21年监理工程师模拟冲刺试题集8辑 第1辑
(2017年真题)最低评标价法对建设工程项目施工投标文件进行评审时，主要比较的是（ ）。
A.项目总报价
B.分部分项工程报价
C.对某些量化因素进行价格折算后的总价
D.投标人优惠后的总价
答案：C
解析：
本题考查的是最低评标价法。评标委员会按规定的量化因素和标准进行价格折算，计算出评标价并编制价格比较一览表。
在工程量清单计价中，如按分部分项工程单价组成来分，工程量清单报价的形式有( )。
A. 工料单价法 B. 综合单价法
C. 实物单价法 D. 全费用综合单价法
E. 闭口单价法
在68题所示的双代号时标网络计划中，如果A、E、G三项工作共用一台施工机械而必须顺序施工，则该施工机械在现场的最小闲置时间为()周。
A、1
B、2
C、3
D、4
答案：A
解析：
本题考查的双代号时标网络计划的应用。工作E的自由时差为2周，如果安排工作E晚1周开始，也就是从第4周开始工作，则工作A和E正好能够衔接，则该施工机械在现场的最小闲置时间为1周。机械最少闲置时间=EF最后-LS最先-∑D机械=10-0-(3+3+3)=1。
采用经评审的最低投标价法进行评标，评标委员会确定的评标价格本质上是（ ）。
A.确定中标价
B.确定合同价
C.衡量各投标书优劣的依据
D.确定投标人实现各种指标的依据
答案：C
解析：
本题考查的是经评审的最低投标价法。采用评标价法，是将非价格因素量化为价格来考虑，它是评价标书的依据。既不是中标价，也不是合同价，只是一种评价方法。中标后仍按投标报价签订合同。
根据《建设工程安全生产管理条例》，属于建设单位安全责任的是（ ）。
A、定期进行专项安全检查
B、现场监督施工机械安装过程
C、配备专职安全生产管理人员
D、编制工程概算时确定安全施工措施所需费用
答案：D
解析：
考点:《建设工程安全生产管理条例》相关内容。选项A、C属于施工单位安全责任，选项B属于施工机械设施安装单位安全责任；选项D属于建设单位安全责任。参见教材P34。
(2016年真题)根据《标准施工合同》，合同协议书中需要明确填写的内容有（ ）。
A．施工工程或标段
B．工程结算方式
C．质量标准
D．合同组成文件
E．变更处理程序
答案：A,C
解析：
（三）合同附件格式
标准施工合同中给出的合同附件格式，是订立合同时采用的规范化文件，包括 ①合同协议书、②履约担保和③预付款担保三个文件。
1.合同协议书
除了明确规定对当事人双方有约束力的合同组成文件外，订立合同时需要明确填写的内容包括：
①发包人和承包人的名称
②施工的工程或标段
③签约合同价
④合同工期
⑤质量标准
⑥项目经理人选
下列工程中，其工程档案不需移交城建档案管理部门，暂由建设单位保管的有()。
A、改建工程
B、停建工程
C、扩建工程
D、缓建工程
E、维修工程
答案：B,D
解析：
本题考查的是建设工程档案验收与移交。建设工程档案的移交：(1)列入城建档案管理部门接收范围的工程，建设单位在工程竣工验收后3个月内向城建档案管理部门移交一套符合规定的工程档案（监理文件资料）。(2)停建、缓建工程的监理文件资料暂由建设单位保管。(3)对改建、扩建和维修工程，建设单位应组织工程监理单位据实修改、补充和完善监理文件资料，对改变的部位，应当重新编写，并在工程竣工验收后3个月内向城建档案管理部门移交。(4)建设单位向城建档案管理部门移交工程档案（监理文件资料），应办理移交手续，填写移交目录，双方签字、盖章后交接。(5)工程监理单位应在工程竣工验收前将监理文件资料按合同约定的时间、套数移交给建设单位，办理移交手续。
采取CM承发包模式，属于控制建设工程进度的（）。
A.合同措施
B.技术措施
C.经济措施
D.组织措施
答案：A
解析：
2020版教材P3
本题考查的是进度控制的措施。推行CM承包模式，属于合同措施。
工程勘察阶段，监理单位质量控制最重要的工作是审核与评定( )。
A.勘察方案
B.勘察合同
C.勘察任务书
D.勘察成果
答案：D
解析：
监理工程师对勘察成果的审核与评定是勘察阶段质量控制最重要的工作。审核与评定包括程序性审查和技术性审查。
21年监理工程师模拟冲刺试题集8辑 第2辑
根据《招标投标法》，招标人应当自确定中标人之日起（ ）日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。
A.10
B.15
C.20
D.30
答案：B
解析：
2020版教材P 26
依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起15日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。
下列关于实际利率和名义利率的说法中，错误的是（ ）。
A.当年内计息次数m大于1时，实际利率大于名义利率
B.当年内计息次数m等于1时，实际利率等于名义利率
C.在其他条件不变时，计息周期越短，实际利率与名义利率差距越小
D.实际利率比名义利率更能反映资金的时间价值
答案：C
解析：
考点: “实际利率和名义利率”。在复利法计算中，一般是采用年利率。若利率为年利率，实际计算周期也是以年计，这种年利率为实际利率；若利率为年利率，而实际计算周期小于1年，如每月、每季或每半年计息1次，这种年利率就称为名义利率。设名义利率为r，在1年中计算利息m次，则实际利率i=（1+r/m）m-1。由上式可知，当m=1时，实际利率i等于名义利率r；当m大于1时，实际利率i将大于名义利率r；而且m越大，二者相差也越大。所以，选项A、B的叙述是正确的。名义利率不能完全反映资金的时间价值，实际利率真实地反映了资金的时闻价值。所以，选项D的叙述是正确的。在其他条件不变时，计息周期越短，实际利率与名义利率的差值就越大。所以，选项C的叙述是不正确的。因此，本题的正确答案为C。
