2021监理工程师历年真题和解答6辑 第1辑
对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是（ ）。
A.人民法院的判决
B.仲裁机构的裁决
C.经过公证的还款协议
D.经过鉴证的还款协议
答案：D
解析：
按照《民事诉讼法》的规定，经过法定程序公证证明的法律行为、法律事实和文书。人民法院应当作为认定事实的根据。但有相反证据足以推翻公证证明的除外。对于追偿债款、物品的债权文书，经过公证后，该文书还有强制执行的效力。而经过鉴证的合同则没有这样的效力，在诉讼中仍需要对合同进行质证，人民法院应当辨别真伪，审查确定其效力。
下列风险管理目标中，属于风险事件发生后风险管理目标的是()。
A、使潜在的损失最小
B、使实际的损失最小
C、减少忧虑及相应的忧虑价值
D、满足外部附加义务
答案：B
解析：
本题考查的是风险管理的目标。在风险事件发生后，风险管理的首要目标是使实际损失减少到最低程度。（本知识点新教材已经删除）
建设工程项目投资的确定层次繁多，体现于按（）顺序计算，并逐级汇总。
A.分项、分部、单位、单项工程
B.土建、安装设备工程流动资金
C.分部、分项、单项、单位工程
D.设备、土建、安装工程
答案：A
解析：
2020版教材P2-3
需分别计算分部分项工程投资、单位工程投资、单项工程投资，最后才能汇总形成建设工程项目投资。可见建设工程项目投资的确定层次繁多。
下列关于工程监理单位和监理人员职责的表述中，正确的是（ ）。
A.工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权要求施工企业整改
B.工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，有权要求设计单位改正
C.未经总监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或安装
D.工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患且情况严重的，应当及时向有关主管部门报告
答案：A
解析：
2020版教材P3-6
选项B错误，正确表述应为：工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当报告建设单位要求设计单位改正；
选项C错误，正确表述应为：未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或安装，施工单位不得进行下一道工序的施工；
选项D错误，正确表述应为：工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患且情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。
根据《招标投标法实施条例》，下列关于招标工作的实施的说法中，正确的有()。
A.禁止不合理地限制投标
B.招标人可以规定最低投标限价
C.投标有效期从提交投标文件的截止之日起算
D.投标保证金有效期应当与投标有效期一致E.招标项目必须设有标底
答案：A,C,D
解析：
考点:行政法规。选项B错误，招标人不得规定最低投标限价；选项E错误，招标人可以自行决定是否编制标底，一个招标项目只能有一个标底。
在流水施工的垂直图表示法中，横坐标表示()。
A.施工过程的名称或编号
B.施工段的编号
C.施工进度
D.流水施工的持续时间
答案：D
解析：
2020教材P20-22
本题考查的是流水施工方式。垂直图的横坐标表示流水施工的持续时间；纵坐标表示流水施工所处的空间位置，即施工段的编号。n条斜向线段表示n个施工过程或专业工作队的施工进度。
下列选项中，属于建设工程项目管理服务合同的是()。
A.委托合同
B.承揽合同
C.技术合同
