2021监理工程师考试真题7节

发布时间:2021-10-02
2021监理工程师考试真题7节

2021监理工程师考试真题7节 第1节


关于施工单位安全生产责任体系的说法错误的有( )。

A.工程项目施工单位要成立安全生产领导小组,组长由项目经理担任,副组长由安全总监.副经理.总工程师担任,成员由各部门负责人,以及分包单位负责人组成
B.施工单位是安全生产责任主体,主要负责人依法对本单位安全生产工作全面负责
C.工程项目实行施工总承包的,建设单位对施工现场安全生产负总责
D.列入工程概算的安全作业环境及安全事故措施所需费用,应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新,安全事故措施的落实,安全生产条件的改善
E.施工组织设计应明确安全技术措施,危险性较大的分部分项工程还应编制专项施工方案

答案:C,E
解析:
本题考查的是安全生产责任体系。选项C,工程项目实行施工总承包的,总承包单位对施工现场安全生产负总责;选项E,施工组织设计应明确安全技术措施,危险性较大的分部分项工程还应编制专项施工方案,并附安全验算结果。


某公路工程,建设单位与施工单位签订了施工合同。该施工合同采用《公路工程标准施工招标文件》合同条款。项目监理机构批准的施工进度计划如下图所示,各项工作均按最早开始时间安排,匀速进行。该工程实施过程中发生了如下事件:事件1:施工准备完毕后,项目监理机构审查“工程开工报审表”及相关资料后认为,施工许可证已获政府主管部门批准,征地拆迁工作满足工程进度需要,施工单位现场管理人员已到位,但其他开工条件尚不具备,总监理工程师不予批准“工程开工报审表”。事件2:施工单位按合同进度计划,向监理机构提交了工程开工报审表,经监理机构审批后,总监理工程师在施工合同约定的开工日期5天前向施工单位发出开工通知。事件3:工程开工后第20天下班时刻,项目监理机构确认,A、B工作已完成;C工作已完成6天的工作量;D工作已完成5天的工作量;B工作未经监理人员验收的情况下,F工作已进行1天。
【问题】5.针对事件3中F工作在B工作未经验收的情况下就开工的情形,项目监理机构应如何处理?

答案:
解析:
5.项目监理机构的处理程序为:(1)对F工作下达“工程暂停令”;(2)对B工作进行验收;(3)B工作验收合格后,指示施工单位进行F工作。


能将集权与分权实行最优结合且利于解决复杂难题,是( )监理组织形式的优点。

A.直线制
B.职能制
C.直线职能制
D.矩阵制

答案:D
解析:
2020版教材P97-102
矩阵制组织形式的优点是加强了各职能部门的横向联系,具有较大的机动性和适应性,将上下左右集权与分权实行最优结合,有利于解决复杂问题,有利于监理人员业务能力的培养。


下列工作中,属于工程监理单位提供相关服务的工作内容有( )。

A:审查设计单位提出的设计概算
B:审查设计单位提出的新材料备案情况
C:处理施工单位提出的工程变更费用
D:处理施工单位提出的费用索赔
E:调查使用单位提出的工程质量缺陷的原因

答案:A,B,E
解析:
教材P8-9。
本题考查的是我国项目监理机构在建设工程投资控制中的主要工作。选项C,处理施工单位提出的工程变更费用属于施工阶段投资控制的主要工作;选项D,处理施工单位提出的费用索赔属于施工阶段投资控制的主要工作。


以下属于驻地监理工程师及驻地办岗位职责的是( )

A.负责驻地办监理人员、设施的安全管理

B.负责驻地办安全监理工作,落实安全监理各项管理制度

C.审查施工组织设计中的安全技术措施、危险性较大工程专项施工方案和应急预案

D.定期组织召开安全例会

E.主持编制安全监理计划

答案:A,B,C,D
解析:
驻地监理工程师及驻地办岗位职责

(1)负责驻地办安全监理工作,落实安全监理各项管理制度。

(2)编制并组织实施安全监理实施细则。

(3)审查施工组织设计中的安全技术措施、危险性较大工程专项施工方案和应急预案。

(4)检查施工单位安全生产责任制、各项安全管理制度制定和执行情况。

(5)审査施工单位安全管理人员、特种作业人员资质以及特种设备使用前的验收手续。

(6)落实安全检査,发现安全隐患要求施工单位立即整改。存在严重安全隐患的立即要求施工单位暂停施工,并及时报告总监办。

(7)定期组织召开安全例会。

(8)负责驻地办监理人员、设施的安全管理。


对于施工单位提交的设备采购方案,项目监理机构审查的内容有( )。

A:采购的基本原则
B:依据的设计图纸
C:采购合同条款
D:依据的质量标准
E:检查和验收程序

答案:A,B,D,E
解析:
教材控制P134。
本题考查的是市场采购设备质量控制。对设备采购方案的审查,重点应包括以下内容:采购的基本原则、范围和内容,依据的图纸、规范和标准、质量标准、检查及验收程序,质量文件要求,以及保证设备质量的具体措施等。


