单位协商确定责任归属
D.对非施工单位原因造成的工程质量缺陷，应核实施工单位申报的修复工程费用，并应签认工程款支付证书
E.审核设计单位提交的设计费用支付申请表，以及签认设计费用支付证书
答案：A,C,D
解析：
本题考查重点是“我国项目监理机构在建设工程投资控制中的主要工作”。工程保修阶段的主要工作包括：①对建设单位或使用单位提出的工程质量缺陷，工程监理单位应安排监理人员进行检查和记录．并应要求施工单位予以修复．同时应监督实施，合格后应予以签认；②工程监理单位应对工程质量缺陷原因进行调查，并应与建设单位、施工单位协商确定责任归属。对非施工单住原因造成的工程质量缺陷。应核实施工单位中报的修复工程费用，并应签认工程款支付证书。因此，本题的正确答案为ACD。
下列在施工合同履行过程中发生的事实，属于事件的是（）。
A.地震灾害导致施工暂停
B.恶劣气候影响施工安全
C.社会动乱影响施工进度
D.图纸设计错误导致的工程返工
E.当事人违约影响工程质量
答案：A,B,C
解析：
（1）行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生、变更和消灭的行为，包括作为和不作为两种表现形式。
（2）行为还可分为合法行为和违法行为。
（3）行政行为和发生法律效力的法院判决、裁定以及仲裁机构裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生、变更、消灭。
室外工程可根据专业类别和工程规模进行划分，室外环境属于室外工程中的（ ）。
A.单位工程
B.子单位工程
C.分部工程
D.分项工程
答案：B
解析：
本题考查的是室外工程的划分。室外工程可根据专业类别和工程规模进行划分，室外环境属于室外工程中的子单位工程。
质量管理体系文件中（??）的内容应以有关监理服务的策划与控制内容为基础，再进行进一步的细化、补充和衔接。
A.质量手册
B.程序文件
C.记录表格
D.作业指导书
答案：D
解析：
本题考查重点是“质量管理体系文件的编制内容”。指导书是指导监理工作开展的技术性文件，应按照国家与行业有关工程监理的法律法规、规范标准和质量手册“产品实现”章节中有关监理服务的策划与控制内容进行编制。作业指导书的内容应以有关监理服务的策划与控制内容为基础，再进行进一步的细化、补充和衔接。因此，本题的正确答案为D。
里程碑节点一般包括泵站首台机组安装土建交接工作面、所有机组交接工作面、完成泵站金属结构安装等的枢纽工程是（ ）。
A.大坝工程
B.水电站工程
C.倒虹吸工程
D.疏浚工程
答案：B
解析：
本题考查的是发包人控制性进度计划的编制。泵站、水电站里程碑节点一般包括泵站首台机组安装土建交接工作面、所有机组交接工作面、完成泵站金属结构安装等。
按照世界银行工程造价的构成，下列费用中，属于项目间接建设成本的有（）。
A.工艺设备费
B.场外设施费
C.运输和保险费
D.未明确项目的准备金
E.业主的行政性费用
答案：C,E
解析：
2020版教材P11-13
世界银行和国际咨询工程师联合会建设工程投资构成中，项目间接建设成本包括项目管理费、开工试车费、业主的行政性费用、生产前费用、运费和保险费、地方税。选项AB属于项目直接建设成本；选项D属于应急费。
下列选项中，属于我国项目监理机构施工阶段投资控制的主要工作的有（ ）。
A.处理费用索赔
B.进行工程计量
C.审核竣工结算
D.采取节约投资的奖励措施
E.严格审查施工组织设计
答案：A,B,C
解析：
考点:我国项目监理机构在建设工程投资控制中的主要工作。我国项目监理机构施工阶段投资控制的主要工作有：(1)进行工程计量和付款签证；(2)对完成工程量进行偏差分析；(3)审核竣工结算款；(4)处理施工单位提出的工程变更费用；(5)处理费用索赔。
三级预算编制形式的工程预算文件与二级工程预算文件相比，额外拥有的是（）。
A.总预算表
B.综合预算表
C.单位工程预算表
D.编制说明
答案：B
解析：
2020教材P119-120
采用三级预算编制形式的工程预算文件包括：封面、签署页及日录、编制说明、总预算表、综合预算表、单位工程预算表、附件等内容。