D.建设工程合同
答案：A
解析：
考点:《合同法》主要内容。建设工程监理合同、项目管理服务合同属于委托合同。
某工程，建设单位委托监理单位实施施工阶段监理。按照施工总承包合同约定，建设单位负责空调设备和部分工程材料的采购，施工总承包单位选择桩基施工和设备安装两家分包单位。
在施工过程中，发生如下事件：
事件1：在桩基施工时，专业监理工程师发现桩基施工单位与原申报批准的桩基施工分包单位不一致。经太差，施工总承包单位为保证施工进度，擅自增加了一家桩基施工分包单位。
事件2：专业监理工程师对使用商品混凝土的现浇结构验收时，发现施工现场混凝土试块的强度不合格，拒绝签字。施工单位认为，建设单位提供的商品混凝土质量存在问题。经法定检测机构对现浇结构的实体进行检测，结果为商品混凝土质量不合格。
事件3：空调设备安装前，监理人员发现建设单位与空调设备供货单位签订的合同中包括该设备的安装工作。经了解，由于建设单位认为供货单位具各设备安装资质且能提供更好的服务，所以在直接征得拨备安装分包单位书面同意后，与设备供货单位签订了供货和安装合同。
事件4：在给水管道验收时，专业监理工程师发现部分管道渗漏。经查，是由于设备安装单位使用的密封材料存在质量缺陷所致。
问题：
针对事件2中现浇结构的质量问题，建设单位、监理单位和施工总承包单位是否应承担责任？说明理由。
答案：
解析：
针对事件2中现浇结构的质量问题，建设单位、监理单位和施工总承包单位是否应承担责任及理由具体如下：
(1)建设单位应承担责任。（1分）
理由：建设单位按合同的约定负责采购供应的建筑材料、建筑构配件和设备，应符合设计文件和合同要求，应承担相应的责任。建设单位提供的商品混凝土质量存在问题，所以应承担责任。（1分）
(2)监理单位不应承担责任。（1分）
理由：工程监理单位应依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，与建设单位签订监理合同，代表建设单位对工程质量实施监理，并对工程质量承担监理责任。监理单位履行了职责，所以不应承担责任。（1分）
(3)施工总承包单位应承担责任。（1分）
理由：施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术规范标准组织施工，在施工中，必须按照工程设计要求、施工技术规范标准和合同约定，对建筑材料、构配件、设备和商品混凝土进行检验，不使用未经检验和试验或检验和试验不合格的产品。施工总承包单位使用了不合格的商品混凝土，所以应承扔责任。（1分）
2021监理工程师历年真题和解答6辑 第2辑
下列施工单位报审、报验用表中，需专业监理工程师提出审查意见后，总监理工程师审核签字的是()。
A.分包单位资格报审表
B.隐蔽工程报验表
C.施工控制测量成果报验表
D.分项工程报验表
答案：A
解析：
2020教材P154-158
专业监理工程师对《分包单位资格报审表》提出审查意见后，由总监理工程师审核签认。
选项BCD都应是由专业监理工程师审查合格后予以签认。
某招标项目在中标通知书发出后，招标人提出降价要求。对该降阶要求，按照《招标投标法》的规定，中标人( )招标人的要求。
A．应当接受
B．可以接受
C．应当拒绝
D．可以拒绝
下列关于物资供应计划的表述中，正确的有()。
A.是指导和组织建设工程物资采购、加工、储备、供货和使用的依据
B.是对建设工程施工及安装所需物资的预测和安排
C.反映完成建设工程所需物资情况的计划
D.保证建设工程按施工进度计划组织施工
E.按照物资需求适时、适地、按质、按量以及成套齐备地提供给使用部门，以保证项目投资目标、进度目标和质量目标的实现
答案：A,B,D
解析：
