2021招标师考试真题精选及答案8卷 第1卷
资格预审文件包括的内容有()。
A、资格预审申请文件的格式
B、资格预审文件的澄清
C、资格预审文件的修改
D、申请文件的编写要求
E、申请文件的递交规定
答案：A,B,C
解析：
资格预审文件包括资格预审文件的组成、澄清及修改。它包括以下基本内容：①资格预审公告；②申请人须知；③资格审查办法；④资格预审申请文件格式；⑤项目建设概况以及对资格预审文件的澄清和修改。DE两项属于申请人须知前附表的内容。
卖方制作的常用出口单据包括()。
A、汇票
B、支票
C、发票
D、运输单据
E、保险单
答案：A,C,D,E
解析：
卖方按照信用证规定，制作各种单据，并在信用证规定的效期和交单期内向指定银行提交单据，办理结汇手续。卖方制作的常用出口单据包括：汇票、发票、运输据、保险单等。
关于合同要素拟定法应予考虑的合同要素，下列说法正确的是()。
A、特殊的合同要素是指内容完整、形式合法的合同一般都具备的要素
B、一般的合同要素是指具体需拟定的合同根据其交易活动的具体特点、市场现状、交易条件情况等，需要在合同条款中反映的要素
C、争议解决方法属于一般的合同要素
D、施工合同中的变更属于一般的合同要素
答案：C
解析：
合同要素拟定法应予考虑的合同要素包括一般的合同要素和特殊的合同要素。一般的合同要素，是指内容完整、形式合法的合同一般都具备的要素，如当事人的名称或姓名及住所、标的、违约责任、争议解决方法等。特殊的合同要素，是指并非每个合同都应当具备，而是具体需拟定的合同根据其交易活动的具体特点、市场现状、交易条件情况等，需要在合同条款中特别反映的要素。如施工合同中的变更、索赔等要素。
招标人可从()方面进行工程造价控制。
A、设置最高投标限价
B、变更中标合同价格
C、明确造价控制目标
D、编制合理的工程招标参考标底
E、设置严密、完善的合同条款
答案：A,D
解析：
招标人通常在工程造价控制目标的限额范围内，编制合理的工程招标参考标底或设置最高投标限价以控制工程的合同价格。
建设单位转让在建工程，对于施工合同而言，这在民事法律关系变更中属于()变更。
A、主体
B、客体
C、内容
D、标的
答案：A
解析：
本题的考点为民事法律关系的变更。民事法律关系的变更分为主体变更、客体变更和内容变更，其中主体变更包括主体数目发生变化和主体的改变。本题中建设单位转让在建工程就属于民事法律关系主体的改变即由另一个新主体代替原主体享有权利、承担义务。
工程建设项目设计质量控制的方法包括( )。
A、组织设计招标
B、完善设计要求
C、协调设计过程
D、控制设计宽度
E、控制设计变更质量
2021招标师考试真题精选及答案8卷 第2卷
某工程项目依法必须招标，招标人编制的招标日程见表6-12。
【问题】指出表中不符合相关规定的环节，并说明理由。
答案：
解析：
表中不符合相关规定的环节及理由具体如下：
(1)递交资格申请文件的时间22日16:00前不妥。理由：提交资格预审申请文件的时间应当自资格预审文件停止发售之日起不得少于5日。
(2)确定投标人编制投标文件的时间期限不妥。理由：自招标文件发出之日起至投标人提交投标文件截止之日，最短不得少于20日。
(3)开标时间10:00不妥。理由：应为与投标截止时间同一时间。
(4)中标结果公示期2日不妥。理由：招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日。
(5)退还保证金的时间程序和金额不妥。理由：招标人最迟应当在书面合同签订后5日内，向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。
(6)签订合同的时间不妥。理由：招标人和中标人应当在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，明确双方责任、权利和义务。
关于工程建设项目履约保证金，下列说法正确的是（??? ）。
A．招标人有权决定是否要求中标人提交履约保证金
B．履约保证金的形式、金额等具体要求应当由招标人和中标人共同商议确定
C．招标文件要求履约保证金为转账支票的，中标人的履约保证金应当从其基本账户转出
