2021监理工程师考试真题精选及答案6卷 第1卷
根据《标准施工合同》，施工合同文件包括（ ）。
A.招标文件
B.投标函及投标函附录
C.委托监理协议书
D.投标企业定额标准
答案：B
解析：
2020版教材P92-93
合同的组成文件包括：合同协议书；中标通知书；投标函及投标函附录；专用合同条款；通用合同条款；技术标准和要求；图纸；已标价的工程量清单；经合同当事人双方确认构成合同的其他文件。
以下有关大型工程设备的采购招标，说法不正确的是（ ）。
A.单价计算的结果与总价不一致，以单价为准
B.文字表示的数值与用数字表示的不一致，以文字表示的数值为准
C.对招标设备的技术要求允许投标人有一定的偏差
D.以设备寿命周期成本为基础的评标价法不考虑寿命期末的残值
答案：D
解析：
本题考查的是设备采购的评标。选项D，该方法考虑寿命期内的运营费用和寿命期末的残值。
采用FIDIC《施工合同条件》的建设工程合同，用以衡量承包商是否按合同要求的期限履行其施工义务的标准是()。
A、合同工期
B、竣工日期
C、施工期
D、合同有效期
答案：A
解析：
本题考查的是合同履行中涉及的期限。合同工期的时间界限作为衡量承包商是否按合同约定期限履行施工义务的标准。施工期与合同工期比较，决定是提前竣工还是延误竣工。（本知识点新教材已经删除）
下列选项中，关于定金的说法正确的有()。
A.债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回
B.给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金
C.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金
D.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方只能选择使用违约金条款
E.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择使用违约金或者定金条款
答案：A,B,C,E
解析：
2020版教材P20-37
当事人可以依照《担保法》约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择使用违约金或者定金条款。
某工作的实际进度与计划进度如下图所示，表述正确的是（ ） 。
A.第4～5周为匀速进展
B.本工作按计划完成
C.第3周停工一周
D.第4周末本工作实际完成的任务量小于计划任务量
答案：D
解析：
本题考查的是横道图比较法。选项A，第4周实际完成18％，第5周实际完成20％，所以不是匀速进展；选项B，本工作在第1周停工半周，不是匀速进展。至检查日期实际完成了70％，而计划完成为80％，所以未按计划完成；选项C，第3周有一半空白，表示停工半周；选项D，第4周末本工作计划完成任务量为60％，实际完成工作量50％。
在某项目施工中，监理人对已覆盖的隐蔽工程部位质量有疑问并进行了重新检验，结果表明质量合格，但检验影响了正常施工，则（）。
A.影响正常施工的费用由承包人承担
B.影响正常施工的费用由发包人承担
C.影响正常施工的费用由监理人与发包人按比例分担
D.工期给予顺延
E.工期不予顺延
某工程的早时标网络计划如图所示。工程进展到第5月、第10月和第15月底时，分别检查了工程进度，相应地绘制了三条实际进度前锋线，如图中的点划线所示。
某工程时标网络计划（单位：月）和投资数据（单位：万元）
注：
1.图中每根箭线上方数值为该项工作每月计划投资
2.图下方表格内：（1）栏数值为该工程计划投资累计值。（2）栏数值为该工程已完工程实际投资题计值。
<1> 、计算第5月和第10个月底已完工程计划投资（累计值）各为多少？
<2> 、分析第5月和第10个月底的投资偏差。
<3> 、根据第5月和第10月底实际进度前锋线分析工程进度情况。
答案：
解析：
1. 第5个月底，已完工程计划投资为：20+6+4=30（万元）
第10个月底，已完工程计划投资为：80+6×3=98（万元）
2. 第5个月底，已完工程计划投资为：20+6+4=30（万元）
第10个月底，已完工程计划投资为：80+6×3=98（万元）
3. 第5个月底，工程进度情况为：
②～③工作进度正常。
②～⑤工作拖延1个月，将影响工期1个月，因为是关键工作。
②～④工作拖延2个月，不影响工期，因为有2个月总时差。
第10个月底，工程进度情况为：
③～⑦工作拖延1个月，因为有2个月总时差，不影响工期。
⑤～⑥工作提前2个月，有可能缩短工期2个月，因为是关键工作。
④～⑧工作拖延1个月，但不影响工程进度，因为其有2个月的总时差。
在控制图中，点子几乎全部落在控制界限内，应符合的要求有（ ）。
A.连续20点以上处于控制界限内
B.连续25点以上处于控制界限内
C.连续25点中仅有1点超出控制界限
D.连续35点中仅有1点超出控制界限
E.连续100点中不多于2点超出控制界限
答案：B,D,E
解析：
考点:工程质量统计分析方法。点子几乎全部落在控制界限内，是指应符合下述三个要求：(1)连续25点以上处于控制界限内；(2)连续35点中仅有1点超出控制界限；(3)连续100点中不多于2点超出控制界限。
下列建设工程进度控制措施中，属于组织措施的是()。
A.采用CM承发包模式
B.审查承包商递交的进度计划
C.办理工程进度款支付手续
D.建立工程变更管理制度
答案：D
解析：
2020教材P2-4
本题考查的是进度控制的措施和主要任务。组织措施主要包括：(1)建立进度控制目标体系，明确建设工程现场监理组织机构中进度控制人员及其职责分工；(2)建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络；(3)建立进度计划审核制度和进度计划实施中的检查分析制度；(4)建立进度协调会议制度，包括协调会议举行的时间、地点、参加人员等；(5)建立图纸审查、工程变更和设计变更管理制度。