当采用解析图方式表达施工过程质量预控及对策时,该解析图的中间部分应用框图列出施工全过程各阶段的()

A、工作任务名称
B、技术工作内容
C、管理工作要求
D、控制对策措施

答案:A
解析:
工程质量预控图,在该图中间按该分部工程的施工各阶段划分,即从准备工作至完工后质量验收与中间检查以及最后的资料整理;右侧列出各阶段所需进行的与质量控制有关的技术工作,用框图的方式分别与工作阶段相连接;左侧列出各阶段所需进行的质量控制有关管理工作要求。


某高速公路沥青路面施工阶段,因B合同段运输路面材料的道路被当地村民挖断,为了工期不延误,材料只能从A合同快完工的一段路上运进B合同段材料。为此,业主召开两合同段开会,要求A合同段调整施工安排,于7月30日前完成该段施工。8月1日起,B合同段从该段路运进材料。A合同段至8月20日才完成该路段施工,致使B合同段工期延误,A合同段该段路在交工后缺陷期未满已发生破坏。
【问题】1、业主做法是否妥当,为什么?

答案:
解析:
1、业主做法不符合合同规定。1)调整施工安排即改变了工程已规定的施工顺序和时间安排,是属“工程变更”,只有通过监理工程师才能作出变更工程的指示。2)工程完工后应通过完工(或竣工)验收,才能交付使用。而A合同段该段路完成施工后未经授权提前使用


工程质量事故发生后,施工单位有责任就质量事故进行调查研究,并写出调查报告,调查报告应包含的内容有(  )。


A.工程及各参建单位名称

B.事故原因的初步判断

C.涉及人员和主要责任者的情况

D.质量事故发生的时间、地点、工程部位

E.质量事故调查中收集的有关资料

答案:B,C,D,E
解析:
考点:工程质量事故处理。在调查报告中首先就与质量事故有关的实际情况做详尽的说明,其内容应包括:(1)质量事故发生的时间、地点、工程部位及工程情况。(2)质量事故发生的简要经过,造成工程损失状况,伤亡人数和直接经济损失的初步估计。(3)质量事故发展变化的情况(其范围是否继续扩大,程度是否已经稳定是否已采取应急措施等)。(4)事故原因的初步判断。(5)质量事故调查中收集的有关数据和资料。(6)涉及人员和主要责任者的情况。


2021监理工程师考试真题7节 第2节


因违约行为造成损害高于合同约定的违约金,守约方可( ) 。

A.按合同约定违约金要求对方赔偿
B.按实际损失加上违约金要求对方赔偿
C.请示法院增加超过违约金部分的损失
D.在原约定违约金基础上适当增加一定比例违约金定金

答案:C
解析:


根据FIDIC《施工合同条件》,可以调整合同约定单价的条件之一是:与工程量清单中估计工程量相比,实际计量的工程量变化超过( )。

A.5%
B.10%
C.15%
D.20%

答案:B
解析:
本题考查的是《施工合同条件》典型条款分析。当该部分工作通过计量超过工程量清单中估计工程量的数量变化超过10%时,需要调整合同约定的单价。


下列选项中,有关监理工程师执业资格考试报考条件的表述正确的有()。

A.按照国家有关规定评聘的工程技术或工程经济专业中级专业技术职务,任职满3年,即可报考
B.港澳居民不可报名参加监理工程师执业资格考试
C.免考《建设工程合同管理》、《建设工程质量、投资、进度控制》两个科目的条件之一是“从事工程设计或工程施工管理工作15年(含)以上”
D.具有按照国家有关规定评聘的工程技术或工程经济专业高级专业技术职务,任职满1年,并具有工程技术或工程经济专业大专(含)以上学历,方可报考
E.具有按照国家有关规定评聘的工程技术或工程经济专业高级专业技术职务,并具有工程技术或工程经济专业大专(含)以上学历,即可报考

答案:C,E
解析:
考点:监理工程师资格考试和注册。选项A,正确的表述应为“按照国家有关规定评聘的工程技术或工程经济专业中级专业技术职务,任职满3年,并具有工程技术或工程经济专业大专(含)以上学历,即可报考”。选项B,正确的表述应为“凡符合监理工程师执业资格考试相应规定的港澳居民,可以报名参加监理工程师执业资格考试”。选项D,正确的表述应为“具有按照国家有关规定评聘的工程技术或工程经济专业高级专业技术职务,并具有工程技术或工程经济专业大专(含)以上学历,即可报考”。


