21年监理工程师真题下载9节 第1节
某实施监理的工程，建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同（示范文本）》签订了施工合 同，合同约定以下内容：合同工期为1 30天；因施工单位原因造成工期延误的，违约赔偿金为5000 元/天。
按《建筑安装工程费用项目组成》（建标[ 2003]206号）规定，以直接费为计算基础的工料单价 法进行计价，间接费率为15%，利润率为5%，综合计税系数为3.41%。
部分工料机单价如下：人工费60元/工日，窝工补偿30元/工日；挖掘机租赁费900元/天；自 有塔吊设备使用费1 200元/台班，闲置补偿800元/台班。
工程实施过程中发生以下事件。
事件1：开工前，施工单位编制的时标网络计划如图6-1所示（时间单位：天。箭线下方数字为 工作的计划消耗工日），各项工作均匀速进展。
项目监理机构审核施工单位提交的时标网络计划时发现：工作C、F和I需使用一台挖掘机， 工作E和H需单独使用塔吊设备，而施工单位仅有一台塔吊设备，于是向施工单位提出调整工作 进度安排的建议。
事件2：项目监理机构对施工单位调整后的计划安排进行风险分析，认为因施工单位原因使工 作C持续时间延长5天的概率是1 5%，使工作D持续时间延长1 2天的概率是20%，使工作G持 续时间延长1 0天的概率是5%。工作持续时间的延长会导致机械闲置和人员窝工。
事件3：建设单位要求对工作E进行设计变更，使工作E的持续时间延长5天，增加用工1 50 工日、塔吊设备5台班、材料费1 8000元、相应的措施费7000元。施工单位向项目监理机构提出变 更工程价款和延长工期的要求。
事件4：由于工作E的设计变更，使工作G、H进场的施工人员不能按期施工，施工单位向项目 监理机构提出相应的窝工补偿要求。
【问题】
1．事件1中，应如何调整工作进度安排？调整后的总工期是多少？
2．事件2中，直接导致总工期延误5天的风险事件有哪些？说明理由。仅考虑直接导致总工 期延误的风险事件，施工单位的风险量（以费用形式表示）是多少？
3．事件3中，项目监理机构应批准的变更价款和工期补偿分别是多少？说明理由。
4．事件4中，项目监理机构应批准的窝工补偿是多少？说明理由。
答案：
解析：
1．对施工单位编制的时标网络计划进行调整，调整结果如下图所示：
调整后的总工期是1 30天。
2．(1)直接导致总工期延误5天的风险事件有：工作C的持续时间延长。
理由：工作C为关键工作，其持续时间延长5天会直接导致总工期延长5天；工作D的总时差 为20天，其持续时间延长1 2天，不会影响总工期；工作G的总时差为20天，其持续时间延长1 0 天，不会影响总工期。
(2)以费用形式表示的施工单位的风险量：(5*5000 +5*900+5*800/40*30)*15%= 4875（元）。
3．(1)项目监理机构应批准的应补偿的变更价款为：(150*60 +5*1200 +18000 +7000)*(1+15%)*(1+5%)*(1+3. 41%)=49947. 03（元）。
(2)项目监理机构应给予5天的工期补偿。
理由：调整网络计划后，工作E为关键工作，延长时间会影响总工期，即应给予补偿。
4．项目监理机构应批准的窝工补偿费为7900元。
理由：(1)工作G的窝工补偿费：30*5*120/20=900（元）。
(2)工作H的窝工补偿费：30*5*800/40 +800*5 =7000（元）。
项目监理机构应批准的窝工补偿费合计：900 +7000=7900（元）。
【所考查知识点】
本案例第1题主要考查的是工程进度调整。
本案例第2题主要考查的是风险事件及风险量的计算。
本案例第3题主要考查的是变更价款和工期补偿的计算。
本案例第4题主要考查的是窝工补偿的计算。
(2015年)监理单位受业主委托实施设计进度监控的工作内容是（ ）。
A.建立健全设计技术经济定额
B.编制切实可行的设计进度计划
C.推行限额设计管理模式
D.落实专门负责设计进度控制的人员
答案：D
解析：
本题考查的是监理单位的进度监控。监理单位受业主的委托进行工程设计监理时，应落实项目监理班子中专门负责设计进度控制的人员。
下列担保方式中，不转移对担保财产占有的是（ ）。
A.留置
B.抵押
C.定金
D.质押
答案：B
解析：
考点:“担保方式-抵押”。抵押是指债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物，用以担保债务履行的担保方式。债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以抵押物折价或者从变卖抵押物的价款中优先受偿。因此，本题的正确答案为B。
监理工程师最终确认工程质量事故的技术处理是否达到了预期的目的，应通过()
A、观察和必要的判断
B、检查和必要的鉴定
C、回访和必要的跟踪
D、分析和必要的验证
答案：B
解析：
质量事故的技术处理是否达到了预期目的，消除了工程质量不合格和工程质量问题，是否仍留有隐患。监理工程师应通过组织检查和必要的鉴定，进行验收并予以最终确认。
加快的成倍节拍流水施工的特点有( )。
A.同一施工过程在各个施工段上的流水节拍均相等
B.相邻施工过程的流水步距等于流水节拍
C.各个专业工作队在施工段上能够连续作业
D.每个施工过程均成立一个专业工作队
E.所有施工段充分利用且没有空闲时间
答案：A,C,E
解析：
考点:成倍节拍流水施工。选项B，相邻专业工作队的流水步距相等，且等于流水节拍的最大公约数;选项D，有的施工过程只成立一个专业工作队，而对于流水节拍大的施工过程，可按其倍数增加相应专业工作队数。参见教材P28。
采用估算工程量单价合同时，工程款的结算是按（ ）计算确定的。
A.业主提供的工程量及承包商所填报的单价
B.业主提供的工程量及实际发生的单价
C.实际完成的工程量及承包商所填报的单价
D.实际完成的工程量及实际发生的单价
答案：C
解析：
考点: “估算工程量单价合同”。估算工程量单价合同通常是由发包方提出工程量清单，列出分部分项工程量，由承包方以此为基础填报相应单价，累计计算后得出合同价格。但最后的工程结算价应按照实际完成的工程量来计算，即按合同中的分部分项工程单价和实际工程量，计算得出工程结算和支付的工程总价格。因此，本题的正确答案为C。
在签订施工合同时，要同时约定保修条款。防水工程的保修期限应不低于（ ）。
A．1年
B．2年
C．5年
D．工程设计年限
在设计施工总承包合同中，下列关于分包说法不正确的是( )。