D．履约保证金不得超过招标项目估算价的10%
答案：A
解析：
《招标投标法》第46条规定，招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提交，该规定表明招标人有权决定是否要求中标人提交履约保证金。
适合同一时期内执行多个专业性类似项目，项目运行较为规律，变动性较小，项目的技术与管理构成复杂，但实施期较短的项目管理组织形式是( )。
A、矩阵式组织
B、项目式组织
C、职能式组织
D、组合式组织
关于订立合同的要求，下列说法错误的是（）。
A.招标人和中标人应该按照招标文件和投标文件的内容确定合同内容
B.订立合同时，中标人在投标文件中提出的工期比招标文件中的工期短的，以招标文件为准签订合同
C.书面合同订立后，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议
D.根据《招标投标法》，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内订立书面合同
工程建设项目施工总承包合同履行过程中出现工期延误，承包人可向业主提出工期补偿要求的情形有 （）
A.施工组织不当 B.劳动力数量短缺
C.不可抗力 D.业主拖欠工程款
E.设计变更
答案：C,D,E
解析：
因业主和工程师原因导致的延误:(1)业主未能及时交付合格的施工现场；（2)业主未能建设交付设计图纸；（3)业主或工程师未能及时审批图纸/施工方案/施工计划等；（4)业主未能及时支付预付款和工程款；（5)业主或工程师设计变更导致工程延误或工程量增加；（6)业主或工程师提供的数据错误导致的延误；（7)业主或工程师拖延关键线路上工序的验收时间导致下道工序延误；（8)其他（包括不可抗力原因导致的延误）。
()不属于《招标投标法实施条例》补充规定的内容。
A、投标保证金
B、投标有效期
C、暂估价项目招标
D、三阶段招标
答案：D
解析：
《招标投标法实施条例》在具体化《招标投标法》已有规定，增强法律规定的可操作性的基础上，健全了资格审查制度，补充规定了投标保证金、投标有效期、暂估价项目招标、两阶段招标等，完善了评标规则规定。
2021招标师考试真题精选及答案8卷 第3卷
下列选项中，符合安全生产许可证条例的有()。
A、企业不得转让、冒用安全生产许可证或者使用伪造的安全生产许可证
B、国务院安全生产监督管理部门和省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门对建筑施工企业、民用爆炸物品生产企业、煤矿企业取得安全生产许可证的情况进行监督
C、安全生产许可证的有效期为5年
D、煤矿企业安全生产许可证颁发管理机关、建筑施工企业安全生产许可证颁发管理机关、民用爆炸物品生产企业安全生产许可证颁发管理机关，应当每年向同级安全生产监督管理部门通报其安全生产许可证颁发和管理情况
E、安全生产许可证颁发管理机关应当建立、健全安全生产许可证档案管理制度，并定期向社会公布企业取得安全生产许可证的情况
答案：A,B,D,E
解析：
本题的考点为安全生产许可证条例。安全生产许可证条例包括：(1)安全生产许可证的有效期为3年；(2)安全生产许可证颁发管理机关应当建立、健全安全生产许可证档案管理制度，并定期向社会公布企业取得安全生产许可证的情况；(3)煤矿企业安全生产许可证颁发管理机关、建筑施工企业安全生产许可证颁发管理机关、民用爆炸物品生产企业安全生产许可证颁发管理机关，应当每年向同级安全生产监督管理部门通报其安全生产许可证颁发和管理。情况；(4)国务院安全生产监督管理部门和省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门对建筑施工企业、民用爆炸物品生产企业、煤矿企业取得安全生产许可证的情况进行监督；(5)企业不得转让、冒用安全生产许可证或者使用伪造的安全生产许可证。
下列监督内容，属于招标投标行政监督部门职责的有（?? ）。
A.依法必须招标项目是否存在以化整为零的方式规避招标的行为
B.公证机构是否在开标现场进行公证
C.评标委员会的组成、产生程序是否符合法律规定?
