21年监理工程师答疑精华8辑 第1辑
关于监理例会的说法，正确的是（ ）。
A、监理例会可以由建设单位组织召开
B、监理例会的讨论内容是工程质量安全问题
C、监理例会的会议纪要由建设单位签发
D、监理例会的议定事项应有落实单位和时限要求
答案：D
解析：
2020版教材P 159
监理例会是履约各方沟通情况、交流信息、研究解决合同履行中存在的各方面问题的主要协调方式。会议纪要由项目监理机构根据会议记录整理，主要内容包括：(1)会议地点及时间；(2)会议主持人；(3)与会人员姓名、单位、职务；(4)会议主要内容、决议事项及其负责落实单位、负责人和时限要求；(5)其他事项。会议纪要的内容应真实准确、简明扼要，经总监理工程师审阅，与会各方代表会签，发至有关各方并应有签收手续。
一名注册监理工程师要同时担任三项建设工程的总监理工程师时，应（ ）。
A.征得质量监督机构书面同意
B.书面通知施工单位
C.征得建设单位书面同意
D.书面通知建设单位
答案：C
解析：
本题考核的是总监理工程师的担任要求。一名注册监理工程师可担任一项建设工程监理合同的总监理工程师。当需要同时担任多项建设工程监理合同的总监理工程师时，应经建设单位书面同意，且最多不得超过三项。
下列关于办理施工许可证应满足条件的说法中，叙述错误的是（ ）。
A.已经确定施工企业
B.已经办理该建设工程用地批准手续
C.有全套的施工图纸及技术资料
D.需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求
答案：C
解析：
2020版教材P7-10
申请领取施工许可证，应具备下列条件：
(1) 已经办理该建筑工程用地批准手续；
(2) 依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规划许可证；
(3) 需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；
(4) 已经确定施工企业；
(5) 有满足施工需要的资金安排、施工图纸及技术资料；
(6) 有保证工程质量和安全的具体措施。
根据九部委发布的《标准勘察合同》，项目负责人（ ）内不能履行职责的，应事先征得发包人同意，并委派代表代行其职责 。
A.24小时
B.2天
C.3天
D.7天
答案：B
解析：
知识点:项目负责人委托代表的规定。时间是2天。2020版教材P78。
承包人提出工程变更，通常包括（ ）情形。
A.天气自然原因
B.图纸出现缺陷
C.采用新材料、新工艺
D.删减合同工作
E.考虑自身利益
答案：B,C,E
解析：
本题考查的是工程变更处理程序。承包人提出工程变更的情形有：一是图纸出现错、漏、碰、缺等缺陷无法施工；二是图纸不便施工，变更后更经济、方便；三是采用新材料、新产品、新工艺、新技术的需要；四是承包冬考虑自身利益，为费用索赔提出工程变更。
对于大型工程为了检验承包人的设计、设备造型和运行情况等是否满足合同约定，会在缺陷责任期内工程稳定运行一段时间后，进行竣工后试验。竣工后试验由( )组织，应在试验日期提前( )通知对方。
A.承包人或发包人，21天
B.发包人，14天
C.承包人或发包人，14天
D.承包人，21天
答案：A
解析：
2020版教材P137-138
本题考查的是缺陷责任期管理。对于大型工程为了检验承包人的设计、设备选型和运行情况等的技术指标是否满足合同的约定，通常在缺陷责任期内工程稳定运行一段时间后，在专用条款约定的时间内进行竣工后试验。竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人进行。发包人或承包人进行竣工试验，均应在竣工后试验的日期提前21天通知对方 。
监理单位接受建设单位委托对工程项目实施全过程监理时，需要在设计准备阶段()。
A.编制工程项目设计出图计划
B.审查工程项目建设总进度计划
C.进行工程项目工期目标的论证和决策
D.进行环境及施工现场条件的调查和分析
答案：D
解析：
2020教材P2-4
本题考查的是进度控制的措施和主要任务。设计准备阶段进度控制的任务包括：(1)收集有关工期的信息，进行工期目标和进度控制决策；(2)编制工程项目总进度计划；(3)编制设计准备阶段详细工作计划，并控制其执行；(4)进行环境及施工现场条件的调查和分析
21年监理工程师答疑精华8辑 第2辑
在建设工程质量验收时，室外工程可根据专业类别和工程规模划分单位（子单位）工程，室外工程的子单位包括（ ）。
A.附属建筑
B.智能工程
C.道路工程
D.边坡工程
E.室外环境
答案：A,C,D,E
解析：
本题考查的是建筑工程施工质量验收层次划分原则。室外工程的子单位包括道路、边坡、附属建筑、室外环境。