在施工企业职工意外伤害保险中,保险人承担保险责任的期间是被保险人自意外伤害发生之日起( )内。
 

A.60日
B.90日
C.120日
D.180日

答案:D
解析:
本题考查的是施工企业职工意外伤害险中保险责任的承担期限。保险人承担保险责任的期间是被保险人自意外伤害发生之日起180日内。


《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012—0202)的附录A是用来明确约定()的。

A.相关服务工作内容和范围
B.项目监理机构人员及其职责
C.项目监理设备配置数量和时间
D.监理服务酬金及支付时间

答案:A
解析:
考点:建设工程监理合同订立。如果委托人委托监理人完成相关服务时,应在附录A中明确约定委托的工作内容和范围。


公路交通标线按照标线设置的方式划分为以下类型( )。

A.雨夜标线
B.非雨夜标线
C.纵向标线
D.横向标线
E.热熔型

答案:C,D
解析:
本题考查的是公路交通安全设施施工质量监理。公路交通标线分为雨夜标线和非雨夜标线两种,其使用的材料为热熔型、双组分型和溶剂型(水性涂料)。按标线设置方式可分为纵向标线、横向标线和其他标线。


CM模式主要适用于以下情况:( )。A投资因素最为重要的建设工程 B进度因素最为重要的建设工

CM模式主要适用于以下情况:( )。

A投资因素最为重要的建设工程

B进度因素最为重要的建设工程

C质量因素最为重要的建设工程

D设计变更可能性较大的建设工程

E因总的范围和规模不确定而无法准确定价的建设工程

正确答案:BDE


根据《标准设计施工总承包合同》,合同进度计划是指( )。

A.承包人编制的合同项目的进度计划
B.监理人编制的合同项目的进度计划
C.承包人编制的并经监理人批复的合同项目进度计划
D.监理人编制的并经发包人批复的合同项目进度计划

答案:C
解析:
本题考查的是承包人提交实施项目的计划。合同进度计划是承包人编制并经监理人批复的合同项目的进度计划。


当利用S曲线比较实际进度与计划进度时,如果检查日期实际进展点落在计划S曲线的右侧,则该实际进展点与计划S曲线在横坐标方向的距离表示工程项目( )。

A. 实际进度超前的时间
B. 实际进度拖后的时间
C. 实际超额完成的任务量
D. 实际拖欠的任务量

答案:B
解析:
2020版教材P97
本题考查的是采用S曲线比较法时实际进度与计划进度的对比分析。工程项目实际进展状况,如果工程实际进展点落在计划S曲线左侧,表明此时实际进度比计划进度超前;如果工程实际进展点落在S计划曲线右侧,表明此时实际进展拖后。


2021监理工程师考试真题7节 第3节


下列有关建设工程合同的特征,说法错误的有()。

A.建设工程合同主体一般是法人
B.合同形式一般采用非要式合同
C.承包人可以不具备法人资格
D.建设工程合同的主体必须是有承包资质的单位
E.资质等级低的单位不能越级承包建设工程

答案:B,C
解析:
本题考查的是建设工程合同的特征。选项B错误,建设工程合同应当采用书面形式,即采用要式合同;选项C错误,承包人必须具备法人资格。 @##


如果监理工程师在审查施工进度计划的过程中发现问题,应及时向承包单位提出()。


A.监理报告

B.监理通知单

C.工程暂停令

D.整改通知书

答案:D
解析:
考点:建设工程施工进度控制工作内容。如果监理工程师在审查施工进度计划的过程中发现问题,应及时向承包单位提出书面修改意见(也称整改通知书),并协助承包单位修改,其中重大问题应及时向业主汇报。


监理工程师控制施工质量的主要手段有( )。

A.监理指令
B.旁站监理
C.巡视检查
D.平行检验和见证取样
E.抽样检测

答案:A,B,C,D
解析:
本题考查的是工程项目质量控制系统的建立和运行的主要工作。手段:监理指令、旁站监理、巡视检查、平行检验和见证取样


为了有效地控制建设工程项目目标,应从组织、技术、经济、合同多方面采取措施,其中( )是其他各类措施的前提和保障。

A.合同措施
B.组织措施
C.经济措施
D.技术措施

答案:B
解析:
本题考核的是组织措施的作用。为了有效地控制建设工程项目目标,应从组织、技术、经济、合同等多方面采取措施,其中组织措施是其他各类措施的前提和保障。


某施工合同履行中,监理人与承包人按合同约定共同进行工程的检验,如监理人收到承包人共同检验的通知后,既未发出变更检验时间的通知,又未按时参加,则下列说法正确的是()。

A.承包人可以单独进行检验,视为监理人在场情况下进行
B.监理人对承包人单独进行的检验结果可以拒绝确认
C.监理人对承包人单独进行的检验结果有疑问可以要求重新检验
D.重新检验由监理人单独进行
E.重新试验结果证明质量符合合同要求,由此增加的费用和(或)工期延误由监理人承担

答案:A,C
解析:
3、质量检查
(1)材料、设备和工程的试验和检验
第一,承包人应对使用的材料和设备进行进场检验和使用前的检验,不允许使用不合格的材料和有缺陷的设备。
第二,(单独责任)承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验,并为监理人对材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。
第三,(共同责任)按合同约定由监理人与承包人共同进行试验和检验的,承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
→监理人收到承包人共同检验通知后,既未发出变更检验时间的通知,又未按时参加
→承包人为了不延误施工可以单独进行试验和检验,将记录送交监理人后可继续施工
→此次试验或检验视为监理人在场情况下进行,监理人应签字确认。
第四,重新检验和试验
→监理人对承包人的试验和检验结果有疑问,或为查清承包人试验和检验成果可靠性
→监理人与承包人共同进行重新试验和检验
→重新试验和检验的结果证明该项材料、设备或工程的质量不符合合同要求,由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担;重新试验和检验结果证明质量符合合同要求,由此增加的费用和(或)工期延误由发包人承担,并支付承包人合理利润。


