22年招标师考试题免费下载8节 第1节
下列工程建设项目中，必须进行招标的有()。
A、大型公共基础设施建设项目
B、部分使用国有资金投资的项目
C、使用外国政府贷款的项目
D、需要改建的公用事业项目
E、抢险救灾建设项目
答案：A,B,C
解析：
按照《招标投标法》第3条规定，在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目的勘察设计必须进行招标：①大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；②全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；③使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。按照《工程建设项目招标范围和规模标准规定》第8条、《工程建设项目勘察设计招标投标办法》第4条规定，按照国家规定需要政府审批的项目中，有下列情形之一的，经批准后，项目的勘察设计可以不进行招标：①涉及国家安全、国家秘密的；②抢险救灾的；③主要工艺、技术采用特定专利或者专有技术的；④技术复杂或专业性强，能够满足条件的勘察设计单位少于三家，不能形成有效竞争的；⑤已建成项目需要改、扩建或者技术改造，由其他单位进行设计影响项目功能配套性的。DE两项属于经批准可以不进行招标的项目。
货物功能对招标采购的影响主要包括()。
A、货物采购应当注意使用功能与美观功能有机结合
B、应注意到货物功能与其他因素的关系
C、货物功能越复杂，各部分之间功能配套影响越强
D、货物的功能会对招标采购的标包划分产生影响
E、功能越复杂，各部分之间功能配套影响越弱，标包划分时受制约因素就越少
答案：A,B,C,D
解析：
货物功能对招标采购的影响主要包括：①货物采购应当注意使用功能与外观功能的有机结合，基本功能与辅助功能搭配合理、界定清晰。②应注意到货物功能与其他因素的关系，结合采购预算、交货期等因素对货物功能进行取舍，既要避免选择次要或很少使用的功能而导致成本过大，也要避免因功能不足导致不能满足日后运行和使用的要求。③货物的功能会对招标采购的标包划分产生影响，功能越复杂，各部分之间功能配套影响越强，越难以划分为不同的标包；功能越简单，各部分之间功能配套影响越弱，标包划分时受制约因素就越少。④货物功能的复杂程度是选择评标办法时应考虑的重要因素，如果货物功能复杂，将更适合采用综合评估法。
A地某大型政府投资建设项目被列为国家重点建设项目，预估总造价为30亿元人民币，由于设计工期紧张，方案设计完成后项目法人便展开招标，同时将可行性研究报告、项目建议书、设计任务书等报送计划主管部门审核。经公开招标确定中标人后，项目法人与具有施工资质的M企业签订了《建设工程总承包合同》，并约定双方产生的争议提交A地仲裁委员会仲裁或向原告所在地法院起诉。合同签订后，该项目批准的投资计划中主体工程部分造价调整为20亿元。批准文件下达后，招标人要求降低包干价，承包人拒绝，招标人遂要求解除合同，双方发生争议。
【问题】
1．项目法人的招标是否存在不妥？
2．招标人是否有权主张合同无效？
3．若承包人向A地仲裁委员会申请仲裁，仲裁委员会是否应当受理？
4．若承包人决定向法院起诉，应由何处法院管辖？
答案：
解析：
1．(1)项目法人的招标不妥，具体表现为项目初步设计概算尚未通过审批即展开招标。 (2)理由：《招标投标法》第9条规定，招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，取得批准。根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，本项目为依法必须进行招标的项目，应当在初步设计及概算经批准后方可展开招标。
2．(1)招标人有权主张合同无效。
(2)理由：《合同法》第52条规定，存在以下规定内容之一的合同无效：
①一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；
②恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；
③以合法形式掩盖非法目的；
④损害社会公共利益；
⑤违反法律、行政法规的强制性规定。
根据《合同法》第273条，国家重大建设工程合同，应当按照国家规定的程序和国家批准的投资计划、可行性研究报告等文件订立。
本项目总承包合同签订时尚未取得批准文件，缺乏签订合同的前提条件，违反了法律的强制性规定，应属无效合同，故招标人有权主张合同无效。
3．(1)A地仲裁委员会应当受理。
(2)理由：《仲裁法司法解释》第7条规定，当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉的，仲裁协议无效。但一方向仲裁机构申请仲裁，另一方未在《仲裁法》第20条第2款规定期间内提出异议的除外。据此，本案中的仲裁协议并不当然无效，但无论仲裁协议是否确定无效，若承包人向A地仲裁委员会申请仲裁，仲裁委员会都应当受理。承包人向A地仲裁委员会申请仲裁后，如果招标人没有在仲裁庭首次开庭前提出对仲裁协议的效力的异议，则仲裁协议有效，A地仲裁委员会有权继续进行裁决。
4．(1)承包人决定向法院起诉，应由A地人民法院管辖。
(2)理由：根据《合同法》规定，合同无效的，不影响独立存在的争议解决条款的效力。本案例中，合同的争议解决条款依然生效。但《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第28条规定，建设工程施工合同纠纷根据不动产纠纷确定管辖。该规定将工程施工合同纠纷纳入专属管辖的范围，由工程所在地法院管辖。专属管辖的规定属于法律的强制性规定，当事人不得通过约定加以排除。合同双方约定的管辖法院为原告所在地人民法院，即承包人所在地人民法院。如果承包人所在地不是A地，则约定的管辖法院违反了专属管辖的规定，约定无效，应由A地人民法院管辖。如果承包人所在地是A地，则约定的管辖法院有效，此时承包人所在地法院有管辖权。综上，最后有管辖权的法院一定是工程所在地即A地人民法院，合同约定的管辖法院不得与法律的强制性规定相抵触。
下列不属于招标采购实施阶段进度控制主要措施的是()。
A、有效的做好项目和子工作的时间顺序和搭接关系
B、合理安排人力资源，避免间歇式工作，采用招标项目群管理方式
C、与行政监督管理部门充分沟通，及时反馈过程问题
D、掌握项目总体进度对招标采购项目计划时间的要求
答案：B
解析：
本题的考点为招标采购实施阶段进度控制的主要措施。招标采购实施阶段进度控制的主要措施包括：(1)准确、完整的理解委托人的意图，提供完整的备案资料，与行政监督管理部门充分沟通，及时反馈过程问题；(2)掌握项目总体进度对招标采购项目计划时间的要求；(3)有效的做好项目和子工作的时间顺序和搭接关系；(4)对里程碑计划和重要招标工作环节设置检查点，并定期进行考核。合理安排人力资源，避免间歇式工作，采用招标项目群管理方式属于招标采购实施阶段费用控制的主要措施。
