招标师考试真题及详解9卷 第1卷
设立股份有限公司的条件包括()。
A、股东共同制定公司章程
B、发起人制订公司章程，采用募集方式设立的经创立大会通过
C、股份发行、筹办事项符合法律规定
D、发起人符合法定人数
E、有符合公司章程规定的全体发起人认购的股本总额或者募集的实收股本总额
答案：B,C,D,E
解析：
本题的考点为设立股份有限公司的条件。设立股份有限公司的条件包括：(1)发起人符合法定人数；(2)符合公司章程规定的全体发起人认购的股本总额或者募集的实收股本总额；(3)股份发行、筹办事项符合法律规定；(4)发起人制订公司章程，采用募集方式设立的经创立大会通过；(5)有公司名称，建立符合股份有限公司要求的组织机构；(6)有公司住所。
下列情形中，不属于承包人违约的是()。
A、承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定
B、监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工
C、承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同
D、由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的
答案：B
解析：
在履行合同过程中发生下列情况之一的，属承包人违约：①承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定；②承包人违反合同约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；③承包人违反合同约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；④承包人违反合同约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；⑤承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；⑥由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；⑦承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；⑧承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；⑨承包人不按合同约定履行义务的其他情况。B项属于发包人违约的范围。
关于依法必须招标项目评标专家的选择，下列说法中正确的是（）。
A.应由招标人在规定的专家库或专家名册中确定
B.可以在招标代理机构的专家库内选择
C. 一般招标项目可以采取随机抽取方式确定
D.特殊项目可以由招标人直接确定
E.随机抽取的机电产品国际招标项目的评标专家人数，应当多抽取2名作为候补专家
特殊附加险包括战争险和()。
A、水渍险
B、意外险
C、进口关税险
D、罢工险
答案：D
解析：
除基本险别外，在海运保险业务中，投保人还可根据货物的特点和实际需要再选择投保适当的附加险别。附加险别包括一般附加险和特殊附加险。其中，特殊附加险包括战争险和罢工险。
根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，编制招标文件()。
A、可以含有倾向性的内容
B、规定的各项技术标准应当符合国家强制性标准
C、不得标明特定的投标人或者产品
D、应说明是否提交备选方案
E、包含评标标准和拟签订的合同文本
答案：B,C,D,E
解析：
A项，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第二十一条规定，招标文件规定的各项技术标准应当符合国家强制性标准。招标文件不得要求或者标明特定的投标人或者产品，以及含有倾向性或者排斥潜在投标人的其他内容。
()是招标采购活动的根本目的。
A、价格合理低价
B、合同完善无歧义
C、中标、合同、结算价格基本一致
D、采购到符合质量要求的工程、货物和服务
答案：D
解析：
质量标准是招标采购的基本要求，采购到符合质量要求的工程、货物和服务是招标活动的根本目的。采购质量可分解为采购工作质量和采购标的实体质量，均与招标采购管理方案的编制质量密切相关，应合理设定采购项目的质量标准，采购质量标准的编制不仅要充分满足项目质量特性的要求，而且应当适应招标市场的现实。ABC三项是质量控制的目标。
某项工程建设项目，业主与施工单位按《建设工程施工合同（示范文本）》签订了工程施工合同，工程未进行投保。
在工程施工过程中，遭受暴风雨不可抗力的袭击，造成了相应的损失，施工单位及时向监理单位工程师提出索赔要求，并附索赔有关的资料和证据。索赔报告的基本要求如下。
(1)遭受暴风雨袭击是因非施工单位原因造成的损失，故应由业主承担赔偿责任。
(2)给已建分部分项工程造成破坏，损失计18万元，应由业主承担修复的经济责任，施工单位不承担修复的经济责任。
(3)施工单位人员因此灾害数人受伤，处理伤病医疗费用和补偿总计3万元，业主应给予补偿。
(4)施工单位进场的在使用机械、设备受到损害，造成损失8万元，由于现场停工造成台班费损失4.2万元，业主应负担赔偿和修复的经济责任。工人窝工费3.8万元，业主应给予支付。
(5)因暴风雨造成现场停工8d，要求合同工期顺延8d。
(6)由于工程破坏，清理现场需费用2.4万元，业主应予支付。
问题
1.监理工程师接到施工单位提交的索赔申请后，应进行哪些工作？
2.不可抗力发生风险承担的原则是什么？对施工单位提出的要求应如何处理？
答案：
解析：
1.监理工程师接到施工单位提交的索赔申请后，应进行的工作如下：(1)审核承包人的索赔申请；(2)进行调查、取证；(3)判定索赔成立的原则，审查索赔成立条件，确定索赔是否成立；(4)分清责任，认可合理索赔；(5)与承包人协商补偿额；(6)提出自己的索赔处理决定；(7)签发索赔报告，并将处理意见抄送发包人；(8)若批准额度超过工程师权限，应报请发包人批准。
2.不可抗力发生风险承担的原则如下：
(1)合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；