下列费用中,属于工程建设其他费用的有( )。

A.建设单位管理费
B.建筑安装企业临时设施费
C.生产准备费
D.工程监理费
E.铺底流动资金

答案:A,C,D
解析:
本题考查的是工程建设其他费用的组成。选项B,属于施工企业投标报价中的措施项目费;选项E,不属于建设投资(属于生产性建设项目的总投资)


下列关于抵押的说法,正确的有()。

A.抵押不转移对抵押物的占有
B.抵押人不再负有保管抵押物的义务
C.抵押人未经抵押权人同意并告知受让人转让物已抵押的情况,转让抵押物的行为无效
D.抵押人转让抵押物只需通知抵押权人即可
E.抵押人转让抵押物应告知受让人转让物已抵押

答案:A,E
解析:
考点:担保方式。选项B,抵押不转移对抵押物的占有;选项CD,抵押人转让抵押物,要通知抵押权人,无需征得抵押权人的同意,还必须告知受让人转让物已抵押的情况,两个条件必须同时具备,否则该转让行为无效。


工程网络计划的优化目标有(  )。

A.降低资源强度
B.使计算工期满足要求工期
C.寻求工程总成本最低时的工期安排
D.工期不变条件下资源需用量均衡
E.资源限制条件下工期最短

答案:B,C,D,E
解析:
工程网络计划的优化目标是:①工期优化,是指网络计划的计算工期不满足要求工期时,通过压缩关键工作的持续时间以满足要求工期的过程;②费用优化,是指寻求工程总成本最低时的工期安排,或按要求工期寻求最低成本的计划安排的过程;③资源优化分两种:“资源有限,工期最短”和“工期固定,资源均衡”。


下列措施项目中,不作为竞争性费用的是( )。

A.夜间施工增加费
B.冬雨期施工增加费
C.安全文明施工费
D.二次搬运费

答案:C
解析:
本题考查的是建筑安装工程费用组成与计算(按照工程造价形成)。根据现行规定,措施项目中的安全文明施工费,属于不可竞争的费用。当然,安全文明施工费具体包括环境保护费、文明施工费、安全施工费和临时设施费。


2021监理工程师考试真题7节 第4节


根据《建筑安装工程费用组成》的规定,可以利用综合单价法计算的措施项目费,包括( )。

A.安全文明施工费
B.夜间施工增加费
C.已完工程及设备保护费
D.脚手架工程费

答案:D
解析:
本题考查的是建筑安装工程费用计算。根据“44号文”及有关规定,计算安全文明施工费、夜间施工增加费、已完工程设备及保护费等,应该按参数法(计算基数乘以费率),计算总金额


根据《标准设计施工总承包招标文件》,关于联合体的说法,正确的有( )。

A、总承包合同的承包人可以是联合体
B、联合体协议经联合体成员协商一致可以修改
C、联合体协议为总承包合同的附件
D、监理人在合同履行中仅与联合体牵头人或授权代表联系协调工作
E、联合体成员的内部分工不是总承包合同内容

答案:A,C,D
解析:
2020版教材P 120
本题考核的是对联合体承包人的规定。通用条款规定,履行合同过程中,未经发包人同意,承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议,故B选项错误。联合体的组成和内部分工是评标中很重要的评审内容,故E选项表述错误。


根据《建设工程质量管理条例》,关于工程竣工验收备案和质量事故报告的说法中,正确的有()。

A.建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起30日内,将建设工程竣工验收报告和相关文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案
B.对重大质量事故,事故发生地的建设行政主管部门和其他有关部门应当按照事故类别和等级向当地人民政府和上级建设行政主管部门和其他有关部门报告
C.建设工程发生质量事故,有关单位应当在48小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告
D.特别重大质量事故的调查程序按照国务院有关规定办理
E.任何单位和个人对建设工程的质量事故、质量缺陷都有权检举、控告、投诉

答案:B,D,E
解析:
2020版教材P37-51
本题考查的是行政法规。
选项A错误,建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内,将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案;
选项C错误,建设工程发生质量事故,有关单位应当在24小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。


(2014年真题)根据《标准施工合同》,施工合同文件包括( )。

A.招标文件
B.投标函及投标函附录
C.委托监理协议书
D.投标企业定额标准

答案:B
解析:
一、标准施工合同文件(GF-2017-0201)
标准施工合同的通用条款中规定,合同的组成文件包括:
(1)合同协议书
(2)中标通知书
(3)投标函及投标函附录
(4)专用合同条款
(5)通用合同条款
(6)技术标准和要求;
(7)图纸 ;
(8)已标价工程量清单;(9)其他合同文件。