行政处罚由具有行政处罚权的行政机关在法定职权范围内实施，其中限制人身自由的行政处罚权只能由()行使。
A、国务院
B、县级人民政府
C、公安机关
D、全国人大常委会
计算期内效益流量现值与费用流量现值的比值，指的是（ ）。
A.经济净现值 B.影子汇率
C.经济内部收益率 D.经济效益费用比
答案：D
解析：
经济效益费用比是指计算期内效益流量现值与费用流量现值的比值。RBC≥1,表明项目具有满意的经济效益。
编制招标采购项目管理方案要分析项目特点提出对策建议。针对项目特点，分析项目的商务和技术制约条件并提出多种可以选择的应对建议，为确定项目()提供条件。
A、成本的经济性
B、目标的可行性
C、管理的科学性
D、方案实施的便捷性
答案：B
解析：
本题的考点为编制项目管理方案的基础准备工作——分析项目特点提出对策建议。编制项目管理方案的基础准备工作——分析项目特点提出对策建议阶段应针对项目特点，分析项目的商务和技术制约条件并提出多种可以选择的应对建议，为确定项目目标的可行性提供条件。
不能完全辨认自己行为的精神病人是()，可以进行与他的精神健康状况相适应的民事活动。
A、限制民事行为能力人
B、完全民事行为能力人
C、无民事行为能力人
D、非民事行为能力人
答案：A
解析：
限制行为能力人包括：①年满10周岁且精神状态正常的未成年人，已满16周岁不满18周岁且以自己的劳动收入为主要生活来源的除外；②不能完全辨认自己行为的精神病人。限制行为能力人可以进行与他的年龄、智力相适应的民事活动，其他民事活动由法定代理人代理，或者征得法定代理人的同意。
企业资质管理中，乙级工程造价咨询企业可以从事工程造价( )万元人民币以上的各类建设项目的工程造价咨询。
A、2000
B、3000
C、4000
D、5000
答案：D
解析：
工程造价咨询企业从事工程造价咨询活动不受行政区域限制。甲级工程造价咨询企业可以从事各类建设项目的工程造价咨询业务;乙级工程造价咨询企业可以从事工程造价5000万元人民币下列的各类建设项目的工程造价咨询业务。
22年招标师考试题免费下载8节 第2节
《行政处罚法》规定，行政法规可以设定除( )之外的行政处罚。
A、限制人身自由
B、罚款
C、警告
D、吊销企业营业执照
企业对员工进行绩效考核时，常用的方法有（ ）。
A.职位等级法
B.职位分类法
C.民主评议法
D.书面鉴定法
E.关键事件法
答案：C,D,E
解析：
本题考查绩效考核的步骤与方法。常用的绩效考核的方法有：民主评议法、书面鉴定法、关键事件法、比较法、量表法、平衡计分法、关键绩效指标法、目标管理法。参见教材P185-190。
下列各项不属于质量监督类型的是（ ）。
A.国家监督B.行业监督 C.地方监督 D.社会监督
答案：C
解析：
质量监督的类型包括：①国家监督。指国家通过立法，授权特定的政府部门行使国家权力进行的产品质量监督。②行业监督。指依法设立的非政府专业化机构按照政府质量监督部门的授权，依据货物生产的质量标准，通过对产品的质量检测、检验或认证等形式对本行业、本系统产品质量的监督。③社会（公众）监督。社会监督的依据主要是《产品质量法》。
建造管理模式（CM）的技术基础是（ ）。
A.自上而下估计法 B.关键路径法
C.线性顺序法 D.快速路径法
答案：D
解析：
建造管理模式（CM）将全部工程按专业分割为若干子项工程，并对有关子项工程采取依次性发包，其技术基础是快速路径法。快速路径法是指考虑到了项目扩大初步设计或施工图设计过程在技术上的可分割性，即设计子过程是可以分步骤实施的过程，造成相应工程的采购与施工也是可以分步骤实施的。
下列关于必须进行招标项目的说法中，错误的是（ ）。
A.《招标投标法》原则上规定了必须进行招标项目的范围
B.必须进行招标项目就是必须公开招标的项目
C.使用国有资金投资的项目属于必须进行招标项目
D.不同类型项目必须进行招标的具体范围是不同的
答案：B
解析：
B项，必须招标项目，是指在法律规定的范围之内达到一定金额、必须用招标 方式进行采购的项目。招标方式分为公开招标和邀请招标。
在工程项目建设投资中，工程费用由()组成。
A、建设用地费
B、基本预备费
C、建筑安装工程费
D、价差预备费
E、设备及工器具购置费
答案：C,E
解析：
工程费用是指工程建设项目在建设期内直接用于工程建造、设备购置及其安装，并形成实体固定资产的支出，由设备及工器具购置费和建筑安装工程费组成。
下列不是设计概算审查较为常用的方法的是 （）
A.对比分析法B.分组计算审查法
C.查询核实法 D.联合会审法
答案：B
解析：
解析 设计概算审查前需要熟悉设计图纸和有关资料，深入调查研究，进行经济对比分析，使审批后的概算更符合实际。较常用的方法有对比分析法、查询核实法和联合会审法。
关于直接费用，下列说法正确的有()。
A、直接费用包括项目投入的各种物料、人工、资金、技术以及自然资源而带来的社会资源的消耗
B、减少其他项目（或最终消费）投入物的供应而放弃的效益属于直接费用的计算范围
C、直接费用是指项目使用投入物所产生的经济费用
D、增加出口（或减少进口）所耗用（或减收）的外汇不属于直接费用的计算范围
E、项目的直接效益和直接费用统称为项目内部效果
答案：A,B,C,E
解析：
D项，直接经济费用的计算范围一般包括：其他部门为供应本项目投入物而扩大生产规模所耗用的资源费用，增加出口（或减少进口）所耗用（或减收）的外汇，减少其他项目（或最终消费）投入物的供应而放弃的效益等。
利用国内资金采购的某机电产品国际招标项目，招标文件规定采用最低评标价法评标，评标价量化因素及评标价格调整方法如下：
(1)以招标文件规定的交货时间为基础，每延期交货一周，其评标价将在其投标总价的基础上增加0.25%，不足一周按一周计算，提前交货不考虑降低评标价。
(2)一般技术条款（参数）每存在一项负偏离，其评标价将在其投标总价的基础上增加1%，负偏离项数最多不得超过8项。
(3)开标当日按规定可以使用的汇率为1美元=93.5日元，1美元=6.8元人民币。
(4)设备进口关税税率为4%，增值税税率为17%，国内运输保险费为完税后货价的0.2%。
评标委员会经过评审，发现：(1)投标人A投标报价为12762750日元，无折扣声明及算术性错误，价格条件为CIF天津。投标报价中未包含备品备件价格，其他有效标中该项内容的报价分别为3500美元和5100美元。投标报价中包含了招标文件未要求的附加功能软件，该软件的报价为4675000日元。(2)投标人A的交货时间超过规定的交货时间25天，投标设备一般技术条款及参数存在5项负偏离，国内运输费为22100元人民币。评标委员会对投标人A的评标价计算过程如下（计算过程和结果均保留两位小数）：
a.CIF投标价格（折合美元）=CIF投标价格（原币值）/汇率=12762750日元/93.5美元/日元=136500美元。
b.进口关税=CIF投标价格*进口关税税率=136500美元*4%=5460美元。