考点:物资供应进度控制的工作内容。建设工程物资供应计划是对建设工程施工及安装所需物资的预测和安排，是指导和组织建设工程物资采购、加工、储备、供货和使用的依据。其根本作用是保障建设工程的物资需要，保证建设工程按施工进度计划组织施工。选项C错误，物资需求计划是指反映完成建设工程所需物资情况的计划；选项E错误，物资供应的总目标就是按照物资需求适时、适地、按质、按量以及成套齐备地提供给使用部门，以保证项目投资目标、进度目标和质量目标的实现。
(2016年)建立工程目标控制工作考评机制，加强各部门之间的沟通协作，属于目标控制措施中的（ ）措施。
A.组织
B.技术
C.合同
D.经济
答案：A
解析：
本题考查的是目标控制。组织措施是其他各类措施的前提和保障。包括：建立健全实施动态控制的组织机构、规章制度和人员，明确各级目标控制人员的任务和职责分工，改善建设工程目标控制的工作流程；建立建设工程目标控制工作考评机制，加强各单位（部门）之间的沟通协作；加强动态控制过程中的激励措施，调动和发挥员工实现建设工程目标的积极性和创造性等。
下列属于建设工程监理操作性文件的是（ ）。
A.监理大纲
B.监理规划
C.专项施工方案
D.监理实施细则
答案：D
解析：
监理实施细则是在监理规划的基础上，根据有关规定、监理工作需要针对某一专业或某一方面建设工程监理工作而编制的操作性文件。因此，本题的正确答案为D。
合同解除是（ ）而使债权债务关系提前归于消灭的行为。
A.必须经双方协议
B.必须因为当事人一方的意思
C.因不可抗力
D.因当事人一方的意思或双方的协议
答案：D
解析：
合同解除，是指对已经发生法律效力，但尚未履行或者尚未完全履行的合同，因当事人一方的意思表示或者双方的协议而使债权债务关系提前归于消灭的行为。合同解除可分为约定解除和法定解除两类。
建筑安装工程费中工伤保险费的计算基础是（ ）。
A、定额直接费
B、定额人工费
C、定额人工费和机械费
D、定额人工费和材料费
答案：B
解析：
本题考查的是建筑安装工程费用计算方法。工伤保险费的计算基础是定额人工费。参见教材P21。
根据《建设工程监理规范》GB/T 50319—2013，关于工程质量、造价、进度控制及安全生产管理的监理工作的一般规定的说法，正确的是（ ）。
A.项目监理机构应协调工程建设相关方的关系
B.工程开工前，项目监理机构监理人员应参加由建设单位主持召开的第一次工地会议
C.项目监理机构可根据工程需要，主持或参加专题会议，解决监理工作范围内工程专项问题
D.项目监理机构应定期召开监理例会，并组织有关单位研究解决与监理相关的问题
E.项目监理机构监理人员应熟悉工程设计文件，并参加设计单位主持的图纸会审和设计交底会议
答案：A,B,C,D
解析：
项目监理机构应协调工程建设相关方的关系，故选项A正确。
工程开工前，项目监理机构监理人员应参加由建设单位主持召开的第一次工地会议，故选项B正确。
项目监理机构可根据工程需要，主持或参加专题会议，解决监理工作范围内工程专项问题，故选项C正确。
项目监理机构应定期召开监理例会，并组织有关单位研究解决与监理相关的问题，故选项D正确。
项目监理机构监理人员应熟悉工程设计文件，并参加建设单位主持的图纸会审和设计交底会议，故选项E错误。
2021监理工程师历年真题和解答6辑 第3辑
一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（ ）个月。
A.3
B.6
C.9
D.12
答案：B
解析：
2020版教材P13-16
本题考查重点是“担保方式——保证”。一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起6个月。因此，本题的正确答案为B。
当项目的状态处于下列（）情况下，发承包双方更适合选择纯单价合同。
A.设计单位来不及提供正式施工图纸
B.虽有施工图但由于某些原因不能比较准确地计算工程量
C.没有施工图且工程量不明
D.资金不足
E.急需开工
答案：A,B,C,E
解析：
2020教材P146-151
