招标师预测试题5章

发布时间:2021-07-13
招标师预测试题5章

招标师预测试题5章 第1章


下列事宜中,依法可以由招标代理机构承担的包括()。

A.出售资格预审文件
B.组织开标、评标
C.编写评标报告
D.向投标人解释评标过程
E.发出中标通知书

答案:A,B,E
解析:


编制招标采购项目管理方案的基础准备工作包括 ()

A.项目调查研究
B.分析项目特点提出对策建议
C.研究确定项目目标系统
D.制定招标采购工作计划
E.确定项目相关采购管理任务

答案:A,B,C
解析:
解析 编制招标采购项目管理方案的基础准备工作包括:(1)项目调查研究,采购项目的概况调查研究是保证招标采购项目管理方案有效性的基础;(2)分析项目特点提出对策建议;(3)研究确定项目目标系统;(4)合理设定并策划招标文件的合同条款。


根据有关规定,投标人的下列违法行为,将不会导致中标无效的是 ( )

A.标人相互串通投标或者与招标人串通投标的
B.投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的
C.投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假,骗取中标的
D.中标人将中标项目肢解后分别转让给他人的

答案:D
解析:
根据《招标投标法实施条例》的规定,投标人的下列违法行为,将导致中标无效投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的,投标人向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标的;(2)投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标的,中标人将中标项目肢解后分别转让给他人的,将导致该转让无效,并不必然导致中标无效。


下列对竣工验收的组织的说法错误的是()。

A、对于特大型、大型工程项目竣工验收,分国家验收和工程业主主管部门两级验收
B、对于须由政府相关部门验收的项目,应组建工程项目验收委员会进行验收
C、政府投资项目竣工验收的组织和程序,由国家委托项目主管部门或地方政府组织验收
D、对验收遗留问题提出具体解决意见,限期落实完成,不管工程合格与否,将全面评价意见写入“验收鉴定书”

答案:D
解析:
竣工验收的组织的相关规定如下:①对于特大型、大型工程项目竣工验收,分国家验收和工程业主主管部门两级验收。②对于须由政府相关部门验收的项目,应组建工程项目验收委员会进行验收。③政府投资项目竣工验收的组织和程序,由国家委托项目主管部门或地方政府组织验收。④验收委员会或验收小组一般由投资、财政、环保、消防、劳动安全、工业卫生及其他有关部门的相关专家组成,业主、使用单位、勘察、设计、施工、以及工程咨询和工程监理单位参加。⑤对验收遗留问题提出具体解决意见,限期落实完成,将全面评价意见写入“验收鉴定书”。对不合格工程不予验收并责成限期完成整改。


采购信息管理的措施之一是标准化,通过标准化可最终形成采购信息系统的( )。

A.数据流程图、资源分配图 B.资源分配图、组织结构图
C.组织结构图、业务流程图 D.业务流程图、数据流程图

答案:D
解析:
由于各种采购数据和信息的收集是不同的,有不同的来源,不同的角度,不同的处理方法,但要求对采购项目相同的数据和信息应该规范。将得到的采购数据和信息进行鉴别、选择、核对、合并、排序、更新、计算、汇总,生成不同形式的数据和信息,最终形成采购信息系统的业务流程图、数据流程图。通过建立统一的数据库,各类数据以文件的形式组织在一起。


招标师预测试题5章 第2章


在邀请招标中,招标人应当选择不少于()家的法人或其他组织。

A、3
B、4
C、5
D、6

答案:A
解析:
邀请招标属于有限竞争性招标,又称选择性招标。邀请招标应当向3个以上具备招标项目资格能力要求的特定的潜在投标人发出投标邀请书。


从性质上讲,施工企业的投标行为属于()。

A、要约
B、要约邀请
C、承诺
D、询价

答案:A
解析:
本题的考点为要约。要约是希望和他人订立合同的意思表示。投标文件属于要约,中标通知书属于承诺。


货物招标文件应明确投标人对招标文件的异议,投标人对招标文件提出异议的,应当在截止时间至少_日前提出。 ()