C.进口增值税=CIF投标价格*进口增值税税率=136500美元*17070=23205美元。
d.国内运输费=国内运输费（原币值）/汇率=22100元人民币/6.8美元/元人民币=3520美元。
e.国内运输保险费=（CIF投标价格+进口关税+进口增值税+国内运输费）*国内运输保险费率/（1-国内运输保险费率）=(136500+5460+23205+3520)美元*0.2%/(1-0.2%)=338.05美元。
f.供货范围偏离调整1=其他有效标中该项的平均价=(3500+5100)美元/2=4300.00美元。
g.供货范围偏离调整2=-未要求功能=-467500/93.5=-5000美元。
h.技术偏离调整=CIF投标价格*加价幅度*负偏离项数=136500美元*1%*5=6825美元。
i.商务偏离调整（延期交货）=CIF投标价格*加价幅度*偏离期=136500美元*0.25%*3=1023.75美元。
J.评标价=CIF投标价格+进口环节税+国内运输费+国内运输保险费+供货范围偏离调整+技术偏离调整+商务偏离调整（延期交货）=(136500+5460+23205+3520+338.05+4300.00-5000+6825+1023.75)美元=176171.80美元。
【问题】
1.指出上述计算投标人A的评标价过程（从a到j）中不正确的步骤，并说明理由。
2.从a到j逐步给出投标人A评标价的正确算法及结果，并确定投标人A的评标价。
答案：
解析：
1.上述计算投标人A的评标价过程（从a到j）中不正确的步骤及其理由具体如下：
(1)步骤c不正确。理由：计算公式错误。进口增值税=（CIF投标价格+进口关税+消费税）*进口增值税税率。
(2)步骤d不正确。理由：计算结果错误。国内运输费=国内运输费（原币值）/汇率=22100元人民币/
6.8美元/人民币=3250美元。
(3)步骤e不正确。理由：计算公式错误。国内运输保险费=（CIF投标价格+进口关税+进口增值税）*国内运输保险费率。
(4)步骤f不正确。理由：供货范围的调整原则是“只加不减”，即投标报价中如有缺漏项或供货数量不足，应对其投标评标价予以加价。缺漏项的，应按其他有效投标人该项的最高价加价；供货数量不足的，应按投标中的单价补足数量。
(5)步骤g不正确。理由：如果投标人的报价包含了招标文件要求以外的项目内容，则不予核减。
(6)步骤i不正确。理由：以招标文件规定的交货时间为基础，每延期交货一周，其评标价将在其投标总价的基础上增加0.25%，不足一周按一周计算，提前交货不考虑降低评标价。
(7)步骤j不正确。理由：由于以上计算存在错误而导致该步计算错误。
2.投标人A从a到j每一步的评标价的正确算法、结果和投标人A的评标价具体如下：
a.CIF投标价格（折合美元）=CIF投标价格（原币值）/汇率=12762750日元/93.5美元/日元=136500美元。
b.进口关税=CIF投标价格*进口关税税率=136500美元*4%=5460美元。
c.进口增值税=（CIF投标价格+进口关税+消费税）*进口增值税税率=(136500+5460)*17%=24133.20美元。
d.国内运输费=国内运输费（原币值）/汇率=22100元人民币/6.8美元/元人民币=3250美元。
e.国内运输保险费=（CIF投标价格+进口关税+进口增值税）*国内运输保险费率=(136500+5460+24133.20)美元*0.2%=332.19美元。
f.供货范围偏离调整=其他有效标中该项的最高价=
5100.00美元。
g.技术偏离调整=CIF投标价格*加价幅度*负偏离项数=136500美元*1%*5=6825美元。
h.商务偏离调整（延期交货）=CIF投标价格*加价幅度*偏离期=136500美元*
0.25%*4=
1365.00美元。
i.评标价=CIF投标价格+进口环节税+国内运输费+国内运输保险费+供货范围偏离调整+技术偏离调整+商务偏离调整（延期交货）=(136500+5460+24133.20+3250+332.19+5100.00+6825+1365.00)美元=182965.39美元。
22年招标师考试题免费下载8节 第3节
关于产品生命周期理论，下列说法错误的有()。
A、产品生命周期理论，强调的是在一种新产品从开始进入市场到被市场淘汰的整个过程中，产品市场与其供求关系会发生动态的变化
B、产品生命周期的阶段三为成长期
C、在成熟期，企业利润增长速度逐步减慢，最后达到生命周期利润的最高点
D、成熟期指的是产品逐渐大批量生产并稳定地进入市场销售，经过成长期之后，随着购买产品的人数增多，市场需求趋于饱和
E、在产品生命周期的衰退期，组织产品的市场需求急剧下降、销量锐减、价格下滑采购部门在衰退期阶段应该及时改变老产品原材料采购量，避免库存积压
答案：B,C
解析：
B项，产品生命周期理论认为产品的生命要经历形成、成长、成熟、衰退这样的周期，其阶段三为成熟期。C项，在成长期，竞争者看到有利可图，将纷纷进入市场参与竞争，使同类产品供给量增加，价格随之下降，企业利润增长速度逐步减慢，最后达到生命周期利润的最高点。
质量、境与职业健康安全管理体系认证和保持的步骤包括()。
A、企业向认证机构提交申请书
B、签订认证合同
C、制定审核措施和方案
D、现场认证审核
E、指定审核小组，开展文件预审
答案：A,B,D,E
解析：
质量、环境与职业健康安全管理体系认证和保持过程一般包括以下几个步骤：①企业向认证机构提交申请书；②认证机构评审和受理申请；③认证机构初访（非必须）；④签订认证合同；⑤指定审核小组，开展文件预审；⑥审核准备；⑦现场认证审核；⑧提交审核结论，由认证机构的技术委员会根据质量管理体系（或）环境管理体系（或）职业健康安全管理体系标准进行审定；⑨批准注册，颁发认证证书；⑩定期监督审核。
某国有单位A就生产机械采购行为进行了政府采购公开招标活动，并确定了中标单位B公司，与其签订了采购合同。在此合同条款中提出的付款方式为：合同签订后应支付合同全部金额的30%（需出具以A采购人为受益人的同等金额的银行保函），安装验收合格后支付65%，余款一年后付清。 B公司在投标时因未能与银行达成协议，故要求承诺：安装验收后支付95 %，余款一年后付清。中标后，B公司已与银行达成协议，获得银行保函，故提出要按招标书中的付款方式分三次付款，A采购人表示同意，并签订了合同。合同签订后，出现以下三种观点：
第一种观点：认为B公司已作了承诺改变，而中标后应是不可更改的；
第二种观点：认为A采购人接受B公司的更改方案，是改变了中标结果；
第三种观点：认为在招标文件中未将付款方式作为实质性内容，A、B有权依法行使自
己的权利。
【问题】
1．招标人与投标人能不能在发出中标通知书前就合同的实质性内容进行谈判、修改？
2．中标结果是否仅能理解为中标供应商是谁？
3．如果B公司与A采购人法定解除了合同-其可能有几种情形？
答案：
解析：