D.实际执行的合同是否与中标合同内容一致
E.依法必须招标项目的招标公告是否在国家指定媒体上发布
答案：A,C,E
解析：
从监督内容看，政府针对招标投标活动实施行政监督主要分为程序监督和实体监督两方面。程序监督，是指政府针对招标投标活动是否严格执行法定程序实施的监督；实体监督，是指政府针对招标投标活动是否符合《招标投标法》及有关配套规定的实体性要求实施的监督。具体内容主要包括：
1）依法必须招标项目的招标方案（含招标范围、招标组织形式和招标方式）是否经过项目审批部门核准。
2）依法必须招标项目是否存在以化整为零或其他任何方式规避招标等违法行为。
3）公开招标项目的招标公告是否在国家指定媒体上发布。
4）招标人是否存在以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人，或者对潜在投标人试行歧视待遇，强制要求投标人组成联合体共同投标等违法行为。
5）招标代理机构是否存在泄露应当保密的与招标投标活动有关情况和资料，或者与招标人、投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益等违法行为。
作为项目进度计划的常用工具，横道图的主要作用是（ ）。
A.表明项目执行中的不确定性 B.确定项目活动的关键路径
C.反映项目活动的持续时间 D.表示项目活动之间的逻辑关系
答案：C
解析：
横道图又称甘特图，是以二维平面图为特征的管理工具，横维表示进度或活动时间和活动过程，纵维表示工作内容。横道图中，横道线显示了每项工作的开始时间和结束时间，横道线的长度表示了该项工作的持续时间。
科技研究开发项目可分为_两个类型。 （）
A.委托开发和代理开发
B.代理开发和合作开发
C委托开发和协作开发
D.委托开发和合作开发
答案：A
解析：
解析 科技研究开发项目分为委托开发项目和合作开发项目。
对最终成果是有形产品的项目，衡量产品项目质量的指标包括()。
A、性能
B、可靠性
C、持久性
D、一致性
E、全面性
答案：A,B,C,D
解析：
本题的考点为衡量产品项目质量的指标。对最终成果是有形产品的项目，衡量产品项目质量有8个指标，即性能、特点、可靠性、一致性、持久性、可维护性、美观性、感知质量。
我国招标采购合同管理存在的问题主要表现在()。
A、签约条件不具备
B、招标采购模式单一
C、合同内容缺陷
D、合同管理不受重视
E、合同管理制度不健全、管理不规范
答案：A,C,E
解析：
由于我国招标采购领域法律法规还不健全、市场运行不规范、市场主体法律意识不强和诚信缺失等原因，在招标采购合同管理中，还存在一些问题，主要表现在以下几方面：①签约条件不具备；②合同条款不平等；③合同内容缺陷；④合同管理制度不健全、管理不规范；⑤合同管理人员法律意识和管理能力不强。B项，我国的招标采购模式在不断丰富，目前建设项目领域主要采用传统的设计施工分离采购模式，在石油、化工等领域也出现了设计一建造、设计一采购一施工等总承包采购模式，在基础设施领域出现了政府与社会资本合作等采购模式；D项，在我国，在许多大型建设单位、总承包企业以及重点建设项目，合同管理愈来愈得到重视。
2021招标师考试真题精选及答案8卷 第4卷
投融资服务项目生命周期的准备阶段的主要工作内容包括()。
A、咨询机构尽职调查
B、合理安排分工协作
C、组织工作人员和外部专家
D、制订工作计划及进度安排
E、确定、研究重点问题并提出解决方案
答案：B,C,D
解析：
投融资服务项目生命周期的准备阶段的主要工作内容是：①制订工作计划及进度安排；②组织工作人员和外部专家；③合理安排分工协作。AE两项均属于实施阶段的主要工作内容。
项目进度计划控制的技术手段包括( )。
A、筛选审查法
B、综合单价法
C、横道图
D、关键路径法
E、PERT图
招标投标争议提起行政诉讼应当符合的条件是 （）
A.原告是认为具体行政行为侵犯其合法权益的行政主体
B.有明确的被告
C.有具体的诉讼请求
D.有具体的事实根据
E.属于人民法院受案范围和受诉人民法院管辖
答案：B,C,D,E
解析：
招标投标争议提起行政诉讼应当符合下列条件：（1）原告是认为具体行政行为侵犯其合法权益的民事主体；（2）有明确的被告；（3）有具体的诉讼请求和事实根据；（4）属于人民法院受案范围和受诉人民法院管辖。
某工程建设项目施工公开招标，依据我国《标准施工招标文件》（2007年版），采用综合评价法评标，并设置标底。有关工作程序及其具体工作内容见表1-1。
【问题】按照招标投标程序以及每项具体工作内容的最迟完成时间，根据上表所列工作程序和具体工作内容，将表1-2相应空白栏目补充完整。（填写英文字母代码即可）
答案：
解析：