某公路建设项目,业主（A）与某一级施工企业（B）和某甲级监理单位（C）分别签订了工程施工合同和施工监理合同。工程开工后发生了下列一些事件：1在某桥梁工程的基础施工中,由于施工班组的违章作业,使经过监理人员检验合格的基础钢筋出现位移质量事故,在混凝土浇筑不久后,被监理方发现及时口头指示后并书面通知承包方立即停工处理和整改。承包方按监理方指令执行,提出质量事故报告及处理方案,经监理工程师审查批准后实施。整改完成后,经监理方重新检验确认合格后,指令复工,继续基础混凝土施工。由此造成的经济损失由承包方承担,工期拖延不予延长,监理方还将此事故及处理情况向业主作了报告。而业主代表书面提出：出现质量事故,监理单位也应负一定责任,要求扣除1％的监理费作为罚金。2在地下通信电缆管道施工中,管道铺设完毕后,承包方曾书面通知监理方要求检查管道铺设质量。但监理方收到质量验收通知单后,在合同约定的时间内并未前去检验,也未提出延期检查的书面要求。因此,承包方即将管沟予以回填。为此,监理方书面指令承包方将管沟重新挖开,以便检验管道质量。承包方按监理方要求对管沟进行剥露,经监理方检查后,确认管道铺设质量未达到设计图纸要求和合同要求,也不符合标准和规范要求,管道接合部严重漏水。因此,监理方要求承包方返工。承包方按要求进行了管道的返工处理,经监理方检验质量合格予以确认后,将管沟重新回填。为此,承包方提出：除管道返工费用由于承包方原因造成的质量不合格应自己承担外,要求发包方补偿再度剥露费用（包括重新开挖、回填以及更新由于重挖造成的部分管道损坏的费用）76000元和工期延长8天。3在某段路堑开挖过程中,在地下发现大量化石和古人类文明遗迹。经有关部门及专家鉴定为远古类人猿活动遗址,有重大考古价值。经国家有关部门与业主协商决定在该处进行发掘工作,并与承包方协商后决定由承包方抽调部分力量参与文物发掘工作。经40天发掘工作基本完成。为此,承包方向发包方提出要求补偿参与考古发掘工作的直接费用48万元,由于工程暂停和延期所造成的劳动力和机械设备闲置等损失32万元,及20％管理费和10％利润,并且工期延长40天。
【问题】4、在施工中发现地下化石及文物后,监理单位应按照什么程序处理?
答案：
解析：
4、施工中发现文物、化石及其他有考古、地质研究等有价值的物品时,承包方应立即采取必要的措施保护好现场,并立即书面通知监理工程师,并抄送业主。监理工程师在收到书面通知后应尽快报告当地文物管理部门,并按有关管理部门的要求采取妥善的保护措施。必要时,可下达书面的暂停施工的指令。此外,监理方还应与承包方互相配合,一方面要做好保护工作；另一方面要采取措施设法尽量减少由于暂停施工给工程和承包方带来的损失。
下列关于施工合同中监理人的地位，不正确的是( )。
A.监理人属于受发包人聘请的管理人，与承包人没有任何利益关系
B.监理人在施工合同的履行管理中是“独立的第三方”
C.监理人不是施工合同的当事人
D.在授权范围内独立工作
答案：B
解析：
2020版教材P91-92
既属于发包人一方的人员，但又不同于发包人的雇员，即不是一切行为均遵照发包人的指示，而是在授权范围内独立工作。故不是独立的第三方。
关于建设工程监理的说法，错误的是（ ）。
A.建设工程监理的行为主体是工程监理单位
B.建设工程监理不同于建设行政主管部门的监督管理
C.建设工程监理的依据包括监理合同和施工合同
D.总承包单位对分包单位的监督管理也属于建设工程监理行为
在合同中应对双方应承担的风险进行明确的界定，一般情况下，下面说法正确的有（ ）。
A.主要材料如钢材、水泥价格涨幅在投标报价时的3％以内，由承包商承担其涨价风险
B.其他材料价格涨幅在投标报价时的15％以内，由承包商承担其涨价风险
C.其他材料价格涨幅在投标报价时的15％以内，由发包方承担其涨价风险
D.主要材料如钢材、水泥价格涨幅在投标报价时的3％以内，由发包商承担其涨价风险
E.当超出合同规定风险额度时，应允许承发包双方进行价格的调整
答案：A,E
解析：
考点:合同价款约定内容。发承包双方在合同中应对双方应承担的风险进行明确的界定，一般会约定主要材料如钢材、水泥价格涨幅在投标报价时的3％以内，其他材料价格涨幅在投标报价时的5％以内，由承包商承担其涨价风险，当超出该额度时，应允许其进行价格的调整。
某施工单位承包了一项公路桥梁工程建设项目。施工单位进场后进行施工准备工作,开工前向监理方提交了该工程的施工组织设计和基础施工方案。监理工程师审核后,分析了基础施工方案可能出现的问题及其后果,提出了修改建议,然后以书面形式回复施工单位并报业主。
【问题】（3）施工单位坚持按原施工方案进行施工,施工质量明显不符合规范要求,现场出现不安全现象。此时,监理工程师应如何行使权力和处理问题?