承包商签订合同后,将合同的一部分包给第三方时,( )。

A.应征得业主同意
B.可自行决定
C.自行决定后通知业主
D.自行决定后通知监理工程师

答案:A
解析:


根据《标准施工合同》,以下( )专项施工方案可以不需要进行 5 人以上专项论证方案的安全性和可靠性。

A、高大模板工程
B、深基坑工程
C、大爆破工程
D、脚手架工程
E、深水作业工程

答案:C,D,E
解析:
考点:承包人的义务。在施工组织设计中应针对深基坑工程、地下暗挖工程、高大模板工程、高空作业工程、深水作业工程、大爆破工程的施工编制专项施工方案。对于前 3 项危险性较大的分部分项工程的专项施工,还需经 5 人以上专家论证方案的安全性和可靠性。参见教材 P83。


某工程,建设单位与甲施工单位签订了施工总承包合同,并委托一家监理单位实施施工阶段监理。经建设单位同意,甲施工单位将工程划分为A1、A2标段,并将A2标段分包给乙施工单位。根据监理工作需要,监理单位设立了投资控制组、进度控制组、质量控制组、安全管理组、合同管理组和信息管理组六个职能管理部门,同时设立了A1和A2两个标段的项目监理组,并按专业分别设置了若干专业监理小组,组成直线职能制项目监理组织机构。
  为有效地开展监理工作,总监理工程师安排项目监理组负责人分别主持编制A1、A2标段两个监理规划。总监理工程师要求:①六个职能管理部门根据A1、A2标段的特点,直接对A1、A2标段的施工单位进行管理;②在施工过程中,A1标段出现的质量隐患由A1标段项目监理组的专业监理工程师直接通知甲施工单位整改,A2标段出现的质量隐患由A2标段项目监理组的专业监理工程师直接通知乙施工单位整改,如未整改,则由相应标段项目监理组负责人签发《工程暂停令》,要求停工整改。总监理工程师主持召开了第一次工地会议。会后,总监理工程师对监理规划审核批准后报送建设单位。
  在报送的监理规划中,项目监理人员的部分职责分工如下:
  (1)投资控制组负责人审核工程款支付申请,并签发工程款支付证书,但竣工结算须由总监理工程师签认;
  (2)合同管理组负责调解建设单位与施工单位的合同争议,处理工程索赔;
  (3)进度控制组负责审查施工进度计划及其执行情况,并由该组负责入审批工程延期;
  (4)质量控制组负责入审批项目监理实施细则;
  (5)A1、A2两个标段项目监理组负责人分别组织、指导、检查和监督本标段监理人员的工作,及时调换不称职的监理,人员。
  问题:
绘制监理单位设置的项目监理机构的组织机构图,说明其缺点。

答案:
解析:
(1)监理单位设置的项目监理机构的组织机构图如图1 -1所示。(3分)

(2)项目监理机构的缺点:由于直线指挥部门人员受职能部门多头指令,如果这些指令相互矛盾,将使直线指挥部门人员在监理工作中无所适从。此外,这种组织机构的信息传递路线较长,不利于互通情报。(2分)


根据《标准施工招标文件》,评标委员会发现投标文件中的大写金额与小写金额不一致的,正确的处理方式是(  )。

A.以大写金额为准
B.对投标报价进行修正,修正价格须经投标人书面确认
C.直接按投标人的总报价评审,后果由投标人承担
D.要求投标人当场重新报价,按新报价评审

答案:A
解析:
2020版教材P54-57
投标文件中的大写金额与小写金额不一致的,以大写金额为准。总价金额与依据单价计算出的结果不一致的,以单价金额为准修正总价,但单价金额小数点有明显错误的除外。


工作的( )是指一项工作在不影响工程按总工期结束的条件下最迟必须完成的时间,它必须在紧后工作开始之前完成。计算工作的最迟必须完成时间应从终节点逆箭线方向向起始节点逐项进行计算。

A.最早必须完成时间
B.最迟完成时间
C.最早可能完成时间
D.最迟必须完成时间

答案:D
解析:
本题考查的是时间参数的计算及关键线路。工作的最迟必须完成时间是指一项工作在不影响工程按总工期结束的条件下最迟必须完成的时间,它必须在紧后工作开始之前完成。计算工作的最迟必须完成时间应从终节点逆箭线方向向起始节点逐项进行计算。


2021监理工程师考试真题7节 第5节


根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号)的规定,构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置,其费用属于( )。

A.工程设备费
B.设备运杂费
C.材料费
D.采购及保管费

答案:A
解析:
本题考查的是建筑安装工程费用组成与计算(按照费用构成要素)。构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置,其费用首先属于工程设备费(A),进而属于材料费(C)