2021监理工程师考试真题精选及答案6卷 第2卷
下列选项属于标准资格预审文件主要内容的有()。
A.资格预审公告
B.申请人须知
C.申请人须知前附表
D.资格审查办法
E.招标公告
答案：A,B,D
解析：
2020版教材P50-51
标准资格预审文件分为资格预审公告、申请人须知、资格审查方法、资格审查办法、资格预审申请文件。
建设工程平行承发包模式的缺点是（ ）。
A.建设周期较长
B.工程造价控制难度大
C.进度控制难度大
D.质量控制难度大
答案：B
解析：
考点:建设工程监理委托方式。平行承发包模式的缺点：合同数量多，会造成合同管理困难；工程造价控制难度大，表现为：一是工程总价不易确定，影响工程造价控制的实施；二是工程招标任务量大，需控制多项合同价格，增加了工程造价控制难度；三是在施工过程中设计变更和修改较多，导致工程造价增加。
某实施监理的工程，建设单位与甲施工单位按《建设工程施工合同（示范文本）》2017版签订了合同，合同工期2年。经建设单位同意，甲施工单位将其中的专业工程分包给乙施工单位。工程实施过程中发生以下事件。
事件1：甲施工单位在基础工程施工时发现，现场条件与施工图不符，遂向项目监理机构提出变更申请。总监理工程师指令甲施工单位暂停施工后，立即与设计单位联系，设计单位同意变更，但同时表示无法及时提交变更后的施工图。总监理工程师将此事报告建设单位，建设单位随即要求总监理工程师修改施工图并签署变更文件，交甲施工单位执行。
事件2：专业监理工程师巡视时发现，乙施工单位未按审查后的施工方案施工，存在工程质量、安全事故隐患。总监理工程师分别向甲、乙施工单位发出整改通知，甲、乙施工单位既不整改也未回函答复。
事件3：工程竣工结算时，甲施工单位将事件1中基础工程设计变更所增加的费用列入工程竣工结算申请，总监理工程师以甲施工单位未及时提出变更工程价款申请为由，拒绝变更基础工程价款。
事件4：施工单位在施工中突遇合同中约定属于不可抗力的事件，造成经济损失（见表2-1）和工地全面停工15天。由于合同双方均未投保，建安工程施工单位在合同约定的有效期内，向项目监理机构提出了费用补偿和工程延期申请。
表2-1 经济损失表
问题：
1.分别指出事件1中总监理工程师和建设单位做法的不妥之处。写出该变更的正确处理程序。
2.事件2中，总监理工程师分别向甲、乙施工单位发出整改通知是否正确？分别说明理由。在发出整改通知后，甲、乙施工单位既不整改也未回函答复，总监理工程师应采取什么措施？
3.事件3中，总监理工程师的做法是否正确？说明理由。
4.事件4中，发生的经济损失分别由谁承担？建安工程施工单位总共可获得费用补偿为多少？工程延期要求是否成立？
答案：
解析：
1.事件1中总监理工程师和建设单位做法的不妥之处及变更的正确处理程序。
（1）总监理工程师做法的不妥之处：总监理工程师与设计单位联系。
（2）建设单位做法的不妥之处：建设单位要求总监理工程师修改施工图并签署变更文件，交甲施工单位执行。
（3）正确做法：
①总监理工程师报建设单位；
②建设单位联系设计单位；
③设计单位修改施工图并签署设计变更文件；
④建设单位收到设计变更文件后转交项目监理机构；
⑤总监理工程师向甲施工单位发出工程变更单。
2.（1）总监理工程师向甲施工单位发出整改通知正确
理由：甲施工单位属于总承包单位，总监理工程师的所有指令均发给总承包单位。
（2）总监理工程师向乙施工单位发出整改通知不正确。
理由：乙施工单位是分包单位，和建设单位没有合同关系。
（3）采取的措施：总监理工程师应下达工程暂停令，要求承包单位停工整改；同时报告给建设单位和有关行政管理部门。
3.总监理工程师的做法正确。
理由：根据有关规定，承包人应在工程变更确定后14d内，提出变更涉及的追加合同价款要求的报告，经工程师确认后相应调整合同价款。如果承包人在双方确定变更后的14d内，未向工程师提出变更工程价款的报告，视为该项变更不涉及合同价款的调整。
4.（1）建设单位承担的经济损失：
①待安装的设备修理费；
②供水管爆裂修复费；
③水泥损失费；
④留守管理人员工资；
⑤现场清理费；
施工单位承担的经济损失为：
①现场施工人员受伤医疗补偿费；
②应急发电机修复费；
③施工作业人员窝工费；
（2）费用补偿总额：5+0.5+1.5+0.3=7.3（万元）；
（3）工程延期要求成立。
以下有关索赔的说法中，正确的有（ ）。
A.在确定合理的补偿额时，工程师可以自行决定
B.只有符合合同规定的索赔要求才有合法性，才能成立
C.通常情况下，工程师对索赔的决定是终局性的
D.工程师批准补偿承包商的款项应计入下月支付工程进度款的支付证书内
E.承包人对工程师的索赔处理决定不满意，可提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼
答案：B,D,E
解析：
在确定合理的补偿额时，工程师与承包人就索赔的处理协商确定。只有符合合同规定的索赔要求才有合法性，才能成立。通常，工程师的处理决定不是终局性的，对发包人和承包人都不具有强制性的约束力。承包人对工程师的决定不满意，可以按合同中的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。工程师批准补偿承包商的款项应计入下月支付工程进度款的支付证书内。
工程网络计划中，关键工作是指()的工作。
A、最迟完成时间与最早完成时间的差值最小
B、双代号时标网络计划中无波形线
C、单代号网络计划中时间间隔为零
D、双代号网络计划中两端节点均为关键节点
答案：A
解析：
最迟完成时间与最早完成时间的差值就是该工作的总时差,总时差最小的工作为关键工作。
下列关于建设工程设计合同资质说法不正确的是( )。
A.工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质、工程设计专业资质和工程设计专项资质
B.工程设计综合资质只设甲级
C.取得工程设计综合资质的企业，可以承接各行业、各等级的建设工程设计业务
D.取得工程设计专业资质的企业，可以承接设计施工一体化业务