1．(1)招标人与投标人不能在发出中标通知书前就合同的实质性内容进行谈判、修改。(2)理由：《政府采购法》要求采购人应当按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。《招标投标法》第43条规定，在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。第55条规定，依法必须进行招标的项目，招标人违反本法规定，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判的，给予警告，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。前款所列行为影响中标结果的，中标无效。
2．(1)中标结果不能仅理解为中标供应商是谁。
(2)理由：中标结果应当是招标过程的最终结果。它应当是对所有投标供应商的投标文件中实质性要求和条件作出评价后的一个结论。因此，中标结果显然应当包括中标供应商及其在投标文件中作出的所有实质性承诺。采购人在签订合同过程中不得改变中标、成交结果，应理解为既不得改变中标供应商，也不得改变中标供应商在投标文件中作出的所有实质性承诺。
3．法定解除是指在合同依法成立后而尚未全部履行前，当事人基于法律规定的事由行使解除权而解除合同。《合同法》第94条规定，有下列情形之一的，当事人可以解除合同：
(1)因不可抗力致使不能实现合同目的；
(2)在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；
(3)当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；
(4)当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；
(5)法律规定的其他情形。
_是指按照预定的航行时间表在固定的航线和港口往返运载货物，并按事先公布的费率收取运费的船舶运输业。 （）
A.定程租船 B.定期租船
C.光船租船 D.班轮运输
答案：D
解析：
解析 班轮运输，是指按照预定的航行时间表在固定的航线和港口往返运载货物，并按事先公布的费率收取运费的船舶运输业。船方负责配载装卸，装卸费包括在运费中，货方不再另付装卸费，船货双方也不计算滞期费和速遣费。
工程建设项目设计招标文件中通常给出项目可行性研究报告中的()，作为投资人实施工程设计控制和优化的目标依据。
A、技术设计概算
B、初步设计概算
C、工程投资概算
D、工程投资限额
答案：D
解析：
限额设计以批准的可行性研究报告和投资估算为限额，控制方案设计和初步设计；以批准的初步设计及工程概算为限额，优化施工图设计。因此，建设工程设计招标文件通常列出工程投资限额，作为投标人和中标人优化工程设计的目标依据。
根据《公司法》，有限责任公司增加注册资本的决议，必须经()表决通过。
A、代表1/2以上表决权的股东
B、代表2/3以上表决权的股东
C、全体股东
D、出席股东会的全体股东
根据《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2006)，施工方项目经理的管理控制包括()等。
A、主持项目的投标工作
B、组建工程项目经理部
C、制订项目经理部内部计酬办法
D、选择具有相应资质的分包人
答案：C
解析：
本题的考点为项目经理的权限。项。目经理的权限包括：(1)参与项目招标、投标和合同签订；(2)参与组建项目经理部；(3)主持项目经理部工作；(4)决定授权范围内的项目资金的投入和使用；(5)制定内部计酬办法；(6)参与选择并使用具有相应资质的分包人；(7)参与选择物资供应单位；(8)在授权范围内协调与项目有关的内、外部关系；(9)法定代表人授予的其他权力。
下列选项中，不属于投资体制改革原则的是( )。
A公平原则
B效益原则
C适度与国际接轨原则
D市场取向原则
承包人应提前_____天将可以开始进行竣工试验的日期通知监理人，监理人应在该日期后_____天内，确定竣工试验具体时间。()
A、14;21
B、7;14
C、21;14
D、21;
答案：C
解析：
承包人按照合同约定提交竣工文件、操作和维修手册后，进行竣工试验。承包人应提前21天将可以开始进行竣工试验的日期通知监理人，监理人应在该日期后14天内，确定竣工试验具体时间。
22年招标师考试题免费下载8节 第4节
市场通过()直接调节生产和需求。
A、价格信号
B、市场潜力
C、竞争程度
D、货币政策
答案：A
解析：
市场通过价格信号直接调节生产和需求，在各个部门、各个企业之间分配资源，通过竞争把资源分配到效益好的企业，保证了产品的生产量和产品结构不断适应变化着的需求量和需求结构。从而使得分散的决策机构能够使生产者和消费者对市场供求做出灵敏的反应，较好地实现供求平衡，实现资源配置的优化。
实行核准制的项目应在( )之前完成环境影响评价文件的报批。
A、报送可行性研究报告
B、报送项目建议书
C、提交项目申请报告
D、项目开工
招标采购合同管理的主要内容包括招标采购合同的()。
A、订立
B、规划
C、履行
D、解除
E、转让
答案：A,C,D,E
解析：
招标采购合同管理是合同当事人对合同的订立、履行、变更、解除、转让、终止、违约和争议处理等进行的全过程的管理，包括针对合同进行的规划、计划、组织、协调、监督和控制等管理工作。其中，招标采购合同的订立、履行、变更、解除、转让、终止等均为招标采购合同管理的主要内容，而招标采购合同的规划、审查、监督和控制等是招标采购合同管理的主要手段。B项，招标采购合同的规划是主要手段，不是主要内容。
投标人补充、修改或撤回投标文件必须符合要求，下列相关表述正确的有 （）
A.投标文件的补充、修改或者撤回须在招标文件要求提交投标文件的截止时间之前进行
B.投标截止期之后，投标人可以对投标文件作细微修改
C.投标人在招标文件规定的投标有效期满前撤回其投标文件，招标人应按规定退还其投标保证金
D.投标文件的补充、修改或者撤回必须以口头形式通知招标人或招标代理机构
E.补充、修改的内容是投标文件的组成部分，对招标人、投标人具有约束力
答案：A,E
解析：
解析 投标人补充、修改或者撤回投标文件必须同时符合的要求有：（1）投标文件的补充、修改或者撤回须在招标文件要求提交投标文件的截止时间之前进行。投标截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改，或在招标文件规定的投标有效期满前撤回其投标文件，否则招标人将按规定没收其投标保证金。（2）投标文件的朴充、修改或者撤回必须以书面形式通知招标人或招标代理机构。补充、修改的内容是投标文件组成部分，对招标人、投标人具有约束力。
参与集中的一个经营者拥有其他每个经营者()以上有表决权的股份或者资产的，可以不向国务院反垄断执法机构申报。
A、35%
B、20%
C、40%
D、50%
答案：D
解析：
