22年监理工程师每日一练6篇 第1篇
根据《建设工程文件归档整理规范》，建设工程归档文件应符合的质量要求和组卷要求有()
A、归档的工程文件一般应为原件
B、工程文件应采用耐久性强的书写材料
C、所有竣工图均应加盖竣工验收图章
D、竣工图可按单位工程、专业等组卷
E、不同载体的文件一般应分别组卷
答案：A,B,D,E
解析：
在归档文件的质量要求和组卷要求中，前者包括：归档的工程文件一般应为原件；工程文件的纸张应采用能够长期保存的韧力大，耐久性强的纸张；所有竣工图均应加盖竣工图章等。后者包括：竣工图可按单位工程、专业等组卷；案卷内不应有重份文件，不同载体的文件一般应分别组卷。
根据网络计划时间参数计算得出的工期称为()。
A.要求工期
B.计划工期
C.计算工期
D.合同工期
答案：C
解析：
2020教材P45-46
本题考查的是网络计划时间参数的概念。计算工期(Tc)：根据网络计划时间参数计算而得到的工期。要求工期(Tr)：任务委托人所提出的指令性工期。计划工期(T2020教材P)：根据要求工期和计算工期所确定的作为实施目标的工期。
关于工程网络计划中工作总时差的说法，正确的是()。
A.工作总时差在任何情况下均不会小于其自甶时差
B.利用工作总时差必然会减小其后续工作的总时差
C.工作总时差是其紧后工作自由时差的构成部分
D.以终点节点为完成节点的工作总时差必然为零
答案：A
解析：
4．计算工作的总时差
工作的总时差等于该工作最迟完成时间与最早完成时间之差，或该工作最迟开始时间与最早开始时间之差。（迟-早）
5.计算工作的自由时差
工作自由时差的计算应按以下两种情况分别考虑：
⑴对于有紧后工作的工作，其自由时差等于本工作之紧后工作最早开始时间减本工作最早完成时间所得之差的最小值。（早-早）
⑵对于无紧后工作的工作，也就是以网络计划终点节点为完成节点的工作，其自由时差等于计划工期与本工作最早完成时间之差。
组建一个完善的监理组织机构的步骤是( )。
A．确定监理机构目标、确定监理工作内容、监理机构的组织结构设计、制定监理工作流程和信息流程
B．选择组织结构形式、确定管理层次和管理跨度、划分监理机构部门、制定岗位职责和考核标准、选派监理人员
C．确定监理机构目标、选择组织结构形式、制定工作流程和信息流程、确定监理工作内容
D．选择组织结构形式、分解监理机构目标、配备监理人员、制定工作制度、编制工作计划
根据《标准施工合同》，关于暂估价的说法，正确的有( )。
A.暂估价中涉及的专业工程一定会实施
B.暂估价是签约合同价的组成部分
C.暂估价中涉及的专业工程不需要进行招标
D.暂估价需要在合同履行阶段最终确定
E.暂估价由监理人控制使用
答案：A,B,D
解析：
2020版教材P104-107
本题考查的是工程款支付管理。暂估价指发包人在工程量清单中给出的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。选项C，暂估价内的工程材料、设备或专业工程施工，属于依法必须招标的项目，施工过程中向发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人，接招标的中标价确定。选项E，暂估价不由监理人控制使用，根据合同履行情况而定。
某人在银行存款，存款利率为6％，按复利计息。若10年内每年年初存款2000元，第10年年末本利和为（ ）。
A.20000元
B.21200元
C.26362元
D.27943元
答案：D
解析：
考点:资金时间价值的计算。F=2000×(F／A，6％0，10)×(F／P，6％，1)=2000×13．181×1．06=27943元。
某工程因承包人原因致使原定竣工时间延误，延误期间内国家政策发生变化，由此引起的合同价款调整应遵循的原则是（ ）。
A、调增的不予调整，调减的予以调整
B、调增和调减均予以调整
C、调增和调减均不予调整
D、调增的予以调整，调减的不予调整
答案：A
解析：
本题考查的是法律法规变化。法律法规 变化是合同价款调整的常见原因之一。对于因承包人原因导致工期延误的，对照规定的调整（竣工）时间，在合同工程原定竣工时间之后，合同价款调增的不予调整，合同价款调减的予以调整（不利于承包人原则）。参见教材P118。
质量合格的材料、构配件进场后，到其使用或安装时通常要经过一定的时间间隔。在此时间里，（ ）应对施工单位在材料、半成品、构配件的存放、保管及使用期限实行监控。
