招标师模拟冲刺试题集9篇 第1篇
根据《标准施工招标文件》的规定，下列关于投标文件的密封、标记及其修改的表述中，不正确的是( )。
A、投标文件的正本和副本应分开包装，加贴封条
B、投标文件的封套上应清楚地标记"正本"或"副本"字样，封套上应写明规定的其他内容
C、投标人修改其投标文件应口头通知招标人
D、修改的投标文件还应按照招标文件规定进行编制、密封、标记和提交，并标明"修改"字样
下列关于设计人主要工作的说法错误的是()。
A、设计人应当完成合同约定的工程设计任务，以及专用合同条款约定的义务
B、设计人需要更换项目负责人的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知发包人，并征得发包人口头同意
C、设计人应在接到开始设计通知后7天内，向发包人提交设计人项目管理机构及人员安排的报告
D、设计人不得将其承包的全部工程设计转包给第三人，或将其承包的全部工程设计肢解后以分包的名义转包给第三人
答案：B
解析：
B项，设计人需要更换项目负责人的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知发包人，并征得发包人书面同意。未经发包人书面同意，设计人不得擅自更换项目负责人。设计人擅自更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
某市政府部门决定采用招标方式而不采用拍卖方式出让国有土地使用权用于开发建设商住楼，这是因为招标方式有利于（）。
A.保证土地使用权出让的公平性
B.客观评价土地出让价格和开发方案的合理性
C.控制开发商的资格能力
D. 土地出让价格充分竞争
答案：B
解析：
如果标的价格主要以客观的成本为基础，且单一的价格竞争又无法全面反映和证明竞争购买者事后是否有足够能力履行完成合同标的，必须通过购买者制定科学、可行的实施方案并充分证明其具备可靠履约能力的，应当采用招标方式选择标的交易对象。
对不正当竞争行为具有法定监督检查权的是()以上的人民政府工商行政管理部门。
A、乡级
B、省级
C、县级
D、市级
答案：C
解析：
工商行政管理部门是反不正当竞争法的主管机关。《反不正当竞争法》第3条第2款规定，县级以上人民政府工商行政管理部门对不正当竞争行为进行监督检查；法律、行政法规规定由其他部门监督检查的，依照其规定。
合同的担保行为过程中，保证合同的当事人有()。
A、债权人
B、债务人
C、合同的保证人
D、证明人
E、第三方
答案：A,C
解析：
保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。保证合同，是指债权人与保证人之间订立的在主债务人不履行债务时，由保证人清偿债务的协议。其当事人是保证人和主合同的债权人。
工程建设领域的咨询合同主要包括()。
A、项目前期咨询合同
B、招标合同
C、设计咨询合同
D、项目管理咨询合同
E、监理合同
答案：A,C,D
解析：
工程咨询是知识密集型的高级智力服务活动，咨询人员包括建筑师、建造师、造价工程师、会计师或其他具有专门知识的人员。工程咨询合同是委托人与专业咨询人就咨询事项签订的书面合同。工程建设领域的咨询合同主要包括：①项目前期咨询合同；②工程造价咨询合同；③设计咨询合同；④项目管理咨询合同；⑤法律咨询合同等。
根据《招标投标法》，招标投标活动不符合法律规定时，下列主体中，不能以异议和质疑的方式寻求帮助的是()。
A、招标人
B、资格预审申请人
C、潜在投标人
D、投标人
答案：A
解析：
招标投标活动中的异议，在政府采购活动中称为质疑，是指投标人或者其他利害关系人认为资格预审文件、招标文件、开标、评标结果等招标投标活动不符合招标投标法律法规有关规定，使自己的权益受到损害的，向招标人或招标代理机构提出疑问主张权利的行为。《招标投标法》第六十五条规定，投标人和其他利害关系人认为招标投标活动不符合本法有关规定的，有权向招标人提出异议。在招标投标活动中有权提出异议的是潜在投标人、投标人和其他利害关系人，被异议人是招标人。
招标采购过程中常见的交易成本包括()。
A、时间成本
B、监督成本
C、救济成本
D、运营成本
E、履约成本
答案：B,C,E
解析：
本题的考点为招标采购过程中常见的交易成本。招标采购过程中常见的交易成本包括：(1)搜寻成本；(2)信息成本；(3)决策成本；(4)缔约成本；(5)履约成本；(6)监督成本；(7)救济成本。
招标师模拟冲刺试题集9篇 第2篇
以下国际贸易术语中适用于多种运输工具的货交承运人的是（ ）。
A. FOB B. CIP C. CIF D. CPT
E. FCA
答案：B,D,E
解析：
FOB、CFR、CIF、FCA、CPT、CIP六种贸易术语都属于象征性交货（Symbolic Delivery），即俗称的单据买卖，卖方凭单交货，买方凭单付款。适用于海洋和内河运输的装运港交货的贸易术语有：FOB、CFR、CIF，风险的划分是装运港船舷；适用于多种运输工具的货交承运人的贸易术语有：FCA、CPT、CIP，风险的划分是货交承运人。
下列各项属于我国产品环保节能标志的有()。
A、3C标志
B、节能标志
C、Ⅰ型环境标志
D、Ⅱ型环境标志
E、质量效率标志
答案：B,C,D
解析：
目前国内有以下四类产品环保节能标志：①Ⅰ型环境标志；②Ⅱ型环境标志；③节能标志；④能效标识。
管理咨询方的项目诉求与管理目标包括（ ）。
A.准确详尽的设计任务书 B.明确及时的指令
C.报酬合理 D.信息及时准确
E.决策迅速
答案：C,D,E
解析：