(2)承包人、发包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；
(3)承包人的施工机械设备损坏及停工损失，应由承包人承担；
(4)停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用应由发包人承担；
(5)工程所需清理、修复费用，应由发包人承担；
(6)不可抗力解除后复工的，若不能按期竣工，应合理延长工期，发包人要求赶工的，赶工费用应由发包人承担。
对施工单位提出的要求处理如下：
(1)遭受暴风雨袭击造成的经济损失由双方分别承担，工期予以顺延；
(2)工程修复、重建的18万元工程款由业主支付；
(3)施工单位人员受伤医疗费与补偿金3万元由施工单位支付；
(4)施工单位在进场的在使用机械、设备受到损坏及停工损失、窝工费由施工单位承担；
(5)暴风雨造成现场停工8d工期予以顺延；
(6)工程所需清理费用由业主支付。
根据相关法律法规的规定，重大装备自主化依托工程设备招标项目一般采用( )评标方法进行评标。
A、最低评标价法
B、综合评估法
C、综合评价法
D、性价比法
招标师考试真题及详解9卷 第2卷
根据《招标投标法实施条例》第53条规定，评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。中标候选人应当不超过{pz_填空}个，并标明排序。 （）
A.2 B.3 C.5 D.6
答案：B
解析：
《招标投标法实施条例》第53条规定，评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。中标候选人应当不超过3个，并标明排序。
海洋运输的进出口货物，大多是靠()进行货物的集中和疏散的。
A、公路运输
B、铁路运输
C、邮包运输
D、航空运输
答案：B
解析：
铁路运输是一种仅次于海洋运输的常见运输方式。海洋运输的进出口货物，也大多是靠铁路运输进行货物的集中和疏散的。
关于招标采购货物买卖合同管理工作，下列说法正确的有()。
A、招标采购货物买卖合同的买受人和出卖人都应当是法人或其他组织
B、通过招标投标方式订立的合同属于法定之要式合同
C、中标合同采用的书面形式应当指合同书形式，应当由招标人、中标人双方当事人签字或者盖章订立
D、中标人可以向他人转让中标项目，也可以将中标项目肢解后分别向他人转让
E、招标采购货物买卖合同在签订后，任何情形下当事人都不能任意将合同转让
答案：B,C
解析：
A项，招标采购货物买卖合同的买受人（即招标人）和出卖人（即中标人）都应当是法人或其他组织，特殊情况下才允许个人投标。D项，根据《招标投标法》的规定，中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。E项，招标采购货物买卖合同在签订后，除非发生被兼并、重组等法定情形，当事人不能任意将合同转让。否则，将导致中标结果的变更，违反了招标投标的基本规则，使招标投标程序失去意义。
投标人将数据电文形式的投标文件通过互联网递交交易平台且自动接收，在投标截止时间前，任何单位和个人不得()。
A、补充投标文件
B、修改投标文件
C、撤回投标文件
D、解密、提取投标文件
答案：D
解析：
投标人将数据电文形式的投标文件通过互联网递交交易平台且自动接收。交易平台在投标截止时间前收到的投标文件，应当自动即时向投标人发出回执确认通知，并妥善保存投标文件。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密、提取投标文件。
20 14年1 0月，承包商甲通过招投标获得了某单位家属楼工程施工任务，承包商甲未经发包单位同意，将其中的装饰工程分包给乙公司。经发包单位同意，承包商甲将该家属楼的主体工程分包给丁公司，并签订了分包合同。1年后，工程按期完成。但是，经工程质量监督机构检验发现，该家属楼主体工程存在严重的质量问题。发包单位便要求承包商甲承担责任。承包商甲却称该主体工程系经发包单位同意后分包给丁公司，所以与己无关。发包单位又找到分包单位丁公司，丁公司亦以种种理由拒绝承担工程的质量责任。
【问题】
1．承包商甲未经发包单位同意，将其中的装饰工程分包给乙公司的行为是否构成违约-并说明理由。
2．承包商甲经发包单位同意将主体工程施工任务分包给丁公司的行为是否符合法律规定，并说明理由。
3．发包单位向承包商甲提出索赔，甲以“不是自己施工”为由拒绝承担责任的做法符
法律规定吗？请说明理由。
4．发包人要求包括哪些内容？
答案：
解析：
1．(1)本案中，承包商甲未经发包单位同意，将其中装饰工程分包给乙公司，若总承包合同中没有相关约定，则甲构成违约。
(2)理由：《建筑法》第29条规定，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。
2．(1)承包商甲经发包单位同意将主体工程施工任务分包给丁公司的行为违反法律规定。
(2)理由：《建筑法》第29条规定，施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。
3．(1)发包单位向承包商甲提出索赔，甲以“不是自己施工”为由拒绝承担责任的做法不符合法律规定。
(2)理由：根据《建设工程质量管理条例》第27条规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。
4．“发包人要求”是指构成合同文件组成部分的名为“发包人要求”的文件，包括招标
项目的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。“发包人要求”通常包括但不限于以下内容：(1)功能要求；(2)工程范围；(3)工艺安排或要求（如有）；(4)时间要求；(5)技术要求；(6)竣工试验；(7)竣工验收；(8)竣工后试验（如有）；(9)文件要求；(10)工程项目管理规定；(11)其他要求。
机电产品国际招标一般采用()进行评标。
A、性价比法
B、综合评分法
C、最低评标价法
D、平均评标价法
答案：C
解析：
机电产品国际招标有两种评标方法，即最低评标价法和综合评价法。招标文件应明确采用的评标方法。一般招标项目应采用最低评标价法，技术含量高、工艺或技术方案复杂的大型或成套设备招标项目可采用综合评价法进行评标。
对于使用国外贷款资金的机电产品国际招标项目，投标截止时投标人少于3个的，应（）。
