2021监理工程师考试试题及答案6章

教材P100-102。
本题考查的是前锋线比较法。（1）第5周检查时，工作D拖后1周，因其有1周的总时差，不影响总工期；工作E提前1周，因其在关键线路上，所以影响总工期；工作F拖后2周，因其只有1周的总时差，影响总工期；（2）第11周检查时，工作J提前2周，因其在关键线路上，所以影响总工期；工作H拖后1周，因其有2周的总时差，不影响总工期。

本题考查的是双代号网络计划时间参数的计算。对于有紧后工作的工作，M工作的最迟完成时间应等于其紧后工作最迟开始时间的最小值15天，M工作的最迟开始时间=15-4=11天。参见教材P49。

本题考查的是隧道工程施工准备。遇有地下水时，根据围岩等级，一般采用降级处理的方法。

2020版教材P78-83
勘察服务完成之前，由于不可抗力或其他非勘察人的原因解除合同时，定金不予退还。

2020版教材P180
经返修或加固处理的分项、分部工程，满足安全及使用功能要求时，可按技术处理方案和协商文件的要求予以验收。

2020教材P203-204
发包人在竣工结算支付证书签发后或者在收到承包人提交的竣工结算款支付申请7天后的56天内仍未支付的，除法律另有规定外，承包人可与发包人协商将该工程折价，也可直接向人民法院申请将该工程依法拍卖。承包人应就该工程折价或拍卖的价款优先受偿。

工程师在承包商提交接收申请 28 天内未答复，若工程达到了四个条件（1、工程已按合同竣工，并通过竣工试验；2、对承包商按合同要求提交的竣工记录没有给出反对通知；3、对承包商按合同要求提交的操作与维护手册没有给出反对通知；4、承包商完成了合同要求的培训工作），即视为工程已在工程师收到承包商的申请通知后的第 14 天竣工，且被视为已颁发了接收证书。

本题考查的是有时限的网络计划。网络计划中的工作，除了受逻辑关系约束而不能违反既定顺序关系之外，有的还由于外界因素的影响而在时间安排上受到某种限制：或不得早于某时刻开始；或不得迟于某时刻完成；或不得安排在某一期间进行。这就是最早开始时限、最迟完成时限和中断时限，统称为时限或强制时限

考点:“建设工程三大目标之间的关系”。建设工程质量、造价、进度三大目标之间相互关联，共同形成一个整体。从建设单位角度出发，往往希望建设工程的质量好、投资省、工期短(进度快)，但在工程实践中，几乎不可能同时实现上述目标。确定和控制建设工程三大目标，需要统筹兼顾三大目标之间的密切联系，防止发生盲目追求单一目标而冲击或干扰其他目标，也不可分割三大目标。在通常情况下，如果对工程质量有较高的要求，就需要投入较多的资金和花费较长的建设时间；如果要抢时间、争进度，以极短的时间完成建设工程，势必会增加投资或者使工程质量下降；如果要减少投资、节约费用，势必会考虑降低工程项目的功能要求和质量标准。这些表明，建搂工程三大目标之间存在着矛盾和对立的一面。因此，本题的正确答案为C。

本题考查的是赢得值法。选项A错误，赢得值法有三个基本参数和四个评价指标；选项B错误，投资（进度）绩效指数反映的是相对偏差；选项D错误，进度偏差为正值，表示进度提前。

考点:目标控制。为实现三大目标控制，采取的技术措施包括：对各种技术数据进行审核、比较，对施工组织设计、施工方案等进行审查、论证等；采用工程网络计划技术、信息化技术等实施动态控制。

2020版教材P114-115
本题考查的是监理单位的进度监控。在设计进度控制中，监理工程师要对设计单位填写的设计图纸进度表进行核查分析，并提出自己的见解。从而将各设计阶段的每一张图纸(包括其相应的设计文件)的进度都纳入监控之中。

本题考查的是工程计量的依据。计量的几何尺寸要以设计图纸为依据，工程师对承包人超出设计图纸要求增加的工程量和自身原因造成返工的工程量，不予计量。参见教材P114。

考点:“监理规划主要内容——组织协调”。协调工作程序：①工程质量控制协调程序；②工程造价控制协调程序；③工程进度控制协调程序；④其他方面工作协调程序。因此，本题的正确答案为ABD。