A.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人
B.分包工作需要征得发包人同意
C.承包人不得将施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人，设计工作可以全部分包
D.发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本
21年监理工程师真题下载9节 第2节
按照建设工程设计合同示范文本规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在1年内项目未开始施工，则设计人( )。
A．不再负责处理有关设计问题
B．仍应无偿负责处理有关设计问题
C．仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费
D．仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更
根据《工程量清单计价规范》，下列情况中，承包人通常可以提出工期索赔的原因包括（）。
A.合同文件的内容出错或互相矛盾
B.发包人合理终止合同
C.发包人和监理工程师命令暂停工程
D.发包人违约
E.发包人未能按时提供现场
答案：A,C,D,E
解析：
2020教材P178-184
承包人提出工期索赔，通常是由于下述原因：
(1) 合同文件的内容出错或互相矛盾；
(2) 监理工程师在合理的时间内未曾发出承包人要求的图纸和指示；
(3) 有关放线的资料不准；
(4) 不利的自然条件；
(5) 在现场发现化石、钱币、有价值的物品或文物；
(6) 额外的样本与试验；
(7) 发包人和监理工程师命令暂停工程；
(8) 发包人未能按时提供现场；
(9) 发包人违约；
(10) 不可抗力(特别事件)。
以上这些原因要求延长工期，只要承包人能提出合理的证据，一般可获得监理工程师及发包人的同意，有的还可索赔损失。
根据《标准施工合同》，关于监理人的地位和职责的说法，正确的有（ ）。
A.监理人是受发包人聘请的合同履行管理人
B.监理人是施工合同履行中独立的第三方
C.监理人在授权范围内独立开展工作
D.监理人具有施工合同管理所有事项的决定权
E.监理人有对承包人进行施工管理的指示权
答案：A,C,E
解析：
考点:施工合同管理有关各方的职责。选项A错误，监理人是受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织，即属于受发包人聘请的管理人；选项B错误，由于监理人不是施工合同的当事人，在施工合同的履行管理中不是“独立的第三方”，属于发包人一方的人员，但又不同于发包人的雇员；选项D错误，监理不是一切行为均遵照发包人的指示，而是在授权范围内独立工作。
事件1：施工单位完成下列施工准备工作后即向项目监理机构申请开工：
①现场质量、安全生产管理体系已建立；
②管理及施工人员已到位
③施工机具已具备使用条件
④主要工程材料已落实
⑤水、电、通信等已满足开工要求。项目监理机构认为上述开工条件不够完备
问题：
1、针对事件1，施工单位申请开通还应具备哪些条件?
答案：
解析：
1.事件1中，施工单位申请开工还应具备的条件：
（1）设计交底和图纸会审已完成；
（2）施工组织设计已经由总监理工程师签认；
（3）进场道路已满足开工要求。
组织的质量管理体系文件包括（ ）。
A.质量手册
B.质量管理体系程序文件
C.质量策划
D.质量计划
E.质量记录
答案：A,B,D,E
解析：
本题考查重点是“组织的质量管理体系文件”。文件是指“信息及其承载媒体”。质量管理体系中使用的文件类型主要有质量手册、质量计划、规范、指南、程序、记录等。“质量策划”这样的表述并不意味着它就是一种文件．因此C项不符舍题意。因此，本题的正确答案为ABDE。
根据《建设工程文件归档整理规范》(GB./T 50328-2001)，建设单位需要永久保管的文件资料是( )。
A.检验批质量验收记录
B.质量事故报告及处理意见
C.工程竣工决算审核意见
D.分部(子分部)工程质量验收记录
在建设工程质量特性中，()是指工程在规定的时间和条件下完成规定功能的能力。
A、适用性
B、耐久性
C、可靠性
D、安全性
答案：C
解析：
可靠性是指工程在规定的时间和规定的条件下完成规定功能的能力。如工程上的防洪与抗震能力、防水隔热、恒温恒湿措施、工业生产用的管道防“跑、冒、滴、漏”等，都属可靠性的质量范畴。
资格预审申请文件包括（ ）。
A.联合体协议书
B.申请人须知
C.近年财务状况
D.资格审查方法
E.正在施工的和新承接的项目情况表
答案：A,C,E
解析：
本题考查的是申请人须知。选项BD，是资格预审文件中的内容，不是资格预审申请文件的内容。
21年监理工程师真题下载9节 第3节
下列应当公开招标的是()。
A.受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择
B.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大
C.技术复杂、有特殊要求，只有少量潜在投标人可供选择
D.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目
答案：D
解析：
考点:《招标投标法实施条例》相关内容。国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标。
某泵站枢纽工程，建设内容包括渠道工程、进水工程、泵房、出水工程、金属结构及机电设备工程等。主要工程量土方开挖10万m3，土方回填15万m3，混凝土2万m3。发包人与承包人按照《水利水电工程标准施工招标文件（2009年版）》签订了施工委托合同；发包人与监理人签订了监理委托合同。
【事件】
事件1:渠道工程堤防回填设计压实度为95%,原设计采用开挖料回填。开工后，由于开挖料不满足回填标准要求，承包人另外选择了A 料场作为回填料源。
事件2:按照土方回填质量检验标准，每层100?150m3 取样1 个。
事件3:由于距离市区较近，采用商品混凝土。商品混凝土进场后，承包人认为商品混凝土出厂时已经进行出厂合格检验，因此承包人不应再进行检测。
事件4:承包人完成地基承载力试验后，发包人要求监理人对地基承载力试验进行平行检测。
【问题】
1.对事件1,你认为承包人改变料源后需要做哪些工作？