某高速公路一座跨线桥全长77.32m，上部构造为（20+32+20）m预应力混凝土现浇箱梁。施工单位拟采用满布支架法进行施工，支架最高点离地面为10.5m。
事件1：2011年7月15日，驻地监理工程师在审查该桥施工方案时，要求施工单位对支架施工单独编制专项安全施工方案，并组织专家对方案进行论证审查后再报送驻地办。
事件2：由于时间仓促，临近雨季，施工单位随即于7月16日开始支架施工。他们将另一项目中的支架施工方案（此方案支架最高点离地面为7.3m）仅修改了相关数据，但未进行专门验算，就于7月18日邀请三位专家进行了论证。专家提出应加强支架基础临时排水等五个问题。施工单位技术员根据自己记录的专家发言对方案进行了修改。项目经理审查后立即报送驻地监理工程师。驻地监理工程师审查后，于当日同意按此方案实施。
问题：
1.针对以上事件，请分析驻地监理工程师的处理方式是否正确，并说明理由。
2.驻地监理工程师在审查专项安全施工方案时应注意哪些问题？
答案：
解析：
1.事件1中，监理工程师要求施工单位对支架施工方法单独编制专项安全施工方案，并组织专家对方案进行论证审查后再报，是正确的。因支架施工属于危险性较大的分项工程，应单独编制专项安全施工方案，并经专家进行论证后再报。事件2中，施工单位7月16日开始支架施工时，尚未编制专项安全施工方案和报审，而监理工程师未下达暂时停工指令，不妥，应立即下达暂时停工令，要求施工单位停止施工，待方案批准后按批准方案施工。
另外，驻地监理工程师审查后即同意方案实施不妥。因为该方案未按本工程具体情况编制，只是将另一项目的支架施工方案（比本桥支架低了3m多）修改了相关数据，但未进行验算；只经过3位（应为5位）专家论证，且无专家书面审查意见；该方案无施工单位技术负责人签认，无专业监理工程师审查意见，不符合程序性要求。
2.监理工程师在审批该桥支架施工方案时应注意：
（1）施工单位应当分别编写各危险性较大的分部分项工程的专项安全施工方案，并在施工前办理监理报审。
（2）监理工程师应按下列方法支持审查:
①程序性审查，专项安全施工方案须经专家论证、审查的，是否执行，是否经施工单位技术负责人签认。不符合程序的应退回。
②符合性审查，专项安全施工方案必须符合强制性标准的规定并附有安全验算的结果，须经专家论证，审查的项目应附有专家审查的书面报告，专项安全施工方案应有紧急救护措施等应急救援预案。
③针对性审查，专项安全施工方案应针对本工程特点以及所处环境、管理模式，具有可操作性。
（3）专项安全施工方案经专业监理工程师审查后，在报审表上填写监理意见，由监理工程师签认。
（4）特别复杂的专项安全施工方案，项目监理机构应报请监理单位技术负责人主持审查。
21年监理工程师答疑精华8辑 第3辑
对监理通知单内容有异议，施工单位应在（ ）小时内向监理提出书面报告。
A.8
B.12
C.24
D.48
答案：C
解析：
考核监理通知单、工程暂停令、复工令的签发。对监理通知单内容有异议，请在24小时内向监理提出书面报告。
下列费用属于利润的计算基数的有（ ）。
A.直接费
B.设备购置费
C.定额直接费
D.措施费
E.企业管理费
答案：C,D,E
解析：
本题考查的是公路工程投资估算与概、预算。利润=（定额直接费+措施费+企业管理费）×7.42%。
下列选项中，既属于监理工程师权利，又属于监理工程师义务的是()。
A.接受继续教育
B.履行管理职责，执行技术标准、规范和规程
C.保证执业活动成果的质量，并承担相应责任
D.在本人执业活动所形成的工程监理文件上签字、加盖执业印章
答案：A
解析：
考点:注册监理工程师执业和继续教育。接受继续教育既属于监理工程师权利，又属于监理工程师义务。
在建设工程监理活动中的施工质量控制，（ ）是实施监理的重要依据。
A.工程合同文件
B.工程勘察设计文件
C.有关质量管理方面的法律法规文件
D.质量标准与技术规范
答案：B
解析：
2020版教材P103-104
本题考查的是工程施工质量控制的依据。工程勘察包括工程测量、工程地质和水文地质勘察等内容，工程勘察成果文件为工程项目选址、工程设计和施工提供科学可靠的依据。也是项目监理机构审批工程施工组织设计或施工方案、工程地基基础验收等工程质量控制的重要依据。经过批准的设计图纸和技术说明书等设计文件，是质量控制的重要依据。施工图审查报告与审查批准书、施工过程中设计单位出具的工程变更设计都属于设计文件的范畴，是项目监理机构进行质量控制的重要依据。
某工程，建设单位委托监理单位承担施工阶段的监理任务，总承包单位按照施工合同约定选择了设备安装分包单位。在合同履行过程中发生如下事件：
事件1：工程开工前，总承包单位在编制施工组织设计时认为修改部分施工图设计可以使施工更方便、质量和安全更易保证，遂向项目监理机构提出了设计变更的要求。
事件2：专业监理工程师检查主体结构施工时，发现总承包单位在未向项目监理机构报审危险性较大的预制构件起重吊装专项方案的情况下已自行施工，且现场没有管理人员。于是，总监理工程师下达了《监理工程师通知单》。