在双代号网络计划中，下列说法正确的是（ ）。
A.两端为关键节点的工作一定是关键工作
B.关键节点的最早时间与最迟时间有可能相等
C.关键工作两端的节点不一定是关键节点
D.由关键节点组成的线路一定是关键线路
答案：B
解析：
考点: “双代号网络计划时间参数”。在双代号网络计划中，关键线路上的节点称为关键节点。关键工作两端的节点必为关键节点，但两端为关键节点的工作不一定是关键工作。关键节点的最迟时间与最早时间的差值最小。特别地，当网络计划的计划工期等于计算工期时，关键节点的最早时间与最迟时间必然相等。关键节点必然处在关键线路上，但由关键节点组成的线路不一定是关键线路。因此，本题的正确答案为B。
一个合同被确认为无效合同,双方约定的违约金为2万元,双方各有1万元的 经济损失,甲乙双方都有
一个合同被确认为无效合同，双方约定的违约金为２万元，双方各有１万元的
经济损失，甲乙双方都有过错，但甲方是主要过错方（７５%过错），损失承担应
为（ ）。
Ａ各自承担自己的损失Ｂ甲方赔偿乙方１万元的损失
Ｃ甲方赔偿乙方0.5万元的损失Ｄ甲方赔偿乙方２万元的损失
下列施工招标中投标人资格预审的内容，属于初步审查内容的是（）。
A.联合体投标的，是否具备联合协议
B.资质条件
C.类似项目的业绩
D.项目经理资格
在建设项目各类招标中，工程设计招标与施工招标的主要区别有（ ）。
A.招标文件的内容不同
B.投标保函的保证范围不同
C.对投标书的编制要求不同
D.开标形式不同
E.评标原则不同
答案：A,C,D,E
解析：
本题考查的是工程设计招标概述。工程设计招标与其他招标的不同主要表现在以下几个方法：招标文件内容不同；对投标书编制要求不同；开标形式不同；评标原则不同。
计划性风险自留的计划性主要表现在()等方面。
A、风险评价方式
B、风险识别效果
C、风险自留水平
D、风险管理职责
E、损失支付方式
答案：C,E
解析：
计划性风险自留的计划性主要体现在风险自留水平和损失支付方式两方面。所谓风险自留水平，是指选择哪些风险事件作为风险自留的对象。确定风险自留水平可以从风险量数值大小的角度考虑，一般应选择风险量小或较小的风险事件作为风险自留的对象。计划性风险自留还应从费用、期望损失、机会成本、服务质量和税收等方面与工程保险比较后才能得出结论。损失支付方式的含义比较明确，即在风险事件发生后对所造成的损失通过什么方式或渠道来支付。
工程项目年度计划依据工程项目总进度计划，由()进行编制。
A.设计单位
B.建设单位
C.施工单位
D.上级主管部门
答案：B
解析：
2020教材P6-9
本题考查的是建设单位的计划系统。建设单位编制(也可委托监理单位编制)的进度计划包括工程项目前期工作计划、工程项目建设总进度计划和工程项目年度计划。
某工程网络计划如下图所示(时间单位：天)，图中工作E的最早完成时间和最迟完成时间分别是( )天。
A.8和10
B.5和7
C.7和10
D.5和8
答案：A
解析：
关键工作为A→D→G，总工期15天，E工作最早完成时间：5+3=8天。最迟完成时间：15-5=10天
21年监理工程师模拟冲刺试题集8辑 第3辑
某分项工程实物工程量为22 000m3，该分项工程人工产量定额为55m3／工日，计划每天安排2班、每班10人完成该分项工程，则其持续时间为()天。
A．10 B．20
C．40 D．55
在合同的组成文件中，最优先解释的合同文件是 ( )
A.合同协议书
B.中标通知书
C.投标函及投标函附录
D.通用合同条款
答案：A
解析：
标准施工合同的通用条款中规定，合同的组成文件包括：①合同协议书；②中标通知书；③投标函及投标函附录；④专用合同条款；⑤通用合同条款；⑥技术标准和要求；⑦图纸；⑧已标价的工程量清单；⑨其他合同文件——经合同当事人双方确认构成合同的其他文件。以上合同文件序号为优先解释的顺序。
下列选项中，属于风险管理主要环节的有()。
A.风险识别
B.验收
C.风险分析与评价
D.风险对策的决策
E.风险对策实施的监控
答案：A,C,D,E
解析：
考点:建设工程风险管理。风险管理包括风险识别、风险分析与评价、风险对策的决策、风险对策的实施和风险对策实施的监控五个主要环节。
在分析论证建设工程总目标的过程中，应遵循的基本原则包括（ ）。
A、确保建设工程质量目标符合工程建设强制性标准
B、定性分析与定量分析相互独立
C、定性分析与定量分析相结合
D、不同建设工程三大目标具有相同的优先等级
E、不同建设工程三大目标可具有不同的优先等级
答案：A,C,E
解析：
考点:目标控制。分析论证建设工程总目标，应遵循下列基本原则：（1）确保建设工程质量目标符合工程建设强制性标准；（2）定性分析与定量分析相结合；（3）不同建设工程三大目标可具有不同的优先等级。参见教材 P142。
下列各项说法中，正确的是（）。
A.投保人可以为受益人、被保险人不可以为受益人
B.投保人不可以为受益人、被保险人可以为受益人
C.投保人、被保险人都可以为受益人
D.投保人、被保险人都不可以为受益人
答案：C
解析：
2020版教材P18
受益人是指人身保险合同中由被保险人或者投保人指定的享有保险金请求权的人，投保人、被保险人可以为受益人。因此，本题的正确答案为C。
关于合同效力的说法，正确的有（ ）。
A.附终止期限的合同，自期限届满时失效
B.限制民事行为能力人订立的合同为效力待定合同
C.限制民事行为能力人订立的合同，合同被追认之前，善意相对人有撤销的权利
D.当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就的，视为条件不成就
E.与无权代理人签订合同的相对人可以催告被代理人在3个月内予以追认