2.对事件2，你认为监理人土方回填的平行检测至少取样多少个？说明理由。
3.对事件3,请指出不妥之处，并说明理由。
4.对事件4,请指出不妥之处，并说明理由。
答案：
解析：
问题1:
主要工作包括：①对料源进行检测；②编制工艺试验方案及进行工艺试验；③根据工艺试验结果编制土方回填施工措施计划。
问题2:
根据《水利工程施工监理规范》（SL288—2014),每层按150m3 取样1 个计算，至少取50 个试样。
问题3:
不妥之处：承包人对商品混凝土不进行试验。理由：采购的中间产品必须要进行试验并合格，方可用于工程。
问题4:
不妥之处：发包人要求监理人对地基承载力进行平行检测。根据《水利工程施工监理规范》（SL288—2014)，地基承载力试验监理人不进行平行检测。
以下不属于建设工程批准文件的是（ ）
A.建设工程规划许可证
B.施工许可证以及初步设计文件
C.施工图设计文件
D.设单位与施工单位签订的有关建设工程合同
答案：D
解析：
建设工程批准文件包括:批准的可行性研究报告、建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证以及初步设计文件、施工图设计文件等。
根据下表给定的逻辑关系绘制某分部工程双代号网络计划如下图所示，其作图错误的是（ ）。
A.节点编号不对
B.逻辑关系不对
C.有多个起点节点
D.有多个终点节点
答案：D
解析：
本题考核的是双代号网络图的绘制规则。图中存在⑥和⑦两个终点节点。
关于Partnering模式下Partnering协议的说法，正确的有()。
A.Partnering协议由工程参与各方共同签署
B.Partnering协议的参与者须一次性到位
C.Partnering协议应由业主起草
D.Partnering协议与工程合同是完全不同的文件
E.Partnering模式提出后须立即签订Partnering协议
答案：A,D
解析：
考点:Partnering模式。选项B，Partnering协议的参与者未必一次性全部到位；选项C，Partnering协议没有确定的起草方；选项E，必须经过参与各方的充分讨论后确定协议内容，经参与各方一致同意后共同签署。
监理工程师对承包单位现场劳动组织的控制内容包括()
A、操作人员数量
B、作业团队管理方式
C、相应工种配置
D、管理人员到岗情况
E、各项规章制度健全情况
答案：A,C,D,E
解析：
现场劳动组织的控制：①操作人员；②管理人员到位；③相关制度要健全。其中.操作人员的控制指从事作业活动的操作者数量必须满足作业活动的需要.相应工种配置能保证作业有序持续进行，不能因人员数量及工程配置不合理而造成停顿。
施工承包单位要求变更或修改设计图纸的某些内容时，按现行规范的规定，应向项目监理机构提交（ ）请求批准。
A.设计变更单
B.技术修改单
C.工程变更单
D.技术核定单
答案：C
解析：
2020版教材P144-145
本题考查的是工程变更的控制。对于施工单位提出的工程变更，总监理工程师组织专业监理工程师审查施工单位提出的工程变更申请，提出审查意见。
(2016年真题)根据《标准施工合同》，发包人在施工合同订立阶段的义务是（ ）。
A.组织施工单位测设施工控制网
B.组织监理单位编制施工组织设计
C.组织设计单位进行设计交底
D.组织勘察单位进行现场查勘
答案：C
解析：
本题考查的是发包人义务。在施工合同订立阶段，发包人的义务包括：（1）提供施工场地；（2）组织设计交底；（3）约定开工时间。
21年监理工程师真题下载9节 第4节
某土方工程，月计划工程量2800m3，预算单价25元／m3；到月末时已完成工程量3000m3，实际单价26元／m3。对该项工作采用赢得值法进行偏差分析的说法，正确的是( )。
A.已完成工作实际费用为75000元
B.投资绩效指标>1，表明项目运行超出预算投资
C.进度绩效指标<1，表明实际进度比计划进度拖后
D.投资偏差为-3000元，表明项目运行超出预算投资
答案：D
解析：
本题考核的是施工偏差分析。已完成工作实际投资=已完成工作量×实际单价=3000×26=78000元，已完工作预算投资=已完成工作量×预算单价=3000×25=75000元，计划工作预算投资=计划工作量×预算单价=2800×25=70000元；投资偏差=已完工作预算投资-已完工作实际投资=75000-78000=-3000元，袁示项目运行超出预算投资。投资绩效指数=已完工作预投资／已完工作实际投资=75000／78000=0．96<1，表示超支，即实际投资高于预算投资；进度绩效指数=已完工作预算投资／计划工作预算投资=75000／70000=1．07>1，表示进度提前，即实际进度比计划进度快。
公路工程计量工作的依据（ ）。
A.质量合格证书
B.合同条款、工程量清单说明和计量规则
C.设计图纸
D.测量数据
E.业主的要求
答案：A,B,C,D
解析：
本题考查的是工程计量的基础知识。计量的依据一般有质量合格证书、工程量清单说明、合同条件中的计量规则规定、技术规范中有关计量支付的内容（或独立的计量支付说明）和设计图纸及各种测量数据。
国际上，工程咨询公司为承包商的服务包括（ ）。
A.为承包商提供合同咨询和索赔服务
B.为大中型承包商提供技术咨询服务
C.作为承包商的设计分包商，承担详细设计
D.作为承包商的设计分包商，承担全部或绝大部分工程设计
E.与承包商联合承包工程，承担全部或绝大部分工程设计
在建立项目监理机构的步骤中，处于确定项目监理机构目标与设计项目监理机构组织结构之间的工作是()。
A.分解项目监理机构目标
B.确定监理工作内容
C.选择组织结构形式
D.设置项目监理机构部门
答案：B
解析：
㈡项目监理机构设立的步骤
⒈确定项目监理机构目标
建设工程监理目标是项目监理机构建立的前提，项目监理机构的建立应根据建设工程监理合同中确定的目标，制定总目标并明确划分项目监理机构的分解目标。
⒉确定监理工作内容
根据监理目标和建设工程监理合同中规定的监理任务，明确列出监理工作内容，并进行分类归并及组合。
⒊设计项目监理机构组织结构
⑴选择组织结构形式。
组织结构形式选择的基本原则：有利于工程合同管理，有利于监理目标控制，有利于决策指挥，有利于信息沟通。
⑵确定管理层次与管理跨度。
管理层次是指组织的最高管理者到最基层实际工作人员之间等级层次的数量。管理层次可分为3个层次，即决策层、中间控制层(协调层和执行层)和操作层。组织的最高管理者到最基层实际工作人员权责逐层递减，而人数却逐层递增。