答案：D
解析：
2020版教材P29-30
取得工程设计专业资质的企业，可以承接本专业相应等级的专业工程设计业务及同级别的相应专项工程设计业务(设计施工一体化资质除外) 。
设计施工总承包合同模式下，关于设计审查的说法正确的是（）。
A.发包人应自监理人收到承包人设计文件之日起21天内完成审查
B.审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，视为设计文件未获同意
C.审查后认为不符合合同约定，则承包人提交修改后的设计文件后，审查期限继续计算
D.设计文件需政府有关部门审查或批准的，承包人应在发包人审查同意设计文件后7天内向政府有关部门报送设计文件
E.因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误，由发包人承担
答案：A,E
解析：
设计审查
1、发包人应自监理人收到承包人设计文件之日起 21天内完成审查。
2、如果承包人提交设计文件后需要修改，应立即通知监理人，向监理人提交修改后的设计文件后，审查期限重新起算。
3、发包人审查后认为设计文件不符合合同约定，承包人应根据监理人的书面说明进行修改后重新报送发包人审查，审查期限重新起算。
4、合同约定的审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，视为承包人的设计文件已获发包人同意。
5、对于设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的设计文件进行后续的设计和实施工程。
6、设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后 7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人予以协助。提交审查的设计文件经政府有关部门审查批准后，承包人进行后续的设计和实施工程。
7、因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误，由发包人承担。
某工程采用固定总价合同，合同执行过程中，在发生（ ）的情况下，发包方应对合同总价作相应的调整。
A.承包商漏算工程量
B.工程范围调整
C.工料机价格上涨
D.出现恶劣气候
答案：B
解析：
固定总价合同的价格计算是以设计图纸、工程量及规范等为依据，发承包双方就承包工程协商一个固定的总价，即承包方按投标时发包方接受的合同价格实施工程，并一笔包死，无特定情况不作变化。采用固定总价合同，合同总价只有在设计和工程范围发生变更的情况下才能随之作相应的变更，除此之外，合同总价一般不能变动。
建设工程监理招标的标的是（ ）。
A、监理酬金
B、监理设备
C、监理人员
D、监理服务
答案：D
解析：
考点:建设工程监理评标内容和方法。建设工程监理招标属于服务类招标，其标的是无形的“监理服务”。参见教材 P70。
2021监理工程师考试真题精选及答案6卷 第3卷
ABS融资方式的特点主要包括下列()。
A.通过证券市场发行债券筹集资金
B.清偿项目融资本息的资金仅与项目资产的未来现金收入有关
C.ABS融资风险与项目原始权益人无关
D.ABS方式融资的载体是项目权益人本身
E.ABS融资方式不需要投资项目资产在未来有现金收入
答案：A,B,C
解析：
2020版教材P52-63
ABS融资方式组建特殊目的机构（S2020版教材PV），该机构可以是一个信托机构，由于S2020版教材PV是进行ABS融资的载体，成功组建S2020版教材PV是ABS能够成功运作的基本条件和关键因素。一般来说，投资项目所依附的资产只要在未来一定时期内能带来现金收入，就可以进行ABS融资。故选项D、E说法错误。
某工程项目，建设单位通过招标选择了一家具有相应资质的监理单位承担施工招标代理和施 工阶段监理工作，并在监理中标通知书发出后第45天，与该监理单位签订了委托监理合同。之后 双方又另行签订了一份监理酬金比监理中标价降低10%的协议。
在施工公开招标中，有A、B、C、D、E、F、G、H等施工单位报名投标，经监理单位资格预审均符 合要求，但建设单位以C施工单位是外地企业为由不同意其参加投标，而监理单位坚持认为C施 工单位有资格参加投标。
评标委员会由5人组成，其中当地建设行政管理部门的招投标管理办公室主任1人、建设单位 代表1人、政府提供的专家库中抽取的技术经济专家3人。
评标时发现，B施工单位投标报价明显低于其他投标单位报价且未能合理说明理由；D施工单 位投标报价大写金额小于小写金额；F施工单位投标文件提供的检验标准和方法不符合招标文件 的要求；H施工单位投标文件中某分项工程的报价有个别漏项；其他施工单位的投标文件均符合 招标文件要求。
建设单位最终确定G施工单位中标，并按照《建设工程施工合同（示范文本）》与该施工单位 签订了施工合同。
工程按期进入安装调试阶段后，由于雷电引发了一场火灾。火灾结束后48小时内，G施工单 位向项目监理机构通报了火灾损失情况：工程本身损失1 50万元；总价值1 00万元的待安装设备彻 底报废；G施工单位人员烧伤所需医疗费及补偿费预计15万元，租赁的施工设备损坏赔偿10万 元；其他单位临时停放在现场的一辆价值25万元的汽车被烧毁。另外，大火扑灭后G施工单位停 工5天，造成其他施工机械闲置损失2万元以及必要的管理保卫人员费用支出1万元，并预计工程 所需清理、修复费用200万元。损失情况经项目监理机构审核属实。
【问题】
1．指出建设单位在监理招标和委托监理合同签订过程中的不妥之处，并说明理由。
2．在施工招标资格预审中，监理单位认为C施工单位有资格参加投标是否正确？说明理由。
3．指出施工招标评标委员会组成的不妥之处，说明理由，并写出正确作法。
4．判别B、D 、F、H四家施工单位的投标是否为有效标？说明理由。
5．安装调试阶段发生的这场火灾是否属于不可抗力？指出建设单位和G施工单位应各自承 担哪些损失或费用（不考虑保险因素）?