A.施工单位质量负责人
B.施工单位保管人员
C.监理员
D.专业监理工程师
答案：D
解析：
考点:现场施工准备质量控制。质量合格的材料、构配件进场后，到其使用或安装时通常要经过一定的时间间隔。在此时间里，专业监理工程师应对施工单位在材料、半成品、构配件的存放、保管及使用期限实行监控。
建设工程合同当事人在合同中约定以仲裁解决争议，发包人认为合同无效，应
当由（ ）确定合同的效力。
Ａ发包人确认Ｂ工程师确认
Ｃ仲裁委员会Ｄ人民法院
22年监理工程师每日一练6篇 第2篇
下列引起费用增加的事项中，属于现场签证范围的是（ ）。
A、施工合同范围以外的零星工程
B、承包人原因导致的人工、设备窝工
C、纠正施工方案错误引起的费用
D、质量问题返工的工程量
答案：A
解析：
考点:现场签证。现场签证的范围一般包括：（1）适用于施工合同范围以外零星工程的确认；（2）在工程施工过程中发生变更后需要现场确认的工程量；（3）非承包人原因导致的人工、设备窝工及有关损失；（4）符合施工合同规定的非承包人原因引起的工程量或费用增减；（5）确认修改施工方案引起的工程量或费用增减；（6）工程变更导致的工程施工措施费增减等。参见教材P146。
交工验收阶段监理工程师主要工作内容包括（ ）。
A.协助建设单位落实工程建设项目“三同时”的规定
B.审查安全设施等是否按设计要求与主体工程同时建成交付使用
C.承担交工验收至竣工验收阶段质量缺陷和问题修复施工作业安全管理责任
D.检查施工单位的施工台账
E.检查施工单位的三类人员的证件
答案：A,B,C
解析：
本题考查的是交工验收阶段安全监理。交工验收阶段监理工程师主要工作内容包括：协助建设单位落实工程建设项目“三同时”的规定；审查安全设施等是否按设计要求与主体工程同时建成交付使用；承担交工验收至竣工验收阶段质量缺陷和问题修复施工作业安全管理责任。
根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》，施工图审查机构需要审查的内容是()。
A.施工组织设计的合理性
B.施工方案的经济性
C.工程建设强制性标准的符合性
D.使用功能要求的符合性
答案：C
解析：
根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》，建设单位应当将施工图送施工图审查机构审查。施工图审查机构按照有关法律、法规，对施工图涉及公共利益、公众安全和工程建设强制性标准的内容进行审查。审查的主要内容包括：(1)是否符合工程建设强制性标准;(2)地基基础和主体结构的安全性;(3)勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字;(4)其他法律、法规、规章规定必须审查的内容。
下列工程中，其工程档案不需移交城建档案管理部门，暂由建设单位保管的有()。
A、改建工程
B、停建工程
C、扩建工程
D、缓建工程
E、维修工程
答案：B,D
解析：
本题考查的是建设工程档案验收与移交。建设工程档案的移交：(1)列入城建档案管理部门接收范围的工程，建设单位在工程竣工验收后3个月内向城建档案管理部门移交一套符合规定的工程档案（监理文件资料）。(2)停建、缓建工程的监理文件资料暂由建设单位保管。(3)对改建、扩建和维修工程，建设单位应组织工程监理单位据实修改、补充和完善监理文件资料，对改变的部位，应当重新编写，并在工程竣工验收后3个月内向城建档案管理部门移交。(4)建设单位向城建档案管理部门移交工程档案（监理文件资料），应办理移交手续，填写移交目录，双方签字、盖章后交接。(5)工程监理单位应在工程竣工验收前将监理文件资料按合同约定的时间、套数移交给建设单位，办理移交手续。
对于具有持续影响的索赔事件，承包人提出索赔要求的方式正确的是（）。
A.在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔通知书
B.在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并且在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人递交索赔通知书