纯单价合同主要适用于没有施工图，工程量不明，却急需开工的紧迫工程，如设计单位来不及提供正式施工图纸，或虽有施工图但由于某些原因不能比较准确地计算工程量等。当然，对于纯单价合同来说，发包方必须对工程范围的划分做出明确的规定，以使承包方能够合理地确定工程单价。
下列关于PPP项目财政承受能力论证的说法，正确的是( )。
A.财政承受能力论证的结论分为“通过论证”和“未通过论证”
B.对可行性缺口补助模式的项目，在项目运营补贴期间，政府承担全部直接付费责任
C.财政支出能力评估，是根据PPP项目预算支出责任，评估PPP项目实施对今后年度财政支出的影响
D.每一年度全部PPP项目需要从预算中安排的支出责任，占一般公共预算支出比例应当不超过20％
答案：A
解析：
2020版教材P52-63
本题考查的是项目融资的主要方式。选项B错误，政府付费模式下，政府承担全部运营补贴支出责任；可行性缺口补助模式下，政府承担部分运营补贴支出责任；使用者付费模式下，政府不承担运营补贴支出责任。选项C错误，财政支出能力评估，是根据PPP项目预算支出责任，评估PPP项目实施对当前及今后年度财政支出的影响。选项D错误，每一年度全部PPP项目需要从预算中安排的支出责任，占一般公共预算支出比例应当不超过10％。
下列工程建设其他费用中，属于建设单位管理费的有（ ）。
A.工程招标费
B.可行性研究费
C.工程监理费
D.竣工验收费
E.固定资产使用费
答案：A,D,E
解析：
本题考查的是工程建设其他费用的组成。其中，与项目建设有关的其他费用，包括建设单位管理费、可行性研究费（B）、场地准备和临时设施费、工程监理费（C）和工程保险费等。建设单位管理费是指建设单位发生的管理性质的开支，具体包括工作人员工资、工资性补贴、固定资产使用费（E）、工程招标费（A）、完工清理费、竣工验收费（D）等。
某分部工程有3个施工过程，分为4个施工段组织流水施工。各施工过程的流水节拍分别为3天、5天、4天、3天，3天、4天、4天、2天和4天、3天、3天、4天，则流水施工工期为()天。
A.20
B.21
C.22
D.23
答案：D
解析：
考点:流水施工工期的确定。 (1)求各施工过程流水节拍的累加数列：
施工过程1：3，8，12，15
施工过程2：3，7，11，13
施工过程3：4，7，10，14
(2)错位相减求得流水步距：
K2，3=max[3，3，4，3，-14]=4
(3)施工工期T=∑K+∑tn=(4+5)+14=23(天)。
施工阶段质量控制是工程项目全过程质量控制的关键环节，其工作重点应是（ ）控制。
A.事先
B.事中
C.事后
D.事先和事中
答案：D
解析：
考点:“工程质量控制的原则”。项目监理机构在工程质量控制过程中，应遵循以下几条原则：①坚持质量第一的原则：◎坚持以人为核心的原则；③坚持以预防为主的原则。工程质量控制应该是积极王动的，应事先对影响质量的各种因素加以控制，而不能是消极被动的。所以，要重点做好质量的事先控制和事中控制，以预防为主，加强过程和中间产品的质量检查和控制，④以合同为依据，坚持质量标准的原则；⑤坚持科学、公正、守法的职业道德规范。因此，本题的正确答案为D。
下列关于编制标底的说法错误的是( )。
A.标底是投标人计算的一个合理的基本价格
B.标底必须保密，应当在开标时公布
C.标底只能作为评标的参考
D.一个招标项目只能有一个标底
答案：A
解析：
2020版教材P40-49
标底是由招标人组织专门人员为准备招标的工程计算出的一个合理的基本价格。
高强度大六角头螺栓连接副和扭剪型高强度螺栓连接副，应分别进行扭矩系数和紧固轴力(预拉力)复验，试验螺栓应从施工现场待安装的螺栓批中随机抽取，每批应抽取()套连接副进行复验。
A.2
B.5
C.8
D.12
答案：C
解析：
㈢螺栓性能检验:应抽查8个(套)。
㈣高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数试验和复验:应抽查8个(套)。