答案：A,B,C
解析：
当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就的，视为条件已成就，故选项D错误。
与无权代理人签订合同的相对人可以催告被代理人在1个月内予以追认，故选项E错误。
《建设工程质量管理条例》中，关于工程监理单位的质量责任和义务包括（ ）。
A.工程监理单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承担工程监理业务
B.禁止工程监理单位允许其他单位或者个人以本单位的各义承担工程监理业务
C.工程监理单位应当依照建设单位的要求和建设工程承包合同，代表建设单位对施工质量实施监理
D.未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装
E.未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收
依据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》中有关分包合同管理的规定，下列说法中错误的有（ ）。
A.承包商应对分包合同进行协调管理
B.承包商代表有权直接向分包商发布指示
C.工程师拥有对分包工程的批准及对分包商资质审查的权力
D.工程师有权就分包工程的变更直接向分包商发布指示
E.无论何种原因造成的损失，分包商都只能向承包商提出索赔要求
答案：C,D
解析：
工程师仅与承包商建立监理与被监理的关系，对分包商在现场的施工不承担协调管理义务。只是依据主合同对分包工作内容及分包商的资质进行审查，行使确认权或否定权；对分包商使用的材料、施工工艺、工程质量进行监督管理。为了准确地区分合同责任，工程师就分包工程施工发布的任何指示均应发给承包商。分包合同内明确规定，分包商接到工程师的指示后不能立即执行，需得到承包商同意才可实施。
总投资收益率是（ ）与技术方案总投资之比。
A.年销售收入
B.年息税前利润
C.年销售利润+年贷款利息+年折旧费及摊销费
D.年销售收入+年折旧费及摊销费
答案：B
解析：
考点:方案经济评价主要指标的计算。总投资收益率(ROI)等于技术方案正常年份的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润(EBIT)和技术方案总投资(TI)之比。
21年监理工程师模拟冲刺试题集8辑 第4辑
下列费用中，属于建安工程措施费的是（ ）。
A.二次搬运费
B.构成工程实体的材料费
C.工程排污费
D.施工现场管理人员的工资
答案：A
解析：
措施费的具体包括以下内容：环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费、夜间施工费、二次搬运费、大型机械设备进出场及安拆费，混凝土、钢筋混凝土模板及脚手架费，已完工程及设备保护费，施工排水、降水费。
某施工单位（乙方）与某建设单位（甲方）签订了建造无线电发射试验基地施工合同。合同工期为3 8天。由于该项目急于投入使用，在合同中规定，工期每提前（或拖后）1天奖（罚）5 000元。乙方按时提交了施工方案和施工网络进度计划（图5-21），并得到甲方代表的同意。
实际施工过程中发生了如下几项事件：事件1：在房屋基槽开挖后，发现局部有软弱下卧层。按甲方代表指示，乙方配合地质复查，配合用工为1 0个工日。地质复查后，根据经甲方代表批准的地基处理方案，增加工程费用4万元，因地基复查和处理使房屋基础施工延长3天，人工窝工1 5个工日。事件2：在发射塔基础施工时，因发射塔坐落位置的设计尺寸不当，甲方代表要求修改设计，拆除已施工的基础，重新定位施工。由此造成工程费用增加1.5万元，发射塔基础施工延长2天。事件3：在房屋主体施工中，因施工机械故障，造成工人窝工8个工日，房屋主体施工延长2天。事件4：在敷设电缆时，因乙方购买的电缆质量不合格，甲方代表令乙方重新购买合格电缆。由此造成敷设电缆施工延长4天，材料损失费1.2万元。事件5：鉴于该工程工期较紧，乙方在房屋装修过程中采取了加快施工的技术措施，使房屋装修施工缩短3天，该项技术措施费为0.9万元。其余各项工作持续时间和费用均与原计划相符。
【问题】
1．在上述事件中，乙方可以就哪些事件向甲方提出工期补偿和（或）费用补偿要求？为什么？
2．该工程的实际工期为多少天？可得到的工期补偿为多少天？
3．假设工程所在地人工费标准为30元/工日，应由甲方给予补偿的窝工人工费补偿标准为1 8元/工日，间接费、利润等均不予补偿。则在该工程中，乙方可得到的合理的费用补偿有哪几项？费用补偿额为多少元？
答案：
解析：
本题主要考查了大纲中的确定关键线路并计算出工期，再结合背景材料的事件进行工期索赔的分析与计算。
1．乙方对各事件可否提出工期补偿和（或）费用补偿的判定：事件1：可以提出费用补偿和工期补偿要求。因为地质条件的变化属于有经验的承包商无法合理预见的，且该工序为关键工序（或位于关键线路上）。事件2：可提出费用补偿要求，不能提出工期补偿。因为：①设计变更属甲方应承担的责任。②该工序为非关键工序，且延误时间（2天）未超过该工序的总时差，因此工期补偿为0天。事件3：不能提出费用和工期补偿要求。因施工机械故障属乙方应承担的责任。事件4：不能提出费用和工期补偿要求。因乙方应就自己购买的材料不合格造成的后果承担责任。事件5：不能提出费用和工期补偿要求。因为双方已在合同中约定采用奖励方法解决乙方加速施工的费用补偿，故据此所发生的赶工措施费应由乙方自行承担。
2．该工程实际工期为40天，可得到的工期补偿为3天。
附：该工程网络进度计划。
(1)原网络进度计划（图5-34）。