工程建设项目的利益相关方因利益驱动在项目中有着各不相同的诉求，其项目诉求对各自的行为都具有影响并产生作用。管理咨询方的项目诉求与管理目标是报酬合理、业主信任、信息及时准确、决策迅速。
根据《建设工程质量管理条例》，设备安装和装修工程的最低保修期限是（）年。
A. 1 B. 2 C. 3 D. 5
答案：B
解析：
保修的期限应当按照保证建筑物合理寿命内正常使用，维护使用者合法权益的原则确定。具体的保修范围和最低保修期限包括：①基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；②屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏保修期为5年；③供热与供冷系统保修期为两个采暖期和供热期；④电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程保修期为2年；⑤其他项目的保修期限由承发包双方在合同中规定。
衡量一个企业的生产过程组织得是否先进，可以以生产过程运行的()，以及对产品变化的适应性为主要指标。
A、固定性、平行性和节奏性
B、连续性、稳定性和节奏性
C、连续性、平行性和节奏性
D、连续性、标准性和快捷性
答案：C
解析：
本题的考点为生产过程管理。衡量一个企业的生产过程组织得是否先进，可以以生产过程运行的连续性、平行性和节奏性，以及对产品变化的适应性为主要指标。
某工程建设项目随机抽取的4名评标专家到达评标现场后，依法必须回避的是（ ）。
A.专家甲，曾因交通肇事被判处有期徒刑3年
B.专家乙，在该项目的主管部门工作
C.专家丙，是某投标人的法定代表人的同学
D.专家丁，其儿子正在某投标人处实习
答案：B
解析：
评标专家有下列可能影响公正评标情况的，应当回避：①投标人或投标人主要负责人的近亲属；②项目主管部门或者行政监督主管部门的人员；③与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；④曾因在招标、评标以及其他与招标有关的活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。评标专家从发生和知晓上述规定情形之一起，应当主动回避评标。
关于世界银行咨询服务评审方法中固定预算下的选择方法(FBS)的说法，正确的是 （）
A.一般适用于紧急情况下所需要的服务采购
B.在投标人提供的服务差别不大时，主要考虑的因素是服务价格
C.设定“最低合格分值”，高于此分值的技术建议书中最低报价者中标
D.设定服务价格上限，服务方报价超出该上限者将被拒绝
答案：D
解析：
固定预算下的选择（Selection under a Fixed Budget，FBS)是指在咨询预算费用固定的情况下业主选择咨询服务的方法。价格建议书中的金额只设一个上限，不参与综合评审的权衡。该金额在指定预算范围以内者，技术建议书得分最高的服务方将被邀请进行合同谈判，而凡是该金额超过指定预算金额的建议书都会被拒绝。FBS评审方法仅适用于服务范围能够准确界定的简单的服务项目。
下列各项不属于工程总承包合同的特殊性的是()。
A、价值工程应用
B、知识产权保护
C、投标报价复杂
D、承包模式多样
答案：D
解析：
工程总承包的性质、内容和特点，决定了工程总承包合同除了具备建设工程合同的一般特征外，还具有如下特殊性：①设计施工一体化；②投标报价复杂；③项目合同结构简洁；④对承包人要求较高；⑤价值工程应用；⑥知识产权保护。
招标师模拟冲刺试题集9篇 第3篇
被担保的债权既有物的担保又有人的担保的，应当按以下()顺序清偿。
A、债权人应当按照约定实现债权
B、债权人可以直接要求保证人承担保证责任
C、没有约定或者约定不明确，债务人自己提供物的担保的，债权人应当先就该物的担保实现债权
D、第三人提供物的担保的，债权人可以就物的担保实现债权，也可以要求保证人承担保证责任
E、债权人可以先就第三人的物的担保实现债权
答案：A,C,D
解析：
被担保的债权既有物的担保又有人的担保的，根据《物权法》的规定，债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现担保物权的情形，债权人应当按照约定实现债权；没有约定或者约定不明确，债务人自己提供物的担保的，债权人应当先就该物的担保实现债权；第三人提供物的担保的，债权人可以就物的担保实现债权，也可以要求保证人承担保证责任。提供担保的第三人承担担保责任后，有权向债务人追偿。
项目施工阶段业主的采购与合同管理的工作内容不包括()。
A、参加评标及合同谈判，商签正式合同
B、编制施工阶段各年度、月度资金使用计划并控制其执行
C、策划各甲供科目的招标方式，协调相关设计方案准备招标用图，编制招标文件
D、进行各类合同的跟踪管理并定期提供合同管理的各种报告
答案：B
解析：
在项目施工阶段，业主的采购与合同管理的工作内容包括：①策划各甲供科目的招标方式，协调相关设计方准备招标用图，编制招标文件；②起草甲控材料设备的清单及控制内容，参与各类甲控采购合同谈判；③分析各投标单位的投标报价，必要时安排清标；④参加评标及合同谈判，商签正式合同；⑤参与设备采购的招标，签订设备制造合同；⑥对设备的设计、零部件采购、生产、到货验收等过程实施监督、管理、控制和协调；⑦进行各类合同的跟踪管理并定期提供合同管理的各种报告。
《招标投标法》适用的主体范围包括()。
A、我国境内的某外商投资企业
B、参加某科研项目投标的公民李某
C、在我国境内参与招投标活动的法国某设计有限公司
D、德国A公司在我国境内设立的能够独立承担民事责任的分支机构
E、加拿大某科技公司
答案：A,B,C,D
解析：