该项目的招标工作的合理招标程序是：①制订招标方案；②组织资格预审；③编制发售招标文件；④踏勘现场；⑤投标预备会；⑥编制提交投标文件；⑦组建评标委员会；⑧开标；⑨评标；⑩中标；⑾签订合同。工作程序和具体工作内容如表1-3所示。
网络图中，工作的概念包括()。
A、紧前工作
B、紧后工作
C、最早工作
D、汇聚工作
E、发散工作
答案：A,B,D,E
解析：
网络图中，工作的概念包括：①紧前工作。若工作A紧排在工作B之前，则称A为B的紧前工作。②紧后工作。若工作D紧跟在工作C之后，则称D为C的紧后工作。③汇聚工作。若一个工作存在多个紧前工作，则该工作称为汇聚工作。④发散工作。若一个工作存在多个紧后工作，则该工作称为发散工作。
某市政府单位拟采购50套办公桌椅，合同估算价为20万元，全部使用财政性资金。在该市政府《集中采购目录》中“办公设备”一项规定，办公设备采购限额标准为“单项或批量金额在1 0万元人民币以上”。该项目采用公开招标方式采购，并在该市人民政府财政部门指定的政府采购信息媒体发布了招标公告，公布了投标人的资格条件。根据项目估算价20万元，按0.5‰计算，招标文件售价为100元。
【问题】
1．合同重点要素管理主要包括哪些内容？
2．招标采购合同信息管理的作用是什么？
3．招标采购合同信息管理的步骤有哪些？
答案：
解析：
1．合同重点要素是指对合同目标的实现产生直接和决定性影响的合同要素，通常涉及合同主体、标的物数量、质量、价款或报酬、履行期限、履行方式、履行地点、违约责任、争议解决方式等方面的内容。结合合同目标管理，合同重点要素管理主要包括：(1)合同主体管理；(2)投资管理；(3)质量管理；(4)时间管理；(5)安全管理；(6)环境保护管理等。
2．招标采购合同信息管理的主要作用是：
(1)及时调整决策，降低决策成本。对招标采购合同全过程中的信息进行持续收集、整理、分析工作，有助于尽早发现前一阶段决策中忽视的盲点和存在的失误，降低决策调整的成本。
(2)优化资源配置，节约项目总体投资成本。在合同履行过程中，对信息的及时收集、整理、分析、评价，有助于发现前一阶段合同履行中存在的资源浪费、程序烦冗等情况，对在后一阶段及时调整决策，优化资源配置从而节约成本，具有重要指导意义。
(3)留存证明资料，减少争议解决成本。工程建设项目或政府采购活动，特别是工程建设项目一般具有较大信息量和较长周期，一旦发生合同争议再寻找相关证明资料十分困难，做好合同信息管理，有助于在争议发生时还原事实真相，减少争议解决的成本。
3．合同信息管理的步骤主要包括：(1)编制合同信息管理计划；(2)建立合同信息管理系统；(3)合同信息收集及分析；(4)合同信息传递；(5)合同信息控制等。
2021招标师考试真题精选及答案8卷 第5卷
根据《政府采购法》规定的采购方式的规定，不属于政府采购采用的方式是（ ）。
A.邀请招标 B.竞争性谈判 C.议价 D.单一来源采购
答案：C
解析：
根据《政府采购法》第26条规定，政府采购采用以下方式：①公开招标；②邀请招标；③竞争性谈判；④单一来源采购；⑤询价；⑥国务院政府采购监督管理部门 认定的其他采购方式。公开招标应作为政府采购的主要采购方式。
根据相关法律的规定，乙级国际招标机构只能从事一次性委托金额在_万美元以下的机电产品国际招标业务。 （ ）
A. 4000 B.3000
C. 2000 D. 1000
答案：A
解析：
按照《机电产品国际招标机构资格管理办法》规定，企业从事国际招标业务应当取得机电产品国际招标资格。机电产品国际招标机构的资格等级分为甲级、乙级和预乙级。曱级国际招标机构从事机电产品国际招标业务不受委托金额限制,乙级国际招标机构只能从事一次性委托金额在4000万美元以下的机电产品国际招标业务；预乙级国际招标机构只能从事一次性委托金额在2000万美元以下的机电产品国际招标业务。
下列关于采购计划编制工作的说法，错误的是()。
A、采购计划编制的工作主要包括采购计划的编制和审核
B、合同条款的前瞻性与预防施工风险的有效性应有机衔接，保证采购成果满足施工风险预防需求，施工合同和监理合同符合施工管理有效性的需求
C、在工程建设设备采购招标时，应该明确对设备的设计、生产、到货验收等过程实施监督、管理、控制和协调，售后的零部件采购和保修服务也应在采购前予以考虑
D、依据工程项目的进度需求实施采购计划，业主组织编制各招标文件和合同文件中有关进度的条款，设置逾期处罚及补救办法，需要时起草甲控材料设备的清单、控制内容及程序要求
答案：A
解析：
A项，采购计划编制的工作主要包括：①采购计划的制订；②采购计划的执行。
下列关于串通投标罪的表述，正确的是 （ ）
A.只有损害招标人利益的串通投标，才构成串通投标罪
B.因串通投标承担罚金刑事责任的，该罚金只能合并处罚
C.因串通投标被定罪承担刑事责任后，可不必承担民事赔偿责任