答案：
解析：
1．不妥之处一：建设单位在监理中标通知书发出后第45天签订委托监理合同。
理由：依照《中华人民共和国招投标法》，应在监理中标通知书发出后30天内签订合同。 不妥之处二：在签订委托监理合同后双方又另行签订了一份监理酬金比监理中标价降低10% 的协议。
理由：依照《中华人民共和国招投标法》，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容 的其他协议。
2．在施工招标资格预审中，监理单位认为C施工单位有资格参加投标是正确的。 理由：以所处地区作为确定投标资格的依据是一种歧视性的依据，这是《中华人民共和国招投 标法》明确禁止的。
3．评标委员会的组成不妥，不应包括当地建设行政管理部门的招投标管理办公室主任。正确 的组成应为：评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表以及有关技术、 经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中。技术、经济等方面的专家不得少于成员 总数的三分之二。
4．(1)B施工单位的投标不是有效标。
理由：B施工单位投标报价明显低于其他投标单位报价且未能合理说明理由，可以认定为低于 成本。
(2)D施工单位的投标是有效标。
理由：D施工单位投标报价大写金额小于小写金额，不属于重大偏差。
(3)F施工单位的投标不是有效标。
理由：F施工单位投标文件提供的检验标准和方法不符合招标文件的要求，可以认定为是明显
不符合技术规定和技术标准的要求，属于重大偏差。
(4)H施工单位的投标是有效标。
理由：H施工单位投标文件中某分项工程的报价有个别漏项，不属于重大偏差。
5．(1)安装调试阶段发生的火灾属于不可抗力。
(2)建设单位应承担的费用包括工程本身损失150万元，待安装的设备的损失100万元，其他 单位临时停放在现场的汽车损失25万元，工程所需清理、修复费用200万元。
(3)施工单位应承担的费用包括G施工单位人员烧伤所需医疗费及补偿费预计1 5万元，租赁 的施工设备损坏赔偿1 0万元，大火扑灭后G施工单位停工5天，造成其他施工机械闲置损失2万 元以及必要的管理保卫人员费用支出1万元。
【所考查知识点】
本案例第1问主要考查中标后合同签订的要求。
本案例第2问主要考查不应排斥潜在投标人的情况。
本案例第3问主要考查评标委员会的组成要求。
本案例第4问主要考查无效投标的情况。
本案例第5问主要不可抗力发生时，工程各参与方应承担的后果。
单代号搭接网络计划的表示方法为()。
A.以节点表示工作及其搭接关系，以节点之间的箭线表示工作之间的逻辑关系
B.以节点表示工作及其逻辑关系，以节点之间的箭线表示工作之间的搭接关系
C.以节点表示工作，以节点之间的箭线表示工作之间的逻辑关系和搭接关系
D.以节点表示工作，以节点之间的箭线表示工作及工作之间的逻辑关系
答案：C
解析：
2020教材P79-83
本题考查的是单代号搭接网络计划。单代号搭接网络计划的表示方法以节点表示工作，以节点之间的箭线表示工作之间的逻辑关系和搭接关系。
根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定，( )不包括在分部分项工程量清单中。
A.项目编码
B.项目名称
C.工程量
D.综合单价
答案：D
解析：
2020教材P130-133
分部分项工程量清单应按《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500--2013 的规定，确定项目编码、项目名称、项目特征、计量单位，并按不同专业工程量计量规范给出的工程量计算规则，进行工程量的计算。
某公路路基填筑工程在施工完成半月后，一段路基（约有80m长）整体失稳垮塌，但未造成人员伤亡。经调查表明，该事故发生的原因是由于施工单位在该路基施工时盲目赶进度，未将原地面的淤泥彻底清理干净所致。事故发生后，施工单位立即进行了返工处理，经检查验收合格。经监理工程师核实施工单位用于这次返工的各项费用共计90万元，事后施工单位根据合同规定监理工程师提交了费用索赔的各种文件资料，要求建设单位对返工所花费的90万元给予赔偿。
【问题】6.公路工程质量事故处理实行的“四不放过”原则是什么？
答案：
解析：
6.公路工程质量事故处理的“四不放过”原则是：事故原因调查不清不放过；事故责任者没有受到教育不放过；没有防范措施不放过；相关责任人没有受到处理不放过。
某住宅楼工程，总承包单位将装饰装修工程分包。工程竣工验收后发现一些问题： 主体工程混凝土出现部分渗漏、一些房间墙面瓷砖脱落等问题。关于该责任承担的说法， 正确的是（ ）。
A.由总承包单位承担全部责任
B.由总承包单位与分包单位承担连带责任
C.总承包单位对主体混凝土质量承担责任，总承包单位与分包单位对墙面瓷砖质量承担连带责任
D.总承包单位对主体混凝土质量承担责任，分包单位对墙面瓷砖质量承担责任
答案：C
解析：
2020版教材P13-14
《建设工程质量管理条例》规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。
主体工程不得分包。本题住宅楼工程，总承包单位将装饰装修工程分包，故总承包单位对主体混凝土质量承担责任，总承包单位与分包单位对墙面瓷砖质量承担连带责任。选项C正确。
工程承发包管理包括规定工程招标投标承发包的范围、类型、条件，对招标投标承发包活动的依法监督和工程合同内容的规范性管理。工程承发包管理属于（ ）的管理职能。
A.业主
B.政府
C.监理单位
D.施工单位
答案：B
解析：
2020版教材P5-6