本题的考点为可以不向国务院反垄断执法机构申报的情形。参与集中的一个经营者拥有其他每个经营者50%以上有表决权的股份或者资产的，可以不向国务院反垄断执法机构申报。
货物评标中的经评审的最低投标价法的投标报价详细评审要点不包括 （）
A.报价范围调整
B.评标货币
C.报价包含暂列金额
D.报价偏差折价
答案：C
解析：
工程货物评标中，经评审的最低投标价法的投标报价详细评审要点包括：（1）评标总价计算依据；（2）报价扣除暂列金额；（3）报价修正和折扣计算；（4）评标货币；（5）报价数量短缺和缺漏项增加；（6）报价范围调整；（7）付款条件和交货期偏差折价。
在项目跟踪中，属于项目的内部因素跟踪的有()。
A、资金使用情况
B、政策制度
C、项目人员投入
D、自然环境
E、组织责任落实情况
答案：A,C,E
解析：
项目的内部因素主要包括合同履行当事人的人员投入、资金使用情况、资源到位程度、设备运行情况、组织责任落实情况等。BD两项属于项目的外部因素的跟踪。
国际贸易惯例和各国的国内法和国际法的区别在于它不具有 （ ）
A.强制适用力 B.自动适用力
C.绝对的法律约束力 D.普遍适用性
答案：C
解析：
国际贸易惯例本身并不是法律，它和各国的国内法和国际法的区别在于它不具有绝对的法律约束力，而是遵从当事人意思自治的原则。在下列情况中，国际贸易惯例对当事人有约束力：（1）当事人在合同中明确表示选用某项国际惯例；（2）当事人没有排除对其已知道或应该知道的某项惯例的适用，而该惯例在国际贸易中为同类合同的当事人所广泛知道并经常遵守，则应视为当事人已默示地同意采用该项惯例。
按法律规范的渊源划分，招标投标法律体系由（ ）构成。
A.法律、法规、规章、制度
B.法律、规章、行政规范性文件、制度
C.法律、法规、制度、规章
D.法律、法规、规章、行政规范性文件
答案：D
解析：
招标投标法律体系由有关法律、法规、规章及规范性文件构成。其中，法律由全国人大及其常委会制定，通常以国家主席令的形式向社会公布，具有国家强制力和普遍约束力。法规，包括行政法规和地方性法规。规章，包括国务院部门规章和地方政府规章。行政规范性文件，即各级政府及其所属部门和派出机关在其职权范围内，依据法律、法规和规章制定的具有普遍约束力的具体规定。
22年招标师考试题免费下载8节 第5节
国务院某部委采用招标方式采购10台越野车及车载雷达。由于技术复杂，招标文件由有关专家做了两次技术论证。该项目评标委员会组成符合要求的是（）。
A. 4名专家和1名采购人代表
B. 5名专家和1名采购人代表
C. 5名专家和2名采购人代表
D. 6名专家和1名采购人代表
设计人向发包人提交设计人项目管理机构及人员安排的报告，其内容应包括()。
A、工艺专业负责人名单
B、设备专业负责人名单
C、负责人注册执业资格或职称
D、项目负责人职业资格等级
E、项目负责人授权范围
答案：A,B,C
解析：
设计人应在接到开始设计通知后7天内，向发包人提交设计人项目管理机构及人员安排的报告，其内容应包括工艺、土建、设备等专业负责人名单及其岗位、注册执业资格或职称等。DE两项属于任命项目负责人时在专用合同条款中明确的内容。
建设单位应当自领取施工许可证之日起()个月内开工，因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期。
A、4
B、3
C、6
D、5
答案：B
解析：
本题的考点为建筑施工许可证的领取。建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工，因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期。
民事法律关系的要素不包括()。
A、主体
B、客体
C、内容
D、客观方面
答案：D
解析：
民事法律关系的要素，是指构成民事法律关系必须具备的条件。通说认为，民事法律关系由三个要素组成，即主体、客体、内容，任何一种要素发生变化都会导致具体的民事法律关系发生变化。
某项目在进行技术论证时，决定采用成熟的技术路径代替原计划采用的尚处于试验阶段的技术路径，这属于项目风险应对策略中的()。
A、风险降低
B、规避风险
C、风险转移
D、风险自留
答案：B
解析：
在项目风险管理中可以采用多种应对办法，包括：①规避风险；②减轻风险；③转移风险；④接受风险。其中，规避风险是指改变项目管理计划，以完全消除威胁。在一些项目中，有的风险是可能通过某些手段消除的，例如采用不同的技术路径或者更换产品或服务的提供方。题中所述属于规避风险策略。
下列各项属于工程投标文件构成内容的有 （）
A.投标函及投标函附录B.投标一览表
C.投标保证金 D.法定代表人身份证明或授权委托书
E.技术建议书
答案：A,C,D
解析：
解析 工程投标文件一般由下列内容组成：（1）投标函及投标函附录；（2）法定代表人身份证明或授权委托书；（3）联合体协议书（如有）；（4）投标保证金；（5）已标价的工程量清单；（6）施工组织设计（包括管理机构、施工组织设计、拟分包单位情况等）；（7）资格后审证明文件或资格预审更新资料。B项，投标一览表是货物投标文件的构成内容；E项，技术建议书是服务投标文件的构成内容。
在市场经济条件下，任何企业、其他经济组织或个人，必须是名副其实的、拥有充分自主权的市场主体，能够自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束，这体现的是()。
A、市场活动的竞争性
B、市场运行的法制性
C、市场关系的平等性
D、市场主体的自主性
答案：D
解析：
市场经济有以下四个基本特征：①市场主体的自主性；②市场活动的竞争性；③市场关系的平等性；④市场运行的法制性。其中，市场主体的自主性是指在市场经济条件下，任何企业、其他经济组织或个人，必须是名副其实的、拥有充分自主权的市场主体，能够自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束。
设计一施工一体化承包方式中，其承包人被称为()。
A、工程设计承包人
B、工程施工承包人
C、工程总承包人
D、设计一施工一体化总承包人
E、专业工程设计施工一体化承包人
答案：C,E
解析：
设计施工一体化承包方式既可以在工程建设项目总承包层面采用，其承包人被称为“工程总承包人”，也可以在一个工程建设项目内的单位工程、分部工程和分项专业工程层面采用，其承包人被称为“专业工程设计施工一体化承包人”。
在使用内部报酬率法进行固定资产投资决策时，方案可行的标准是内部报酬率要（ ）。
A.小于或等于资本成本率
B.大于或等于资本成本率
C.大于或等于标准离差率
D.小于或等于标准离差率
答案：B
解析：
本题考查内部报酬率的决策规则。内部报酬率的决策规则：在只有一个备选方案的采纳与否决策时，如果及算出的内部报酬率大于或等于企业成本率或必要报酬率，则采纳方案；在有多个备选方案的互斥选择决策中，应选择内部报酬超过资本成本率或必要报酬率最多的投资项目。参见教材P213.