A.7 B.10
C.15 D.20

答案:B
解析:
解析 投标人对招标文件提出异议的,应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复。答复内容影响投标文件编制的,按影响时间顺延投标截止时间。


政府投资4500万元修建市政道路,其中监理合同估算价45万元人民币。该工程监理应该采用的采购方式是( )。



A.公开招标 B.邀请招标 C.询价 D.竞争性谈判

答案:A
解析:
政府采购项目达到公开招标限额标准的,应采取公开招标方式采购。国务院办公厅公布的中央预算单位货物和服务公开招标的限额标准为120万元。B项,采购人可以采用邀请招标方式采购的情形有:①具有特殊性,只能从有限范围的供应商中采购的;②采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值比例过大的。C项,采购的货物规格、标准统一,现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目,可以采用询价方式采购。D项,采用竞争性谈判的情况有:①招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的;②技术复杂或者性质特殊,不能确定详细规格和具体要求的;③采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的;④不能事先计算出价格总额的。


 适用于合同价值较低的一般性货物、工程或服务的采购类型是( )

  A.议价采购
  B.竞争性谈判采购
  C.招标采购
  D.询价采购

答案:D
解析:
询价采购可以通过对几个供应商的报价进行比较,以确保价格具有竞争性,是一种简单而又快速的采购方法。询价采购是国际上通用的一种采购方法,适用于合同价值较低的一般性货物、工程或服务的采购。 @##


招标师预测试题5章 第3章


下列关于合同主体及被保险人、受益人条款的说法,正确的有()。

A、保险合同一般为格式合同
B、保险合同需要添加保险人的名称、住所等信息
C、货物运输保险合同包括指示式和不记名两种保险合同
D、在指示式货物运输保险合同中,除记载投保人的姓名外,还有“其他指定人”字样,并可由投保人背书转让第三人
E、在不记名货物运输保险合同中,除记载投保人的姓名外,还有“其他指定人”字样,并可由投保人背书转让第三人

答案:A,C,D
解析:
保险合同一般为格式合同,在该类格式合同中,保险人的名称、住所等信息往往都是已经填写好的。被保险人为多人时,需在保险合同中一一列明被保险人;保险合同中除载明投保人外,若另有被保险人或受益人.应当加以说明。货物运输保险合同包括指示式和不记名两种保险合同,在指示式货物运输保险合同中,除记载投保人的姓名外,还有“其他指定人”字样,并可由投保人背书转让第三人。在不记名式货物运输保险合同中,保险单无须记明投保人的姓名,随保险标的物的转移而一并同时转让三人。


在工程竣工价款结算中,发包人应在收到竣工结算报告及完整的结算资料申请后_天内支付结算款,到期没有支付的应承担违约责任。 ()

A. 5 B. 10
C. 15 D. 20

答案:C
解析:
根据确认的竣工结算报告,承包人向发包人申请支付工程竣工结算款。发包人应在收到申请后15天内支付结算款,到期没有支付的应承担违约责任。


下列关于招标采购的叙述中,正确的是 ()

A.公开招标可接受招标费用,缩短招标时间
B.公开招标增加了招标者的中标几率
C公开招标能更好的形成竞争局面
D.邀请招标需要较长时间

答案:C
解析:
解析 邀请招标又具有节省采购时间,降低采购成本、操作相对简便,促进采购管理等优点。但公开招标可以更好的形成竞争局面,因此选项C正确。


某工程建设项目由A、B、C3个可独立施工的单位工程构成。经项目审批部门核准,招标人采取公开招标方式,分别确定了3个单位工程的中标人并签订了合同。3个单位工程具体情况如下:

情况1:A工程是在施工图设计没有完成前开展的招标。由于设计工作尚未完成,承包范围内待实施的工程虽性质明确,但工程量还难以确定,故采用固定总价合同,以减少双方的风险。合同条款约定:

(1)承包人按发包人代表批准的施工组织设计组织施工,发包人不承担因此引起的工期延误和费用增加的责任。

(2)发包人向承包人提供施工场地的工程地质和地下主要管网线路资料,但仅供承包人参考

使用。

(3)承包人不能将工程转包,但允许分包,也允许分包人将分包的各工程再次分包给其他施工单位。

情况2:B工程签约合同价为9000万元,总工期30个月,工程分两期进行验收,第一期为18个月,第二期为12个月。在工程实施过程中,出现了下列问题:

(1)工程开工后从第三个月开始,连续四个月发包人未按合同约定支付承包人应得的工程进度款。为此,承包人向发包人发出要求付款的通知,并提出对逾期支付的工程进度款计取利息的要求,起息日为工程师计量签字后第11天。发包人以该四个月,未支付工程款是因为抵扣预付款为由,拒绝支付。为此,承包人以发包人违反合同中关于预付款扣还的约定,以及拖欠工程款导致无法继续施工为由而停止施工,并要求发包人承担违约责任。

(2)工程后期遭遇当地百年来最大的台风,被迫暂停施工,部分已完工程受损,现场场地遭到破坏,直接导致总工期拖延了两个月。为此,发包人要求承包人承担工期拖延所造成的经济损失和赶工责任。

情况3:C工程在招标文件中规定,工期按工期定额计算,为650天。但在施工承包合同中,双方按中标人的投标文件确定开工日期为2007年12月15日,竣工日期为2009年7月20日,日历天数为581天。
1.A工程选择总价合同形式是否妥当?说明理由。指出合同条款的不妥之处,并逐一说明理由。

2.B工程合同履行过程中出现的问题应如何处理?

3.C工程合同的合同工期应为多少天?

4.合同争议应如何解决?

答案:
解析:
1.(1)A工程采用总价合同不妥。

理由:因为设计尚未完成,工程量难以确定,不适合采用总价合同。

(2)合同条款中的不妥之处及理由如下:

第(2)条中“仅供承包人参考使用”的措辞不妥。理由:根据现行法规规定,发包人应保证相关的资料(数据)真实、准确,并承担相应责任。第(3)条中允许谷包人再分包不妥。理由:法规禁止分包人再分包。

2.(1)发包人以所欠的工程进度款作为偿还预付款为借口连续4个月未按合同约定支付工程进度款,应承担违约责任,承包人要求对欠款计付利息是合理的,但计息期应当从合同约定的应付款之日起算,利率标准合同有约定从其约定,没有约定可参照相关法律法规(包括司法解释)的规定。

(2)百年一遇的台风可归于不可抗力,承包人因遭遇不可抗力被迫停工,发包人不应要求其承担经济补偿责任,应当给予工期相应顺延。

3.C工程合同工期为581天,理由:招标文件是要约邀请,投标人投标文件是要约,双方依法签订合同后以合同约定为准履行。

4.合同双方发生争议应按照合同约定的争议解决方式解决。一般而言,合同可以约定如下争议解决方式:(1)双方协商和解;(2)请有关部门或者机构调解;(3)按合同约定的仲裁条款或仲裁协议提请仲裁,或者向有管辖权的人民法院提起诉讼。


某机电产品国际招标项目采用综合评价法评标。评标办法规定,产能指标评标总分值为10分,产能在1OOt/日以上的为10分,80t/日的为5分,60t/日以下的为0分,中间产能接插值法计算分值。某投标人产能为95t/日,应得()分。

A.8.65 B.8.75 C.8.85 D.8.95

答案:B
解析:
题中,80t/日的分值为5分,IOOt/日的分值为10分,按插值法计算,95t/日的分值为:
5+[(10-5)÷(100-80)]X(95-80)=8.75(分);或者为:
10-[(10-5)÷(100-80)]X(100-95)=8.75(分)。


