2021监理工程师考试题库精选9章 第1章
下列选项中，属于工程进度动态比较内容的是()。
A.工程进度目标值的预测分析
B.工程预算值与概算值的比较
C.工程合同价与工程预算值的比较
D.工程进度目标分解值与合同价比较
答案：A
解析：
考点:监理规划主要内容。工程进度动态比较的内容为工程进度目标分解值与进度实际值的比较；工程进度目标值的预测分析。
质量管理体系文件中的质量手册的编写内容不包括（ ）。
A.管理承诺
B.管理职责
C.资源管理
D.人员管理
答案：D
解析：
考点: “质量管理体系文件的编制内容”。质量手册要按照“编写要做的，做到所写的”的原则进行编写。根据标准的要求，质量手册应编写的内容有：质量于册说明、管理承诺、文件化体系要求、管理职责、资源管理、产品实现和测量、分析、改进等内容。因此，本题的正确答案为D。
根据《标准施工合同》，承包人的施工安全责任有( )。
A.赔偿工程对土地占用所造成的第三者财产损失
B.编制施工安全措施计划
C.制定施工安全操作规程
D.配备必要的安全生产和劳动保护措施
E.赔偿施工现场所有人员工伤事故损失
答案：B,C,D
解析：
2020版教材P107-108
本题考查的是施工安全管理。选项A，发包人应负责赔偿工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者的财产损失；选项E，由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡或者财产损失，由承包人负责 。
某实施监理的工程项目，监理工程师对施工单位报送的施工组织设计审核时发现两个问题：一是施工单位为方便施工，将设备管道竖井的位置作了移位处理；二是工程的有关试验主要安排在施工单位实验室进行。总监理工程师分析后认为，管道竖井移位方案不会影响工程使用功能和结构安全，因此，签认了该施工组织设计报审表并送达建设单位；同时指示专业监理工程师对施工单位实验室资质等级及其试验范围等进行考查。
项目监理过程中发生了如下事件：
事件1：在建设单位主持召开的第一次工地会议上，建设单位介绍工程开工准备工作基本完成，施工许可证正在办理，要求会后就组织开工。总监理工程师认为施工许可证未办理好之
前不宜开工。对此，建设单位代表很不满意，会后建设单位起草了会议纪要，纪要中明确边施工边办理施工许可证，并将此会议纪要送发监理单位、施工单位，要求遵照执行。
事件2：设备安装施工，要求安装人员有安装资格证书。专业监理工程师检查时发现施工单位安装人员与资格报审名单中的人员完全不相符，其中五名安装人员无安装资格证串，他们已参加并完成了该工程的一项设备安装工作。
事件3：设备调试时，总监理工程师发现施工单位未按技术规程要求进行调试，存在较大的质量和安全隐患，立即签发了工程暂停令，并要求施工单位整改，施工单位用了2天时间整改后被指令复工。对此次停工，施工单位向总监理工程师提交了费用索赔和工程延期的申请，强调设备调试为关键工作，停工2天导致窝工，建设单位应给予工期顺延和费用补偿，理由是虽然施工单位未按技术规程调试但并未出现质量和安全事故，停工2天是监理单位要求的，总监理工程师给予批准。
【问题】
1．总监理工程师应如何组织审批施工组织设计?总监理工程师对施工单位报送的施工组织设计内容的审批处理是否妥当?说明理由。
2．专业监理工程师对施工单位实验室除考查资质等级及其试验范围外，还应考查哪些内容?