采用二级预算编制形式的工程预算文件包括：封面、签署页及目录、编制说明、总预算表、单位工程预算表、附件等内容。
21年监理工程师真题下载8章 第7章
施工组织设计是指导施工单位进行施工的实施性文件，应经（ ）审核签认后方可实施。
A.施工项目经理
B.总监理工程师
C.专业监理工程师
D.建设单位代表
答案：B
解析：
考点:施工组织设计审查。施工组织设计应由总监理2r_程师签认后报建设单位。
监理单位受业主委托对建设工程设计和施工实施全过程监理时，监理工程师在 设计准备阶段进度控制的任务包括( )。
A．协助业主确定工期总目标
B．办理工程立项审批或备案手续
C．办理建筑材料及设备订货手续
D．调查和分析环境及施工现场条件
E．编制施工图出图计划
答案：A,D
解析：
监理工作师在设计准备阶段进度控制的任务包括：①收集有关工期的信息，进行工期目标和进度控制决策；②编制工程项目总进度计划；③编制设计准备阶段详细工作计划，并控制其执行；④进行环境及施工现场条件的调査和分析。BC两项是业主在设计前和设计后的工作；E项是设计阶段设计单位的任务。
监理资料的管理应由（）负责，并指定专人具体实施。
A.监理人员
B.专业监理工程师
C.总监理工程师
D.总监理工程师代表
答案：C
解析：
考核质量记录资料的管理。监理资料的管理应由总监理工程师负责，并指定专人具体实施。参见教材P146。
当隐蔽工程列为施工质量见证点时，监理工程师应按规定到场监督检查。除见证施工过程外还需见证()
A、施工环境状况
B、施工作业条件
C、劳动组织及工种配合状况
D、隐蔽部位的覆盖过程
答案：D
解析：
监理工程师应按规定的时间到现场见证，对该见证点的实施过程进行认真的监督、检查，并在见证表上详细记录该项工作所在的建筑物部位、工作内容、数量、质量及工时等后签字，作为凭证。隐蔽工程是指将被其后工程施工所隐蔽的分项、分部工程，在隐蔽前所进行的检查验收。它是对一些已完分项、分部工程质量的最后一道检查，由于检查对象就要被其他工程覆盖，给以后的检查整改造成障碍，故显得尤为重要，它是质量控制的一个关键过程。
工程在规定的条件下，满足规定功能要求使用的年限，也就是工程竣工后的合理使用寿命周期。这体现了建设工程质量特性中的（ ）。
A.适应性
B.耐久性
C.安全性
D.经济性
答案：B
解析：
建设工程质量的特性
（2）耐久性，即寿命，是指工程在规定的条件下，满足规定功能要求使用的年限，也就是工程竣工后的合理使用寿命期。
参见教材 P1。
关于代理，以下各项表述正确的有（ ）。
A.代理人和第三人串通，损害被代理人利益的，由代理人和第三人负连带责任
B.无代理权、超越代理权或者代理权终止后的行为，在任何情况下，被代理人都不承担民事责任
C.书面委托代理的委托书授权不明的，应由被代理人承担责任，代理人可不承担责任
D.第三人知道行为人没有代理权，还与行为人实施民事行为给他人造成损害的，由第三人和行为人负连带责任
E.被代理人知道代理人的代理行为违法但不表示反对的，由被代理人和代理人负连带责任
答案：A,D,E
解析：
考点:代理关系。选项B，如果被代理人对无权代理追认，被代理人承担民事责任。选项C，授权范围不明确的，应由被代理人向第三人承担民事责任，代理人负连带责任，但是代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担。
关于建设工程监理招标方式，具体的方式包括（ ）。
A.公开招标
B.邀请招标
C.谈判招标
D.议标
E.直接委托
答案：A,B
解析：
本题考查的是建设工程监理招标方式和程序。建设工程监理招标可分为公开招标和邀请招标两种方式。
质量合格的材料、构配件进场后，到其使用或安装时通常要经过一定的时间间隔。在此时间里，（ ）应对施工单位在材料、半成品、构配件的存放、保管及使用期限实行监控。
A.施工单位质量负责人
B.施工单位保管人员
C.监理员
D.专业监理工程师
答案：D
解析：
质量合格的材料，构配件进场后到其使用或安装时通常要经过一定的时间间隔。在此时间里，专业监理工程师应对施工单位在材料、半成品、构配件的存放、保管及使用期限实行监控。