D.单位犯串通投标罪，仍可追究直接责任人员的刑事责任
答案：D
解析：
根据《刑法》的规定，投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金3投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，处3年以下有期徒: 刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯串通投标罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。由于犯罪行为而使被害人遭受经济损失的，对犯罪分子除依法一一给予刑事处罚外.并应根据情况判处赔偿经济
下列关于经济效果的评价方法的说法错误的是()。
A、动态评价方法是考虑资金时间价值以进行项目评价的方法
B、静态评价方法最大特点是计算简便
C、静态评价方法不考虑资金时间价值
D、在进行方案比较时，一般以静态评价方法为主
答案：D
解析：
D项，经济效果的评价方法，按其是否考虑时间因素分为静态评价方法和动态评价方法。在进行方案比较时，一般以动态评价方法为主。在方案初选阶段，可采用静态评价方法。
一般情况下，项目质量控制体系应由()的工程项目管理机构负责建立。
A、分包单位
B、设计单位
C、监理单位
D、建设单位
答案：D
解析：
本题的考点为建立质量控制体系的责任主体。根据建设工程项目质量控制体系的性质、特点和结构，一般情况下，项目质量控制体系应由建设单位或工程项目总承包企业的工程项目管理机构负责建立。
2021招标师考试真题精选及答案8卷 第6卷
在招标代理合同重点条款中，()应当明确合同双方当事人的通讯地址、联系方式等信息，便于合同顺利履行。
A、主体条款
B、工作范围条款
C、招标人提供资料条款
D、招标人询问及建议条款
答案：A
解析：
招标代理合同的内容主要包括：①主体条款；②工作范围和工作内容条款；③招标人提供资料条款；④招标人询问建议条款；⑤招标代理机构拒绝权条款；⑥招标代理机构更换招标代理从业人员条款；⑦招标代理服务费条款；⑧奖励条款；⑨清廉条款等。其中，主体条款应当明确合同双方当事人的通讯地址、联系方式等信息，便于合同顺利履行。
下列各项不属于建设工程合同特征的是()。
A、建设工程合同的标的具有特殊性
B、建设工程合同的当事人具有特定性
C、建设工程合同是诺成合同
D、建设工程合同是非要式合同
答案：D
解析：
建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同具有以下几个特征：①建设工程合同的标的具有特殊性；②建设工程合同的当事人具有特定性；③建设工程合同具有一定的计划性和程序性；④建设工程合同是要式合同；⑤建设工程合同也是双务合同、有偿合同和诺成合同。
招标采购项目信息管理的特点体现在()。
A、招标采购信息仅涉及招标过程
B、招标采购信息管理是项目管理中信息管理的组成部分
C、招标采购信息涉及各个项目相关方
D、招标采购信息具有协调性
E、招标采购信息具有动态性
答案：B,C,D,E
解析：
本题的考点为招标采购项目信息管理的特点。沟通的基础在于信息管理。招标采购项目信息管理是沟通管理的基础，信息管理具有如下特点：(1)关注招标采购信息管理的生命期。信息不仅涉及招标过程，而且涉及项目合同履行的全过程。(2)招标采购信息管理是项目管理中信息管理的组成部分。招标采购信息管理不是孤立的信息处理，而是必然影响和涉及项目信息管理的其他部分。(3)招标采购信息涉及各个项目相关方。招标是一个复杂的利益协调过程，因此各方的信息必然需要传递、交换、汇总、整合。(4)招标采购信息的动态性和协调性。招标活动的风险因素较多，导致信息变化的动态性强，需要与沟通管理等相互协调。
下列开标做法中，正确的有（）。
A.宣布开标人、唱标人、记录人、监标人、评标委员会等有关人员名单
B.根据招标文件的规定，依次验证投标人授权代表的授权委托书和身份
C.招标人代表检查确认投标文件的密封情况
D.按照投标文件递交时间依次公布投标人的投标标段、投标报价等内容
E.发现某投标人没有递交投标保证金，当即宣布其投标文件无效
某炼油化工设备装置安装工程及其配套的土建工程施工招栝承包，项目业主要求招标代理机构提供三种不同的招标承包方式，并说明每种方式的特点，以供业主决策。招标代理机构提出了如下三种招标承包方式：
①设备安装工程和土建工程分两个标段分别招标承包；
②设备安装和土建工程合并一个标段招标承包，选择一个总承包人，或将土建工程作为分包项目；
③设备安装和土建工程合并一个标段招标承包，选择两个承包人组成联合体承包设备安装工程和土建工程。
上述三种招标承包方式可能具有以下不同的特点：A：招标人对应两个签约人；B：招标人对应一个签约人；