A选项错误在于所有的大中型建设工程，应该是国有单位经营性大中型建设工程，E选项的正确说法为项目法人对项目的策划、资金筹措、建设实施、生产经营、债务偿还和资金的保值增值，实行全过程负责的制度。

筛选法的优点是简单易懂，便于掌握、审查速度快，便于发现问题，但问题出现的原因尚需继续审查，该方法适用于审查住宅工程或不具备全面审查条件的工程。

考点:双代号网络计划时间参数的计算。关键线路：①→④→⑤→⑦→⑧，关键工作为C、F、I，计算工期为14。工作I为关键工作，最早开始时间=最迟开始时间=14-5=9。工作A的总时差=14-9=5。选项C，经计算工作D的总时差为1。

1．(1)如果不改变原施工进度计划总工期和工作工艺关系，工作B在第2月初开始，第3月底结束；工作C在第4月初开始，第6月底结柬(或安排在4～6、5～7、6～8、7～9、8～10、9～11月均可)；工作H开始时间不变。这样安排B、C、H三项_T-作最合理。 (2)此时B、C、H三项工作的专业施工队最少的工作间断时间为5个月。
2．(1)由于建设单位负责的施工现场拆迁工作未能按时完成，总监理工程师口头指令承包单位开工日期推迟不妥。正确做法：总监理工程师应以书面形式通知承包单位，推迟开工日期并相应顺延工期。
(2)由于建设单位负责的施工现场拆迁工作未能按时完成，工期顺延后，鉴于工程未开工，因延期开工给承包单位造成的损失不予补偿不妥。正确做法：应补偿承包单位因延期开工造成的损失。
3．计算流水步距。错位相减求得差数列。
G与H之间：



G与H间的流水步距KG，H=max(2，3，-4)=3(月)。
H与L之间：



H与L间的流水步距KH,L=max(2，2，-5)=2(月)。
G、H、L三项工作的流水施工工期为：(3+2)+(2+3)=10(月)。
此时工程总工期为4+6+10=20(月)，可以满足原竣工日期要求。



【命题点与拓展】
本案例第1题主要考查流水施工的概念以及工期的计算方法。
流水施工方式是将拟建工程项目中的每一个施工对象分解为若干个施工过程，并按照施工过程成立相应的专业工作队，各专业队按照施工顺序依次完成各个施工对象的施工过程，同时保证施工在时间和空间上连续、均衡和有节奏地进行，使相邻两专业队能最大限度地搭接作业。工程施工中，可以采用依次施工(亦称顺序施工法)、平行施工和流水施工等组织方式。对于相同的施工对象，当采用不同的作业组织方法时，其效果也各不相同。
流水施工方式具有以下特点：
(1)尽可能地利用工作面进行施工，工期比较短。
(2)各工作队实现了专业化施工，有利于提高技术水平和劳动生产率。
(3)专业工作队能够连续施工，同时能使相邻专业队的开工时间最大限度地搭接。
(4)单位时间内投入的劳动力、施工机具、材料等资源量较为均衡，有利于资源供应的组织。
(5)为施工现场的文明施工和科学管理创造了有利条件。
本案例第2题主要考查工程延期的相关内容。
在建设工程施工过程中，其工期的延长分为工程延误和工程延期两种。虽然它们都是使工程拖期，但由于性质不同，因而业主与承包单位所承担的责任也就不同。对于工程延误，由此造成的一切损失由承包单位承担。同时，业主还有权对承包单位施行误期违约罚款。而如果是属于工程延期，则承包单位不仅有权要求延长工期，而且还有权向业主提出赔偿费用的要求以弥补由此造成的额外损失。本案例由业主未及时提供施工场地造成的致工程拖期，承包单位有权提出延长工期的申请，监理工程师应按合同规定，批准工程延期时间。发包人应赔偿费用以弥补由此造成承包人的额外损失。
本案例第3题主要考查非节奏流水施工流水步距和流水施工工期的确定。
在非节奏流水施工中，通常采用累加数列错位相减取大差法计算流水步距。累加数列错位相减取大差法的基本步骤如下：
(1)对每一个施工过程在各施工段上的流水节拍依次累加，求得各施工过程流水节拍的累加数列；
(2)将相邻施工过程流水节拍累加数列中的后者错后一位，相减后求得一个差数列；
(3)在差数列中取最大值，即为这两个相邻施工过程的流水步距。
流水施工工期可按下列公式计算：



