首页 → 招标师

21年招标师经典例题8辑

发布时间：2021-08-16
21年招标师经典例题8辑

21年招标师经典例题8辑 第1辑

衡量项目质量的指标中，反映产品或服务的设计和运作特征是否符合现有标准程度的指标是( )。

A、可靠性
B、适用性
C、科学性
D、一致性

答案：D
解析：

关于工程咨询服务项目进度控制的表述中，不正确的是()。

A、项目进度管理的核心是进度控制
B、进度控制应该以项目进度计划为依据
C、项目进度偏差是项目进度控制的唯一依据
D、项目经理通过各种有效沟通途径，获取项目进度的实际信息，比照进度计划基准，识别进度是否存在偏差

答案：C
解析：
本题的考点为工程咨询服务项目的进度控制。项目进度管理的核心是进度控制。进度控制应该以项目进度计划为依据。项目经理通过各种有效沟通途径，获取项目进度的实际信息，比照进度计划基准，识别进度是否存在偏差。项目进度偏差是项目进度控制的重要依据。

根据《机电产品国际招标投标实施方法》，下列货物中，应当进行国际招标的是( )。



A.供产品维修用的零件
B.外商投资企业投资总额内的进口机电产品
C.供生产企业采购选型使用的样品样机
D.供生产企业生产需要的专用模具

答案：C
解析：
根据《机电产品国际招标投标实施办法》第九条规定，对必须招标的机电产品 中，有下列情况之一的，可以不进行国际招标：①国（境）外赠送或无偿援助的机电产 品；②供生产配套用的零件及部件；③旧机电产品；④一次采购产品合同估算价格在 100万元人民币以下的；⑤外商投资企业投资总额内进口的机电产品；⑥供生产企业及 科研机构研究开发用的样品样机；⑦国务院确定的特殊产品或者特定行业以及为应对国家重大突发事件需要的机电产品；⑧产品生产商优惠供货时，优惠金额超过产品合 同估算价格50%的机电产品；⑨供生产企业生产需要的专用模具；⑩供产品维修用的 零件及部件；?根据法律、行政法规的规定，其他不适宜进行国际招标采购的机电产品。

在招标采购风险中，()等都属于对称信息条件下的风险。

A、利率风险
B、汇率风险
C、政治风险
D、经济风险
E、项目相关方行为风险

答案：A,B,C,D
解析：
本题的考点为招标采购风险的种类。在经济交易行为中，根据交易双方在信息占有方面的地位不同，可以将不完备信息状态区分为信息对称和信息不对称两种情况。在招标采购风险中，利率风险、汇率风险、政治风险等都属于对称信息条件下的风险。正常情况下交易双方都不可确切预知未来市场价格的变动情况从而占据优势，而只能根据公开的信息和市场供求状况作出预测，因而信息是对称的。信息不对称条件下的风险指的是项目各相关方行为决策所引起的风险，即项目相关方行为风险。

投标预备会结束后，由招标人(招标代理人)整理会议纪要和解答的内容，以书面形式将所有问题及解答向（ ）发放。

A.所有潜在的投标人 B.所有获得招标文件的投标人
C.所有申请投标的投标人 D.所有资格预审合格的投标人

答案：B
解析：
投标预备会是招标人为了澄清、解答潜在投标人在阅读招标文件和现场踏勘后提出的疑问，按照招标文件规定时间组织的投标预备会议。但所有的澄清、解答均应当以书面方式发给所有购买招标文件的潜在投标人，并属于招标文件的组成部分。

根据《价格法》的规定，经营者定价应当遵循()的原则。

A、公平、合法和诚实信用
B、公开、合法和等价交换
C、公开、合理和诚实信用
D、公平、合法和平等交易

答案：A
解析：
法律赋予经营者广泛的定价权，但是经营者的定价权并不是无限的，应当遵循一定的基本原则。我国《价格法》规定，经营者定价，应当遵循公平、合法和诚实信用的原则。

世行、亚行招标文件中通常规定，在()的情况下，招标人可以拒绝所有投标。

A、缺乏有效竞争
B、所有投标书未对招标文件做出实质性响应
C、能够满足规定资格标准的投标人数太少
D、中标的最低评标价大大高于采购人的最新的估价
E、中标的最低评标价大大高于采购人的现有预算

答案：A,B,D,E
解析：
世行、亚行招标文件中通常规定，在以下情况下，招标人可以拒绝所有投标：①缺乏有效竞争；②所有投标文件未对招标文件作出实质性响应；③没有投标人能够满足规定的资格标准；④最低评标价大大高于采购人的最新估价或现有预算。

下列各项可以作为国际金融组织贷款方的有()。

A、世界银行
B、欧派克
C、亚洲开发银行
D、WTO
E、欧洲投资银行

答案：A,C,E
解析：
外国政府贷款项目，是财政部代表国家向外国政府、北欧投资银行等统一筹借并形成政府外债的贷款项目。国际金融组织贷款项目，是财政部代表国家向世界银行、亚洲开发银行、国际农业发展基金、欧洲投资银行等国际金融组织统一筹借并形成政府外债的贷款项目。外国政府贷款项目和国际金融组织贷款项目统称为国外贷款项目。

根据《招标投标法》的规定，下列关于招标方式的表述中不正确的是( )。

A、招标分为公开招标和邀请招标
B、重点项目都应当公开招标
C、项目技术复杂，只有少量几家潜在投标人可供选择的，招标人可申请邀请招标
D、邀请招标的招标人一般选择不少于3家的承包商，向其发出投标邀请书，邀请其参加投标竞争