《招标投标法》适用的主体范围具体包括两类：①国内各类主体，既包括国家机关各级权力机关、行政机关和司法机关及其所属机构等，也包括国有企事业单位、外商投资企业、私营企业以及其他各类经济组织，同时还包括允许个人参与招标投标活动的公民个人；②在我国境内的各类外国主体，即指在我国境内参与招标投标活动的外国企业，或者外国企业在我国境内设立的能够独立承担民事责任的分支机构等。
评价招标采购项目的服务质量时，衡量客户对服务效能需求满足程度的评价指标是（ ）
A.经济性 B.时间性 C.功能性 D.社会性
答案：C
解析：
通常可以从以下几个方面来度量招标服务质量：（1)功能性。指招标服务效能上满足客户的程度。（2)经济性。指客户获得招标服务所需费用的合理程度。（3)时间性。指客户获取招标服务时在时间上满足要求的程度。
工程施工招标资格预审中，要求资格预审申请人提供已经承接正在施工项目的工作量是为了考察资格预审申请人（）。
A.类似项目的施工能力 B.施工管理经验
C.可以调动的剩余施工资源和能力 D.信誉状况
答案：C
解析：
规模较大的工程施工招标项肖，应考察投标申请人巳经承接的正在施工工程的规模和数量，以了解申请人可以调动的剩余施工资源和能力。
某长距离运输服务项目，货物重量轻、体积小，要求在最短时间内安全运抵目的地，宜采用的运输方式是()运输。
A、铁路
B、航空
C、水路
D、公路
答案：B
解析：
航空运输具有运输速度快、货运质量高，且不受地面条件的限制等优点，但运费相对较高。因此，它最适宜运送急需物资、鲜活商品、精密仪器和贵重物品。
基于系统性、人本主义和动态管理的三个特性，现代管理的基本原则包括()。
A、组织目的至上原则
B、以人为本原则
C、整分合原则
D、行为原则
E、能级原则
答案：A,C,D,E
解析：
现代管理的基本原则有：①组织目的至上原则；②整体性优先原则；③层级制原则；④整分合原则；⑤相对封闭原则；⑥能级原则；⑦动力原则；⑧行为原则；⑨弹性原则；⑩反馈原则；（11）效益原则；（12）责任原则。
下列各项属于工程施工图预算审查方法的有()。
A、全面审查法
B、分组计算审查法
C、反复审查法
D、筛选审查法
E、重点审查法
答案：A,B,D,E
解析：
施工图预算审查的方法有：①全面审查法；②分组计算审查法；③对比审查法；④筛选审查法；⑤重点审查法。
招标师模拟冲刺试题集9篇 第4篇
民事法律行为，是指公民或者法人设立、变更、终止民事权利和民事义务的合法行为，下列属于民事法律行为的是 （）
A.某施工企业被迫与工程所在地的一家劳务公司订立一份高于市场价的砂子运输合同
B.某施工单位委托一工程咨询公司负责项目的索赔服务
C.为了谋取中标，某施工单位与一开发企业订立一份合作开发合同
D.某分包单位在未征得总包单位同意的情况下，将工程再次分包
答案：B
解析：
民事法律行为是自然人或者法人设立、变更、终止民事权利和民事义务的合法行为具有如下特征：（1）民事法律行为是一种合法行为。民事法律行为必须具有合法性，才能为国家法律所确认和保护，从而能够产生行为人预期的民事法律后果。（2）民事法律行为是以行为人的意思表示作为构成要素。（3）民事法律行为能够实现设立、变更或者消灭民事法律关系的后果。
关于产品质量认证制度的表述中，不正确的是()。
A、质量认证制度通过见证生产者、销售者的真实状况，解决逆向选择行为，在证实和引导市场交易的同时，还能够起到警示和惩戒的作用
B、国家质量监督的质量认证由强制性产品认证和推荐性产品认证组成
C、强制性产品认证是为了保护国民安全和健康、保护国家安全、保护环境，由国家立法而强制实施的一种评估产品符合国家规定技术要求的产品认证制度
D、国家质量监督检验检疫总局不定期修订并在其网站发布《强制性产品认证目录》
答案：B
解析：
本题的考点为产品质量认证制度。质量认证制度通过见证生产者、销售者的真实状况，解决逆向选择行为，在证实和引导市场交易的同时，还能够起到警示和惩戒的作用。国家质量监督的质量认证均为强制性产品认证。强制性产品认证是为了保护国民安全和健康、保护国家安全、保护环境，由国家立法而强制实施的一种评估产品符合国家规定技术要求的产品认证制度。国家质量监督检验检疫总局不定期修订并在其网站发布《强制性产品认证目录》（以下简称《目录》），包括的产品涉及电线电缆等电气产品、机动车辆及安全附件、玩具、无线局域网设备、溶剂涂料等22余大类。凡列入《目录》的产品，必须经国家指定的认证机构——国家认证认可监督管理委员会认证合格、取得其颁发的认证证书并加施认证标志后，方可出厂销售、进口和在经营性活动中使用。
关于组建资格审查委员会，下列叙述错误的是()。
A、其职责是负责投标资格审查
B、与投标资格申请人有利害关系的人已进入资格审查委员会的应当更换
C、招标人的代表应具有完成相应项目资格审查的业务素质和能力，人数不能超过资格审查委员会成员的1／3
D、有关技术、经济等方面的专家应当从事相关领域工作满10年
答案：D
解析：
D项，有关技术、经济等方面的专家应当从事相关领域工作满8年并具有高级职称或者具有同等专业水平，不得少于成员总数的2/3。
下列法律规范中对施工项目招标程序规定不一致的，应当适用( )的规定。
A.《合同法》 B.《招标投标法》
C.《招标投标法实施条例》 D.《工程建设项目施工招标投标办法》
建设工程施工质量验收的要求主要有()。
A、在工程质量验收之前，施工单位应完成自行的检查评定
B、隐蔽工程应在隐蔽前由施工单位通知有关单位进行验收，并形成验收文件
C、应安排具有规定资格的人员参加施工质量验收
D、涉及结构安全的材料及施工内容，应对材料及施工内容进行全面检测
E、工程外观质量应由验收人员通过现场检查后共同确认结果
答案：A,B,C,E