政府监督管理职能包括：(1)建立和完善工程质量管理法规；(2)建立和落实工程质量责任制；(3)建设活动主体资格的管理；(4)工程承发包管理；(5)工程建设程序管理；(6)工程质量监督管理。
下列选项中，对于保险合同的概念描述，正确的有()。
A.保险合同是指被保险人与保险人约定保险权利义务关系的协议
B.保险人是指承担赔偿或者给付保险金责任的保险公司
C.被保险人是指其财产或者人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人
D.投保人可以为被保险人
E.受益人是指人身保险合同中由被保险人或者投保人指定的享有保险金请求权的人
答案：B,C,D,E
解析：
考点:保险概述。选项A，保险合同是指投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议。
按照招标投标法实施条例的规定，投标保证金有效期与投标有效期一致，金额不得超过招标项目估算价的（）。
A.1%
B.2%
C.3%
D.5%
答案：B
解析：
本题考查的是接受投标书阶段的工作。按照招标投标法实施条例的规定，投标保证金有效期与投标有效期一致，金额不得超过招标项目估算价的2%。
2021监理工程师考试真题精选及答案6卷 第4卷
（ ）的项目综合应急预案，按规定向属地直接监管的负有安全生产监督管理职责的交通运输管理部门和安全生产监督管理部门备案。
A.国家高速公路
B.独立特大桥及特长隧道
C.10万吨级以上码头
D.航电枢纽等工程
E.复杂的边坡
答案：A,B,C,D
解析：
本题考查的是生产安全事故应急救援预案体系。国家高速公路、独立特大桥及特长隧道、10万吨级以上码头、航电枢纽等工程的项目综合应急预案，按规定向属地直接监管的负有安全生产监督管理职责的交通运输管理部门和安全生产监督管理部门备案。
下列关于设计施工总承包合同的承包人，说法正确的是（）。
A.可以是独立承包人，也可以是联合体
B.对于联合体承包人，发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系
C.对于联合体承包人，发包人和监理人应负责协调联合体各成员全面履行合同
D.联合体承包人未经发包人同意不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议
E.联合体承包人为了更好地履行合同可以直接改变联合体的组成和修改联合体协议
答案：A,B,D
解析：
对联合体承包人的规定
1、总承包合同的承包人可以是独立承包人，也可以是联合体。
2、发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系，由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同。
3、未经发包人同意，承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议。@##
按照适用范围，建设工程定额分为()
A、国家定额
B、地区定额
C、行业定额
D、基础定额
E、企业定额
答案：A,B,C,E
解析：
按照定额的适用范围分为国家定额、行业定额、地区定额和企业定额。
投资收益率是反映项目（）的重要指标。
A.负债水平
B.盈利能力
C.偿债能力
D.抗风险能力
答案：B
解析：
2020教材P82-84
某公路工程施工项目,业主通过公开招标与某施工企业和某监理单位分别签订了施工合同和施工监理合同。该工程在施工过程中发生了下列一些事件：1、在某桥梁工程的基础施工中,由于施工班组的违章作业,使经过监理人员检验合格的基础钢筋出现位移,在混凝土浇筑不久后,监理方发现这一问题,并及时指示承包方立即停工处理和整改。承包方按监理方指示执行,提出质量事故报告及处理方案,经监理工程师审查批准后实施。整改完成后,经监理方重新检验确认合格后,指令复工,继续基础混凝土施工。监理方认为由此造成的经济损失由承包方承担,工期拖延不予延长,监理方还将此事故及处理情况向业主作了报告。而业主方书面提出：出现该质量事故,监理单位也应负一定责任,要求扣除1%的监理服务费作为违约赔偿金。2、在地下通信电缆管道施工中,管道铺设完毕后,承包方自检合格后曾书面通知监理方要求检查管道铺设质量。但监理方收到质量验收通知单后,在合同约定的时间内并未前去检验,也未提出延期检查的书面要求。因此,承包方即将管沟予以回填。为此,监理方书面指令承包方将管沟重新挖开,以便检验管道铺设质量。承包方按监理方要求对管沟进行剥露,经监理方检查后,确认管道铺设质量未达到设计图纸要求和合同要求,也不符合标准和规范要求,管道接合部严重漏水。因此,监理方要求承包方返工。承包方按要求进行了管道铺设的返工处理,在监理方对返工工程进行质量检验确认合格后,承包方将管沟重新回填。为此,承包方提出,除因施工质量不合格造成管道铺设返工的费用应由自己承担外,要求发包方补偿因检验管道铺设质量而产生的再度剥露费用（包括管沟重新开挖、回填以及更新由于重挖造成的部分管道损坏的费用）76000元和延长工期8天。3、在某段路堑开挖过程中,在地下发现大量化石和古人类文明遗迹。经有关部门及专家鉴定为远古类人猿活动遗址,有重大考古价值。于是监理方书面指示施工方暂时停止施工。经国家有关部门与业主协商决定在该处进行发掘工作,并与承包方协商后决定由承包方抽调部分力量参与文物发掘工作。经40天的紧张工作,发掘工作全部完成。为此,承包方向发包方提出要求补偿参与考古发掘工作的直接费用48万元,由于工程暂停和延期所造成的劳动力和机械设备闲置等损失32万元,及20%管理费和10%利润,并且延长工期40天。
【问题】2、承包方在管道未经监理方检查并认可其质量的情况下,能否回填和覆盖?管沟合法回填的前提条件是什么?