C.按合理时间间隔陆续递交延续的索赔意向通知，在索赔事件影响结束后的28天内，向监理人递交最终索赔意向通知书，并且在发出最终索赔意向通知书后28天内，向监理人递交索赔通知书
D.按合理时间间隔陆续递交延续的索赔通知，在索赔事件影响结束后的28天内，向监理人递交最终索赔通知书
答案：D
解析：
对于具有持续影响的索赔事件，承包人应按合理时间间隔陆续递交延续的索赔通知。在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书。
固定节拍流水施工与加快的成倍节拍流水施工相比较共同的特点是()
A、相邻专业工作队的流水步距相等
B、专业工作队数等于施工过程数
C、不同施工过程的流水节水节拍均相等
D、专业工作队数等于施工段数
答案：A
解析：
固定节拍流水施工的特点：①所有施工过程在各个施工段上的流水节拍均相等；②相邻。施工过程的流水步距相等，且等于流水节拍；③专业工作队数等于施工过程数；④各个专业工作队在各施工段上能够连续作业，施工段之间没有空闲时间。加快的成倍节拍流水施工的特点：①同一施工过程在其各个施工段上的流水节拍均相等；不同施工过程的流水节拍不等，但其值为倍数关系。②相邻专业工作队的流水步距相等，且等于流水节拍的最大公约数(K)。③专业工作队数大于施工过程数。④各个专业工作队在施工段上能够连续作业，施工段之间没有空闲时间。
建设工程合同的争端经仲裁裁决后，一方当事人发现裁决所依据的证据是伪造的，应()。
A、申请仲裁机构重新仲裁
B、申请仲裁机构撤销仲裁裁决
C、申请人民法院撤销仲裁裁决
D、申请政府主管部门撤销该裁决
答案：C
解析：
本题考查的是申请撤销裁决。当事人提出证据证明裁决有下列情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决：没有仲裁协议的；仲裁的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的；仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的；裁决所根据的证据是伪造的；对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的；仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿、徇私舞弊、枉法裁决行为的。（本知识点新教材已经删除）
对于进口材料、构配件和设备，除常规质量证明文件外，专业监理工程师应要求施工单位报送（ ）。
A.合格证
B.检验报告
C.进口商检证明文件
D.材料复试报告
答案：C
解析：
本题考查的是现场施工准备质量控制。对于进口材料、构配件和设备，专业监理工程师应要求施工单位报送进口商检证明文件。
某工程案卷内建设工程档案的保管密级有秘密和机密，保管期限有长期和短期，则该工程档案的（ ）。
A．密级为秘密，保管期限为长期
B．密级为机密，保管期限为长期
C．密级为秘密，保管期限为短期
D．密级为机密，保管期限为短期
22年监理工程师每日一练6篇 第3篇
根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500--2013)规定，在投标报价时不得竞争的费用有（ ）
A.工程定位复测费
B.安全文明施工费
C.工程排污费
D.总承包服务费
E.营业税
答案：B,C,E
解析：
根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB505002013)的规定，企业在投标报价时安全文明施工费(包括安全施工、文明施工、环境保护、，临时设施等费用)、规费和税金是不得作为竞争性的费用。选项C属于规费，选项E属于税金。
根据《建设工程监理规范》，专业监理工程师的职责包括（ ）。
A.参与工程质量事故调查
B.检查进场材料、设备、构(配)件质量
C.组织整理工程项目的监理文件资料
D.组织分项工程验收及隐蔽工程验收
E.进行工程计量工作
答案：B,D,E
解析：
2020版教材P102-106
专业监理工程师应履行下列职责：
(1)参与编制监理规划，负责编制监理实施细则;
(2) 审查施工单位提交的涉及本专业的报审文件，并向总监理工程师报告;
(3) 参与审核分包单位资格;