2021监理工程师历年真题和解答6辑 第4辑
关于《标准施工招标文件》中“评标办法前附表”的说法，正确的是（ ）。
A：行业标准施工招标文件应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“评标办法前附表”
B：“评标办法前附表”用于明确资格审查和评标的方法、因素、标准和程序
C：“评标办法前附表”可以与“评标办法”的内容相抵触
D：“评标办法前附表”无需响应招标项目的具体特点和实际需要
答案：B
解析：
本题考查的是标准施工招标文件概述。“评标办法前附表”用于明确资格审查和评标的方法、因素、标准和程序。招标人应根据招标项目具体特点和实际需要，详细列明全部审查或评审因素、标准，没有列明的因素和标准不得作为评标的依据。参见教材P22。
按照FIDIC《施工合同条件》的规定，承包商只可以索赔费用和利润的情况有( )。
A.发包人终止合同
B.发包人接受或使用部分工程
C.工作测出的数量超过工程量表的10％
D.工程变更
E.法规改变
答案：A,B
解析：
本题考核的是FIDIC《施工合同条件》中承包人可引用的索赔条款。选项C、D可以索赔工期、费用和利润。选项E只可以索赔工期和费用，不能索赔利润。
流水强度是指某专业工作队在()。
A.一个施工段上所完成的工程量
B.单位时间内所完成的工程量
C.一个施工段上所需某种资源的数量
D.单位时间内所需某种资源的数量
答案：B
解析：
2020教材P22-26
本题考查的是流水施工参数。流水强度是指流水施工的某施工过程(专业工作队)在单位时间内所完成的工程量(流水能力或生产能力)。
工程建设的不同阶段对工程项目质量的形成起着不同的作用和影响，决定工程质量的关键阶段是( )。
A．可行性研究阶段
B．决策阶段
C．设计阶段
D．保修阶段
答案：C
解析：
工程建设各阶段对质量形成的作用与影响不同，具体表现在：①项目的可行性研究阶段，需啊哟确定工程项目的质量要求，并与投资目标相协调，项目的可行性研究直接影响项目的决策质量和设计质量；②项目的决策阶段，对工程质量的影响主要是确定工程项目应达到的质量目标和水平；③工程的勘察、设计阶段，使得质量目标和水平具体化，为施工提供直接依据，工程设计质量是决定程质量的关键环节，设计的严密性、合理性，也决定了工程建设的成败，是建设工程的安全、适用、经济于环境保护等措施得以实现的保证；④工程施工阶段，是形成实体质量的决定环节；⑤工程的竣工验收阶段，保证最终产品的质量。@##
发包人是否负责提供工程材料和设备，在通用条款中的规定包括（ ）。
A.由承包人包工包料承包，发包人不提供工程材料和设备
B.发包人负责提供主材料和工程设备的包工部分包料承包方式
C.由承包人包工包料承包，发包人提供工程材料和设备
D.发包人负责提供主材料和工程设备的包料承包方式
E.承包人负责提供主材料和工程设备的包工部分包料承包方式
答案：A,B
解析：
本题考查重点是“设计施工总承包合同的订立——订立合同时需要明确的内容”。发包人是否负责提供工程材料和设备，在通用条款中也给出两种不同供选择的条款：一种是由承包人包工包料承包，发包人不提供工程材料和设备；另一种是发包人负责提供主材料和工程设备的包工部分包料承包方式。因此，本题的正确答案为AB。
绘制分析用控制图时，一般需连续抽取（ ）组样本数据，计算控制界限。
A.10～15
B.15～20
C.20～25
D.25～30
答案：C
解析：
考点:工程质量统计分析方法。绘制分析用控制图时，一般需连续抽取20～25组样本数据，计算控制界限。
砌筑施工符合的规定描述错误的是（ ）
A.边坡防护作业应设警戒区，并设置明显的警示标志。
B.砌筑作业人员应佩戴安全帽、防滑鞋等防护用品
C.砌筑作业中，脚手架下不得有人操作及停留，可重叠作业
D.高边坡的防护应编制专项安全方案
答案：C