22年招标师考试题免费下载8节 第6节
下列属于仲裁协议必须包括的内容是()。
A、选定的仲裁规则
B、选定的仲裁委员会
C、选定的仲裁员
D、选定的仲裁地点
答案：B
解析：
选定的仲裁委员会具有特别重要的意义。因为仲裁没有法定管辖，如果当事人不约定明确的仲裁委员会，仲裁将无法操作，仲裁协议将是无效的。因此，仲裁协议必须包括选定的仲裁委员会。
按照项目生命周期的四阶段划分方式，某工业项目的厂房初步设计在项目 的_阶段完成。 （ ）
A.启动 B.计划
C.执行与控制 D.收尾
答案：B
解析：
在计划阶段要由新成立的项目组织根据前一阶段提出的项目概念作出具体研究和策划，制定项目的各项基本目标，再由项目发起人或投资人对此审核论证、完成认定。
某机电产品国际招标项目，采用最低评标价法评标。某投标人报价为1000万美元DDP济南（项目现场），交货期为合同生效后4个月，交货后即付清合同价款。生产线在交货后8个月投产，运行寿命期为5年。设备运行费用为20万美元/月（按月结算），维护费用为15万美元/年（按年结算）。月折现率为1%，年折现率为12.68%。
问题：
分别计算该投标人采购费用、运行费用、维护费用在合同生效时的现值，及其包括全
部费用的评标价格（按步骤列出计算方式，现值系数见表5，计算结果保留两位小数）。
答案：
解析：
问题：
分别计算该投标人采购费用、运行费用、维护费用在合同生效时的现值，及其包括全
部费用的评标价格（按步骤列出计算方式，现值系数见表5,计算结果保留两位小数）。
答：该投标人采购费用在合同生效时的现值=1000x（P/F,1%，4）=961（万美元）。该投标人运行费用在合同生效时的现值=20X（P/A,1%,60）x（P/F,1%,12）=797.86（万美元）。
该投标人维护费用在合同生效时的现值=15X（P/A,12.68%,5）x（P/F,1%,12）=47.19（万美元）。
全部费用的评标价格=（961+797.86+47.19）=1806.05（万美元）。
甲、乙之间存在债权债务关系，甲将其享有的债权全部转移给丙时，应当采取的措施是（ ）。
A.不必通知乙，也不必经乙同意 B.应当通知乙，并经乙同意
C.应当通知乙，但不必经乙同意 D.应当经乙同意，但履行时不必通知乙
答案：C
解析：
合同权利的转让也称为债权转让，是指债权人通过协议将合同的权利全部或者部分的转让给第三人。合同权利的转让可以分为全部转让或者部分转让。合同权利转让的生效，采用通知原则，即合同权利的转让需通知债务人，未经通知的，该转让对债务人不发生效力。原则上，以书面形式订立的合同的债权转让应当采用书面形式，并且该通知一般不得撤销，除非经受让人同意。
工程建设项目设计准备阶段，业主方项目管理的重要工作之一是（ ）。
A.编制并报批项目建议书 B.确定项目的方案设计
C.编制项目进度总控计划 D.进行施工招标
答案：B
解析：
工程建设项目设计准备阶段是指自获得项目建议书批复到项目可行性研究报告获得批复的过程，这一过程中将并行两大类工作：①形成方案设计（工程方案）任务书，最终获得多个可用的设计方案（工程方案）；②编制项目可行性研究报告，最终经技术与经济的综合比选，在上述可用方案中确定最可行的设计方案（工程方案），从而完成可行性研究报告的编制与批复。
下列各项属于法人以外的其他组织的有()。
A、依法登记领取营业执照的合伙组织
B、依法登记领取营业执照的企业的分支机构
C、有限责任公司
D、国有独资公司
E、股份有限责任公司
答案：A,B
解析：
法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人及社会团体法人。其他组织是指合法成立、有一定组织机构和财产，但又不具备法人资格的组织，如依法登记领取营业执照的合伙组织、企业的分支机构等。
()是合同当事人以合同分析的成果为基准，对整个合同实施过程进行全面监督、检查、对比和纠正的管理活动。
A、合同规划
B、合同分析
C、合同信息化管理
D、合同控制
答案：D
解析：
招标采购合同管理方法主要包括：①合同规划，是指在工程、货物、服务项目中，为了招标采购工作的顺利进行，在招标采购项目开始实施前，对招标采购过程中所有合同的形成、签订、履行管理作出统筹计划与安排的活动；②合同分析，可分为合同订立阶段的分析和合同履行阶段的分析；③合同控制，是合同当事人为保证合同所约定的各项义务的履行及各项权利的实现，以合同分析的成果为基准，对整个合同实施过程进行全面监督、检查、对比和纠正的管理活动；④合同信息化管理，主要是对招标采购合同的形成、签订、履行、变更和解除进行监督检查，对合同当事人争议进行调解和处理，以保证合同的依法签订和全面履行。
在政府采购中，招标采购单位逾期退还投标保证金的，()。
A、仅退还投标保证金本金
B、只承担行政法律责任
C、除应当退还投标保证金本金外，还应当按商业银行同期利率上浮15%后的利率支付资金占用费
D、除应当退还投标保证金本金外，还应当按商业银行同期利率上浮20%后的利率支付资金占用费
答案：D
解析：
政府采购货物和服务项目，未中标供应商的投标保证金应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还，中标供应商的投标保证金应当自合同签订之日起5个工作日内退还；采购人逾期退还的，除应当退还本金外，还应当按商业银行同期贷款利率上浮20%后的利率支付资金占用费。
不同法律之间对同一事项新的一般规定与旧的特别规定不一致的，应由()裁决。
A、全国人大
B、最高人民法院
C、全国人大常委会
D、国务院
答案：C
解析：
根据《立法法》第85条第1款的规定，法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由全国人民代表大会常务委员会裁决；地方性法规、规章新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机构裁决；部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。
22年招标师考试题免费下载8节 第7节
政府采购货物和服务招标项目，关于评标委员会成员的法律责任，下列说法错误的是（ ）。
A.评标委员会成员评审时如发现招标文件中规定的评标标准严重违法，可以拒绝评审
B.评标委员会成员可能承担的行政法律责任有警告、罚款等
C.评标委员会成员可能承担的刑事罪名有受贿罪、侵犯商业秘密罪等
D.评标委员会成员明知应当回避而未主动回避的，不承担行政法律责任
答案：D
解析：
D项，《招标投标法实施条例》第71条规定，评标委员会成员有下列行为之一的，由有关行政监督部门责令改正；情节严重的，禁止其在一定期限内参加依法必须进行招标的项目的评标；情节特别严重的，取消其担任评标委员会成员的资格：①应当回避而不回避；②擅离职守；③不按照招标文件规定的评标标准和方法评标；④私下接触投标人；⑤向招标人征询确定中标人的意向或者接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求；⑥对依法应当否决的投标不提出否决意见；⑦暗示或者诱导投标人作出澄清、说明或者接受投标人主动提出的澄清、说明；⑧其他不客观、不公正履行职务的行为。
下列关于招标与拍卖的说法中，不正确的是()。
A、招标主要适用于购买标的，拍卖主要适用于出售标的
B、招标方式可用于采购标的，也可用于出售标的
C、拍卖主要适用于价格是唯一竞争因素的交易
D、拍卖是将特定物品或财产权利转让给最低应价者的交易方式
答案：D
解析：
D项，《拍卖法》第三条规定，拍卖是指以公开竞价的形式，将特定物品或者财产权利转让给最高应价者的买卖方式。该规定明确了我国境内拍卖是委托拍卖机构转让标的，通过竞争选择竞买者的交易活动。