(4) 指导、检查监理员工作，定期向总监理工程师报告本专业监理工作实施情况;
(5) 检查进场的工程材料、构配件、设备的质量;
(6) 验收检验批、隐蔽工程、分项工程，参与验收分部工程;
(7) 处置发现的质量问题和安全事故隐患;
(8) 进行工程计量;
(9) 参与工程变更的审查和处理;
(10) 组织编写监理日志，参与编写监理月报;
(11)收集、汇总、参与整理监理文件资料;
(12) 参与工程竣工预验收和竣工验收。
订立勘察合同时发包人应及时向勘察人提供的文件包括（ ）。
A.本工程的批准文件(原件)
B.用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)
C.勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料
D.勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电信电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图
E.工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图
答案：B,C,D,E
解析：
本题考核的是订立勘察合同时发包人应向勘察人提供的文件资料。订立勘察合同时发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责，通常包括：(1)本工程的批准文件(复印件)，以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)；(2)工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图；(3)勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料；(4)勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电信电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图；(5)其他必要相关资料。
标准施工合同通用条款中对监理人的定义是，“受发包人委托对合同履行实施管理的（ ）”，即属于受发包人聘请的管理人，与承包人没有任何利益关系。
A.法人
B.自然人
C.工程师
D.项目经理
E.其他组织
答案：A,E
解析：
本题考查重点是“施工合同管理有关各方的职责”。标准施工合同通用条款中对监理人的定义是，“受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织”，即属于受发包人聘请的管理人，与承包人没有任何利益关系。因此，本题的正确答案为AE。
某工程，建设单位委托监理单位承担施工阶段的监理任务，总承包单位按照施工合同约定选择了设备安装分包单位。在合同履行过程中发生如下事件：
事件1：工程开工前，总承包单位在编制施工组织设计时认为修改部分施工图设计可以使施工更方便、质量和安全更易保证，遂向项目监理机构提出了设计变更的要求。
事件2：专业监理工程师检查主体结构施工时，发现总承包单位在未向项目监理机构报审危险性较大的预制构件起重吊装专项方案的情况下已自行施工，且现场没有管理人员。于是，总监理工程师下达了《监理工程师通知单》。
事件3：专业监理工程师在现场巡视时，发现设备安装分包单位违章作业，有可能导致发生重大质量事故。总监理工程师口头要求总承包单位暂停分包单位施工，但总承包单位未予执行。总监理工程师随即向总承包单位下达了《工程暂停令》，总承包单位在向设备安装分包单位转发《工程暂停令》前，发生了设备安装质量事故。
问题：
指出事件2中总监理工程师的做法是否妥当？说明理由。
答案：
解析：
(1)事件2中总监理工程师的做法不妥。（1分）
(2)理由：承包单位起重吊装专项方案没有报审，现场没有专职安全生产管理人员，依据《建设工程安全生产管理条例》，总监理工程师应下达《工程暂停令》，并及时报告建设单位。（2分）
最常用的计算索赔费用的方法是()
A、总费用法
B、修正的总费用法
C、关键线路法
D、实际费用法
答案：D
解析：
索赔费用的计算方法包括总费用法、修正的总费用法、实际费用法等。其中实际费用法是施工索赔时最常用的一种方法。