C：两个承包人分别承担设备安装和土建工程施工及其相关责任；
D：两个承包人共同和分别承担设备安装和土建工程施工及其相关责任；
E：一个承包人承担全部建筑安装工程施工及其相关责任；
F：有利于承包人系统管理和控制全部建筑安装工程的质量、进度、造价和安全；
G：不利于系统控制和街接全部建筑安装工程施工质量、进度、造价和安全；
H：招标人的招标和工程管理工作量比较大；
I：招标人的招标和工程管理工作量比较小；
J：招标人需待设备安装和土建工程施工图设计全部完成后才能组织施工招标；K：招标人可以结合设计完成条件和工程进度需要优先组织关键工程施工招标。问题：
分别说明三种招标承包方式各自的特点。
作答要求：
在专用答题卡表格相应栏目内，将题干中表示所选招标承包方式特点的字母用2B铅笔在表6中涂黑（同一字母可以出现在不同的栏目中，错选，不得分；少选，得部分分）。
答案：
解析：
问题：
分别说明三种招标承包方式各自的特点。
作答要求：
在专用答题卡表格相应栏目内，将题干中表示所选招标承包方式特点的字母用2B铅笔在表6中涂黑（同一字母可以出现在不同的栏目中，错选，不得分；少选，得部分分）。
关于机电产品国际招标评标专家的特殊要求，下列叙述不正确的是 （）
A.经济技术专家从商务部建立的专家库中随机抽取产生
B.抽取专家次数超过3次的，应当报相应主管部门备案后，重新随机抽取专家
C.同一招标项目编号下的同一标包，每位专家都可以参加其招标文件审核和评标工作
D.与该招标项或投标人及其制造商有利害关系的专家应当回避
答案：C
解析：
机电产品国际招标评标专家的特殊要求包括：（1）评标委员会由招标人、招标机构代表和经济技术专家组成。经济技术专家从商务部建立的专家库中随机抽取产生。抽取到的专家因客观原因不能参加招标项目评审工作的，应当以书面形式回复招标机构。招标机构收到回复后应当在网上注明原因并重新随机抽取专家。抽取专家次数超过3次的，应当报相应主管部门备案后，重新随机抽取专家。（2）同一招标项目编号下的同一标包，每位专家只能参加其招标文件审核和评标两项工作中的一项。（3）与该招标项目或投标人及其制造商有利害关系的专家应当回避。
2021招标师考试真题精选及答案8卷 第7卷
在招标采购工作中，造价工程师在编制招标文件中的责任是()。
A、决定性决策
B、必须咨询的
C、必须通报的
D、参与决策
答案：C
解析：
在招标采购工作中，编制招标文件主要由项目经理、造价工程师和资料员负责。其中，造价工程师的责任是必须通报的。
某大型工程项目由政府投资建设，业主委托某招标代理公司代理施工招标。招标代理公司确定该项目采用公开招标方式招标，招标公告在当地政府规定的招标信息网上发布。招标文件中规定：投标担保可采用投标保证金或银行保函方式担保；评标方法采用经评审的最低投标价法；投标有效期为60天。
【问题】
1．投标保证金担保形式除了本案例中的银行保函，还有哪些形式？
2．工程建设常见担保包括哪些？
3．担保合同的类型有哪些？
4．工程建设项目中的担保，哪一种是由招标人向中标人提供的？
答案：
解析：
1．投标保证金是指在工程项目招标投标中，招标人为保证投标人在投标截止后不撤销投标文件、中标后无正当理由不与招标人订立合同等，要求投标人在提交投标文件时一并提交的担保，包括银行保函、保兑支票、银行汇票或招标人认可的其他合法担保形式，其中常见的投标保证金形式为银行保函。因此除了银行保函，还有保兑支票、银行汇票或招标人认可的其他合法担保形式。
2．鉴于建设工程投资规模大、建设周期长，实践中常采用工程担保的方式来规避风险，其中较为常见的担保种类具体如下：
(1)投标保证金。包括银行保函、保兑支票、银行汇票或招标人认可的其他合法担保形式，其中常见的投标保证金形式为银行保函。
(2)履约保证金。指招标人在招标文件中规定的要求中标人提交的保证履行合同义务的担保，常见的履约保证金形式主要为银行保函。
(3)支付担保。指为保证工程建设项目发包人履行合同约定的工程价款支付义务，由担保人为发包人向承包人提供的担保，以保证发包人支付工程价款。
(4)预付款保函。主要是为了确保预付款的正确使用，并不被挪用和转移。
3．我国《担保法》规定的担保方式包括保证、抵押、质押、留置和定金五种，其中留置属于法定担保，无须签订合同，故担保合同种类包括：
(1)保证合同。指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行
债务或者承担责任的协议。
(2)抵押合同。指债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财产作为债权的担保，当债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿的担保合同。