《中华人民共和国招投标法》规定，投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的，中标无效，处中标项目金额5‰～10‰的罚款，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额()的罚款。
A、5%～10%
B、8%～15%
C、3%～5%
D、10%～15%
答案：A
解析：
本题的考点为《中华人民共和国招投标法》的规定。《中华人民共和国招投标法》规定，投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的，中标无效，处中标项目金额5‰～10‰的罚款，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额5%～10%的罚款。
国有建设用地使用权出让的基本方式主要包括()。
A、招标
B、拍卖
C、挂牌
D、转让
E、划拨
答案：A,B,C
解析：
国有土地使用权的出让方式有招标、拍卖和挂牌三种方式。土地行政主管部门应视国家产业政策、政府对土地的要求、土地用途、规划限制条件等因素选择适宜的出让方式。
公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权()以上的股东，可以请求人民法院解散公司。
A、3%
B、5%
C、8%
D、10%
答案：D
解析：
本题的考点为公司的解散要求。公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可以请求人民法院解散公司。
招标采购进度计划制订的依据包括()。
A、项目采购时间要求
B、项目采购的特点
C、项目采购的技术经济条件
D、招标采购各项工作的时间估计
E、招标采购各项工作的人员组合
答案：A,B,C,D
解析：
制订进度计划的依据主要包括：①项目采购时间要求；②项目采购的特点；③项目采购的技术经济条件；④招标采购各项工作的时间估计；⑤限制和约束。
关于公司的特征，下列说法正确的有()。
A、公司是以营利为目的的经济组织
B、公司具备法人资格
C、公司股东对公司债务承担无限连带责任
D、公司以章程为存在和活动的根据
E、公司可以为事业单位法人
答案：A,B,D
解析：
从法律上讲，公司就是以营利为目的而依法设立的具有法人资格的商事组织。具体来说，公司具有三个最基本的特征：①公司是独立的法人；②公司以营利为目的；③公司应依法成立。C项，公司以其全部法人财产，依法自主经营，自负盈亏，公司以其全部资产对公司的债务承担独立责任；E项，公司是企业法人而非事业单位法人。
货物抵达目的港后，承运人或货代公司向收货人发出()。
A、确认书
B、验货单
C、到货通知书
D、收货通知书
答案：C
解析：
货物抵达目的港后，承运人或货代公司向收货人发出到货通知书。收货人持正本提单和到货通知书向承运人或货代公司换取提货单后，向海关办理进口报关手续。
邀请招标中资格预审公告的期限不得少于()个工作日。
A、2
B、5
C、7
D、10
答案：C
解析：
政府采购采用邀请招标方式采购的，应当在省级以上人民政府财政部门指定的政府采购信息媒体发布资格预审公告，公布投标人资格条件，资格预审公告的期限不得少于7个工作日。
22年招标师考试题免费下载8节 第8节
有关商务和技术响应/偏差表的表述，正确的是()。
A、商务和技术响应/偏差表用于招标项目的投标文件中
B、对有具体参数要求的技术规格指标，投标人无须提供拟供应设备的具体参数值
C、投标人在编写商务和技术响应/偏差表时，应当逐条对照招标文件的商务条款和技规格
D、招标文件要求准确响应的指标，投标人无须进行准确响应，即响应的指标值能满足编写要求即可
答案：C
解析：
商务和技术响应/偏差表主要用于货物招标项目的投标文件中。投标人在编写商务和技术响应/偏差表时，应当逐条对照招标文件的商务条款和技术规格，就投标对商务条款和技术规格的响应情况和存在的偏差与例外逐条作出说明。对有具体参数要求的技术规格指标，投标人必须提供拟供应设备的具体参数值。招标文件要求准确响应的指标，投标人必须严格按照要求进行准确响应，即响应的指标值既不能不足，也不能超过；招标文件要求达到或超出响应的指标，必须达到或超出才算符合要求。
消费者在购买、使用商品时，其合法权益受到损害的，可以向销售者要求赔偿。销售者赔偿后，属于()的责任的，销售者有权向其追偿。
A、消费者
B、生产者
C、运输者
D、仓储者
答案：B
解析：
《中华人民共和国产品质量法释义》第43条规定，因产品存在缺陷造成人身、他人财产损害的，受害人可以向产品的生产者要求赔偿，也可以向产品的销售者要求赔偿。属于产品的生产者的责任，产品的销售者赔偿的，产品的销售者有权向产品的生产者追偿。属于产品的销售者的责任，产品的生产者赔偿的，产品的生产者有权向产品的销售者追偿。
《机电产品国际招标投标实施办法》规定，重新评标的专家应从国家级专家库中重新随机抽取，国家级专家不足时，可由地方级专家库中补充，但国家级专家不得少于( )。
A、1/3
B、1/2
C、2/3
D、3/4
根据《合同法》的规定，关于承诺的撤回与撤销，下列说法正确的是()。
A、承诺的撤回是指受要约人在其做出的承诺生效之后将其撤回的行为
B、承诺一经撤回即阻却了合同的成立
C、承诺生效后不可以撤销
D、承诺必须以明示的通知方式做出，且此通知应当在一定时间之内做出
E、承诺通知到达要约人时生效
答案：B,C,D,E
解析：
本题的考点为承诺的撤回与撤销。承诺的撤回，是指受要约人在其做出的承诺生效之前将其撤回的行为。承诺一经撤回，即不发生承诺的效力，也即阻却了合同的成立。承诺必须以明示的通知方式做出，且此通知应当在一定时间之内做出。承诺生效后不可以撤销。按照我国合同法，承诺通知到达要约人时生效，一旦承诺生效，合同即告成立，因此受要约人不可以撤销承诺。
BOT项目招标方案中，投标人的()条款如果涉及修改招标文件的核心内容，则一般会被招标人拒绝。
A、融资方案
B、项目合同响应方案
C、移交方案
D、建设方案
答案：B
解析：
BOT项目一般包括：①融资方案；②技术和管理方案，包括建设方案、运营维护方案和移交方案；③项目合同响应方案。其中，项目合同响应方案是指投标人对招标文件的项目合同中关于招标人与投标人双方权利、义务、责任安排条款的接受、补充、完善以及修改建议方案。投标人应对项目合同作出逐条响应，将建议修改的内容填入项目合同条款偏差表中。投标人的项目合同响应方案如果涉及修改核心或实质性条款，投标将被否决。
招标工作排序的基本步骤中，工作之间工艺关系的确定的下一步骤为()。
A、项目招标工作列表
B、外部制约条件的确定
C、组织关系的确定
D、招标实施过程中的限制和假设
答案：C
解析：
本题的考点为招标工作排序。招标工作排序基本步骤如下：(1)项目招标工作列表；(2)项目的特性；(3)工作之间工艺关系的确定；(4)组织关系的确定；(5)外部制约条件的确定；(6)招标实施过程中的限制和假设。
货物的使用成本中不包括（ ）。
A.运行成本 B.维修改造成本
C-采购成本 D.废弃成本
答案：C
解析：
货物的使用成本包括运行成本、维护保养成本、维修改造成本、故障成本和废弃成本等。
按照有关招标投标法律法规与规章的规定，招标文件的基本内容构成一般有( )。
A、投标人须知
B、潜在投标人申请文件的澄清
C、评标标准和评标方法
D、投标文件格式
E、拟签订合同主要条款和合同格式
联合体投标人人由B公司、C公司、D公司组成，其签订的联合体协议约定公路工程 施工由B公司承担，隧道工程施工由C公司、D公司承担（双方各承担50%的工作量）。B公司具有公路工程施工总承包一级和隧道工程施工专业承包二级资质，C公司具有公路工程施工总承包二级和隧道工程施工专业承包一级资质，D公司具有隧道工程施工专业承包 一级资质。联合体投标人E由G、H、I三家公司组成，其中H公司为联合体投标人E的牵头人，G公司以自己的名义又单独提交了一份投标文件。其他投标人均为独立投标人。