答案：B
解析：

21年招标师经典例题8辑 第2辑

下列风险中，属于项目招标采购风险分析内部风险的有()。

A、招标采购过程管理风险
B、合同风险
C、决策风险
D、经济风险
E、政策风险

答案：A,B,C
解析：
本题的考点为项目招标采购风险分析的内部风险。项目招标采购风险分析的内部风险：(1)招标采购过程管理风险；(2)合同风险；(3)决策风险；(4)道德风险。项目招标采购风险分析的外部风险：(1)供应商风险；(2)经济风险；(3)政策风险。

工程建设项目投资的构成主要包括( )。

A、工程建设费用
B、预备费
C、建设投资
D、建设期利息
E、流动资金

答案：C,D,E
解析：
工程建设项目投资一般是指进行某项工程建设花费的全部费用，根据原国家计委审定发行的《投资项目可行性研究指南》(计办投资[2002]15号)以及国家发展改革委和建设部(现为住建部)发布的《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》(发改投资[2006]1325号)的内容，工程建设项目投资的构成主要划分为建设投资、建设期利息和流动资金三部分。

在具体区分某项活动是不是服务项目时，要判断这些服务是否具有()的特点。

A、高知识含量
B、高技术含量
C、定制化
D、非定制化
E、高劳动强度

答案：A,C
解析：
不同类型的服务由于知识含量的不同，服务的难度和复杂程度也不同。服务项目是指知识含量较高的、通常为组织或项目提供的定制性服务。因而，在具体区分某项活动是不是服务项目时，要判断这些服务是否具有高知识含量和定制化的特点，只有具备这两个特点的服务，才能称为服务项目。

下列薪酬形式中，属于激励薪酬的有（ ）。

　　A.奖金
　　B.员工持股
　　C.员工分红
　　D.保险福利
　　E.带薪休假

答案：A,B,C
解析：
本题考查企业薪酬制度设计的方法。激励薪酬包括奖金、员工持股、员工分红等。参见教材P197.

由于个人或组织的过失、疏忽、恶意等不当行为造成财产毁损、人员伤亡的风险属于()。

A、组织风险
B、行为风险
C、社会风险
D、信用风险

答案：B
解析：
行为风险是指由于个人或组织的过失、疏忽、恶意等不当行为造成财产毁损、人员伤亡的风险。A项，组织风险是指由于项目有关各方关系不协调以及其他不确定性而引起的风险；C项，社会风险包括宗教信仰的影响和冲击、社会治安的稳定性、社会的禁忌、劳动者的文化素质、社会风气等；D项，信用风险是指合同一方的业务能力、管理能力、财务能力等有缺陷或者没有圆满履行合同而给另一方带来的风险。

关于总价合同形成的基础条件，下列说法不正确的是（）

A.采用施工总承包方式时，招标项目的设计应达到施工图深度
B.图纸或工程数量清单发生的错误，应由业主方承担责任
C.采用EPC工程总承包或设计-施工一体化工程承包方式时，承包方承担了工程设计的全部任务
D.工程总承包与设计一施工一体化承包合同一般均为总价包干合同

答案：B
解析：
总价合同形成的基础条件包括：（1）采用施工总承包方式时，招标项目的设计应达到施工图深度，以便确定准确计价的工程数量和技术规格，凡招标文件与合同条款规定由施工总包方承担施工图校核审查的责任，同时负责编制工程量清单或承担审查工程量清单的责任，此时就具备了采用总价合同的条件；（2）采用EPC工程总承包或设计一施工一体化工程承包方式时，承包方承担了工程设计的全部任务，无论是图纸或工程数量清单发生的错误，均不应由业主方承担责任，此承包方式下发生的设计错误只能由承包商负责修改设计并经业主或监理审批后执行，但不能进行索赔。工程总承包与设计一施工一体化承包合同一般均为总价包干合同。

招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或其他组织参加投标指的是()。

A、招标
B、公开招标
C、邀请招标
D、比选

答案：B
解析：
按照竞争开放程度，招标方式分为公开招标和邀请招标两种方式。其中，公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或其他组织参加投标，按照法律程序和招标文件公开的评标标准和办法选择中标人的一种招标方式。

某省检察院对其新办公楼绿化工程施工进行全国范围内的公开招标，选定承包人。发 布招标公告后，共收到了 20份资格预审申请文件，其中1名潜在投标人在资格预审截止时 间时，其资格预审文件忘记加盖其单位公章，且没有其法定代表人或者其授权代理人签字， 但所有潜在投标人均表示可事后补盖公章。招标人按照以下程序组织了资格审查：
(1)组建资格审查委员会，由审查委员会对资格预审申请文件进行评审和比较。审查委 员会由5人组成，其中招标人代表1人，招标代理机构代表1人，政府相关部门组建的专 家库中抽取技术、经济专家3人。
(2)对资格预审申请文件进行初步审查。发现有1家申请人与本标段的监理人同为一个 法定代表人的，有一家申请人与本标段的监理人相互任职，审查委员会认为可通过资格审 查。有I名潜在投标人在资格预审截止时间时，其资格预审文件忘记加盖其单位公章，且 没有其法定代表人或者其授权代理人签字，所有潜在投标人均表示可事后补盖公章的，审 查委员会认为这家申请人不符合相关规定，不能通过初步审查。
(3)对通过初步审查的资格预审申请文件进行详细审查。审查委员会依照资格预审文件 中确定的初步审查事项，发现有I家申请人仍然处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内，审查委员会认为这家申请人不符合相关规定，不能通过初步审查。
(4)审查委员会经过上述审查程序，最终确定了通过资格审查的申请人名单。
1.该省检察院对投标单位资格审查的程序是否正确？
2.审查过程中，审查委员会的做法是否正确？为什么？