事件3：专业监理工程师在现场巡视时，发现设备安装分包单位违章作业，有可能导致发生重大质量事故。总监理工程师口头要求总承包单位暂停分包单位施工，但总承包单位未予执行。总监理工程师随即向总承包单位下达了《工程暂停令》，总承包单位在向设备安装分包单位转发《工程暂停令》前，发生了设备安装质量事故。
问题：
就事件3中所发生的质量事故，指出建设单位、监理单位、总承包单位和设备安装分包单位各自应承担的责任，说明理由。
答案：
解析：
事件3中发生的质量事故，建设单位、监理单位、总承包单位和设备安装分包单位各自应承担的责任及理由具体如下：
(1)建设单位没有责任。（1分）
理由：本次质量事故是由于分包单位违章作业造成的，与建设单位无关。（1分）
(2)监理单位没有责任。（1分）
理由：本次质量事故是由于分包单位违章作业造成的，且监理单位已经口头要求暂停施工，可以说监理单位已按规定履行了监理职责。（1分）
(3)总承包单位应承担连带责任。（1分）
理由：根据建设工程施工合同管理中对于工程分包的有关规定，工程分包不能解除承包人对发包人应承担在该工程部位施工的合同义务。此外，总承包单位有义务对分包单位的施工进行监督管理。本次质量事故也是由于总承包单位没有对分包单位实施有效的监督管理造成的，因此总承包单位应承担连带责任。（1分）
(4)分包单位应承担主要责任。（1分）
理由：本次质量事故是由于分包单位违章作业直接造成的，因此其应承担主要责任。（1分）
在建筑工程一切险中，保险人承担保险责任的范围包括（ ）。
A.火灾引起的电气装备的毁坏
B.发包人原因导致的施工建筑物的毁坏
C.台风摧毁施工现场内的临时工程
D.承包人原因引起的水灾导致被保险人施工建筑物的毁坏
E.气温变化造成精密仪表毁坏
答案：A,C
解析：
建筑工程一切险是承保各类民用、工业和公用事业建筑工程项目，包括道路、桥梁、水坝、港口等，在建造过程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失的险种。其中，保险人的责任范围包括：①自然事件，指地震、海啸、雷电、飓风、台风、龙卷风、风暴、暴雨、洪水、水灾、冻灾、冰雹、地崩、山崩、雪崩、火山爆发、地面下陷下沉及其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象；②意外事故，指不可预料的以及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件，包括火灾和爆炸。大气(气候或气温)变化造成财产自身的损失和费用属于建筑工程一切险的除外责任，保险人对此损失不负责赔偿。
某土石方工程，采用固定总价合同形式，工程量清单估算的工程量为17000m3，在机械施工过程中，由于局部超挖、边坡垮塌等原因，实际工程量为18000m3；基础施工前，业主对基础设计方案进行了变更，需要扩大开挖范围，增加土石方工程量2000m3。则结算时，可以对合同总价进行调整的工程量为（ ）m3
A.0
B.1000
C.2000
D.3000
答案：C
解析：
本题考查合同价格分类。固定总价合同在结算时，对合同总价进行调整的工程量，应源于设计变更或工程范围变更，即题干中的由于建设单位原因发生的2000m3的增加工程量。
21年监理工程师答疑精华8辑 第4辑
某施工单位承建一座大桥，该桥处在施工进度网络计划中的关键线路上。在架设T梁时，当地突发泥石流，导致2号桥墩被泥石流冲垮，使已架设的T梁坠毁报废，造成直接经济损失49万元，无人员伤亡。这次泥石流的发生也导致该桥梁全面停工，造成了工期延误。事后查证被冲垮的桥墩混凝土强度达不到设计要求。该施工单位认为所发生的泥石流无法预见的，属于不可抗力，为业主应承担的风险，造成工程损坏应由业主承担，受损工程应予以计量。同时施工单位按合同规定提出了工期索赔要求。
【问题】3.上述受损工程能否计量？为什么？
答案：
解析：
3.上述受损工程不能进行计量。因为被冲垮的桥墩混凝土强度达不到设计要求，质量不合格，不满足计量的基本条件，因此不能计量。
在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是()招标。
A.设计
B.施工
C.设备采购
D.材料采购
答案：A
解析：
考点:工程设计招标概述。设计招标文件中仅提出设计依据、工程项目应达到的技术指标、项目限定的工作范围、项目所在地的基本资料、要求完成的时间等内容，而无具体的工作量。
(2014年)下列方法中，可用于分析与评价建设工程风险的是（ ）。
A.经验数据法
B.流程图法
C.计划评审技术法
D.财务报表法
答案：C
解析：
常用的风险分析与评价的方法有调查打分法、蒙特卡洛模拟法、计划评审技术法和敏感性分析法等。选项ABD是风险识别的方法。
在进行建设项目总进度目标控制前，建设单位对项目总进度管理的首要任务是（ ）。
A.收集和整理比较详细的设计资料
B.比较和分析各项技术方案的合理性
C.分析和论证进度目标实现的可能性
D.提出和改进设计、施工的进度控制措施
答案：C
解析：