管理跨度是指一名上级管理人员所直接管理的下级人数。管理跨度越大，领导者需要协调的工作量越大，管理难度也越大。
项目监理机构中管理跨度的确定应考虑监理人员的素质、管理活动的复杂性和相似性、监理业务的标准化程度、各规章制度的建立健全情况、建设工程的集中或分散情况等。
⑶设置项目监理机构部门。
⑷制定岗位职责及考核标准。
⑸选派监理人员。
⒋制定工作流程和信息流程
组织工程建设实施，负责控制工程投资、工期和质量属于（）职权。
A.项目总经理
B.项目总工程师
C.项目董事会
D.总监理工程师
答案：A
解析：
2020版教材P7
本题考查的是项目法人责任制。项目总经理的职权：
（1）组织编制项目初步设计文件，对项目工艺流程、设备选型、建设标准、总图布置提出意见，提交董事会审查；
（2）组织工程设计、施工监理、施工队伍和设备材料采购的招标工作，编制和确定招标方案、标底和评标标准，评选和确定投标、中标单位；
（3）编制并组织实施项目年度投资计划、用款计划、建设进度计划；
（4）编制项目财务预算、决算；
（5）编制并组织实施归还贷款和其他债务计划；
（6）组织工程建设实施，负责控制工程投资、工期和质量；
（7）在项目建设过程中，在批准的概算范围内对单项工程的设计进行局部调整（凡引起生产性质、能力、产品品种和标准变化的设计调整以及概算调整，需经董事会决定并报原审批单位批准）；
（8）根据董事会授权处理项目实施过程中的重大紧急事件，并及时向董事会报告；
（9）负责生产准备工作和培训人员；
（10）负责组织项目试生产和单项工程预验收；
（11）拟订生产经营计划、企业内部机构设置、劳动定员方案及工资福利方案；
（12）组织项目后评估，提出项目后评估报告；
（13）按时向有关部门报送项目建设、生产信息和统计资料；（14）提请董事会聘请或解聘项目高级管理人员。
某工程双代号网络计划如图3-75所示，图中已标明每项工作最早开始时间和最迟开始时间，该计划表明()。
A.工作1—3的自由时差为2
B.工作2—5为关键工作
C.工作2—4的自由时差为1
D.工作3—6的总时差为零
E.工作4—7自由时差4
答案：A,B,D,E
解析：
2020教材P46-55
本题考查的是双代号网络计划时间参数的计算。选项C，工作2—4的自由时差为0。
下列属于项目监理机构内部工作制度的是（ ）。
A.监理工作日志制度
B.工程材料.半成品质量检验制度
C.监理工作报告制度
D.施工备忘录签发制度
答案：A
解析：
本题考查重点是“监理规划主要内容——监理工作制度”。项目监理机构内部工作制度：①项目监理机构工作会议制度，包括监理交底会议、监理例会、监理专题会、监理工作会议等；②项目监理机构人员岗位职责制度；③对外行文审批制度；④监理工作日志制度；⑤监理周报、月报制度；⑥技术、经济资料及档案管理制度；⑦监理人员教育培训制度；⑧监理人员考勤、业绩考核及奖惩制度。因此，本题的正确答案为A。
下列有关违约金的表述中，错误的有()
A、合同中必须约定违约金
B、约定的违约金低于实际损失，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加
C、约定的违约金过分高于实际损失，当事人必须按约定的违约金执行
D、合同中未约定违约金，当事人一方可以要求对方依法支付违约金
E、违约方支付违约金后，对方仍有权要求其履行债务
答案：A,C,D
解析：
A项，合同中不一定要约定违约金；C项，约定违约金过分高于实际损失，可以请求法院或仲裁机构予以适当减少；D项，合同中未约定违约金，按照赔偿损失的条款来执行。
21年监理工程师真题下载9节 第5节
设计合同的发包人，根据工程实际情况需要修改设计文件时，应按照法定程序进行变更，即（ ）。
A.发包人报原审批机关批准，选择设计单位设计
B.由原设计合同承包人完成设计修改
C.发包人经审批机关批准后，自行修改
D.发包人报原审批机关批准，由原设计单位修改后，报有关部门审批
答案：D
解析：
本题考查的是设计合同履行管理。修改设计的程序是先报批，再修改，再报批。由原设计单位设计。
绘制直方图时，一般可由经验数值确定分组情况，当有（ ）数据时，可分为10~20组。
A.50~100
B.100~200
C.100~250
D.250以上
答案：D
解析：
本题考查的是常用的质量分析方法。绘制直方图时，当有250个以上数据时，可分为10~20组。
投标人现场考察后，以书面形式提出质疑，招标人给予了书面解答。当解答与招标文件的规定不一致时()
A、投标人应要求招标人继续解释
B、以书面解答为准
C、以招标文件为准
D、由人民法院判定
答案：B
解析：
根据《招标投标法》，对任何一位投标人以书面形式提出的质疑，招标人应及时给予书面解答并发送给每一位投标人，保证招标的公开和公平，但不必说明问题的来源。回答函件作为招标文件的组成部分，如果书面解答的问题与招标文件中的规定不一致，以函件的解答为准。
对总体不进行任何加工，直接进行随机抽样获取样本的方法称为（ ）。
A.全数抽样
B.简单随机抽样
C.整群抽样
D.多阶段抽样
答案：B
解析：
考点: “质量数据的收集方法”。简单随机抽样又称纯随机抽样、完全随机抽样，是对总体不进行任何加工，直接进行随机抽样，获取挠奎的方法。所以，选项B符合题意。选项A的“全数抽样”是对总体中的全部个体逐一观察、测量、计数、登记，从而获得总体质量水平评价结论的方法。选项C的“整群抽样”一般是将总体按自然存在的状态分为若干群，并从中抽取样品群组成样本，然后在中选群内进行全数检验的方法。选项D的“多阶段抽样”是将各种单阶段抽样方法结合使用，通过多次随机抽样来实现的抽样方法。因此，本题的正确答案为B。
下列组织或机构中,不能成为合同主体的是（ ）
A.政府机关
B.企业法人
C.项目监理机构
D.社会团体
答案：C
解析：
非法人组织是不具有法人资格，但能够以自己名义从事民事活动的组织。非法人组织包括个人独资企业、合伙 企业、不具有法人资格的专业服务机构等。 如：法人的分支机构（如：分公司，银行分行、支行）等。（不具备法人资格，但是可以作为合同的主体）
流水步距的数目取决于（ ）
A.总的施工过程数
B.参加流水的施工过程数
C.流水节拍
D.施工段数
答案：B
解析：
流水步距的数目取决于参加流水的施工过程数。如果施工过程数为n个，则流水步距的总数为n-1个。所以，选参加流水的施工过程数。
下列关于违约责任的表述中，正确的是（ ）。
A.合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金