施工生产工人因节约材料而获得的奖金属于（ ）。
A.人工费
B.规费
C.企业管理费
D.现场管理费
答案：A
解析：
考点:按费用构成要素划分的建筑物安装工程费用项目组成。人工费是指直接从事建筑安装工程施工的生产工人和附属生产单位工人的各项费用。内容包括计时工资或计件工资、奖金、津贴补贴、加班加点工资、特殊情况下支付的工资。奖金是指对超额劳动和增收节支支付给个人的劳动报酬。
在列表比较法中若工作尚有总时差小于原有总时差，但为正值，其表示的含义为（ ）。
A. 说明工作的实际进度与计划进度一致
B. 说明该工作的实际进度比计划进度拖后，但不影响工期
C. 说明该工作的实际进度比计划进度拖后，但影响工期
D. 说明该工作的实际进度比计划进度超前，但不影响工期
答案：B
解析：
2020版教材P92
本题考查的是采用列表比较法时实际进度与计划进度的对比分析。尚有总时差小于原有总时差，且仍为非负值，表明该工作实际进度拖后，拖后的时间为二者之差，但不影响总工期；尚有总时差小于原有总时差，且为负值，表明该工作实际进度拖后，拖后的时间为二者之差，此时该工作实际进度偏差将影响总工期。
建设工程风险按照风险来源进行划分可分为（ ）。
A.局部风险和总体风险
B.可管理风险和不可管理风险
C.建设单位的风险、设计单位的风险、施工单位的风险、工程监理单位的风险
D.自然风险、社会风险、经济风险、法律风险和政治风险
答案：D
解析：
考点:“建设工程风险及其管理过程”。建设工程的风险因素有很多，可以从不同的角度进行分类。①按照风险来源进行划分。风险因素包括自然风险、社会风险、经济风险、法律风险和政治风险；②按照风险涉及的当事人划分。风险因素包括建设单位的风险、设计单位的风险、施工单位的风险、工程监理单位的风险等；③按风险可否管理划分。可分为：可管理风险和不可管理风险；④按风险影响范围划分。可分为：局部风险和总体风险。因此，本题的正确答案为D。
22年监理工程师每日一练6篇 第4篇
下列选项中，不属于PM-BOK总体框架的基本过程组的是()。
A.启动过程组
B.计划过程组
C.监控过程组
D.操作过程组
答案：D
解析：
2020版教材P169-171
本题考查的是2020版教材PMBOK总体框架。2020版教材PMBOK总体框架基本过程组：启动过程组；计划过程组；执行过程组；监控过程组；收尾过程组。
关于合同法律关系主体中自然人的表述，不正确的是（ ）。
A.自然人从出生时起到死亡时止，具有民事权利能力
B.自然人是指基于出生而成为民事法律关系主体的有生命的人
C.自然人仅指我国公民可以作为合同法律关系的主体
D.作为合同法律关系主体的自然人必须具备相应的民事权利能力和民事行为能力
答案：C
解析：
2020版教材P6-9
自然人是指基于出生而成为民事法律关系主体的有生命的人。作为合同法律关系主体的自然人必须具备相应的民事权利能力和民事行为能力。 民事权利能力是民事主体依法享有民事权利和承担民事义务的资格。自然人从出生时起到死亡时止，具有民事权利能力，依法享有民事权利，承担民事义务。
下列关于全数检验和抽样检验的说法中，正确的有（ ）。
A.破坏性检验，不能采取全数检验方式
B.进行全数检验，可以绝对保证100%的合格品
C.破坏性试验，不能采用抽样检验的方式
D.抽样检验可用于破坏性检验和生产过程的质量监控，完成全数检测无法进行的检测项目
E.抽样检验具有节省人力.物力.财力.时间和准确性高的优点
答案：A,D,E
解析：
考核工程质量统计及抽样检验的基本原理和方法。破坏性检验，不能采取全数检验方式；进行全数检验，也不一定能绝对保证100%的合格品；全数检验有时需要花很大成本，在经济上不一定合算。抽样检验抽取样品不受检验人员主观意愿的支配，每一个体被抽中的概率都相同，从而保证了样本在总体中的分布比较均匀，有充分的代表性；同时它还具有节省人力、物力、财力、时间和准确性高的优点，它又可用于破坏性检验和生产过程的质量监控，完成全数检测无法进行的检测项目，具有广泛的应用空间。
建设工程合同管理的目标包括（ ）。
A.提高工程建设的管理水平
B.发展和完善建筑市场
C.培训合同管理人才
D.避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪
E.推进建筑领域的改革
答案：A,B,D,E