A.报主管部门同意后重新招标
B.直接进入两家开标或直接采购程序
C.由招标机构发布开标时间变更公告
D.修改招标人文件降低投标人资格要求后重新招标
关于资格预审，下列说法正确的有()。
A、资格预审的方法包括合格制和有限数量制
B、资格预审是招标人向特定的潜在投标人发出投标邀请
C、资格预审办法比较适合于技术难度较大或投标文件编制费用较高，或潜在投标人数量较多的招标项目
D、资格预审缩短了招标投标的过程
E、资格预审减少了评标阶段的工作量
答案：A,C,E
解析：
B项，资格预审是招标人通过发布资格预审公告，向不特定的潜在投标人发出投标邀请。D项，资格预审延长招标投标的过程，增加招标人组织资格预审和申请人参加资格预审的费用；资格后审减少资格预审环节，缩短招标时间。
招标师考试真题及详解9卷 第3卷
下列各项不属于招标师的工作规范的是 （）
A.不得采取不正当的手段侵犯同行的权益
B.不得与招标投标主体私下串通协商
C.不得泄露应当保密的招标评标信息
D.不得与评标专家串标抬标
答案：A
解析：
解析 招标师的工作规范是指招标师在从事招标采购业务活动时必须遵循的基本准则。招标师不得与招标投标主体和评标专家私下串通协商、黑箱操作、串标抬标，泄露应当保密的招标评标信息，损害国家和社会公共利益，损害招标人和其他市场主体的合法权益。A项是招标师的职业道德规范。
下列发包人向勘察人（设计人）提出索赔要求不合理的是()。
A、勘察人（设计人）提交的勘察设计成果遗漏，发包人可提出减少支付设计费
B、勘察人（设计人）提交的勘察设计成果错误，发包人可提出赔偿索赔
C、因勘察人（设计人）的其他原因造成发包人损失的，发包人可向勘察人（设计人）提出索赔
D、勘察人（设计人）未能按合同规定工期提交勘察设计文件，拖延了项目建设工期，发包人可向勘察人（设计人）提出工期索赔
答案：D
解析：
发包人在下列情况下可向勘察人（设计人）提出索赔：①勘察人（设计人）未能按合同规定工期提交勘察设计文件，拖延了项目建设工期，发包人可向勘察人（设计人）提出违约金索赔；②由于勘察人（设计人）提交的勘察设计成果错误或遗漏，使发包人在工程施工或使用时遭受损失，发包人可向勘察人（设计人）提出减少支付设计费或赔偿索赔；③因勘察人（设计人）的其他原因造成发包人损失的，发包人可向勘察人（设计人）提出索赔。
关于政府采购程序，下列说法中正确的是（ ）。
A.无论采用公开招标采购还是单一来源采购，都应当在财政部门指定的媒体公布中标或成交结果
B.符合相应采购条件的，都应当有关财政部门同意后，才可以采用相应的政府采购方式
C.采用竞争性谈判的，采购人应确定最低报价的的供应商为成交单位
D.采用询价方式采购的，采购人应从供应商候选名单中确定不少于3家供应商参加询价
下列关于质量计划的表述，正确的有()。
A、同一工序制造出来的产品质量差异较小，不需要制定质量计划
B、企业一般按照设立质量控制点的方法，进行重点工序质量控制
C、质量计划是提高产品质量工作水平的依据
D、产品质量计划的制订需要企业各部门以及企业员工的广泛参与
E、产品质量计划是企业各部门和各生产环节质量管理工作的行动纲领
答案：B,C,D,E
解析：
产品质量计划的制定需要企业各部门以及企业员工的广泛参与。即使在标准生产状态下，同一工序制造出来的同一种零件的特性值仍存在着差异，即产品质量的波动现象。对于关键工序和特殊工序，企业一般按照设立质量控制点的方法，进行重点工序质量控制。对于其他工序也要按照首检、巡检、完工检等程序，应用器具检验和感官检验两种方法进行货物的专职质量检验控制。
关于工程施工招标与货物采购招标的比较分析，下列说法正确的有 （）
A.工程招标人通过对比施工企业选择工程施工承包人，再按照合同的特定要求施工和验收工程，不可能“退货和更换”
B.货物产品供应商通常先按标准批量生产，采购人通过对比现成货物选择供应商
C.招标的标的可以是工程，也可以是构成工程的货物
D.工程施工招标是选择一个现成的产品
E.货物采购招标是选择一个现成的产品
答案：A,B,C,E
解析：
解析 工程招标人通过对比施工企业选择工程施工承包人，再按照合同的特定要求施工和验收工程，不可能“退货和更换”。而货物产品供应商通常先按标准批量生产，采购人通过对比现成货物选择供应商。这就决定了工程施工招标区别于货物采购招标的特点，主要是选择一个达到资格能力要求的中标承包人和可靠、可行的工程施工方案，而不是选择一个现成的产品。
关于竣工验收，下列说法错误的是()。
A、监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容
B、监理人同意承包人提交的竣工验收申请报告的，应在收到该竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收
C、发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的28天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书
D、发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用
答案：C
解析：
监理人收到承包人按照合同约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理：①监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容；②监理人同意承包人提交的竣工验收申请报告的，应在收到该竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收；③发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书；④发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。
下列关于勘察业务的说法错误的是()。
A、勘察业务一般由业主委托专业的勘察设计单位承担，或是由具有勘察资质的工程设计单位承担
B、勘察合同均为一次性签订
C、勘察合同范围可以按工程所处行业或专业的惯例、项目的预定管理方案、项目勘察任务的具体情况等确定
D、勘察合同范围可确定为单纯的可研勘察、可研勘察+初设勘察或者可研勘察+初设勘察+详细勘察