答案：
解析：
1.该省检察院对投标单位资格审查的程序是否正确？
答：本案中，招标人组织资格审查的程序是正确的，资格审査的程序即为：
(1)招标人组建资格审査委员会；
(2)对资格预审申请文件进行初步审查；
(3)对资格预审申请文件进行详细审査；
(4)确定通过资格预审的申请人名单；
(5)完成书面资格审査报告。
2.审査过程中，审查委员会的做法是否正确？为什么？
答：（1)审査过程中，审查委员会第（I)步的做法不正确。
理由：资格审查委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，人数为5 人以上单数，其中技术、经济等方面的专家人数不得少于成员总数的2/3。本案中，资格审 查委员会的人员为5人，技术、经济专家3人，少于成员总数的2/3，不符合要求。
(2)第(2)步发现有1名申请人与本标段的监理人同为一个法定代表人的，有一家申请人与本标段的监理人相互任职，审查委员会认为可通过资格审查，这种做法不正确。
理由：《标准施工招标资格预审文件》中明确要求，投标资格申请人不得存在与本标段 的监理单位或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的情况。

下列依法必须招标的工程建设项目的评标工作中，不属于初步评审工作内容的是（ ）。


A.算术性错误修正
B.要求投标人进行必要的澄清、说明或补正
C.对重大偏差投标文件作废标处理
D.按照招标文件规定对投标报价进行价格调整

答案：D
解析：
初步评审的内容包括：①评标委员会应当按照投标报价的高低或者招标文件规定的其他方法对投标文件排序；②评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、 说明或者补正；③评标委员会应当根据招标文件，审查并逐项列出投标文件的全部投标偏差，除非招标文件另有规定，对重大偏差应作废标处理。D项属于详细评审的内容。

21年招标师经典例题8辑 第3辑

国有资金占控股或者主导地位的依法必须招标的项目，当排名第一的中标候选人出现下列情形时，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人的有（?? ）。

A.放弃中标??????????????????????????????
B.被查实存在挂靠行为
C.中标价与招标人预期差距较大????????????
D.因不可抗力不能履行合同
E.未按招标文件规定的期限提交履约保证金

答案：A,B,D,E
解析：
《招标投标法实施条例》第55条规定，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

政府投资的某工程，某监理单位承担了该工程施工招标代理和施工监理任务，该工程采用无标底公开招标方式确定施工单位。

工程实施中发生了下列事件：

事件一：工程招标时，A、B、C、D、E、F、G共7家投标单位通过资格预审，并在投标截止时间前提交了投标文件。评标时，发现A投标单位的投标文件虽加盖了公章，但没有投标人法定代表人签字，只有法定代表人授权书中被授权人的签字（招标对是否可由被授权人签字没有具体规定）；B投标单位的投标报价明显高于其他投标单位的投标报价，分析其原因是施工工艺落后造成的；C投标单位将招标文件中规定的工期380天作为投标工期，但在投标文件中明确表示如果中标，合同工期按定额工期400天签订;D投标单位投标文件中的总价金额汇总有误。

事件二：经评标委员会评审，推荐G、F、E投标单位为前3名中标候选人。在中标通知书发出前，建设单位要求监理单位分别找G、F、E投标单位重新报价，以价格低者为中标单位。按原投标价签订施工合同后，建设单位与中标单位再次以新报价签订协议书，作为实际履行合同的依据。监理单位认为建设单位的要求不妥，并提出了不同意见，建设单位最终接受了监理单位的意见，确定G投标单位为中标单位。
1.分别指出事件一中A、B、C、D投标单位的投标文件是否有效？说明理由。

2.事件二中，建设单位的要求违反了招标投标有关法规的哪些具体规定？

答案：
解析：
1. （1）A单位的投标文件有效；

理由：招标文件对此没有具体规定，签字人有法定代表人的授权书。

（2）B单位的投标文件有效；

理由：招标文件中对高报价没有限制。

（3）C单位的投标文件无效；

理由：没有响应招标文件的实质性要求。

（4）D单位的投标文件有效；

理由：总价金额汇总有误属于细微偏差。

2.事件二中，建设单位的要求违反了招标投标有关法规的以下具体规定：

确定中标人前，招标人不得与投标人就投标文件实质性内容进行协商。

招标人与中标人必须按照招标文件和中标人的投标文件订立合同，不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

招投标行政监督人员在评标现场故意不依法履行职责，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的行为是()行为。

A.徇私舞弊
B.玩忽职守
C.侵权
D.弄虚作假

答案：A
解析：

在项目质量管理中，编制质量计划的主要依据不包括()。

A、项目范围
B、项目费用计划
C、质量方案
D、技术标准和规划

答案：B
解析：
编制质量计划的主要依据为项目范围、质量方案、技术标准和规范等，计划主要内容包括质量管理工作所涉及的组织结构、职责、程序、流程和所需资源，主要采用的工具包括成本效益分析、质量成本分析、标杆对照等工具。

项目管理任务中，( )的管理任务是外在的项目管理任务，其完成效果直接构成了项目交付成果及与交付成果直接相关的管理目标实现的情况，是客户直接关注的管理任务。

A、第一层面
B、第二层面
C、第三层面
D、第四层面

答案：A
解析：
从管理任务的具体作用方式看，管理任务可以分为外在的项目管理任务、内在的项目管理任务和综合管理三个不同的层面。其中，第一层面管理任务的完成效果直接构成了项目交付成果及与交付成果直接相关的管理目标实现的情况，是客户直接关注的管理任务。