答案：
解析：
2、（1）在未经监理方的检查和认可管道铺设质量合格的情况下,承包方可以回填和覆盖,但必须具备如下的前提条件：①承包方应事先通知监理方,并约定检验时间；②监理人员没有在约定的时间内到场检验,而且在不能按时到场检验的情况下,又未能提前向承包方提出书面的延期检查的要求；③承包方自检合格。（2）一般情况下,承包方合法回填管沟的前提条件是：①自检质量合格；②经过监理方检查并书面确认工程质量合格,符合国家或行业规范、标准以及设计文件和施工合同的要求；③在按合同规定或约定的时间内,承包方已书面通知监理方检查,监理方未能按约定时间到场检查,也未能提前提出延期检查的要求
监理工作目标通常以建设工程（ ）目标的控制值来表示。
A.工期
B.质量
C.造价
D.进度
E.安全
答案：B,C,D
解析：
考点:“监理规划主要内容——监理工作的范围、内容和目标”。监理工作目标是指工程监理单位预期达到的工作目标。通常以建设工程质量、造价、进度三大目标的控制值来表示。在建设工程监理实际工作中，应进行工程质量、造价、进度目标的分解，运用动态控制原理对分解的目标进行跟踪检查，对实际值与计划值进行比较、分析和预测，发现问题时，及时采取组织、技术、经济和合同等措施进行纠偏和调整，以确保工程质量、造价、进度目标的实现。因此，本题的正确答案为BCD。
根据《建设工程监理规范》，属于监理规划主要内容的有()。
A.安全生产管理制度
B.监理工作依据
C.监理工作设施
D.工程质量控制
E.工程进度计划
答案：B,C,D
解析：
《建设工程监理规范》明确规定，监理规划的内容包括(12项)：工程概况；监理工作的范围、内容、目标；监理工作依据；监理组织形式、人员配备及进退场计划、监理人员岗位职责；监理工作制度；工程质量控制；工程造价控制；工程进度控制;安全生产管理的监理工作；合同与信息管理；组织协调；监理工作设施。
(2016年真题)招标项目设有标底的，标底应当在（ ）时公布。
A.发布招标公告
B.发售招标文件
C.开标
D.评标
答案：C
解析：
招标人可自行决定是否编制标底，如有标底，一个项目只能有一个标底；若设有标底，应当在开标时公布。 【注释】标底是非强制的，可以编，也可以不编。 标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动 的某一范围作为否决投标的条件。 最高投标限价 招标人可自行决定是否设有最高投标限价（非必须）；如有，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投 标限价的计算方法；不得规定最低投标限价。超过最高投标限价或低于成本价，都应作废标处理。
招标人在工程量清单中提供的用于支付必然要发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额是（ ）。
A.暂估价
B.暂列金额
C.总承包服务费
D.工程税金
答案：A
解析：
本题考核的是暂估价的概念。暂估价是指招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料程、的工金程额设。备的单价以及专业工
2021监理工程师考试真题精选及答案6卷 第5卷
下列工期延误的索赔中，承包人可以得到费用补偿的是（ ）。
A.不利自然条件
B.特殊反常天气
C.发包人命令暂停施工
D.设计图纸错误
答案：D
解析：
本题考查的是索赔的主要类型。在工期索赔中，属于客观原因所致，可以延长工期，不应给予费用补偿；凡纯属业主方面的原因（选项D的设计图纸错误）造成拖期，不仅应给承包人延长工期，还应给予费用补偿。至于较为接近的选项C，由于费用和利润通常包括在每项实施的工程价格之内，暂停施工并未削减该项目的实施，没有导致利润的减少，故不予补偿。
下列选项中能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的法律事实有（ ）。
A.建设工程合同当事人违约
B.发生法律效力的法院判决
C.仲裁机构裁定
D.物价正常波动
E.行政行为
答案：A,B,C,E
解析：
考点:合同法律关系的产生、变更与灭失。能够引起合同法律关系的产生、变更与灭失的包括行为和事件两类。选项A属于违法行为；选项BCE，行政行为和发生法律效力的法院判决、裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生、变更、消灭。
监理工程师在审批工程延期时遵循的根本原则是（ ）。
A.依据合同条件
B.是否影响工期
C.结合实际情况
D.符合业主意图
答案：A
解析：
考点:“工程延期的审批原则”。监理工程师在审批工程延期时应遵循下列原则：①合同条件；这是监理工程师审批工程延期的一条根本原则；②影响工期发生延期事件的工程部位，无论其是否处在施工进度计划的关键线路上，只有当所延长的时间超过其相应的总时差而影响到工期时，才能批准工程延期；③实际情况批准的工程延期必须符合实际情况。因此，根据第①点可知，本题的正确答案为A。
甲发函至乙搅拌站，欲采购某标号早强水泥10吨，500元/吨，货到付款。乙要求款到发货，则乙的意思表示属于（ ）。
A.要约邀请
B.新要约
C.承诺
D.部分承诺