B.发包人应按合同规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额2‰的逾期违约金，但设计人提交设计文件的时间不予顺延
C.在合同履行期间，发包人要求终止合同，设计人未开始设计工作的，应退还发包人已付的定金
D.由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方及时协商解决
E.由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，还应免收直接受损失部分的设计费
答案：A,D,E
解析：
本题考查的是设计合同履行管理。选项B，发包人应按合同规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额2‰的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延；选项C，在合同履行期间，发包人要求终止合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金。
施工中发生不可抗力事件，承包人应迅速采取措施，并在不可抗力事件结束后（ ）小时内向工程师通报受灾情况和损失情况，以及预计清理和修复费用。
A.36
B.56
C.24
D.48
答案：D
解析：
不可抗力事件发生后，承包人应在力所能及的条件下迅速采取措施，尽量减少损失，并在不可抗力事件结束后48小时内向工程师通报受灾情况和损失情况，以及预计清理和修复的费用。发包人应尽力协助承包人采取措施。
21年监理工程师真题下载9节 第6节
下列选项中，属于风险管理主要环节的有()。
A.风险识别
B.验收
C.风险分析与评价
D.风险对策的决策
E.风险对策实施的监控
答案：A,C,D,E
解析：
2020版教材P171-180
本题考查的是建设工程风险管理。风险管理包括风险识别、风险分析与评价、风险对策的决策、风险对策的实施和风险对策实施的监控五个主要环节。
下列选项中，属于建设单位必须归档保存的是()。
A.工程延期审批表
B.旁站监理记录
C.外加剂试验报告
D.监理月报
答案：A
解析：
2020教材P162-168
选项BCD属于建设单位选择性归档保存的资料。
1992年版ISO9000族标准的文件结构中，核心标准包括（ ）。
A.ISO9000:《质量管理和质量保证一选择和使用指南》
B.ISO9001:《质量体系一设计/开发、生产、安装和服务的质量保证模式》
C.ISO9002:《质量体系一生产、安装和服务的质量保证模式》
D.ISO9003:《质量体系一最终检验和试验的质量保证模式》
E.ISO10006：2003《项目管理质量指南》
答案：A,B,C,D
解析：
本题考查的是质量管理体系标准。ISO 9000系列标准是在ISO 8402—80《质量一术语》的基础上产生的。我国等同采用ISO 9000系列标准制定的GB/T 19000系列准由 五个标准组成：GB/T 19000—ISO 9000《质量 管理和质量保证一选择和使用指南》。GB/T 19001—ISO 9001《质量 体系一设计/开发、生产、安装和服务的质量保证模式》。GB/T 19002—ISO 9002《质量 体系一生产、安装和服务的质量保证模式》。GB/T 19003—ISO 9003《质量 体系一最终检验和试验的质量保证模式》。GB/T 19004—ISO 9004《质量 管理和质量体系要素一指南》
监理工程师控制施工质量的主要手段有（ ）。
A.监理指令文件
B.旁站监理
C.巡视检查
D.平行检验和见证取样
E.抽样检测
答案：A,B,C,D
解析：
本题考查的是质量监理的依据、任务和方法。手段：检查核实、试验、测量、旁站、巡视、指令文件。
在代理关系中，委托代理关系终止的条件包括（ ）。
A.被代理人的法人终止
B.被代理人取得民事行为能力
C.被代理人取消委托
D.代理事项完成
E.代理期限届满
答案：A,C,D,E
解析：
（四）代理关系的终止* 1.有下列情形之一的，委托代理终止： （1）代理期间届满或者代理事项完成 （2）被代理人取消委托或代理人辞去委托 （3）代理人丧失民事行为能力 （4）代理人或被代理人死亡 （5）作为代理人或者被代理人的法人、非法人组织终止。 2.有下列情形之一的，法定代理终止： （1）被代理人取得或者恢复完全民事行为能力； （2）代理人丧失民事行为能力； （3）代理人或者被代理人死亡； （4）法律规定的其他情形。
机电设备采购招标范围的伴随服务内容包括（）。
A.负责所供货设备的监造
B.提供货物组装和维修所需的专用工具
C.提供详细的操作和维护手册
D.监管施工承包商的设备安装并对安装质量负责
E.对买方的维修、运行和管理人员进行培训
答案：B,C,E
解析：
4、伴随服务
（1）机电设备招标的范围除了交付约定的机组设备外，还包括“伴随服务”，即根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定卖方应承担的义务。
（2）一般包括：
① 实施或监督所供货物的现场组装和试运行；
② 提供货物组装和维修所需的工具；
③ 为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；
④ 在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；
⑤ 在卖方厂家和/或在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和/或修理对买方人员进行培训。
（3）伴随服务的报价或双方商定的费用可包括在合同价中。如果未含在合同价中，双方应事先就此达成协议，但其费用单价不应超过卖方向其他人提供类似服务所收取的现行单价。
建设工程进度控制是指对工程项目建设各阶段的工作内容、工作程序、持续时间和衔接关系根据（ ）的原则编制计划并付诸实施。
A.进度总目标
B.质量计划
C.投资计划
D.进度计划
E.资源优化配置
答案：A,E
解析：
本题考查的是进度控制的概念。建设工程进度控制是指对工程项目建设各阶段的工作内容、工程程序、持续时间、衔接关系根据进度总目标及资源优化配置的原则编制计划并付诸实施。
某实施监理的工程，施工单位按合同约定将打桩工程分包。施工过程中发生如下事件：
事件1：主体工程施工过程中，专业监理工程师发现已浇筑的钢筋混凝土工程出现质量问题。经分析，有下列原因：①现场施工人员未经培训；②混凝土浇筑顺序不当；③振掏器性能不稳定；④雨天进行钢筋焊接；⑤施工场地狭窄；⑥钢筋锈蚀严重。