解析：
砌筑施工应符合下列规定：
①边坡防护作业应设警戒区，并设置明显的警示标志。
②砌筑作业人员应佩戴安全帽、防滑鞋等防护用品。
③高度超过2m作业时应设置脚手架并应符合高处作业的有关要求。
④砌筑作业中，脚手架下不得有人操作及停留，不得重叠作业。
⑤不得自上而下顺坡卸落、抛掷砌筑材料。
⑥高处运送材料宜使用专用提升设备。
⑦高边坡的防护应编制专项安全方案。
监理工程师审核施工进度计划的内容有（ ）。
A、是否按工程量清单对分部分项工程进行分解
B、施工顺序的安排是否符合施工工艺的要求
C、生产要素的供应计划是否能保证施工进度计划的实现
D、业主负责提供的施工条件安排得是否合理
E、是否明确进度控制人员的职责分工
答案：B,C,D
解析：
施工进度计划审核的内容主要有6项，其中：
B(3)施工顺序的安排是否符合施工工艺的要求。
C(4)生产要素的供应计划是否能保证施工进度计划的实现。
D(6)对于业主负责提供的施工条件在施工进度计划中安排得是否明确、合理。
2021监理工程师历年真题和解答6辑 第5辑
物资供应单位或施工单位编制的材料物资供应计划必须由监理工程师进行审核，其审核的主要内容有()。
A.由于物资供应紧张或不足而使施工进度拖延现象发生的可能性
B.供应计划是否能按工程项目进度计划的需要及时供应材料和设备
C.物资的库存量安排是否经济、合理
D.是否产生对项目施工进度计划执行的不利影响
E.物资采购安排在时间上和数量上是否经济、合理
答案：A,B,C,E
解析：
2020教材P138-146
物资供应单位或施工承包单位编制的物资供应计划必须经监理工程师审核，并得到认可后才能执行。物资供应计划审核的主要内容包括：(1)供应计划是否能按建设工程施工进度计划的需要及时供应材料和设备；(2)物资的库存量安排是否经济、合理；(3)物资采购安排在时间上和数量上是否经济、合理；(4)由于物资供应紧张或不足而使施工进度拖延现象发生的可能性。
长期处于潮湿和严寒环境中的混凝土，可以掺用（ ）。
A.引气剂
B.引气减水剂
C.水
D.石灰
E.沙子
答案：A,B
解析：
本题考查的是水泥混凝土路面质量控制。长期处于潮湿和严寒环境中的混凝土，应掺用引气剂或引气减水剂。
在双代号网络计划中，关键工作是指（ ）的工作。
A.持续时间最长
B.两端节点均为关键节点
C.自由时差最小
D.最迟完成时间与最早完成时间相差最小
答案：D
解析：
本题考查的是网络时间参数的计算。在网络计划中，总时差最小的工作为关键工作。最迟完成时间与最早完成时间之差即为关键工作。
根据《建设工程安全生产管理条例》，下列专项施工方案中，不需要进行专家论证、审查的是（ ）。
A.深基坑
B.高大模板工程
C.地下暗挖工程
D.拆除.爆破工程
答案：D
解析：
本题考查的是《建设工程安全生产管理条例》相关内容。涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。
某省HND大桥由中标的CHD公司大桥项目经理部施工,KNS咨询监理公司进行施工监理,全桥380根钻孔灌注桩。刚进行到第五根桩施工时,遇到下列事件：第五根桩从9月14日7：00开始灌注砼,15：16因电焊机使用不当导致发电机组故障,使搅拌机及灌注设备被迫停工,CHD公司大桥项目经理部立即组织人员抢修,发电机组于17：08修复,17：13恢复施工,恢复施工后提升导管提不动,经反复转动,上下冲振,至17：32才将导管拔出,就位到预定高度,开始灌注新砼,17：42监理工程师到现场视察,19：34灌注完全部砼。当导管全部提出孔外清点时,导管总长只有48米,因此,监理工程师同意桩基按48.5m计量,承包人要求按设计桩长55.6m计量。其证据是业主提供的设计图纸（除此外,监理工程师和承包人不能再提供其他证据证明施工的实际桩长）。
【问题】（2）该事件所反映施工及监理中存在的主要问题及其原因有哪些?