式中 T——流水施工工期；∑K——各施工过程(或专业工作队)之间流水步距之和；∑tn——最后一个施工过程(或专业工作队)在各施工段流水节拍之和；∑Z——组织间歇时间之和；∑G——工艺间歇时间之和；∑C——提前插入时间之和。

本题考查的是工程质量统计分析方法。选项A错误，点子几乎全部落在控制界线内属于非异常情形；选项B错误，中心线一侧出现5点链要引起注意，6点链开始调查原因，7点链属于异常情形。
绘制控制图的目的：分析判断生产过程是否处于稳定状态。处于稳定状态满足的条件：
　　（1）点子几乎全部落在控制界线内，是指应符合下述三个要求：1）连续25点以上处于控制界限内。2）连续35点中仅有1点超出控制界限。3）连续100点中不多于2点超出控制界限。（2）点子排列没有缺陷，是指点子的排列是随机的，而没有出现异常现象。

链：5注意6调查7处理

多次同侧：11/10,14/12,17/14,20/16

趋势、倾向：7点及以上

周期性变动

点子排列接近控制线：3/2,7/3,10/4

考点:“《建设工程监理规范》GB／T 50319—2013工程质量、造价、进度控制及安全生产管理的监理工作的主要内容”。工程进度控制包括：①审查施工单位报审的施工总进度计划和阶段性施工进度计划；②检查施工进度计划的实施情况；③比较分析工程施工实际进度与计划进度，预测实际进度对工程总工期的影响等。因此，本题的正确答案为D。

2020版教材P67-72
对于建设单位在现场另建试验、检测等中心的工程项目，应重点考查投标人评价分析、检验测量数据的能力。

本题考查的是设计合同履行管理。如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察、设计文件时，应当首先报经原审批机关批准，然后由原建设工程勘察、设计单位修改。经过修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用。

本题考查的是监理规划主要内容。选项A错误，属于招投标阶段及设计阶段的内容。

考点:目标控制。分析论证建设工程总目标，应遵循下列基本原则：（1）确保建设工程质量目标符合工程建设强制性标准；（2）定性分析与定量分析相结合；（3）不同建设工程三大目标可具有不同的优先等级。参见教材P142。

本题考查的是保证在建设工程中的应用。定金不超过主合同额的20%，投标保证金不超过招标估算价的2%。

本题考查的是建设工程监理招标方式和程序。招标公告与投标邀请书应当载明：建设单位的名称和地址；招标项目的性质；招标项目的数量；招标项目的实施地点；招标项目的实施时间；获取招标文件的办法等内容。选项C属于在招标文件中应当载明的内容。

1．监理工程师接到索赔申请通知后应进行以下主要工作：(1)进行调查、取证；(2)审查索赔成立条件，确定索赔是否成立；(3)分清责任，认可合理索赔；(4)与施工单位协商，统一意见；(5)签发索赔报告，处理意见报业主核准。

2．不可抗力风险承担责任的原则：(1)工程本身的损害由业主承担；(2)人员伤亡由其所属单位负责，并承担相应费用；(3)造成施工单位机械、设备的损坏及停工等损失，由施工单位承担；(4)所需清理、恢复工作的费用，由业主承担；(5)工期给予顺延。处理方法：(1)经济损失按上述原则由双方分别承担，工期延误应予签证顺延；(2)因工程修复、重建的1 8万元工程款应由业主支付；(3)索赔不予认可（索赔不成立），由施工单位承担；(4)建设方聘请的顾问受伤需医疗费用1万元，由业主支付；路人的医疗费应该由买保险的一方出，而建设方应该购买第三者责任险，故由业主支付；(5)索赔不予认可（索赔不成立），由施工单位承担；(6)准备安装的设备修复费用2万元，业主应该支付；(7)认可顺延合同工期8天；(8)清理现场费用，由业主承担。

《担保法》规定下列财产不得抵押：土地所有权；耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权，但法律规定可以抵押的除外；学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施；所有权、使用权不明或者有争议的财产；依法被查封、扣押、监管的财产；依法不得抵押的其他财产。