关键路线：①→②→④→⑥→⑦→⑧计划工期：3 8天（注：合同工期也为3 8天，两者相等）
(2)实际进度计划（图5-35）。
关键路线：①→②→④→⑥→⑦→⑧实际工期：40天
(3)由于甲方责任而导致的进度计划(图5-36)。
关键路线：①→②→④→⑥→⑦→⑧计算工期：4 1天。与合同工期相比，延长3天。
3．合理的费用补偿如下：
事件1： (1)增加人工费：1 0*30=300（元）(2)窝工费：1 5*18=270（元）(3)增加工程费用：40000元事件1：合计应得到的费用补偿：300+270+40000 =40570（元）事件2：增加工程费用：1 5 000元提前工期奖：1*5000=5000（元）（注：实际合同工期为4 1天，而实际工期为40天）合计费用补偿：40570+15000+5000=60570（元）
《建设工程设计合同(示范文本)》规定，设计合同采用定金担保，合同总价的20%为定金，（ ）后，设计合同生效。
A.发包人向设计人支付定金
B.经双方当事人签字盖章
C.经双方当事人签字盖章并在发包人向设计人支付定金
D.设计人收到定金3日
答案：C
解析：
设计合同采用定金担保，合同总价的20%为定金。设计合同经双方当事人签字盖章并在发包人向设计人支付定金后生效。发包人应在合同签字后的3日内支付该笔款项，设计人收到定金为设计开工的标志。如果发包人未能按时支付，设计人有权推迟开工时间，且交付设计文件的时间相应顺延。
监理工作完成后，项目监理机构需要向工程监理单位提交监理工作总结，监理工作总结的内容包括（ ）。
A.建设工程监理工作的成效和经验
B.建设工程监理工作中发现的问题、处理情况及改进建议
C.监理任务或监理目标完成情况评价
D.建设工程监理合同执行方面的成效和经验
E.建设工程监理合同履行情况概述
答案：A,B,D
解析：
考点:建设工程监理实施程序和原则。监理工作完成后，项目监理机构向工程监理单位提交的监理工作总结主要内容包括：建设工程监理工作的成效和经验，可以是采用某种监理技术、方法的成效和经验，也可以是采用某种经济措施、组织措施的成效和经验，以及建设工程监理合同执行方面的成效和经验或如何处理好与建设单位、施工单位关系的经验等；建设工程监理工作中发现的问题、处理情况及改进建议。 @##
（ ）适用于均值有较大差异的总体之间离散程度的比较，应用更为广泛。
A.极差
B.标准差
C.方差
D.变异系数
答案：D
解析：
变异系数适用于均值有较大差异的总体之间离散程度的比较，应用更为广泛。
某招标项目的评标委员会初定成员由5人组成，其中2人为招标人代表，3人为招标人以外的专家。按招标法规的要求，评标委员会成员的修改方式可为()。
A.只减少1名招标人代表
B.减少1名招标人代表，同时增加1名招标人以外的专家
C.招标人代表不变，增加1名招标人以外的专家
D.招标人代表不变，增加2名招标人以外的专家
E.招标人代表不变，增加4名招标人以外的专家
答案：B,D,E
解析：
2020版教材P40-49
评标委员会由招标人代表和技术、经济方面的专家组成，成员人数为5人以上的单数，其中招标人以外的专家不得少于成员总数的三分之二。选项A，总人数为4，小于5人；选项C，总数为6人偶数，不正确。
(2011年)关于监理大纲、监理规划和监理实施细则的说法，正确的是（ ）。
A.监理大纲由总监理工程师组织编制，经监理单位法定代表人审批
B.监理规划由总监理工程师组织编制，经监理单位技术负责人审批
C.监理实施细则由专业监理工程师负责编制，经监理单位技术负责人审批
D.监理大纲、监理规划和监理实施细则均依据委托监理合同编写
答案：B
解析：
本题考核监理大纲、监理规划和监理实施细则的编写。
某施工单位通过施工投标方式，承包了某中桥工程施工项目并与项目法人签订了施工承包合同。建设单位通过公开招标方式选择某监理单位承担该项目的施工监理工作。施工合同约定：（1）合同总价为420万元。（2）工程于2008年9月25日开工，工期为12个月。（3）工程预付款按10%计，并在各月工程进度款内平均扣回。（4）质量保证金按当月工程进度款5%的比例预留。在施工过程中发生如下事件：事件1：2008年10月初，左侧桥台基坑开挖后发现地质条件与原勘察资料不符，桥台地基为风化岩，且破碎严重。监理单位指示施工单位暂停施工，并要求施工单位尽快提交处理方案。施工单位提交了开挖清除风化岩和水泥固结灌浆两种处理方案。监理单位确定采用灌浆方案，并及时发出了书面变更通知。事件2：2008年11月，施工单位完成并经监理工程师审核的工程量清单项目费用为50万元，水泥固结灌浆工程费用为10万元。事件3：2009年9月6日，合同工程已全部完成，并具备交工验收条件。施工单位向监理单位提出了合同工程交工验收申请报告，随后监理单位主持进行了交工验收。
【问题】1.计算工程预付款。
答案：
解析：
1.工程预付款=420×10%=42（万元）。
对于非施工单位原因造成的工程质量缺陷，（ ）应核实修复工程费用，签认工程款支付证书。
A.施工单位
B.监理单位
C.建设单位
D.使用单位
答案：B
解析：
考核工程保修阶段的主要工作。监理单位应核实施工单位申报的修复工程费用，并应签认工程款支付证书，同时应报建设单位。
21年监理工程师模拟冲刺试题集8辑 第5辑
某分部工程由4个施工过程组成，分为3个施工段组织流水施工，其流水节拍(天)见下表。则流水施工工期为( )天。
A.23
B.22
C.21
D.20
答案：A
解析：
2020教材P32-34
(1) 求各施工过程流水节拍的累加数列：
施工过程Ⅰ：2，6，9 施工过程Ⅱ：3，8，12
施工过程Ⅲ：4，7，11
施工过程Ⅳ：3，7，11
(2) 错位相减求得差数列：
施工过程Ⅰ与Ⅱ
施工过程Ⅱ与Ⅲ
施工过程Ⅲ与Ⅳ
(3) 在差数列中取最大值求得流水步距：