3．事件1中建设单位在第一次工地会议的做法有哪些不妥?写出正确的做法。
4．监理单位应如何处理事件27
5．在事件3中，总监理工程师的做法是否妥当?施工单位的费用索赔和工程延期要求是否应该被批准?说明理由。
答案：
解析：
1．总监理工程师应组织专业监理工程师审查施工单位报送的施工组织设计文件，提出审查意见，并经总监理工程师审核、签认后由监理机构报建设单位。
总监理工程师认可施工单位施工组织设计中的设备管道竖井位移不妥。理由：设备管道竖并位移属于设计变更，应办理书面变更手续。
2．专业监理工程师对施工单位试验室除考查资质等级及其试验范围外，还应考查：
(1)法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明；
(2)试验室的管理制度；
(3)试验人员的资格证书；
(4)本工程的试验项目及其要求。
3．建设单位在第一次工地会议的不妥之处：
(1)不妥之处：未办理好施工许可证之前要求开工。正确做法：施工许可证已获政府主管部门批准才能开工。
(2)不妥之处：自行起草会议纪要，将会议纪要起草完后直接送发有关单位。正确方法：第一次工地会议纪要应由项目监理机构负责起草，并经与会各方代表会签。
4．事件2中，专业监理工程师检查时发现施工单位安装人员与资格报审名单中的人员不完全相符，应由总监理工程师下达设备安装的暂停令，要求施工单位整改(撤换无证人员，安排原审核合格人员或持证的新换人员，新换人员要报审资格)的同时，对已安装部分的质量进行检验，检验合格者认可，检验不合格，作返工处理。施工单位整改合格后，由总监理工程师下达复工令。
5．事件3中，总监理工程师的做法妥当。施工单位由于事件3所提出的费用索赔和工期延
期要求不能被批准，因为施工单位不按技术规程调试设备，已明显存在较大的质量和安全隐患。
在建筑安装工程费用项目中，工程排污费属于（ ）。
A.措施费
B.管理费
C.工程建设其他费用
D.规费
答案：D
解析：
考点:按费用构成要素划分的建筑物安装工程费用项目组成，在建筑安装工程费用中，规费的内容包括：①社会保险费；②住房公积金；③工程排污费。
下列不属于原国家质量技术监督局2000年正式发布的质量管理国家标准的是（ ）。
A.GB／T 19000—2000
B.GB／T 19001—2000
C.GB／T 19002—2000
D.GB／T 19004—2000
2021监理工程师考试题库精选9章 第2章
某住宅工程项目设计深度不够，其结构特征与概算指标的结构特征局部有差别，编制设计概算时，宜采用的方法是（ ）。
A.扩大单价法
B.实物量法
C.概算指标法
D.预算单价法
答案：C
解析：
本题考查的是设计概算的编制方法。当初步设计达到一定深度、建筑结构比较明确时，利用扩大单价法编制建筑工程概算，精度最高；设计深度不够，利用概算指标法编制单位建筑工程概算时，如果当设计对象的结构特征与概算指标的结构特征有局部差别，可以采用概算指标（C）或修正的概算指标进行编制。至于实物量法（B），是施工图预算的编制方法。同时，应当留意概算指标法的编制步骤。
总监办中心试验室的配备标准（ ）。
A.公路工程监理甲级企业
B.公路工程监理乙级企业
C.公路工程监理丙级企业
D.不作要求
答案：A
解析：
本题考查的是监理试验室。具体配备应按监理合同要求，原则上总监办中心试验室应按交通运输部发布的《公路水运工程监理企业资质管理规定》附件二“公路水运工程监理企业基本试验检测能力或仪器设备配备标准”中对公路工程甲级监理企业的要求配备试验检测设备
某施工单位通过投标，承揽了某建设单位的某施工项目的施工任务，由某监理单位对该工程实行工程监理。该工程基础类型为墙下钢筋混凝土条形基础，局部筏形基础，结构形式为现浇剪力墙结构，楼板采用无粘结预应力混凝土。该施工单位缺乏预应力混凝土的施工经验，对该楼板无粘结预应力施工有难度，屋面防水采用SBS改性沥青防水卷材，外墙面喷涂，内墙面和顶棚刮腻子喷大白，屋面保温采用憎水珍珠岩，外墙保温采用聚苯保温板。
【问题】
1．什么是质量控制点？质量控制点设置的原则是什么？如何对质量控制点进行质量控制？该工程无粘结预应力混凝土是否应作为质量控制点？为什么？
2．承包商对进场材料如何向监理报验？
3．为了保证该工程质量达到设计和规范要求，承包商对进场材料应采取哪些质量控制方法？
4．工程建设单位、设计单位、施工单位、监理单位在施工阶段的质量控制目标是什么？
5．工程施工质量控制过程中，谁是自控主体？谁是监控主体？
答案：
解析：
本题涉及：质量控制点、参建单位的质量责任。
1．质量控制点是施工质量控制的重点，凡属关键技术、重要部位、控制难度大、影响大、经验欠缺的施工内容以及新材料、新技术、新工艺、新设备等，均可列为质量控制点，实施重点控制。质量控制点设置的原则：根据工程的重要程度，即质量特性值对整个工程质量的影响程度来确定。对质量控制点进行质量控制的步骤：首先要对施工的工程对象进行全面分析、比较，以明确质量控制点；然后进一步分析所设置的质量控制点在施工中可能出现的质量问题或造成质量隐患的原因，针对隐患的原因，相应提出对策措施用以预防。该工程无粘结预应力应作为质量控制点。原因是：该施工单位缺乏预应力混凝土施工经验，对楼板无粘结预应力施工有难度，因此应设置为质量控制点，实施重点控制。