解析：
建设工程施工质量验收的要求主要有：①在工程质量验收之前，施工单位应完成自行的检查评定。②应安排具有规定资格的人员参加施工质量验收。③工程建设项目的施工过程，应符合工程勘察、设计文件的要求。④隐蔽工程应在隐蔽前由施工单位通知有关单位进行验收，并形成验收文件。单位工程施工质量应该符合相关验收规范的标准。⑤涉及结构安全的材料及施工内容，应有按照规定对材料及施工内容进行见证取样检测的资料等。⑥对涉及结构安全和使用功能的重要部分工程、专业工程应进行功能性抽样检测。⑦工程外观质量应由验收人员通过现场检查后共同确认结果。
根据《国务院办公厅关于进一步规范招标投标活动的若干意见》，有关行政监督部门不得违反法律法规设立审批、核准、登记等涉及招标投标的行政许可事项。该规定体现的行 政监督原则是（）。
A.高效便民 B.合理行政 C.程序正当 D.职权法定
答案：D
解析：
职权法定原则是指政府对招标投标活动实施行政监督，应当在法定职责范围内依法实行。任何政府部门、机构和个人都不能超越法定权限，直接参与或干预具体招标投标活动。《国务院办公厅关于进一步规范招投标活动的若干意见》明确规定，有关行政监督部门不得违反法律法规设立审批、核准、登记等涉及招投标的行政许可事项，已经设 定的一律予以取消。
董事会应于创立大会结束后30日内，向公司登记机关报送()等文件，申请设立登记。
A、发起人的法人资格证明或者自然人身份证明
B、公司所有员工身份证明
C、创立大会的会议记录
D、公司登记申请书
E、法定代表人、董事、监事的任职文件及其身份证明
答案：A,C,D,E
解析：
本题的考点为设立股份有限公司的条件。董事会应于创立大会结束后30日内，向公司登记机关报送下列文件，申请设立登记：(1)公司登记申请书；(2)创立大会的会议记录；(3)公司章程；(4)验资证明；(5)法定代表人、董事、监事的任职文件及其身份证明；(6)发起人的法人资格证明或者自然人身份证明；(7)公司住所证明。
合同当事人订立仲裁协议，约定了仲裁机构，发生纠纷后一方当事人请求人民法院确认该仲裁协议的效力，应由()人民法院管辖。
A、仲裁机构所在地中级
B、仲裁协议签订地基层
C、被告住所地中级
D、原告住所地基层
答案：A
解析：
本题的考点为仲裁协议效力的确认方式。当事人协议选择国内的仲裁机构仲裁后，一方对仲裁协议的效力有异议请求人民法院裁定的，由该仲裁委员会所在地的中级人民法院管辖。当事人对仲裁委员会没有约定或者约定不明的，由被告所在地的中级人民法院管辖。
招标师模拟冲刺试题集9篇 第5篇
某政府投资项目按照《标准施工招标文件》（2007年版）编制施工招标文件，专用合同条款中约定：逾期竣工违约金100000元/天。某投标人在投标文件的投标函附录中写为：逾期竣工违约金10000元/天。该投标人为中标人，合同协议书没有对合同文件的优先顺序另作约定。该承包人延迟5天完成承包工程。下列关于承包人支付违约金的说法中，正确的是（）。
A.根据招标文件中专用合同条款约定，承包人应支付50万元违约金
B.根据承包人的投标函附录的约定，承包人应支付5万元违约金
C.中标人没有响应招标文件的约定条款，该条款无效，承包人不支付违约金
D.没有按照招标文件规定的评标标准和方法评标，合同无效，承包人不支付违约金
答案：B
解析：
投标函附录一般附于投标函之后，共同构成合同文件的重要组成部分，主要内容是对投标文件中涉及关键性或实质性的内容条款进行说明或强调。招标人和投标人都应注意投标函附录的内容。投标人填报投标函附录时，在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
根据法律规定，关于评标委员会出具评标报告时的要求，下列说法正确的是（ ）。
A.评标报告应当经过集体论证并汇总一致意见
B.评标报告应当征得现场监管人员的认可
C.评标报告应当由招标人代表与评标专家协商取得一致意见
D.评标报告应以评标委员会的名义出具，不受任何单位和个人的影响或干预
答案：D
解析：
A项，按照《招标投标法实施条例》第53条规定，评标报告应当由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。BC两项，不论招标人、招标代理机构，还是有关主管部门，都无权改变剥夺评标委员会推荐中标候选人的法定权利，不得脱离评标报告，在中标候选人之外确定中标人。
下列情形能够引发合同之债的有()。
A、建设单位拖欠工程进度款
B、施工中偷工减料造成的损失
C、监理单位与施工单位串通损害建设单位利益
D、噪声污染使周边居民无法正常休息
E、建材供应商供应的建筑材料不合格
答案：A,E
解析：
当事人之间因产生了合同法律关系，也就是产生了权利义务关系，设立了债的关系。任何合同关系的设立，都会在当事人之间发生债权债务的关系。合同引起债的关系是债发生的最主要、最普遍的依据。因合同产生的债被称为合同之债。A项能引发施工合同债；E项能引发买卖合同债。BCD三项均产生侵权之债。
下列各项不属于国有土地使用权出让方的权利义务的是()。
A、受让方在签订国有土地使用权出让合同后，未在规定期限内支付全部国有土地使用权出让金的，出让方有权解除合同，并可请求违约赔偿
B、依国有土地使用权出让合同的规定和城市规划的要求开发、利用、经营土地
C、受让方未按国有土地使用权出让合同规定的期限和条件开发、利用土地的，土地管理部门有权予以纠正，并根据情节轻重给予警告、罚款，直至无偿收回国有土地使用权的处罚
D、按照国有土地使用权出让合同的规定提供出让的国有土地使用权
答案：B
解析：