施工过程Ⅰ与Ⅱ之间的流水步距：K1=3
施工过程Ⅱ与Ⅲ之间的流水步距：K2=5
施工过程Ⅲ与Ⅳ之间的流水步距：K3=4
(4) 总工期=流水步距之和+最后一个施工过程(或专业工作队)在各施工段流水节拍之和=（3+5+4）+（3+4+4）=12+11=23。
招投标阶段，对施工承包人资格审核的内容包括（ ）等内容。
A．施工承包人的资质等级
B．施工承包人的信誉
C．施工承包人业绩
D．施工承包人企业的所有制性质
E．项目经理资格
答案：A,B,C,E
解析：
对投标人资格评审主要包括：营业执照、安全生产许可证、资质等级、财务状况、企业业绩、信誉、项目经理资格、单位主要负责人资格及技术负责人资格等是否满足招标文件的要求。
下列措施费不属于特殊地区施工增加费的是（ ）。
A.高原地区施工增加费
B.冬雨季施工增加费
C.风沙地区施工增加费
D.沿海地区施工增加费
答案：B
解析：
本题考查的是公路工程投资估算与概、预算。特殊地区施工增加费包括高原地区施工增加费、风沙地区施工增加费和沿海地区施工增加费三项
（）是对各项工程的内在品质进行施工前的数据采集
A.验证试验
B.标准试验
C.工艺试验
D.抽样试验与验收试验
答案：B
解析：
标准试验是对各项工程的内在品质进行施工前的数据采集,它是控制和指导施工的科学依据，包括各种标准击实试验、集料的级配试验、混合料的配合比试验、结构的强度试验等
下列计划中，属于应急计划的是（ ）。
A.现场人员安全撤离计划
B.材料与设备采购调整计划
C.伤亡人员援救及处理计划
D.资产和环境损害控制计划
答案：B
解析：
应急计划应包括的内容有：调整整个建设工程实施进度计划、材料与设备的采购计划、供应计划；全面审查可使用的资金情况；准备保险索赔依据；确定保险索赔的额度；起草保险索赔报告；必要时需调整筹资计划等。
确定工程施工进度控制目标的主要依据包括（ ）。
A. 建设工程总进度目标对施工工期的要求
B. 工期定额
C. 施工进度计划
D. 类似工程项目的实际进度
E. 工程条件的落实情况
答案：A,B,D,E
解析：
2020版教材P118
本题考查的是确定施工进度控制目标的主要依据。施工进度控制目标的主要依据有：建设工程总进度目标对施工工期的要求；工期定额、类似工程项目的实际进度；工程难易程度和工程条件的落实情况等。
直方图中出现了绝壁型直方图，说明（ ）。
A.由于分组不当或组距确定不当而造成
B.由于操作中对上限(下限)控制太严而造成
C.由于用两种不同方法或两台设备进行生产而造成
D.由于数据收集不正常，有意识地去掉了下限以下的数据而造成
答案：D
解析：
本题考查重点是“非正常型直方图的类型”。非正常型直方图一般有五种类型：①折齿型。是由于分组组数不当或者组距确定不当出现的直方图；②左（或右）缓坡型。是由于操作中对上限（或下限）控制太严造成的；③孤岛型。是由于原材料发生变化，或者临时他人顶班作业造成的；④双峰型。是由于用两种不同方法或两台设备或两组工人进行生产，然后把两方面数据混在一起整理产生的；⑤绝壁型，是由于数据收集不正常，可能有意识地去掉了下限以下的数据，或是在检测过程中存在某种人为因素所造成的。因此，根据第⑤点可知，本题的正确答案为D。
下列施工合同条款中，属于合同法律关系内容的有（ ）。
A、发包人名称
B、承包人名称
C、发承包项目名称
D、提供施工场地的约定
E、工程价款结算的约定
答案：D,E
解析：
本题考查的是合同法律关系的构成。合同的法律关系的内容是指合同约定和法律规定的权利和义务。参见教材P6。
某公路工程项目，建设单位与甲施工单位按《公路工程标准施工招标文件》（2009年版）签订了施工合同，合同工期2年。经项目监理机构审查，并经建设单位同意，甲施工单位将其中的专业工程分包给乙施工单位。该工程在施工过程中发生以下事件：事件1：甲施工单位在基础工程施工时发现，现场条件与施工图不符，遂向项目监理机构提出变更申请。总监理工程师指令甲施工单位暂停施工后立即与设计单位联系，设计单位同意变更，但同时表示无法及时提交变更后的施工图。总监理工程师将此事报告建设单位，建设单位随即要求总监理工程师修改施工图并签署变更指令，指示甲施工单位实施变更。事件2：监理工程师巡视时发现，乙施工单位未按审查后的施工方案施工，存在工程质量、安全事故隐患。监理工程师分别向甲、乙施工单位发出整改通知，甲、乙施工单位既不整改也未回函答复。事件3：工程交工结算时，甲施工单位以事件1中基础工程设计变更所增加的费用列入工程交工结算申请，总监理工程师以甲施工单位未及时提出变更工程价款申请为由，拒绝变更基础工程价款。事件4：工程交工验收前，项目监理机构根据《建设工程文件归档整理规范》的要求整理、归档资料，其中包括以下内容：（1）工程开工审批表；（2）图纸会审会议纪要；（3）分包单位资格材料；（4）工程质量事故报告及处理意见；（5）工程费用索赔报告。
【问题】3.事件3中，总监理工程师的做法是否正确？说明理由。
答案：
解析：
3.总监理工程师的做法正确。理由：根据合同条款规定，甲施工单位应在监理工程师发出的工程变更指令后14天内，向监理工程师提交变更报价书，经监理工程师确认后，商定或确定变更价格，并相应调整合同价款。如果甲施工单位在收到变更指示后的14天内，未向监理工程师提交变更报价书，视为该项变更不涉及合同价款的调整。
21年监理工程师模拟冲刺试题集8辑 第6辑
某条高速公路全长80km,路段上有6个互通立交,并有1.8km和2.lkm的长隧道两座。根据提供的交通量,两个隧道都设计有通风、照明及隧道变电所,并有完整的监控系统及通信系统。该路设有一处监控分中心,能实现隧道变电所无人职守,能和省监控中心实现联网互传信息,以及为运营管理提供信息。
【问题】1、此路的监控系统按功能分包括了哪些子系统?