答案：B
解析：
B项，勘察合同既可以一次性签订，也可以分期签订。
在招标投标争议行政诉讼的审理过程中，除涉及国家秘密、个人隐私和法律另有规定的以外，都要公开审理，此种要求体现了审理基本制度中的()。
A、回避制度
B、二审终审制度
C、公开审理制度
D、调解制度
答案：C
解析：
回避制度是指当事人认为审判人员与本案有利害关系或者有其他关系可能影响公正审判，有权申请审判人员回避。审判人员认为自己与本案有利害关系或者有其他关系，应当申请回避。关于回避的规定，适用于书记员、翻译人员、鉴定人、勘验人。《行政诉讼法》第54条规定，人民法院公开审理行政案件，但涉及国家秘密、个人隐私和法律另有规定的除外。涉及商业秘密的案件，当事人申请不公开审理的，可以不公开审理。
招标师考试真题及详解9卷 第4卷
从狭义的生产过程分析，生产管理的主要工作内容有()。
A、专利管理
B、工时消耗定额编制
C、生产组织形式设计
D、生产运行机制建立
E、库存规模控制
答案：C,D
解析：
狭义的生产制造过程是指按照产品的设计图纸完成一个批次产品加工的单一过程。生产制造管理的目的是通过合理组织生产过程，实现企业的经营战略和目标。具体任务包括两个方面的内容：采用合理的组织形式和建立完善的运行机制。
关于项目经理应履行的职责，下列说法正确的有()。
A、全面负责招标采购全过程活动
B、监督投标资金的使用情况
C、合理控制项目团队的人员结构
D、主持招标投标活动中的重大事项
E、主持编制或审核招标采购各类主要成果文件
答案：A,D,E
解析：
项目经理应履行的职责有：①全面负责招标采购全过程活动。负责和履行招标采购委托合同约定的招标采购全过程事项，保持与招标人等招标投标活动参与各方的联系、沟通与协调，全面主持招标采购团队工作。②主持招标投标活动中的重大事项。包括标前会、开标、评标等，主持或参与合同缔约谈判等。③主持编制或审核招标采购各类主要成果文件。主持编制或审核招标采购各类主要成果文件，加盖执业或岗位印章，并承担相应责任。
项目合同争议与纠纷的处理方法不包括（ ）。
A.解约 B.调解 C.仲裁 D.诉讼
答案：A
解析：
合同争议和纠纷的发生比较常见，发生合同争议和纠纷时如何处置对双方当事人来说都极为重要。合理选择工程合同争议与纠纷的处理方式对于工程合同相关方是极为重要的。处置合同争议和纠纷的主要方式有：协商、调解、仲裁和诉讼。
招标采购项目服务要素的考核指标中，下列属于质量考核指标的是 （）
A.完整性B.安全性
C经济性 D.逻辑性
答案：A
解析：
解析 质量考核指标有：（1）管理方案方面包括针对性、完整性、系统性、时效性；（2）质量保证方面包括符合性（法规、制度、流程）、合理性；（3）质量控制方面包括有效性；（4）质量验收方面包括及时性、符合性、规范性；（5）技术文件方面包括完整性、系统性、严谨性、及时性。
建筑业企业资质不包括()资质。
A、施工总承包
B、工程总承包
C、劳务分包
D、专业承包
答案：B
解析：
我国目前对从事建筑活动单位的资质管理，是按照其拥有的资产或者注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等资质条件，划分为不同的资质等级，经资质审查合格，取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列。
合同的内容通常包括()。
A、首部条款
B、主干条款
C、正文部分条款
D、尾部条款
E、附加说明
答案：A,C,D
解析：
订立国际买卖合同应当重视合同内容的完整性。合同的内容通常包括首部条款、正文部分条款和尾部条款三个部分。
某依法必须招标的工程建设项目，计划开工日期十分紧迫，采用固定单价合同，其招标文件的桩基工程量清单数量为1000m3。招标人在投标截止前15d发出的招标文件澄
清中修改了设计桩基直径，但没有修改桩基工程量清单数量。此时，投标人比较可行的做法是（）。
A.按照修改后的桩基直径自行计算工程量清单数量并据此报价
B.按照原桩基工程量清单数量IOOOm3投标报价
C.向招标人提出异议，根据答复澄清，确定投标报价的工程数量
D.按照设计修改后的桩基直径计算投标报价的工程数量，并书面通知招标人
答案：C
解析：
当投标人对招标文件有疑问时，可以要求招标人对招标文件予以澄清；招标人可以主动对已发出的招标文件进行必要的澄清和修改，对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
工程建设项目盈利能力评价指标中，项目总投资收益率是指项目达产年份的（ ）的比率。
A.息税后利润与项目固定资产投资 B.息税前利润与项目固定资产投资
C.息税后利润与项目总投资 D.息税前利润与项目总投资
答案：D
解析：
总投资收益率是项目达产年份的息税前利润与项目总投资的比率。在项目财务评价可行时，总投资收益率一般应高于同行业参考值。
招标师考试真题及详解9卷 第5卷
关于行政处罚的种类中不包括的内容为( )。
A、警告
B、没收非法财产
C、责令停产停业
D、拘役
编制招标采购项目进度计划时，不作为编制依据的是()。
A、各项工作的时间估计
B、项目采购的技术经济条件
C、法律法规的时限规定
D、项目经理的权限和责任
答案：D
解析：
制订进度计划的依据主要包括：①项目采购时间要求；②项目采购的特点；③项目采购的技术经济条件；④招标采购各项工作的时间估计；⑤限制和约束。
建安工程保险中，被保险人的索赔时效是()。
A、自保险合同生效之日起，不超过2年
B、自保险合同生效之日起，不超过3年
C、自损失发生之日起，不超过2年
D、自损失发生之日起，不超过3年
答案：C
解析：
建筑安装工程保险中，被保险人的索赔时效自损失发生之日起，不超过2年。
有下列_可能影响公正评标的情况时，评标专家应当回避。 （）
A.是投标人的雇员或投标人主要负责人的近亲属
B.项目主管部门或者行政监督主管部门的人员
C.与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的
D.曾因在招标、评标以及其他与招标有关的活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的
E.从事相关领域工作不满8年
答案：A,B,C,D
解析：