答案：
解析：
（2）该项事件反映施工承包方CHD公司存在以下主要问题：①准备工作做得不好,主要施工机械设备配备不足,发电机组只有一台,无备用设备,不合理。②上述断桩表明CHD公司无认是属于哪一种情况,施工均不符合技术规范要求。③从“不能再提供其他证据”可千：没有按规范做好应做的每一项记录（如钻进记录、清孔、成孔检查等）。④每道工序完工后没有按程序进行工序检查,没有经监理工程师认可或批准,就进入下道工序。该事件反映监理工程师存在以下主要问题：①专业技术水平差,工程经验缺乏。监理工程师凭经验从上述事件应看到较严重的异常情况,应能看到施工承包方存在不容视的问题。②监理严重失职,没有对每道工序进行检查,使工程质量没有得到有效控制,没有按监理程序进行施工监理。灌注混凝土过程中监理工程师没有按规范规定进行旁站。
保证在建设工程中的应用主要包括（）
A.抵押
B.动产质押
C.施工投标保证
D.施工合同的履约保证
E.施工预付款担保
答案：C,D,E
解析：
保证在建设工程中的应用：施工投标保证、施工合同的履约保证、施工预付款担保。
实行公开招标的某高速公路工程项目，在开标和评标过程中发现投标书中分别存在如下问题： 1.有的投标人没有得到投标邀请书。
2. 有的投标人缺少施工现场平面布置图。 3. 有的投标人的施工工期比招标文件要求24个月工期短，只有20个月。有一个投标人工期比招标文件要求长，为25个月。
4. 有的投标文件在开标后结束前一个小时送达。
5. 有的投标人没有填写清淤泥单价，只填报了合价。有的投标人只填报单价,而没有报
合价。
6. 投标书中报价有的大写（文字表示）的金额比小写（数字表示）的金额要小，有的大写金额比小写金额大。
7. 有的投标人没有代表参加现场考察。
8. 有的投标人在投标截止时间之前书面通知撤回投标文件。也有的在开标之后随即要求撤回投标文件。
9. 有的投标报价有修改，在修改处盖了授权代理人的章。
问题：
招标、评标人对以上问题应如何处理。
答案：
解析：
1. 通过资格预审的投标人,才获得投标邀请书,未得到投标邀请书无资格参加投标。
2. 现场平面图,不能满足“符合性”条件，为不合格标书。
3. 投标工期少于招标文件或长于招标文件要求的24个月，均不能满足“响应性”要求,也为不合格标书。
4. 投标文件在开标后,虽开标未结束，但已超过投标书递交截止期，应原封退回投标人。
5. 没有填报单价的可视为已计人其他工程细目的单价中，只报了单价没有报合价，可以按投标人已报单价乘以该项目工程数量所得合价予以修正。
6. 当大写金额与小写金额不符时，以大写金额为准。
7. 投标人没有代表参加现场考察和出席开标活动,表明投标人没有必要参加现场考察，并不影响投标人编制标书。
8. 投标截止时间之前，投标人书面通知可以撤回投标书;但开标之后即投标截止期以后,不得撤回，因开标后已进人投标有效期。在投标有效期撤回投标文件按规定没收投标担保金。
9. 投标报价按规定修改,投标书仍有效。
在建设工程进度计划实施中，进度监测的系统过程包括以下工作内容：①实际进度与计划进度的比较；②收集实际进度数据；③数据整理、统计、分析；④建立进度数据采集系统；⑤进入进度调整系统。其正确的顺序是（ ）。
A.①→③→④→②→⑤
B.④→③→②→①→⑤
C.④→②→③→①→⑤
D.②→④→③→①→⑤
答案：C
解析：
本题考查的是进度监测的系统过程。进度监测系统过程包括：(1)建立进度数据采集系统；(2)收集实际进度数据；(3)数据处理(整理、统计、分析)；(4)实际进度与计划进度的比较；(5)进入进度调整系统。
2021监理工程师历年真题和解答6辑 第6辑
质量控制资料的完整性是检验批质量合格的前提，这是因为它反映了检验批从原材料到验收的各施工工序的()。
A.施工操作依据
B.质量保证所必需的管理制度
C.过程控制
D.质量检查情况
E.质量特性指标
答案：A,B,C,D
解析：
质量控制资料反映了检验批从原材料到最终验收的各施工工序的操作依据，检查情况以及保证质量所必需的管理制度等。对其完整性的检查，实际是对过程控制的确认，这是检验批质量验收合格的前提。
具有纵向职能系统和横向子项目系统的监理组织形式为（）监理组织形式。
A.矩阵制
B.直线制
C.直线职能制
D.职能制
答案：A
解析：