2．施工单位运进材料前，应向项目监理机构提交《工程材料报审表》，同时附有出厂合格证、质量证明书、按规定要求进行送检的检验报告，经监理工程师审查并确认其质量合格后，方准进场。
3．承包商对进场材料的质量控制方法：材料质量控制方法主要是严格检查验收，正确合理地使用，建立管理台账，进行收、发、储、运等环节的技术管理，避免混料和将不合格的原材料使用到工程上。
4．建设单位的质量控制目标是保证竣工项目达到投资决策所确定的质量标准。设计单位在施工阶段的质量控制目标是保证竣工项目的各项施工结果与设计文件（包括）所规定的标准相一致。施工单位的质量控制是保证交付满足施工合同及设计文件所规定的质量标准（含工程质量的创优要求）的建设工程产品。监理单位在施工阶段的质量控制目标是保证工程质量达到施工合同和设计文件所规定的质量标准。
5．工程施工质量控制过程中，施工单位、材料供应方为自控主体；建设单位、监理单位、设计单位、政府工程质量监督部门为监控主体。
建设工程材料采购合同履行中，若当事人没有约定，也无法用交易习惯、合同有关条款、补充协议等方法确定交货地点，则交货地点应为()
A、供货人订立合同时的营业地
B、合同订立地
C、采购人订立合同时的营业地
D、工程项目所在地
答案：A
解析：
当事人没有约定交付地点或者约定不明确，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的，适用下列规定：①标的物需要运输的，出卖人应当将标的物交付给第一承运人以运交给买受人。②标的物不需要运输的，出卖人和买受人订立合同时知道标的物在某一地点的，出卖人应当在该地点交付标的物；不知道标的物在某一地点的，应当在出卖人订立合同时的营业地交付标的物。
当路基附近的地面水或浅层地下水无法排出，影响路基稳定时，可设置（ ）来排出。
A.边沟
B.渗井
C.渗沟
D.截水沟
答案：B
解析：
本题考查的是路基工程的组成。 当路基附近的地面水或浅层地下水无法排出，影响路基稳定时， 可设置渗井，将地面水或地下水经渗井通过下透水层流入下层透水层中排出，以疏干路基。
因发包人提供的勘察工作范围地下电信电缆具体位置分布图有误，导致勘察工作停止，则对勘察人损失承担责任的方式正确的是（）。
A.由电信公司承担违约责任
B.由发包人承担违约责任
C.由电信公司和发包人承担连带责任
D.由电信公司和发包人承担按份责任
答案：B
解析：
（1）在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，[仍然]应当[由该方当事人]向对方当事人承担违约责任。（合同的相对性：合同违约责任只能在合同当事人之间发生，合同关系以外的任何人不对合同当事人承担合同违约责任。）
（2）一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
2021监理工程师考试题库精选9章 第3章
工程施工招标，开标过程中，检查投标文件的密封情况的下一程序是（ ）。
A.宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名
B.确定并宣布投标文件开标顺序
C.投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认
D.公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场
答案：B
解析：
2020版教材P40-49
本题考核的是开标的程序。主持人按下列程序进行开标：
(1)宣布开标纪律；
(2)公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；
(3)宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
(4)检查投标文件的密封情况；
(5)确定并宣布投标文件开标顺序；
(6)设有标底的，公布标底；
(7)按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；
(8)投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
(9)开标结束。
某建设工程施工进度计划如下图所示（时间单位：天），则该计划的计算工期是（ ）天。
A.20
B.21
C.23
D.25
答案：C
解析：
本题考查的是关键路线法（CPM）。关键路线是①→②→④→⑧→⑨→⑩，计算工期=2+3+7+7+4=23（天）
根据《建设工程质量管理条例》，下列属于建设工程竣工验收应该具备条件的有（）。
A.有施工单位签署的工程保修书
B.完成建设工程设计和合同约定的各项内容
C.有工程使用的全部建筑材料.建筑构配件和设备的进厂试验报告