( )是依据招标人与中标人按照招标投标及中标结果形成的合同关系，为按约定完成招标工程建设项目，明确双方责任、权利、义务关系而签订的合同协议书。

A.工程招标合同协议 B.工程准备合同协议
C.工程施工合同协议 D.工程竣工合同协议

答案：C
解析：
工程施工合同协议是依据招标人与中标人按照招标投标及中标结果形成的合同关系，为按约定完成招标工程建设项目，明确双方责任、权利、义务关系而签订的合同协议书。签订协议时，双方在不改变招标投标实质性内容的条件下，对非实质性差异的内容可以通过协商取得一致意见。

关于招标投标行政监督的说法，正确的是( )。

　　A. 招标投标活动中的违法行为记录公告由行业协会发布
　　B. 自行招标的项目仍应接受行政监督
　　C. 行政监督应当在开标、评标现场进行
　　D. 项目稽察不是行政监督方式

答案：B
解析：
参见教材P35

根据《工程建设项目货物招标投标办法》，编制招标文件应当( ）。


A.按国家有关技术法规的规定编写技术要求
B.明确规定是否允许中标人对非主体货物进行分包
C.要求标明特定的专利技术和设计
D.明确规定提交备选方案的投标价格不得高于主选方案
E.用醒目方式标明实质性要求和条件

答案：A,B,E
解析：
C项，按照《工程建设项目货物招标投标办法》第25条规定，招标文件中规定的各项技术规格均不得要求或标明某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等，不得含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。D项，《进一步规范机电产品国际招标投标活动有关规定》第4条规定，招标文件如允许投标人提交备选方案，应 当明确规定投标人在投标文件中只能提交一个备选方案并注明主选方案，且备选方案 的投标价格不得高于主选方案。

政府对招标投标活动实施行政监督必须遵循依法行政的基本要求，其基本原则不包括( )原则。

A、职权法定
B、合理行政
C、程序正当
D、诚实信用

答案：D
解析：

21年招标师经典例题8辑 第4辑

关于政府采购项目中的询问，下列说法正确的有()。

A、供应商的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应不予处理
B、政府采购评审专家应当配合采购入或者采购代理机构答复供应商的询问
C、询问事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同
D、采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问所作出的答复内容不得涉及商业秘密
E、采购人或采购代理机构应当在接到询问后7个工作日内作出答复

答案：B,C,D
解析：
A项，供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。BC两项，政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问。需要注意的是，询问事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。DE两项，采购人或采购代理机构应当在接到询问后3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

某世行贷款工程项目采用国际竞争性招标方式，招标文件从3月1日开始出售，由于报社版面原因，招标公告3月10日才刊出。为了符合世行的规定，下列四个日期中可作为投标截止时间的最早时间是（）。

A.3月21日
B.3月31日
C.4月15日
D.4月22日

答案：D
解析：

根据《招标投标法》，下列工作应当在招标前完成的是( )。

　　A. 编制资格预审申请文件 B. 组建评标委员会
　　C. 完成资格预审评审 D. 落实项目所需的资金或资金来源

答案：D
解析：

企业拟从事利用国外贷款和国内资金采购机电产品的国际招标业务，商务部规定企业应当满足的条件是（）。



A.办理项目备案手续 B.企业成立五年以上
C.具备800人专家库 D.取得机电产品国际招标资格

答案：D
解析：
根据《机电产品国际招标机构资格审定办法》第4条第1款规定，企业从事利用国外贷款和国内资金采购机电产品的国际招标业务应当取得机电产品国际招标资格。

根据《招标投标法》的相关规定，()可以作为履约保证金。

A、现金支票
B、银行汇票
C、转账支票
D、商业汇票
E、不可撤销的信用证

答案：A,B,C,E
解析：
履约保证金的形式有多种，一般包括：①银行保函或不可撤销的信用证；②保兑支票；③银行汇票；④现金支票或转账支票；⑤法律规定的其他形式。

某市以招标方式出让某商品住宅用地，招标公告的内容应当包括的因素有()。

A、建设用地的规划指标要求
B、投标人的资格要求和索取招标文件的时间、地点和方式
C、评标委员会的组建和评标专家的专业结构
D、确定中标人的标准和方法
E、中标合同的签约方式和时限

答案：A,B,D
解析：
国有建设用地使用权出让人应当至少在投标截止日前20日，在土地有形市场或者指定的场所、媒介发布招标公告。招标公告应当包括下列内容：①出让人的名称和地址；②出让宗地的面积、界址、空间范围、现状、使用年期、用途、规划指标要求；③投标人的资格要求以及申请取得投标资格的办法；④索取招标文件的时间、地点和方式；⑤投标截止时间、地点等；⑥确定中标人的标准和方法；⑦投标保证金；⑧其他需要公告的事项。

机电产品国际招标项目在确定中标人之前，中标候选人出现下列 情形时会影响其履约能力，招标人可以请原评标委员会审查确认后并可能改变中标结果。 （）


A.财务状况恶化、资金链将要断裂
B.产品滞销，大量积压
C.因拖欠其他单位贷款被诉讼
D.被工商部门吊销营业执照
E.因欠缴税款被税务部门书面警告

答案：A,B,D
解析：
招标人确定中标人之前，如果中标候选人的经营、财务状况发生或发现新的较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

下列关于国内货物买卖合同正文部分条款的说法中，正确的是()。

A、对于异地交货的合同，货物包装应当按承运人和托运人双方约定的标准进行包装
B、现金支付是买方履行义务的通常方式
C、合同争议的解决办法包括协商、调解、仲裁、诉讼，仲裁和诉讼条款可以同时选择
D、货物买卖合同中的标的物的数量可以是一个可变的量