招标师预测试题5章 第4章


根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定,下列关于该项目采用综合评分法进行评标的表述中不正确的是( )。

A、采用综合评分法是在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下
B、其货物项目的价格分值与总分值的比重为20%-30%
C、执行统一价格标准的服务项目,其价格不列为评分因素
D、在技术评标项中,可以对自主创新产品给予技术评标总分值的4%~8%幅度不等的加分

答案:B
解析:
采用综合评分法的,货物项目的价格分值占总分值的比重(即权值)为30%~60%;服务项目的价格分值占总分值的比重(即权值)为10%~30%。执行统一价格标准的服务项目,其价格不列为评分因素。


关于仲裁协议的效力,正确的表述是()。

A、对双方当事人均有约束力
B、可以排除法院管辖
C、对法院不具有约束力
D、不服仲裁结果可以起诉
E、有仲裁协议的合同纠纷案件法院不予受理

答案:A,B,E
解析:
本题的考点为仲裁协议的法律效力。仲裁协议的法律效力体现在:(1)对当事人的法律效力。仲裁协议合法有效,即对当事人产生法律约束力。发生纠纷后,一方当事人只能向仲裁协议约定的仲裁机构申请仲裁,而不能就该纠纷向人民法院提起诉讼。(2)对法院的约束力。有效的仲裁协议排除了人民法院对仲裁协议约定的争议事项的司法管辖权。《仲裁法》规定,当事人达成仲裁协议,一方向人民法院起诉未声明有仲裁协议,人民法院受理后,另一方在首次开庭前提交仲裁协议的,人民法院应当驳回起诉,但仲裁协议无效的除外。(3)对仲裁机构的法律效力。仲裁协议是仲裁委员会受理仲裁案件的前提,是仲裁庭审理和裁决案件的依据。没有有效的仲裁协议,仲裁委员会就不能获得对争议案件的管辖权。(4)仲裁协议的独立性。仲裁协议独立存在,合同的变更、解除、终止或者无效,以及合同成立后未生效、被撤销等,均不影响仲裁协议的效力。


下列关于招标采购合同的说法,正确的是()。

A、中标人迟延履行债务的,招标人可以因此解除合同
B、中标人在合同履行期限届满之前,以其行为表明不履行主要债务的,招标人可以解除合同
C、约定解除和协商解除均为双方解除
D、招标采购合同的一方当事人因行使不安抗辩权而中止履行合同,即便对方提供担保,中止履行的一方依然可以请求解除合同

答案:B
解析:
AB两项,招标采购合同当事人任何一方可依据《合同法》第94条的规定行使法定解除权。因迟延履行解除合同是当事人可以行使法定解除权的情形之一,只有同时符合迟延履行主要债务和经催告后债务人仍然不履行债务,才可以解除合同。因预期违约解除合同是当事人可以行使法定解除权的情形之一,它是指在合同履行期限届满之前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务的,对方当事人可以解除合同。C项,约定解除是指在合同依法成立而尚未全部履行前,当事人基于双方约定的事由行使解除权而解除合同,属于单方解除。协商解除是指合同生效后,未履行或未完全履行之前,当事人以解除合同为目的,经协商一致,解除合同,是双方的法律行为。D项,因行使不安抗辩权而中止履行合同,对方在合理期限内未恢复履行能力,也未提供适当担保的,中止履行的一方可以请求解除合同。如果对方当事人提供适当担保,则中止履行的当事方不可以请求解除合同。


管理者应该通过管理活动,把握人们投入组织活动过程中的种种需求,并建立一套有效的动力机制,使得个人动力与集体动力的方向尽可能一致。这体现了管理的()原则。

A、相对封闭
B、层级制
C、整体性优先
D、动力

答案:D
解析:
基于系统性、人本主义和动态管理的三个特征,现代管理有12项原则。其中,动力原则是指管理者应该通过管理活动,把握人们投入组织活动过程中的种种需求,并建立一套有效的动力机制,使得个人动力与集体动力的方向尽可能一致。