答案：
解析：
1、此路的监控系统按其功能可分为9个子系统：交通监控系统、视频监视系统、紧急电话系统、火灾自动报警系统、隧道通风控制系统、隧道照明控制系统、供配电监控系统、调度指令电话系统、有线广播系统。
根据《担保法》，关于留置的说法，正确的是()
A、能够留置的财产仅限于动产
B、材料采购合同可以采用留置担保
C、施工合同可以采用留置担保
D、留置的财产不限于按照合同约定占有的财产
答案：A
解析：
担保法规定，能够留置的财产仅限于动产，且只有因保管合同、运输合同、承揽合同发生的债权，债权人才有可能实施留置。
建设工程监理的主要方式有( )
A.巡视
B.旁站
C.见证取样
D.平行检验
E.指令
答案：A,B,C,D
解析：
2020版教材P144-146
项目监理机构应根据建设工程监理合同约定，采用巡视、平行检验、旁站、见证取样等方式对建设工程实施监理，巡视、平行检验、旁站、见证取样是建设工程监理的主要方式。
在施工索赔中，工程师处理索赔的决定()
A、承包人必须接受
B、不具有强制性的约束力
C、仲裁机构应予以认可
D、排除了法院的诉讼管辖
答案：B
解析：
工程师的处理决定不是终局性的，对发包人和承包人都不具有强制性的约束力。
根据标准施工合同通用条款的规定，不可抗力造成的损失应当由发包人与承包人分担，下列有关说法正确的是（）。
A.承包人采购的运至施工现场待安装工程设备的损失由承包人承担
B.停工损失由发包人承担
C.承包人人员伤亡和其他财产损失由发包人承担
D.不能按期竣工的，承包人不需支付逾期竣工违约金
答案：D
解析：
承包人采购的运至施工现场待安装工程设备的损失由发包人承担。停工损失、承包人人员伤亡和其他财产损失由承包人承担。
对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应编制专项施工方案，并附具安全验算结果，该方案经()后实施。
A.专业监理工程师审核、总监理工程师签字
B.施工单位技术负责人、总监理工程师签字
C.建设单位、施工单位、监理单位签字
D.专家论证、施工单位技术负责人签字
答案：B
解析：
施工单位应在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具体安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实 施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。
关于质量管理体系的认证与认可的区别，下列说法错误的是（ ）。
A.认可由第三方进行，认证是由授权的机构进行
B.认证是书面保证，认可是正式承认
C.认证是证明认证对象与认证所依据的标准符合性
D.认可是证明认可对象具备从事特定任务的能力
答案：A
解析：
本题考查的是质量管理体系的实施。选项A关于认证与认可的说法反了，认证由第三方进行，认可是由授权的机构进行。认可是能力的认可，认证需要通过一系列的程序。
《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）附录表中的“项目名称”是指()的项目名称。
A、建设工程
B、单项工程
C、分部工程
D、分项工程
答案：D
解析：
本题考查的是“08规范”附录表中的项目名称。其为分项工程项目名称，是形成分部分项工程量清单项目名称的基础，在此基础上增填相应项目特征，即为清单项目名称。分项工程项目名称一般以工程实体而命名，项目名称如有缺项，招标人可按相应的原则进行补充，并报当地工程造价管理部门备案。
下列各项中，不属于设计概算和施工图预算审查内容的是（ ）。
A.工程设计概算和工程施工图预算的编制依据是否准确
B.各类取费项目是否符合规定，是否符合工程实际，有无遗漏或在规定之外的取费
C.设计深度.与设计标准的符合情况
D.各分部分项套用定额单价是否正确，定额中参考价是否恰当
答案：C
解析：
本题考查的是勘察设计阶段服务内容。设计概算和施工图预算的审查内容包括：（1）工程设计概算和工程施工图预算的编制依据是否准确；（2）工程设计概算和工程施工图预算内容是否充分反映自然条件、技术条件、经济条件，是否合理运用各种原始资料提供的数据，编制说明是否齐全等；（3）各类取费项目是否符合规定，是否符合工程实际，有无遗漏或在规定之外的取费；（4）工程量计算是否正确，有无漏算、重算和计算错误，对计算工程量中各种系数的选用是否有合理的依据；（5）各分部分项套用定额单价是否正确，定额中参考价是否恰当。编制的补充定额，取值是否合理；（6）若建设单位有限额设计要求，则审查设计概算和施工图预算是否控制在规定的范围以内。参见教材P190～191。
21年监理工程师模拟冲刺试题集8辑 第7辑
工程施工投标文件由（ ）投标文件和技术标投标文件两部分组成。
A.质量标
B.安全标
C.商务标
D.造价标
答案：C
解析：
本题考查的是工程施工招标阶段的质量控制。工程施工投标文件由商务标投标文件和技术标投标文件两部分组成。
一般而言，采用固定总价合同时，承包商的投标报价较高的原因是（）。
A.承包商丧失了今后一切的索赔权利
B.业主今后工程款结算的工作量减少而给予承包商的费用补偿
C.业主今后可以增加工程范围和内容而不给予承包商另外的费用补偿