监理单位在责任期内，不按监理合同约定履行监理职责，给建设单位或其他单位造成损失的，应承担（??）责任。
A.违法
B.法律
C.违约
D.连带
答案：C
解析：
本题考查重点是“工程监理单位的质量责任”。监理责任主要有违法责任和违约责任两个方面。如果工程监理单位故意弄虚作假，降低工程质量标准，造成质量事故的，要承担法律责任。若工程监理单位与承包单位串通，谋取非法利益，给建设单位造成损失的，应当与承包单位承担连带赔偿责任。如果监理单位在责任期内：不按照监理合同约定履行监理职责，给建设单位或其他单位造成损失的，属违约责任，应当向建设单位赔偿。因此，本题的正确答案为C。
假定某投资项目的现金流量如下表，基准收益率为10％，则项目的财务净现值为（ ）万元。
A.48.14
B.76.24
C.83.87
D.111.97
编制单位工程施工进度计划的步骤包括()。
A.划分工作项目
B.确定关键工作和里程碑
C.确定施工顺序
D.计算劳动量和机械台班数
E.落实专业分包商和材料供应商的进场时间
答案：A,C,D
解析：
考点:单位工程施工进度计划的编制。单位工程施工进度计划的编制程序包括：(1)收集编制依据；(2)划分工作项目；(3)确定施工顺序；(4)计算工程量；(5)计算劳动量和机械台班数；(6)确定工作项目的持续时间；(7)绘制施工进度计划图；(8)施工进度计划的检查与调整；(9)编制正式施工进度计划。
建设工程采用设计—施工总承包方式的不足是()
A、工程质量控制难度大
B、工程进度控制难度大
C、工程造价控制难度大
D、建设单位承担较大风险
答案：A
解析：
设计一施工总承包属于工程总承包模式，工程总承包模式的缺点：合同条款不易准确确定，容易造成合同争议；招标发包工作难度大；总承包商需要承担较大风险；建设单位择优选择工程总承包单位的范围小；工程质量控制难度大。
下列工作职权中，属于项目法人总经理职权的有()
A、组织项目后评估
B、提出工程开工报告
C、确定工程监理中标单位
D、提出项目施工验收申请报告
E、组织项目单项工程预验收
答案：A,C,E
解析：
项目法人总经理的职权包括：①组织编制项目初步设计文件，对项目工艺流程、设备选型、建设标准、总图布置提出意见，提交董事会审查；②组织工程设计、工程监理、工程施工和材料设备采购招标工作，编制和确定招标方案、标底和评标标准，评选和确定投、中标单位；③编制并组织实施项目年度投资计划、用款计划和建设进度计划；④编制项目财务预算、决算；⑤编制并组织实施归还贷款和其他债务计划；⑥组织工程建设实施，负责控制工程投资、工期和质量；⑦在项目建设过程中，在批准的概算范围内对单项工程的设计进行局部调整；⑧根据董事会授权处理项目实施过程中的重大紧急事件，并及时向董事会报告；⑨负责生产准备工作和培训人员；⑩负责组织项目试生产和单项工程预验收；⑨拟订生产经营计划、企业内部机构设置、劳动定员方案及工资福利方案；⑥组织项目后评估，提出项目后评估报告；⑧按时向有关部门报送项目建设、生产信息和统计资料；⑩提请董事会聘请或解聘项目高级管理人员。
2021监理工程师考试真题精选及答案6卷 第6卷
在抽样检验方案中，将合格批判定为不合格批而错误地拒收，属于()错误。
A、第一类
B、第二类
C、第三类
D、第四类
答案：A
解析：
第一类错误：将合格批判为不合格批，错误地拒收，又称生产方风险。
进口设备外贸手续费的计算公式为：外贸手续费 = ( ) ×人民币外汇牌价×外贸手续费率。
A.离岸价
B.离岸价+国外运费
C.离岸价+国外运输保险费
D.到岸价
答案：D
解析：
2020版教材P27-31
外贸手续费=进口设备到岸价×人民币外汇牌价×外贸手续费率。
材料采购合同，全部合同材料质量保证期届满后，买方在收到卖方提交的由买方签署的质量保证期届满证书并经审核无误后（）日内，向卖方支付合同价格5% 的结清款。
A.7
B.14
C.20
D.28
答案：D
解析：
2020版教材P142-143
全部合同材料质量保证期届满后，买方在收到卖方提交的由买方签署的质量保证期届满证书并经审核无误后28 日内，向卖方支付合同价格5% 的结清款。
建设工程质量保修书应由（ ）出具。
A.建设单位向建设行政主管部门
B.建设单位向用户
C.承包单位向建设单位
D.承包单位向监理单位
答案：C
解析：
2020版教材P7-10
根据《建设工程质量管理条例》，建设工程实行质量保修制度。建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。
根据《施工合同标准文本》的规定，以下有关监理人的说法中，错误的是()。
A.在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作
B.在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项
C.承包人收到监理人发出的重大指示，必须得到发包人的认可，方可遵照执行
D.在合同规定的权限范围内，独立处理或决定有关事项
答案：C
解析：
本题考查的是施工合同管理有关各方的职责。承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执行。