加强对员工的职业道德教育属于监理企业( )的内容。A组织管理制度B人事管理制度 C劳动合同

加强对员工的职业道德教育属于监理企业( )的内容。

A组织管理制度B人事管理制度

C劳动合同制度D经营管理制度

正确答案:B


关于监理人员在巡视检查时,在安全生产方面应关注情况的说法,正确的是( )。

A.天气情况是否适合施工作业
B.使用的工程材料、设备和构配件是否已检测合格
C.施工机具、设备的工作状态,周边环境是否有异常情况
D.安全生产、文明施工制度、措施落实情况

答案:D
解析:
本题考查的是巡视。选项ABC属于施工质量方面应该重点关注的内容。


某实行监理的工程,实施过程中发生下列事件:
  事件1:建设单位于2005 年11 月底向中标的监理单位发出监理中标通知书,监理中标价为280 万元;建设单位与监理单位协商后,于2006 年1 月10 日签订了委托监理合同。监理合同约定:合同价为260 万元;因非监理单位原因导致监理服务期延长,每延长一个月增加监理费8 万元;监理服务自合同签订之日起开始,服务期26 个月。
  建设单位通过招标确定了施工单位,并与施工单位签订了施工承包合同,合同约定:开工日期为2006 年2 月10 日,施工总工期为24 个月。
  事件2:由于吊装作业危险性较大,施工项目部编了专项施工方案,并送现场监理员签收。吊装作业前,吊车司机使用风速仪检测到风力过大,拒绝进行吊装作业。
  施工项目经理便安排另一名吊车司机进行吊装作业,监理员发现后立即向专业监理工程师汇报,该专业监理工程师回答说:这是施工单位内部的事情。
  事件3:监理员将施工项目部编制的专项施工方案交给总监理工程师后,发现现场吊装作业吊车发生故障。为了不影响进度,施工项目经理调来另一台吊车,该吊车比施工方案确定的吊车吨位稍小,但经安全检测可以使用。监理员立即将此事向总监理工程师汇报,总监理工程师以专项施工方案未经审查批准就实施为由,签发了停止吊装作业的指令。施工项目经理签收暂停令后,仍要求施工人员继续进行吊装。总监理工程师报告了建设单位,建设单位负责人称工期紧迫,要求总监理工程师收回吊装作业暂停令。
  事件4:由于施工单位的原因,施工总工期延误5 个月,监理服务期达30 个月。
  监理单位要求建设单位增加监理费32 万元,而建设单位认为监理服务期延长是施工单位造成的,监理单位对此负有责任,不同意增加监理费。
  问题:
分别指出事件3 中建设单位、总监理工程师工作中的不妥之处,写出正确作法。

答案:
解析:
(1)建设单位要求总监理工程师收回吊装作业暂停令不妥(1 分),应支持总监理工程师的决定(1 分);
  (2)总监理工程师未报告政府主管部门不妥(1 分),应及时报告政府主管部门(1 分)。


施工过程出现质量缺陷时,监理工程师应立即向施工单位发出( ),要求其对质量问题进行补救处理。

A、暂停令
B、工作联系单
C、会议纪要
D、监理通知

答案:D
解析:


对承包单位提交的竣工结算资料进行审查的内容包括( )。

A、进度款是否按规定程序支付
B、竣工工程内容是否符合合同条件
C、隐蔽验收记录是否手续完整
D、预付款支付额度是否符合合同约定
E、设计变更审查、签证手续是否齐全

答案:B,C,E
解析:
竣工结算的审查
1.核对合同条款
2.检查隐蔽验收记录
3.落实设计变更签证
4.按图核实工程数量
5.执行定额单价
6.防止各种计算误差


某工程施工至2018年3月底,经统计分析:已完工作预算投资580万元,已完工作实际投资570万元,计划工作预算投资600万元,该工程此时的进度偏差为( )万元。

A:-30
B:-20
C:-10
D:10

答案:B
解析:
教材P164。
本题考查的是赢得值法。进度偏差=已完工作预算投资-计划工作预算投资=580-600=-20(万元)。


下列工作职权中,属于项目法人单位总经理的职权的有(  )。


A.组织项目后评估

B.提出工程开工报告

C.确定工程监理中标单位

D.提出项目施工验收申请报告

E.负责组织项目试生产和单项工程预验收

答案:A,C,E
解析:
项目法人单位总经理的职权有: ①组织编制项目初步设计文件,对项目工艺流程、设备选型、建设标准、总图布置提出意见,提交董事会审查;
②组织工程设计、工程监理、工程施工和材料设备采购招标工作,编制和确定招标方案、标底和评标标准,评选和确定投标、中标单位;
③编制并组织实施项目年度投资计划、用款计划和建设进度计划;
④编制项目财务预算、决算;
⑤编制并组织实施归还贷款和其他债务计划;
⑥组织工程建设实施,负责控制工程投资、工期和质量;
⑦在项目建设过程中,在批准的概算范围内对单项工程的设计进行局部调整;
⑧根据董事会授权处理项目实施过程中的重大紧急事件,并及时向董事会报告;
⑨负责生产准备工作和培训人员;
⑩负责组织项目试生产和单项工程预验收;
(11)拟订生产经营计划、企业内部机构设置、劳动定员方案及工资福利方案;
(12)组织项目后评估,提出项目后评估报告;
(13)按时向有关部门报送项目建设、生产信息和统计资料;
(14)提请董事会聘请或解聘项目高级管理人员。所以,选项A、C、E符合题意。选项B、D均属于建设项目董事会的职权。因此,本题的正确答案为ACE。