答案：D
解析：
A项，异地交货的合同必然存在运输及包装问题。货物包装应当按国家标准或行业标准规定执行，没有国家或行业标准的，可按承运人和托运人双方约定的标准进行包装。B项，除国家允许使用现金履行义务的情形外，必须通过银行转帐或者使用票据结算。C项，合同争议的解决办法包括协商、调解、仲裁或诉讼，但仲裁和诉讼条款不能同时选择。D项，买卖双方应当在合同中约定标的物的数量。数量可以在合同中约定为一个确定的量，也可以约定为一个可变的量，但是可变的量在履行时应当是可以确定的。

下列不属于索赔报告的基本要求的是()。

A、必须说明索赔事件应当符合法律规定和合同约定，并列出证明资料
B、必须说明工期延误以及损失金额的具体明细以及依据
C、必须说明违约方的责任
D、说明事件与损失之间的因果关系、关联性，并附明依据资料

答案：C
解析：
索赔报告的基本要求有：①必须说明索赔事件应当符合法律规定和合同约定，并列出证明资料。即基于何种事件、何种理由提出索赔请求。具体包括事件描述、影响描述、后果描述以及各部分的证明资料。②必须说明工期延误以及损失金额的具体明细以及依据。③说明前述事件与损失之间的因果关系、关联性，并附明依据资料。

21年招标师经典例题8辑 第5辑

下列各组工作内容中，其中全部属于招标师职业范围的是（ ）。

A.编制招标公告和招标文件、开标、评标、签订和验收合同
B.编制招标方案、招标文件及其合同条款、组织开标和评标、签订和验收合同
C.编制招标文件及其工程量清单、组织开标和评标、签订和验收合同
D.编制招标公告和招标文件、组织开标和评标、签订合同并控制合同价格

答案：B
解析：
招标师的主要工作是依法开展招标采购活动，包括：①编制和实施招标总体计划、招标方案、编写招标公告、资格预审文件，招标文件及其澄清修改（其中技术规范、工程量清单由其他专典技术人员为主编制）、评标公示、中标通知等；②组织资格审査、现场踏勘、开标和评标活动；③受理对资格预审文件、招标文件、开标和评标结果的异议答复；④主持或协助合同谈判并签订合同；⑤采用其他方式组织采购活动；⑥配合招标采购合同管理、结算和验收；⑦协助解决招标活动及其合同履行中的争议纠纷。

开标会一般由()主持，邀请所有的投标人参加。

A、公正机构代表人
B、招标人或招标代理
C、投标人代表
D、行政监督机构

答案：B
解析：
开标由招标人主持，也可以由招标人委托的招标代理机构主持。开标应按照招标文件规定的程序进行。

下列各项不属于工程建设项目的是()。

A、构筑物
B、勘察设计
C、建筑物
D、管道安装工程的改建

答案：B
解析：
工程建设项目是指工程以及与工程建设有关的货物、服务。其中工程是指各类建设工程，包括建筑物、构筑物以及设备、管道安装工程的新建、改建、扩建及其相关的装修、修缮等。

招标采购的优化作用主要表现为()。

A、有利于优化项目实施计划，优化社会资源配置
B、有利于增强市场竞争，促进社会经济发展
C、有利于规范市场秩序，保护当事人的合法权益
D、有利于保护国家利益、社会公共利益和当事人的合法权益
E、可以提高交易的公平度、可信度和满意度，促进社会和企业的法治与信用建设

答案：A,C,D,E
解析：
招标采购作为一种市场竞争交易方式，通过规范市场主体交易行为与订立合同等，提高了交易效率，同时也优化社会资源配置，其作用主要表现在以下几个方面：①有利于优化项目实施计划，优化社会资源配置；②有利于促进企业改革和经营机制转变；③有利于规范市场秩序，保护当事人的合法权益，从而提高交易的公平度、可信度和满意度，促进社会和企业的法治与信用建设，进而转变政府职能，提高行政效率，进一步健全市场经济体系；④有利于保护国家利益、社会公共利益和当事人的合法权益。

根据《合同法》下列关于要约和承诺的说法中，正确的是（ ）。


A.投标人在开标前撤回投标文件的，视为要约的撤销
B.承诺迟延到达要约人时，该承诺当然无效
C.招标人对投标文件的投标价作变更应当视为新要约
D.资格预审申请文件属于要约邀请

答案：C
解析：
A项，要约的撤销是指要约人在要约生效后，取消要约，使之失去法律效力的 行为。开标前投标文件并未生效，要约未生效，不存在撤销的问题。B项，承诺的迟 延是指受要约人在承诺期限内发出承诺，但承诺因意外原因而超过承诺期限到达要约 人的情形。这种情形下，除要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受该承诺的 以外，该未迟发但迟到的承诺有效。D项，资格预审申请文件属于要约。

项目合同争议与纠纷的处理方法不包括（ ）。


A.解约 B.调解 C.仲裁 D.诉讼

答案：A
解析：
合同争议和纠纷的发生比较常见，发生合同争议和纠纷时如何处置对双方当事人来说都极为重要。合理选择工程合同争议与纠纷的处理方式对于工程合同相关方是极为重要的。处置合同争议和纠纷的主要方式有：协商、调解、仲裁和诉讼。

若评标委员会人数为7人，则其中招标人代表不得超过 人。 （）

A. 2 B.3 C.4 D.5

答案：A
解析：
评标委员会由招标人代表及技术、经济专家组成，成员人数为5人以上单数，其中招标人代表不得超过1/3，并具有评标所需的专业能力技术和经济方面的专家不得少于2/3。组建7人的评标委员会，其中招标人代表不得超过2人，专家不少于5人。