根据《水利工程工程量清单计价规范》（GB 50501-2017），下列费用中，不包含在土方明挖工程单价中，需另行支付的是（）
A、植被清理费
B、场地平整费
C、施工超挖费
D、测量放样费
答案：B
解析：
场地平整按施工图纸所示场地平整区域计算的有效面积以m2 为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每平方米工程单价支付。
在风险管理中所运用的对策一般有（ ）。
A.风险回避
B.风险削减
C.损失控制
D.风险自留
E.风险转移
答案：A,C,D,E
解析：
考点:“风险管理过程”。一般来说，风险管理中所运用的对策有以下四种：风险回避、损失控制、风险自留和风险转移。这些风险对策的适用对象各不相同，需要根据风险评价的结果，对不同的风险事件选择最适宜的风险对策，从而形成最佳的风险对策组合。因此，本题的正确答案为ACDE。
某建设单位和施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同，合同中约定：建筑材料由建设单位提供；由于非施工单位原因造成的停工，机械补偿费为200元／台班，人工补偿费为50元／日工；总工期为120天；竣工时间提前奖励为3000元／天，误期损失赔偿费为5000元／天。经项目监理机构批准的施工进度计划如图4—1所示(单位：天)。
施工过程中发生如下事件：
事件1：工程进行中，建设单位要求施工单位对某一构件作破坏性试验，以验证设计参数的正确性。该试验需修建两间临时试验用房，施工单位提出建设单位应该支付该项试验费用和试验用房修建费用。建设单位认为，该试验费属建筑安装工程检验试验费，试验用房修建费属建筑安装工程措施费中的临时设施费，该两项费用已包含在施工合同价中。
事件2：建设单位提供的建筑材料经施工单位清点入库后，在专业监理工程师的见证下进行了检验，检验结果合格。其后，施工单位提出，建设单位应支付建筑材料的保管费和检验费；由于建筑材料需要进行二次搬运，建设单位还应支付该批材料的二次搬运费。
事件3：(1)由于建设单位要求对B工作的施工图纸进行修改，致使B工作停工3天(每停一天影响30工日，10台班)；(2)由于机械租赁单位调度的原因，施工机械未能按时进场，使C工作的施工暂停5天(每停一天影响40工日，10台班)；(3)由于建设单位负责供应的材料未能按计划到场，E工作停工6天(每停一天影响20工日，5台班)。施工单位就上述三种情况按正常的程序向项目监理机构提出了延长工期和补偿停工损失的要求。
事件4：在工程竣工验收时，为了鉴定某个关键构件的质量，总监理工程师建议采用试验方法进行检验，施工单位要求建设单位承担该项试验的费用。该工程的实际工期为122天。
问题：
1．事件1中建设单位的说法是否正确?为什么?
2．逐项回答事件2中施工单位的要求是否合理，说明理由。
3．逐项说明事件3中项目监理机构是否应批准施工单位提出的索赔，说明理由并给出审批结果(写出计算过程)。
4．事件4中试验检验费用应由谁承担?
5．分析施工单位应该获得工期提前奖励．还是应该支付误期损失赔偿费，金额是多少?
答案：
解析：
1．不正确。
理由：依据《建筑安装工程费用项目组成》的规定，(1)建筑安装工程费(或检验试验费)中不包括构件破坏性试验费；(2)建筑安装工程中的临时设施费不包括试验用房修建费用。
2．(1)要求建设单位支付保管费合理。
理由：依据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，建设单位提供的材料，施工单位负责保管，建设单位支付相应的保管费用。
(2)要求建设单位支付检验费合理。
理由：依据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定。建设单位提供的材料，由施工单位负责检验，建设单位承担检验费用。
(3)要求建设单位支付二次搬运费不合理。
理由：二次搬运费已包含在措施费(或直接费)中。
3．(1)B工作停工3天：应批准工期延长3天，因属建设单位原因(或因属非施工单位原因)，且工作处于关键线路上；费用可以索赔，应补偿停工损失=3天×30工日×50元／工日+3天×10台班×200元／台班=10500元。
(2)C工作停工5天：工期索赔不予批准，停工损失不予补偿，因属施工单位原因。
(3)E工作停工6天：应批准工期延长1天，该停工虽属建设单位原因，但E工作有5天总时差，停工使总工期延长1天；费用可以索赔，应补偿停工损失=6天×20工日×50元／工日+6天×5台班×200元／台班一12000元。
4．若构件质量检验合格，由建设单位承担；若构件质量检验不合格，由施工单位承担。
5．由于非施工单位原因使B工作和E工作停工，造成总工期延长4天，工期提前120+4-122=2天，施工单位应获工期提前奖励，应得金额=2天×3000元／天=6000元。
流水强度是指某专业工作队在()。
A.一个施工段上所完成的工程量
B.单位时间内所完成的工程量
C.一个施工段上所需某种资源的数量
D.单位时间内所需某种资源的数量
答案：B
解析：
2020教材P22-26
本题考查的是流水施工参数。流水强度是指流水施工的某施工过程(专业工作队)在单位时间内所完成的工程量(流水能力或生产能力)。