本题考查的是建设项目总进度目标的论证。在进行建设项目总进度目标控制前，首先应分析和论证目标实现的可能性。
关于建筑工程一切险的投保人，说法正确的是（）。
A.在国外，建设工程一切险的投保人一般是承包人
B.《标准施工招标文件》（2007年版）规定应由发包人投保建筑工程一切险
C.《标准施工招标文件》（2007年版）规定应由承包人以发包人和承包人的共同名义投保建筑工程一切险
D.《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2013-0201规定应由承包人投保建筑工程一切险
E.《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2013-0201规定应由发包人投保建筑工程一切险
(2017年真题)根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，单位工程质量竣工验收记录表中的综合验收结论由（ ）填写。
A.施工单位
B.监理单位
C.建设单位
D.总监理工程师
答案：C
解析：
本题考查的是建筑工程施工质量验收程序和合格规定。单位工程质量验收记录中，验收记录由施工单位填写，验收结论由监理单位填写。综合验收结论由参加验收各方共同商定，由建设单位填写。
以下有关法人的论述正确的是（ ）。
A.法人应当依法成立
B.法人应当有自己的名称、组织机构、住所
C.法人以其全部财产独立承担民事责任
D.法人章程不得对法定代表人的代表权进行限制
E.法人成立须经行政主管机关批准
答案：A,B,C
解析：
知识点:合同法律关系。选项D，法人章程或者法人权力机构对法定代表人代表权的限制，不得对抗善意相对人。选项E，设立法人，法律、行政法规规定须经有关机关批准的，依照其规定。2020版教材P7。
21年监理工程师答疑精华8辑 第5辑
根据《建设工程设计合同（示范文本）》，发包人的职责有（ ）。
A、组织修改设计图纸会审中发现的设计问题
B、解决工程施工过程中出现的设计问题
C、为设计人提供必要的施工现场工作条件
D、组织鉴定和验收设计工作成果
E、保护设计人的计算软件和专利技术
答案：C,D,E
解析：
考点:设计合同履行管理。选项AB属于设计单位的责任。参见教材P69。
发包人应在签发竣工结算支付证书后的( )天内，按照竣工结算支付证书列明的金额向承包人支付结算款。
A.7
B.14
C.21
D.28
答案：B
解析：
2020教材P203-204
发包人应在收到承包人提交竣工结算款支付申请后7 天内予以核实，向承包人签发竣工结算支付证书，并在签发竣工结算支付证书后的14 天内，按照竣工结算支付证书列明的金额向承包人支付结算款。
某工程网络计划如下图所示(时间单位：天)，图中工作D的自由时差和总时差分别是( )天。
A.0和3
B.1和0
C.1和1
D.1和3
答案：D
解析：
总时差=本工作的最迟开始时间-本工作的最早开始时间=6-3=3，自由时差=紧后工作最早开始时间-本工作的最早完成时间=6-5=1
双代号网络计划中，某工作持续时间为5天，其开始节点的最早时间和最迟时间分别为14天和17天，完成节点的最早时间和最迟时间分别为23天和29天，该工作的总时差是()天。
A.3
B.4
C.6
D.10
依据《物权法》的规定，抵押权人与抵押人未就抵押权实现方式达成协议的，抵押权人（ ）。
A.只能请求人民检察院拍卖、变卖抵押财产
B.应当请求人民法院和仲裁机构共同拍卖、变卖抵押财产
C.可以请求人民法院拍卖、变卖抵押财产
D.为维护自己的合法权益可以自行拍卖、变卖抵押财产
答案：C
解析：
本题考核的是抵押权的实现。抵押权人与抵押人未就抵押权实现方式达成协议的，抵押权人可以请求人民法院拍卖、变卖抵押财产。
下列建设工程进度控制的措施中，不属于监理工程师采取的组织措施的有（ ）。
A.建立进度控制目标体系
B.建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络
C.严格控制合同变更，对各方提出的工程变更严格审查
D.建立进度协调会议制度
E.采用网络计划技术及其他科学适用的计划方法
答案：C,E
解析：
本题考查的是进度控制的措施。进度控制的组织措施主要包括：（1）建立进度控制目标体系，明确建设工程现场监理组织机构中进度控制人员及其职责分工；（2）建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络；（3）建立进度计划审核制度和进度计划实施中的检查分析制度；（4）建立进度协调会议制度，包括协调会议举行的时间、地点，协调会议的参加人员等；（5）建立图纸审查、工程变更和设计变更管理制度。
为了提升安全保障水平，加强施工安全标准化建设，推进危险作业（ ），提高机械化作业程度。
A.设备工具化
B.机械化换人
C.工具定型化
D.自动化减人
E.装配化施工
答案：B,D
解析：
本题考查的是品质工程建设监理要点。为了提升安全保障水平，加强施工安全标准化建设，推进危险作业“机械化换人、自动化减人”，提高机械化作业程度。