D.有完整的技术档案和施工管理资料
E.有勘察.设计.施工.工程监理等单位共同签署的质量合格文件
答案：A,B,D
解析：
考核建筑工程施工质量验收程序和合格规定。《建设工程质量管理条例》规定，建设工程竣工验收应当具备下列条件：（1）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；（2）有完整的技术档案和施工管理资料；（3）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进厂试验报告；（4）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；（5）有施工单位签署的工程保修书。参见教材P170。
如果个别检验批发现试块强度等不满足要求问题时，经有资质的检测单位鉴定达到设计要求的检验批，应( )。
A.予以验收
B.鉴定验收
C.拒绝验收
D.协商验收
答案：A
解析：
本题考核的是工程施工质量验收时不符合要求的处理。工程施工质量验收时不符合要求的应按下列进行处理：(1)经返工或返修的检验批，应重新进行验收；(2)经有资质的检测机构检测鉴定能够达到设计要求的检验批，应予以验收；(3)经有资质的检测机构检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可能够满足安全和使用功能的检验批，可予以验收；(4)经返修或加固处理的分项、分部工程，满足安全及使用功能要求时，可按技术处理方案和协商文件的要求予以验收；(5)经返修或加固处理仍不能满足安全或重要使用要求的分部工程及单位工程，严禁验收。(6)工程质量控制资料应齐全完整。
某土方工程，招标工程量为5000m3，承包人标书中土方工程单价为60 元/m3。合同约定：当实际工程量超过估计工程量15%时，超过部分工程量单价调整为55 元/m3。工程结束时实际完成并经监理确认的土方工程量为6000m3，则该土方工程款为（ ）元。
A.275000
B.360000
C.330000
D.358750
全等节拍流水施工的特点是（ ）。
A.各专业队在同一施工段流水节拍固定
B.各专业队在施工段可间歇作业
C.各专业队在各施工段的流水节拍均相等
D.专业队数等于施工段数
答案：C
解析：
等水节施奏工流中水，施各工施是工指过在程有的节流奏水流节拍都相等的流水施工，也称为固定节拍流水施工或全等节拍流水施工。固定节拍流水施工是一种最理想的流水施工方式，其特点如下：（1）所有施工过程在各个施工段上的流水节拍均相等；（2）相邻施工过程的流水步距相等，且等于流水节拍；（3）专业工作队数等于施工过程数，即每一个施工过程成立一个专业工作队，由该队完成相应施工过程所有施工段上的任务；（4）各个专业工作队在各施工段上能够连续作业，施工段之间没有空闲时间。
2021监理工程师考试题库精选9章 第4章
事件2：建设单位采购的一批材料进场后，施工单位未向项目监理机构报验即准备用于工程，项目监理机构发现后立即给予制止并要求报验。检验结果表明这批材料质量不合格。施工单位要求建设单位支付该批材料检验费用，建设单位拒绝支付。
问题：2．分别指出事件2中施工单位和建设单位做法的不妥之处，并说明理由。项目监理机构应如何处置这批材料？
答案：
解析：
2．事件2中：
（1）施工单位不妥之处：未报验建设单位采购的进场材料即开始使用
理由：建设单位供应的材料使用前，由施工单位负责检验。
（2）建设单位不妥之处：拒绝支付材料检验费用
理由：检验费用由建设单位承担。
（3）项目监理机构的处置：应要求将这批材料撤出施工现场。
5.2.12 项目监理机构应安排监理人员对工程施工质量进行巡视。巡视应包括下列内容：
1.施工单位是否按工程设计文件、工程建设标准和批准的施工组织设计、（专项）施工方案施工。
2.使用的工程材料、构配件和设备是否合格。
3.施工现场管理人员，特别是施工质量管理人员是否到位。
4.特种作业人员是否持证上岗。
要结合投资概算资料进行技术经济比选和多方案论证，确保工程质量、投资和进度目标的实现，属于设计方案评审中的（ ）。
A.总体方案评审
B.专业设计方案评审
C.设计方案审核
D.施工图设计评审
答案：C
解析：
2020版教材P98-99
设计方案审核，要结合投资概算资料进行技术经济比较和多方案论证，确保工程质量、投资和进度目标的实现。
项目融资过程中，设计和选择合适的融资结构前应完成的工作是（ ）。
A.建立项目的信用保证结构
B.决定项目的资金结构
C.确定项目的投资结构
D.选择项目的组织结构
答案：C
解析：
项目的投资结构与将要选择的融资结构和资金来源有着紧密的关系。
不需要建设单位审批同意的表式是（ ）。
A.工程款支付报审表
B.专项施工方案
C.费用索赔报审表
D.工程临时或最终延期报审表
答案：B
解析：
2020版教材P154-158
下列表式需要建设单位审批同意:
(1) B.0.1 施工组织设计或(专项)施工方案报审表(仅对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案) ;