在单位工程质量评定合格后,由( )进行统计并评定工程项目质量等级。

A.施工单位
B.监理单位
C.项目法人
D.工程质量监督机构

答案:B
解析:
本题考查的是工程质量评定。在单位工程质量评定合格后,由监理单位进行统计并评定工程项目质量等级,经项目法人认定后,报工程质量监督机构核备。


2021监理工程师考试真题7节 第6节


下列关于采用建设工程施工总承包模式特点的说法,正确的是( )。

A.该模式建设周期较短,利润见效快
B.该模式有利于建设单位的合同管理,减少协调工作量
C.总包合同价确定的较晚,不利于控制工程造价
D.施工总承包单位的报价可能较低

答案:B
解析:
采用建设工程施工总承包模式,有利于建设工程的组织管理。由于施工合同数量比平行承发包模式更少,有利于建设单位的合同管理,减少协调工作量,可发挥工程监理单位与施工总承包单位多层次协调的积极性;总包合同价可较早确定,有利于控制工程造价;由于既有施工分包单位的自控,又有施工总承包单位监督,还有工程监理单位的检查认可,有利于工程质量控制;施工总承包单位具有控制的积极性,施工分包单位之间也有相互制约的作用,有利于总体进度的协调控制。
但该模式的缺点是:建设周期较长;施工总承包单位的报价可能较高。


工程质量事故处理的目的是消除质量缺陷,其基本要求为()

A.安全可靠,不留隐患
B.满足建筑物的功能和使用要求
C.满足建筑物环保绿化的要求
D.正确确定事故性质和处理范围
E.技术可行,经济合理

答案:A,B,E
解析:
2020教材P190-196
工程质量事故处理基本要求是:安全可靠,不留隐患;满足建筑物的功能和使用要求;技术可行,经济合理。


组织机构简单,权力集中,命令统一,决策迅速的监理组织形式是( )

A.直线制
B.职能制
C.矩阵制
D.直线职能制

答案:A
解析:
直线制监理组织形式的特点是项目监理机构中任何一个下级只接受唯一上级的命令,它的优点是组织机构简单,权力集中,命令统一,职责分明,决策迅速,隶属关系明确。缺点是实行没有职能部门的“个人管理”,这就要求总监理工程师通晓各种业务和多种专业技能,成为“全能”式人物。


取得国有土地使用费不包括( )。

A. 土地使用权出让金
B. 城市建设配套费
C. 临时安置补助费
D. 土地管理费

答案:D
解析:
2020版教材P32
本题考查的是取得国有土地使用费包括的内容。其包括:土地使用权出让金、城市建设配套费、拆迁补偿与临时安置补助费等。


工程项目竣工投产后,新增的无形资产是()

A、建设单位管理费
B、研究试验费
C、建设期利息
D、土地使用权

答案:D
解析:
无形资产是指能使企业拥有某种权利、能为企业带来长期的经济效益,但没有实物形态的资产。无形资产包括专利权、商标权、专有技术、著作权、土地使用权、商誉等。


横道图作为建设工程进度计划的直观表示方法,其主要优点是能够( )。

A. 明确表达工作之间的逻辑关系
B. 直观表示工作所拥有的机动时间
C. 明确表达影响工期的关键工作
D. 直观表示各项工作的开始和结束时间

答案:D
解析:


在设计施工阶段的总承包合同中,关于工程款支付管理说法,错误的有()。

A.合同价格就是签约合同价
B.设计施工总承包合同对预付款的规定与标准施工合同相同
C.除专用条款另有约定外,工程进度付款按季支付
D.合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金
E.价格清单列出的任何数量为承包人实施工程的实际工程量

答案:A,C,E
解析:
本题考查的是工程款支付管理。选项A,合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整。选项C,付款时间除专用条款另有约定外,工程进度付款按月支付。选项E,价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量,不视为要求承包人实施工程的实际或准确工作量。


进行网络图费用优化时,应针对()的关键工作。

A.直接费用率最大
B.直接费用率最小
C.资源消耗最多
D.资源消耗最少

答案:B
解析:
2020教材P69-75
本题考查的是费用优化。其基本思路是不断地在网络计划中找出直接费用率(或组合直接费用率)最小的关键工作,缩短其持续时间,同时考虑间接费随工期缩短而减少的数值,最后求得工程总成本最低时候的最优工期安排。


某分项工程合同单价为6万元,采用价格指数进行价格调整。可调值部分占合同总价的70%,可调值部分由A、B、C三项成本要素构成,分别占可调值部分的20%、40%、40%,基准日期价格指数均为100,结算依据的价格指数分别为110、95、103,则结算的价款为( )万元。