21年监理工程师答疑精华8辑 第6辑
根据《标准监理招标文件(2017 年版)》，监理人在履行建设工程监理合同义务时，需完成的基本工作是()。
A.收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议14天前报委托人
B.熟悉工程设计文件，并参加由委托人组织的专题会议
C.审核施工承包人资质条件
D.检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格
答案：D
解析：
⒈监理工作内容
除专用合同条款另有约定外，监理工作内容包括：
⑴收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7 天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；
⑵熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；
⑶参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；
⑷审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；
⑸检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；
⑹检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；
⑺审查施工承包人提交的施工进度计划，核查施工承包人对施工进度计划的调整；
⑻检查施工承包人的试验室；
⑼审核施工分包人资质条件；
⑽查验施工承包人的施工测量放线成果；
⑾审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；
⑿审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；
⒀审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；
⒁在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；
⒂经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；
⒃审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；
⒄验收隐蔽工程、分部分项工程；
⒅审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；
⒆审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；
⒇参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；
(21)审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；
(22)编制、整理工程监理归档文件并报委托人。
对重要检验批的质量检验项目，当有简易快速的检验方法时，可选用（ ）方案。
A、计量、计数的抽样
B、一次、二次或多次抽样
C、全数检验
D、调整型抽样
答案：C
解析：
本题考查的是工程施工质量验收基本规定。对重要检验批的质量检验项目，当有简易快速的检验方法时，选用全数检验方案。参见教材P144。
无效建设工程合同的确认权归( )。A建设行政主管部门B人民法院 C仲裁机构D工商行政管理部
无效建设工程合同的确认权归（ ）。
Ａ建设行政主管部门Ｂ人民法院
Ｃ仲裁机构Ｄ工商行政管理部门
Ｅ监理单位
关于路基工程监理一般规定的说法，错误的是（ ）。
A.路基施工前应掌握影响范围内地下埋设的各种管线情况，制订安全措施
B.施工中发现危险品及其他可疑物品时，应立即停止施工，并按照规定报请有关部门处理
C.施工机械设备不宜在坡度大的边坡区域作业，必要时应采取防止设备倾覆的措施
D.弃方作业应遵循“先弃土.后支护”的原则
答案：D
解析：
本题考查的是路基路面工程施工中的安全监理要点。选项D，弃方作业应遵循“先支护、后弃土”的原则。
监理公司对建设工程项目投资的控制，应贯穿于（ ）
A.建设全过程
B.施工阶段
C.设计阶段
D.决策阶段
答案：A
解析：
投资控制是我国建设工程监理的一项主要任务，贯穿于监理工作的各个环节，包括工程勘察、设计、施工、保修等阶段，亦即项目建设的全进程。
下列选项中，属于工程量清单编制作用的有（ ）。
A.是建设工程计价的依据
B.是工程付款和结算的依据
C.是工程预付款和决算的依据
D.是调整工程量、进行工程索赔的依据
E.为投标人的投标竞争提供了一个平等和共同的基础
答案：A,B,D,E
解析：