(2) B.0.2 工程开工报审表;
(3) B.0. 3 工程复工报审表;
(4) B.0.11 工程款支付报审表;
(5) B.0.13 费用索赔报审表;
(6) B.0.14 工程临时或最终延期报审表。
选项B正确。
根据九部委《标准设计合同》的规定，以下有关发包人代表和项目负责人的说法，正确的是（ ）。
A.发包人代表发出的指示，在征得发包人同意后，由发包人承担法律责任
B.设计单位应在合同签订后14天内指派项目负责人
C.发包人更换发包人代表应事先征得设计人同意
D.设计人更换项目负责人应事先征得发包人同意
答案：D
解析：
知识点:设计合同中发包人代表和项目负责人。设计人的项目经理的指派时间没有统一规定。2020版教材P85。
某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。则应由（ ）。
A.保险公司承担全部损失
B.保险公司承担除外责任以外的全部损失
C.业主自行承担全部损失
D.业主和保险公司协商分担损失
答案：C
解析：
本题考查的是工程建设涉及的主要险种。建筑工程一切险的期限至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。工程移交后已不在保险期内。
2021监理工程师考试题库精选9章 第5章
在建设工程实施过程中，影响工程进度的组织管理因素是()。
A.临时停水、停电
B.合同签订时遗漏条款或表达失当
C.未考虑设计在施工中实现的可能性
D.施工设备不配套、选型失当
答案：B
解析：
考点:影响进度的因素分析。组织管理因素：向有关部门提出各种申请审批手续的延误；合同签订时遗漏条款、表达失当；计划安排不周密，组织协调不力，导致停工待料、相关作业脱节；领导不力，指挥失当，使参加工程建设的各个单位、各个专业、各个施工过程之间交接、配合上发生矛盾等。
工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的,( )。 A有权要
工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，（ ）。
Ａ有权要求设计单位改正
Ｂ有权自行改正后通知设计单位
Ｃ应当报告建设单位后自行改正
Ｄ应当报告建设单位要求设计单位改正
建设工程风险的非保险转移的情形不包括( )
A.建设单位将风险转移给对方当事人
B.施工单位进行工程分包
C.第三方担保
D.抵押担保
答案：D
解析：
2020版教材P171-180
建设工程风险最常见的非保险转移有以下三种情况：①建设单位将合同责任和风险转移给对方当事人；②施工单位进行工程分包；③第三方担保。选项D正确。
下列施工单位报审、报验用表中，需专业监理工程师提出审查意见后，工程师审核签字的是（ ）。
A.分包单位资格报审表
B.隐蔽工程报验表
C.施工控制测量成果报验表
D.分项工程报验表
答案：A
解析：
《分包单位资格报审表》由专业监理工程师提出审查意见后，由监理工程师审核签认。@##
根据《建筑法》，从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位应当具备的条件包括（ ）。
A.有已经完成的建筑工程业绩
B.有符合国家规定的注册资本
C.有从事相关建筑活动所应有的技术装备
D.企业负责人或企业技术负责人应具有高级职称
E.有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员
答案：B,C,E
解析：
考核《建筑法》主要内容。根据《建筑法》第12条，从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，应具备以下条件：（1）有符合国家规定的注册资本；（2）有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员；（3）有从事相关建筑活动所应有的技术装备；（4）法律、行政法规规定的其他条件。参见教材P21。
在监理合同实施中，监理酬金支付方式可以根据工程的具体情况双方协商确定。一般采取（ ）。
A.一次性结清
B.每月等额支付工程款
C.首期支付多少，以后每月(季)等额支付，工程竣工验收后结算尾款
D.首期支付一部分，工程竣工验收后结算全部尾款
答案：C
解析：
在监理合同中，监理酬金支付方式可以根据工程的具体情况双方协商确定。一般采取首期支付多少，以后每月(季)等额支付，工程竣工验收后结算尾款。
2021监理工程师考试题库精选9章 第6章
(2014年真题)对于有抗震设防要求的钢筋混凝土结构，其纵向受力钢筋的延性应符合（ ）。的规定。
A.钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25
B.钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应大于1.30