解析：
考点:“建设工程合同管理的目标”。建设工程合同管理的目标：①发展和完善建筑市场；②推进建筑领域的改革；③握高工程建设的管理水平；④避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪。因此，本题的正确答案为ABDE。
某项目设计施工总承包招标，评标委员会在评审中发现以下情况：投标人甲与本标段的监理人同为一个法定代表人；投标人乙和丙的投标保证金从同一单位的账户转出；评标委员会对投标人丁提供的资料有疑问要求澄清，而其未予书面说明；投标人戊为本标段前期准备曾提供设计服务。则（）的投标应被否决。
A.甲
B.乙
C.丙
D.丁
E.戊
答案：A,B,C,D
解析：
设计施工总承包中，为项目前期准备提供设计或咨询服务单位属于除外情形。
在建设工程进度计划实施中，进度监测的系统过程包括以下工作内容：①实际进度与计划进度的比较；②收集实际进度数据；③数据处理（整理、统计、分析）；④建立进度数据采集系统；⑤进入进度调整系统。其正确的顺序是（ ）。
A.①→③→④→②→⑤
B.④→③→②→①→⑤
C.④→②→③→①→⑤
D.②→④→③→①→⑤
答案：C
解析：
考核进度监测的系统过程。进度监测系统过程是：（1）建立进度数据采集系统；（2）收集实际进度数据；（3）数据处理（整理、统计、分析）；（4）实际进度与计划进度的比较；（5）进入进度调整系统。
关于见证取样的说法，正确的是（ ）。
A、项目监理机构应制定见证取样送检工作制度
B、计量认证分为国家级、省级和市级，实施的效力均完全一致
C、见证取样涉及建设方、施工方、监理方和检测方四方行为主体
D、检测单位需见证施工单位和项目管理机构的现场试样抽取
答案：A
解析：
考点:见证取样。选项A正确，项目监理机构应根据工程的特点和具体情况，制定工程见证取样送检工作制度；选项B错误，计量认证分为两级实施：一级为国家级，由国家认证认可监督管理委员会组织实施；一级为省级，实施的效力均完全一致；选项C错误，见证取样涉及三方行为：施工方，见证方，试验方；选项D错误，施工单位取样人员在现场抽取和制作试样时，见证人必须在旁见证，且应对试样进行监护，并和委托送检的送检人员一起采取有效的封样措施或将试样送至检测单位。参见教材P161～162。
工程质量事故发生后，事故调查组已展开工作的，监理工程师应（）
A、积极参与事故调查
B、要求施丁单位提供相应证据
C、回避参与事故调查
D、积极协助客观提供相应证据
答案：D
解析：
监理工程师在事故调查组展开工作后，应积极协助，客观地提供相应证据，若监理方无责任，监理工程师可应邀参加调查组，参与事故调查；若监理方有责任，则应予以回避，但应配合调查组工作。
某大型渠道工程，主要工程量为土方开挖、土方回填、混凝土工程，发包人与承包人按照《水利水电工程标准施工招标文件（2009年版）》签订了施工委托合同；发包人与监理人签订了监理委托合同。
【事件】
事件1：渠道深基坑开挖前，施工单位编制了深基坑开挖专项施工方案。
事件2：施工单位对渠道防渗材料土工膜进行了见证取样。
事件3：渠坡抗滑桩施工过程中，施工单位对抗滑桩地质情况进行了地质编录。
事件4：该项目中的粗骨料由发包人提供，粗骨料进场后，承包人拒绝对粗骨料进行检测而直接使用，承包人认为发包人提供的粗骨料质量应由发包人负责。
【问题】
1.请简述事件1中专项施工方案控制程序。
2.请简述事件2中见证取样程序。
3.事件3中，地质编录工作程序是否正确，请说明理由。
4.事件4中，承包人的说法是否正确？请说明理由。
5.事件4中，若承包人拒绝检测，请简述监理人应采取何种措施。
答案：
解析：
1. 深基坑专项施工方案控制程序如下：①施工单位组织专家论证；②施工单位技术负责人签字以及总监理工程师核签；③专职安全生产管理人员进行现场监督。
2. 见证取样程序如下：
（1）见证取样资料由施工单位制备，记录应真实齐全，参与见证取样人员应在相关文件上签字。
（2）监理人对见证取样进行跟踪并填写见证取样跟踪记录。
3. 不正确。地质编录工作承包人应报请设代机构（设计单位）进行，并及时告知监理机构。
问题4：
不正确。对于发包人提供的原材料，承包人也应进行合格性检测。
问题5：
（1）监理人应下发监理通知，指示承包人进行检测。
（2）若承包人未按监理机构的指示进行检测，监理机构可委托其他有资质的检测机构进行检测，承包人应为此提供一切方便并承担相应费用。