国有土地使用权的出让方享有的权利主要有两项：①受让方在签订国有土地使用权出让合同后，未在规定期限内支付全部国有土地使用权出让金的，出让方有权解除合同，并可请求违约赔偿；②受让方未按国有土地使用权出让合同规定的期限和条件开发、利用土地的，土地管理部门有权予以纠正，并根据情节轻重给予警告、罚款，直至无偿收回国有土地使用权的处罚。出让方应履行的义务主要有：①按照国有土地使用权出让合同的规定提供出让的国有土地使用权；②向受让方提供有关资料和使用该土地的规定。B项属于受让方应履行的义务。
保函和备用信用证是一种多功能金融产品，其功能主要有()。
A、担保
B、借贷
C、融资
D、支付
E、保险
答案：A,C,D
解析：
保函和备用信用证是集担保、融资、支付及相关服务为一体的多功能金融产品，因其用途广泛及运作灵活，在国际商务中得以普遍应用。
政府采购的最终目标是()。
A、追求业绩最高
B、营利最大化
C、追求社会公共利益
D、追求财政资金使用效益的最大化
答案：C
解析：
政府采购活动应遵循市场经济规律，追求财政资金使用效益的最大化。同时，政府采购活动不应以营利为目标，而应当以追求社会公共利益为最终目标。
某工程建设项目在开标后，因为国家相关政策发生变化而暂停了一段时间，重新启动评标工作时，发现投标文件的有效期即将过期，无法完成评标工作。此时，招标人应当（）。
A.照常继续评标、签约等后续工作
B.宣布本次招标失败，重新组织招标
C.要求投标人延长投标有效期，不同意延长者，扣除投标保证金
D.要求投标人延长投标有效期，不同意延长者，退还投标保证金
答案：D
解析：
必要时，招标人可以书面通知投标人延长投标有效期。此时，投标人可以有两种选择：①同意延长，并相应延长投标保证金有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；②拒绝延长，投标文件在原投标有效期届满后失效，何有权收回其投标保证金。
民事法律关系根据()，可分为权利性民事法律关系和保护性民事法律关系。
A、形成和实现的特点
B、是否直接具有财产利益的内容
C、义务主体的范围
D、内容的复杂程度
答案：A
解析：
本题的考点为民事法律关系的分类。民事法律关系根据形成和实现的特点，可分为权利性民事法律关系和保护性民事法律关系。
招标师模拟冲刺试题集9篇 第6篇
一个人向另一个人签发的，保证见票即付或者在可以确定的未来时间，由自己无条件支付给持票人一定金额的书面承诺是（)。
A.汇票 B.本票 C.支票 D.银行保函
答案：B
解析：
本票是一个人向另一个人签发的，保证见票即付或者在可以确定的未来时间，由自己无条件支付给持票人一定金额的书面承诺。本票分银行本票和商业本票，由于国内商业信用环境的问题，主要流通的是银行本票。
项目部参与协调但不处于主导，而由上级组织的职能部门进行主导的项目管理组织方式是( )组织。
A、职能式
B、项目式
C、弱矩阵式
D、强矩阵式
下列风险应对方法中，属于风险规避的是 ( )
A.合同履约担保 B.投标担保 C.保证保险 D.资格预审
答案：D
解析：
在招标采购过程中，风险规避可以有效化解招标投标阶段的市场风险、政策风险等，风险规避的方式有：通过资格预审、保证招标文件质量;制定合理的评标办法；合同主要条款科学、 严密设置等。
确定工程货物招标顺序的主要因素不包括()。
A、工程建设项目进度要求或项目业主对货物的实际需求时间
B、货物的生产和供应周期
C、货物的数量需求
D、完成招标程序所需要的时间
答案：C
解析：
确定工程货物招标顺序的主要因素包括：①工程建设项目进度要求或项目业主对货物的实际需求时间；②货物的生产和供应周期；③完成招标程序所需要的时间；④工程设计、施工条件与货物技术参数确定之间的相互制约关系；⑤货物不同的功能用途以及施工安装的先后顺序。
电梯的日常维护保养必须由取得许可的安装、改造、维修单位或者制造单位进行，并每隔()日进行一次。
A、10
B、15
C、20
D、30
答案：B
解析：
本题的考点为特种设备管理的安全要求。电梯的日常维护保养必须由取得许可的安装、改造、维修单位或者制造单位进行，并每隔15日进行一次。
款合同或对外贸易合同适用的履行合同担保形式是 （）
A.定金 B.保证
C.抵押 D.留置
答案：C
解析：
中国加入世界贸易组织（WTO）后，“国内市场国际化”的趋势使得中国与国际的工程建设市场环境日益接轨，管理模式也日益趋同，其 中最主要的基本管理模式有：（1）传统管理模式；（2）建造管理模式；（3）管理承包模式；（4）设计采购建造模式；（5）设计+管理模式；（6）自设管理机构平行发包模式；（7）委托代理式管理模式。
政府采购的资金范围中，财政性资金不包括（ ）。
A.预算资金 B.预算外资金
C.预算内资金 D.政府性基金
答案：C
解析：
采购人全部或部分使用财政性资金进行采购的，属于政府采购的管理范围。财 政性资金包括预算资金、预算外资金和政府性基金。使用财政性资金偿还的借款，视同为财政性资金。
某大型工程项目由政府投资建设，业主委托某招标代理公司代理施工招标。招标代理公司确定该项目采用公开招标方式招标，招标公告在当地政府规定的招标信息网上发布。招标文件中规定：投标担保可采用投标保证金或投标保函方式得保。评标方法采用经评审的最低投标价法。投标有效期为60d。业主对招标代理公司提出以下要求：为了避免潜在的投标人过多，项目招标公告只在本市日报上发布，且采用邀请招标方式招标。项目施工招标信息发布以后，共有12家潜在的投标人报名参加投标。业主认为报名参加投标的人数太多，为减少评标工作量，要求招标代理公司仅对报名的潜在投标人的资质条件、业绩进行资格审查。开标后发现：(1)A投标人的投标报价为8000万元，为最低投标价，经评审后推荐其为中标候选人。(2)B投标人在开标后又提交了一份补充说明，提出可以降价5%。(3)C投标人提交的银行投标保函有效期为70d。(4)D投标人投标文件的投标函盖有企业及企业法定代表人的印章，但没有加盖项目负责人的印章。(5)E投标人与其他投标人组成了联合体投标，附有各方资质证书，但没有联合体共同投标协议书。(6)F投标人的投标报价最高，故F投标人在开标后第二天撤回了其投标文件。经过标书评审，A投标人被确定为中标候选人。发出中标通知书后，招标人和A投标人进行合同谈判，希望A投标人能再压缩工期、降低费用。经谈判后双方达成一致：不压缩工期，降价3%。