C.钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.30
D.钢筋的最大力下总伸长率不应小于9%
E.钢筋断后伸长率不应大于5%
答案：A,C,D
解析：
本题考查的是基本材料性能检验。抗震钢筋伸长率：（1）钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25；（2）钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.30；（3）钢筋的最大力下总伸长率不应小9%。
下列施工过程中，由于占用施工对象的空间而直接影响工期，必须要编制施工进度计划的有()。
A.砂浆制备过程
B.墙体砌筑过程
C.商品混凝土制备过程
D.设备安装过程
E.外墙面装修过程
答案：B,D,E
解析：
考点:流水施工参数。建造类施工过程，是指在施工对象的空间上直接进行砌筑、安装与加工，最终形成建筑产品施工过程。如建筑物或构筑物的地下工程、主体结构工程、装饰工程等。由于建造类施工过程占有施工对象的空间，直接影响工期长短，因此，必须列入施工进度计划，并且大多作为主导的施工过程或关键工作。
某工作的实际进度与计划进度如下图所示，表述正确的是（ ） 。
A.第4～5周为匀速进展
B.本工作按计划完成
C.第3周停工一周
D.第4周末本工作实际完成的任务量小于计划任务量
答案：D
解析：
本题考查的是横道图比较法。选项A，第4周实际完成18％，第5周实际完成20％，所以不是匀速进展；选项B，本工作在第1周停工半周，不是匀速进展。至检查日期实际完成了70％，而计划完成为80％，所以未按计划完成；选项C，第3周有一半空白，表示停工半周；选项D，第4周末本工作计划完成任务量为60％，实际完成工作量50％。
监理机构按照监理合同约定，在施工现场对工程项目的重要部位和关键工序的施工，实施连续性的全过程监督、检查和记录，是指的（ ）。
A.旁站
B.巡视
C.平行检验
D.见证取样
答案：A
解析：
本题考查的是施工阶段质量控制概述。旁站：监理机构按照监理合同约定，在施工现场对工程项目的重要部位和关键工序的施工，实施连续性的全过程监督、检查和记录。
根据我国现行建筑安装工程费用标准，下列应计入企业管理费的有（）。
A.劳动保险费
B.工会经费
C.工程监理费
D.办公费
E.社会保障费
答案：A,B,D
解析：
2020版教材P13-17
企业管理费的内容包括：管理人员工资；办公费；差旅交通费；固定资产使用费；工具用具使用费；劳动保险和职工福利费；劳动保护费；检验试验费；工会经费；职工教育经费；财产保险费；财务费；税金；城市维护建设税；教育费附加；地方教育附加；其他。
建设工程监理各项工作都应按一定的逻辑顺序展开，使建设工程监理工作能有效地达到目的而不致造成工作状态的无序和混乱，这体现了规范化开展监理工作的（ ）。
A.时序性
B.职责分工严密性
C.目标确定性
D.实事求是
答案：A
解析：
考点:建设工程监理实施程序和原则。建设工程监理工作的规范化主要体现在：工作的时序性、职责分工的严密性、工作目标的确定性。其中，工作的时序性是指建设工程监理各项工作都应按一定的逻辑顺序展开，使建设工程监理工作能有效地达到目的而不致造成工作状态的无序和混乱。
2021监理工程师考试题库精选9章 第7章
某工程，监理合同履行过程中发生如下事件：
事件1：总监理工程师对部分监理工作安排如下：①监理实施细则由总监理工程师代表负责审批；②隐蔽工程由质量控制专业监理工程师负责验收；③工程费用索赔由造价控制专业监理工程师负责审批；④工程计量原始凭证由监理员负责签署。
事件2：总监理工程师对工程竣工预验收工作安排如下：专业监理工程师组织审查施工单位报关的竣工资料，总监理工程师组织工程竣工预验收。施工单位对存在的问题整改，施工单位整改完毕后，专业监理工程师签署工程竣工报验单。并负责编制工程质量评估报告。工程质量评估报告经总监理工程师审核签字后报送建设单位。
事件3：针对该工程的风险因素，项目监理机构综合考虑风险回避，风险转移，损失控制，风险自留四种对策，提出了相应的应对措施，见表18-2：
事件4：一批工程材料进场后，施工单位质检员填写《工程材料/构配件/设备报审表》并签字后，仅附材料供应方提供的质量证明资料报关项目监理机构，项目监理机构审查后认为不妥，不予签认。
【问题】
1．逐条指出事件1中总监理工程师对监理工件安排是否妥当，不妥之处写出正确安排。
2．指出事件2中总监理工程师对工程竣工验收工作安排的不妥之处，并写出正确安排。
3．指出表中A～F的风险应对措施分别属于四种对策中的哪一种。
4．指出事件4中施工单位的不妥处，并写出正确做法。
答案：
解析：
1．事件1中总监理工程师对监理工件的安排是否妥当： (1)监理实施细则由总监理工程师代表负责审批的做法是不妥当的。
正确安排：监理实施细则应由总监审批，总监代表不可以审批。
(2)隐蔽工程由质量控制专业监理工程师负责验收的做法是妥当的。
(3)工程费用索赔由造价控制专业监理工程师负责审批的做法是不妥当的。