根据《标准施工招标文件》(2007)中的通用合同条款，下列工作中，属于发包人义务的有（ ）

A.提供施工场地
B.组织设计交底
C.保证现场人员安全
D.保护施工周边环境与生态E.组织竣工验收

答案：A,B,E
解析：
发包人义务：包括遵守法律、发出开工通知、提供施工场地、协助承包人办理证件和批件、组织设计交底、支付合同价款、组织竣工验收以及合同规定的其他义务。

政府采购机电产品进行国际招标的，预算执行情况和政府采购政策执行情况由()执行监督。

A、相应的行政监督部门
B、政府采购部门
C、质检部门
D、财政部门

答案：D
解析：
政府采购机电产品进行国际招标的，适用《政府采购法》和《机电产品国际招标投标实施办法（试行）》，但《机电产品国际招标投标实施办法（试行）》与《政府采购法》规定不一致的，以《政府采购法》为准。机电产品国际招标由各级机电产品进出口管理机构实施监督，预算执行情况和政府采购政策执行情况由财政部门实施监督。

21年招标师经典例题8辑 第6辑

有限责任公司监事会中应当包括适当的职工代表，职工代表的比例为()。

A、不得低于1/2
B、不得超过1／2
C、不得低于1/3
D、不得超过1／3

答案：C
解析：
有限公司的监督机构是监事会。监事会是对董事会执行业务进行监督的机构。监事会在执行公务中，必要时对外可以代表公司。股东人数较少或规模较小的公司可不设监事会，仅设1～2名监事。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不得低于1/3，具体比例由公司章程规定。本公司的董事、高级管理人员不得兼任监事。

下列关于设计管理要点的说法，错误的是()。

A、设计的技术管理与项目投资管理相互脱节，需要采取两阶段限额设计的管理方式予以解决
B、设计管理必须基于良好设计管理组织架构的搭建，需确定各项专业设计成果的交付深度与方式
C、实现在设计阶段可节约的工程投资约占项目可节约投资总额的70%～85%的项目很多
D、良好设计管理组织架构的搭建，需要建立设计总承包体制，明确项目设计各个参与方之间的管理关系

答案：C
解析：
设计管理要点主要有：①技术管理与投资管理的有效衔接；②设计管理体系的合理架构。在设计阶段可节约的工程投资约占项目可节约投资总额的70%～85%，但能够实现上述目标的项目并不多见，其根本原因在于设计的技术管理与项目投资管理相互脱节，需要采取两阶段限额设计的管理方式予以解决。

工程施工合同按照合同计价方式和风险分担情况可分为()。

A、总价合同
B、固定收益合同
C、单价合同
D、成本加酬金合同
E、分包合同

答案：A,C,D
解析：
工程施工合同按照合同计价方式和风险分担情况划分为：①总价合同，指在合同中确定完成一个项目的总价，承包人据此完成项目全部内容的合同。②单价合同，是由发包人提供工程量清单，承包人据此填报单价所形成的合同，其特点为工程量的变化风险由发包人承担，单价风险由承包人承担。单价合同也可约定部分要素价格依据相应指数波动调整单价。③成本加酬金合同，指合同价格中工程成本按照实际发生额计算确定和支付，承包人的酬金可以按照合同双方约定额度或者比例的工程管理服务费和利润额计算确定，或按照工程成本、质量、进度的控制结果挂钩奖惩的浮动比例计算核定。

根据质押物的不同，质押合同可分为()。

A、动产质押
B、不动产质押
C、权利质押
D、义务质押
E、抵押

答案：A,C
解析：
质押合同是指债务人或者第三人将其动产或权利凭证移交债权人占有，将该动产或权利作为债权的担保而签订的协议。根据质押物不同，质押合同可以分为动产质押和权利质押两种类型。

关于技术合同价款的支付方式，下列说法正确的有()。

A、技术合同价款有定额支付和提成支付两种主要支付方式
B、定额支付又称一次总算或者总额付款
C、提成支付可分为单纯提成支付和入门费加提成支付两种
D、相对于单纯提成支付，入门费加提成支付方式对当事人双方更合适、更公平
E、提成支付方式对委托（受让）方极为不利，仅适用于合同金额小，执行期短，被转让开发技术不太复杂的情况

答案：A,B,C,D
解析：
E项，对于定额支付与提成支付两种方式比较而言，定额支付方式对委托（受让）方极为不利，仅适用于合同金额小，执行期短，被转让开发技术不太复杂的情况。

当供应商之间的竞争不充分时，可以通过()的办法降低采购总成本。

A、商务谈判
B、招标采购
C、比价采购
D、竞争性谈判

答案：A
解析：
当供应商之间的竞争不充分时，可以通过商务谈判的办法降低采购总成本，这是传统的成本控制策略之一。是供需双方本着促成交易并为了各自目标，达成彼此认同的协议过程。在买卖合同的基本框架中，标的的价格和数量是最基本最重要的要素。公开资料显示，谈判方式通常期望采购价格降低的幅度约为3%～5%；对于没有过合作的新供应商而言，价格降幅甚至可以达到10%以上。

项目进度计划控制的技术手段包括( )。

A、筛选审查法
B、综合单价法
C、横道图
D、关键路径法
E、PERT图

答案：C,D,E
解析：

下列薪酬内容中，与员工的工作绩效无关，具有促使员工忠诚于企业作用的是（ ）。

　　A.福利
　　B.奖金
　　C.补偿薪酬
　　D.激励薪酬

答案：A
解析：
本题考查员工福利制度。福利的提高与员工的工作绩效及贡献无关。福利具有维持劳动力再生产、激励员工和促使员工忠实于企业的作用。

根据我国法律的规定，下列属于可变更可撤销合同的是()。

A、以合法形式掩盖非法目的合同
B、恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的合同
C、在订立时显失公平的合同
D、以欺诈、胁迫的手段订立，损害国家利益的合同