考点:工程量清单概述。工程量清单的作用：(1)在招标阶段，招标工程量清单为投标人的投标竞争提供一个平等和共同的基础；(2)工程量清单是建设工程计价的依据；(3)工程量清单是工程付款和结算的依据；(4)工程量清单是调整工程量、进行工程索赔的依据。
下列文件中，由总监理工程师负责组织编制的是()
A、监理细则
B、监理规划
C、监理大纲
D、监理投标书
答案：C
解析：
为使监理大纲的内容和监理实施过程紧密结合，监理大纲的编制人员应当是监理单位经营部门或技术管理部门人员，也应包括拟定的总监理工程师。总监理工程师参与编制监理大纲有利于监理规划的编制。@##
21年监理工程师答疑精华8辑 第7辑
关于定量综合评估法特点的表述中，正确的有（ ）。
A.有利于评标委员会成员之间的直接对话和深入交流
B.有利于减少评标过程中的相互干扰，增强评标的科学性和公正性
C.是目前我国各地广泛采用的评标方法
D.评估标准弹性大，衡量尺度不具体，受评标专家人为因素影响较大
E.量化所有评标指标，由评标委员会专家分别打分
答案：B,C,E
解析：
考点:建设工程监理评标内容和方法。定量综合评估法是目前我国各地广泛采用的评标方法，其特点是量化所有评标指标，由评标委员会专家分别打分，减少了评标过程中的相互干扰，增强了评标的科学性和公正性。需要注意的是，评标因素指标的设置和评分标准分值或权重的分配，应能充分评价工程监理单位的整体素质和综合实力，体现评标的科学、合理性。
根据《标准施工合同》，关于承包人施工安全责任的说法，正确的是（ ）。
A.承包人应按招标文件约定的安全工作内容编制施工安全措施计划
B.合同约定的安全施工措施所需费用由承包人承担，安全作业环境所需费用由发包人承担
C.由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿
D.因采取合同未约定的安全施工措施增加的费用由承包人自行承担
答案：C
解析：
考点:施工安全管理。选项A，承包人应按合同约定的安全工作内容，编制施工安全措施计划报送监理人审批，按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。选项BD，合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用已包括在相关工作的合同价格中；因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按商定或确定方式予以补偿。
某工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作B的总时差和自由时差( )周。
A.均为1
B.分别为2和1
C.分别为4和1
D.均为4
答案：B
解析：
2020教材P62-64
工作B的总时差：本工作的波形线加上所有随后工作的波形线的路线，求和取最小的路线的值就是总时差。包含B工作的线路有三条，分别是①→③→⑤→⑥→⑨→⑩，①→③→⑤→⑦→⑧→⑩，①→③→⑤→⑦→⑨→⑩，波形线累加长度分别为2，4，4，故总时差为最小值2周。工作B的自由时差就是指该工作波形线的水平投影长度，即自由时差为1周。故选项B正确。
下列费用中，属于建安工程措施费的是（ ）。
A.工程排污费
B.构成工程实体的材料费
C.二次搬运费
D.施工现场管理人员的工资
答案：C
解析：
本题考查重点是“措施费的构成”。措施费是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用。措施项目费包括：环境保护费；文明施工费；安全施工费；临时设施费；夜间施工增加费；二次搬运费；冬雨季施工增加费；大型机械设备进出场及安拆费；施工排水费；施工降水费；地上地下设施、建筑物的临时保护设施费；已完工程及设备保护费；混凝土、钢筋混凝土模板及支架费；脚手架费。所以，选项C符合题意。选项A的“工程排污费”属于规费。选项B的“构成工程实体的材料费”属于直接工程费。选项D的“施工现场管理人员的工资”属于企业管理费。因此，本题的正确答案为C。
（2017年真题）根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标结束后，招标人退还投标保证金时间限定在（ ）。
A.与中标人签订书面合同后的15日内
B.与中标人签订书面合同后的5日内
C.招投标结束后的30日内
D.招投标结束后的15日内
答案：B
解析：
本题考查的是投标保证的相关规定。招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。
关于建设工程设计阶段，监理单位需要建立的制度包括的是（ ）。
A.设计招标管理制度
B.工程估算审核制度
C.设计要求编写及审核制度
D.可行性研究报告评审制度
答案：C
解析：
本题考查的是监理规划主要内容。相关服务工作制度中设计阶段：包括设计大纲、设计要求编写及审核制度，设计合同管理制度，设计方案评审办法，工程概算审核制度，施工图纸审核制度，设计费用支付签认制度，设计协调会制度等。
为确保工程质量事故的处理效果，凡涉及结构承载力等使用和其他重要性能的处理工作，常需做（ ）工作。