正确安排：工程费用索赔的审批权在建设单位，总监可以审查，专业监理工程师不可审批。
(4)工程计量原始凭证由监理员负责签署的做法是妥当的。
2．事件2中总监理工程师对工程竣工验收工作安排的不妥之处：专业监理工程师组织审查施工单位报关的竣工资料，总监理工程师组织工程竣工预验收。施工单位对存在的问题整改，施工单位整改完毕后，专业监理工程师签署工程竣工报验单。并负责编制工程质量评估报告。工程质量评估报告经总监理工程师审核签字后报送建设单位。
正确安排：总监组织专业监理工程师审查施工单位竣工资料；总监组织预验收，建设单位组织验收；工程质量评估报告由总监提出；工程质量评估报告由总监和监理单位技术负责人审核签字。
3．表中，代码A的风险应对措施属于损失控制；代码8的风险应对措施属于风险转移；代码C的风险应对措施属于风险回避；代码D的风险应对措施属于控制损失；代码E的风险应对措施属于风险转移；代码F的风险应对措施属于风险自留。
4．事件4中施工单位的不妥之处：施工单位质检员填写《工程材料/构配件/设备报审表》并签字后，不应仅附材料供应方提供的质量证明资料报关项目监理机构，所附的资料应包含数量清单、质量证明文件、自检结果。施工单位质检员签字不妥，应由项目经理签字。
某工程双代号网络计划如图3—2所示，工作B的后续工作有()。
A.工作D
B.工作E
C.工作J
D.工作K
E.工作L
答案：B,C,D,E
解析：
考点:先行工作和后续工作。工作B的紧后工作有E、G、H、I四项工作，在B工作后面的E、G、H、I、J、K、L工作都是后续工作。
投标人现场考察后，以书面形式提出质疑，招标人给予了书面解答。当解答与招标文件的规定不一致时，（）。
A.投标人应要求招标人继续解释
B.以书面解答为准
C.以招标文件为准
D.由人民法院判定
答案：B
解析：
投标人研究招标文件和现场考察后会以书面形式提出某些质疑问题，招标人应及时给予书面解答，如书面解答与招标文件的规定不一致时，以书面解答为准。
发包人出于某种需要希望工程能提前竣工,则他应做的工作包括( )。 A向承包人发出必须提前竣
发包人出于某种需要希望工程能提前竣工，则他应做的工作包括（ ）。
Ａ向承包人发出必须提前竣工的指令
Ｂ与承包人协商并签订提前竣工协议
Ｃ负责修改施工进度计划
Ｄ为承包人提供赶工的便利条件
Ｅ减少对工程质量的检测试验项目
根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故报告的内容有()。
A.已经采取的措施
B.事故发生单位概况
C.事故发生的原因
D.事故的简要经过
E.事故发生的时间、地点以及事故现场情况
答案：A,B,D,E
解析：
考点:行政法规。事故报告应当包括下列内容：事故发生单位概况；事故发生的时间、地点以及事故现场情况；事故的简要经过；事故已经造成或者可能造成的伤亡人数(包括下落不明的人数)和初步估计的直接经济损失；已经采取的措施；其他应当报告的情况。
(2017年)根据《建设工程监理规范》，专业监理工程师应履行的职责有（ ）。
A.审批监理实施细则
B.组织审核分包单位资质
C.检查进场的工程材料、配构件、设备的质量
D.处置发现的质量问题和安全事故隐患
E.参与工程变更的审查和处理
答案：C,D,E
解析：
本题考查的是项目监理机构人员配备及职责分工。
2021监理工程师考试题库精选9章 第8章
重点关注临时码头的选址，码头距养殖区域宜为（）以上。施工废水不得排人《海水水质标准》（GB3097—1997)中所规定的一类水域。
A.200m
B.100m
C.50m
D.500m
答案：A
解析：
重点关注临时码头的选址，码头距养殖区域宜为200m以上。施工废水不得排人《海水水质标准》（GB3097—1997)中所规定的一类水域。
某企业从银行贷款200万元，年贷款复利利率为4%，贷款期限为6年，6年后一次性还本付息。该笔贷款还本付息总额为（ ）万元。
A.243．33
B.245．00
C.252．50
D.253．06
答案：D
解析：
考点: “一次支付终值计算”。一次支付终值计算公式为：
F = P(1+i)n
式中F_终值；
P——本金；
i——利率；
n——期末能取出的复本利。
根据计算公式，还本付息总额F=200×(1+4%)6=-253．06(万元)。
．因此，本题的正确答案为D。
软如地区路基真空预压、真空堆载联合预压施工，真空表测头应埋埋设于砂垫层中间，每块加固区应不少于（ ）个真空度测点。
A.2
B.3
C.5
D.6
答案：A
解析：
本题考查的是特殊路基施工质量监理。软如地区路基真空预压、真空堆载联合预压施工，真空表测头应埋埋设于砂垫层中间，每块加固区应不少于2个真空度测点。
总监理工程师应在开工日期（ ）天前发出工程开工令。
A.1
B.5
C.7
D.14
答案：C
解析：
考点:现场施工准备质量控制。总监理工程师应在开工日期7天前发出工程开工令。
某分部工程双代号网络计划如图3-60所示。图中已标出每个节点的最早时间和最迟时间，该计划表明()。