D.承包商会将工程量及一切不可预见因素的风险补偿加到投标报价中
答案：D
解析：
2020教材P146-151
由于承包方可能要为许多不可预见的因素付出代价，所以往往会加大不可预见费用，致使固定总价合同的投标价格偏高。
施工招标阶段监理工作制度包括( )。A编制招标文件有关制度B合同条件拟定及审核制度 C设计
施工招标阶段监理工作制度包括（ ）。
Ａ编制招标文件有关制度Ｂ合同条件拟定及审核制度
Ｃ设计文件、图纸审查制度Ｄ组织招标实务有关制度
Ｅ施工组织设计审核制度
在规划设计条件的确定程序中，城市主管部门需要向建设单位发出规划设计条件通知书，规划设计条件通知书包括的内容有()。
A.工程位置及附图
B.建筑高度限额及容积率限额
C.建筑总平面布置图
D.建设项目的名称、建筑面积、高度、层数
E.水文地质和工程地质勘察报告
答案：A,B,D
解析：
2020版教材P111-113
本题考查的是设计进度控制分阶段目标。规划设计条件通知书一般包括下列内容：工程位置及附图，用地面积，建设项目的名称、建筑面积、高度、层数，建筑高度限额及容积率限额，绿化面积比例限额，机动车停车场位和地面车位比例，自行车场车位数，其他规划设计条件，注意事项等。如果有人防工程，还须另发人防工程设计条件通知书。
用PFI 融资方式的特点是()
A.可能降低公共项目投资效率
B.私营企业与政府签署特许经营合同
C.特许经营期满后将项目移交政府
D.私营企业参与项目设计并承担风险
答案：D
解析：
2020版教材P52-63
本题考查PFI模式的内容。PFI指由私营企业进行项目的建设与运营，从政府方或接受服务方收取费用以回收成本，在运营期结束时，私营企业应将所运营的项目完好地、无债务地归还政府。利用这种融资方式，可以弥补财政预算的不足、有效地转移政府财政风险、提高公共项目的投资效率、增加私营部门的投资机会。PFI项目中签署的是服务合同。故选项A、B、C说法错误。
()是指项目监理机构在施工单位自检的同时，按照有关规定、建设工程监理合同约定对同一检验项目进行的检测试验活动。
A.巡视
B.平行检验
C.旁站
D.见证取样
答案：B
解析：
2020版教材P146
本题考查的是平行检验。
平行检验是项目监理机构在施工单位自检的同时，按照有关规定、建设工程监理合同约定对同一检验项目进行的检测试验活动。
承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位进行了覆盖，监理人指示承包人揭开检查，检查影响了正常施工。如结果表明质量合格，则（）。
A.增加的费用由承包人承担
B.增加的费用由发包人承担
C.增加的费用由监理人承担
D.工期给予顺延
E.工期不予顺延
按照《建设工程施工合同（示范文本）》规定，发包人出于某种需要希望工程提前竣工，则应完成的工作有()
A、向承包人发出要求提前竣工的通知
B、与承包人协商签订提前竣工的协议
C、负责修改施工计划
D、为承包人提供赶工的必要条件
E、减少工程质量检测的试验项目
答案：A,B,D
解析：
施工中如果发包人出于某种考虑要求提前竣工，应与承包人协商，双方达成一致后签订提前竣工协议，作为合同文件的组成部分。提前竣工协议应包括以下方面的内容：①提前竣工的时间；②发包人为赶工应提供的方便条件；③承包人在保证工程质量和安全的前提下，可能采取的赶工措施；④提前竣工所需的追加合同价款等。
合同交底的实施形式中需要签署确认书的是（）。
A.书面交底
B.电子数据交底
C.视听资料交底
D.口头交底
答案：A
解析：
考核合同签订及履行阶段的管理任务和方法。合同交底可用书面、电子数据、视听资料和口头的形式实施，书面交底的应签署确认书。参见教材P4。
21年监理工程师模拟冲刺试题集8辑 第8辑
设备制造过程的质量控制中，制造过程的监督和检验包括（ ）。
A.加工作业条件的控制
B.工序产品的检查与控制
C.不合格零件的处理
D.设计变更
E.运输方案审查
答案：A,B,C,D
解析：
考点:设备制造的质量控制内容。制造过程的质量监督和检验包括：加工作业条件的控制、工序产品的检查与控制、不合格零件的处置、设计变更、零件、半成品、制成品的保护。
项目监理机构收到施工单位报送的工程材料、构配件、设备报审表后，应重点审查工程材料、构配件、设备的( )。
A.质量证明文件
B.采购合同
C.设计要求文件
D.考查报告
答案：A
解析：
2020版教材P112-119
项目监理机构收到施工单位报送的工程材料、构配件、设备报审表后，应审查施工单位报送的用于工程的材料、构配件、设备的质量证明文件，并应按有关规定、建设工程监理合同约定，对用于工程的材料进行见证取样。
根据《建设工程监理规范》(GB./T50319-2013)，需要由建设单位代表签字并加盖建设单位公章的报审表有( )。
A.分包单位资格报审表
B.工程复工报审表
C.费用索赔报审表
D.工程最终延期报审表
E.单位工程竣工验收报审表
下列关于BOT与ABS融资方式的说法正确的是()。
A.BOT融资方式中，经营权在特许经营期内是属于项目公司，项目的所有权归政府
B.ABS融资方式项目的所有权在债券存续期内归原始权益人
C.ABS融资方式经营权与决策权存续期内仍属于原始权益人