本题考查重点是“项目监理机构组织形式——矩阵制组织形式”。矩阵制组织形式是由纵横两套管理系统组成的矩阵组织结构，一套是纵向职能系统，另一套是横向子项目系统。这种组织形式的纵、横两套管理系统在监理工作中是相互融合关系。因此，本题的正确答案为A。
沉入桩基础基本要求，描述错误的是（）
A.施工单位在沉桩之前应通知监理工程师，以便检查、测量
B.测定基桩轴线应填写记录
C.在陆地或静水区,基桩轴线定位不允许偏差：
D.基桩轴线定位允许偏差，每根基粧的纵横轴线位置为2cm
答案：C
解析：
沉入桩基础基本要求
施工单位在沉桩之前应通知监理工程师，以便检查、测量。
(1)桩位应根据已测定基础的纵横中心线放出，并标志、固定。测定基桩轴线应填写记录。在陆地或静水区,基桩轴线定位允许偏差：
①每根基粧的纵横轴线位置为50px。
②单排粧的每根基粧轴线位置为25px。
关于踏勘现场的说法错误的是（）。
A.招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，在编制投标文件时，招标人对投标人据此作出的判断和决策负责
B.投标人应自理准备和参加投标活动的费用
C.招标人应按招标文件规定的时间.地点，组织投标人踏勘项目现场
D.部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行
答案：A
解析：
考核组织踏勘现场。招标人应按招标文件规定的时间、地点，组织投标人踏勘项目现场，部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。投标人应自理准备和参加投标活动、踏勘现场发生的费用。参见教材P34。
下列属于建设工程目标控制经济措施的是（ ）。
A.明确目标控制人员的任务和职能分工
B.提出多个不同的技术方案
C.选择合理的承发包模式
D.投资偏差分析
答案：D
解析：
考点:目标控制。经济措施：审核工程量、工程款支付申请及工程结算报告，编制和实施资金使用计划，对工程变更方案进行技术经济分析。通过投资偏差分析和未完工程投资预测，可发现一些可能引起未完工程投资增加的潜在问题，从而便于以主动控制为出发点，采取有效措施加以预防。
以下对索赔的表述中，正确的是（ ）。
A.索赔要求的提出不需经对方同意
B.索赔依据应在合同中有明确根据
C.应在索赔事件发生后的28天内递交索赔意向通知
D.监理人的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准
E.承包人必须执行监理人的索赔处理决定
答案：A,C,D
解析：
知识点:承包人的索赔。选项B，索赔依据无需在合同中有明确的根据；选项E，监理人的索赔处理决定不是最终的处理结果，可以按照合同争议解决。2020版教材P111。
下列关于物资供应计划的表述中，正确的有()。
A.是指导和组织建设工程物资采购、加工、储备、供货和使用的依据
B.是对建设工程施工及安装所需物资的预测和安排
C.反映完成建设工程所需物资情况的计划
D.保证建设工程按施工进度计划组织施工
E.按照物资需求适时、适地、按质、按量以及成套齐备地提供给使用部门，以保证项目投资目标、进度目标和质量目标的实现
答案：A,B,D
解析：
2020教材P138-146
建设工程物资供应计划是对建设工程施工及安装所需物资的预测和安排，是指导和组织建设工程物资采购、加工、储备、供货和使用的依据。其根本作用是保障建设工程的物资需要，保证建设工程按施工进度计划组织施工。选项C错误，物资需求计划是指反映完成建设工程所需物资情况的计划；选项E错误，物资供应的总目标就是按照物资需求适时、适地、按质、按量以及成套齐备地提供给使用部门，以保证项目投资目标、进度目标和质量目标的实现。
FIDIC施工合同条件中，承包商提交竣工验收申请报告后，由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验达到()天以上，为了合理确定承包商的竣工时间和该部分工程移交雇主及时发挥效益，规定工程师应颁发接收证书。
A.14
B.28
C.36
D.42
答案：A
解析：
本题考查的是FIDIC施工合同条件部分条款。承包商提交竣工验收申请报告后，由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验达到14天以上，为了合理确定承包商的竣工时间和该部分工程移交雇主及时发挥效益，规定工程师应颁发接收证书。