(3)质押合同。指债务人或者第三人将其动产或权利凭证移交债权人占有，将该动产或权利作为债权的担保而签订的协议。
(4)定金合同，是当事人在合同订立或履行之前支付一定数额的金钱作为担保而订立的担保合同。
4．(1)在工程建设项目中的担保中，支付担保是由招标人向中标人提供的。
(2)理由：支付担保是指为保证工程建设项目发包人履行合同约定的工程价款支付义务，由担保人为发包人向承包人提供的担保，以保证发包人支付工程价款。根据《工程建设项目施工招标投标办法》第62条第2款规定，招标文件要求中标人提交履约保证金或者其他形式履约担保的，中标人应当提交；拒绝提交的，视为放弃中标项目。招标人要求中标人提供履约保证金或其他形式履约担保的，招标人应当同时向中标人提供工程款支付担保。
依据《安全生产法》的规定，矿山企业应当建立应急救援组织；生产规模较小的，可以不建立应急救援组织，但应当()。
A、与政府监管部门签订救援协议
B、与保险公司签订意外伤害保险协议
C、指定专职的应急救援人员
D、指定兼职的应急救援人员
答案：D
解析：
《安全生产法》第79条第1款规定，危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位应当建立应急救援组织；生产经营规模较小的，可以不建立应急救援组织，但应当指定兼职的应急救援人员。
属于中央预算的政府采购项目，其集中采购目录由()确定并公布。
A、国务院
B、全国人大常委会
C、全国人民代表大会
D、财政部
答案：A
解析：
政府集中采购目录和采购限额标准依照法律规定的权限制定。《政府采购法》第7条第2款规定，属于中央预算的政府采购项目，其集中采购目录由国务院确定并公布；属于地方预算的政府采购项目，其集中采购目录由省、自治区、直辖市人民政府或者其授权的机构确定并公布。
关于招标投标违法行为记录公告，下列说法正确的是（ ）。
A.公告只针对招标人和投标人的违法行为
B.公告无期限限制
C.所有的行政处理决定均可公告
D.设区的市级人民政府主管部门无权发布公告
答案：D
解析：
根据《招标投标违法行为记录公告暂行办法》第6条和第9条规定，国务院有关行政主管部门和省级人民政府有关行政主管部门对招标投标市场出现的虚假招标、串通投标、非法转包和违法分包等失信违法行为，应自招标投标违法行为处理决定做出之日起20个工作日内对外进行记录公告，违法行为记录公告期限为6个月。行政处理决定内容包括警告、罚款、没收违法所得、暂停或者取消招标代理资格、取消在一定时期内参加依法必须进行招标的项目的投标资格、取消担任评标委员会成员的资格、 暂停项目执行或追回已拨付资金、暂停安排国家建设资金、暂停建设项目的审查批准、行政主管部门依法作出的其他行政处理决定。
某机电产品国际招标项目，评审结束后收到投标人对评审结果的质疑。行政监督部门责成招标人重新组建评标委员会重新评标。关于重新评标的专家抽取，下列做法中，正确的是（）。
A.从国家、地方两级专家库中抽取
B. 1/2以上从国家级专家库中抽取
C. 2/3以上从国家级专家库中抽取
D.全部从国家级专家库中抽取
2021招标师考试真题精选及答案8卷 第8卷
澄清和修改的内容可能影响资格预审申请文件的.招标人应当在提交资格预审申请文件截止时间至少_日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人。 （ )
A. 3 B. 5 C 7 D. 10
答案：A
解析：
澄清和修改的内容可能影响资格预审 申请文件的.招标人应当在提交资格预审申请文件载止时间至少3日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人：不足3日的.招标人应当顺延提交资格预审申请文件的截止时间。
关于国际组织金融贷款项目招标评标过程，下列说法正确的是()。
A、评标委员会成员数量应该7人以上的单数
B、评审委员会中至少应有2/3的成员从事过国际金融组织贷款或者赠款项目采购执行或管理工作
C、评审委员会主任主持评审会议
D、若代理申请书中有超过三项不满足选聘征询文件的编制要求，则被视为无效申请书
答案：C
解析：
A项，项目单位应当成立一个由5名以上单数成员组成的评审委员会承担采购代理机构的评定工作。B项，评审委员会中至少应有1/3成员从事过国际金融组织贷款或者赠款项目采购执行或管理工作。D项，采用综合评分法按照百分制进行评定，代理申请书无论某一项或者某几项不满足选聘征询文件的编制要求，均不得被废除或视为无效申请书，但相应不满足项应被评定为0分。