D.BOT融资方式中，所有权及经营权始终属于项目公司的
答案：C
解析：
2020版教材P52-63
BOT融资方式中，项目的所有权与经营权在特许经营期内是属于项目公司的，在特许期经营结束后，所有权与经营权将会移交给政府；在ABS融资方式中，根据合同规定，项目的所有权在债券存续期内由原始权益人转至S2020版教材PV，而经营权与决策权仍属于原始权益人，债券到期后，利用项目所产生的收益还本付息并支付各类费用之后，项目的所有权重新回到原始权益人手中。
下列关于最低投标价法评审原则说法不正确的是（ ）。
A.最低评标价法是以投标报价为基数，考量其他因素形成评审价格，对投标文件进行评价的一种评标方法
B.根据详细评审标准规定的量化因素及量化标准进行价格折算，按照经评审的投标价由低到高的顺序推荐中标候选人
C.经评审的投标价相等时，投标报价低的优先
D.签署的合同中标价应采用评审价
对于监理机构平安工地建设中评价考核，平安工地考核评价机制的说法正确的有（ ）。
A.建设单位是平安工地建设的实施主体，应当确保项目安全生产条件满足《标准》要求，当项目安全生产条件发生变化时，应当及时向监理单位提出复核申请
B.施工单位应当将平安工地建设作为安全监理的主要内容，危险性较大的分部分项工程开工前按照《标准》要求及时开展安全生产条件审核，并将审核结果报建设单位
C.监理单位是施工.监理合同段平安工地建设考核评价的主体，应当建立平安工地建设.考核.奖惩等制度
D.建设单位应当按照《标准》要求，在项目开工前组织安全生产条件审核，每半年对项目所有施工.监理合同段组织一次平安工地建设考核评价
E.省级交通运输主管部门应当明确本地区各等级公路水运工程平安工地建设监督管理责任主体
答案：D,E
解析：
本题考查的是平安工地建设监理内容。选项A，施工单位是平安工地建设的实施主体，应当确保项目安全生产条件满足《标准》要求，当项目安全生产条件发生变化时，应当及时向监理单位提出复核申请；选项B，监理单位应当将平安工地建设作为安全监理的主要内容，危险性较大的分部分项工程开工前按照《标准》要求及时开展安全生产条件审核，并将审核结果报建设单位；选项C，建设单位是施工、监理合同段平安工地建设考核评价的主体，应当建立平安工地建设、考核、奖惩等制度。
关于监理合同履行过程赔偿对方损失的说法，正确的是()
A、委托人因过失给对方造成损失，承担有限赔偿责任
B、监理人因过失给对方造成损失，承担有限赔偿责任
C、委托人向对方的索赔要求不成立，可不予补偿对方的费用支出
D、监理人向对方的索赔要求不成立，可不予补偿对方的费用支出
答案：B
解析：
在合同履行过程中，任何一方对另一方负有责任时的赔偿原则是：①委托人违约应承担违约责任，赔偿监理人的经济损失；②因监理人过失造成经济损失，应向委托人进行赔偿，累计赔偿额不应超出监理酬金总额（除去税金）；③当一方向另一方的索赔要求不成立时，提出索赔的一方应补偿由此所导致的对方各种费用支出。结合题干分析可得，B选项是正确的。
根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，道路交通事故、火灾事故自发生之日起（ ）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。
A.7
B.15
C.30
D.60
答案：A
解析：
本题考查的是《生产安全事故报告和调查处理条例》相关内容。道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。参见教材P38。
关于Partnering模式特征的说法，错误的是（ ）。
A.Partnering模式要求各方高层管理者参与并达成共
B.Partnering协议的内容不可以改变
C.Partnering模式的参与者出于自愿
D.Partnering模式强调信息开放与资源共享
答案：B
解析：
考点:“Partnering模式的特征”。Partnering模式的特征主要表现在以下几方面：①出于自愿。在Partnering模式中，参与Partnering模式的有关各方必须是完全自愿，而非处于任何原因的强迫；②高层管理的参与。Partnering模式要由参与各方共同组成工作小结，要分担风险 、共享资源，因此高层管理者的认同、支持和决策是关键因素；③Partnering协议不是法律意义上的合同。Partnering协议与工程合同是两个完全不同的文件。在工程合同签订后，建设工程参与各方经过讨论协商后才会签署Partnering协议。该协议并不改变参与各方在有关合同规定范围内的权利和义务关系，参与各方对有关合同规定的内容仍然要切实履行。Partnering协议主要确定了参与各方在建设工程上的共同目标、任务分工和行为规范，是工作小组的纲领性文件。该协议的内容也不是一成不变的，当有新的参与者加入时，或某些参与者对协议的某些内容有意见时，都可以召开会议经过讨论对协议内容进行修改；④信息的开放性。Partnering模式强调资源共享，信息作为一种重要的资源对于参与各方必须公开。根据第②点可知，选项A的叙述是正确的。根据第③点可知，选项B的叙述是不正确的。根据第①点可知，选项C的叙述是正确的。根据第④点可知，选项D的叙述是正确的。因此，本题的正确答案为B。