A.工作1—3为关键工作
B.工作1—4的总时差为1
C.工作3—6的自由时差为0
D.工作4—8的自由时差为0
E.工作6—10的总时差为3
答案：B,C,E
解析：
考点:双代号网络计划时间参数的计算。选项A，0+4≠5，所以1—3不是关键工作；选项B，5-0-4=1，所以工作1—4的总时差为1；选项C，工作3—6的自由时差为9-5-4=0；选项D，工作4—8的自由时差为10-4-5=1，不是0；选项E，工作610的总时差为17-9-5=3。
某工程施工合同约定的工期为20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。施工至第16个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。承包人修改后的进度计划的竣工时间为第22个月，工程师认可了该进度计划的修改。承包人的实际施工期为21个月。下列关于承包人的工期责任的说法中，正确的是()。
A、提前工期1个月给予承包人奖励
B、延误工期1个月追究承包人拖期违约责任
C、对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励
D、因工程师对修改进度计划的认可，按延误工期0.5个月追究承包人违约责任
答案：B
解析：
本题考查的是延误工期和施工进度计划的修订。用施工期与合同工期比较，判定承包商的施工是提前竣工，还是延误竣工。本题的合同工期为20个月，施工期为21个月，所以工期延误1个月。工程师对修改后进度计划的批准，并不意味着承包商可以摆脱合同规定应承担的责任。
2021监理工程师考试题库精选9章 第9章
某施工合同履行过程中，因施工需要临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间断 续施工，则由此造成的承包人损失应由( )。
A．发包人赔偿，延误的工期顺延
B．发包人赔偿，延误的工期不予顺延
C．自己承担，延误的工期顺延
D．自己承担，延误的工期不予顺延
在工程网络计划中，工作M和工作N之间由（ ）决定的先后顺序属于工艺关系。
A.劳动力调配需要
B.原材料调配需要
C.工艺过程
D.组织安排需要
答案：C
解析：
本题考查的是网络计划图的组成。生产性工作之间由工艺过程决定的、非生产性工作之间由工作程序决定的先后顺序关系称为工艺关系。
建筑材料的采购费、仓储费、工地保管费和仓储损耗费属于建筑安装工程费用中的（ ）。
A.措施费
B.现场管理费
C.企业管理费
D.直接工程费
答案：D
解析：
直接工程费用包括人工费、材料费和施工机械使用费；材料费中的采购和保管费用包括材料的采购费、仓储费、工地保管费、仓储损耗。
图纸会审的内容一般不包括（ ）。
A.地质勘探资料是否齐全
B.施工图设计文件总体介绍
C.图纸是否经施工单位正式签署
D.防火、消防是否满足要求
E.地基处理方法是否合理
答案：B,C
解析：
图纸会审的内容
(1)审查设计图纸是否满足项目立项的功能、技术可靠、安全、经济适用的需求；(2)图纸是否已经审查机构签字、盖章；(3)地质勘探资料是否齐全，设计图纸与说明是否齐全 ，设计深度是否达到规范要求；(4)设计地震烈度是否符合当地要求；(5)总平面与施工图的几何尺寸、平面位置、标高等是否一致；(6)防火、消防是否满足要求；(7)各专业图纸本身是否有差错及矛盾，结构图与建筑图的平面尺寸及标高是否一致 ，建筑图与结构图的表示方法是否清楚，是否符合制图标准，预留、预埋件是否表示清楚；(8)工程材料来源有无保证，新工艺、新材料、新技术的应用有无问题；(9)地基处理方法是否合理，建筑与结构构造是否存在不能施工、不便于施工的技术问题，或容易导致质量、安全、工程费用增加等方面的问题；(10)工艺管道、电气线路、设备装置、运输道路与建筑物之间或相互间有无矛盾。参见教材 P105。
根据《建设工程工程量清单计价规范》，分部分项工程量清单内容中，应按此《规范》规定并可结合工程实际编制的有( )。
A、项目编码的前九位
B、项目名称
C、工程量计算规则
D、项目特征
E、计量单位
答案：A,B,D,E
解析：
包括：项目编码，项目名称，计量单位，项目特征。@##
关于无机结合料稳定土，正确的有（ ）。
A.对于细粒土而言，土的均匀系数应大于5，液限不应超过40，塑性指数不应大于17
B.粉煤灰中SiO2、Al2O3和Fe2O3的总含量应大于70%，烧失量不应超过20%
C.干粉煤灰可以应用
D.煤渣的最大粒径不应大于30mm
E.湿粉煤灰不可以应用
答案：A,B,C,D
解析：
本题考查的是路面基层（底基层）施工质量监理。选项A正确，对于细粒土而言，土的均匀系数应大于5，液限不应超过40，塑性指数不应大于17。选项B正确，粉煤灰中SiO2、Al2O3和Fe2O3的总含量应大于70%，烧失量不应超过20%。选项C正确，干粉煤灰和湿粉煤灰都可以应用。选项D正确，煤渣的最大粒径不应大于30mm，颗粒组成宜有一定级配，且不含杂质。选项E错误，干粉煤灰和湿粉煤灰都可以应用。