解析 评标专家有下列可能影响公正评标情况的，应当回避：（1）是投标人的雇员或投标人主要负责人的近亲属；（2）项目主管部门或者行政监督主管部门的人员；（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；（4）曾因在招标、评标以及其他与招标有关的活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。评标专家从发生和知晓上述规定情形之一起，应当主动回避评标。招标人可以要求评标专家签署承诺书，确认其不存在上述法定回避的情形。E属于评标专家本身须具备的条件，不是予以回避的情况之一。
在民事诉讼中，判决书由()署名，加盖人民法院印章。
A、被告
B、书记员
C、审判人员
D、原告
E、第三人
答案：B,C
解析：
《民事诉讼法》规定，判决书由审判人员、书记员署名，加盖人民法院印章。裁定则是人民法院对案件审理过程中所发生的程序问题做出的处理决定，如不予受理等程序问题适用裁定。
国际竞争性招标采购，下列情形中，需要得到世界银行批准的有（）。
A.重新招标
B.拒绝所有投标
C.与低于成本价投标人签订合同
D. 投标截止时投标人少于3家开标
E. 与超过采购预算的最低评标价的投标人进行价格谈判
下列关于库存控制评价标准的说法错误的是()。
A、库存占用的资金额，应控制在企业的预算分项指标之内
B、库存占用的资金额，只要合理，可以超过企业的预算分项指标
C、库存资金周转次数，应处于行业先进水平
D、库存数量及服务，应保证满足客户需要
答案：B
解析：
评价企业库存是否合理的指标主要有：①库存占用的资金额，应控制在企业的预算分项指标之内；②库存资金周转次数，应处于行业先进水平；③库存数量及服务，应保证满足客户需要。
中国工程咨询协会在2000年颁发了《工程咨询成果质量评价办法》，规定了对各类工程咨询成果都要开展()等不同层次的评价。
A、过程质量评价
B、成果评价
C、服务评价
D、阶段性评价
E、实施结果评价
答案：B,D,E
解析：
为了促进质量管理的实效，中国工程咨询协会在2000年颁发了《工程咨询成果质量评价办法》，规定了对各类工程咨询成果都要开展阶段性评价、成果评价和实施结果评价等三个不同层次的评价。
招标师考试真题及详解9卷 第6卷
贷款人主要通过对合同、履约保函的控制来确保项目工程设计、设备采购和工程建设按原计划进行，以规避建设和开发风险的应对措施是( )。
A、风险转移
B、风险自留
C、信用回避
D、风险减轻
某企业对其生产的食用油、燃料油和润滑油三类产品分别冠以不同的品牌，该企业的品牌战略是（ ）。
A.单一品牌战略
B.伞形品牌战略
C.主副品牌战略
D.多品牌战略
答案：D
解析：
本题考查多品牌战略。多品牌战略，又称“独立品牌战略”，一个企业同时经营两个以上相互独立、彼此没有联系的品牌，也就是为每一种产品冠以一个品牌名称，或者给每一类产品冠以一个品牌名称。参加教材P76.
经省发改委批准，某市环保局对本市污水处理系统建设项目进行勘察设计招标，该项 目建设资金来源于政府投资，根据规定，该招标采用公开招标、资格后审的形式，要求投 标人具备工程勘察综合类甲级资质。为了保证工程项目的质量，环保局在招标公告中明确 要求投标人必须采取联合投标的方式进行，该招标采取自行招标的组织形式。
2013年2月21日，该环保局在“中国采购与招标网”上刊登了招标公告，规定招标文件 每套售价150元人民币，评标工作按照招标文件中的评标标准和方法，采用综合评估法， 对所有投标人的投标文件进行综合评审和比较，最终确定评标人。
2013年2月25日，A、B、C、D四家单位分别购买了招标文件。其中，A、B、C三个 单位具有工程勘察综合类曱级资质，D单位具有工程勘察专业甲级资质，A、B两家单位组 成联合体投标，C、D两家单位组成联合体投标。招标人认为虽然D单位不具备招标文件中 要求的资质条件，但是C单位的资质符合要求，其联合体应当按照C单位的资质进行确定。 A、B、C、D四家单位参加竞标，也符合公开招标的条件，于3月1日上午9:00组织投标 人进行现场踏勘，并解答投标人提出的问题。
投标人在招标公告规定的期限内递交了投标文件，在期限届满前两天，招标人发现实 际情况有所改变，需要修改招标公告内容，于是通过电话方式将修改的内容通知了各个投 标人，并相应延缓了投标截止日期。
评标阶段，招标人负责组织了评标委员会进行评标，评标委员会由5名委员组成，其 中4名由招标人在本省专家库中抽选，1名是投标人推荐的代表。评标委员会根据招标公告 中规定的标准，采用综合评价法对投标者进行评标，最终确定A、B两家单位组成的联合体 中标。招标人在接到评标委员会的书面评标报告后3日内，根据评标委员会的推荐结果确定A、B组成的联合体为中标人，并通知了其他投标人，公示期满后向中标人发出了中标通 知书。C公司对该结果不服，向监管部门投诉，认为招标过程中违反法定程序，该招标投标行为无效。
1.请指出本案例中违反招标投标程序的行为，并说明理由。
2.如果监管部门经过调查，支持了C公司的请求，根据规定，将会产生哪些法律后果？
答案：
解析：
1.请指出本案例中违反招标投标程序的行为，并说明理由。
答：本案例中违反招标程序的行为及理由具体如下：
(1)“环保局在招标公告中要求投标人必须采取联合投标的方式进行投标”，此行为违反招标程序。
理由：《招标投标法》第31条规定，招标人不得强制投标人组成联合体共同投标，不得限制投标人之间的竞争。因此，环保局该行为不符合法律规定。
(2)招标人认为C、D联合体的资质应当按照C单位的资质进行确定，此行为违反招标程序。
理由：《招标投标法》第31条规定，联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力； 国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相 应资格条件。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。 本案例中，C、D两个单位组成的联合体的资质为资质等级较低的D的资质，不具备招标公 告中要求的资质条件，不能够参加投标。
(3)环保局在只有两个投标人参加投标的情况下确定中标单位，此行为违反招标程序。 理由：《招标投标法》第28条规定，采取公开招标方式招标的，投标人少于3个的，招