事件2：施工单位因违规作业发生一起质量事故，该事故发生后，总监理工程师签发《工程暂停令》。事故调查组进行调查后，出具了事故调查报告。项目监理机构接到事故调查报告后，按程序对该质量事故进行了处理。
问题：
1.针对事件1将项目监理机构分析的①～⑥项原因分别归入影响工程质量的五大要因（人员、机械、材料、方法、环境）之中，并绘制因果分析图。
2.写出项目监理机构接到事故调查报告后对该事故的处理程序。
问题解析：
本案例考查工程质量事故划分等级和项目监理机构对于质量事故的处理程序。我国现行对工程质量通常采用按造成损失严重程度进行分类，其基本分类如下：
（1）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；
（2）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；
（3）较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；
（4）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。项目监理机构接到事故调查报告后首先要求施工单位提出事故处理方案，经建设、设计、监理单位审查同意并共同签认后由施工单位执行；监督检查施工单位按签认的处理方案进行返修、加固处理；检查验收事故处理后的工程质量；工程质量满足要求后，签发《工程复工令》。
答案：
解析：
1.事件1中，钢筋混凝土质量问题因果分析图如图2-3所示：
2.项目监理机构接到事故调查报告后对该事故的处理程序应为：
①首先要求施工单位提出事故处理方案，经建设、设计、监理单位审查同意并共同签认后，由施工单位执行；
②监督检查施工单位按签认的处理方案进行返修、加固处理；
③检查验收事故处理后的工程质量；
④工程质量满足要求后，签发《工程复工令》。
21年监理工程师真题下载9节 第7节
如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值，工程因保险事件的损害时，正确做法有（）。
A.保险公司按投保的保险金额所占百分比赔偿实际损失
B.损失赔偿的不足部分由保险事件的风险责任方负责补偿
C.永久工程损失赔偿的不足部分由发包人承担
D.已完工工程损失由承包人承担
E.施工设备和进场材料损失由保险公司承担
答案：B,C
解析：
考核明确保险责任。如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值，工程受到保险事件的损害时，不能从保险公司获得实际损失的全额赔偿，则损失赔偿的不足部分按合同相应条款的约定，由该事件的风险责任方负责补偿。某些大型工程项目经常因工程投资额巨大，为了减少保险费的支出，采用不足额投保方式，即以建安工程费的60%～70%作为投保的保险金额，因此受到保险范围内的损害后，保险公司按实际损失的相应百分比予以赔偿。永久工程损失的差额由发包人补偿，临时工程、施工设备等损失由承包人负责。参见教材P95～96。
某建设项目的投票人在现场考察后以书面形式提出质疑问题，招标人离开标时间还剩10天才作出了书面解答。鉴于解答时间短于《招标投标法》规定的时间，且书面解答与招标文件规定内容不一致，对该问题应以（）。
A．招标文件为准，开标时间后延
B．招标文件为准，开标时间不变
C．书面解答为准，开标时间后延
D．书面解答为准，开标时间不变
下列关于流水施工的表述中，正确的有（）。
A.流水施工工期就是整个建设工程的总工期
B.划分施工段的目的就是为了组织流水施工
C.流水步距的大小取决于流水节拍及流水施工的组织方式
D.专业工作队数不会少于参加流水的施工过程数
E.施工段的数日要满足合理组织流水施工的要求
答案：B,C,D,E
解析：
2020版教材P24
本题考查的是组织流水施工，施工段的数目要满足合理组织流水施工的要求。流水步距的大小取决于相邻两个施工过程（或专业工作队）在各个施工段上的流水节拍及流水施工的组织方式。划分施工段的目的就是为了组织流水施工。根据固定节拍流水施工与成倍节拍流水施工可知专业工作队数不会少于参加流水的施工过程数。
作为我国工程管理体系中最基础的部分，对于确保工程质量也是至关重要的，是指的（ ）。
A.监理人的质量保证体系
B.分包人的质量保证体系
C.建设单位的质量保证体系
D.设计人的质量保证体系
E.承包人的质量保证体系
答案：D,E
解析：
本题考查的是质量控制基本概念。设计/承包人的质量保证体系，是我国工程管理体系中最基础的部分，对于确保工程质量是至关重要的
建设工程合同要求每一个建筑产品都需单独设计和施工，决定了建设工程()。
A.合同标的的特殊性
B.计划和程序的严格性
C.合同履行期限的长期性
D.合同主体的严格性
答案：A
解析：
考点:建设工程合同的特征。每一个建筑产品都需要单独设计和施工，即建筑产品是单体性生产，决定了建设工程合同标的的特殊性。
招标人要修改或补充招标文件，应在投标截止时间()天前，以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人，如修改招标文件的时间距投标截止时间不足()天，相应延长投标截止时间。
A.15，5
B.10．10
C.15，15
D.30．15
答案：C
解析：
本题考查的是接受投标书阶段的工作。招标人要修改或补充招标文件，应在投标截止时间15天前，以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人，如修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。
土作为填筑地基材料，需要在模拟现场施工条件下，获得地基压实的（ ）。
A.最大干密度和最佳含水量
B.最小干密度和最大含水量
C.最大干密度和最小含水量
D.最小干密度和最佳含水量
答案：A
解析：
本题考查的是地基基础工程施工试验与检测。土作为填筑地基材料，需要在模拟现场施工条件下，获得地基压实的最大干密度和相应的最佳含水量。
在击数一定时，当含水率较低时，击实后的干密度随着含水率的增加而增大；而当含水率达到某一值时，干密度达到最大值，此时含水率继续增加反而导致干密度的减小。干密度的这一最大值称为最大干密度，与它对应的含水率称为最优含水率。
建设工程监理投标时，制定投标策略的前提是()。
A.选择针对性的投标策略