问题
1.分析A、B、C、D、E投标人的投标文件是否有效？说明理由。
2.F投标人的投标文件是否有效？对其撤回投标文件的行为应如何处理？
3.该项目施工合同应该如何签订？合同价格应是多少？
答案：
解析：
1.投标文件是否有效的判定及理由：
(1)A投标人的投标文件有效。
(2)B投标人的投标文件（或原投标文件）有效。但补充说明无效，因为开标后投标人不能变更（或更改）投标文件的实质性内容。
(3)C投标人的投标文件无效。因为投标保函的有效期应超过投标有效期30d（或28d）（或在投标有效期满后的30d（或28d）内继续有效）。
(4)D投标人的投标文件有效。
(5)E投标人的投标文件无效。因为组成联合体投标的投标文件应附联合体各方共同投标协议书。
2.(1)F投标人的投标文件有效。
(2)招标人可以没收其投标保证金，给招标人造成损失超过投标保证金的，招标人可以要求其赔偿。
3.(1)该项目应自中标通知书发出后30d内按招标文件和A投标人的投标文件签订书面合同，双方不得再签订背离合同实质性内容的其他协议。
(2)合同价格应为8000万元。
招标师模拟冲刺试题集9篇 第7篇
《标准施工招标文件》规定，招标人与中标人签订合同后______内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。 （ ）
A. 5日
B.5个工作日
C.10日
D.10个工作日
答案：A
解析：
投标保证金的退还需要考虑合同协议书是否签订和履约保证金是否提交。招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款
根据《立法法》的规定，地方性法规与部门规章之间对同一事项规定不一致，不能确定如何适用时，由( )提出意见。
A、国务院
B、制定机构
C、全国人民代表大会
D、全国人民代表大会常务委员会
《招标投标法》规定，机电产品国际甲级资格的招标代理机构注册资本金需在( )万元人民币以上。
A、800
B、900
C、1000
D、1200
下列选项中，有关行政诉讼的管辖规定，叙述错误的是()。
A、人民法院对管辖权发生争议，由争议双方协商解决，协商不成的，报它们的共同上级人民法院指定管辖
B、最高人民法院管辖第一审行政案件
C、下级人民法院对其管辖的第一审行政案件，认为需要由上级人民法院审理或者指定管辖的，可以报请上级人民法院决定
D、上级人民法院有权审理下级人民法院管辖的第一审行政案件
答案：B
解析：
本题的考点为行政诉讼的管辖。(1)基层人民法院管辖第一审行政案件；(2)人民法院对管辖权发生争议，由争议双方协商解决。协商不成的，报它们的共同上级人民法院指定管辖；(3)上级人民法院有权审理下级人民法院管辖的第一审行政案件；(4)下级人民法院对其管辖的第一审行政案件，认为需要由上级人民法院审理或者指定管辖的，可以报请上级人民法院决定。
关于依法必须招标的工程建设项目，下列说法中正确的是（ ）。
A.联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同
B.评标和定标应当在开标日后30个工作日内完成
C.联合体中标的，各方不得组成新的联合体或参加其他联合体在其他项目中投标
D.招标人应当确定评标委员会推荐的排名第一的中标候选人为中标人
E.中标人的投标保证金应当留作履约保证金
答案：A,D
解析：
B项，招标项目的评标和定标活动应当在投标有效期结束日30个工作日前完 成，如不能完成则招标人应当通知所有投标人延长投标有效期。C项，联合体各方签 订共同投标协议后，不得再以自己的名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其 他联合体在同一项目中投标。E项，中标人的投标保证金，在中标人招标文件规定签 订合同，按招标文件规定交纳了履约保证金，并按招标文件规定交纳了招标服务费后 予以退还。
下列关于招标采购项目特点的描述，错误的有()。
A、招标服务的提供与使用具有同步性
B、招标采购进度计划必须服从预期目标的进度要求
C、招标采购成本是指招标采购所发生的一切费用
D、招标采购项目一般工作内容单纯，工作周期较短
E、招标服务质量可以从功能性、经济性和范围性三个因素衡量
答案：B,C,E
解析：
B项，招标采购进度计划必须服从于整体项目进度要求；C项，招标采购费用与一般的工程建设项目的成本不同，其中招标采购成本是指招标采购所购买的服务、工程或货物所支付的合同价格，招标采购费用是指招标采购工作过程所发生的费用；E项，招标服务质量可以从功能性、经济性和时间性三个因素衡量。
关于招标投标，下列说法中正确的有()。
A、招标投标通过招标要约和投标承诺订立合同
B、招标投标是形成和订立合同的过程
C、招标投标具有一次机会要约和承诺的特点
D、招标投标是一种公平竞争交易方式
E、招标投标具有规范交易特性
答案：C,D,E
解析：