标人应当重新招标。两个以上法人或者其他组织组成联合体的，对外以一个投标人的身份 投标。本案例中，A、B两个单位组成联合体投标，C、D两个单位组成联合体投标，即本 案例中只有两个投标人参加投标，不符合法律规定，招标人应当重新招标。
(4)招标人修改招标文件内容时，通过电话方式通知投标人，此行为违反招标程序。 理由：《招标投标法实施条例》第21条规定，招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少十五日前，以书面形式通 知所有招标文件收受人。
2.如果监管部门经过调查，支持了公司的请求，根据规定，将会产生哪些法律后果？
答：如果监管部门经过调査，支持了C公司的请求，根据《招标投标法》第28条、第 51条规定，该招标投标行为将产生以下法律后果：
(1)宣告该招标投标活动无效；
(2)招标人应当重新招标；
(3)责令招标人改正，可以处1万元以上5万元以下的罚款。
询价采购流程中，对询价小组成员组成的规定是（ ）。
A.询价小组由采购人代表和专家共5人以上单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数1/3
B.询价小组由采购人代表和专家共3人以上单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数2/3
C.询价小组由采购人代表和专家共5人以上单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数2/3
D.询价小组由采购人代表和专家共3人以上单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数1/3
答案：B
解析：
询价小组由采购人的代表和有关专家共3人以上的单数组成，其中专家的人数 不得少于成员总数的2/3。专家应从财政部门设立的专家库中随机抽取。
下列关于仲裁独立原则的说法，错误的是()。
A、仲裁机构独立于行政机构和其他机构
B、仲裁机构之间不存在隶属关系
C、仲裁庭的组成不受双方当事人意志的影响
D、仲裁依法独立进行，不受行政机关、社会团体和个人干涉
答案：C
解析：
仲裁依法独立进行原则的含义是：仲裁机构是独立的组织，相互间也无隶属关系。仲裁依法独立进行，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。C项，仲裁庭的组成是受双方当事人意志的影响的，仲裁庭的组成有3名仲裁员组成和1名仲裁员组成两种方式：①当事人约定由3名仲裁员组成仲裁庭。当事人如果约定由3名仲裁员组成仲裁庭，应当各自选定或者各自委托仲裁委员会主任指定1名仲裁员，第3名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定。第3名仲裁员是首席仲裁员。②当事人约定由1名仲裁员组成仲裁庭。仲裁庭也可以由1名仲裁员组成。当事人如果约定由1名仲裁员组成仲裁庭的，应当由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定仲裁员。
项目管理团队根据服务计划实施服务项目管理时，应注意的实施要点是 （）
A.考虑各方面因素，做好项目策划 B.分析客户能力，确定服务范围
C.与客户协同工作，保持良好沟通 D.总结项目经验，实施持续改进
答案：C
解析：
服务项目是服务方根据客户的某种特定需求，将自己具有的知识、经验、专有技术、知识产权等提供給客户，使客户获得一次性的信息和帮助过程。服务方项目团队能否和客户良好沟通和互动被客户所看重，因为一般情况下的咨询服务的顺利实施，必须依靠客户的理解、决策与支持。
招标采购项目的工作分解结构（WBS）是编制招标采购计划的基础，这是因为WBS明确了（ ）。
A.项目经理及团队成员的工作职责 B.招标采购过程的所有工作及活动
C.招标采购各项工作之间的逻辑关系 D.招标采购项目的合同包及合同关系
答案：B
解析：
招标采购项目的工作分解结构是反映招标采购过程所包含工作的详细分解示意图，它包含了招标采购过程的所有工作及其活动。一般是通过将所分解的招标采购过程分解为阶段，在此基础上再分解为若干个相互联系的工作，然后逐级分解为子工作，直至分解为具体的活动为止。
根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》的相关规定，投诉处理决定应当包括()。
A、投诉人和被投诉人的名称、住址
B、投诉人的投诉事项及主张
C、被投诉人的答辩及请求
D、调查认定的基本事实
E、法院的处理意见及依据
答案：A,B,C,D
解析：
《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定，投诉处理决定应当包括下列主要内容：①投诉人和被投诉人的名称、住址；②投诉人的投诉事项及主张；③被投诉人的答辩及请求；④调查认定的基本事实；⑤行政监督部门的处理意见及依据。
招标师考试真题及详解9卷 第7卷
委托代理式管理模式广泛应用于国内各类工程建设项目，为很多业主单位所接受，下列关于其基本特点，说法错误的是( )。
A、项目管理公司与业主的关系是委托代理关系
B、项目管理公司承担了相当部分重要专业分包工程的建造管理工作
C、项目管理公司重大事项的决策由委托代理单位掌握
D、项目管理公司需要按委托管理合同的约定承担实现管理目标的责任
两组以上对应的权利义务的民事法律关系称为()。
A、人身法律关系
B、复合民事法律关系
C、财产法律关系
D、保护性民事法律关系
答案：B
解析：
本题的考点为复合民事法律关系的概念。复合民事法律关系指两组以上对应的权利义务的民事法律关系。
按照采购标的物的属性划分，采购方式不包括()。
A、货物采购
B、工程采购
C、服务采购
D、企业采购
答案：D
解析：
本题的考点为采购方式的划分。采购按照采购标的物的属性划分，可分为工程采购、货物采购和服务采购。
社会评价的内容不包括 （）
A.社会影响分析
B.社会可行性分析
C.社会风险分析
D.项目与所在地的相互适应性分析
答案：B
解析：
解析 社会评价的内容主要包括：社会影响分析、项目与所在地区的相互适应性分析和社会风险分析。
下列选项中，不属于投资体制改革原则的是( )。
A公平原则
B效益原则