21年监理工程师真题下载8章 第8章
（ ）是监理单位内部的质量保证活动。
A.内部审核
B.外部审核
C.管理评审
D.质量评价
答案：A
解析：
本题考查的是质量管理体系的实施。内部审核是监理单位内部的质量保证活动。
监理工程师审核施工进度计划的内容有（ ）。
A. 是否按工程量清单对分部分项工程进行分解
B. 施工顺序的安排是否符合施工工艺的要求
C. 生产要素的供应计划是否能保证施工进度计划的实现
D. 业主负责提供的施工条件安排得是否合理
E. 是否明确进度控制人员的职责分工
答案：B,C,D
解析：
2020版教材P120
本题考查的是施工进度计划审核的内容。
①进度安排是否符合工程项目建设总进度计划中总目标和分目标的要求。是否符合施工合同中开工、竣工日期的规定。②施工总进度计划中的项目是否有遗漏，分期施工是否满足分批动用的需要和配套动用的要求。③施工顺序的安排是否符合施工工艺的要求。④劳动力、材料、构配件、设备及施工机具、水、电等生产要素的供应计划是否能保证施工进度计划实现，供应是否均衡、需求高峰期是否有足够能力实现计划供应。⑤总包、分包单位分别编制的各项单位工程施工进度计划之间是否相协调、专业分工与计划衔接是否明确合理。⑥对于业主负责提供施工条件，在施工进度计划中安排得是否明确、合理，是否有造成因业主违约而导致工程延期和费用索赔的可能。
下列关于工程施工招标程序的相关说法，错误的是（）。
A.现场踏勘是由招标人组织的
B.招标人必须委托招标代理机构进行招标事宜
C.评标委员会成员中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二
D.在踏勘现场后组织投标预备会
答案：B
解析：
2020版教材P40-49
招标人不具备自行组织招标的能力条件，应当委托招标代理机构办理招标事宜。
在工程质量统计分析方法中，绘制图形不是目的，而是要根据图中所反映的主要原因，制订改进的措施和对策，限期解决问题，保证产品质量的是（）。
A.排列图
B.因果分析图
C.直方图
D.控制图
答案：B
解析：
考核工程质量统计分析方法。绘制因果分析图不是目的，而是要根据图中所反映的主要原因，制订改进的措施和对策，限期解决问题，保证产品质量。参见教材P70。
某分部工程双代号网络图计划如下图所示，图中的错误有()
A、多个起点节点
B、存在循环回路
C、多个终点节点
D、节点编号有误
E、工作代号重复
答案：A,B,D
解析：
节点②④⑦构成了循环回路，节点⑤和节点⑥的编号错误，箭头节点的编号不应小于箭尾节点的编号，节点⑤和节点⑥的编号应对调。如果将存在循环回路的问题更正，从节点⑦不应有箭线指向节点②，那么节点②就成为起点节点，因此可以说，存在多个起点节点也是图中的一个错误。
用流水作业组织工程的施工，与顺序施工（依次施工）、平行施工等组织施工的方式相比，其特点是（）。
A.尽可能地利用工作面进行施工，工期比较短
B.可以寻找出关键工作来指导施工
C.各工作队实现了专业化施工，有利于提高技术水平和劳动生产率，也有利于提高工程质量
D.工期适中
E.专业工作队能够连续施工，同时使相邻专业队的开工时间能够最大限度地搭接
答案：A,C,E
解析：
2020版教材P21
本题考查的是流水施工的特点。具有以下特点：①尽可能地利用工作面进行施工，工期比较短；②各工作队实现了专业化施工，有利于提高技术水平和劳动生产率，也有利于提高工程质量；③专业工作队能够连续施工，同时使相邻专业队的开工时间能够最大限度地搭接；④单位时间内投入的劳动力、施工机具、材料等资源量较为均衡，有利于资源供应的组织；⑤为施工现场的文明施工和科学管理创造了有利条件。
建设工程监理招标的标的是()
A、监理酬金
B、监理设备
C、监理人员
D、监理服务
答案：D
解析：
建设工程监理招标属于服务类招标，其标的是无形的“监理服务”
某人现贷款20万元，按复利计算，年利率为10%，分5年等额偿还，每年应偿还（ ）万元。
A.4．0
B.4．4
C.4．6
D.5．3