招标投标是项目需求人依据法律规定的交易规则，通过市场主体的公平竞争，科学、公正评价和选择满足项目需求的交易主体、客体及其实施方案，确定交易价格，形成和签订合同的一种交易方式。招标投标活动具有的基本特性包括：①公平竞争；②规范交易；③一次机会；④定制方案；⑤复合职业。招标要约邀请、投标要约和中标承诺只有一次机会，这是保证招标投标双方公平和投标人之间公平竞争的基本要求。
从监督内容看，行政监督可分为()。
A、程序监督
B、实体监督
C、现场监督
D、当事人监督
E、媒体监督
答案：A,B
解析：
从监督内容看，政府针对招标投标活动实施行政监督可分为程序监督和实体监督。而现场监督、监督检查和受理投诉举报属于行政监督的方式。
招标师模拟冲刺试题集9篇 第8篇
职能式组织的缺点有()。
A、体系复杂
B、体系简单
C、专业间较难协调
D、专业间较易协调
E、多头负责
答案：A,C,E
解析：
职能式组织的缺点有：①组织机构内体系复杂，多头负责，较难在专业间协调和交流；②项目的发展空间容易受到限制，每个职能部门只关心自己的业绩；③不注重与其他部门的团队协作，缺乏有效的沟通；④解决问题及制订决策进展缓慢，容易引起问题的相互推诿和投诉，影响整个组织的工作气氛；⑤项目范围从一个部门转移到另一个部门时，较难进行整体综合管理。
招标采购进度计划制订的依据包括()。
A、项目采购时间要求
B、项目采购的特点
C、项目采购的技术经济条件
D、招标采购各项工作的时间估计
E、招标采购各项工作的人员组合
答案：A,B,C,D
解析：
制订进度计划的依据主要包括：①项目采购时间要求；②项目采购的特点；③项目采购的技术经济条件；④招标采购各项工作的时间估计；⑤限制和约束。
施工合同履行过程中，发生合同争议与纠纷时，其最终解决方式有（ ）。
A.仲裁 B.诉讼 C.调解 D.协商 E.谈判
答案：A,B
解析：
处置合同争议和纠纷的主要方式包括：①协商；②调解；③仲裁；④诉讼。最终的解决方式是仲裁和诉讼。
_是指一个工程项目的投资报价，在总价基本确定后，如何调整内部各个项目的报价，以期既不提高总价，不影响中标，又能在结算时得到更理想的经济效益。 （）
A.不平衡报价法
B.计日工单价的报价
C.多方案报价法
D.无利润报价
答案：A
解析：
解析 投标报价策略是指投标人在投标报价中采用的让招标人可以接受，中标后又能获得更多的利润的投标手段，其中比较常用的方法是不平衡报价法。不平衡报价法是指一个工程项目的投标报价，在总价基本确定后，如何调整内部各个项目的报价，以期既不提高总价，不影响中标，又能在结算时得到更理想的经济效益。
物流服务项目质量管理的主要内容包括()。
A、物流服务项目质量计划
B、物流服务项目质量组织
C、物流服务项目质量保障
D、物流服务项目质量实施
E、物流服务项目质量控制
答案：A,C,E
解析：
物流服务项目质量管理是指在物流服务项目实施过程中为确保物流服务的质量所开展的全过程管理工作。其主要内容包括：①物流服务项目质量计划；②物流服务项目质量保障；③物流服务项目质量控制等。
下列关于工程总承包合同主体与客体的法律地位的说法中，错误的是()。
A、工程总承包合同的承包人是指具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人
B、作为建设工程的发包人应具有合法性，才能成为法律意义上的发包人
C、承揽工程总承包业务的企业必须依法设立，并持有国家认可的相应资质证书
D、工程总承包合同法律关系的客体是指发包人委托工程总承包的建设项目，工程总承包可以是建设项目的设计、采购、施工（含竣工试验）、试运行等全过程或若干阶段的工程承包
答案：A
解析：
A项，工程总承包合同的发包人是指具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人，发包人有时称建设单位、业主或项目法人。工程总承包合同的承包人是被发包人接受的具有工程总承包主体资格的当事人或取得该当事人资格的合法继承人。
采购成本控制的方法不包括()。
A、传统采购成本控制方法
B、货物采购成本分析方法
C、事前采购成本控制方法
D、现代采购成本控制方法
答案：C
解析：
采购成本控制是指采购人首先针对提前设立的成本管理目标，通过在采购机构规定的职权范围内的相关成本控制职能，在成本发生以前和成本发生过程中，预防和调节各种影响成本的因素和条件，以确保实现成本目标的管理行为。采购成本控制的方法主要包括：①传统采购成本控制方法；②货物采购成本分析方法；③现代采购成本控制方法。
在政府采购竞争性谈判程序中，谈判结束后的工作主要有（ ）。
A.谈判小组应当以书面形式将谈判文件的实质性变动通知所有参加谈判的供应商
B.所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价
C.采购人从谈判小组提供的成交候选人中确定成交供应商
D.确定成交供应商的原则为符合采购需求、质量和服务相等且报价最低
E.将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商
答案：B,C,D,E
解析：
在政府采购竞争性谈判程序中，谈判结束后，谈判小组要求所有参加谈判的供 应商在规定时间内进行最后报价。谈判小组对供应商最后报价由低至髙进行排序后向 采购推荐成交候选人。采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则， 确定成交供应商。A项属于谈判中的的工作内容。
招标师模拟冲刺试题集9篇 第9篇
下列项目管理组织方式中，具有关系单一、决策迅速特点的是（ ）。
A.项目式组织 B.职能式组织 C.矩阵式组织 D.组合式组织
答案：A
解析：