C适度与国际接轨原则
D市场取向原则
关于招标采购合同变更的限制，下列说法正确的是()。
A、在履行招标采购合同的过程中，不得变更合同的内容
B、招标采购合同应该与招标文件、中标人的投标文件的主要内容相一致
C、招标采购合同的变更只需要当事人协商一致
D、当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以另行订立的合同作为结算工程价款的根据
答案：B
解析：
A项，招标采购合同履行中，变更合同内容受到一定限制，这并不意味着禁止对合同内容作出变更。在符合合同交易规则的情况下，履约过程中变更合同内容，包括变更合同实质性内容都应当是允许的。但是，此种变更仍应满足一定的条件。B项，根据《招标投标法实施条例》第57条的规定，招标人和中标人应当依照招标投标法和本条例的规定签订书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。C项，招标采购合同的变更除需要当事人协商一致以外，还应当履行法定的审批程序，即需要前往当地建设行政主管部门进行监督备案。D项，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第21条规定，当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。
在国际贸易中，作为支付工具的主要是（ ）。
A.票据和货币 B.汇票 C.支票 D.本票
答案：A
解析：
在国际贸易中，作为支付工具的主要有货币和票据。货币在国际贸易中作为支付工具的情形并不广泛，而广泛使用的是票据。票据又称流通证券，是以金钱为目的的可以流通的有价证券。
关于授权委托书的相关内容，下列描述不正确的是（ ）。
A.根据招标项目的特点和需要，招标人或招标代理机构可以要求投标人对授权委托书 进行公证
B.法定代表人应在授权委托书上亲笔签名
C.授权委托书一般规定了代理人的转委托权
D.授权委托书中写明投标人名称、法定代表人姓名、代理人姓名、授权权限和期限等
答案：C
解析：
C项，授权委托书一般规定代理人不能再次委托，即代理人无转委托权。
招标师考试真题及详解9卷 第8卷
关于招标采购项目信息收集的表述，不正确的是()。
A、与招标采购活动相关的法律、法规的资料通常没什么变化无需刻意收集
B、通过对各种类型项目采购案例建立档案，可以不断从案例中吸取成功经验，避免不必要的失误
C、需要建立供应商信息库，该信息库应包括供应商的分类、供应商实力调查、供应商是否转产破产、供应商的资信记录等信息
D、进行工程项目和产品信息收集时应按照产业类别、产品的类别、功能、成本、寿命周期、发展状态等内容进行统计和记录，并建立项目和产品跟踪信息系统，及时掌握可以进一步洽谈开发的有效信息
答案：A
解析：
本题的考点为招标采购项目信息的收集。招标采购项目信息收集的主要内容包括：(1)与招标采购活动相关的法律、法规资料的收集。(2)工程项目和产品信息收集。应按照产业类别、产品的类别、功能、成本、寿命周期、发展状态等内容进行统计和记录，并建立项目和产品跟踪信息系统，及时掌握可以进一步洽谈开发的有效信息。(3)供应商信息收集。作为项目采购的供应商，其经营资格、提供货物和服务的履约能力、市场资信程度等，都直接关系到招标采购的成败。因此，为了保障项目采购的良好效果，需要建立供应商信息库，该信息库应包括供应商的分类、供应商实力调查、供应商是否转产破产、供应商的资信记录等信息。(4)采购案例信息的收集。项目采购过程同时也是一个经验积累的过程。通过对各种类型项目采购案例建立档案，可以不断从案例中吸取成功经验，避免不必要的失误。
下列关于发包人和勘察人的合同责任的说法中，正确的有()。
A、发包人提供有关资料、文件超过规定期限15天以内，勘察人按合同规定交付报告、成果、文件的时间顺延
B、发包人提供有关资料、文件超过规定期限15天以上时，勘察人有权重新确定交付报告、成果、文件的时间
C、勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费
D、发包人不按时支付勘察费或进度款，勘察人在约定支付时间15天后，向发包人发出书面催款的通知
E、由于工程停建而终止合同，勘察人完成的工作量超过50%时，发包人应支付勘察人勘察费用的100%
答案：A,B,C,E
解析：
D项，发包人不按时支付勘察费或进度款，勘察人在约定支付时间10天后，向发包人发出书面催款的通知，发包人收到通知后仍不按要求付款，勘察人有权停工，因此导致工期顺延的，发包人还应承担滞纳金。
施工质量控制包括施工准备、施工过程、施工验收等全过程的质量控制。下列工作中，属于施工过程质量控制的有 （）
A.施工组织设计审核 B.质量控制点设置 C.工程变更控制 D.质量回访 E.图纸会审
答案：B,C
解析：
施工组织设计审核、图纸审核属于施工准备质量控制过程；质量回访属于施工验收质量控制过程。因此B、C属于施工过程质量控制的工作。
下列关于要约的说法中，正确的是（ ）。
A.要约是订立合同的意思表示 B.要约不可以撤回 C.招标公告属于要约 D.招标文件属于要约
答案：A
解析：
B项，根据《合同法》第17条规定，要约可以撤回。C项，根据《合同法》第十五条规定，招标公告一般应当视为要约邀请。D项，招标文件是招标公告的具体形式。
下列各项中，()不属于中国人民保险公司条款规定的险别。
A、意外险
B、基本险
C、附加险
D、其他专门险
答案：A
解析：
中国人民保险公司条款规定的险别包括基本险、附加险和其他专门险三种。
目前国内外普遍采用的项目建造与管理模式有()。
A、设计一建造总承包采购模式
B、建设管理采购模式
C、现代设计施工分离采购模式
D、设计一采购一建设总承包采购模式
E、项目管理采购模式
答案：A,B,D,E
解析：
目前国内外普遍采用的项目建造与管理模式有：①传统设计施工分离采购模式；②设计一建造总承包采购模式(Design-Build，DB)；③建设管理采购模式(ConstructionManagement，CM)；④设计一采购一建设总承包采购模式(EngineeringProcurementCon-struction，EPC)；⑤项目管理采购模式(ProjectManagement,PM)等。
在利用外国政府贷款的项目中，下列关于选择采购代理公司的说法正确的有()。