B.合理设置项目监理机构
C.深入分析影响投标的因素
D.把握和深刻理解招标文件
答案：C
解析：
2020版教材P78-82
本题考查的是建设工程监理投标策略。建设工程监理投标策略的合理制定和成功实施关键在于对影响投标因素的深入分析、招标文件的把握和深刻理解、投标策略的针对性选择、项目监理机构的合理设置、合理化建议的重视以及答辩的有效组织等环节。其中，深入分析影响投标的因素是制定投标策略的前提。
21年监理工程师真题下载9节 第8节
政府对工程建设程序的管理包括（ ）。
A.对工程报建、施工图设计文件审查
B.对工程施工许可的管理
C.施工验收备案的管理
D.工程承发包管理
E.各类资质标准的审查
答案：A,B,C,E
解析：
工程质量管理主要制度
(一）工程质量监督；(二）施工图设计文件审查；(三）建设工程施工许可；
(四）工程质量检测；(五）工程竣工验收与备案；(六）工程质量保修。参见教材 P7。
依法必须进行勘察设计招标的工程建设项目招标时应具备的以下条件中，（）不正确。
A.按照国家有关规定需要履行工程项目审批手续的，已履行审批手续，取得批准
B.所必需的勘察设计基础资料已经收集完成
C.建设所需资金已经落实
D.法律法规规定的其他条件
答案：C
解析：
一、工程勘察设计招标应具备的条件
1、招标人已经依法成立；
2、按照国家有关规定需要履行项目审批、核准或者备案手续的，已经履行；
3、勘察设计有相应资金或者资金来源已经落实；
4、所必需的勘察设计基础资料已经收集完成；
5、法律法规规定的其他条件。
某工程,建设单位与甲施工单位签订了施工总承包合同,并委托一家监理单位实施施工阶段监理。经建设单位同意,甲施工单位将工程划分为A1、A2标段,并将A2标段分包给乙施工单位。根据监理工作需要,监理单位设立了投资控制组、进度控制组、质量控制组、安全管理组、合同管理组和信息管理组六个职能部门,同时设立了A1和A2两个标段的项目监理组,并按专业分别设置了若干专业监理小组,组成直线职能制项目监理组织机构。为有效地开展监理工作,总监理工程师安排项目监理组负责人分别主持编制A1、A2标段两个监理规划。总监理工程师要求：①六个职能部门根据A1、A2标段的特点,直接对A1、A2标段的施工单位进行管理；②在施工过程中,A1标段出现的质量隐患由A1标段项目监理组的专业监理师直接通知甲施工单位整改,A2标段出现的质量隐患由A2标段项目监理组的专业监理师直接通知乙施工单位整改,如未整改,则由相应标段项目监理组负责人签发《工程暂停令》,要求停工整改。驻地监理工程师主持召开了第一次工地会议。会后,驻地监理工程师对监理规划审核批准后报送建设单位。在报送监理规划中,项目监理人员的部分职责分工如下：⑴投资控制组负责人审核工程款支付申请,并签发工程款支付证书,但竣工结算须有总监理工程师签认；⑵合同管理组负责调解建设单位与施工单位的合同争议,处理工程索赔；⑶进度控制组负责审查施工进度计划及其执行情况,并由该组负责人审批工程延期；⑷质量控制负责人审批项目监理实施细则⑸A1、A2两个标段项目监理组负责人分别组织、指导、检查和监督本标段监理人员的工作,及时调换不称职的监理人员。
【问题】3、指出监理人员职责分工的不妥之处,写出正确方法。
答案：
解析：
3、（1）投资控制组负责人签发工程款支付证书不妥,应由总监理工程师签发（2）合同管理组负责处理工程索赔不妥,应由总监理工程师负责；（3）进度控制组负责人审批工程延期不妥,应由总监理工程师审批；（4）质量控制组负责人审批项目监理实施细则不妥,应由总监理工程师审批；（5）项目监理组负责人调换不称职的监理人员不妥,应由总监理工程师调换；
下列选项中不属于投标保证金形式的是()。
A.现金
B.支票
C.保函
D.保证
答案：D
解析：
2020版教材P16-18
投标保证金除现金外，可以是银行出具的银行保函、保兑支票、银行汇票或现金支票。
某工程，施工合同中对最低保修期限作出如下约定，其中符合《建设工程质量管理条例》规定的有()。
A.主体结构工程的保修期限为设计文件规定的合理使用年限
B.屋面防水工程的保修期限为5年
C.房间和外墙面防渗漏的保修期限为5年
D.装修工程的保修期限为1年
E.安装工程的保修期限为2年
答案：A,B,C,E
解析：
在正常使用条件下，电气管道、给排水管道、设备安装和装修工程最低保修期限为2年。@##
监理单位承担了某工程的施工阶段监理任务，该工程由甲施工单位总承包。甲施工单位经建设单位同意并经监理单位进行资质审查合格的乙施工单位作为分包。施工过程中发生了以下事件。
事件1：专业监理工程师在熟悉图纸时发现，基础工程部设计内容不符合国家有关工程质量标准和规范。总监理工程师随即致函设计单位要求改正并提出更改建议方案。设计单位研究后，口头同意了总监理工程师的更改方案，总监理工程师随即将更改的内容写成监理指令通知甲施工单位执行。
事件2：施工过程中，专业监理工程师发现乙施工单位施工的分包工程部分存在质量隐患，为此，总监理工程师同时向甲、乙两施工单位发出了整改通知。甲施工单位回函称：乙施工单位施工的工程是经建设单位同意进行分包的，所以本单位不承担该部分工程的质量责任。
事件3：专业监理工程师在巡视时发现，甲施工单位在施工中使用未经报验的建筑材料，若继续施工，该部位将被隐蔽。因此，立即向甲施工单位下达了暂停施工的指令(因甲施工单位的工作对乙施工单位有影响，乙施工单位也被迫停工)。同时，指示甲施工单位将该材料进行检验，并报告了总监理工程师。总监理工程师对工序停工予以确认，并在合同约定的时间内报告了建设单位。检验报告出来后，证实材料合格，可以使用，总监理工程师随即指令施工单位恢复了正常施工。
事件4：乙施工单位就上述停工自身遭受的损失向甲施工单位提出补偿要求，而甲施工单位称：此次停工系执行监理职责的指令，乙施工单位应向建设单位提出索赔。
事件5：对上述施工单位的索赔建设单位称：本次停工系监理职责的失职造成，且事先未征得建设单位同意。因此，建设单位不承担任何责任，由于停工造成施工单位的损失应由监理单位承担。
【问题】
1．针对事件1，请指出总监理工程师上述行为的不妥之处并说明理由。总监理工程师应如何正确处理?
2．针对事件2，甲施工单位的答复是否妥当?为什么?总监理工程师签发的整改通知是否妥当?为什么?
3．针对事件3，专业监理工程师是否有权签发本次暂停令?为什么?下达工程暂停令的程序有无不妥之处?请说明理由。
4．针对事件4，甲施工单位的说法是否正确?为什么?乙施工单位的损失应由谁承担?
5．针对事件5，建设单位的说法是否正确?为什么?