经评审，投标人E为第一中标候选人。招标人确定E为中标人并与牵头人H公司订立 了合同。因E仅具有2项类似工程施工业绩，具有5项类似业绩的第二中标候选人J以E不具备招标公告规定的资格条件为由向行政监督部门投诉，要求确认E的中标无效。
问题：
1.确定联合体投标人A的施工资质等级，并简要说明理由。该联合体投标人是否满足 公告的施工资质要求？
2.联合体投标人E与G公司能否同时参加投标？说明理由。
3.投标人I是否有权投诉？说明理由。
4.逐一指出上述招标投标过程中的不妥之处，并说明理由。
第七题(16分）
利用国内资金采购的某机电产品国际招标项目，招标文件规定采用最低评标价法评标， 评标价量化因素及评标价格调整方法如下：
(1)以招标文件规定的交货时间为基础，每延期交货一周，其评标价将在其投标总价的 基础上增加0.25%,不足一周按一周计算，提前交货不考虑降低评标价。
(2)一般技术条款（参数）每存在一项负偏离，其评标价将在其投标总价的基础上增加 1%,负偏离项数最多不得超过B项。
(3)开标当日按规定可以使用的汇率为1美元=93.5日元，1美元=6.8元人民币。
(4)设备进口关税税率为4%，增值税税率为17%,国内运输保险费为完税后货价 的 0. 2%。
评标委员会经过评审，发现：
(1)投标人人投标报价为12762750日元，无折扣声明及算术性错误，价格条件为GIF天津。投标报价中未包含备品备件价格，其他有效标中该项内容的报价分别为3500美元和 5100美元。投标报价中包含了招标文件未要求的附加功能软件，该软件的报价为4675000 日元。
(2)投标人A的交货时间超过规定的交货时间25天，投标设备一般技术条款及参数存 在5项负偏离，国内运输费为22100元人民币。
评标委员会对投标人人的评标价计算过程如下（计算过程和结果均保留两位小数）：
a.GIF投标价格（折合美元）=GIF正投标价格（原币值）/汇率=12762750日元/93. 5美元/日元=136500美元。
b.进口关税=GIF投标价格X进口关税税率=136500美元X4% =5460美元。
c.进口增值税=GIF投标价格X进口增值税税率=136500美元X17% = 23205美元。
d.国内运输费=国内运输费（原币值）/汇率=22100元人民币/6.8美元/元人民币=3520美元。
e.国内运输保险费=(GIF正投标价格+进口关税+进口增值税+国内运输费）X国内运输保险费率/(1 -国内运输保险费率）=(136500 + 5460 + 23205 +3520)美元）X(0.2%/(1 -0. 2% ) = 338.05 美元。
f.供货范围偏离调整1 =其他有效标中该项的平均价=(3500 + 5100)美元/2 = 4300.00
美元。
g.供货范围偏离调整2 =-未要求功能=-467500美元/93. 5 = -5000美元。
h.技术偏离调整=GIF投标价格X加价幅度X负偏离项数=136500美元X 1% X5 = 6825美元。
i.商务偏离调整（延期交货）=GIF投标价格X加价幅度X偏离期=136500美元X 0. 25% X3 = 1023.75 美元。
j.评标价=GIF投标价格+进口环节税+国内运输费+国内运输保险费+供货范围偏离调整+技术偏离调整+商务偏离调整（延期交货）=(136500 +5460 + 23205 + 3520 + 338. 05 +4300. 00 -5000 +6825 + 1023. 75)美元=176171. 80 美元。
1.指出上述计算投标人A的评标价过程（从a到j）中不正确的步骤，并说明理由。
2.从a到j逐步给出投标人A评标价的正确算法及结果，并确定投标人A的评标价。
答案：
解析：
1.指出上述计算投标人人的评标价过程（从a到j）中不正确的步骤，并说明理由。
答:对上述投标人^的评标价过程(从a到j）中不正确的步骤及理由具体分析如下：
(1)不正确的步骤：进口增值税=投标价格X进口增值税税率=136500美元X 17% =23205 美元。
理由：计算公式错误。进口增值税=(GIF投标价格+进口关税+消费税）X进口增值税税率。
⑵不正确的步骤：国内运输费=国内运输费（原币值)/汇率=22100元人民币/6. 8美元/人民币=3520美元。
理由：计算结果错误。
(3)不正确的步骤：国内运输保险费=(投标价格+进口关税+进口增值税+国内 运输费）X国内运输保险费率/(1 -国内运输保险费率）=(136500 + 5460 + 23205 + 3520)美元X0.2%/(1 -0. 2%) = 338.05 美元。
理由：计算公式错误。国内运输保险费=(GIF正投标价格+进口关税+进口增值税）X 国内运输保险费率。
(4)不正确的步骤：供货范围偏离调整1=其他有效标中该项的平均价=(3500 +5100) 美元/2 =4300. 00美元。
理由：供货范围的调整原则是“只加不减”，即投标报价中如有缺漏项或供货数量不足， 应对其投标评标价予以加价。缺漏项的，应按其他有效投标人该项的最高价加价；供货数量不足的，应按投标中的单价补足数量。
(5)不正确的步骤：供货范围偏离调整2= -未要求功能=-467500美元/93.5 =-5000美元。
理由：如果投标人的报价包含了招标文件要求以外的项目内容，则不予核减。
(6)不正确的步骤：商务偏离调整（延期交货）=GIF投标价格X加价幅度X偏离期= 136500 美元 乂0. 25% 乂3 = 1023. 75 美元。
理由：以招标文件规定的交货时间为基础，每延期交货一周，其评标价将在其投标总价的基础上增加0.25%,不足一周按一周计算，提前交货不考虑降低评标价。
(7)不正确的步骤：评标价投标价格+进口环节税+国内运输费+国内运输保险费+供货范围偏离调整+技术偏离调整+商务偏离调整（延期交货）=(136500 +5460 +23205 + 3520 + 338. 05 +4300. 00 -5000 + 6825 + 1023. 75)美元=176171. 80 美元。
理由：由于以上计算存在错误而导致该步计算错误。
2.从A到j逐步给出投标人A评标价的正确算法及结果，并确定投标人A的评标价。
答：投标人A从a到j毎一步的评标价的正确算法、结果和投标人A的评标价具体如下：
a.GIF作投标价格（折合美元）=投标价格（原币值)/汇率=12762750日元/93. 5美元/日元=136500. 00 美元。
b.进口关税=GIF投标价格X进门关税税率=136500美元※4% =5460, 00美元。
c.进口增值税=(GIF投标价格+进口关税+消费税）X进口增值税税率=(136500 + 5460)美元 X 17% =24133, 20 美元。
d.国内运输费=闽内运输费（原币值)/汇率=22100元人民币/6.8美元/元人民币= 3250, 00 美元。
e.国内运输保险费=(GIF投标价格+进口关税+进口增值税）X国内运输保险费率= (136500 + 5460 +24133.20)美元x0.2% =332, 19 美元。
f.供货范围偏离调整=其他布效标中该项的最高价=5100. 00美元。
g.技术偏离调整=投标价格X加价幅度X负偏离项数=136500美元X 1% X 5 = 6825. 00 美元。
h.商务偏离调整（延期交货）=GIF投标价格X加价幅度X偏离期=136500美元X 0. 25% x4 = 1365.00 美元。
i.评标价=GIF投标价格+进门环节税+国内运输费+国内运输保险费+供货范围偏离调整+技术偏离调整+商务偏离调整（延期交货）=(丨36500 + 5460 +24133. 20 +3250 + 332. 19 +5100. 00 +6825 + 1365. 00)美元=182965. 39 美元。