A.4.83
B.6.05
C.6.63
D.6.90

答案:B
解析:
2020教材P167-171
6*[30%+70%*(110/100*20%+95/100*40%+103/100*40%)]=6.05万元


2021监理工程师考试真题7节 第7节


按建设工程实施全过程内在逻辑关系制成流程图,针对流程图中的关键环节和薄弱环节进行调查和分析,找出风险存在的原因,从中发现潜在的风险威胁,分析风险发生后可能造成的损失和对建设工程全过程造成的影响。这种风险识别方法是(  )。

A.财务报表法
B.初始清单法
C.专家调查法
D.流程图法

答案:D
解析:
考点:建设工程风险管理。流程图是按建设工程实施全过程内在逻辑关系制成流程图,针对流程图中的关键环节和薄弱环节进行调查和分析,找出风险存在的原因,从中发现潜在的风险威胁,分析风险发生后可能造成的损失和对建设工程全过程造成的影响。


根据《建筑法》,建设单位申请领取施工许可证应当具备的条件包括()。

A、已经取得规划许可证
B、拆迁完毕
C、已经确定建筑施工企业
D、有保证工程质量和安全的具体措施
E、建设资金已经落实

答案:C,D,E
解析:
本题考查的是《建筑法》。申请领取施工许可证,应当具备下列条件:(1)已经办理该建筑工程用地批准手续;(2)在城市规划区的建筑工程,已经取得规划许可证;(3)需要拆迁的,其拆迁进度符合施工要求;(4)已经确定建筑施工企业;(5)有满足施工需要的施工图纸及技术资料;(6)有保证工程质量和安全的具体措施;(7)建设资金已经落实;(8)法律、行政法规规定的其他条件。建设行政主管部门应当自收到申请之日起15日内,对符合条件的申请颁发施工许可证。


施工图设计文件审查的主要内容包括(  )。

A.专项施工方案
B.是否符合工程建设强制性标准
C.开工报告
D.地基基础和主体结构的安全性
E.勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字

答案:B,D,E
解析:
考点:工程建设程序。施工图设计文件审查的主要内容包括:(I)是否符合工程建设强制性标准;(2)地基基础和主体结构的安全性;(3)勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字;(4)其他法律、法规、规章规定必须审查的内容。


根据《建设工程监理规范》。项目监理机构应将已审核签认的施工组织设计报送( )。

A.工程质量监督机构
B.建设单位
C.监理单位
D.施工单位

答案:B
解析:


招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的,投标保证金不得超过招标项目估算价的()。

A.1%
B.2%
C.5%
D.10%

答案:B
解析:
5)投标保证金。招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的,投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。依法必须进行招标的项目的境内投标单位,以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出。招标人不得挪用投标保证金。


单位工程划分的基本原则不正确的是(  )。

A.具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物或构筑物
B.规模较大的单位工程,能形成独立使用功能的部分
C.主要材料、设备类别和建筑功能
D.室外工程可根据专业类别和工程规模划分

答案:C
解析:
单位工程的划分应按以下原则确定:①具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物为一个单位工程;②规模较大的单位工程,可将其能形成独立使用功能的部分划分为一个子单位工程;③室外工程可根据专业类别和工程规模划分单位(子单位)工程。


根据《标准设计施工总承包合同》,承包人编制进度付款支付分解表时,勘察设计费分解的原则是()。

A.按提交勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解
B.按勘察设计总费用、勘察设计工作持续时间进行分解
C.按提交勘察设计阶段性成果的次数平均分解
D.按勘察设计总费用、项目施工周期进行分解

答案:A
解析:
2020版教材P129-131
本题考查的是工程款支付管理。1)勘察设计费。按照提交勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解。


以下对索赔的表述中,正确的是()。

A.索赔要求的提出不需经对方同意
B.索赔依据应在合同中有明确根据
C.承包人应在索赔事件发生后的28天内递交索赔意向通知
D.监理人的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准
E.承包人必须执行监理人的索赔处理决定

答案:A,C,D
解析:
本题考查的是索赔管理。选项B,索赔依据无需在合同中有明确的根据;选项E,监理人的索赔处理决定不是最终的处理结果,可以按照合同争议解决。


FIDIC施工合同条件规定,工程师可以根据施工进展的实际情况,在认为必要时就()发布变更指令。
A.改变合同中任何工作的数量
B.删减部分合同约定的工作内容交由其他承包商实施
C.改变工程任何部分标高、位置和尺寸
D.改变任何工作的质量
E.改变原定施工顺序和时间安排

答案:A,C,D,E
解析:
工程师在认为必要时发布变更指令的情形包括:①对合同中任何工作工程量的改变;②任何工作质量或其他特性的变更;③工程任何部分标高、位置和尺寸的改变;④删减任何合同约定的工作内容;⑤进行永久工程所必需的任何附加工作、永久设备、材料供应或其他服务,包括任何联合竣工检验、钻孔和其他检验以及勘察工作;⑥改变原定的施工顺序或时间安排。