A.常规的检测
B.试验验证
C.必要的试验和检验鉴定
D.方案论证
答案：C
解析：
本题考核的是工程质量事故处理的鉴定验收。为确保工程质量事故的处理效果，凡涉及结构承载力等使用和其他重要性能的处理工作，常需做必要的试验和检验鉴定工作。
21年监理工程师答疑精华8辑 第8辑
某工程项目在施工阶段投保了建筑工程一切险，保险人承担保险责任的开始时间是()
A、中标通知书发出日
B、施工合同协议书签字日
C、保险合同签字日
D、工程材料运抵施工现场日
答案：D
解析：
建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。
建设工程施工招标投标过程中，可以没收投标保证金的情形有()。
A.投标截止日期前，投标人撤回投标文件的
B.投标人在投标有效期内撤销投标文件的
C.收到中标通知书后，中标人无正当理由拒绝签订合同的
D.收到中标通知书后，未按招标文件规定提交履约担保的
E.泰中标投标人在中标公示期满对评标结果有异议的
答案：B,C,D
解析：
考点:接受投标书阶段的工作。没收投标保证金的情况有：(1)投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件；(2)中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。
保险公司对“建筑工程一切险”开始承担保险责任的日期，应是（ ）。
A.业主提供场地日
B.承包商提交履约人保函日
C.保险工程在工地动工
D.承保项目所用材料卸至工地日
E.投保工程投保日
答案：C,D
解析：
本题考查的是工程建设涉及的主要险种。建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始。
依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起（ ）日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。
A.15
B.20
C.30
D.60
答案：A
解析：
考点:“《招标投标法》主要内容”。招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提交。依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起15日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。因此，本题的正确答案为A。
工程施工过程中，同一项目重复利用同一抽样对象已有检验成果的实施方案时，应事先报（ ）认可。
A.建设单位
B.设计单位
C.施工单位
D.项目监理机构
答案：D
解析：
本题考查的是工程施工质量验收基本规定。下列情况，可适当调整抽样复验、试验数量，调整后的方案由施工单位编制，报项目监理机构审核确认。（1）同一项目，施工单位负责多个单位工程，使用同一厂家的同品种、规格、批次的材料、构配件、设备。（2）同一施工单位在现场加工的成品、半成品、构配件用于同一项目中的多个单位工程。（3）同一项目中，针对同一抽样对象已有检验成果可以重复利用。
关于法定代表人的说法，正确的有（ ）。
A.公司章程对法定代表人权利的限制，可以对抗善意第三人
B.因过错履行职务行为损害他人，由法定代表人承担责任
C.法定代表人代表法人从事民事活动
D.法定代表人为特别法人
E.法人应当有法定代表人
答案：C,E
解析：
法人不是人，是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。法人以其 全部财产独立承担民事责任。 子公司具有独立法人资格；分公司不具备独立法人资格；不具备法人资格的分支机构签订合同的，合同的责任 必须由法人来承担。 【成立的条件】法人应当依法成立。法人应当有自己的名称、组织机构、住所、财产或者经费。设立法人，法 律、行政法规规定须经有关机关批准的，依照其规定。有法定代表人。依照法律或者法人章程的规定，代表法人从事民事活动的负责人，为法人的法定代表人。法定代表人以法人名 义从事的民事活动，其法律后果由法人承受。法人章程或者法人权力机构对法定代表人代表权的限制，不得对抗善 意相对人。法定代表人因执行职务造成他人损害的，由法人承担民事责任。法人承担民事责任后，依照法律或者法 人章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
下列选项中，属于选定满意的施工单位及材料设备供应单位的措施是()。
A.组织措施
B.技术措施
C.经济措施
D.合同措施
答案：D
解析：
考点:目标控制。三大目标控制的合同措施：加强合同管理是控制建设工程目标的重要措施。选择合理的承发包模式和合同计价方式，选定满意的施工单位及材料设备供应单位，拟订完善的合同条款，并动态跟踪合同执行情况及处理好工程索赔等，是控制建设工程目标的重要合同措施。