答案：C
解析：
可撤销合同，又称可变更可撤销合同，是指虽已生效，但因当事人在订立合同时意思表示不真实，而可以由依法享有撤销权的当事人决定是否行使撤销权而令其归于无效的合同。《合同法》第54条规定了以下三种可撤销的合同：①因重大误解而订立的合同；②在订立时显失公平的合同；③一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同。ABD三项为无效合同。

21年招标师经典例题8辑 第7辑

关于仲裁协议的说法，正确的有()。

A、仲裁协议应当是书面形式
B、仲裁协议可以是口头订立的，但需双方认可
C、仲裁协议必须在纠纷发生前达成
D、没有仲裁协议，也就无法进行仲裁
E、仲裁协议排除了人民法院对合同争议解决的管辖权

答案：A,D,E
解析：
本题的考点为仲裁协议的概念和有效条件。仲裁协议是双方当事人就纠纷解决方式达成的一致意思表示。以口头方式订立的仲裁协议无效。仲裁协议必须以书面方式订立，以口头方式订立的仲裁协议不受法律保护。有效的仲裁协议可以排除法院对订立于仲裁协议中的争议事项的司法管辖权。在民商事仲裁中，仲裁协议是仲裁的前提，没有仲裁协议，就不存在有效的仲裁。

对于政府投资项目，采用直接投资方式的，从投资决策角度只审批()。

A、项目建议书和开工报告
B、项目资金申请报告和开工报告
C、机会研究报告和可行性研究报告
D、项目建议书和可行性研究报告

答案：D
解析：
本题的考点为投资决策。对于政府投资项目，采用直接投资和资本金注入方式的，从投资决策角度只审批项目建议书和可行性研究报告。

控制工程造价的基础是（ ）。

A.合理设置工程招标项目的造价控制目标
B.规范投标报价
C.合同的履行
D.价款管理控制工程造价

答案：B
解析：
规范投标报价是控制工程造价的基础。招标文件中提供的投标报价基础平台应 规范、详尽、合理，这是实现工程造价控制的基础。首先要实施工程量清单招标和统 一计量规则。其次，招标文件中规定的工程承包范围与工程报价范围要一致，并且各 标段的工程界面要清晰，使投标报价的范围边界清晰，防止缺漏项目，否则合同履行 中容易产生纠纷。最后，投标报价要接近市场价格水平，并有一定的利润空间。

通过建立全国电子招标投标公共服务平台体系及其信息交互机制，可以为()提供可能。

A、打破地方分割和行业封闭
B、立刻消除弄虚作假、违法干预和以权谋私的现象
C、充分发挥社会公众监督作用
D、转变和规范行政监督方式
E、有效促进市场的统一开放、公平竞争和主体诚信自律

答案：A,C,D,E
解析：
通过建立全国电子招标投标公共服务平台体系及其信息交互机制，才有可能打破地方分割和行业封闭，联通各信息孤岛，才能在全国范围内实现不同行业、不同地区、不同主体以及不同时间、不同空间、项目建设不同阶段立体对称、动态共享和相互印证全面客观的招标投标市场信息，以此可以充分发挥社会公众监督作用，转变和规范行政监督方式，为相关行政部门实现综合并联和事中事后及阳光监督执法创造条件，逐步消除弄虚作假、违法干预和以权谋私现象滋生蔓延的土壤和空间，有效促进市场的统一开放、公平竞争和主体诚信自律。

对于政府采购项目，下列不属于采购人可以采用邀请招标方式采购的情形是 （）

A.采购物品具有特殊性的
B.采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值比例过大的
C.某政府采购的服务项目单项费用为100万元
D.采购物品只能从有限范围的供应商中采购的

答案：C
解析：
解析 政府采购项目达到公开招标数额标准的，应采用公开招标方式采购。国务院办公厅公布的中央预算单位货物和服务公开招标的限额标准为120万元（单项或批量采购金额一次达到），政府采购工程项目公开招标的限额标准按招标投标法有关规定执行。有以下情形之一时，采购人可以采用邀请招标方式采购：（1）具有特殊性，只能从有限范围的供应商中采购的；（2）采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值比例过大的。

进度绩效指数SPI＞1时，()。

A、表示实际进度比计划进度快，进度提前
B、表示实际进度比计划进度慢，进度延期
C、表示实际进度等于计划进度
D、无法比较实际进度与计划进度

答案：A
解析：
进度绩效指数，SPI是指EV与PV之比，计算公式为：SPI=EV/PV。当SPI＞1时，表示实际进度比计划进度快，进度提前。当，SPI＜1时，表示实际进度比计划进度慢，进度延期。当SPI=1时，表示实际进度等于计划进度。

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，不属于政府采购货物项目的投标文件必须包括的内容是()。

A、商务部分
B、功能部分
C、价格部分
D、技术部分

答案：B
解析：
政府采购服务招标项目投标文件目前尚无统一的范本，投标文件一般由商务部分、技术部分、价格部分和其他部分组成，通常按照招标文件提供格式进行编制。

下列项目管理组织方式中，具有关系单一、决策迅速特点的是（ ）。

A.项目式组织 B.职能式组织 C.矩阵式组织 D.组合式组织

答案：A
解析：
项目式组织是指企事业单位按项目来划分所需全部资源，成立项目式的管理组织，项目式组织自身拥有管理项目所必需的所有资源，每个项目之间具有相对的独立性。其优点包括：①便于分工管理、易于进行考核；②管理层次少，使管理工作安排顺畅，工作效率高；③管理决策关系单一，项目经理能够并迅速作出决定。

某商场工程建设项目招标，比较合理的招标顺序是（ ）。



A.①扶梯及电梯采购、②工程施工、③工程设计、④灯具采购
B.①工程施工、②工程设计、③扶梯及电梯采购、④灯具采购
C.①工程设计、②扶梯及电梯采购、③工程施工、④灯具采购
D.①工程设计、②灯具采购、③工程施工、④扶梯及电梯采购 .