项目式组织是指企事业单位按项目来划分所需全部资源，成立项目式的管理组织，项目式组织自身拥有管理项目所必需的所有资源，每个项目之间具有相对的独立性。其优点包括：①便于分工管理、易于进行考核；②管理层次少，使管理工作安排顺畅，工作效率高；③管理决策关系单一，项目经理能够并迅速作出决定。
为了降低货物招标采购的风险，招标人可以采取的合理措施有()。
A、严格审查投标人的资格能力
B、资格条件中设置投标人配备技术人员的评价因素和标准
C、招标文件合同条款中明确所有可能的风险情形，全部要求投标人响应承担
D、针对货物采购全过程的可能风险环节，招标文件合同条款设置相应的保险要求条款
E、在评标过程中调整评标办法，限制货物供应能力较低的投标人
答案：A,B,D
解析：
货物采购的风险控制是货物招标采购管理的重要内容，采购规模较大、合同履行周期较长、采购地区距离较远的货物，履约过程中面临市场价格波动、环境变化等风险因素较多。为了降低货物招标采购的风险，招标人可以采取的合理措施有：①对投标人进行严格的资格审查，要求投标人提供一系列的技术、经济等资格信誉资料帮助招标人分析判别其履约能力；②在招标文件中提出要求条件，让投标人作出响应；③设置货物运输保险条款转移一部分风险；④设置法规政策调整条款分担法规政策改变所引起的价格风险；⑤设置市场价格波动条款使双方合理分担市场风险等。
招标投标制度的下列规定中，为保护投标人权利的有（）。
A.投标有效期
B. 投标保证金
C.开标时投标文件密封检查
D. 邀请投标人参加开标
E.招标文件公布评标因素和标准
下列关于投标人的说法中，错误的是 （ ）
A.投标人可以是法人、其他组织,也可以是自然人
B.投标人必须响应招标和参与投标竞争
C.国家对不同行业的投标人的资格条件规定是不同的
D.潜在投标人一旦编制投标文件响应了招标，就成为投标人
答案：D
解析：
D项，潜在投标人按照招标文件约定. 在规定时间和地点递交投标文件，对订立合同正式提出要约。潜在投标人一旦正式递交了投标文件.就成为投标人。
某工程公司于2001年8月面临A.B两项工程的投标；通过详细研究招标文件，并对A.B两项工程所在地进行现场踏勘，该公司决定参加其中一项工程的投标。A.B两项工程的决策数据如下：
1．A工程估算直接成本8600万元，需要预制大型钢筋混凝土构件36个（单重2800t/件）该工程的地质条件较为复杂，招标文件规定：A工程投标报价=直接成本+利润+税金+（直接成本+利润+税金）×总包干系数10%；在构件预制场选择上，公司面临如下选择：
（1）使用公司现有的预制场，但该预制场离施工现场较远，构件需要从海上运输，大约增加成本240万元。
（2）在工地新建一个构件预制场，耗资280万元。（考虑竞争对手在工地附近建有类似预制场，故该项费用只能列入施工成本之中）
A工程的效果、概率和损益情况见表1—1.
2．B工程估算直接成本7800万元，招标文件规定：工程投标报价=直接成本+管理费+利润+税金。B地有一该专业领域的施工单位，以前曾经与本公司有过良好的合作，但因施工资质不达标，未能参加本次投标。如果将部分非主体工程（如中小型构件预制、土石方工程等）分包给该公司，将节约大量的机械调遣、模板加工费用，但公司获得的利润有可能降低。经过造价工程师详细测算，8工程的效果、概率和损益情况见表1-2.
3．根据以往类似工程的投标资料，A.B工程的中标概率分别为0.60和0.80.编制标书的费用均为5万元；以上所谓的直接成本已考虑了投标过程中发生的费用。假定该工程项目的税率为3.41%，管理费费率为3%.
问题
1．简述投标策略的类型有哪些？
2．绘制本投标决策的决策树图。
3．对投标方案进行决策。
4．决策后的投标方案报价为多少？
答案：
解析：
投标策略的类型：根据项目特点报价、不平衡报价、计日工单价报价、暂定工程量报价、多方案报价、增加建议方案、分包商报价的采用、无利润算标等。
2．绘制的决策树如图1.1所示。
3．各机会点的期望值：
点③：1200万元×0.40+780万元×0.60=948万元
点④：1160万元×0.70+740万元×0.30=1034万元
点①：1034万元×0.60+（-5）万元×0.40=618.40万元
点⑤：860万元×0.80+420万元×0.20=772万元
点⑥：980万元×0.60+380万元×0.40=740万元
点②：772万元×0.80+（-5）万元×0.20=616.60万元
因为点①的期望值最大，故应参加A工程的投标，且选用本地预制方案。
4．决策后投标方案的报价：（8600+280+1160）万元×（1+3.41%）×（1+10%）=11420.60万元
直接参与项目的利益相关方一般不包括（ ）。
A.项目的投资人 B.政府机构
C.项目承包商 D.项目供应商
答案：B
解析：
项目的利益相关方可分为直接参与者和间接参与者两类。直接参与项目的利益相关方一般包括项目发起人和投资人、投资人指派的项目经理和管理团队、承担项目任务的执行者即承包商或供应商等，他们从内部参与项目，参与行为构成项目行为的一部分。
工程质量事故处理的基本要求不包括()。
A、满足使用和功能要求
B、加固补强，封闭保护
C、迅速及时，减少影响程度
D、处理方便，经济合理
答案：B
解析：
对工程质量事故处理的基本要求是：①满足使用和功能要求；②迅速及时，减少影响程度；③处理方便，经济合理；④安全可靠，不留隐患。B项是常用事故处理方法的内容。
招标采购项目经理的财务决策权包括（ ）。
A.项目费用控制权 B.项目决算决策权
C.项目费用审计权 D.财务人员任用权
答案：A
解析：
项目经理必须拥有与项目经理负责制相符合的财务决策权，这一权力包括分配权和费用控制权。