某国家机关的下列采购中,采购金额均达到了政府采购的最低限额标准,但没有达到公开招标的标准。其中,适宜采用竞争性谈判方式采购的有()。

A、规格统一的数码照相机
B、事先不能确定详细技术标准的楼宇自控设备
C、房屋严重漏水,需要尽快寻找一家施工单位修缮
D、普通办公桌椅
E、只有一家供货商的专用卫星遥感设备

答案:B,C
解析:
达到公开招标数额标准的政府采购项目,符合以下情形之一的,采购人可在获批后采用竞争性谈判方式:①招标后没有供应商投标或者没有合格标的,或者重新招标未能成立的;②技术复杂或者性质特殊,不能确定详细规格和具体要求的;③非采购人所能预见的原因或者非采购人拖延造成采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的;④因艺术品采购、专利、专有技术或者服务的时间、数量事先不能确定等原因不能事先计算出价格总额的。AD两项适宜采用询价方式采购;E项适宜采用单一来源采购方式。


招标师预测试题5章 第5章


市场经济的基本特征主要表现为()。

A、市场主体的自主性
B、市场活动的竞争性
C、市场关系的平等性
D、市场活动的公平性
E、市场运行的法制性

答案:A,B,C,E
解析:
市场经济,是指市场调节在资源配置中起基础性作用的经济体制。市场经济有以下四个基本特征:①市场主体的自主性;②市场活动的竞争性;③市场关系的平等性;④市场运行的法制性。


在工程施工合同按照合同计价方式和风险分担情况划分的类型中,()计价方式一般适用于核定合同价格时,工程内容、范围、数量不清楚或难以界定的工程建设项目。

A、固定总价合同
B、固定单价合同
C、可调价格合同
D、成本加酬金合同

答案:D
解析:
成本加酬金合同,指合同价格中工程成本按照实际发生额计算确定和支付,承包人的酬金可以按照合同双方约定额度或者比例的工程管理服务费和利润额计算确定,或按照工程成本、质量、进度的控制结果挂钩奖惩的浮动比例计算核定。这种合同计价方式一般适用于投标和核定合同价格时,工程内容、范围、数量不清楚或难以界定的工程建设项目。


下列关于招标采购标准化管理特点的说法错误的是()。

A、标准化管理融政策性、技术性为一体
B、标准化管理贯穿项目整体项目管理的全过程
C、招标采购的标准化具有连续性
D、招标采购的标准化具有静态稳定性

答案:D
解析:
D项,招标采购的标准化具有动态性,随着招标采购的内、外部的政策、标准和要求的不断变化和提高,导致招标采购的标准化工作具有一定的动态性。


项目设计准备与审定决策阶段业主的管理工作内容包括()。

A、项目方案设计的准备工作
B、确定项目建筑方案设计
C、编制项目管理实施方案
D、项目可行性研究的准备工作
E、工程设计质量管理

答案:A,B,D
解析:
项目设计准备与审定决策阶段业主的管理工作内容包括:①项目方案设计的准备工作;②确定项目建筑方案设计;③项目可行性研究的准备工作;④项目可行性研究工作;⑤项目可行性研究的后续管理工作;⑥项目设计准备与审定决策阶段的合同管理工作。CE两项属于项目工程设计与计划阶段业主的管理工作内容。


下列关于沟通的描述,错误的是()。

A、沟通分为外部沟通和内部沟通两个方面
B、沟通的效果取决于信息发送者发送信息的及时性
C、外部沟通是指组织与环境之间的沟通,是群体间的沟通
D、内部沟通是指组织内部的信息传递和交换

答案:B
解析:
B项,沟通的效果取决于对方的回应,没有有效的沟通,很难有有效的管理。