答案：C
解析：
根据工程施工总体进度顺序确定工程招顿序，其施工顺序为：①施工准备工程在前，主体工程在后；②制约工期关键线路的工程在前，施工时间比较短的工程在后；③土建工程在前，设备安装在后；④结构工程在先，装饰工程在后；⑤制约后续工程在前，紧前工程在后；⑥工程施工在前，工程货物采购在后，但部分主要设备采购应在工程施工之前招标，以便据此确定工程设计或施工的技术参数。

21年招标师经典例题8辑 第8辑

对反垄断执法机构依法实施的审查和调查，拒绝提供有关材料、信息，或者提供虚假材料、信息，或者隐匿、销毁、转移证据，或者有其他拒绝、阻碍调查行为的，由反垄断执法机构责令改正，对单位可以处()万元以下的罚款。

A、25
B、20
C、35
D、30

答案：B
解析：
本题的考点为经营者违反《反垄断法》的法律责任。对反垄断执法机构依法实施的审查和调查，拒绝提供有关材料、信息，或者提供虚假材料、信息，或者隐匿、销毁、转移证据，或者有其他拒绝、阻碍调查行为的，由反垄断执法机构责令改正，对单位可以处20万元以下的罚款。

在咨询服务合同的管理中的合同谈判阶段，应加强事前管理，确保()。

A、内容全面无遗漏
B、文字严谨准确
C、合同权利义务分配合理
D、对意外情况和风险处理公平
E、费用支付的及时

答案：A,B,C,D
解析：
在咨询服务合同的管理中的合同谈判阶段，应加强事前管理，确保内容全面无遗漏、文字严谨准确、合同权利义务分配合理、对意外情况和风险的处理公平。在合同执行阶段应严格按照合同约定的服务内容、质量、进度进行考核和费用支付。

招标采购项目质量管理技术文件的考核指标不包括( )。

A、灵活性
B、及时性
C、系统性
D、完整性

答案：A
解析：

《标准设计施工总承包招标文件》规定，承包人建议书属于()的组成部分。

A、资格预审文件
B、招标文件
C、投标文件
D、合同文件

答案：D
解析：
承包人建议书由承包人随投标文件一起提交，主要包括承包人的设计图纸及相应说明等设计文件，并构成合同文件的组成部分。

招标采购项目的内部风险可采取的应对措施有( )。

A、风险规避
B、风险转移
C、风险控制
D、风险自留
E、风险利用

答案：B,C
解析：

根据具体作用不同，项目管理任务分为三个层面。下列管理任务中，属于第二层面的是（ ）

A.综合管理 B.时间管理
C.费用管理 D.采购管理

答案：D
解析：
项目管理任务的三个层面指：（1)第一层面的管理任务包括范围与质量管理、时间进度管理、费用管理；（2)第二层面的管理任务包括沟通管理、风险管理、人力资源管理和采购管理；(3)第三层面的管理任务是指综合管理，综合管理集成了上述两个层面各项管理工作及任务执行,（4）统一输出为最终的整体管理成果。

根据《国务院办公厅关于进一步规范招标投标活动的若干意见》，有关行政监督部门不得违反法律法规设立审批、核准、登记等涉及招标投标的行政许可事项。该规定体现的行 政监督原则是（）。


A.高效便民 B.合理行政 C.程序正当 D.职权法定

答案：D
解析：
职权法定原则是指政府对招标投标活动实施行政监督，应当在法定职责范围内依法实行。任何政府部门、机构和个人都不能超越法定权限，直接参与或干预具体招标投标活动。《国务院办公厅关于进一步规范招投标活动的若干意见》明确规定，有关行政监督部门不得违反法律法规设立审批、核准、登记等涉及招投标的行政许可事项，已经设 定的一律予以取消。

海洋运输货物一切险与水渍险责任范围的主要区别在于，海洋运输货物一切险包含()的责任范围。

A、特别附加险
B、一般附加险
C、平安险
D、特殊附加险

答案：B
解析：
一切险的责任范围在三种基本险别中最大，除平安险、水渍险的责任范围外，还包括被保险货物在运输过程中由于一般外来原因所造成的全部或部分损失。因此，一切险是平安险、水渍险加一般附加险的总和。

经复议的案件，复议机关改变原具体行政行为的，()是被告。

A、复议机关
B、作出原具体行政行为的行政机关
C、复议机关或者作出原具体行政行为的行政机关
D、复议机关与作出原具体行政行为的行政机关共同

答案：A
解析：
经复议的案件，复议机关决定维持原政行为的，做出原行政行为的行政机关和复议机关是共同被告；复议机关改变原具体行政行为的，复议机关是被告。复议机关在法定期限内未做出复议决定，公民、法人或者其他组织起诉原行政行为的，做出原行政行为的行政机关是被告；起诉复议机关不作为的，复议机关是被告。

上一篇：21年招标师模拟试题8节

下一篇：招标师考试真题6篇

相关文章
热门文章
推荐文章