22年监理工程师每日一练6篇 第5篇
下列工作中，属于施工阶段进度控制任务的是( )。
A．做好对人力、材料、机械、设备等的投入控制工作
B．审查确认施工分包单位
C．审查施工组织设计
D．做好工程计量工作
甲公司授权其采购员到乙公司购买一批电视机，并交给该采购员一份已盖公司公章的空白合同书，该采购员用此合同书与乙公司订立了购买电视机的合同。乙公司按时交货后未收到货款，双方发生了纠纷，则下列表述错误的是()。
A.乙公司可以要求甲公司支付电视机货款
B.要求该采购员支付电视机货款
C.乙公司可以中止合同并要求甲公司退货
D.甲公司应当支付电视机货款
答案：B
解析：
本题考查的是代理关系。采购员的代理行为属于委托代理，代理产生的后果由委托人承担。 @##
为了有效地控制建设工程施工进度，建立施工进度控制目标体系时应（ ）。
A.首先确定短期目标，然后再逐步明确总目标
B.首先按施工阶段确定目标，然后综合考虑确定总目标
C.将施工进度总目标从不同角度进行层层分解
D.将施工进度总目标直接按计划期分解
答案：C
解析：
考点: “施工进度控制日标体系”。为了有效地控制工进度，首先要将施工进度总目标从不同角度进行层层分解，形成工进度控制目标体系，从而作为实施进度控制的依据。因此，本题的正确答案为C。
根据AIA文本，在设计阶段为雇主提供咨询服务，但不参与合同履行的管理，施工阶段相当于总承包商，与分包商、供货商签订分包合同，属于（ ）。
A.代理型CM
B.风险型CM
C.管理型CM
D.责任型CM
答案：B
解析：
本题考查的是美国AIA合同文本。
某建设项目，建筑安装工程费为40000万元，设备工器具费为5000万元，建设期利息为1400万元，工程建设其它费用为4000万元，建设期预备费为9500万元（其中基本预备费为4900万元），项目的铺底流动资金为600万元。则该项目的动态投资部分的金额为（ ）万元。
A.6000
B.6600
C.11500
D.59900
答案：A
解析：
本题考查的是建设工程项目投资的概念。建设投资＝静态投资部分＋动态投资部分。其中，动态投资部分主要包括涨价预备费和建设期利息。因此，其动态投资部分的金额＝（9500-4900）＋1400＝6000（万元）。
根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，属于设备采购中伴随服务的是()
A、对设备进行包装
B、提供设备组装所需工具
C、交付设备
D、通知买方预计到货日期
答案：B
解析：
伴随服务，系指根据本合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定卖方应承担的其他义务。
某工程使用FIDIC《施工合同条件》订立合同，约定竣工日为10月20日。业主在10月10日提前占用工程，工程师于10月13日颁发了接收证书，承包商于10月30日完成了竣工检验，则该工程的竣工日为()
A、10月10日
B、10月13日
C、10月20日
D、10月30日
答案：A
解析：
正常情况下，工程接收证书上注明的竣工日期为竣工日（注意不是颁发日），如业主提前占用工程，应以占用日为竣工日。
FIDIC《施工合同条件》规定，由于（ ），对不可抗力的损害后果不承担责任。
A.以施工现场人员和财产的归属
B.发包人和承包人各自承担本方的损失
C.延误的工期相应顺延
D.承包商的中标合同价内未包括不可抗力损害的风险费用
答案：D
解析：
考点:“FIDIC施工合同条件部分条款”。FIDIC《施工合同条件》是以承包商投标时能否合理预见来划分风险责任的归属，即由于承包商的中标合同价内未包括不可抗力损害的风险费用，因此对不可抗力的损害后果不承担责任。因此，本题的正确答案为D。
某工程项目施工中现场出现了图纸中未标明的地下障碍物，需要作清除处理。按照合同条款的约定，承包人应在索赔事件发生后28天内向工程师递交()
A、索赔报告
B、索赔意向通知
C、索赔依据和资料
D、工期和费用索赔的具体要求
答案：B
解析：
索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。
22年监理工程师每日一练6篇 第6篇
FIDIC系列合同，《施工合同条件》中属于承包商的主要责任和义务的有（）