A、省级发展改革委部门组织或指导、监督采购人进行采购代理公司招标工作
B、采购人应向3家以上（不含3家）采购代理公司同时发出投标邀请书
C、采购代理公司提交代理申请书的截止时间为自投标邀请书发出之日起至代理申请书送达借款人之日止不少于10个工作日
D、如第二次招标后收到代理申请书的采购代理公司累计仍少于3家，则不必重新发出邀请，可在已收到代理申请书的采购代理公司范围内进行评标
E、采购代理公司可按自愿协商的原则联合投标
答案：C,D,E
解析：
A项，地方财政部门收到财政部通知后，组织或指导、监督采购人进行采购代理公司招标工作，所有贷款项目的采购代理公司招标工作须在财政部发出通知之日起40个工作日内完成。B项，采购人应向3家以上（含3家）采购代理公司同时发出投标邀请书。涉及2个以上子项目的打捆项目应作为一个项目发出投标邀请书。
工程施工合同按照合同计价方式和风险分担情况可分为()。
A、总价合同
B、固定收益合同
C、单价合同
D、成本加酬金合同
E、分包合同
答案：A,C,D
解析：
工程施工合同按照合同计价方式和风险分担情况划分为：①总价合同，指在合同中确定完成一个项目的总价，承包人据此完成项目全部内容的合同。②单价合同，是由发包人提供工程量清单，承包人据此填报单价所形成的合同，其特点为工程量的变化风险由发包人承担，单价风险由承包人承担。单价合同也可约定部分要素价格依据相应指数波动调整单价。③成本加酬金合同，指合同价格中工程成本按照实际发生额计算确定和支付，承包人的酬金可以按照合同双方约定额度或者比例的工程管理服务费和利润额计算确定，或按照工程成本、质量、进度的控制结果挂钩奖惩的浮动比例计算核定。
招标师考试真题及详解9卷 第9卷
因国际货物买卖合同和技术进出口合同产生的争议，该争议的诉讼时效期限是（）。
A. 1年 B. 2年 C. 4年 D. 5年
答案：C
解析：
《合同法》第129条规定，因国际货物买卖合同和技术进出口争议提起诉讼或者申请仲裁的期限为4年。诉讼时效期间从知道或者应当知道权利被侵害时起计算。但是，从权利被侵害之日起超过20年的，人民法院不予保护。有特殊情况的，人民法院可以延长诉讼时效期间。超过诉讼时效期间，当事人自愿履行的，不受诉讼时效限制。
工程项目在每个阶段都会涉及不同的工作内容，而投资决策和融资主要贯穿于项目的 阶段。 （ ）
A.开始和计划 B.计划和结束
C.开始和执行 D.计划和执行
答案：A
解析：
项目的生命周期一般划分为四个阶段， 即开始阶段、计划阶段、执行和控制阶段以及结束阶段，投融资服务主要贯穿于项目的开始阶段和计划阶段。
《标准施工招标文件》（2007年版）“通用合同条款”第16. 1. 1项中因物价波动引起的合同价格调整公式中的价格指数的确定是由（ ）。
A.招标人在招标文件中规定
B.投标人在投标文件中约定
C.招标人和中标人在合同谈判时商定
D.国家价格或统计部门决定
答案：B
解析：
价格调整公式中的变值权重，由发包人根据项目实际情况测算确定范围，并在投标函附录价格指数和权重表中约定范围；承包人应在投标时在此范围内填写各可调因子的权重，合同实施期间将按此权重进行调价。
建设单位转让在建工程，对于施工合同而言，这在民事法律关系变更中属于()变更。
A、主体
B、客体
C、内容
D、标的
答案：A
解析：
本题的考点为民事法律关系的变更。民事法律关系的变更分为主体变更、客体变更和内容变更，其中主体变更包括主体数目发生变化和主体的改变。本题中建设单位转让在建工程就属于民事法律关系主体的改变即由另一个新主体代替原主体享有权利、承担义务。
外部风险和招标采购合同风险等客观存在而招标人又无法采取有效措施时，应实施( )措施。
A、风险规避
B、风险转移
C、风险自留
D、风险控制
关于仲裁协议的效力，正确的表述是()。
A、对双方当事人均有约束力
B、可以排除法院管辖
C、对法院不具有约束力
D、不服仲裁结果可以起诉
E、有仲裁协议的合同纠纷案件法院不予受理
答案：A,B,E
解析：
本题的考点为仲裁协议的法律效力。仲裁协议的法律效力体现在：(1)对当事人的法律效力。仲裁协议合法有效，即对当事人产生法律约束力。发生纠纷后，一方当事人只能向仲裁协议约定的仲裁机构申请仲裁，而不能就该纠纷向人民法院提起诉讼。(2)对法院的约束力。有效的仲裁协议排除了人民法院对仲裁协议约定的争议事项的司法管辖权。《仲裁法》规定，当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉未声明有仲裁协议，人民法院受理后，另一方在首次开庭前提交仲裁协议的，人民法院应当驳回起诉，但仲裁协议无效的除外。(3)对仲裁机构的法律效力。仲裁协议是仲裁委员会受理仲裁案件的前提，是仲裁庭审理和裁决案件的依据。没有有效的仲裁协议，仲裁委员会就不能获得对争议案件的管辖权。(4)仲裁协议的独立性。仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，以及合同成立后未生效、被撤销等，均不影响仲裁协议的效力。
根据《合同法》的规定，合同权利义务法定终止的情形包括()。
A、债务人将按照约定履行
B、合同解除
C、债务相互抵销
D、债权人免除债务
E、债权债务同归于一人
答案：B,C,D,E
解析：
《合同法》第91条规定，有下列情形之一的，合同的权利义务终止：①债务已经按照约定履行；②合同解除；③债务相互抵销；④债务人依法将标的物提存；⑤债权人免除债务；⑥债权债务同归于一人；⑦法律规定或者当事人约定终止的其他情形。
下列属于《2007版标准文件》合同条款组成的有（）。
A、通用合同条款
B、专用合同条款
C、普通合同条款
D、特殊合同条款
E、合同附件
答案：A,B,E
解析：
《2007版标准文件》合同条款由通用合同条款、专用合同条款及合同附件三部分组成。通用合同条款由一般约定、发包人义务、监理人、承包人、材料和工程设备、施工设备和临时设施、交通运输、测量放线、施工安全、治安保卫和环境保护、进度计划、开工和竣工、暂停施工、工程质量、试验和检验、变更、价格调整、计量与支付、竣工验收、缺陷责任与保修责任、保险、不可抗力、违约、索赔和争议的解决等共24个合同要素组成。专用合同条款是预留给合同当事人对通用合同条款的开放性条款进行细化或补充的条款。合同附件提供了三个模板，分别是合同协议书、履约担保格式、预付款担保格式。