答案：
解析：
1．事件1中，总监理工程师的行为不妥之处及正确处理： (1)总监理工程师的不妥之处在于不应直接致函设计单位。
正确做法：发现问题应向建设单位报告，通过建设单位向设计单位提出变更请求。
(2)设计单位口头同意总监理工程师的更改方案。
正确处理：应以书面形式答复。
2．(1)事件2中，甲施工单位回函答复不妥。
理由：根据建设工程施工合同管理中对于工程分包的有关规定，工程分包不能解除承包人对发包人应承担在该工程部位施工的合同义务。因此总承包单位应承担连带责任。
(2)总监理工程师向乙施工单位签发整改通知不妥。
理由：根据建设工程施工合同示范文本中对于分包合同管理的有关规定，总监理工程师不能够与分包单位发生直接的工作联系，仅与承包商建立监理与被监理的关系。因此，总监理工程师只能给甲施工单位签发整改通知，因为建设单位与乙施工单位没有合同关系。
3．(1)事件3中，专业监理工程师无权签发工程暂停令。
理由：《工程暂停令》由总监理工程师签发，这是总监理工程师的权力。
(2)下达工程暂停令的程序有不妥之处。
理由：专业监理工程师应报告总监理工程师，由总监理工程师签发工程暂停令。
4．甲施工单位的说法不正确。
理由：索赔的关键要看双方有没有合同关系。分包合同为甲施工单位和乙施工单位所签订，建设单位和乙施工单位没有合同关系，因此在分包合同的履行过程中，当分包商认为自己的合法权益受到损害，不论事件起因于业主或工程师的责任，还是承包商应承担的义务，他都只能向承包商提出索赔要求。因为乙施工单位与建设单位没有合同关系，乙施工单位的损失应由甲施工单位承担。
5．建设单位的说法不正确。
理由：索赔的关键要看双方有没有合同关系。施工单位与建设单位有合同关系，与监理单位没有合同关系。而且监理单位是在建设工程监理合同授权内行使职责，因此，施工单位所受的损失不应由监理单位承担，应由建设单位承担；建设单位的损失再和监理单位商议解决。
资源优化的目的是通过改变( )，使资源按照时间的分布符合优化目标。
A.关键工作的持续时间
B.关键工作的开始时间和完成时间
C.工作的持续时间
D.工作的开始时间和完成时间
答案：D
解析：
本题考核的是资源优化的目的。资源优化的目的是通过改变工作的开始时间和完成时间，使资源按照时间的分布符合优化目标。
关于支付工程预付款的说法，正确的有（ ）。
A.重大项目可一次性支付
B.重大项目应按年度计划逐年支付
C.发包人应在签订合同后7天内支付
D.未签订施工合同不得支付
E.实行工程量清单计价的工程，实体性消耗和非实体性消耗部分应在合同中分别约定预付款比例
答案：B,D,E
解析：
本题考查的是预付款。选项A，对于重大工程项目，工程预付款按年度工程计划逐年预付。选项C，发包人应在收到支付申请的7天内进行核实后向承包人发出预付款支付证书，并在签发支付证书后的7天内向承包人支付预付款。
21年监理工程师真题下载9节 第9节
承包商按投标文件中承诺的数量和型号的施工机械投入到施工中。监理人发现承包商使用的机械影响了工程进度，要求承包商增加。根据《施工合同标准文本》，承包商对此指示（ ）。
A.可以拒绝执行
B.应当执行，但可获得费用补偿
C.应当执行，但可获得费用和利润的补偿
D.应当执行，不能获得补偿
答案：D
解析：
本题考查的是施工质量管理。承包商使用的施工设备影响了工程进度或施工质量时，监理人有权要求承包商增加或更换施工设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包商承担。
(2019年真题)根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，报告事故的内容包括（ ）。
A.事故发生单位概况
B.事故发生时间、地点
C.事故发生的原因
D.已经采取的措施
E.事故的简要经过
当债务人履行合同的行为可能对债权人造成损害时，债权人可以依法行使撤销权，债务人的这类行为包括()。
A．放弃对其他人的到期债权
B．无偿转让财产
C．怠于行使其到期债权
D．未按合同提供担保
E．未按约定投保工程险
初步评审过程中，投标人的投标可能不用作废标处理的行为是（ ）。
A.串通投标
B.弄虚作假
C.不按评标委员会要求澄清
D.投标人报价低于标底
答案：D
解析：
考点:经评审的最低投标价法。投标人报价明显低于标底时，可能使得其报价低于成本，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。选项D，评标委员会发现投标人的报价在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。
根据《建设工程材料设备采购合同》，供货方不能按期交货的行为可以分为（ ）。
A.交货数量与合同不符
B.延期交货
C.逾期交货
D.提前交货
E.交货质量不符
答案：C,D
解析：
考点:违约责任。供货方不能按期交货的行为，可以进一步区分为逾期交货和提前交货两种。
下列因素中，属于影响进度的因素有()。
A.业主因素
B.勘察设计因素
C.资金因素
D.组织管理因素
E.监理因素
答案：A,B,C,D
解析：
2020教材P1-2
本题考查的是影响进度的因素分析。影响进度的因素包括：(1)业主因素；(2)勘察设计因素；(3)施工技术因素；(4)自然环境因素；(5)社会环境因素；(6)组织管理因素；(7)材料、设备因素；(8)资金因素。
设备制造的质量监控方式不包括（ ）。
A.驻厂监造
B.巡回监控
C.随机监控
D.定点监控
答案：C
解析：
考点: “设备制造的质量监控方式”。设备制造的质量监控方式包括：①驻厂监造。采取这种方式实施设备监造，监造人员直接进入设备制造厂的制造现场，成立相应的监造小组，编制监造规划，实施设备制造全过程的质量监控；②巡回监控。对某些设备（如制造周期长的设备），则可采用巡回监控的方式；③定点监控。针对影响设备制造质量的诸多因素，设置质量控制点，做好预控及技术复核，实现制造质量的控制。所以，设备制造的质量监控方式不包括选项C的“随机监控”。因此，本题的正确答案为C。
决定建设项目性能，优化和控制工程质量及工程造价最关键、最有利的阶段是（）
A.设计阶段
B.施工阶段
C.决策阶段
D.实施阶段
答案：A
解析：
2020版教材P25-26
在招标标的物特征上，勘察设计是工程建设项目前期最为重要的工作内容，设计阶段是决定建设项目性能，优化和控制工程质量及工程造价最关键、最有利的阶段，设计成果将对工程建设和项目交付使用后的综合效益起重要作用。