某市甲公司依法取得该市污水处理厂的工程项目，并委托丙招标代理公司对其工程施工组织招标。甲公司和丙招标代理公司签订了委托代理协议，其中的委托内容为：从发布公告到草拟合同的招标全过程代理，并规定丙公司收取的服务费由中标人支付。丙招标代理公司依法组织完成了这次招标任务，在众多投标人中，乙公司通过资格预审并完全响应招标文件要求，经依法组建的评标委员会评审，被推荐为第一中标候选人。招标人确定了第一中标候选人乙公司为中标人，向其发出了中标通知书。在规定的时间、地点，乙公司持中标通知书与甲公司签订了施工合同，并依据招标文件的要求缴纳了50万元人民币的履约保证金，合同生效。之后，在施工承包合同约定的2个月内，乙公司要求进驻工地执行合同，甲公司开始却以各种理由拖延。一年后，甲公司因政策原因宣告注销。为此，乙公司将甲房地产公司为第一被告，丙招标代理公司为第二被告起诉至当地人民法院。其诉讼请求如下：
(1)要求甲房地产公司返还其50万元人民币履约保证金及其利息，承担其施工准备损失和预期利润共300万元。
(2)要求丙招标代理公司退还中标服务费1 0万元，并承担连带责任。
该案件起诉至当地法院后，第一被告没有出席，第二被告和原告双方律师在法庭举证辩论，庭审后，法院主审法官询问丙招标代理公司和原告乙公司是否愿意调解，丙公司不同意调解，要求法院判决，2个月后，乙公司根据可能的判决结果经过研究提出撤诉，法院同意并通知丙公司，本案终结。
【问题】
1．在本案中，乙公司应向谁索取赔偿？
2．根据承包内容的不同，建设工程施工合同可以分成哪几类，本案例合同属于哪一种？
3．丙招标代理公司是否应当承担连带责任？请说明理由。
答案：
解析：
1．在本案中，乙公司与甲公司签订了施工合同，并同意了甲公司提出的给丙公司支付服务费的要求，因此，乙公司只能向甲公司提出赔偿损失的要求。
2．(1)根据承包内容的不同，建设工程施工合同可以分为：
①建设工程施工总承包合同，指发包人将整体工程的施工交由施工总承包人承接，施工总承包人对所承接的施工总承包工程内各专业工程全部自行施工，或将专业工程或劳务作业依法分包给具有相应资质的专业分包人或劳务分包人的合同。
②建设工程施工专业分包合同，指施工总承包人依法将专业工程分包给具有相应资质的专业分包人．并明确总承包人和专业分包人权利义务的协议。
③建设工程施工劳务分包合同，指施工总承包人、专业分包人将其承包范围内的劳务作业依法分包给具备劳务分包资质的企业，并明确合同当事人权利义务的协议。
(2)本案例中的合同属于建设工程施工总承包合同。
3．(1)丙招标代理公司不应当承担连带责任。
(2)理由：本案例中，甲公司与丙招标代理公司签订的委托合同和甲公司与乙公司签订 的施工承包合同，是甲公司作为法人同其他两个法人分别签订的合同，二者没有法律连带 关系。甲公司违约涉及的他人债务，应由甲公司负责赔偿。而且没有证据证明丙公司存在 民法通则规定的应该负连带责任的情形，因此，丙招标代理机构不应当承担连带责任。
海洋运输货物的外来风险可分为()。
A、自然灾害
B、意外事故
C、一般外来风险
D、特殊外来风险
E、人为损害
答案：C,D
解析：
外来风险可划分为一般外来风险和特殊外来风险。①一般外来风险，指一般外来原因造成的风险，一般包括偷窃、提货不着、短量、混杂、玷污、渗漏、碰损、破碎、串味、受潮受热、包装破裂、淡水雨淋、钩损、锈损等。②特殊外来风险，指一般外来风险以外的其他外来原因造成的风险，主要包括战争风险、罢工风险、进口国政府拒绝进口或没收货物的风险等。
政府采购项目招标公告应当包括以下()内容。
A、招标项目的技术规格
B、供应商资格要求
C、招标项目的名称、用途
D、采购代理机构的名称、地址
E、获取招标文件的时间、地点
答案：B,C,D,E
解析：
按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《政府采购信息公告管理办法》的规定，政府采购项目的招标公告内容应当包括：①采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式；②招标项目的名称、采购内容、用途、数量、简要技术要求或者招标项目的性质；③供应商资格要求；④获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价；⑤投标截止时间、开标时间及地点；⑥联系人姓名和电话。
招投标行政监督人员在评标现场故意不依法履行职责，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的行为是（?? ）行为。
A.徇私舞弊???
B.玩忽职守
C.侵权???????
D.弄虚作假
答案：A
解析：
徇私舞弊是指行政机关工作人员，在监督过程中故意不依法履行职责，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的行为。