A.办理工程保险
B.委托任命工程师代表业主进行合同管理
C.提交竣工文件二以及操作和维修手册
D.为工程的设计、施工、竣工及修补缺陷提供所需的设备、文件、人员、物资和服务
E.按照合同规定及工程师的指示对工程进行设计、施工和竣工并修补缺陷
答案：A,C,D,E
解析：
2020版教材P152-153
承包商的主要责任和义务：
应按照合同规定及工程师的指示对工程进行设计、施工和竣工并修补缺陷;为工程的设计、施工、竣工及修补缺陷提供所需的设备、文件、人员、物资和服务;对所有现场作业和施工方法的完备性、稳定性和安全性负责，并保护环境;提供工程执行和竣工所需的各类计划、实施情况、意见和l通知;提交竣工文件以及操作和维修手册;办理工程保险;提供履约担保证书;履行承包商日常管理职能等。
影响项目监理机构人员数量的主要因素包括（ ）。
A.工程建设强度
B.建设工程复杂程度
C.建设工期长短
D.工程监理单位的业务水平
E.项目监理机构的组织结构和任务职能分工
答案：A,B,D,E
解析：
本题考查的是项目监理机构人员配备。影响项目监理机构人员数量的主要因素包括：（1）工程建设强度；（2）建设工程复杂程度；（3）工程监理单位的业务水平；（4）项目监理机构的组织结构和任务职能分工。选项C的因素已包含在选项A中了。
常用的投标决策定量分析方法有()。
A.决策树法
B.德尔菲法
C.网络计划法
D.综合评价法
E.蒙特卡罗模拟法
答案：A,D
解析：
2020版教材P72-78
常用的投标决策定量分析方法有综合评价法和决策树法。
用PFI 融资方式的特点是()
A.可能降低公共项目投资效率
B.私营企业与政府签署特许经营合同
C.特许经营期满后将项目移交政府
D.私营企业参与项目设计并承担风险
答案：D
解析：
2020版教材P52-63
本题考查PFI模式的内容。PFI指由私营企业进行项目的建设与运营，从政府方或接受服务方收取费用以回收成本，在运营期结束时，私营企业应将所运营的项目完好地、无债务地归还政府。利用这种融资方式，可以弥补财政预算的不足、有效地转移政府财政风险、提高公共项目的投资效率、增加私营部门的投资机会。PFI项目中签署的是服务合同。故选项A、B、C说法错误。
工程进度控制的技术措施有( )
A.落实进度控制的责任
B.建立进度控制协调制度
C.建立多级网络计划体系
D.对工期提前者实行奖励
E.监控施工单位的实施作业计划
答案：C,E
解析：
工程进度控制的技术措施：建立多级网络计划体系，监控施工单位的实施作业计划。A、B项属于组织措施；D项属于经济措施。
对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，需要由()组织召开专家论证会。
A.建设单位
B.设计单位
C.施工单位
D.监理单位
答案：C
解析：
对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由施工单位组织召开专家论证会。
直接调动和组织人力、财力和物力等具体活动内容，是组织结构中()的任务。
A、决策层
B、协调层
C、执行层
D、操作层
答案：C
解析：
管理层次可分为三个层次，即决策层、协调层和执行层、操作层。决策层的任务是确定管理组织的目标和大政方针以及实施计划，它必须精干、高效；协调层的任务主要是参谋、咨询职能，其人员应有较高的业务工作能力，执行层的任务是直接调动和组织人力、财力、物力等具体活动内容，其人员应有实干精神并能坚决贯彻管理指令；操作层的任务是从事操作和完成具体任务，其人员应有熟练的作业技能。
建设工程组织平行施工时的特点包括（ ）。
A.能够充分利用工作面进行施工
B.施工现场的组织管理比较简单
C.单位时间内投入的资源量成倍增加
D.劳动力及施工机具等资源能均衡使用
E.各专业工作队能够连续施工
根据FIDIC《施工合同条件》，工程师只批准工期顺延而不给经济补偿的有()
A、延误发放图纸
B、延误移交施工现场
C、施工中遇到异常恶劣的气候条件影响
D、执行政府部门发布的某时间段暂停施工的指示
E、由于传染病的影响而暂时停止的施工
答案：C,D,E
解析：
工程师只批准工程延期而不给经济补偿的有：变更导致竣工时间的延长、异常不利的气候条件、由于传染病或其他政府行为导致工期的延误、业主或其他承包人的干扰及公共当局引起的延误。
